四川省梓潼县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川0725民初2276号 原告：刘云，男，1975年3月13日出生，汉族，住四川省安县。 委托诉讼代理人：陈建吉，四川石泉律师事务所律师，特别授权。 被告：安旭勇，男,1971年10月27日出生，汉族，住四川省梓潼县。 委托诉讼代理人：刘厚义，四川翠云律师事务所律师，特别授权。 原告刘云与被告安旭勇车辆租赁合同纠纷一案，本院于2020年10月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘云委托诉讼代理人陈建吉及被告安旭勇委托诉讼代理人刘厚义到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告刘云向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付工程机械租赁费及机手费244000元，并判决被告向原告支付违约金12200元，合计256200元；2.本案诉讼费、保全费由被告承担。原告陈述的事实和理由：2020年3月26日原告与被告签订了工程机械租赁合同，合同约定原告向被告提供型号为：维特根SP15的滑模机供被告租用于被告使用，并由原告提供机手，合同约定租赁费150000元每月，机手补助7500元每月。2020年7月12日租赁结束，原被告双方经过结算，被告共计租赁一月零二十六天，并由被告所聘请负责人阎克杨向原告出具了滑模机租用时间说明，根据原被告双方所签工程机械租赁合同约定，被告应向原告支付工程机械租赁费及机手补助共计294000元，至今被告只向原告支付了50000元，剩余费用原告多次向被告催要，被告未向原告支付分文，因被告的严重违约行为造成了原告的损失，被告应当按合同约定向原告支付违约金。为维护原告的合法权益，特向法院起诉，望支持原告的诉讼请求。 被告安旭勇辩称：原、被告签订的工程机械租赁合同是事实，在合同签订前双方协商的是以租代购，因此该合同所约定的月租金比正常租金高一半。合同签订后案涉的机械设备在施工现场未达到设备介绍的平均日生产量，且机械制作的道路边沟大面积坍塌，导致工程不合格，被要求返工。这些情形的造成均是原告在租赁设备的同时安排的设备操作员操作不当所致，这给被告造成了巨大的损失。其次，被告垫付了本不该由被告支付的费用，应予在租赁费用中扣减。综上，对原告的诉讼请求希望在法庭组织下双方协商处理。 原告刘云向法庭提交如下证据：1.原告、被告的身份证复印件；2.工程机械租赁合同复印件一份；3.被告聘用的工程负责人阎克杨出具的关于滑模机进场、开工、结束时间以及转场花费时间的内容，并有阎克杨本人签字，签字时间2020年7月12日；4.被告通过黄蕾蕾向原告转账的凭证，2020.3.29日转账20000元，2020.5.10转账30000元。被告提供如下证据：1.微信截图一张，出自该设备的中国销售商与被告的微信通话，证明该设备制作路肩标准是700-1000米每天；2.现场图片四张并有视频印证，证明加工制作的边沟弯曲不直，坍塌裂缝；3.微信截图一份，载明被告已预支操作手工资10000元；4.微信转账截图两份、金额38000元的收据一份、微信转账截图四份；以上证据证明被告在合同前垫付的模具款38000元，现模具已随设备由原告收取，维修费17000元，以上费用均应当由原告承担；5.停工整改通知一份、返工支出证明一份，证明因机械使用不合格导致被告返工、损失清算。 根据庭审举证质证，本原查明认定事实如下：一、2020年3月26日，原告与被告签订《工程机械租赁合同》，约定原告作为出租方将机械设备（维特根SP15）租赁给被告使用。在该合同中，对设备的租赁单价、各项费用支付、违约责任等均作了相关约定。其中合同第二条约定“租赁单价150000元/月，机手补助7500元/月”……第五条……“1.租金自设备进场起计算，止于乙方归还设备，甲方书面签收当日……4.租金支付方式：按月支付”。二、案涉机械设备于2020年5月18日进场，7月12日退场，由原告方的机械设备操作手带出场。三、被告在2020年3月29日、5月10日预支付租赁费共计5万元。 本院认为，本案的争议焦点有：一、阎克杨出示的说明是否可直接认定机械设备的实际租赁期间？双方对于合同的相关约定均予以认可，且在合同第九条约定“每日作业完毕后，甲方人员应如实填写《工程任务确认单》，乙方应制定专人负责签字确认，此确认单作为结算依据”。该约定虽然明确表述以《工程任务确认单》作为结算依据，但根据庭审查明，原告提交的阎克杨的说明以及阎克杨本人庭审陈述可认定确实属于阎克杨签字确认，阎克杨受被告雇请负责工地上一切事务，故阎克杨最清楚工程进度和设备使用情况，阎克杨的说明可以作为认定租赁物使用期间的证据。阎克杨陈述其在签字说明上明确备注了关于设备使用过程的问题，但庭审中的出示的说明有被撕毁的痕迹。本院认为，因双方在合同第六条第4点对设备存在瑕疵时的处理方式做了约定，又在合同第十一条中，约定原告提供的服务仅限于设备的出租，对于被告方的工程进度、质量等问题不承担责任。因此，本院认为即使在设备的使用过程中存在瑕疵，被告也应及时书面通知原告，而且对于工程进度、工程质量出现问题时，按照合同约定原告并不承担相关责任。因此，阎克杨出示的说明涉及工程质量是否达标，并不影响原告依照合同约定向被告主张自设备进场后至退场期间的租金。综合以上查明事实，案涉机械设备于2020年5月18日进场，2020年7月12日退场，合计55天，租赁费用为150000元/月，5000元/天×55天=275000元，被告已支付了50000元应予扣减，还应支付225000元。二、原告主张的机手费用是否得到支持？双方在合同第二条中约定了机手补助7500元/月，在合同第十条约定“甲方保证提供工况完好的设备和技术合格的设备操作人员，工资由甲方负责承担，该设备操作人员的食宿费用由乙方承担”。因此，机手费用即操作员的工资应由原告方自行负责，该部分主张本院不予支持。三、关于违约金？双方在合同第十二条违约责任中约定“除合同约定或者法律规定的情形外，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同。否则，应向守约方支付合同总金额的5%的违约金”，本案中，被告租用原告设备并由原告提供的操作手进行工程施工，双方约定关于工程进度及工程质量出租方不承担责任，在机械设备使用中，多次出现故障导致短时间停工维修，且被业主方要求返工，最终被要求退场，设备使用未达到预期目的确属事实，但被告并不存在双方合同约定中存在的违约情形，因此，原告主张的违约金本院不予支持。被告在庭审中主张扣除的模具费、维修费等费用，因其提交的证据形式不符合证据规定，也无其他证据予以补充认定。根据被告庭审中现有的证据，本院无法查明该事实，且以上费用具体由谁支付双方也未明确约定，因此，被告的辩称意见本院不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零九条、第二百一十二条、《中华人民共和国民事诉讼》第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、限被告安旭勇于本判决生效之日起三十日内支付原告刘云租赁费225000元； 二、驳回原告刘云其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取2572元，由原告安旭勇负担313元、被告刘云负担2259元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省绵阳市中级人民法院。 本判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  白杨 二〇二〇年十一月十七日 书记员  李蕾 附、适用法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百一十二条租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。 《中华人民共和国民事诉讼》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。