河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0184民初7553号原告：西安晋原虎跃建筑劳务有限公司，住所陕西省西安市高新区唐延路旺座现代城****。法定代表人：王猛虎，系该公司总经理。委托诉讼代理人：刘佳佳，河南何延晨律师事务所律师。委托诉讼代理人：何安，河南何延晨律师事务所律师。被告：湖北卓越集团建设有限公司，住，住所湖北省十堰市山西路**/div>法定代表人：刘雁飞，系该公司董事长。被告：湖北卓越集团建设有限公司西安分公司，住所，住所西安市高新区莲湖科技园银达大厦********div>法定代表人：刘雁飞，董事长。以上二被告共同委托诉讼代理人：钱一凡，系该公司员工。被告：陈光军，男，1980年8月12日出生，汉族，住湖北省十堰市茅，住湖北省十堰市茅箭区iv id='2'  style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>原告西安晋原虎跃建筑劳务有限公司（以下简称:晋原公司）与被告湖北卓越集团建设有限公司（以下简称:卓越公司）、湖北、卓越集团有限公司西安分公司（以下简称:卓越西安分公司）、陈光军建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月28日立案后，依法适用小额速裁程序，公开开庭进行了审理。原告晋原公司的委托诉讼代理人何安、被告卓越公司及卓越西安分公司的委托诉讼代理人钱一凡、被告陈光军均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告晋原公司向本院提出诉讼请求：判令被告立即向原告支付欠付工程款194397.25元及利息15633.54元(利息以本金194397.25元为基数,自2018年12月29日按中国人民银行同期同档次贷款基准利率6%计算至2019年9月19日,为8436.31元;自2019年9月20日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率3.85%计算至2020年9月6日,为7197.23元;剩余应计算至实际清偿之日止)。以上共计210030.79元。事实及理由:2017年4月15日原告西安晋原虎跃建筑劳务有限公司与被告湖北卓越集团建设有限公司签订《建设工程施工分包合同》。合同中约定由原告承包郑州阳光城丽景湾二标段19#-21#主楼及附属裙房图纸范围内所有的机电设备安装所有给排气、电气、暖通、消防预埋安装工程施工及临设水电施工。合同约定原告同意被告按照有关的程序和标准对其完成的工程量进行计算、计价与核实确认;原告必须每月25日前将本月实际完成工作量上报被告进行计量审核和确认;经被告授权的现场代表签认并加盖项目经理部印章的月结算单仅作为支付原告进度款的依据,最终以退场结算确认为准;因被告因被告与开发商之间产生工程纠纷导致原告无法正常施工出现大量窝工,在2018年12月份初工地已经大门关闭,施工现场多次出现其他队伍堵门讨要工资,禁止人员在内施工,工地现场已经无施工人员正常施工。2018年12月29日原告与被告进行结算,双方最终结算金额为1643317.25元。截至目前,被告共计向原告支付工程款1448920元,剩余工程款194397.25元至今未付。为了保证工程进度,在施工过程中原告垫付了资金,并且到现在还欠付农民工工资未付清。2019年6月郑州阳光城丽景湾小区已经竣工,交付给业主实际入住。现已经1年多时间被告仍拖欠原告工程款未支付。按照合同约定被告的行为不仅违约,并且给原告造成了巨大的经济损失。综上,原告多次向被告催要工程款,被告不履行付款的义务,为保护原告的合法权益,请法院依法判如所请。被告卓越公司辩称，对于原告诉请，我司不予认可，理由如下：原告只给我司开具了115万的发票，根据双方合同约定足额开具发票是公司付款的条件，而截至目前通过银行转账和甲方代付，卓越公司一共支付了1490910元，已经超额支付工程款，故我司不存在欠款事实，更不存在违约行为，我司不应承担任何法律责任。被告卓越西安分公司辩称，分公司并非合同主体，也并未承包该涉案项目，并未将涉案工程内容予以分包，本案与我司无关。被告陈光军辩称，我是卓越建设集团公司公司员工，是案涉工程的项目负责人，涉案工程主体应该是原告和卓越集团建设有限公司，合同也是原告和卓越公司签订的，我在现场的行为只是职务行为，根据合同相对性原则，我不应该承担还款责任。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年4月15日，卓越公司（甲方）与晋原公司（乙方）签订《建设工程施工分包合同》，将位于郑州阳光城丽景湾一期项目二标段工程19#-21#主楼及附属裙房图纸范围内所有给排水、电气、暖通、消防预埋安装处施工及临设水电施工交由卓越公司承建，综合单价详见建设单位与甲方签订合同中工程量清单综合单价。6.2中间结算的办理规定6.2.1乙方必须与每月25日前将本月实际完成工作量（具体指上月25号至本月25号完成工程量）上报甲方进行计量审核和确认。6.2.2单项施工工作内容未完成的或未经验收合格的部分不予计量。6.2.3经甲方授权的现场代表签认并加盖项目经理部印章的月结算单仅作为支付乙方进度款的依据，最终以退场结算确认为准。20.2因发生双方不可抗拒的因素或非归责于双方原因的工程停建与缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方为乙方提供必要的条件，经甲方对已完工程验收合格，在乙方履行完交接手续后，按合同的规定支付乙方已完工程款。合同落款处有甲方现场代表陈光军签字，加盖湖北卓越集团建设有限公司合同专用章，有乙方现场代表王强、鲁晓兵签字，加盖西安晋原虎跃建筑劳务有限公司印章。2018年12月29日，卓月公司出具《分包工程结算书》，该结算书载明结算类别为中间结算，本次结算金额：188043.41元，累计结算金额：1643317.25元。该结算书有技术主管曹云锋签字，有项目经理常加辉签字，有项目责任承包人陈光军签字。另查明以下事实，1、2017年8月30日至2018年11月13日，卓越公司共向晋原公司支付1135000元工程款。原、被告在庭审中均予以认可。2、原告主张卓越公司已支付313929元工人工资，卓越公司提供工资明细表一份及向陈中义转账凭证一份主张已支付325910元工人工资。本院认为，卓越公司提供的“中国建设银行网上银行电子回执”显示日期为2019年2月2日，收款人为陈中义，账号为62×××75，下方重要提示说明：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易的最终依据，正式回单请在交易成功第二日打印。原告庭后查证并向本庭提交陈中义卡号为62×××75的交易明细，其中2019年2月2日并无交易记录，本院认定卓越公司此项转账并未成功，卓越公司向原告支付的工人工资总额应按照313920元计算。3、卓越公司提供2018年12与20日“湖北卓越集团借款单”一份证明其另向原告支付3万元工程款，本院认为此借款单日期在结算单日期之前，且无其他证据予以佐证，不能证明此款在结算单中款项之外，本院不予支持。4、2017年4月1日，卓越公司（甲方）与陈光军（乙方）签订《郑州阳光城丽景湾一期项目二标段内部经营责任承包合同》，约定甲方委派乙方作为该项目的经营负责人对工程实施独立经营承包，本工程项目采用“资金自筹、上缴费用包干、亏损自负，业绩优先实施奖励、违纪违规追究责任”的形式实施责任承包。即项目经营管理需用资金由乙方自筹，乙方需要进行融资的，甲方可提供担保。五、甲方权利及义务3、甲方收到工程款后（扣除应上缴的管理费并办完财务手续后）按时支付给乙方工程进度款，不得挪用。因甲方挪用本工程进度款而不按时支付给乙方工程进度款致使工地停工和经济纠纷的责任由甲方承担。相反因乙方原因致使工地停工和经济纠纷的责任由乙方承担。六、乙方的权利和义务。1、资金使用权，即对建设单位支付的工程款、乙方投入的设备、资料、资金，在确保专款专用、定期上报资金使用情况的前提下，进行使用、支付的权利。……2、经营管理权，即享有项目采购权……以及与建设单位进行对账、技术变更和施工联系单洽谈等权利。3、费用审批权，即本项目所发生的所有费用由乙方审批确认，甲方对费用发生的真实性及有效性进行监督。……卓越（建）字【2017】5号文件显示，卓越公司确定陈光军同志为建设公司郑州阳光城丽景湾一期项目部经营管理责任承包人。5、2019年1月起原告撤场停工，涉案工程由被告交于其他公司施工，于2019年6份竣工交付使用。上述事实，有当事人的陈述，《建设工程施工分包合同》，《分包工程结算书》，银行交易明细、《郑州阳光城丽景湾一期项目二标段内部经营责任承包合同》及本案庭审笔录等相关证据证明。本院认为，晋原公司与卓越公司签订的《建设工程施工分包合同》是双方的真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行义务。现涉案工程已竣工，该合同权利义务已终止，但不影响合同中结算和清算条款的效力。原告已完工工程量经双方中间结算，并由卓越公司的项目负责人陈光军签字认可，本院认为《分包工程结算书》可以作为工程中间结算依据，原告已完工工程款为1643317.25。被告已支付共计1448920元，下余194397.25元工程款应当及时支付，其辩称原告未向其开具发票，不能作为不支付工程款的理由，本院对此辩称不予采纳。关于原告请求被告卓越西安分公司及陈光军承担支付工程款的连带责任，无事实及法律依据，本院不予支持。关于原告主张被告支付利息的请求，因原、被告双方对涉案工程的停工均存在过错，故本院对此项请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款，第九十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百六十二条之规定，判决如下：一、被告湖北卓越集团建设有限公司应当向原告西安晋原虎跃建筑劳务有限公司支付194397.25元，于本判决生效之日起十日内付清；二、驳回原告西安晋原虎跃建筑劳务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计2225元，由原告西安晋原虎跃建筑劳务有限公司负担165元，由被告湖北卓越集团建设有限公司负担2060元。本判决为终审判决。审判员  常晓亮二〇二〇年十一月二十日书记员  陈雪洋