河北省元氏县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0132民初1887号 原告：河北果实农业科技有限公司，住所：邯郸市复兴区百花大街**天兆花园3-2-601，统一社会信用代码：91130404MA07R71B62。 法定代表人：胡超，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：魏国栋，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。 被告：河北盛唐园林科技股份有限公司（原河北盛唐园林科技开发有限公司），住所：石家庄高新区黄河大道****楼****，统一社会信用代码：911301006720638564。 法定代表人：李树奇，该公司董事长。 委托诉讼代理人：赵哲，该公司员工。 原告河北果实农业科技有限公司（以下简称果实农业公司）与被告河北盛唐园林科技股份有限公司（以下简称盛唐园林公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年8月24日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告河北果实农业科技有限公司委托诉讼代理人魏国栋、被告河北盛唐园林科技股份有限公司法定代表人李树奇、委托诉讼代理人赵哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 河北果实农业科技有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求人民法院依法判令被告支付工程款155366.4元及自2017年11月19日至给付完毕之日止的利息（按照银行间同业拆借中心公布的贷款利率计算）；2、请求人民法院依法判令本案诉讼费、保全费由被告承担。事实与理由：原告河北果实农业科技有限公司与被告于2016年11月8日签订了编号为：2016110818的《工程建设合同书》，约定由原告河北果实农业科技有限公司承建被告公司石家庄元氏苏庄乡联动智能温室项目，双方于2017年8月15日又签订了编号为：QS2016110818的《连栋温室建设工程补充协议书》，约定：合同总价款为：1553664元，工程全部完工，验收合格后付清所有款项。合同签订后，河北果实农业科技有限公司积极履行合同义务，工程于2017年11月19日通过被告的验收。但截至目前，被告尚欠155366.4元合同款未支付。原告多次催要，被告均无理由拒绝支付，为维护原告权益特诉至贵院，望贵院依法裁判。 被告河北盛唐园林科技股份有限公司辩称：一、甲乙双方在2016年11月8日签订由乙方提供的制式《工程建设合同书》，并于2017年8月15日签订了《连栋温室建设工程补充协议书》（以下简称补充协议）。第一条第4款约定：工期2017年10月30日必须交付甲方使用，而未交付，导致甲方为赶工期增加施工费7.2万元。二、根据补充协议约定，“工程验收合格后支付尾款”，而甲方至今未对乙方工程进行验收。根据《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设单位收到工程竣工报告后，应当根据图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，及时组织设计、施工、工程监理等相关单位进行验收，交付竣工验收的建设合同，应当符合以下条件：1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容；2、有完整的技术档案和施工管理资料，工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一；3、有材料、设备、构配件的质量合格资料和试验、检验报告；4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；5、有施工单位签署的工程质量保修书，施工单位同建设单位签署工程质量保修书也是交付竣工验收条件之一。以上乙方资料未提供，未申请验收，并且根据乙方未提供出厂合格证明，不能充分证明其为合格产品，尤其是该设施为民用公共设施，对质量要求非常高。三、乙方至今未提供施工图纸、不提供竣工图纸，疑有偷工减料。四、根据协议第八条第6款“乙方在工程竣工后，将设备操作、维护等知识传授给使用方，保证使用方能单独操作，并随时提供技术支持，在质保期内对设备产生的非甲方人员故障进行免费及时的维修或更换”之约定，而乙方未提供相应培训，也未尽到及时维修和更换的承诺。导致大厅在非雪季进行的农业生产完全不能进行，造成了较大的损失。五、国务院《建筑工程质量管理条例》工程合同均应包含质保压金协议条款，签订合同时双方协商尾款做为质保金，并在协议中约定“工程验收合格后支付尾款”，明确表达了是验收后，至保修期满前，但乙方未完成施工任务并未按甲方的通知及时整改缺陷和修缮遗留问题，由于漏因浸水雨，直接导致甲方雪服雪具损失人民币7万多元。六、由于乙方没有修缮遗留问题，甲方不得不另行聘用当地工程队进行部分修缮，材料、人工合计5万元。七、目前存在的问题仍然没有解决，问题如下：1、屋顶漏水；2、屋顶排水系统管线脱落；3、侧窗严重走型；4、室内滑轮部分未安装；5、天窗变形；6、部分工程未完成，问题诸多！请求法庭依据以上客观事实结合相关法律规定，责成原告方完成建设工程施工任务并赔偿我方损失。 为证明自己的主张，原告向本院提交如下证据：1、双方签订的工程建设合同书、补充协议，证明原被告双方之间的合同关系，证明被告应在验收合格后支付所有尾款，尾款数额为155366.4元；2、工程竣工报告，证明被告于2017年11月19日已对案涉项目进行验收；3、照片一组，证明被告已实际使用温室大棚；4、原告给被告进行维修的工程维修单，证明原告已尽到维修义务，至于造成的被告所述的损失与原告无关；5、被告给原告付款的单据7张，款项总额为1398297.6元；6、原告给被告开具的增值税发票，总金额为1553664元，证明原告已履行全部合同义务。 被告的质证意见：对证据1无异议；证据2我方没有签署工程竣工报告，也没有收到工程竣工申请及相关资料；证据3温室大棚是用于雪具大厅，是为滑雪场服务的，正因为如此我方在补充协议中特地要求工程一定要于2017年10月30日务必交付甲方使用，没有交付；证据4工程维修单我方不知道真伪，并且维修单是在2018年1月，维修单说的是漏水的问题，屡次维修不见成效，再者工程维修单客户态度并不是验收意见，并且工程维修单应该针对的是被告公司而不是个人；证据5、6无异议。 被告向本院提交以下证据：因为原告至今没有交付我方验收，我方为了使用而追加投资7万多元及我方为了使用而维修施工的合同、发票（复印件）、打款单（复印件）共计4.1万元、物品报损单（复印件）。 原告的质证意见：2017年8月8日签订的基础建设协议书及2017年11月签订的补充协议，与本案无关，因为两份合同签订之时原告尚在施工期间，且被告于2017年11月19日已经对原告所完工工程量进行了验收，其增加的费用与原告无关。与元氏县晟越建筑公司签订的两份合同与本案无关，这两份合同是对温室大棚进行装修的合同，其增加的费用与原告无关。维修施工合同原告方认为屋顶漏雨打密封胶、更换玻璃面致这方面问题的原因是因为被告在使用过程中自己的原因造成的，具体的原因是被告在温室大棚内用煤气发热装置对屋顶的密封胶进行烘干所造成的，并不是原告工程质量问题，因为工程已经经过被告的验收，所以被告支付的费用不应由原告来承担。物品报损单对其三性均不予认可，即使有这些损失也是被告自身的原因造成的与原告无关。 本院经审理认定事实如下：原告果实农业公司与被告盛唐园林公司于2016年11月8日签订《工程建设合同书》，约定被告盛唐园林公司将智能温室项目承包给原告果实农业公司。2017年8月15日双方（甲方盛唐园林公司、乙方果实农业公司）又签订了《连栋温室建设工程补充协议书》，约定：经计算核准后最终合同报价为1553664元（含税价），面积均价每平方米558.07元。付款方式：1、本协议签订后甲方支付乙方合同价款的20%作为备料款（含定金100000元）共计310732.8元。2、骨架材料到场后，甲方支付乙方合同价款的40%作为材料款，共计621465.6元，乙方安装人员开始安装。3、温室主体骨架安装完成，甲方支付乙方合同价款的30%作为安装进度款，共计466099.2元。4、全部工程完工，验收合格后甲方支付乙方剩余所有尾款，共计155366.4元。合同签订后，被告盛唐园林公司已支付工程款1398297.6元，剩余尾款155366.4元尚未支付。以上事实有工程建设合同书、补充协议书、庭审笔录等证据予以证实。 本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，原被告签订的《工程建设合同书》及《连栋温室建设工程补充协议书》是双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，对双方当事人均具有约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务。根据《连栋温室建设工程补充协议书》的约定，全部工程完工，验收合格后被告方支付原告剩余所有的尾款155366.4元。原告需提供证据证明全部工程完工，验收合格。原告提交了2017年11月19日的工程竣工报告，验收结果为合格。报告中的建设单位为河北盛唐园林科技开发有限公司，施工单位为河北其实电子科技有限公司。竣工项目审查表中，建设单位只有项目负责人的签字，没有被告盛唐园林公司的盖章。被告盛唐园林公司对该竣工报告不予认可。本院认为，原告提交的工程竣工报告只有项目负责人的签字，没有被告盛唐园林公司的盖章，被告盛唐园林公司不予认可。原告不能提供证据证明项目负责人经被告盛唐园林公司授权。且施工单位河北其实电子科技有限公司并不是原、被告双方签订合同中的当事人，故原告提交的证据不能证明工程竣工，验收合格，对于原告要求被告支付剩余工程款155366.4元的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 驳回原告河北果实农业科技有限公司的诉讼请求。 案件受理费减半收取1704元，由原告河北果实农业科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本。上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交，或邮寄至本院诉讼服务中心。上诉案件受理费应当在上诉期限届满之日起7日内预交，（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判员  张爱兰 二〇二〇年十一月四日 书记员  赵 娜 ——