四川省洪雅县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1423民初1464号 原告：四川洪雅七里坪半山旅游开发有限公司，住所地：四川省洪雅县七里坪镇七里坪村2社。 法定代表人：金山，执行董事。 委托诉讼代理人：李平，四川正心律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李嘉淼，四川正心律师事务所律师。 被告：中正海洋（大连）文化发展有限公司，住所地：辽宁省大连市甘井子区黄浦路******。 法定代表人：于中正，执行董事。 原告四川洪雅七里坪半山旅游开发有限公司诉被告中正海洋（大连）文化发展有限公司合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告四川洪雅七里坪半山旅游开发有限公司的委托诉讼代理人李平、李嘉淼到庭参加了诉讼，被告中正海洋（大连）文化发展有限公司经本院合法传唤无正当理由未到庭，本案依法缺席进行了审理，本案现已审理终结。 原告四川洪雅七里坪半山旅游开发有限公司向本院提出如下诉讼请求：判令解除原告与被告签订的《峨眉半山七里坪国家旅游度假区温泉会所石房建筑装饰工程施工合同书》；2、判令被告返还原告定金339000元；3、判令被告赔偿原告损失34045；事实与理由是：2019年2月1日，原被告双方签订了《峨眉半山七里坪国家旅游度假区温泉会所石房建筑装饰工程施工合同书》该合同第1.2条约定工程地点，第1.4条约定承包方式为包工包料，第1.5约定工期为90天，合同价款为1130000元，第3.7条约定乙方应按时发放民工工资。若发生民工罢工或上访事件，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，第6.2条第一款约定合同签订后7日内，甲方向乙方支付工程合同总价30%，即人民币339000元作为定金。第9.2条约定，由于乙方原因，逾期竣工乙方按每逾期一天，每天按10000元向甲方支付违约金。逾期超过30日，甲方有权解除本合同，第十条约定，人民法院管辖权，2019年2月1日，被告向原告交付《温泉会所石房建筑装饰工程付款申请书》被告向原告申请支付温泉会所石房建筑装饰工程的定金339000元。2019年3月15日，原告通过转账的方式向被告支付了定金339000元。同时，被告向原告出具《专用收款收据》一张。被告在进场施工后，提出将温泉会所石房的主体结构部分改为钢结构，由于被告没有钢结构施工资质，被告负责联系有钢结构资质单位进行施工。2019年7月12日，被告自称联系到有钢结资质的“四川利案钢结构有限公司”来负责钢结构施工。于是，原告与被告和“四川利案钢结构有限公司”三方签订《七里坪温泉会所石头屋钢结构制作、安装工程合同书》，该合同第3.1条约定工期为20天。该合同的文本由被告负责拿到四川利安钢结构有限公司签字、盖章。2019年10月28日，由于被告及四川利安钢结构有限公司迟迟未按约定进场施工，于是，原告向被告和四川利安钢结构有限公司发出了《七里坪温泉会所石头屋工程工期催告函》，要求被告及四川利安钢结构有限公司尽快进场施工并于2019年11月20日前完成合同约定的各项内容。2019年11月6日，四川利安钢结构有限公司向原告和被告发来《关于七里坪温泉会所石头屋工程的函》，四川利安钢结构有限公司在函中明确：贵公司提供的合同尾页的法人签名及公章均系他人伪造。由于被告用伪造的四川利安钢结构有限公司印章和签名来签订《七里坪温泉会所石头屋钢结构制作、安装工程合同书》存在严重的欺骗行为。因此《七里坪温泉会所石头屋钢结构制作、安装工程合同书》为无效合同。2019年11月26日，原告向被告发出《停工通知》，原告要求被告立即停止施工，同时要求被告承担整个工程所造成的经济和法律责任。2020年1月20日，吴方文、张海泉等21名民工到洪雅县七里坪旅游管理委员会代被告向21位民工支付了拖欠的工资共计34045元。原告认为，原被告签订的《峨眉半山七里坪国家旅游度假区温泉会所石房建筑装饰工程施工合同书》合法有效，原告已履行支付工程定金的义务，而被告却没有履行施工的义务，且存在严重的欺骗行为，被告应承担返还原告定金的责任，并承担损失，综上为维护原告合法权益，请求判如所请。 被告中正海洋（大连）文化发展有限公司未提出答辩。 本院经审理查明：2019年2月1日，原、被告双方签订了《峨眉半山七里坪国家旅游度假区温泉会所石房建筑装饰工程施工合同书》，约定工程地点、承包方式、工期、合同价款等。2019年3月15日原告向被告支付了工程款339000元作为定金。被告向原告出具《专用收款收据》一张。 被告在进场施工后，提出将温泉会所石房的主体结构部分改为钢结构，由于被告没有钢结构施工资质，被告负责联系有钢结构资质单位进行施工。2019年7月12日，被告自称联系到有钢结资质的“四川利案钢结构有限公司”来负责钢结构施工。于是，原告与被告和“四川利案钢结构有限公司”三方签订《七里坪温泉会所石头屋钢结构制作、安装工程合同书》，该合同的文本由被告拿到四川利安钢结构有限公司签字、盖章。 2019年10月28日，原告向被告和四川利安钢结构有限公司发出了《七里坪温泉会所石头屋工程工期催告函》，要求被告及四川利安钢结构有限公司尽快进场施工并于2019年11月20日前完成合同约定的各项内容。2019年11月6日，四川利安钢结构有限公司向原告和被告发来《关于七里坪温泉会所石头屋工程的函》，四川利安钢结构有限公司在函中明确：贵公司提供的合同尾页的法人签名及公章均系他人伪造。 原告认为，由于被告用伪造的四川利安钢结构有限公司印章和签名来签订《七里坪温泉会所石头屋钢结构制作、安装工程合同书》存在严重的欺骗行为。因此《七里坪温泉会所石头屋钢结构制作、安装工程合同书》为无效合同。2019年11月26日，原告向被告发出《停工通知》，原告要求被告立即停止施工。 2020年1月20日，吴方文、张海泉等21名民工到洪雅县七里坪旅游管理委员会代被告向21位民工支付了拖欠的工资共计34040元。原告认为，原被告签订的《峨眉半山七里坪国家旅游度假区温泉会所石房建筑装饰工程施工合同书》合法有效，原告已履行支付工程定金的义务，而被告却没有履行施工的义务，且存在严重的欺骗行为，被告应承担返还原告定金的责任，并承担损失，由此诉来本院。 上述事实，有：《营业执照》《法定代表人证明书》、《峨眉半山七里坪国家旅游度假区温泉会所石房建筑装饰工程施工合同书》，《温泉会所石房建筑装饰工程付款申请》，专用收款收据，业务回单，《七里坪温泉会所石头屋钢结构制作、安装工程合同书》《关于七里坪温泉会所石头屋工程的函》，《关于七里坪温泉会所石头屋工程进度的函》、《关于七里坪温泉会所石头屋工程工期催告的函》、《停工通知》，《证明》、《民工工资表》、《情况说明》、《七里坪温泉石头房工资表》，当事人陈述等证据予以证实。 诉讼中，原告认可被告已完工程价款为：土方30665.38元，钢结构87110.11元，总共117775.49元。 本院认为，原被告签订的《峨眉半山七里坪国家旅游度假区温泉会所石房建筑装饰工程施工合同书》合法有效，双方应当诚信履行，由于被告用伪造的四川利安钢结构有限公司印章和签名，双方签订《七里坪温泉会所石头屋钢结构制作、安装工程合同书》的过程中，存在严重的欺骗行为，原告请求解除《峨眉半山七里坪国家旅游度假区温泉会所石房建筑装饰工程施工合同书》的理由成立。原告已经给付的工程款项应当由被告计算后返还原告。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。原告认可被告已经完成的工程价值为117775.49元，系自认陈述，本院予以采信，被告对剩余款项应予返还，被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭据此，不影响本案审理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下： 一、解除原告与被告签订的《峨眉半山七里坪国家旅游度假区温泉会所石房建筑装饰工程施工合同书》； 二、由被告中正海洋（大连）文化发展有限公司在本判决生效后，立即返还原告四川洪雅七里坪半山旅游开发有限公司定金339000元；赔偿原告四川洪雅七里坪半山旅游开发有限公司代付农民工工资损失34040元；扣除已经完成的工程价值部分，实际应返还255264.51元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案诉讼费3448元，由被告中正海洋（大连）文化发展有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省眉山市中级人民法院。 审判员 李 华 二〇二〇年十一月二十四日 书记员 唐雅硕