河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书(2020)豫0191民初19238号原告郑州芳草地园林艺术有限公司，住所地郑州经济技术开发区航海东路****楼****。法定代表人李**，总经理。委托代理人钟洋、杨佩佩，河南国银律师事务所律师。被告郑州吉祥园林绿化工程有限公司，住所地，住所地郑州高新技术产业开发区金梭路****楼******iv>法定代表人李军，总经理。委托代理人王红霞，该公司员工。被告郑州新芒果春天房地产有限公司，住所地郑州高，住所地郑州高新技术产业开发区长椿路****楼****法定代表人毛富波，总经理。委托代理人张红勤，河南奕信律师事务所律师。原告郑州芳草地园林艺术有限公司与被告郑州吉祥园林绿化工程有限公司、被告郑州新芒果春天房地产有限公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告郑州芳草地园林艺术有限公司委托代理人钟洋、杨佩佩、被告郑州吉祥园林绿化工程有限公司（以下简称吉祥园林公司）委托代理人王红霞到庭参加诉讼。被告郑州新芒果春天房地产有限公司（以下简称新芒果公司）经本院传票传唤未到庭，依法对其缺席审理。本案现已审理终结。原告诉称：2017年9月15日，被告郑州吉祥园林绿化工程有限公司与被告郑州新芒果春天房地产有限公司就华强新芒果春天项目商业区（M41-02地块）景观、室外雨污水工程签订《园林景观工程施工合同》，约定吉祥园林公司以包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包文明施工等方式对上述工程进行施工。在上述合同签订前，原告与被告吉祥园林公司协商一致，由原告对涉案工程进行施工。原告并委派公司员工卫晓辉参与签订了涉案《园林景观工程施工合同》。合同签订后，原告立即组织了人员及材料等，并按照吉祥园林公司和新芒果公司签订的《园林景观工程施工合同》中约定的内容，对上述工程进行了施工。在上述工程施工完成后，原告派驻的项目经理与该工程的业主方新芒果公司办理了全部的竣工验收及结算手续。在上述工程竣工验收后，新芒果公司陆续向吉祥园林公司支付了大部分工程款，吉祥园林公司在收到工程款后，也陆续将其收到的全部工程款通过银行转账的方式支付给了王同香（原告的股东兼财务）账户内。但是，对于剩余部分的工程款，在原告申请付款且新芒果公司部分付款后，吉祥园林公司至今未向原告付款。故请求判令：1、被告吉祥园林公司向原告支付工程款731778元及利息52257.88元（自2018年12月15日起，以同期银行贷款利率的1.3倍为标准计算至2019年8月19日；2019年8月20日以后，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍为标准，暂计算至起诉之日，并持续计算至被告实际履行之日）；2、被告新芒果公司在欠付工程款范围内对上述款项承担连带责任。被告吉祥园林公司辩称：涉案工程是原告以我公司名义与新芒果公司签订的，全部工程都由原告施工，原告只是用我公司的账户收款，以我公司的名义开发票，开发票的税金也都转给了我公司。商业区项目总决算金额为5066205.08元，2020年5月29日前新芒果公司共付款4081116.83元，2020年5月29日新芒果公司将工程尾款731778元转账支付到我公司账户。目前新芒果公司尚欠原告质保金253310.254元和保证金50000元。关于原告起诉我公司要求付款，我公司无法向原告付款并非我公司原因，新芒果公司所支付的731778元被金水区人民法院查封，查封原因是我公司及公司股东为赵春领向郑州银行提供担保，银行起诉后把我公司账户查封造成，金水区人民法院查封的款项是原告的，剩余的质保金和保证金也是原告的，与我公司无关，新芒果公司应直接支付给原告。被告新芒果公司提交书面答辩状称：1、我公司与原告无合同关系，我公司不清楚原告与吉祥园林公司之间的关系。2、涉案工程结算金额为5066205.08元，累计已支付4812894.83元，剩余253310.25为质保金，现质保期未届满，未到支付节点。3、原告起诉的731778元工程款，我公司已向吉祥园林公司支付。4、吉祥园林公司在答辩意见所述的50000元保证金不属实，该工程并无其他保证金。经审理查明：2017年9月15日，被告新芒果公司作为甲方（发包人），被告吉祥园林公司作为乙方（承包人），签订《园林景观工程施工合同》，约定：工程名称为华强新芒果春天项目商业区（M41-02地块）景观、室外雨污水工程，合同总价款为4850000元。开工日期为2017年8月1日，竣工日期为2017年10月31日。工程完工并经甲方确认后，甲方在收到乙方付款申请和发票后支付至已完工程总价的85%。竣工验收合格，提交给甲方合格的竣工档案资料、办理完竣工结算并提供结算总价100%的发票后支付至结算总价的95%，剩余5%为质保金。2017年9月18日，原告作为承包单位，被告吉祥园林公司作为发包单位，签订《园林绿化工程合同》，约定：工程名称为华强新芒果春天项目商业区（M41-02）地块景观、室外雨污）地块景观包方式为包工、包料、包养护成活、包工期、保质量、保安全。合同价款为4850000元，开工时间为2017年8月1日，预计完工时间为2017年10月31日。工程竣工结算完成后，乙方按照利润率的1%付给乙方作为承包费用。2019年12月15日，被告吉祥园林公司作为施工单位，被告新芒果公司作为建设单位，共同签订《工程结算定案表》，载明：合同名称为新芒果春天项目商业区（M41-02地块）景观、室外雨污水工程，结算总造价为5066205.08元，其中质保金为253310.25元，质保期为2年，竣工验收时间为2018年12月15日。原告提交的银行流水记录显示有被告新芒果公司向被告吉祥园林公司的付款情况，其中最后一笔付款时间为2020年5月29日，付款金额为731778元。庭审中原告称上述款项均由被告新芒果公司支付至被告吉祥园林公司的对公账户，吉祥园林公司再转至原告公司财务人员账户，最后一笔付款731778元支付至被告吉祥园林公司后，因其对外所负债务导致该笔款项被法院冻结，原告本案所主张的即是该笔款项。被告吉祥园林公司对原告该陈述并无异议。以上事实，有原告提交的园林景观工程施工合同、园林绿化工程合同复印件、工程结算定案表、增值税一般纳税人资格登记表、工商登记打印件、付款申请书复印件、请示报告、划扣信息单据复印件各一份、工程签证单复印件十七份、银行流水记录二份、被告新芒果公司提交的付款记录复印件一份，以及当事人陈述、庭审笔录在案佐证。本院认为：被告吉祥园林公司与被告新芒果公司签订施工合同，承包华强新芒果春天项目商业区（M41-02地块）景观、室外雨污水工程后，又与原告签订合同，将该工程转包给了原告。上述合同签订后，原告已完成相应施工并经竣工验收，被告新芒果春天公司并向被告吉祥园林公司进行了相应付款。就剩余工程款731778元，因被告吉祥园林公司个人原因导致被法院冻结而未能向原告支付，故对原告请求被告吉祥园林公司向其支付剩余工程款731778元的诉讼请求，本院予以支持。原告请求被告吉祥园林公司自2018年12月15日起向其支付利息。被告吉祥园林公司至今未向原告支付剩余工程款，其该行为已构成违约，给原告造成有逾期利息损失。二被告所签合同约定，“竣工验收合格，提交给甲方合格的竣工档案资料、办理完竣工结算并提供结算总价100%的发票后支付至结算总价的95%”，但原告与被告吉祥园林公司所签合同并未对具体付款节点作有约定。故根据被告新芒果公司向被告吉祥园林公司付款，以及被告吉祥园林公司向原告付款的具体情况，本院认为就该731778元被告吉祥园林公司应在收款后及时向原告支付，其在该款项被法院冻结后，亦应在合理期间内向原告付款，就该合理期限本院认定以半个月为宜，故被告吉祥园林公司应自2020年6月15日起向原告支付逾期付款利息损失。原告请求被告新芒果公司在欠付工程款范围内对上述款项承担连带责任。因被告新芒果公司已于2020年5月29日向被告吉祥园林公司付款731778元，庭审中原告亦认可该项目尚在质保期内，故被告新芒果公司目前并不存在下欠工程款，故对原告请求被告新芒果公司承担连带付款责任的诉讼请求本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告郑州吉祥园林绿化工程有限公司于本判决生效后10日内，支付原告郑州芳草地园林艺术有限公司工程款731778元及利息（自2020年6月15日至实际给付之日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。二、驳回原告郑州芳草地园林艺术有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取5820元，由原告负担231元，由被告郑州吉祥园林绿化工程有限公司负担5589元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式七份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员 汪 涛二〇二〇年十一月十三日书记员 薛森阳