浙江省湖州市南浔区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0503民初2385号 原告：浙江**夏电梯股份有限公司，住所地浙江省湖州市南浔经济开发区向阳路**。 法定代表人：张振华，该公司董事长。 委托诉讼代理人：邬艳莺,北京隆安（湖州）律师事务所律师。 被告：张掖市新宇房地产开发有限责任公司，住所地，住所地甘肃省张掖市临泽县状元御景世家小区**楼北侧iv> 法定代表人：汤远峰，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘世奇,甘肃金厦律师事务所律师。 委托诉讼代理人：贾麟，男，该公司员工。 原告浙江**夏电梯股份有限公司与被告张掖市新宇房地产开发有限责任公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年8月3日立案受理后，依法适用简易程序审理。本院依据原告的财产保全申请，于2020年8月4日对被告价值40万元的财产采取了保全措施。本院于2020年9月16日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人邬艳莺、被告的委托诉讼代理人刘世奇、贾麟到庭参加诉讼。经当事人申请，2020年10月22日至同年10月31日为庭外和解期间。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求（变更后）：1.被告支付电梯货款38.5万元；2.被告支付违约金46.2万元（以38.5万为基数每日千分之五，自2019年12月7日起暂计算至起诉之日的8月3日止：385000*5‰/天*240天=46.2万元，应计算至实际清偿之日止，但最高支付至399万元货款总额30%的1197000元止）；3.本案诉讼费用、财产保全费由被告承担。事实和理由：2016年8月23日，原、被告签订《电（扶）梯设备合同》一份，约定被告向原告订购电梯24台，总价款396万元，双方又于2017年5月2日签订《电梯设备供货更改协议》，约定将“五方通话装置”更改为“无线五方通话装置”，并增加装置费用3万元，合同总价款增至399万元。合同还约定了被告应于电梯经验收合格、颁发准运行后12个月内支付电梯剩余30%尾款，分批发货、分批安装、分批验收等内容。嗣后，原告依约定完成了23台电梯（双方后口头将电梯总量变更为23台，变更电梯总价共计382.5万元）的生产、发货、安装等合同义务，且23台电梯己于2018年12月6日前全部验收完毕，但截至起诉之日被告除支付了344万元外，剩余货款共计38.5万元未支付，原告催讨未果，故诉至法院。为支持其主张，原告向本院提交了电（扶）梯设备合同1份、电梯设备供货更改协议1份、浙江省增值税专用发票5份、中国建设银行客户专用回单8份、电梯监督检验报告23份等证据用于证明上述事实。 被告辩称，对原告诉称的双方签订合同、总价款和违约金计算标准无异议，但双方于2018年6月12日签订《电梯采购补充协议》，明确约定电梯安装调试交付时间为2018年9月15日，原告实际交付电梯时间2019年4月8日，原告迟延交付电梯的行为严重违约，应承担违约金119.7万元。被告曾以联系函的方式告知原告在质保金中扣除违约金，根据《合同法》抵销原则，原告诉请金额应在违约金内扣除，且被告保留相抵扣后尾款追索的权利。被告为支持其抗辩理由，向本院提交了电梯采购补充协议1份、联系函3份、验收记录11份、整改照片50张、延期交房通知书1份、延期交房优惠房价汇总表1份、违约费用清单1份等证据用于证明其上述抗辩。 原、被告提交的证据经双方质证，被告对原告提交的电（扶）梯设备合同、电梯设备供货更改协议、浙江省增值税专用发票、中国建设银行客户专用回单、电梯监督检验报告三性均无异议，但认为2018年的11部电梯的电梯监督检验报告载明检验日期是2018年12月5日，超出电梯采购补充协议约定的交付时间2018年9月15日。原告对被告提交的电梯采购补充协议的三性有异议，认为该份协议并非原告法定代表人签订，且加盖的是合同专用章并非公章；对联系函的真实性、合法性无异议，对关联性有异议，认为电梯已验收合格不存在问题；对验收记录、整改照片、延期交房通知书、延期交房优惠房价汇总表、违约费用清单三性均有异议，上述证据系被告单方制作，且与本案的承揽款无关联。本院经审查后认为，原告提交的证据材料，上述证据之间相互印证，能证明原告所主张的事实，本院予以确认并在卷佐证；被告提交的电梯采购补充协议，原告对真实性有异议，但未能提交有效证据予以佐证，故该异议不能成立，本院对电梯采购补充协议予以认定；被告提交的联系函、验收记录、整改照片、延期交房通知书、延期交房优惠房价汇总表、违约费用清单，原告有异议，经本院核实，被告已以原告延期交付电梯为由，要求原告支付违约金，诉至甘肃省临泽县人民法院，故本院在本案中不予处理，被告提交的上述证据与本案缺乏关联性，本院不予认定。 依据上述认定的证据及当事人陈述，本院认定事实如下： 2016年8月23日，原、被告签订《电（扶）梯设备合同》一份，约定由原告向被告提供并安装电梯24台，总价为396万元，付款方式为：合同签订之日起15个工作日内，被告支付本合同总价的10%；每次发货前15天，按实际发货电梯数量，支付该批次电梯总价的30%；设备安装完毕后15个工作日内，被告支付该批次发货电梯总价的30%；该批次电梯，经当地电梯质量检验部门验收合格、颁发准运行后12个月内被告支付该批次电梯剩余30%尾款，分批发货、分批安装、分批验收；另约定违约责任为：由于非不可抗力原因，逾期发货或逾期付款或逾期提货的，违约方应按逾期部分电（扶）梯设备金额千分之五/天的比例向另一方支付逾期违约金，但违约金总额最高不得超过本合同总价的30%。2017年5月2日，原、被告又签订《电梯设备供货更改协议》一份，约定将“五方通话装置（标配）”更改为“无线五方通话装置（选配）”，增加装置费用3万元，合同总价款增至399万元。嗣后，双方将电梯总量变更为23台，电梯总价共计382.5万元。2018年6月12日，原、被告签订《电梯采购补充协议》一份，约定原告在本项目的电梯安装调试交付被告的时间保证在2018年9月15日，不得以任何理由影响整个工程的验收。现原告已按被告要求为被告定作并委托江苏华迅电梯工程有限公司和溧阳奥通电梯工程有限公司安装案涉23台电梯，且23台电梯己于2018年12月6日前全部验收完毕。被告陆续向原告支付电梯款344万元，余款电梯款38.5万元未付，原告催讨未果，纠纷成讼。 另查明，2016年11月11日，原告将名称由浙江西直门电梯有限公司变更为浙江**夏电梯有限公司。2018年12月27日，原告将名称由浙江**夏电梯有限公司变更为浙江**夏电梯股份有限公司。 本院认为，原、被之间签订的《电（扶）梯设备合同》、《电梯设备供货更改协议》系双方当事人真实意思表示，且合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，应受法律保护。原告履行合同义务后，被告应当按约履行付款义务，现被告久拖不付，显属违约，应当承担相应的民事责任，故原告要求被告支付电梯设备款385000元之诉请，符合法律规定，本院予以支持。关于原告要求被告支付违约金之诉请（以38.5元为基数，自2019年12月7日起按每日千分之五的标准支付至实际清偿之日，最高支付至399万元货款总额30%即119.7万元），本院认为，违约金起算时间，并无不当，但双方约定的计息利率过高，且违约金的最高额应按实际履行合同总价382.5万元的30%计算，故根据合同的履行情况和公平原则，本院予以调整，应以38.5万元为基数，自2019年12月7日起按年利率12%计算至实际清偿之日，最高支付至382.5万元货款总额30%即114.75万元。至于被告提出的原告延期交付电梯，应承担违约金的抗辩意见，因被告已在甘肃省临泽县人民法院提起诉讼，故本案中不予处理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十三条之规定，判决如下： 一、限被告张掖市新宇房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付原告浙江**夏电梯股份有限公司价款385000元，并支付违约金（以385000元为基数，自2019年12月7日起按年利率12%计算至实际清偿之日，上述利息以不超过1147500元为限）； 二、驳回原告浙江**夏电梯股份有限公司的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费7075元，减半收取3538元，财产保全费2520元，合计诉讼费6058元，由被告张掖市新宇房地产开发有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省湖州市中级人民法院。上诉费应于上诉期满后七日内向湖州市中级人民法院交纳，逾期按自动撤回上诉处理。 审 判 员  闵 杰 二〇二〇年十一月四日 法官助理  谢鑫芳 书 记 员  蒋文倩