广西壮族自治区崇左市扶绥县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1421民初750号 原告：刘鹏，男，1976年12月21日出生，壮族，住广西武鸣县。 被告：广西龙鼎特色农业有限公司，住所地广西扶绥县新宁镇南密路商业步行街****楼**房。统一社会信用代码914514213485706531。 法定代表人：凌飞鹏。 被告：梁朝荣，男，1976年9月18日出生，壮族，住广西武鸣县。 原告刘鹏诉被告广西龙鼎特色农业有限公司（以下简称龙鼎农业公司)、梁朝荣建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月16日受理后，依法使用简易程序，于2020年5月26日公开开庭审理了本案。刘鹏、龙鼎农业公司委托代理人冯耀兴到庭参加了诉讼，梁朝荣经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审判。本案现已审理终结。 刘鹏向本院提出诉讼请求：1、请求判令龙鼎农业公司、梁朝荣共同偿付工程款456088元；2、请求判令龙鼎农业公司、梁朝荣共同支付工程款逾期违约金148684.68元。以上合计金额为604772.68元。3、本案所有的诉讼费用由龙鼎农业公司、梁朝荣共同负担。事实与理 由：刘鹏分别于2017年5月30日、2017年11月30日、2018年5月25日和2018年5月26日与龙鼎农业公司签订了上美龙湾小木屋工程建设合同、上美龙湾分流岛基础工程建设合同、上美龙湾500米瓜果长廊项目建设合同和上美龙湾培训中心工程项目建设合同。工程施工地址位于:广西扶绥县龙头乡坛龙村。工程工期约定开工时间小木屋工程建设为2017年6月1日、分流岛基础工程建设为2017年12月1日、500米瓜果长廊项目为2018年6月1日、培训中心工程项目为2018年6月1日。经双方协商后竣工时间分别为2018年6月30日、2018年1月30日、2018年7月15日、2018年9月30日。刘鹏及梁朝荣(龙鼎农业公司原法定代表人）双方已对工程结算单签字确认，本次工程结算总金额为926088元，已支付了470000元，尚欠有456088元未结清。因该工程施工图纸、竣工时间确认单、施工结算清单以及各项工作对接均由龙鼎农业公司原法定代表人梁朝荣签字确认及对接，故将其列为被告，协助履行工程款支付义务。本次工程施工验收合格时间为2019年1月20日，按照合同约定，龙鼎农业公司需在工程完工、验收合格后的七个工作日内按实际结算付清剩余工程款。截止2020年4月12日，龙鼎农业公司己逾期支付剩余的工程款，每天按总金额的千分之一支付违约金，未结清工程款金额为456088元，即应支付违约金148684.68元。 龙鼎农业公司辩称，1、其公司法人对工程款并不清楚，不确认涉及的施工合同及结算书的公章，现申请鉴定该合同的公司公章真伪以及施工合同及结算时间进行鉴定；2、刘鹏个人不具备法律规定建筑施工资质，四份施工合同无效，没有看到刘鹏负责的施工建筑验收合格；3、公司的股东及法人代表并不了解涉案的施工合同。 刘鹏对其主张在举证期限内提供的证据1、完成工程确认单，证明已完工程证 据；2、施工合同，证明施工合同关系；3、微信聊天记录（部分），证明工程施工来往关系；4、现场施工相片，证明已完工施工项目；5、龙鼎农业公司统一社会信息代码，证明公司的企业信息。 经过法庭质证，龙鼎农业公司对刘鹏提交证据1的真实性、合法性、关联性有异议，申请对该合同的公章进行鉴定；对证据2的真实性、合法性、关联性有异议，从合同内容签名及颜色深浅上看都是相似的，合同内容及空着地方都是后面补填上去，认为这几份合同可能是同一时间签的；对证据3、4的真实性、合法性、关联性有异议；对证据5的真实性、合法性、关联性无异议。 梁朝荣经本院合法传唤，没有到庭参加诉讼，亦不提出答辩，视为其已放弃答辩和质证的权利。本院对原告提供的上述证据的证据效力，以予以确认。 本院经审理认定事实如下：刘鹏与龙鼎农业公司分别于2017年5月30日、2017年11月30日、2018年5月25日和2018年5月26日签订了上美龙湾小木屋工程建设施工合同、上美龙湾分流岛基础工程建设施工合同、上美龙湾500米瓜果长廊项目建设施工合同和上美龙湾培训中心工程项目建设施工合同。工程施工地址位于:广西扶绥县龙头乡坛龙村。龙鼎农业公司上美龙湾小木屋工程项目建设的工期约定施工时间为2017年6月1日至2018年6月30日，龙鼎农业公司上美龙湾分流岛基础工程建设的施工时间为2017年12月1日至2018年1月30日,龙鼎农业公司上美龙湾500米瓜果长廊项目建设的施工时间为2018年6月1日至2018年7月15日,龙鼎农业公司上美龙湾培训中心工程项目建设的施工时间为2018年6月1日至2018年9月30日。工程完工验收合格后，需在7个工作日内按实际结算付清剩余工程款；逾期付款则每天按总金额的千分之一支付违约金。合同中双方还签订其他权利义务内容。合同签订后，刘鹏依约进行施工。于2019年1月20日刘 鹏与龙鼎农业公司对上美龙湾的工程进行结算，工程结算总金额为926088元。刘鹏与龙鼎农业公司均在结算工程量单上签字、盖章，甲方龙鼎农业公司有梁朝荣、李木生签字确认，加盖了龙鼎农业公司公章，乙方刘鹏签字确认。刘鹏在诉讼中承认己收到支付的工程款470000元，尚欠456088元未支付，经催付龙鼎农业公司至今仍未付款。刘鹏认为，因该工程施工图纸、竣工时间确认单、施工结算清单以及各项工作对接均由梁朝荣签字确认及对接，故有协助履行工程款支付义务。本次工程施工验收合格时间为2019年1月20日，按照合同约定，龙鼎农业公司需在工程完工、验收合格后的七个工作日内按实际结算付清剩余工程款。截止2020年4月12日，龙鼎农业公司己逾期支付剩余工程款，每天按总金额的千分之一支付违约金，未结清工程款金额为456088元，应支付违约金148684.68元。为了维护自身的合法权益为维护自己合法权益，特依法向法院提起诉讼。 本院认为，刘鹏与龙鼎农业公司签订了上美龙湾小木屋工程项目建设施工合同、上美龙湾分流岛基础工程建设施工合同、上美龙湾500米瓜果长廊项目建设施工合同和上美龙湾培训中心工程项目建设施工合同后，刘鹏按照合同约定为龙鼎农业公司施工建设，是实际的施工人。况且工程的结算已经得到双方确认，工程也竣工使用，龙鼎农业公司应当及时支付工程款。本案中，龙鼎农业公司申请司法鉴定，因申请人原因未补充材料且未缴纳鉴定费用，鉴定机构予以终止鉴定。现龙鼎农业公司没有按照合同的约定付款，其应当承担违约责任。刘鹏要求对方支付工程款及违约金，证据充分，理由成立，本院予以支持。由于双方约定的违约金过高，刘鹏也同意调整，本院参照符合法律规定的民间借贷年利息不超过24%进行调整。至于梁朝荣在本案中 是否承担责任问题，由于当时其是公司的法定代表人，是履行职务，不是个人自己的行为，依法不应当承担民事责任。刘鹏要求梁朝荣在本案中承担责任没有法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下： 一、广西龙鼎特色农业有限公司于本判决生效之日起十日内向刘鹏支付工程款456088元及违约金（违约金：以工程款456088元为基数，按年利率24%计付，从2019年1月30日起，计至2020年4月12日止）； 二、驳回刘鹏的其他诉讼请求。 案件受理费4924元，由广西龙鼎特色农业有限公司负担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于崇左市中级人民法院。 审判员  甘晏全 二〇二〇年十一月二十五日 书记员  黄艳娇 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。