重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2020)渝05民终6760号上诉人（原审被告)：重庆良浩置业有限公司，住所地重庆市江津区鼎山街道鼎山大道**祥瑞大厦****，统一社会信用代码91500116054846909H。法定代表人：郑德荣，执行董事。委托诉讼代理人：郑顺利，重庆宇广律师事务所律师。委托诉讼代理人：洪华鑫，重庆宇广律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：王钰涛，男，汉族，1987年4月24日出生，住重庆市江津区。委托诉讼代理人：刁传金，重庆市江津区几江法律服务所法律工作者。上诉人重庆良浩置业有限公司（下称良浩公司）与被上诉人王钰涛商品房预售合同纠纷一案，不服重庆市江津区人民法院（2020）渝0116民初213号民事判决，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。良浩公司上诉请求：撤销重庆市江津区人民法院（2020）渝0116民初213号第一项，改判良浩公司位于重庆市江津区X号商品房实际交付之日起30日内支付王钰涛逾期交房的违约金（680000元为基数，从2017年1月1日起，按日万分之0.3的标准计算至实际交房之日止）；2.撤销重庆市江津区人民法院（2020）渝0116民初213号第二项，改判鉴定费由被上诉人承担；3.本案上诉费用由被上诉人负担。事实和理由：1.一审依据评估结果调整逾期交房违约金的数额，属于适用法律错误。2.一审改变合同约定，缩短上诉人逾期交房的违约金的支付时间，有损上诉人的合法权益。王钰涛答辩称，一审认定事实清楚，适用法律正确，请求维持一审判决。王钰涛向一审法院起诉请求:判令良浩公司向王钰涛支付2017年1月1日至2019年12月31日期间的逾期交房违约金（按评估报告书确定的标准计算）;自2020年1月1日以后的逾期交房违约金，参照评估报告书确定的标准计算至良浩公司取得竣工验收备案登记证且王钰涛实际收到良浩公司发出的书面通知接房截止之日止。一审法院认定事实：2015年11月20日，王钰涛（乙方）与良浩公司（甲方）签订《重庆市商品房买卖合同》，载明：第三条乙方所购商品房的基本情况（一）本商品房座落为:重庆市江津区X号。(四)本商品房建筑面积:153.74平方米，本商品房用途为住宅，属于成套住宅。第四条购房价款（一）本商品房为清水房，总成交金额为680000元整(大写:陆拾捌万元整)，建筑面积单价为4423.05元/平方米。第五条付款方式及期限。(二)乙方按下列第3种方式按期付款：3、按揭付款:本商品房总成交金额680000元整（大写:陆拾捌万元整)。(1)签订商品房买卖合同时支付房款￥210000元。(2)剩余房款￥470000元，向银行按揭贷款支付。第七条交房期限及交付条件（一）2、属预售商品房的，甲方应当在2016年12月31日前，依照国家和地方的有关规定，将已进行建设工程竣工验收备案登记的商品房交付乙方使用。（二）本商品房交付时应符合以下条件：（1）本商品房已通过竣工验收备案登记表，取得了《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。第九条甲方逾期交房的违约责任。除本合同第七条约定的遭遇不可抗力情况外，甲方如未按本合同约定的期限将该商品房交付乙方使用，按下列第1种方式处理：1.按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期在180日（含）之内，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之0.30的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金，合同继续履行；(2)逾期超过180日(与本条第1款第(1)项约定的日期相同)后，乙方有权解除合同。乙方要求解除合同的，甲方应当自解除合同通知到达之日起30日内退还全部已付房价款及利息(按银行同期贷款利率计算)，并按乙方已付房价款百分之0.60向乙方支付违约金。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第七条约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付已付房价款万分之0.30的违约金(该比率应不小于本条第1款第(1)项中的比率)的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金等内容。甲方重庆良浩置业有限公司（加盖公司及法定代表人印章）乙方王钰涛（签名及捺印）。审理中，良浩公司认可王钰涛已按合同约定支付了购房款。一审依据王钰涛的申请委托重庆金土地房地产土地资产评估有限公司进行鉴定，估价结果为：重庆市江津区X号估价对象于2017年1月1日至2019年12月31日期间的市场租金为：租金总价：74760元。产生鉴定费3000元。另查明：案涉商品房于2014年9月10日取得预售许可证，至今未取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》。一审法院认为，双方之间签订的《重庆市商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规效力性强制性规定，合法有效，双方均应履行各自义务，否则应承担违约责任。王钰涛按合同约定履行了支付购房款义务，良浩公司至今未按合同约定将取得《重庆市建设工程竣工验收备案登记证》的案涉房屋交付王钰涛，已违反合同约定，应承担违约责任。根据合同中逾期交房违约金计算标准的约定，结合案涉房屋市场租金的鉴定结论，王钰涛请求调高违约金，于法有据，本院予以支持。良浩公司关于“应当优先适用违约金约定条款”的辩解，与法律规定相悖，原审法院不予采纳。综合良浩公司逾期交房的事实和王钰涛的损失，原审法院依法按每月1661元(74760元÷36个月×80%）标准酌定逾期交房违约金。王钰涛多余部分诉讼请求，不予主张。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决：一、重庆良浩置业有限公司于本判决生效后十日内支付王钰涛逾期交房违约金（从2017年1月1日起，按每月1661的标准计算至交房之日止）。二、重庆良浩置业有限公司于本判决生效后十日内支付王钰涛鉴定费3000元。三、驳回王钰涛的其他诉讼请求。案件受理费10600元，减半收取5300元，由重庆良浩置业有限公司负担。此款王钰涛已预交本院，良浩公司在履行上述义务时，一并支付王钰涛，王钰涛预交的案件受理费，不作清退。二审中，双方当事人均未提交新证据。二审查明的事实与原审法院查明事实一致，本院予以确认。本院认为，根据上诉人的上诉请求、事实和理由并结合被上诉人的答辩意见，本院归纳本案争议焦点为：1.一审判决对逾期交房违约金予以调高是否恰当；上诉人应支付被上诉人的逾期交房违约金的条件是否成就；2.本案鉴定费是否应当由上诉人承担。对于上述争议焦点，本院评析如下：1.关于一审判决对逾期交房违约金予以调高是否恰当的问题。上诉人与被上诉人签订的《重庆市商品房买卖合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规强制性、效力性规定，合法有效。双方当事人均应按照协议约定履行各自义务，否则应承担违约责任。本案中，上诉人对其逾期交房的事实并无异议。上诉人认为应当按照双方合同约定的“甲方按日向乙方支付已付房价款万分之0.30的违约金标准”计算逾期交房违约金。被上诉人认为该约定的违约金标准过低，不足以弥补因上诉人逾期交房给被上诉人造成的损失，主张按照涉案房屋评估的租金标准计算违约金。《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。上诉人逾期交房致使被上诉人不能按照合同约定时间正常使用所购房屋，而按照双方约定的逾期交房违约金标准计算的违约金低于被上诉人的租金损失，不足以弥补被上诉人的损失，故一审法院根据合同中逾期交房违约金计算标准的约定，结合案涉房屋市场租金的鉴定结论，对上诉人逾期交房违约金的计算标准酌情予以调高，按照涉案房屋评估的同期租金标准的80%予以计算并无不当。上诉人认为一审法院对此适用法律错误的上诉理由不成立，本院不予采纳。关于上诉人应支付被上诉人的逾期交房违约金条件是否成就的问题。上诉人认为应当按照合同约定的“该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金。”上诉人认为案涉工程至今未竣工验收，案涉房屋至今不具备法定的交付条件，故逾期交房违约金的支付条件不成就。上诉人的该上诉理由不成立，因为双方约定的条件虽然是“该商品房实际交付之日起30日内向乙方支付违约金”，但被上诉人所购房屋至今未竣工验收，上诉人并无免责事由，属于为自己的利益不正当的阻止付款条件的成就，应视为付款条件已成就。故一审判决上诉人于判决生效后十日内支付被上诉人逾期交房违约金并无不当。2.关于本案鉴定费是否应当由上诉人承担的问题。因本案系上诉人违约所致，被上诉人并无过错，故鉴定费应当由上诉人负担。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费10600元，由上诉人重庆良浩置业有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  蒋 科审 判 员  肖 琴审 判 员  黎 明二〇二〇年十一月十日法官助理  李家兴书 记 员  李德桥