浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙01民终7553号 上诉人（原审被告）：嘉兴市华腾毛纺织品有限公司。住所地：浙江省嘉兴市城南路、中环南路交叉口龙威大厦****。统一社会信用代码：913304017964588333。 法定代表人：余明华。 被上诉人（原审原告）：浙江曦彩服饰有限公司。住所地：。住所地：浙江省杭州市余杭区乔司街道鑫园路****楼**信用代码：91330110790915909W。 法定代表人：唐明非，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：李忠山,上海申浩（杭州）律师事务所律师。 上诉人嘉兴市华腾毛纺织品有限公司（以下简称华腾公司）为与被上诉人浙江曦彩服饰有限公司（以下简称曦彩公司）买卖合同纠纷一案，不服杭州市余杭区人民法院（以下简称一审法院）作出的（2020）浙0110民初2186号民事判决，向本院提出上诉。本院于2020年9月4日立案受理后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》适用二审程序独任审理。本案现已审理终结。 华腾公司上诉请求：一、撤销（2020）浙0110民初2186号民事判决第三项；二、本案—、二审诉讼费依法判决。事实和理由：当初华腾公司的大货己经生产完成，但曦彩公司以各种理由拒绝华腾公司发货，后华腾公司得知曦彩公司己经停止品牌运转故不收货物，使华腾公司产生重大损失。 被上诉人曦彩公司答辩称：一审判决查明的事实清楚，华腾公司上诉只是针对违约金，其实一审判决的违约金数额没有对华腾公司不利，反而对曦彩公司不利，因为华腾公司不交货的行为对曦彩公司造成的损失是巨大的，包括订单延误损失、预期可得利益损失、商业信誉损失等，一审判决调低了违约金数额，不能完全弥补曦彩公司的实际损失，但曦彩公司基于自身考虑没有提出上诉，华腾公司的上诉毫无道理，不应支持。 曦彩公司向一审法院起诉请求：1.确认曦彩公司与华腾公司之间签订的《面料订购合同》已解除；2.华腾公司返还曦彩公司预付货款62805元，并支付自2017年7月1日至起诉之日的违约金128261.77元（按未出货订单总额209350元，年利率24%计算，此后违约金按照判决书确定至实际清偿之日止）；3.本案诉讼费由华腾公司承担。 一审法院审理查明，2017年5月29日，曦彩公司与华腾公司签订《面料订购合同》（合同编号：PKK-20170529-001），约定曦彩公司向华腾公司订购服装，货款总金额209350元；自合同签订日起，华腾公司承诺于2017年6月30日前交到曦彩公司仓库；自合同签订日起曦彩公司三个工作日内预付货款总金额的30%货款，华腾公司收到定金后在货期内先出5米船样到曦彩公司检验，检验合格后发货，剩余70%货款月结；华腾公司应按订单要求的货期送货，如华腾公司延期交货，导致曦彩公司生产受到延误等影响，华腾公司应向曦彩公司支付未出货订单总额1%/天的违约金；延期一周以上，曦彩公司有权解除本合同或协商处理等内容。2017年6月2日，曦彩公司向华腾公司支付预付货款62805元。后华腾公司未按约交付相关船样及货物。曦彩公司在庭审中确认双方在实际履行合同过程中已经解除合同，曦彩公司第一次向法院起诉时具有解除合同的意思表示。 一审法院认为，曦彩公司、华腾公司之间的买卖关系合法有效。华腾公司未按约履行交付货物的合同义务致使合同目的不能实现，曦彩公司有权要求解除合同，曦彩公司要求确认双方当事人签订的《面料订购合同》已解除的诉讼请求，理由正当，该院予以支持。合同解除后，华腾公司已收取曦彩公司的货款应当返还，曦彩公司要求华腾公司返还预付货款的诉讼请求，理由正当，该院予以支持。关于违约金，双方当事人在《面料订购合同》约定如华腾公司延期交货并导致曦彩公司生产受到延误等的违约责任，因曦彩公司既未能举证证明其生产受到延误的事实，亦未能举证证明其因生产延误所造成的实际损失，且《面料订购合同》解除后，尚未履行的，华腾公司有权终止履行，即华腾公司已不再对曦彩公司负有继续交货的义务，因此，曦彩公司以此为依据主张高额违约金，不符合合同约定的适用条件，且曦彩公司主张违约金的计算方式及计算期限亦无充分的法律依据，该院根据合同的履行情况、当事人的过错程度等综合因素，基于公平原则和诚实信用原则酌情按照案涉合同总价款的百分之三十予以调整。曦彩公司的部分诉讼请求理由正当，该院予以支持。华腾公司经合法传唤未到庭，不影响本案的审理。 一审法院依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决：一、确认曦彩公司、华腾公司签订的《面料订购合同》（合同编号：PKK-20170529-001）已解除；二、华腾公司于判决生效后十日内返还曦彩公司预付货款62805元；三、华腾公司于判决生效后十日内支付曦彩公司违约金62805元；四、驳回曦彩公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4121元，减半收取2061元，由曦彩公司负担655元，由华腾公司负担1406元。 二审期间，双方均未提交新的证据。根据一、二审中的有效证据及当事人陈述，本院经审理对一审法院查明的事实予以确认。 本院认为：曦彩公司为向华腾公司购买货物而订立合同，华腾公司作为卖方的主要合同义务就是交付货物，因华腾公司未履行该合同义务致使曦彩公司不能实现合同目的，曦彩公司依法有权解除合同，华腾公司上诉提出未交货是因曦彩公司拒绝收货所致的主张没有证据证明，无事实依据。根据法律规定，买卖合同因违约而解除后，当事人有权要求赔偿损失，守约方主张继续适用违约金条款的，应予支持,但约定的违约金过分高于损失的，可以适当调整。一审判决根据合同的履行情况、当事人的过错程度等综合因素并基于公平原则和诚实信用原则酌情确定违约金数额，并无不当。华腾公司作为违约方应当承担相应的责任。 综上所述，华腾公司提出的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费1470元，由嘉兴市华腾毛纺织品有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判员 沈 斐 二〇二〇年十一月十二日 书记员 程静静 ? 附： 浙江省杭州市中级人民法院 自动履行指引及拒不履行后果预告书 发生法律效力的法律文书，当事人必须履行。一方当事人自动履行的，人民法院将对其予以正向激励；一方当事人未履行的，对方当事人可以依法向第一审人民法院或与该院同级的被执行财产所在地人民法院申请执行。被执行人未履行生效法律文书确定的义务，人民法院将依法对其采取强制措施和间接执行措施。 一、自动履行可获得正向激励 法律文书生效后，一方当事人自动履行的，可直接向对方当事人履行，也可联系审理法官履行。一方当事人要求履行的，审理法官应及时告知收款账号，并在收款后及时发还对方当事人。 对自动履行完毕、不需进入执行程序的案件当事人，人民法院可通过出具自动履行证明、发布诚信履行名单等方式进行正向激励。 二、拒不履行的将依法承担不利的法律后果 当事人依法向人民法院申请执行的，对于符合执前督促条件的，人民法院可先行执前督促其履行，通过自动发送短信、语音智能外呼、人工干预介入等方式执前督促履行。执前督促不履行的，进入强制执行程序。 案件进入执行程序后，被执行人未履行生效法律文书确定的义务，人民法院将采取以下措施： （一）要求支付迟延履行期间债务利息或迟延履行金； （二）查封、扣押、冻结应当履行义务部分的财产； （三）根据情节轻重，实施拘传、罚款、拘留措施； （四）联合信用惩戒。包括纳入失信名单、限制消费、限制出境等，不得乘坐飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位，不得在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费，不得参团旅游，子女不得就读高收费私立学校，不得乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车作列车一等以上座位等高消费及非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人，不得实施前述行为。 人民法院可以在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息以及法律规定的其他措施，还可以将被执行人不履行或不完全履行义务的信息向其所在单位、征信机构以及其他相关机构通报。 （五）对构成非法处置查封、扣押、冻结的财产罪，妨害公务罪，拒不执行判决、裁定罪的，依法追究刑事责任。 诚实守信是最好的通行证，失信违法者将寸步难行！