广东省东莞市第三人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1973民初14354号原告（反诉被告，以下统称原告）：东莞市佳积智能科技有限公司，住所地：广东省东莞市*******************。法定代表人：张来生，执行董事。委托代理人：戴定明，广东金名律师事务所律师。委托代理人：吴熙，广东金名律师事务所实习律师。被告（反诉原告，以下统称被告）：广东启天自动化智能装备股份有限公司，住所地：广东省东莞市***************。法定代表人：梁明刚，董事长。委托代理人：潘炯阳，广东南天星律师事务所律师。原告东莞市佳积智能科技有限公司（以下简称佳积公司）诉被告广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称启天公司）买卖合同纠纷一案，本院2020年8月25日受理后，被告启天公司提出反诉，本院依法适用简易程序，由审判员何健林独任公开开庭合并审理。原告佳积公司的委托代理人戴定明，被告启天公司的委托代理人潘炯阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告佳积公司向本院提出诉讼请求：l．请求确认原告与被告签订的《设备买卖合同》（合同编号：QTS-2020*******）已经解除；2．请求判令被告向原告返还KN95口罩机货款130万元、定金26万元及逾期付款利息（以156万元为基数，按照LPR一年利率计算，从合同解除之日起计至实际付清之日止）3．请求判令被告向原告支付律师代理费68000元、担保费7800元；4．请求判令被告承担本案诉讼费、保全费。事实和理由：2020年5月4日，原告与被告签订《设备买卖合同》（合同编号：QTS-2020*******），约定：原告向被告购买KN95口罩机l套，合计130万元，一次性平面半自动口罩机、口罩耳焊机4套，合计180万元；原告应于合同签订后1个工作日内向被告支付全部货款310万元作为定金，被告应于2020年5月10日向原告交付KN95口罩机，于2020年5月5日向原告交付一次性平面半自动口罩机；若被告逾期10日交付设备或超过验收期限10日仍无法在被告处调试验收合格，原告有权解除本合同。合同签订后，原告依约于2020年5月4日向被告支付了全部价款310万元作为定金，但被告并未按期于2020年5月10日向原告交付KN95口罩机。因此，原告根据《设备买卖合同》第十四条第2款的约定，于2020年5月25日向被告发送《解除合同通知书》，通知被告解除合同，并要求被告返还KN95口罩机货款130万元，支付违约金26万元。被告至今未向原告交付KN95口罩机的行为已构成违约，根据《设备买卖合同》第十二条第2款、《中华人民共和国担保法》第九十一条、《中华人民共和国合同法》第一百一十五条的规定，原告要求被告返还KN95口罩机货款130万元及相应定金26万元(130万元x20%)，共计156万元。在与被告多次协商无果的情况下，原告为维护自身合法权益，特具状向贵院起诉，望贵院公正审理，判如所请。经本院释明，原告选择要求被告支付双倍定金，放弃要求被告支付逾期付款利息。被告启天公司辩称，2020年5月4日，被告与原告签订《设备买卖合同》，根据合同约定，设备交货地点在被告生产地，原告自提并承担相关运输费用。合同签订后，被告积极安排生产，其中“一次性平面半自动口罩机+口罩耳焊机”4套已全部与原告交接完毕。关于KN95口罩机（含l台内置鼻梁打片机十1台折叠封口机+2台耳绳焊接机），被告亦生产完毕，并将内置鼻梁折叠封边一体机交付原告，但被告安排人员去原告处安装调试时，原告叫被告先不用调试，被告只好将调试人员先撤回。后被告要继续履行合同交付剩余的2台耳绳焊接机（市场价值29万元），但原告因口罩市场行情变化，予以拒绝。因原告不安排提货亦不肯接收货物，亦不让被告人员对设备进行调试，必然导致KN95口罩机无法验收，该责任在于原告。故根据合同第十五条第3项的约定，其应向被告支付逾期验收违约金。合同签订后，各方应以保护交易为原则促进合同继续履行，而不应随意予以解除，特别是在合同已大部分履行完毕的情况下（仅剩两台市值29万元的耳绳焊接机，仅占总合同金额比例9%），更应以继续履行为宗旨。现因原告拒不继续履行合同，致被告不得不聘请律师应诉及提起本案反诉，故其应承担被告因此产生的律师费。被告启天公司提出反诉请求：1．判令原告继续履行《设备买卖合同》（未履行部分价值29万元）；2．判令原告向被告支付逾期验收违约金（以130万元为基数，按每日万分之五的利率标准，从2020年10月12日起计算至原告实际提走设备之日止）；3．判令原告向被告支付律师费65000元；4．本案诉讼费、保全费等由原告承担。事实和理由：与答辩意见一致。原告佳积公司辩称，启天公司在反诉中称“其在合同签订后，积极安排生产，己将KN95口罩机生产完毕，并将内置鼻梁折叠封边一体机交付给佳积公司，是佳积公司不安排提货亦不接收货物，不让启天公司派员对设备进行安装调试，该责任在于佳积公司。”的说法与客观事实完全不符，缺乏证据支持。二、鉴于启天公司未按合同约定的时间，将整套KN95口罩机交付给佳积公司，且逾期交付超过10天以上，佳积公司依据《设备买卖合同》第十四条第2项之约定依法解除本合同，并于2020年5月27日将《解除合同通知书》邮寄送达给启天公司，根据合同法第九十四条、第九十六条的规定，佳积公司与启天公司之间签订的有关KN95口罩机的合同应于2020年5月27日解除，既然合同己依法解除，那么根据合同法第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行”的规定，启天公司无权要求佳积公司继续履行合同未履行的部分。三、本案标的是整套机器设备（即整套KN95口罩机）属不可分割履行的合同。一部分机器设备不交付必定导致整个合同目的无法实现，不存在启天公司在反诉中主张的合同已大部分履行完毕，只有小部分(29万元)未履行的问题。综上，启天公司在反诉中诉称的事实完全与客观事实不符，其反诉请求明显缺乏事实和法律依据，恳请法院依法驳回启天公司的全部反诉请求。经审理查明：2020年5月4日，佳积公司作为甲方、启天公司作为乙方签订《设备买卖合同》，约定甲方向乙方以130万元/套购买1套KN95口罩机、45万元/套购买4套一次性平面半自动口罩机、口罩耳焊机，合计310万元，上述价格不含运费、上门调试费，由甲方到乙方工厂自提，设备出厂后若由于设备自身原因无法正常生产，可免费进行更换。质量标准：乙方所提供的设备应当符合国家标准和法律法规，包括但不限于GB/T5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第l部分：通用技术条件》、GB/T23821-2009《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》、GB/T12265.3-1997《机械安全避免人体各部位挤压的最小距离》。设备技术参数：1．KN95口罩机：产品标准（规格型号尺寸）：见规格书，标准样品图纸详见附件1；2．平面口罩机：产品标准（规格型号尺寸）：见规格书，标准样品图纸详见附件2：打片机生产速度：80-100片／分钟，耳焊机生产速度：30-40片／分钟，超声波频率：15KHZ/20KHZ,气压：0.5-0.6MPa，电压：220VAC±5%，50HZ，功率：15KW。设备交付期限：双方签订合同后，甲方于1个工作日内支付全款310万（大写：叁佰壹拾万元整）。1．KN95设备交期：2020年5月10日前。2．一次性平面口罩机交期：2020年5月5日。备注：甲方支付货款后1个工作日内派人来乙方车间进行学习调试及验机工作。结算方式、时间及地点：1．合同总价为人民币310万元（大写：叁佰壹拾万元整）；2．甲方应在签订合同后1日内支付合同的100%作为定金（人民币：310万元），如甲方货款顺延，则交期顺延；3、以上交货期如遇不可预见或不可抗拒因素而导致延误，将由双方友好协商解决，非标设备一经下定，甲方不得要求退货。合同解除的条件：1．甲方逾期10日支付定金或货款，乙方有权解除本合同。2．乙方逾期10日交付设备或超过验收期限l0日仍无法在乙方调试验收合格的，甲力有权解除本合同。3、因不可抗力原因导致合同无法履行，经双方协商一致可解除本合同。违约责任：1．乙方逾期交货的，乙方应每天向甲方支付已收款项的0.5‰天作为违约金；超过验收期限10天仍无法在乙方调试验收的，甲方有权单方解除本合同，要求乙方返还甲方己付款项并支付合同总价2%作为违约金；计算逾期期限时应除去不可抗力及不可预见因素导致的延期。2．甲方逾期付款的，甲方应每天向乙方支付总价款0.5‰作为违约金；逾期超过10日，乙方有权单方解除本合同，除甲方的定金及逾期付款违约金不予退还外，其余款项需于10个工作日内退还甲方；乙方并有权将该设备另行出售给他人。3．甲方逾期验收的，甲方应支付合同总价款0.5‰每天作为违约金。4．由于疫情、战争、地震、水灾、火灾、暴风雪、政府征收征用或其他不可抗力原因而不能履行合同或延迟履行合同的一方不负有违约责任，双方可变更或解除合同。合同解除后，乙方应将甲方所支付款项返还给甲方。合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，提交乙方所在地人民法院办理；因诉讼或仲裁产生的律师费、仲裁费、诉讼费、担保费、保全费、差旅费、调查费由违约方承担等等。原、被告分别在合同上加盖公章。5月4日，原告通过银行转账共计310万元【90万元、90万元、90万元、40万元】给被告，客户回单上未注明汇款用途。2020年5月15日，被告将内置鼻梁折叠封边一体机送货给原告，原告的工作人员石军签收。剩余部分即两台耳绳焊接机没有交付。5月26日，被告通过微信提出“石总！KN95口罩耳绳焊接机2台今天送过来”，原告回复“我们的合同是5月5日交机，你说你今天送过来，你们早就违约了”“我昨天已正式口头通知你们，因为你们延迟交机，导致我们生产受损，我要求解除购机合同，正式书面通知今天也已发给你们”。内置鼻梁折叠封边一体机与两台耳绳焊接机系KN95口罩机的组成部分。2020年5月26日，原告向被告邮寄《解除合同通知书》，被告于次日签收。《解除合同通知书》载明：贵司与我司2020年5月4日签订的设备买卖合同（合同编号QTS-2020*******），合同第一条第4条约定我方以130万元单价购买KN95口罩机一套，并约定贵方应在2020年5月10日前交付该机器。我方支付了全部定金及货款，贵司至今仍无法交付机器，根据合同第十四条规定，我方通知贵方解除合同。2020年6月24日，原告与广东金名律师事务所签订《委托合同书》，委托广东金名律师事务所代理本案，支出律师费68000元。另外，原告因申请诉讼保全，申请中国太平洋财产保险股份有限公司出具诉讼财产保全责任保险单，提供担保，支出担保费7800元。另查明，一次性平面半自动口罩机、口罩耳焊机4套，合计180万元，原、被告已经履行完毕。2020年9月14日，被告与广东南天星律师事务所签订《民事委托代理合同》，委托广东南天星律师事务所代理本案，支出律师费65000元。以上事实，有设备买卖合同、广发银行客户回单、解除合同通知书、邮件查询单、委托合同书、律师费发票、庭审笔录等在卷佐证。本院认为，本案为买卖合同纠纷。原、被告签订的《设备买卖合同》系双方真实意思表示，自双方签名之日起成立并生效。根据原告的陈述、被告的答辩，本案的争议焦点在于：《设备买卖合同》是否已经解除，被告是否应返还KN95口罩机的货款及定金，原、被告是否需承担对方支出的律师费。现分析如下：关于合同的解除。原、被告签订的《设备买卖合同》中关于平面口罩机的相关内容已经履行完毕。合同约定KN95口罩机的交付期限为2020年5月10日前，而被告交付KN95口罩机的内置鼻梁折叠封边一体机是在2020年5月15日。5月26日，被告仍未将KN95口罩机的另一组成部分即两台耳绳焊接机交付给原告。由于耳绳焊接机系KN95口罩机的必要组成部分，被告未交付耳绳焊接机，原告无法正常生产KN95口罩，故被告迟延交付的时间应认定至2020年5月26日。被告之行为已经超过了合同约定的交付期，根据第十四条合同解除的条件第二项“乙方逾期10日交付设备或超过验收期限l0日仍无法在乙方调试验收合格的，甲力有权解除本合同”之约定，原告有权解除合同中关于KN95口罩机的相关约定。原告通过邮寄《解除合同通知书》给被告，且被告已经收悉，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定，解除合同中关于KN95口罩机的相关约定的效力自2020年5月27日产生。关于原告的诉求。一、返还货款。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”之规定，原告要求被告退还已经支付的KN95口罩机货款130万元，本院予以支持。原告也应将被告交付的内置鼻梁折叠封边一体机退还给被告。二、双倍定金。原、被告签订的《设备买卖合同》约定的平面口罩机和KN95口罩机的价款总计310万元、定金310万元，原告2020年5月4日支付310万元给被告。依据合同，原告应在5月4日前支付货款310万元，原告诉请中要求被告返还货款，也印证其支付的310万元为货款。原告没有证据证明其另行支付了定金310万元，根据《中华人民共和国担保法》第九十条“定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际支付定金之日起生效”之规定，原、被告的定金条款并未生效，故原告主张由被告返还定金26万元，证据不足，本院不予支持。三、律师费、担保费。原、被告在合同的“合同争议的解决方式”约定由违约方承担律师费、担保费，本案系被告违约导致合同解除，故原告支出的律师费68000元、担保费7800元，应由被告承担。被告的反诉请求没有相关的事实和法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第三十二条、第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、《中华人民共和国担保法》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、确认原告东莞市佳积智能科技有限公司与被告广东启天自动化智能装备股份有限公司于2020年5月4日签订的关于KN95口罩机的《设备买卖合同》解除；二、限被告广东启天自动化智能装备股份有限公司在本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市佳积智能科技有限公司退回货款1300000元；三、限被告广东启天自动化智能装备股份有限公司在本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市佳积智能科技有限公司赔偿律师费68000元；四、限被告广东启天自动化智能装备股份有限公司在本判决发生法律效力之日起三日内向原告东莞市佳积智能科技有限公司赔偿担保费7800元；五、驳回原告东莞市佳积智能科技有限公司的其他诉讼请求；六、驳回被告广东启天自动化智能装备股份有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应该依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉受理费9761元、财产保全费5000元，由原告东莞市佳积智能科技有限公司负担2346元，被告广东启天自动化智能装备股份有限公司负担12415元。反诉受理费3312元，由被告广东启天自动化智能装备股份有限公司负担。原告已经交纳本诉受理费9761元、财产保全费5000元，被告已经交纳反诉受理费3312元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于东莞市中级人民法院。审判员  何健林二〇二〇年十一月十一日书记员  陈笑欢连晓莹附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国担保法》第九十条定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。定金合同从实际交付定金之日起生效。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。