湖南省新化县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）湘1322民初3872号 原告：刘登新，男，1969年7月3日出生，汉族，居民，住湖南省新化县。 原告：戴辉，女，1969年8月7日出生，汉族，居民，住湖南省新化县。 委托代理人：毛大庆，新化县法律援助中心律师 委托代理人：王修元，新化县法律援助中心律师 被告：新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司,住所地：湖南省新化县上渡街道白沙洲路华夏怡园**。 法定代表人：易定方 被告：易定方，男，1985年12月17日出生，汉族，农民，住湖南省涟源市。 被告：龚姣，女，1985年10月11日出生，汉族，农民，住湖南省双峰县。 原告刘登新、戴辉与被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司、易定方、龚姣合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘登新、戴辉及其委托诉讼代理人毛大庆、王修元到庭参加了诉讼，被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司、易定方、龚姣经本院合法传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告请求本院判令：1、判决由被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司退还两原告合同工程款55689元；2、判决由被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司从2020年9月18日起以每日30元标准赔偿两原告经济损失至合同工程款退还之日；3、判决被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司以应退还合同工程款55689元按6%计算资金占用费至款项付清之日；4、判决由被告易定方、龚姣对被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司的上述债务承担连带责任；5、由三被告承担本案全部诉讼费用。 被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司辩称：1、愿意退还原告合同工程款55689元；2、因公司无法经营，无力承担6%的资金占用费，请求法院酌情处理。 被告龚姣辩称：1、被告易定方经营的新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司与我无关，我是自己赚钱自己用，易定方未给过我任何钱；2、我与易定方已离婚，易定方名下的娄底市娄星区旭阳家园1栋1605号一套房子在离婚协议上已经分配给我，我希望房子卖了后能给我和儿子留100000元生活费和赡养费。 查明的事实 经审理查明，本院确认如下法律事实： 原告刘登新与戴辉系夫妻关系，共同购买了位于新化县资水名苑六楼的商品房。被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司是被告易定方出资设立的一人有限责任公司，被告龚姣与易定方曾系夫妻关系，于2020年10月9日协议离婚并办理了离婚登记。2020年5月1日，二原告与被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司就新化县资水名苑六楼的房屋装修签订《住宅装饰装修工程施工合同》，合同约定开工日期为2020年5月7日，竣工日期为2020年9月17日，工程总价款为171575元，付款方式为签订合同时支付合同总金额65%即111523元，木工材料进场后再支付合同总金额30%即51472元，余款8580元在工程完工双方验收合格三日内付清。并约定，因为被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司的原因导致竣工日期延后，其按30元每工作日赔偿二原告，赔偿总额以工程制安总额5‰为上限。合同签订后，二原告按照合同约定，共支付被告工程款162995元。但被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司在合同期限届满时仅完成了部分工程，明确表示不再继续履行合同，并向原告出具了工程结算单，认可尚有未完工工程款64269元，扣除原告未支付的工程尾款8580元后，被告应退还原告合同工程款55689元。结算后，二原告多次要求被告易定方退还工程款，但其一直未退款，故起诉至法院。 判决的理由与结果 本院认为，二原告与被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司签订的《住宅装饰装修工程施工合同》是双方当事人真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司未按照合同约定全面履行自己的义务，并明确表示不再继续履行合同，应当承担违约责任。经双方结算，被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司应退还二原告工程款55689元。故对二原告要求被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司退还工程款55689元的诉讼请求，本院予以支持。双方在《住宅装饰装修工程施工合同》中约定，因为被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司的原因导致竣工日期延后，其按30元每工作日赔偿二原告，赔偿总额以工程制安总额5‰为上限。按照工程总价款171575元的5‰计算，金额为858元。故对二原告要求被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司从2020年9月18日起以每日30元标准赔偿两原告经济损失至合同工程款退还之日的诉讼请求，本院予以部分支持，由被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司赔偿二原告858元为宜。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条之规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。二原告要求被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司以应退还合同工程款55689元按6%计算资金占用费至款项付清之日的诉讼请求于法有据，本院予以支持。被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司是被告易定方出资设立的一人有限责任公司，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。二原告与被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司签订房屋装修合同时，为被告龚姣与易定方夫妻关系存续期间，易定方经营新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司所得收益为夫妻共同财产，所负债务亦为夫妻共同债务，被告龚姣应当与易定方共同偿还。故对原告要求被告易定方、龚姣对被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司所负债务承担连带责任的诉讼请求，本院予以支持。被告龚姣自愿以与易定方共同所有的娄底市娄星区旭阳家园1栋1605号房屋一套用于偿还债务，不违反法律规定，本院予以支持。被告龚姣请求法院在处理娄底市娄星区旭阳家园1栋1605号房屋后能给其留100000元生活费和赡养费，不属于本案的审理范围，本院在本案中不予支持。三被告经本院合法传票传唤，拒不到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。基此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零八条、第一百一十四条、《中华人民共和国公司法》第三条、第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司、易定方、龚姣于本判决生效后十日内退还原告刘登新、戴辉工程款55689元并支付违约金858元。 二、被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司、易定方、龚姣按55689元，年利率6%，计算资金占用费至款项清偿之日。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费1152元，减半收取576元，由被告新化县上渡启匠装饰设计工程有限公司、易定方、龚姣负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省娄底市中级人民法院。 审 判 员  李红宁 二〇二〇年十一月十六日 代理书记员  王 展 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国公司法》 第三条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任；股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。