杭州市萧山区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0109民初7676号 原告（反诉被告）：浙江特产金属材料有限公司，统一社会信用代码91330000720085890G，住所地浙江省杭州市萧山区北干街道万丰大厦**。 法定代表人：张治民。 委托诉讼代理人：张军军，浙江迈远律师事务所律师。 被告（反诉原告）：浙江**元控股有限公司，统一社会信用代码91330100751741387G，，住所地杭州市西湖区天目山路**华鸿大厦**楼**** 法定代表人：曹映杭。 委托诉讼代理人：刘中秋、谢依杨，浙江天册律师事务所律师。 原告（反诉被告）浙江特产金属材料有限公司（以下简称特产公司）诉被告（反诉原告）浙江**元控股有限公司（以下简称华元公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月17日立案受理后，依法由审判员郦金晶适用简易程序于同年8月24日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）委托代理人张军军，被告（反诉原告）委托代理人刘中秋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告特产公司诉称：特产公司与华元公司于2019年6月11日签订《钢筋采购2019年度战略合作协议》—份，约定了合作内容及期限、合作价格、付款方式、违约责任及解除合同的条件、解决纠纷的方式等条款。特产公司依约向华元公司下属仁和芳满庭项目及三墩停车场项目提供工程所需的钢材，但华元公司存在多次逾期付款的违约行为。按照协议约定已产生违约金（资金占用利息损失）234247.06元。故请求法院依法判令：一、解除双方签订的《钢筋采购2019年度战略合作协议》;二、华元公司支付逾期付款的违约金（资金占用利息损失）234247.06元。 被告华元公司辩称：一，除最后一期款项存在争议外，其余部分货款的支付并无争议，华元公司不应承担违约责任。特产公司在除最后一期的每期资金支付申请资料中从未述及逾期付款违约金也未以其他形式提出违约金的诉求。而关于最后一期2475477元的款项，华元公司即使构成逾期，违约金亦仅为5153.88元。二，假设其余货款的支付亦存在逾期争议，华元公司认为，根据案涉协议第五条的约定，若特产公司提交的付款申请资料不符合约定的，则逾期付款的责任由特产公司自行承担，据此核算的违约金亦仅为78881.8元。三，再退一步而言，因特产公司存在多次逾期供货的情形，应承担逾期供货违约金，与华元公司需承担的违约金相冲抵。四，因新冠疫情的影响，华元公司受到了巨大冲击及经济损失，向特产公司支付全额货款实属不易，于情于理不应再承担违约金。综上，请求驳回特产公司的诉讼请求。 反诉原告华元公司诉称：特产公司与华元公司于2019年6月11日签订《钢筋采购2019年度战略合作协议》。根据该协议第八条第2款，若特产公司未能按照书面通知或达成的供货计划等要求交付货物的，每逾期一天，应向华元公司支付1000元违约金，违约金不足以赔偿损失的，还应负责继续赔偿。故请求法院判令特产公司支付逾期供货违约金21万元。 反诉被告特产公司辩称：特产公司没有逾期供货，不应承担违约金。双方在合同的实际履行中有特殊情况，具体交货时间以双方沟通为准，一开始的提交的供货日期只是一个大概的货物的数量和日期，实际以具体工程情况为准。即便存在逾期供货，违约金也没有21万元之多。 经审查，本院认定以下事实：2019年6月11日，特产公司与华元公司签订《钢筋采购2019年度战略合作协议》一份，约定华元公司向特产公司采购钢材；履行期限暂定自2019年6月20日起至2021年6月20日止；供货单价以供货当天《我的钢铁网》中杭州地区公布的对应品牌对应规格钢材的第一次价格加价105元/吨；特产公司安排授权代表每月1日/每周一完成双方供货计划表的确认，特产公司按照双方签字确认的计划表时间按时供货；华元公司以邮寄形式发送供货通知书或微信群通知供货，特产公司需按通知书要求按时供货；华元公司的供货需求应至少提前三天通知特产公司；每月21日至次月20日为一个结算周期，每月24日前，双方完成上月21日至当月20日期间的实际货物供应数量及货款总价的结算，结算时，特产公司必须提交《材料/设备采购合同客户资金支付申请单》及华元公司授权收货代表签字确认的送货单原件及相关附件至项目窗口核对，并以此作为双方进行数量结算的原始依据，结算核对无误后，华元公司通知特产公司开具相应发票，如因特产公司提交的资料不真实、依据不完整造成华元公司退件的，逾期付款责任由特产公司自行承担；付款方式为先供货后付款，每月支付一次，每月货款于次月15日前付清；特产公司未能按照华元公司书面通知或双方达成的供货计划要求交付货物的，每逾期一天，应向华元公司支付1000元违约金；华元公司逾期支付合同价款的，每逾期一天，按逾期应付款的万分之三向特产公司支付违约金，逾期超过一个月的，每逾期一天，按逾期应付款的万分之四向特产公司支付违约金；华元公司逾期付款超过15天的，特产公司有权停止供货等。 上述合同签订后，特产公司开始向华元公司供货。华元公司通过微信向特产公司发送采购进度计划确认表，特产公司部分供货存在迟延（详见附表2）。华元公司已付清全部货款，但部分付款存在迟延（详见附表1）。庭审中，华元公司同意解除案涉合同。 上述事实由特产公司提供的钢筋采购2019年度战略合作协议、材料、设备采购合同客户资金支付申请单、业务回单（收款凭证）、律师函、EMS快递查询单、回函，华元公司提供的微信聊天记录及快递凭证（付款申请材料不符事宜）、2019年6月至2020年4月期间8个供货周期的供货通知、对应实际材料出库单（含明细）和双方在庭审中的陈述所证实。 本院认为：特产公司和华元公司签订的《钢筋采购2019年度战略合作协议》系双方真实意思的表示，且不违反相关法律法规的禁止性规定，应属有效。双方均应恪守履行各自的义务。 一、本诉部分。第一，关于解除案涉合同。特产公司主张华元公司逾期付款超过15天的，其可以解除合同。根据案涉合同约定，特产公司仅可以中止供货，并非约定可以解除合同的条件。鉴于华元公司在庭审中表示同意解除合同，故本院认定案涉合同于开庭之日即2020年8月24日解除。第二，关于逾期付款违约金。通过华元公司提交的微信聊天记录，可以看出双方通过微信沟通，基本达成一致以后，华元公司让特产公司将正式的《材料/设备采购合同客户资金支付申请单》递交过去，因此可以推出特产公司提交的《材料/设备采购合同客户资金支付申请单》上被告的签字日期系双方核对完成后的签收日期，此前系双方的对账过程，尚无证据证明有任何一方存在故意拖延的情况。因此，双方在次月15日前完成对账的，华元公司仍应按原约定时间付款；双方完成对账时间在次月15日之后的，应给予华元公司合理的付款准备时间，本院酌情确定为对账完成后5天付款。综上，经计算，华元公司应承担逾期付款违约金142867.93元（详见附表1）。华元公司虽已支付完毕所有货款本金，但不能排除特产公司主张逾期付款违约金的权利。故华元公司的相关抗辩，本院不予采纳。 二、反诉部分。根据案涉合同约定，特产公司应当按照华元公司发送的采购进度计划确认表供货，但华元公司应当在指定供货时间3天前发送通知。故如华元公司指定供货时间与通知时间间隔过短的，特产公司的实际供货时间可以顺延。同时，在履行过程中，采购进度计划确认表对应的货物存在分批供货的情况，不应按华元公司的主张每批供货分别计算违约金。综上，本院按每次采购进度计划确认表对应的最后一批供货日期计算违约金为139000元（详见附表2），考虑特产公司分批供货的情况，酌情确定迟延供货违约金为70000元。特产公司虽抗辩华元公司未在其申请付款时主张逾期供货违约金，但华元公司经办人曾在签收《材料/设备采购合同客户资金支付申请单》时明确注明仅对数量负责，违约责任按合同约定处罚，故特产公司的相关抗辩，本院不予采纳、 据此，根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下: 一、浙江特产金属材料有限公司与浙江**元控股有限公司于2019年6月11日签订的《钢筋采购2019年度战略合作协议》于2020年8月24日解除； 二、浙江**元控股有限公司支付浙江特产金属材料有限公司逾期付款违约金142867.93元； 三、浙江特产金属材料有限公司支付浙江**元控股有限公司逾期供货违约金70000元； 四、综合上述第二、三项，浙江**元控股有限公司尚需支付浙江特产金属材料有限公司72867.93元，该款于本判决生效之日起十日内付清； 五、驳回浙江特产金属材料有限公司的其他诉讼请求； 六、驳回浙江**元控股有限公司的其他反诉请求。 如浙江**元控股有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费4814元，减半收取2407元，由浙江**元控股有限公司负担1579元，由浙江特产金属材料有限公司负担828元。反诉案件受理费4450元，减半收取2225元，由浙江**元控股有限公司负担1450元，由浙江特产金属材料有限公司负担775元。财产保全申请费1691元，由浙江**元控股有限公司负担1234元，由浙江特产金属材料有限公司负担457元。 原告浙江特产金属材料有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告浙江**元控股有限公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审 判 员 郦金晶 二〇二年十一月十二日 法官助理 王小红 书 记 员 夏亦惠 ? ? 附表1： 序号 货款产生时间 申请金额 材料签收时间 付款金额 应付日期 付款时间 逾期天数 违约金 备注 1 2019.6 139320 139320 2019.7.15 2019.7.26 11 459.76 2 2019.6.21-7.20 7015732.58 6576982.67 2019.8.15 2019.8.16 1 1973.09 438749.91 2019.8.15 2019.8.27 12 1579.5 3 2019.7.21-8.20 5018388.08 500000 2019.9.15 2019.9.26 11 1650 143079.64 2019.9.15 2019.10.15 30 1287.72 2187654.22 2019.9.15 2019.9.30 15 9844.44 2187654.22 2019.9.15 2019.10.12 27 17720 4 2019.8.21-9.20 5104702 2019.10.8 4344154.12 2019.10.15 2019.10.24 9 11729.22 760548.81 2019.10.15 2019.10.28 13 2966.14 5 2019.9.21-10.20 7793659.61 916178.9 2019.11.15 2019.11.26 11 3023.39 1374268.36 2019.11.15 2019.12.4 19 7833.33 3000000 2019.11.15 2019.11.25 10 9000 2503212.34 2019.11.15 2019.12.4 19 14268.31 6 2019.10.21-11.20 8153214.94 2019.12.5 1987947.05 2019.12.15 2020.1.13 29 17295.14 申请金额2977819.32 989872.27 2020.1.14 30 8908.85 2020.1.2 5175395.62 2020.1.7 2020.1.14 7 10868.33 7 2019.11.21-12.20 10434732.11 3660597.43 2020.1.15 2020.1.14 0 0 2020.4.14 6174134.68 2020.4.19 2020.1.14 0 0 申请金额6774134.68 600000 2020.3.31 0 0 8 2019.12.21-2020.1.20 2197084.6 2020.3.3 164160.81 2020.3.8 2020.3.31 23 1132.71 2020.4.1 2032923.79 2020.4.6 2020.4.14 8 4879.02 9 2020.2.21-3.20 880312.18 402974.81 2020.4.15 2020.4.24 9 1088.03 477337.37 2020.4.15 2020.5.29 44 6969.13 10 2020.3.21-4.20 2020.4.30 770936.91 2020.5.15 2020.5.29 14 3237.94 1227113.48 2020.5.15 2020.5.29 14 5153.88 合计 48735197.41 142867.93 ? 附表2： 月份 标段 采购进度计划确认表通知到货时间 通知时间 顺延的最早供货时间 实际供货时间（最后一批次） 逾期天数 2019.6 一标 2019.6.21 2019.6.20 2019.6.23 2019.6.28 5 2019.6.27 2019.6.25 2019.6.28 2019.6.29 1 二标 2019.6.26 2019.6.20 2019.6.28 2 2019.7.1 2019.6.26 2019.7.2 1 2019.7 一标 2019.7.6 2019.7.3 2019.7.12 6 2019.7.15 2019.7.13 2019.7.16 2019.7.17 1 2019.7.18 2019.7.17 2019.7.20 2019.7.18 0 2019.8.2 2019.7.30 2019.8.1 0 二标 2019.7.13 2019.7.9 2019.7.24 11 2019.8 一标 2019.8.10 2019.8.7 2019.8.10 0 2019.8.17 2019.8.14 2019.8.20 3 2019.8.26 2019.8.26 0 二标 2019.8.31 2019.8.26 2019.9.1 1 2019.9 一标 2019.9.8 2019.9.6 2019.9.9 2019.9.15 6 2019.9.13 2019.9.10 2019.9.24 11 2019.9.22 2019.9.18 2019.9.29 7 2019.9.29 2019.9.23 2019.10.8 9 二标 2019.9.5 2019.9.3 2019.9.6 2019.9.11 5 2019.9.16 2019.9.13 2019.9.17 1 2019.9.25 2019.9.23 2019.9.26 2019.9.26 0 2019.10 一标 2019.10.8 2019.10.6 2019.10.9 2019.10.14 5 2019.10.13 2019.10.10 2019.10.18 5 2019.10.17 2019.10.14 2019.10.31 14 2019.10.29 2019.10.28 2019.10.31 2019.10.31 0 二标 2019.10.22 2019.10.19 2019.10.23 1 2019.11 一标 2019.11.5 2019.11.2 2019.11.9 4 2019.11.14 2019.11.9 2019.11.18 4 2019.11.23 2019.11.23 0 2019.11.23 2019.11.21 2019.11.24 2019.11.26 2 二标 2019.11.7 2019.11.4 2019.11.21 14 2019.11.29 2019.11.27 2019.11.30 2019.11.30 0 2019.12 一标 2019.12.7 2019.12.4 2019.12.10 3 2019.12.10 2019.12.6 2019.12.11 1 2019.12.30 2020.1.8 9 2020.4 一标 2020.4.11 2020.4.9 2020.4.12 2020.4.14 2 2020.4.15 2020.4.14 2020.4.17 2020.4.17 0 二标 2020.4.8 2020.4.6 2020.4.9 2020.4.14 5 合计 139