湖北省十堰市茅箭区人民法院民 事 判 决 书(2020)鄂0302民初3293号原告：湖北省三光束城市艺术标识有限公司。住所地：湖北省鄂州市梧桐湖新区凤凰大道**东湖高新科技创意城****A、C户。法定代表人：朱莉琼，该公司执行董事。委托诉讼代理人：张黎，男，该单位员工。代理权限为代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为和解、调解。委托诉讼代理人：袁观耀，湖北禹贡律师事务所律师。代理权限为代为承认、放弃、变更诉讼请求，代为和解、调解，代收法律文书。被告：湖北寿康永乐商贸集团有限公司。住所地：。住所地：湖北省十堰市茅箭区朝阳中路**v>法定代表人：王国华，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：陈烽炜，男，该单位员工。代理权限为一般代理。委托诉讼代理人：明亮，湖北车城律师事务所律师。代理权限为一般代理。原告湖北省三光束城市艺术标识有限公司（以下简称三光束公司）诉被告湖北寿康永乐商贸集团有限公司（以下简称寿康永乐公司）导视项目制作安装合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告三光束公司委托诉讼代理人张黎、袁观耀、被告寿康永乐公司委托诉讼代理人陈烽炜、明亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告三光束公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告合同价款1700000元；2.判令被告支付原告合同价款利息158287元；3.判令被告支付原告违约金340000元；4.诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年6月26日，原被告签订《华悦城VI导视标识项目工程合同书》，合同约定乙方（原告）根据甲方（被告）要求制作并安装华悦城VI导视标识项目工程，合同总价款为3300000元。甲方应在合同签订生效之日起七个工作日内支付工程款总额的25%，导识项目材料到场后七个工作日内支付工程价款的15%，验收合格后七个工作日内支付工程总额的50%，余款工程款总额的10%作为质保金。并约定在合同违约时，违约方应当赔偿损失和支付违约部分工程造价20%的违约金。原告按照被告审核通过的设计图安装完毕后及时通知被告验收，并依据被告提出的验收意见进行整改重修。2018年1月27日按照合同约定安装整改完毕，并向被告提请验收，被告口头提出一些整改意见，原告按照被告意见整改后于2018年8月再次提请验收，被告无理由拒不出具正式验收材料，而工程项目在2018年元月已投入使用，应当视为验收合格。原告多次催讨剩余款项，被告拒不支付。原告已经履行了合同义务，被告迟迟拖延支付合同价款，应当履行付款义务和承担违约责任。被告寿康永乐公司辩称：原告要求支付全部合同价款并要求支付延期利息，同时要求延期违约金的诉讼请求所主张依据的事实理由不符合客观事实，与双方合同约定相违背。原被告双方之间就质量问题存在争议，两次验收均未合格，第三次验收部分质量问题双方未达成一致外其余质量不合格原告是认可的，其尚未整改重做，也未进行第三次验收，是否合格尚无定论，根本未达到合同约定的付款条件。原告在质量和施工期限上违反合同约定，应当承担违约责任。合同总价款为3195932与原告主张不符。原告诉讼请求缺乏法律依据，且部分请求与法律规定相违背。本案合同包含两个法律关系，一为加工承揽关系，一为施工安装合同关系。在该两种合同关系中，对所加工的产品和安装工程的质量是需要验收的，而质量合格是委托方的合同根本目的，因此质量不合格便会导致委托方合同目的不能实现，而受托方作为实际加工和施工方其依法要对产品和工程的质量承担瑕疵担保责任，产品和工程的质量是否合格，举证责任由受委托方承担。除非原告举证证明或经过司法鉴定证明加工的产品及安装的工程全部合格，否则被告无论依据合同还是法律规定均不产生付款义务，更不承担延迟付款的违约责任。原告同时诉请支付延迟违约金还要求支付延迟利息违反法律规定，同时违约金明显超过实际损失一倍，应予调减。本院经审理认定事实如下：2017年6月26日，原告三光束公司作为乙方和被告寿康永乐公司作为甲方签订了《华悦城VI导视标识项目工程合同书》。双方约定，甲方将位于十堰市××箭区朝阳××路××ＶＩ导视标识项目交给乙方制作安装，制作内容及规格数量详见《华悦城VI导视标识制作与安装项目报价总清单》，甲方支付预付款之日起30个工作日内完成深化图纸及小样，确保通过甲方审核。深化图纸及小样经甲方审核通过之日起由乙方45个工作日内完成成品生产，导视成品经甲方审核通过之日起由乙方15个工作日内安装完毕。工程总造价330万元整，其中，不含增值税价款为2937000元，增值税税率11%。该合同双方签订生效后七个工作日内甲方向乙方支付至工程总款项的25%，导识项目材料进场后七个工作日内甲方向乙方支付工程总款的15%，即支付工程总款项的40%。导识项目清单全部完成且通过甲方验收后七个工作日内，甲方向乙方支付工程总款的50%，即支付至工程总款项的90%。总工程款的10%为工程质保金，以验收日对应的第二年七个工作日内，甲方向乙方支付工程总款项的5%，以验收日对应的第三年七个工作日内，甲方向乙方支付工程总款项的5%。由甲方根据工程清单对成品的数量、质量和工艺进行验收，验收标准为封样样品的质量标准及工艺。该项目免费质保3年，保修期自竣工验收终审合格之日起计。如乙方产品延时交付或产品未达到验收标准，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收，乙方需重新提供产品直至达到甲方验收标准，并承担相应的经济损失。甲方亦有权要求依法退还支付款项，要求乙方承担相应的经济损失及违约责任。任何一方违约，除按照约定承担违约责任外，违约方还应赔偿对方由此造成的经济损失，还应支付违约部分工程造价的20%作为违约金给对方。合同签订后，原告三光束公司对华悦城商业部分、户外广告、停车场进行导视深化设计，设计方案均经寿康永乐公司审核签字同意。原告按照审核通过的设计方案进行华悦城VI导视标识制作及安装，施工开始日期为2017年7月4日，完成日期为2018年1月27日。2018年2月8日，原告将导视控制钥匙交给华悦城物业。截止起诉日，寿康永乐公司支付原告工程款1620000元。2018年8月9日，原告向寿康永乐公司申请办理工程竣工验收手续，寿康永乐公司拒不出具。原告认为寿康公司不出具验收材料，视为验收合格，应当支付剩余工程款，故诉至本院。本院认为，原告三光束公司和被告寿康永乐公司签订的《华悦城VI导视标识项目工程合同书》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，是合法有效的，双方应当按照合同约定履行各自的权利义务。原告三光束公司对寿康永乐公司在验收中提出的问题作出答复，认为原告系按照被告提供的设计图纸工艺要求制作，制作后工艺标准达到合同要求，已达到验收标准，要求寿康永乐公司办理验收手续，寿康永乐公司既不提供质量存在问题达不到验收标准的相关证据亦不出具验收手续，且华悦城VI导视标识已投入使用，寿康永乐公司应当支付工程款。原告三光束公司请求被告支付工程款本院予以支持1680000元（3300000-1620000）。寿康永乐公司迟延支付工程款应承担违约责任，原告的损失本院支持以1680000元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自2020年7月21日起计算至付清之日止，以158287元为限。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告湖北寿康永乐商贸集团有限公司支付原告湖北省三光束城市艺术标识有限公司工程款1680000元及损失（损失以1680000元为基数，从2020年7月21日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息至清偿之日止，以158287元为限）；二、驳回原告湖北省三光束城市艺术标识有限公司的其他诉讼请求。以上应付款项应于判决生效后十日内支付。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费24386元，减半收取12193元由被告湖北寿康永乐商贸集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省十堰市中级人民法院。本判决发生法律效力后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。申请执行的期间为二年，该期间从指定履行期间的最后一日起计算。审判员  王建涛书记员  陈梓烨