渭南市临渭区人民法院民 事 判 决 书 (2020)陕0502民初5535号原告（反诉被告）:渭南市国酵生物科技有限公司，住所地：渭南市。法定代表人：梁金梅，董事长。委托诉讼代理人：袁振兴，男，汉族，1949年5月12日出生，住渭南市临渭区，公民身份号码：61210XXXX905120417，公司法律顾问。被告（反诉原告）：陕西鼎鹏农业发展有限公司，住所地：渭南市经济技术开发区香山大道路易酒庄。法定代表人：郭欣星，董事长。委托诉讼代理人：芦博，男，陕西浩策律师事务所律师。原告（反诉被告）渭南市国酵生物科技有限公司与被告（反诉原告）陕西鼎鹏农业发展有限公司合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序进行了审理，原告（反诉被告）的委托诉讼代理人袁振兴与被告（反诉原告）的委托诉讼代理人芦博到庭参加诉讼，原告（反诉被告）的法定代表人梁金梅与被告（反诉原告）的法定代表人郭欣星未到庭参加诉讼；本案现已审理终结。原告（反诉被告）渭南市国酵生物科技有限公司提出诉讼请求：1、判令被告支付原告原材料款39420元,加工费10708.1元,应承担税款33731.4元,托盘8750元,共计人民币92609.5元。 2、诉讼费用由被告承担。事实及理由：原告与被告先后于2019年10月11日,2019年12月26日及2020年4月30日,签订合同编号为2019-008、2019-009、2020-006《食品委托生产合同》。原告按照合同的约定,已履行了合同约定的全部义务。止原告起诉之日,被告尚拖欠原告原料款39420元,加工费10708.1元,应承担的税款33731.4元,及占用原告的托盘8750元,共计人民币92609.5元,现原告起诉到人民法院,请求判令支持原告的诉讼请求。被告（反诉原告）陕西鼎鹏农业发展有限公司辩称：被告（反诉原告）未欠原告（反诉被告）任何款项，税款因对方未开具发票，被告不应承担税款，请求驳回原告诉讼请求。被告（反诉原告）陕西鼎鹏农业发展有限公司提出反诉请求：1、判令反诉被告支付反诉人合同违约金67440元（按剩余未交货货款总额的千分之一点五计算）。2、反诉被告承担本案诉讼费用。事实和理由：反诉人与反诉被告2019年12月26日签订编号为GJSW 2019-009的食品委托生产合同，合同约定反诉人委托反诉被告生产10万盒益生元复合酵素，反诉被告应当在反诉人支付定金、全部物料到齐后，13天内完成订单，反诉人于2019年12月23日支付了定金，于2020年1月13日将全部物料交于反诉被告。反诉被告应当在2020年1月26日之前将10万盒益生元复合酵素交予反诉人，但合同签订、反诉人支付定金后，反诉被告就明确表示自己不能按时完成生产任务，反诉人无奈，将4万盒生产任务交予第三方陕西天酵集团股份有限公司。即使剩6万盒任务，反诉被告仍未依约完成，给原告造成了巨大损失，依据合同第五条2的约定，反诉被告应向反诉人支付违约金，违约金为每日逾期交货货款总额的千分之一点五。反诉被告的交货期限为2020年1月26日，截止2020年1月26日反诉被告仅交货11400盒，截止2020年5月26日交货58250盒后不再交货，依约反诉被告应支付反诉人违约金59591元。反诉人与反诉被告2020年4月30日签订编号为GJSW 2020-006的食品委托生产合同，合同约定反诉人委托反诉被告生产6万盒益生元复合酵素，反诉被告应当在反诉人支付定金、全部物料到齐后，13天内完成所有订单。反诉人于2020年5月4日支付了定金，于2020年5月1日将全部物料交于反诉被告。反诉被告应当在2020年5月17日之前将6万盒益生元复合酵素交予反诉人，但合同签订反诉人支付定金后，反诉被告又明确表示自己不能按时完成生产任务，反诉人无奈，将约3万盒生产任务交予第三方陕西天酵集团股份有限公司。即使剩约3万盒任务，反诉被告仍未依约完成，给原告造成了巨大损失，依据合同第五条2的约定，反诉被告应向反诉人支付违约金，违约金为每日逾期交货货款总额的千分之一点五。反诉被告的交货期限为2020年5月17日，截止2020年5月17日反诉被告无任何交货，截止2020年6月3日交货34024盒，依约反诉被告应支付原告违约金7849元。反诉被告违反合同约定，给反诉人造成损失，故请求法院依法支持反诉人的诉讼请求。原告（反诉被告）渭南市国酵生物科技有限公司辩称：原被告之间属于食品委托关系，合同约定由反诉原告提供加工食品全部材料，由于反诉原告至今未提供合同约定的全部材料，导致反诉被告只能按照对方提供的数量进行加工，本诉部分放弃了对反诉原告未按合同约定提供全部材料的违约责任，放弃了反诉原告因欠货款的违约责任，请求驳回反诉原告的反诉请求。原告（反诉被告）向法庭提供证据：第一组：GJSW 2019-008、 GJSW 2019-009 、GJSW 2020-006《食品委托生产合同》，证明：1、被告作为委托方，原告作为受托加工方，加工益生菌酵素等；2、合同约定了加工产品的规格、数量、加工费等；3、合同约定了双方的义务和责任；4、被告反诉状中提到的合同约定的是以盒为计量，实际是以支计量，被告至今未按合同提供全部原材料；5、补交税款也有约定，按开票金额6%支付税款。第二组：1、授权委托书、2、结算、提货通知单1张、3、出库单19张，证明：1、原告依据2019-008合同，向被告交付了产品10214盒；2、原告依据2019-009合同，向被告交付了产品58250盒；3、原告依据2019-006合同，向被告交付了产品34024盒。第三组：1、协议及北木森欠款说明、 2、鼎鹏农业付款统计表、 3、增值税发票7张，金额是562190元、4、出库单（同第二组出库单），证明：1、原告给被告加工的材料款是615435元，被告已支付了576015.6元，尚欠原告39420元；2、被告至今未给原告提供合同中约定的所有原材料，其中39420元材料是原告提供，被告违约；3、被告应付加工费553400.4元，已付加工费542692.3元，尚欠10708.1元；4、增值税发票562190元，按照合同约定被告应承担税款33731.4元；5、被告使用原告托盘175个，单价每个50元，被告应支付8750元。被告（反诉原告）陕西鼎鹏农业发展有限公司质证认为：第一组：1、三份合同是制式合同，真实性无异议； 2、80万支就是10万盒，1盒是8支，无异议； 3、发票：合同约定了税的承担，7张发票均是2020年9月11日开具的。开具的是增值税普通发票，应该开具专用发票，合同对此约定不明，开具发票时原告与被告未协商。 第二组：1、结算提货通知单：真实性无异议，被告收到了，两个签收人也都是我公司员工，但是不能达到对方的证明目的；2、出库单：无异议。但是对方统计数字错误。被告实际收到是58238盒。第三组：1、协议：真实性认可，关联性不认可；被告虽然收到货物，但是因为质量问题不能销售，所以没付清。与三份合同无关；2、统计表、欠款说明：是原告单方出具，无签字无盖章不认可。被告（反诉原告）陕西鼎鹏农业发展有限公司就本诉部分提供相反证据：第一组：营业执照，证明：被告身份。第二组：订单合同（1）、订单合同（2），证明：原告不能按时完成GJSW 2020-006和 GJSW 2019-009合同约定的加工任务，经与第三方天酵集团协商，由第三方完成合同部分任务，故被告向原告提供的原材料仅是其能完成任务的那一部分。       第三组：收款收据038、026以及收款收据026、027、028、029、035、036、037，证明：被告已分别依照GJSW2019-008和GJSW2019-008合同约定，支付原告加工费63000元和原材料款41010元。第四组：收款收据039、046和收款收据047，证明：被告已分别依照GJSW2019-009 和GJSW2019-009合同约定，支付原告加工费308725元和原材料款337755.60元。第五组：收款收据049、783，证明：被告已依照GJSW2020-006合同约定，支付原告加工费共计171465元，被告向原告缴纳5000元保证金，原告应承担减少材料损耗2982元，原、被告协议被告可少付875元，减去保证金5000元；收款收据048、782，证明：被告已依照GJSW2020-006合同约定，支付原告原材料款204120元。第六组：查库通报，证明：原告遗失货物12盒，应扣款875元。第七组：盘点表，证明：被告提供的材料耗损情况。第八组：购买托盘的票据和瓶子供货商发货时提供托盘的证据，证明原告主张的托盘无依据。原告（反诉被告）质证认为：第一组证据无异议；第二组证据真实性无异议、但原告未按合同约定和变更合同约定足额支付定金和按时支付货款，第三、四、五组证据，真实性认可，对尾号为038的收据上载明的加工费只收到12000元，被告少付600元；第六组证据查库通报上签字人赵彦军是原告公司聘用的总经理，查库通报上载明的内容无异议，原告请求的加工费是已经扣除了查库通报上载明的875元；第七组证据真实性认可；第八组证据真实性无异议，但证明托盘数量只有136个，和原告主张的175个托盘数量不一致，也不能证明被告将这136个托盘交给原告。被告(反诉原告)就反诉部分向法庭提供证据：第一组：营业执照，证明：反诉人身份。第二组：委托合同009和委托合同006，证明：反诉人分别委托反诉被告生产10万盒酵素饮品和6万盒酵素饮品及其他权利。第三组：收款收据4份和原材料出库单7份，证明：反诉人依约向反诉被告支付定金和交付原材料情况。第四组：成品出库单15份，证明：反诉被告向反诉人交付成品情况。原告（反诉被告）质证认为：对一、二组证据均认可。第三组证据无原件不认可；第四组出库单证明的交付盒数分别是58250盒和34024盒，刚好与原告主张吻合，认可。根据原告（反诉被告）、被告(反诉原告)的举证质证，本院确认的事实：2019年10月11日原告（反诉被告）与被告(反诉原告)签订了GJSW 2019-008《食品委托生产合同》，被告(反诉原告) 是委托方，合同甲方，原告（反诉被告）是受托方，合同乙方。合同约定:“ …二、…合同有效期1年，自2019年10月11日至2020年10月11日。三、生产产品名称发酵果蔬汁饮品，生产数量10000盒，加工费6.3元/盒（含人工、设备、水电费、灭菌、灌装、灯检、装盒、喷码、打包装盒、不含税、周转箱、包装袋、产品盒子费用、所有原辅料运费），受托方提供的复合酵素原液每吨按三万元计算，酵素原液按孝酵天下500毫升样品为准。以上价格不含税，如开具发票，甲方同意加工费按开票金额4%，其它按开票金额6%补交税款。四、（一）甲方责任：甲方应按时按量向乙方提供合法的生产所需的包装材料（或包括委托乙方代购料款项），…甲方收到乙方货物后，需现场验货。如有产品质量问题，应在10个工作日内书面通知乙方，乙方安排补货或给甲方进行换货。…（二）乙方责任：…乙方应使用甲方提供的质量标准和检验方法来确定原料、辅料和包装材料是否符合标准的要求。如原材料属乙方提供，按乙方的标准和检测方法执行。乙方应在甲方订单及定金下发，物料到齐后，20天交货。甲方提供的加工所用原辅料必须符合国家标准或行业标准要求，乙方负责委托产品的包装质量。五、…1、甲方未在约定时间内验收，视为已经验收合格，后续的质量问题由甲方自行承担，与乙方无关。2、乙方未在约定的期限内发货，每逾期一日按照单次订单货款总额的千分之一点五向甲方支付违约金…。八、…付款方式：本合同签订二日内，甲方应向乙方支付订单加工费的80%，作为定金。若原料使用乙方的，按计划使用量甲方应先全额付款给乙方，乙方出库生产。…”合同签订后，原告（反诉被告）共给被告(反诉原告)加工10214盒发酵果蔬汁饮品，加工费共计64348.2元，被告(反诉原告)共支付原告（反诉被告）加工费62400元，欠付加工费1948,2元。2019年12月26日原告（反诉被告）与被告(反诉原告)签订了GJSW 2019-009《食品委托生产合同》，被告(反诉原告) 是委托方，合同甲方，原告（反诉被告）是受托方，合同乙方。合同约定：“…二、…生产产品名称益生元复合酵素，生产数量800000支即100000盒，加工费0.6元/支（含灭菌、灌装、灯检、装箱、喷码、不含税、周转箱、瓶标、产品盒子费用、装盒塑封费用、所有原辅料运费），受托方提供的复合酵素原液每吨按壹万捌仟元计算，酵素原液按2019年12月26日赵彦军、白汉云签字留样为准；装盒、打码、塑封、装箱含膜料费用、手工费等共计每盒0.5元。以上价格不含税，如开具发票，甲方同意按开票金额6%补交税款。四、（一）甲方责任：1、甲方应按时按量向乙方提供合法的生产所需的包装材料（或包括委托乙方代购料款项），2、甲方提供委托生产所需的包装材料需在乙方投产前3个工作日内到位，迟到一天则拖延生产发货一天…5、甲方收到乙方货物后，需现场验货。如有产品质量问题，应在10个工作日内书面通知乙方，乙方安排补货或给甲方进行换货。（二）乙方责任：…4、乙方应在甲方订单及定金下发，全部物料最迟在2019年12月30号到齐，甲乙双方确认后，乙方在13天内完成订单；如物料和定金推迟时间顺延。5、本次订单协商在2020年1月12日完成10万单的80%再后3天内完成剩余20%。五、…1、甲方未在约定时间内验收，视为已经验收合格，后续的质量问题由甲方自行承担，与乙方无关。2、乙方未在约定的期限内发货，每逾期一日按照单次订单货款总额的千分之一点五向甲方支付违约金…。…八、…付款方式：本合同签订后，乙方设备开始正式生产，甲方应向乙方支付订单货款的50%作为定金。…”合同签订后，原告（反诉被告）共给被告(反诉原告)加工58250盒益生元复合酵素，原告（反诉被告）与被告(反诉原告)对因本合同产生的加工费无异议，原告（反诉被告）认可被告(反诉原告)按此合同无欠付加工费。2020年12月30日，原告（反诉被告）与被告(反诉原告)签订了GJSW 2020-006《食品委托生产合同》。被告(反诉原告) 是委托方，合同甲方，原告（反诉被告）是受托方，合同乙方。合同约定：“…三、生产产品名称益生元复合酵素，生产数量480000支即60000盒，加工费0.6元/支（含灭菌、灌装、灯检、装箱、喷码、不含税、周转箱、瓶标、产品盒子费用、装盒塑封费用、所有原辅料运费），最终结算以成品入库数量为结算依据。受托方提供的复合酵素原液每吨按壹万捌仟元计算，酵素原样按500毫升孝酵天下样品为准；装盒、打码、塑封、装箱含膜料费用、手工费等共计每盒0.5元。以上价格不含税，如开具发票，甲方同意按开票金额6%补交税款。四、（一）甲方责任：1、甲方按时按量向乙方提供合法的生产所需的包装材料（或包括委托乙方代购料款项）。2、甲方提供委托生产所需的包装材料需在乙方投产前3个工作日内到位，迟到一天则拖延生产发货一天。…5、甲方收到乙方货物后，需现场验货。如有产品质量问题，应在10个工作日内书面通知乙方，乙方安排补货或给甲方进行换货。（二）乙方责任：…3、乙方应使用甲方提供的质量标准和检验方法来确定原料、辅料和包装材料是否符合标准的要求。如原材料属乙方提供，按乙方的标准和检测方法执行。4、乙方应在甲方订单及定金下发，全部物料最迟在2020年4月25号到齐，甲乙双方确认后，乙方在13天内完成订单；如物料和定金推迟时间顺延。五、…2、乙方未在约定的期限内发货，每逾期一日按照单次订单货款总额的千分之一点五向甲方支付违约金…八、…2、付款方式：本合同签订后，乙方设备开始正式生产，甲方应向乙方支付订单货款的50%作为定金。…3、提货方式及余款结算方式：甲方一次性拣货付余款，提货前2日内支付当批订单剩余50%的货款。乙方收到剩余货款，在3个工作日内发货给甲方。单次订单付款提货周期最多不能超过60天…。”合同签订后，原告（反诉被告）共给被告(反诉原告)加工34024盒益生元复合酵素，加工费180327.2元，被告(反诉原告)提供的尾号为783的收款收据载明原告（反诉被告）收到被告(反诉原告)加工费171465元，因损耗扣减875元，原告（反诉被告）共认可收到加工费172340元。对该收款收据载明的扣减2982元，被告(反诉原告)认为也是损耗应该扣减，原告（反诉被告）认为已扣减损耗875元再扣减无理由；对该收款收据载明的扣减质保金5000元，被告(反诉原告)认为未销售完是否有质量问题不确定，应在销售完后退给原告（反诉被告），原告（反诉被告）认为按照合同约定甲方收到乙方货物后，如有产品质量问题，应在10个工作日内书面通知乙方，乙方安排补货或给甲方进行换货，但被告(反诉原告)早已超过约定时间并未通知原告有质量问题，应当退回5000元。原告（反诉被告）主张的原材料款39420元，其提供证据第三组的《协议》中，被告(反诉原告)认可该原材料欠款，但认为应待货物销售完毕后支付。原告（反诉被告）于2020年9月14日开具产品加工费增值税普通发票7张，共计562190元，双方约定按照开票金额6%补交税款，应为33731.4元。原告（反诉被告）主张托盘费用，合同中未有约定。就反诉部分，被告(反诉原告) 与原告（反诉被告）分别签订的GJSW 2019-009与GJSW 2020-006食品委托生产合同，分别约定被告(反诉原告)委托原告（反诉被告）生产100000盒和60000益生元复合酵素，后双方又与陕西天酵集团股份有限公司分别签订两份合同，分别将GJSW 2019-009与GJSW 2020-006食品委托生产合同中约定由原告（反诉被告）完成的委托生产任务减少到60000盒和30000盒。原告（反诉被告）就GJSW 2019-009食品委托生产合同截止2020年5月26日交货58250盒，就GJSW 2020-006食品委托生产合同截止2020年6月3日交货34024盒。被告(反诉原告)主张就GJSW 2019-009食品委托生产合同交货期限应该是2020年1月26日，就GJSW 2020-006食品委托生产合同交货期限应该是2020年5月17日，按两份合同约定，原告（反诉被告）分别应支付违约金59591元和7849元，共计67440元。原告（反诉被告）渭南市国酵生物科技有限公司认为合同约定由被告(反诉原告)提供加工食品全部材料，由于其未按照合同约定提供全部材料，导致原告（反诉被告）只能按照对方提供的材料进行加工，原告（反诉被告）未违约且放弃了请求被告(反诉原告)的违约责任。根据被告(反诉原告)提供的尾号782收款收据载明,2020年5月29日被告(反诉原告)还有向原告（反诉被告）提供原材料。本院认为：原告（反诉被告）与被告(反诉原告)签订了三份《食品委托生产合同》，后双方又对其中两份合同进行了变更，双方均无异议，予以确认。双方争议：1、被告(反诉原告)是否应向原告（反诉被告）支付原材料款39420元：原告（反诉被告）提供的证据《协议》能证明被告(反诉原告)尚欠原告（反诉被告）原材料款39420元，被告(反诉原告)也表示认可，只是认为该部分与本案三份合同无关，是属于签合同前的试生产阶段产生，在原告（反诉被告）供给被告(反诉原告)的所有产品销售完后愿意支付该款项；从《协议》内容看，此货款形成的时间是2019年11月，是2019年10月11日原告（反诉被告）与被告(反诉原告)签订的GJSW 2019-008《食品委托生产合同》合同有效期内即自2019年10月11日至2020年10月11日，故被告(反诉原告)的辩称意见不予采信，原告（反诉被告）要求被告(反诉原告)支付原材料款39420元的主张应予支持。 2、被告(反诉原告)是否应向原告（反诉被告）支付加工费10708.1元：通过2020年11月20日对双方进行补充举证质证，双方对2019-009合同所产生的加工费已支付完毕无异议，予以确认。对2019-008合同，被告(反诉原告)主张按照合同约定生产10000盒发酵果蔬汁饮品已支付63000元加工费，但其也认可实际收到10214盒产品，原告（反诉被告）主张被告(反诉原告)仅支付62400元，应按实际收到盒数再支付1948.2元加工费，本院认为被告(反诉原告)实际收到10214盒 产品并未严格按照合同约定向原告（反诉被告）退回214盒产品，应视为双方对合同约定的盒数变更，故应按10214盒支付加工费；双方对已支付加工费虽有差异，但被告(反诉原告)对其中差异的600元主张是现金给付未提供证据，最终也表明愿意支付600元，故能确认被告(反诉原告)尚需支付原告（反诉被告）加工费1948.2元。对2020-006合同，双方认可加工费共计180327.2元，双方有异议的是被告(反诉原告)从中扣减的损耗2982元和质保金5000元两部分，对于作为质保金的5000元，被告(反诉原告)主张应在产品全部销售完后无质量问题予以退还原告（反诉被告），原告（反诉被告）认为按照合同约定“四、（一）甲方责任：…5、甲方收到乙方货物后，需现场验货。如有产品质量问题，应在10个工作日内书面通知乙方，乙方安排补货或给甲方进行换货。”被告(反诉原告)并未按约定时间提出质量问题，应把此部分费用退还原告（反诉被告）；原告（反诉被告）主张符合双方约定，应予采信，被告(反诉原告)应将作为质保金的5000元支付给原告（反诉被告）；被告(反诉原告)从中扣减的损耗2982元，没有依据，且其已扣减损耗875元，因此也应将2982元支付给原告（反诉被告）；合计7982元。因履行2019-008和2020-006合同共欠付加工费9930.2元。3、被告(反诉原告)是否应向原告（反诉被告）支付税款33731.4元：被告(反诉原告)以原告（反诉被告）开具的是增值税普通发票未开具增值税专用发票，根据双方合同约定，既未约定先开票后付款，也未约定开具什么形式的发票，但约定了被告(反诉原告) 按照开票金额6%补交税款，原告（反诉被告）已开具增值税普通发票共计562190元，按照约定，被告(反诉原告)应支付原告（反诉被告）33731.4元。4、被告(反诉原告)是否应向原告（反诉被告）支付托盘8750元：双方对此无约定，原告（反诉被告）主张不予支持。5、原告（反诉被告）是否应向被告(反诉原告)支付违约金67440元：被告(反诉原告)认为原告（反诉被告）未按照2019-009和2020-006《食品委托生产合同》约定的时间2020年1月26日和2020年5月17日交付产品，应当按照合同约定“五、…2、乙方未在约定的期限内发货，每逾期一日按照单次订单货款总额的千分之一点五向甲方支付违约金…”，原告（反诉被告）认为合同约定由被告(反诉原告)提供加工食品全部材料，由于其未按照合同约定提供全部材料，导致原告（反诉被告）只能按照对方提供的材料进行加工，并未违约；根据合同“四、（二）乙方责任：… 4、乙方应在甲方订单及定金下发，全部物料最迟在2020年4月25号到齐，甲乙双方确认后，乙方在13天内完成订单；如物料和定金推迟时间顺延。”被告(反诉原告)提供的XX组XX号XX收款收据时间是5月29日，证明被告(反诉原告)向原告（反诉被告）提供原材料未按约定在2020年4月25号前到齐，按约定“如物料和定金推迟时间顺延”，故被告(反诉原告)主张原告（反诉被告）未按约定期限供货属违约，不予采信。被告(反诉原告)对其主张证据不足，其要求原告（反诉被告）承担违约金的主张不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）陕西鼎鹏农业发展有限公司于本判决生效后30日内向原告（反诉被告）渭南市国酵生物科技有限公司支付原材料款39420元,加工费9930.20元,应承担税款33731.40元,共计人民币83081.60元。二、驳回原告（反诉被告）渭南市国酵生物科技有限公司的其余诉讼请求。三、驳回被告（反诉原告）陕西鼎鹏农业发展有限公司的反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2874元，由原告（反诉被告）渭南市国酵生物科技有限公司负担1017.40元，被告（反诉原告）陕西鼎鹏农业发展有限公司负担1856.60元；反诉费743元，由被告（反诉原告）陕西鼎鹏农业发展有限公司负担。如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于渭南市中级人民法院。                         审  判  长  田 渭 芳                          人民陪审员 谢素丽                         人民陪审员田玲二〇二〇年十一月二十六日书  记  员  付    媛   1