山东省东营市东营区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)鲁0502民初4526号 原告：青岛银河松建筑工程技术有限公司，住所地青岛市崂山区中韩街道张家下庄社区。统一社会信用代码91370212667878305C。 法定代表人：生锡东，总经理。 委托诉讼代理人：郭信振，山东中诚律师事务所律师。 被告：山东科瑞控股集团有限公司，住所地山东省东营市胜利工业园。统一社会信用代码913705007892805042。 法定代表人：杨子正，执行董事兼经理。 委托诉讼代理人：牛如月，女，1996年1月26日出生，汉族，住该××。 原告青岛银河松建筑工程技术有限公司（以下简称银河松公司）与被告山东科瑞控股集团有限公司（以下简称科瑞公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月8日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告银河松公司的委托诉讼代理人郭信振、被告科瑞公司的委托诉讼代理人牛如月到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 银河松公司向本院提出诉讼请求：1.判令科瑞公司向银河松公司支付工程款62000元及利息18083.94元，并支付以62000元为基数、按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算的自2020年8月1日起至实际支付之日止的利息；2.本案诉讼费用由科瑞公司承担。事实和理由：2017年5月24日，银河松公司与科瑞公司签订了一份《工程承包合同》，合同约定：银河松公司承接科瑞公司胜利工业园西六路1002号泵业5号车间虹吸排水系统安装工程，工程固定总价为192000元；工程验收合格支付合同总金额70%，结算完成后付至结算额的95%，留5%为质保金，质保期2年，自工程竣工验收合格之日起算。合同签订后，银河松公司如约完成了施工任务，并于2017年8月12日通过了验收。依据合同约定，科瑞公司应于2017年8月12日向银河松公司支付工程款182400元，但其仅于2018年12月20日、2019年3月11日、2019年11月1日分别支付工程款50000元、30000元、50000元，余款62000元至今未付。 科瑞公司辩称，对于工程款62000元不予认可，银河松公司并未按照工程承包合同约定的工期要求完成此项工程，逾期完成合同约定工程的应当按照合同条款的约定向科瑞公司支付相应违约金。对于银河松公司主张的利息计算方式不予认可，该涉案工程因银河松公司逾期履行于2017年8月14日才完成竣工验收，且其利息起算基数有误，应按照合同约定的总金额70%进行起算。另外，相应的进度款及质保金的起算时间均有误。科瑞公司不提起反诉，但是要求在付给银河松公司的工程款中扣除违约金。 本院经审理认定事实如下：2017年5月24日，科瑞公司（发包方、甲方）与银河松公司（承包方、乙方）就泵业5#车间虹吸排水系统安装工程签订工程承包合同，约定承包方式为乙方包工包料，采用固定综合总价合同；合同价款部分约定，本合同为固定总价合同，合同总价（含11%增值税专用发票）192000元；工程款的支付为：本合同施工完成，验收合格支付合同总金额的70%，结算审计完成后开具结算额的全额发票后，付至结算额的95%，留5%为质保金，质保期2年，质保期过后无质量问题，质保金无息付清；工期要求为2017年6月20日前完工。双方责任中的甲方责任部分约定，甲方委派刘伟为甲方驻工地代表，全权负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事项；对所有的设计变更、现场签证、索赔、合同中没有明确的需在施工过程中认定的价格及其它一切有可能引起合同价款和工期变动的原始测量、记录及最终认定，都必须有甲方驻工地代表参与方为有效，甲方其他管理人员职责以甲方驻工地代表授权为准。违约责任部分约定：（二）工期每拖延一天，乙方应向甲方支付1000元的违约金，逾期7天未完工乙方除支付违约金外，甲方有权终止合同，甲方有权将剩余工程交给其它施工队伍施工。合同约定本工程质保期为两年，自工程竣工验收合格之日起算；在乙方所承包工程发生质量问题时，甲方以电话形式通知乙方，乙方在24小时内必须派人到现场进行维修，如果乙方没有在约定时间内前来维修或甲方联系不到乙方，甲方有权采取措施或自行安排人员进行维修，所发生的维修费由乙方承担。2017年8月12日，银河松公司的工作人员马煜彤在工程项目竣工验收单上签字，确认闭水试验合格；2017年8月14日，科瑞公司驻工地代表刘伟在该工程项目竣工验收单上签字，验收最终意见为闭水试验无漏点，合格。科瑞公司于2018年12月20日向银河松公司支付工程款50000元，于2019年3月11日支付工程款30000元，山东胜油管具有限公司于2019年11月1日代科瑞公司支付工程款50000元，合计130000元。银河松公司于2018年11月20日向科瑞公司开具金额为50000元的增值税专用发票，于2019年1月28日开具金额为30000元的增值税专用发票，于2019年6月14日开具金额为12000元、100000元的增值税专用发票，合计金额为192000元。 另查明，2019年10月29日，科瑞公司（甲方）、银河松公司（乙方）与山东胜油管具有限公司（丙方）签订三方转账协议，约定鉴于甲方、乙方于2017年就泵业5#车间虹吸排水系统工程签订了工程承包合同，截至2019年10月，甲方尚欠乙方工程款112000元。经三方友好协商，三方同意将上述债权债务转让如下：（1）甲方所欠乙方的债务50000元转让给丙方，丙方负责偿还甲方所欠乙方的债务50000元；（2）此协议一式三份，盖章后立即生效，三方公司进行账务处理；（3）此协议签订后，截止至此协议签订之日的债务，各方互不追究违约责任。2019年11月1日，山东胜油管具有限公司代科瑞公司向银河松公司支付了前述50000元工程款。 本院认为，银河松公司与科瑞公司签订的工程承包合同系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。各方当事人均应按照合同约定全面履行各自的义务。关于银河松公司主张的工程款62000元，根据合同约定，涉案工程已过质保期，结合三方转账协议中对工程款的确认情况，科瑞公司应全额支付工程款，因此，对其该项主张，本院予以支持。关于银河松公司主张的逾期付款利息，科瑞公司提交的三方转账协议系各方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效；该协议中明确约定截止协议签订之日的债务，各方互不追究违约责任，科瑞公司认可利息起算时间应为2019年10月29日，且因该协议中已明确工程款的数额，因此，应以欠付工程款为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算自2019年10月29日起至实际给付之日止的逾期付款利息；按照上述标准计算的截至2020年7月31日的逾期付款利息为1872.51元（其中2019年10月29日至2019年11月1日，以欠付工程款112000元为基数，之后以欠付工程款62000元为基数），对银河松公司主张的超出部分，本院不予支持。关于科瑞公司要求在欠付工程款中扣除逾期完工违约金的抗辩，银河松公司不认可存在逾期完工情形；且根据科瑞公司提交的三方转账协议中关于互不追究违约责任的约定，即使银河松公司存在逾期完工情形，其违约责任也已约定互不追究；因此，对其该项抗辩，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、被告山东科瑞控股集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告青岛银河松建筑工程技术有限公司工程款62000元、利息1872.51元，并按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付该工程款自2020年8月1日起至实际给付之日止的逾期付款利息； 二、驳回原告青岛银河松建筑工程技术有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取计901元，由原告青岛银河松建筑工程技术有限公司负担182元，由被告山东科瑞控股集团有限公司负担719元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省东营市中级人民法院。 审判员  杨江娇 二〇二〇年十一月二日 书记员  孙 飞