沈阳市和平区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0102民初13073号原告：孟庆顺，男，1960年1月2日生，汉族，住沈阳市和平区。委托诉讼代理人：冯永，系辽宁成功金盟律师事务所律师。被告：沈阳利元宏广装饰工程有限公司，住所辽宁省沈阳市浑南新区文源街**(4-3-1)，统一社会信用代码：91210112MA0P5EL254。法定代表人：董伟，执行董事兼经理被告：董伟，男，1984年12月7日出生，住沈，住沈阳市东陵区div>原告孟庆顺与被告沈阳利元宏广装饰工程有限公司、董伟装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告孟庆顺的代理人冯永到庭参加诉讼,被告沈阳利元宏广装饰工程有限公司、董伟经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本案现已审理终结。原告孟庆顺向本院提出诉讼请求：1、请求判令解除原、被告1签订的装饰装修工程合同并返还支付的装修款32,300元。2、请求判令被告1支付购买电器及安装折合价款12,000元。3、请求判令被告1支付逾期违约金，每日300元，从2020年7月21日计算至合同解除之日止。4、请求被告承担诉讼费。5、请求判令被告2对上述债务承担连带清偿责任。事实与理由：2019年4月29日原告作为甲方与作为乙方的被告1签署了《装饰装修合同书》，在合同书中约定：工程地点为和平区南宁南街79-3号3-5-1，装修方式为包工、包料。预算价格为42,000元，于签订合同之日第一次付款总造价的65%(17,300元），木工进场之前第二次付款33%(13,860元），灯、洁具安装前第三次付款2%(840元）。工期自2019年5月5日至2019年7月15日止，共计70天。由于乙方原因导致工程逾期竣工，乙方应支付总造价的0.1%作为补偿。同时在《装修预算书》中约定水电工入场开始计算工期，施工工期完毕以油工施工完毕，撤离场地为标准。原告于2019年4月29日付款300元后，被告1于2019年5月5日派工人进场。之后，原告分别又于2019年5月10日、7月11日支付工程款27,000元和5,000元。被告1进场后虽进行了少量的施工工作，但都没有最后完工，没有一个单项达到了预计可使用状态。尤其阳台窗户的外探，由于窗体外高内低及防水没有处理好，雨水倒灌室内，并流入了楼下住户，他人造成了一定损失。原告于2020年7月16日又与案外人签订合同，对于阳台窗户整修，花费1,610元。由于被告1拖延工期，怠于履行，装修工程并没有如期竣工，水电工也一直没有入场，为此原告多次与被告交涉。2019年11月9日被告的负责人董伟出具保证书，承诺：工期于2020年1月15日竣工；补偿6,000元；给原告买一台冰箱；超期按照每天50元的标准给予补偿。2020年5月董伟另出具保证书，承诺2020年7月20日交工；乙方购买并负责安装电热水器、冰箱、吸油烟机、炉具等作为之前违约的赔偿；如违约一天补助300元，并承担7月20日以后的房屋租金。但截至7月20日工程还是停留在最初的状态，水电工并未进场。另据查，沈阳利元宏广装饰工程有限公司系董伟设立的一人有限责任公司。综上，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款第(三）项、第一百零七条、第一百一十四条第一款和《中华人民共和国公司法》第六十三条之规定，请求依法支持原告的请求。被告沈阳利元宏广装饰工程有限公司、董伟既未出庭应诉，亦未提交书面答辩。原告为支持其诉讼请求，向本院提供如下证据：装饰装修合同书、收款收据3份、2019年11月9日保证书、2020年5月份保证书、工程量确认书，证明被告欠款事实及数额；经审查，本院对原告提供的上述证据予以确认。根据原告的陈述及提供的证据，本院经审理认定事实如下：2019年4月29日，原告（甲方）与被告沈阳利元宏广装饰工程有限公司（乙方）签订《装饰装修工程合同书》一份，合同约定：甲方委托乙方对位于沈阳市和平区南宁南街79-3号3-5-1房屋进行室内装饰装修，装修方式为乙方包工、包料；工程价格为42,000元；付款方式：第一次在签订合同之日付款总造价的65%，即17,300元，第二次在木工进场前付款总造价的33%，即13,860元，第三次在灯、洁具安装前付款总造价的2%，即840元；工期自2019年5月5日至2019年7月15日止，共计70天；合同生效后，在合同履行期间，因一方原因造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，对已施工的项目甲方应按预算中规定的价格付款，同时由提出方交纳工程总造价金额的30%作为违约金付给对方，由于乙方原因导致工程逾期竣工，且不符合工期变更规定的，乙方应补偿甲方的经济损失，每拖延一天，乙方应支付甲方工程造价的0.1%作为补偿……。合同签订后，原告按约于2019年4月29日付款300元，于2019年5月10日、7月11日支付工程款27,000元和5,000元，合计32,300元。被告按约进行施工，但未能按约定期限完成工程，被告董伟于2019年11月9日向原告出具保证书一份，承诺于2020年1月15日竣工，并同意赔偿原告6,000元及购买冰箱一台，如超出工期一天，赔偿50元。但到期后，被告仍未竣工完成，并于2020年5月份再次向原告出具保证书一份，承诺于7月20日竣工，为原告购买安装电热水器、冰箱、吸油烟机、炉具，如违约一天补助300元，工程按照合同事项进行，逾期天数和违约事项不在追究乙方，甲方房租赔偿金逾期天数按照7月20日交工，不再追究乙方。但被告仍未能按期竣工完成，事后，原、被告于2020年8月25日签订协议书一份，确认被告已完成工程量合计价款12,000元，同时，同意赔偿原告因施工质量造成的损失1,000元。事后，被告即未为原告继续施工，亦未退还剩余工程款，故原告起诉来院。另查明，沈阳利元宏广装饰工程有限公司为自然人独资的有限责任公司，出资人为被告董伟。本院认为，原、被告签订的《装饰装修工程合同书》系双方真实意思表示，且已实际履行，合法有效；原告按约支付装修款后，被告长期未能按约完成工程，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；现原告已无法达到合同目的，故对原告要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持；根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。故对原告要求被告返还装修款的请求，合理部分，本院予以支持；关于应返还装修款数额问题，应扣除被告已完成工程量价款，故应为20,300元（32,300元-12,000元）；关于违约金问题，双方约定违约金计算明显过高，本院酌情调整为按银行同期贷款利率的四倍计算；关于原告请求的购买电器及安装费用问题，因原告未能举证证明被告承诺购买的电器的品牌、型号，价款亦无法确定，故对原告的该项请求，本院不予支持；原告可待有新的证据后，另案告诉解决；关于被告董伟是否承担责任问题，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。故对原告要求被告董伟承担连带责任的请求，本院予以支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告与被告沈阳利元宏广装饰工程有限公司签订的《装饰装修合同书》；二、被告沈阳利元宏广装饰工程有限公司于本判决生效后十日内返还原告孟庆顺装修款20,300元；三、被告沈阳利元宏广装饰工程有限公司于上款同时向原告孟庆顺支付欠款利息（以20,300元为本金，利息起止日期自2020年7月21日起至实际付清之日止，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍为标准计算）；四、被告董伟对上述二、三款的给付内容承担连带责任；五、驳回原告的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费628元（已减半收取），由被告沈阳利元宏广装饰工程有限公司承担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审判员  暴敬军二〇二〇年十一月三日法官助理李坤书记员王蓓本判决所依据的相关法律《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。