江苏省靖江市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏1282民初833号原告（反诉被告）：太仓易木纺织品有限公司，统一社会信用代码91320585793841247J，住所地江苏省太仓市城厢镇城北工业园长泾路**。法定代表人：吴雪峰，总经理。委托诉讼代理人：汪开君，该公司工作人员。被告（反诉原告）：嘉木（上海）服饰有限公司，统一社会信用代码91310105558819568N，住所地上海市长宁区金钟路**********。法定代表人：杨克纯，执行董事。原告太仓易木纺织品有限公司（以下简称易木公司）与被告嘉木（上海）服饰有限公司（以下简称嘉木公司）为定作合同纠纷一案，本院2020年3月13日受理后，嘉木公司向本院提出反诉，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。嘉木公司法定代表人杨克纯，易木公司委托诉讼代理人汪开君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。易木公司向本院提出诉讼请求：1、判令嘉木公司支付易木公司价款31925.9元并赔偿利息损失（自2016年11月26日起按中国人民银行同期贷款基准利率计算至付款之日）；2、本案诉讼费用、保险费用由嘉木公司负担。事实与理由：2016年5月，嘉木公司委托易木公司制作一批儿童服装，价值291925元，交货时间为2016年6月30日，易木公司按约履行了交货义务，于2016年8月、9月开具了相应的增值税发票3份，嘉木公司分四次给付了易木公司价款26万元（2016年8月18日付款10万元、11月3日付款11万元、2017年4月25日付款4万元、2019年2月付款1万元），余款31925.9元拖欠。易木公司催款无着，致起讼争。请求判决支持易木公司的全部诉讼请求。嘉木公司答辩并反诉称，我司确实在2016年5月委托易木公司制作了一批儿童服装，易木公司所述开票及付款也是事实，但易木公司实际交付我司的服装价款是291245.5元，因此，余欠价款为31245.5元。合同履行过程中，易木公司存在延期交货的情形，根据合同约定，易木公司应当支付我司逾期交货的违约金46788.25元，该款可以在价款中扣除，所以我司至今未付下余价款。现我司要求驳回易木公司的诉讼请求，判决易木公司支付我司逾期交货违约金46788.25元。易木公司针对嘉木公司的反诉辩称，对嘉木公司所述我司实际交付的服装价值291245.5元、嘉木公司余欠价款31245.5元未付没有异议，我司确实没有按照合同约定的时间交货，但这是由于嘉木公司在履行合同过程中更改了制作工艺等造成的，双方已核对账目，我司也已开具了增值税发票，证明嘉木公司对此是没有异议的，我司不应承担逾期交货的违约责任。且即使我司存在逾期交货的情形，嘉木公司要求的违约金数额也过高，请求法院依法予以调整。请求驳回嘉木公司的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行了举证、质证。对于2016年5月由嘉木公司委托易木公司制作一批儿童服装，易木公司交付了嘉木公司价值291245.5元的服装并于2016年8月、9月交付了嘉木公司3份增值税发票，嘉木公司于2016年8月18日付款10万元、11月3日付款11万元、2017年4月25日付款4万元、2019年2月付款1万元，共计26万元，余款31245.5元拖欠的事实，易木公司、嘉木公司均无异议，本院对此事实依法予以确认。易木公司对其主张的保险费，未提供证据证实，本院不予采信。嘉木公司针对反诉请求依法提交了2017年6月19日由蒋仁志签名的合同履行情况明细清单，易木公司对是否是蒋仁志签名以及明细单上手写内容与蒋仁志签名的形成时间均有异议，遂向本院申请进行鉴定。鉴定过程中，鉴定机构对检材进行审核后认为，易木公司的鉴定要求，均不具备鉴定条件。后蒋仁志到庭作了陈述，其对明细清单上延期扣款一栏记载的内容不予认可，对其他内容均予以认可。易木公司对蒋仁志的陈述予以确认，同时表示不再要求进行鉴定。嘉木公司认为蒋仁志签字时，延期扣款一栏的内容已存在，蒋仁志也是认可的。但从清单上蒋仁志签署的内容看，其并无认可延期扣款一栏内容的意思表示。故根据该明细清单记载的内容及蒋仁志的陈述，可以确认易木公司交付BKA603071款服装1999件、单价19元/件、逾期交货29天；交付BKA603075款服装2000件、单价26.1元/件、逾期交货30天；交付BKA603073款服装6013件、单价18.5元/件、逾期交货30天；交付BAA603203款服装390件、单价55元/件、逾期交货32天；交付BTF603036款服装2011件、单价34元/件、逾期交货39天。备注栏载明加金属标、单价修正等内容。蒋仁志于2017年6月19日在清单上载明“以上交期晚事实”。经审理查明，2016年5月26日，易木公司、吴雪峰、蒋仁志作为乙方与嘉木公司作为甲方签订生产经销合同1份，约定甲方委托乙方加工一批儿童服装，大货进仓最终交期为2016年6月30日前。甲方验收合格后，无质量问题，乙方提供相应的增值税发票，甲方收到发票后60天，甲方按照实际收货数，支付合同货品余额。未经甲方书面许可，乙方交货期每延后1天，甲方付款期可延后15至20天。乙方逾期交货的货品，应向甲方按日承担未交货品合同金额*0.5%的违约金。如逾期超过5日的，甲方无须催告即有权拒收货物，解除合同相应部分订单，并追究乙方合同确定单价的2倍的违约金。合同签订后，易木公司交付了嘉木公司价值291245.5元的服装，易木公司于2016年8月、9月26日交付了嘉木公司相应的增值税发票。后嘉木公司于2016年8月18日付款10万元、11月3日付款11万元、2017年4月25日付款4万元、2019年2月付款1万元，余款31245.5元拖欠。2017年6月19日，蒋仁志在合同履行情况明细清单上签名并载明“以上交期晚事实”，明细清单上载明易木公司交付BKA603071款服装1999件、单价19元/件、逾期交货29天；交付BKA603075款服装2000件、单价26.1元/件、逾期交货30天；交付BKA603073款服装6013件、单价18.5元/件、逾期交货30天；交付BAA603203款服装390件、单价55元/件、逾期交货32天；交付BTF603036款服装2011件、单价34元/件、逾期交货39天。备注栏载明加金属标、单价修正等内容。审理中，易木公司认可案涉合同的权利义务均应由其承担，吴雪峰、蒋仁志亦予以认可；嘉木公司也认可案涉合同的权利义务由易木公司承担。本院认为，嘉木公司与易木公司、吴雪峰、蒋仁志签订的生产经销合同，是各方当事人的真实意思表示，各方当事人均应按约履行各自的义务。吴雪峰、蒋仁志均表示案涉合同的权利义务均由易木公司承担，易木公司、嘉木公司也予以认可，故易木公司、嘉木公司应当按照合同约定履行各自的义务。嘉木公司接收了易木公司制作的服装，应当按约支付易木公司相应价款，其至今未付，显属违约，依法应当立即给付易木公司价款31245.5元并赔偿易木公司利息损失。根据合同约定嘉木公司在收到发票后60天应当支付合同货品余额。未经嘉木公司书面许可，易木公司交货期每延后1天，嘉木公司付款期可延后15至20天。现易木公司存在延期交货的情况，结合其最后一批货物延期交货39天以及嘉木公司收取发票的时间计算，嘉木公司可延期至2019年1月15日前付清余款，现嘉木公司至今仍未支付，显属违约，依法应当自2019年1月16日起赔偿易木公司的利息损失（自2019年1月16日起至同年8月19日按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。根据合同约定，易木公司逾期交货的，应向嘉木公司按日承担未交货品合同金额*0.5%的违约金。现易木公司所述逾期交货系更改工艺造成的，双方已进行对账、开票，因此嘉木公司应当对逾期交货没有异议。对此，嘉木公司不予认可，且双方虽然在备注栏中载明了加金属标等内容，明细清单上对交货时间并未重新进行约定，嘉木公司在收取发票后，也于2017年6月与蒋仁志确定了逾期交货的事实，故不能认定系嘉木公司的原因造成易木公司逾期交货且嘉木公司放弃追究易木公司逾期交货的违约责任。易木公司未按合同约定的时间交货，构成违约，应当支付嘉木公司逾期交货的违约金。易木公司要求调整违约金，因嘉木公司并未提供实际损失的依据，结合双方合同的履行情况、当事人的过错程度及预期利益等因素，本院按中国人民银行同期贷款基准利率调整违约金的计算方法，确定违约金为1130元。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告嘉木（上海）服饰有限公司于判决生效后10日内给付原告太仓易木纺织品有限公司价款31245.5元并赔偿原告利息损失（以31245.5元为基数，自2019年1月16日起至同年8月19日按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。二、反诉被告太仓易木纺织品有限公司于判决生效后10日内支付反诉原告嘉木（上海）服饰有限公司违约金1130元。三、驳回反诉原告嘉木（上海）服饰有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费598元，由嘉木公司负担（嘉木公司于判决生效后10日内交纳至本院）；反诉案件受理费485元，由嘉木公司负担460元、易木公司负担25元（易木公司负担部分，嘉木公司已预交，易木公司于判决生效后10日内交纳至本院）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状正本一份、副本三份，上诉于江苏省泰州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审 判 长  徐亚华人民陪审员  张 勇人民陪审员  钱建朝二〇二〇年十一月五日书 记 员  朱盈譞附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构以予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减不。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。