广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0605民初5666号原告：王胜辉,男,1967年4月27日出生,汉族,住广东省佛山市禅城区*******,公民身份号码340************219。委托诉讼代理人：曾凡星，广东宏安信律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈敬贤，广东宏安信律师事务所律师。被告：广东广佛智城集团有限公司，住所地：广东省佛山市******************，统一社会信用代码914************393。法定代表人：黄某1。第三人：广东智城梦乐城商业投资有限公司，住所地：广东省佛山市南海区****************。法定代表人：黄某1。被告及第三人共同委托诉讼代理人：徐飞，广东泽誉律师事务所律师。被告及第三人共同委托诉讼代理人：吴诗炜，广东泽誉律师事务所律师。原告王胜辉诉被告广东广佛智城集团有限公司、第三人广东智城梦乐城商业投资有限公司租赁合同纠纷一案，本院于2020年3月9日立案后，依法适用简易程序进行审理。诉讼中，被告在答辩期内提出管辖权异议，本院裁定予以驳回，被告不服提出上诉，佛山市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原裁定。管辖权异议处理期间依法不计入审理期限。后本院于2020年9月21日公开开庭审理了本案，原告委托诉讼代理人曾凡星、陈敬贤与被告及第三人共同委托诉讼代理人徐飞、吴诗炜均到庭参加庭审。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告签订的《物业使用权转让合同》；2.被告向原告返还物业使用权转让金229376元；3.被告支付逾期交付物业的违约金至清偿之日止（以229376元为基数，按每日万分之五的标准，自2018年1月1日起计至清偿之日止）；4.解除原告、被告与第三人签订的《租赁合同》；5.被告承担本案全部诉讼相关费用。事实和理由：2016年10月15日，原告与被告签订了《物业使用权转让合同》，合同约定：被告将佛山市南海区****************************商业用房的使用权转让给原告，总转让金229376元；转让期实际上为自合同签订之日起计算，至2048年**月31日止。合同签订后，原告已向被告全额支付转让款229376元。合同约定的交付期届满后，被告未能按约定向原告履行交付物业的义务，经原告核查，合同项下标的物至今仍未完成工程建设，已构成违约，原告有权解除《物业使用权转让合同》。原告与被告关联公司的第三人签订了相应的《租赁合同》。由第三人向原告返租该物业，被告的违约行为也导致《租赁合同》无法继续履行，故以《物业使用权转让合同》为依据的《租赁合同》也应当相应解除。为维护原告的合法权益，提起本案诉讼。被告辩称，原告要求解除《物业使用权转让合同》没有事实和法律依据，《物业使用权转让合同》中并无约定原告就被告迟交付物业的行为享有合同解除权。因此，被告延迟交付物业的行为不属于原告可以提出解除合同的约定事由，原告提出解除涉案物业使用权转让合同没有合同依据。被告延迟交付物业的行为并未导致涉案《物业使用权转让合同》的合同目的不能实现。原告与梦乐城公司签订《租赁合同》，原告将涉案物业出租给被告梦乐城公司，租赁期限为3年，合同签订后，梦乐城公司分别已向原告支付履约保证金及首月租金，并自一直向案原告支付租金，故原告受让物业使用权的目的就是出租给梦乐城公司来获取租金收益，该合同目的并未因被告广佛延迟交付物业的行为而无法实现。另外，原告即使认为其享有合同解除权，亦应在合理期限行使，原告解除权亦因原告未在合理期限内行使而消灭。原告要求被告支付逾期交付物业的违约金没有依据，与其已收取租金的事实自相矛盾，应不予支持。综上，请求法院依法驳回原告全部诉讼请求。第三人梦乐城公司述称，《租赁合同》签订后，第三人在物业尚未实际交付的情况下，已向原告支付押金及租金共计38686元。现原告要求解除《租赁合同》和《物业使用权转让合同》，原告应向第三人返还其已收取的上述租金，第三人同意该租金在本案中与被告的债务进行抵扣。当事人围绕其诉讼请求及主张的事实提交了证据，本院依法组织当事人进行了证据交换和质证，当事人对证据真实性均无异议，本院予以确认并附卷佐证。综合采信的证据及当事人的陈述，本院确认如下事实：2016年10月15日，原告（受让方、乙方）与被告（转让方、甲方）签订《物业使用权转让合同》，约定：甲方将佛山市南海区********************************商业用房的使用权转让给乙方，涉讼租赁物使用权转让期限从本合同签订之日起至2036年10月14日，甲方在前款约定的转让期限届满之日起，赠送物业使用权给乙方至2048年12月31日止，乙方应该在2049年1月1日当天将该物业的使用权归还给甲方；涉讼租赁物按建筑面积计算使用权转让金，总转让金229376元，乙方一次性付款；甲方在2017年12月31日前将涉讼租赁物交付给乙方，如乙方在此之前未能付清合同约定的所有款项，则涉讼租赁物交付时间顺延至乙方付清合同约定的所有款项的次日。甲方未按照本合同第五条约定的期限向乙方交付该物业，应按照已收转让金每日万分之五的标准向乙方支付违约金。合同签订后，原告共向被告支付了物业使用权转让款229376元。2016年10月15日，原告（甲方，新出租方）、被告（丙方，原出租方）、第三人（乙方，承租方）签订《租赁合同》，约定丙方将涉讼物业使用权转让给甲方，涉讼物业的出租主体变更为甲方；租期3年，自2018年1月1日起至2020年12月31日止；丙方负责于2017年12月31日将物业交付给甲方，甲方于2017年12月31日将物业交付给乙方。第一年月租金1600元、第二年月租金1680元、第三年月租金1764元；乙方已支付给丙方该物业首月的月租金以及相当于2个月租金的履约保证金；若乙方逾期支付租金，按应付而未付租金的日万分之一向甲方支付违约金直至付清时止；等等。庭审中，被告确认涉讼物业尚未办理竣工验收备案手续。原告已收取委托经营租金及押金合计为38686元。2020年3月9日，原告提起本案诉讼。本院认为，民事活动应遵循诚实信用原则。原告与被告签订的《物业使用权转让合同》约定原告一次性支付一定对价、被告交付合同项下物业予原告使用一定期限，该合同权利义务符合租赁合同特征，本案为租赁合同纠纷。合同项下物业属于在建工程，至法庭辩论终结时，该物业仍为在建状态，尚未办理竣工备案验收手续，并不具备进入市场交易的条件，《物业使用权转让合同》、《租赁合同》应属无效合同，本案按无效合同清理结算处理。无效合同自始没有法律约束力，原告请求解除《物业使用权转让合同》、《租赁合同》没有法律依据，本院依法不予支持。因无效合同取得的财产，应当予以返还，故被告应返还已收取的物业使用权转让费229376元予原告，同时原告收取第三人支付的返租租金38686元原告也应退还予第三人,现第三人同意将该到期债权与被告债务予以抵扣,故本案中被告实际应退还给原告转让费金额为190690元。无效合同约定的违约责任无效，且原告未谨慎审查租赁物状态即签订租赁合同，对合同无效也具有一定过错，原告请求被告支付违约金没有法律依据，本院酌定确定被告支付从起诉之日起利息予原告，原告请求超出部分本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项、第五十六条、第五十八条、第二百一十二条的规定，判决如下：一、被告广东广佛智城集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内返还物业使用权转让费190690元并支付以此为本金从2020年3月9日起计算至实际清偿之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息予原告王胜辉；二、驳回原告其他的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序结案，案件受理费减半收取计2824.28元（原告已预交），由原告负担1412.28元，广东广佛智城集团有限公司负担1412元并于上述付款同期迳付予原告，本院不另收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民。审判员  朱道春二〇二〇年十月三十日书记员  黄晓璇