四川省广汉市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0681民初2689号 原告：四川源基制药有限公司，住所地四川省广汉市北外乡新沟村，统一社会信用代码915106816208804595。 法定代表人：李万才，总经理。 委托诉讼代理人：陈小甫，四川胡杨律师事务所律师，特别授权。 被告：成都维特博机械设备有限公司，住所地邛崃市临邛工业园区南江路**，统一社会信用代码91510183MA6C5JN8XL。 法定代表人：杨体伦，董事长。 委托诉讼代理人：徐斌，四川元众律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘建，男，汉族，1984年8月10日生，住四川省大邑县，系公司员工。 原告四川源基制药有限公司与被告成都维特博机械设备有限公司定作合同纠纷一案，本院于2020年11月3日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告四川源基制药有限公司（以下简称源基制药公司）的委托诉讼代理人陈小甫，被告成都维特博机械设备有限公司（以下简称维特博机械公司）的委托诉讼代理人徐斌、刘建到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告源基制药公司向本院提出诉讼请求：1、请求解除原告源基制药公司与被告维特博机械公司于2020年5月8日签订的《设备买卖合同》；2、判令被告维特博机械公司返还原告源基制药公司支付的预付款179400元；3、判令被告维特博机械公司赔偿原告源基制药公司经济损失179400元；4、本案全部诉讼费用由被告维特博机械公司承担。事实和理由：原告源基制药公司与被告维特博机械公司于2020年5月8日签订设备买卖合同，合同约定被告维特博机械公司为原告源基制药公司提供11台机器设备并负责安装调试，设备制作周期为30天，安装调试时间为10天，同时约定合同签订后，原告源基制药公司支付总货款的30%给被告维特博机械公司作为预付款，设备制作完成后，被告维特博机械公司通知原告源基制药公司交货，原告源基制药公司应再支付总货款的30%给被告维特博机械公司，被告维特博机械公司在二日内交货。合同还约定未经原告同意，被告不履行或无法履行本合同时，应按照原告已支付款项的金额双倍赔偿给原告，合同签订以后，原告源基制药公司已经于2020年5月11日向被告维特博机械公司支付了预付款179400元。按合同约定，被告维特博机械公司应在30天内完成设备制作，但被告维特博机械公司未能在30天内完成。经原告源基制药公司多次催促，被告维特博机械公司又承诺在2020年8月12日前交付设备，但被告维特博机械公司至今仍未能完成设备的制作，无法交付设备，而被告维特博机械公司在派工人到原告源基制药公司处制作设备过程中，设备还未完成，被告维特博机械公司又将工人全部撤离，拒绝履行合同。由于被告维特博机械公司拒绝履行合同，致使双方签订的合同目的不能实现，给原告源基制药公司造成了巨大的经济损失，为维护原告源基制药公司合法权益，故起诉至法院请求判令解除双方签订的合同，判令被告维特博机械公司返还原告源基制药公司预付款179400元，并判令被告维特博机械公司依合同的约定赔偿原告源基制药公司损失179400元。在合同解除后，原告源基制药公司将被告维特博机械公司留置在原告源基制药公司处的案涉制作的设备和配件返还给被告维特博机械公司。 被告维特博机械公司辩称：同意原告源基制药公司关于解除合同的诉讼请求，但原告源基制药公司应当依法赔偿被告维特博机械公司的损失。原、被告双方签订的买卖合同实为加工承揽合同，在适用法律时，应当按照合同法中关于承揽合同的相关规定处理。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。在本案中，被告维特博机械公司不提起反诉。原告源基制药公司请求被告维特博机械公司返还预付款无法律和事实依据。根据合同法中关于承揽合同的规定，承揽人已经按照约定选用材料，定作人支付的部分材料费已经在承揽人加工过程中成为相应的机械设备，无法再分离。 原告源基制药公司请求被告维特博机械公司赔偿经济损失17940元，没有事实和法律依据。原告源基制药公司提供的《厂房租赁合同》无法证明原告源基制药公司因被告维特博机械公司的行为受到经济损失，原告源基制药公司租用仓库系正常的经营所需，并非因被告维特博机械公司延迟履行或不履行而多余支付的费用。关于合同履行过程中被告维特博机械公司延迟交付设备违约的问题，由于今年以来全国暴发新冠疫情，经济形势变化，中、小企业举步维艰，被告维特博机械公司也不例外，相关企业履行合同受到影响，所以，在履行原告源基制药公司承揽合同时受到影响，被告维特博机械公司延迟履行，也愿意接受相关约定，承担相应的后果，但希望原告源基制药公司和法庭能够体谅中小企业的难处，尽量减少企业损失减轻企业负担。原告源基制药公司主张赔偿损失实际为依双方合同约定主张的不履行合同后的违约金，该金额过高，请求依法予以调整，调整至30000元以下为宜，比较符合本案实际。 本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。 1、2020年5月8日，原告源基制药公司作为合同甲方与被告维特博机械公司作为合同乙方签订了《设备买卖合同》。双方合同约定的主要内容为：（1）乙方根据合同技术附件的约定要求为甲方提供13台设备。合计总金额含增值税票价为598000元，设备主体和附件中所包含的内容及随机工具、包装、运输和保险费用。（2）质量要求、技术标准：乙方对质量负责的条件及期限为，按照新版的中国GMP要求、国家相关标准以及甲、乙双方所确定的技术标准和参数要求（四川源基制药5T/H药材筛、选、洗设备配置表：合同附件1中各个设备详细图纸），质量“三包”，质保期整机壹年，质保期以设备验收合格之日起计算。（3）交货地点、时间：甲方厂内，乙方收到甲方预付款之日起30日内完成交货。（4）运输方式：汽车运输，费用：乙方负责装车吊装费用，设备达到甲方厂内，所有设备卸车吊装等费用由甲方负责。（5）资料及供应方法：产品合格证、使用说明书、乙方有义务辅助甲方整理设备GMP认证资料（整个系统的URS、出厂验收测试（SAT）、系统安装确认、运行确认、性能确认、操作软件系统验证等）后期需要提供其他GMP认证资料的，乙方须提供：同时乙方提供设备的材质证明书及报告书。（6）安装调试：乙方负责安装调试，安装内容包括设备、管道、风管、电器线路及桥架的安装，并承担全部费用（包括但不限于安装所涉及的所有材料如：管道、阀门、电线、电器元件以及其他辅助材料，机械费，人工费等），设备到达甲方厂内10日内乙方完成安装同时具备调试条件。（7）验收：乙方安装调试完成后，应书面通知甲方组织验收。甲方应在7个工作日内组织验收。设备达到合同规定的验收标准，验收合格后由甲方向乙方出具调试验收合格单；双方对产品质量有分歧时，以制药机械质量监督检验中心的技术检测结果为裁判依据。（8）设备制作时间：制作周期为30天，安装调试时间：10天。（9）结算方式及期限：合同签订后，甲方应支付总货款的30%给乙方作为预付款；设备制作完成后，供方通知需方可以交货，甲方应支付总货款的30%给乙方，乙方在二日内交货；设备安装调试合格后，满足双方的验收标准之日起7个工作日内，甲方再支付总货款的30%的设备款给乙方；同时乙方开具13%的全额增值税专用发票给甲方。乙方完成安装1个月后（如中途遇到国家放假、甲方工厂放假以及外界不可抗拒因素，时间顺延），甲方仍然不具备调试条件的，甲方也应向乙方支付总货款的30%设备款；合同总货款的10%，作为质保金，在质保期满后7个工作日内一次性付清。（10）违约责任：甲方未能按合同规定给乙方付应付款项的，则按每延迟一天向乙方支付未付款金额千分之一的违约金；乙方未能按期交货或按期完成安装调试的，则按每延迟一天向甲方支付合同总额千分之一的违约金；若设备验收不合格，不能满足双方确认的验收标准，则乙方须在7个工作日内无条件退回甲方支付的总货款的60%的预付款，并向甲方支付预付款50%的违约金。在甲方收到退回的预付款后，由乙方负责拆除设备并将设备发运到乙方工厂，费用由乙方承担。（11）其他约定事项：合同生效后，乙方须在3日内提供完整的准确的设备布置图和各个设备详细图纸，同时须得到甲方认可；同时作为合同附件与本合同具有同等法律效力。未经甲方同意，乙方不履行或无法履行本合同时，并按甲方已支付款项的金额双倍赔偿给甲方，若因甲方原因，未经乙方书面同意，甲方不继续履行或无法履行本合同时，甲方已付款项不予返还，用于弥补乙方的投产损失。 2、原被告双方当事人在案涉合同附件1中对药材筛选洗设备的配置表，对设备名称、设备外形尺寸以及设备技术配置进行了约定。 3、在庭审中，原被告双方当事人一致确认，原告源基制药公司已于2020年5月11日通过汇款的形式向被告维特博机械公司支付了预付款179400元。 4、2020年8月4日，被告维特博机械公司向原告源基制药公司发送协议函。被告维特博机械公司在协议函中确认因供应商材质和其自身资金问题，未能按约定完成交货事宜，希望与原告源基制药公司重新商定付款和工期问题。 5、被告当庭确认杨体文为被告公司总经理，案涉项目负责人。2020年8月10日被告维特博机械公司总经理杨体文向原告源基制药公司出具一份承诺书，承诺书载明：本人杨体文承诺所有设备及配件于2020年8月12日全部到达贵方公司，所有设备于2020年8月20日安装完毕，我方设备及配件到贵方公司后，贵方须付我方30%货款，设备安装完毕调试合格后，贵方付第三笔款项，如我方没有按照承诺的执行，则按双方签订的合同执行。在庭审中被告维特博机械公司自认截至2020年10月14日，仍未按照承诺书的约定将案涉所有设备及配件运至原告源基制药公司处。 对于双方有争议的事实和证据，本院认定如下：在庭审中，原告源基制药公司主张因为被告维特博机械公司未按时交货，无法进行原材料加工生产，产生额外的厂房仓储租赁费用449580元。为此，原告源基制药公司出示了厂房租赁合同以及租金的支付凭证拟证实其损失的真实性。被告维特博机械公司的质证意见为，对厂房租赁合同的真实性认可，合法性也认可，但与本案的关联性不予认可，无法证实租金为本案延误交付设备而造成的。对此，本院认为，原告源基制药公司出示的2020年9月1日与案外人签订的租赁仓库租期为期三年，且已将租金449580元全部支付完毕，但是原告源基制药公司未出示其主张的原材料进货证据，无法证实其关于因为被告维特博机械公司逾期交付案涉设备，需要另行租赁厂房以存储该部分原材料的主张，对此原告应承担举证不能的责任。故对于原告源基制药公司关于其租赁费用损失的相关证据，本院不予采信。 本院认为，案涉合同系各方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法，各方当事人应当按照合同约定履行自己的义务。根据《中华人民共和国合同法》第二百五十一条“承揽合同是承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬的合同。承揽合同包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作”的规定，双方签订的设备买卖合同及附件的法律特征符合前述法律规定，本案所涉订购合同的性质应为定作合同，本案争议实际为定作合同纠纷。依双方在合同中对案涉设备的目的、性能、技术参数等都作了详尽约定，被告维特博机械公司应当按照确定的标准完成符合原告源基制药公司要求的产品定作，向原告源基制药公司交付符合其要求的产品。现被告维特博机械公司确认未按合同约定的期限向原告源基制药公司交付设备，被告维特博机械公司承认原告源基制药公司关于解除案涉合同的诉讼请求部分，不违反法律规定，本院对于原告源基制药公司关于判令解除案涉合同的诉讼请求予以支持。本案的争议焦点为，原告源基制药公司能否主张退还货款的问题，被告维特博机械公司是否应当赔偿原告源基制药公司损失或支付违约金的问题。 对于原告源基制药公司能否主张退货退款的问题。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，原告源基制药公司请求退货退款的实质是要求解除合同。被告维特博机械公司未按期交付设备，已经违约。使得原告源基制药公司无法使用案涉设备机组投入生产，导致原告源基制药公司订立合同目的不能实现，故根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项“当事人一方迟延履行合同债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”的规定，原告源基制药公司有权解除合同。故关于原告源基制药公司请求向被告维特博机械公司退还设备、要求被告维特博机械公司返还已付货款的诉讼请求于法有据、于理相合、于情不悖，本院予以支持。 关于被告维特博机械公司是否应当赔偿原告源基制药公司损失或支付违约金的问题。原告源基制药公司主张的损失为依合同约定“未经原告源基制药公司同意，被告维特博机械公司不履行或无法履行本合同时，并按原告源基制药公司已支付款项的金额双倍赔偿给原告源基制药公司”。对此，被告维特博机械公司认为约定的违约金过高要求予以调整。本院认为，原告源基制药公司所主张的按约定赔偿损失的合同条款为违约责任条款，再根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”及《最高人民法院〈关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）〉》第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决”的规定，考虑到原告源基制药公司提交的证据不足以证明其损失，原告源基制药公司因合同解除而受到的实际损失实为已付款项的利息损失和工期延误的合理损失，结合被告维特博机械公司关于延迟交付的违约责任的抗辩意见，本院将违约金酌情认定为30000元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款、第二百五十一条，《最高人民法院〈关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）〉》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、解除原告四川源基制药有限公司与被告成都维特博机械设备有限公司于2020年5月8日签订的《设备买卖合同》； 二、被告成都维特博机械设备有限公司于判决生效之日起十日内向原告四川源基制药有限公司返还预付款179400元，并支付延期交付货物的违约金30000元； 三、原告四川源基制药有限公司在被告成都维特博机械设备有限公司返还货款后，向被告成都维特博机械设备有限公司返还存放在原告四川源基制药有限公司处的设备及配件，以双方在2020年10月29日确认的设备及配件清单为准（见本判决附件一），由被告成都维特博机械设备有限公司自行负责拆卸、包装、运输及相关费用，原告四川源基制药有限公司应提供必要的协助； 四、驳回原告四川源基制药有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案收取案件受理费3341元，由被告成都维特博机械设备有限公司负担2220元，由原告四川源基制药有限公司负担1121元（原告四川源基制药有限公司已预缴案件受理费3341元，由被告成都维特博机械设备有限公司负担的案件受理费在执行中一并支付给原告四川源基制药有限公司）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省德阳市中级人民法院。 审判员  陈贤君 二〇二〇年十一月三日 书记员  徐 静 附件一：                            序号                       名称                       型号/规格                       数量                               1                       2.2KW减速机                       台                       3                               2                       1.1KWRV电机                       台                       1                               3                       3KW减速机                       台                       1                               4                       2.2KW三相异步电机                       台                       2                               5                       3KW三相异步电动机                       台                       1                               6                       网筛                       件                       6                               7                       架子                       件                       6                               8                       链条                       条                       9                               9                       黑色皮带                       条                       4                               10                       料斗                       台                       1                               11                       40角钢                       根                       17                               12                       50角钢                       根                       7                               13                       切割机                       台                       1                               14                       50矩管                       根                       6                               15                       15矩管                       根                       3                               16                       小圆箍                       根                       40                               17                       大圆箍                       根                       32                               18                       配电箱                       个                       16                               19                       布料机                       台                       1                               20                       清洗机                       台                       2                               21                       30×15方管                       根                       16                               22                       75×45方管                       根                       4                               23                       50×50方管                       根                       1                               24                       滚筒                       根                       6                               25                       双层挑选机架                       台                       1                               26                       输送机架                       台                       3                               27                       药机                       台                       1                               28                       折弯件                       件                       2                               29                       背条                       圈                       1                               30                       轴                       件                       2                               31                       切片提升机                       台                       1                               32                       PVC线槽                       根                       6                               33                       卡条                       根                       7                               34                       电缆桥架连接线                       片                       200                               35                       大桥架                       件                       70                               36                       小桥架                       件                       64                               37                       圆钢                       根                       7                               38                       键条                       根                       3                               39                       除尘器                       台                       1                               40                       57弯头                       件                       5                               41                       硅胶皮                       件                       1                               42                       螺丝                       袋                       1                               43                       波纹管                       圈                       1                               44                       SF206轴承                       个                       1