广东省深圳市龙岗区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0307民初32673号原告（反诉被告）深圳市施尔洁生物工程有限公司，地址深圳市大鹏新区法定代表人何向东。委托代理人何莉娃，公司员工。委托代理人蒋前，广东生龙律师事务所律师。被告（反诉原告）中山市鑫润塑料制品有限公司，地址中山市南朗镇工业区法定代表人农居任委托代理人孔晓晓，广东万**海天律师事务所律师。委托代理人刘佳林，广东万**海天律师事务所实习律师。原告（反诉被告）深圳市施尔洁生物工程有限公司（以下简称施尔洁公司）与被告（反诉原告）中山市鑫润塑料制品有限公司（以下简称鑫润公司）买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。施尔洁公司委托代理人蒋前、何莉娃，鑫润公司法定代表人农居任及委托代理人孔晓晓、刘佳林到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。施尔洁公司诉称：2020年2月9日和2月11日，施尔洁公司与鑫润公司签订了数量分别为60ml的30万套和100ml的50万套的喷雾瓶采购合同，一直以来未配合公司供货，也一直未按合同要求送透明瓶身加橙色喷头的货物，送的是花花绿绿的瓶子，施尔洁公司发现货物不对,要求鑫润公司把后续价值252756元的货物及时送货和改送符合合同要求的正规产品，鑫润公司不理不睬，导致施尔洁公司大部分订单无法交货。现为维护施尔洁公司自身利益，向法院提起诉讼，请求判令：一、双方于2020年2月9日和11日签订的《产品购销合同》及2月22日的《合作伙伴通知函》解除；二、鑫润公司立即向施尔洁公司退还未送货款252756元（利息按年利率6%，从2020年3月1日计至清偿之日，暂计4760.24元，共计257516.24元）；三、鑫润公司按照合同第三条第3款的约定，赔偿违约金175.6万元；四、鑫润公司承担本案的全部诉讼费用。鑫润公司辩称：一、本案不具有解除合同的条件，施尔洁公司要求鑫润公司返还未送货款252756元及利息没有事实和法律依据，应予以驳回。2020年2月9日，施尔洁公司与鑫润公司签订《产品购销合同》，约定施尔洁公司从鑫润公司处采购30万套容量为60ML的喷雾瓶以及20牙喷头，合同总价款为60.6万元，根据合同第三条第（2）点约定交付时间为从2月12日第一批货物送货起，2月22日全部送达施尔洁公司指定地点。2020年2月11日，施尔洁公司与鑫润公司签订第二份《产品购销合同》，约定施尔洁公司从鑫润公司处采购50万套容量为100ML的喷雾瓶以及20牙喷头，合同总价款为115万元，根据合同第三条第（2）点约定交付时间为从2月20日第一批货物送货起，2月28日全部送达施尔洁公司指定地点。上述合同签订后，鑫润公司严格按照合同约定履行生产义务，相反的是，施尔洁公司在履行合同过程中，因自身经营问题、市场价格下跌等原因，施尔洁公司为达到不承担价格风险的不正当目的，故意拖延履行合同义务，反复变更合同约定的交付标的，最后，在鑫润公司不存在违约的情况下，单方面提出解除双方签订的合同，后经鑫润公司多次催促，施尔洁公司均拒不履行。对此，鑫润公司认为，施尔洁公司主张要求鑫润公司返还未送货款的前提是解除双方于2020年2月9日、2020年2月11日签订的《产品购销合同》，但是施尔洁公司作为违约一方，在鑫润公司并不存在违约的情况下，施尔洁公司依法不享有合同法第九十三条、第九十四条规定的约定解除权或法定解除权。二、鑫润公司已依约履行合同义务，不存在延期供货的行为，施尔洁公司主张要求鑫润公司赔偿违约款175.6万元没有事实和法律依据，应予以驳回。根据合同法第六十条规定，当事人应当依照约定全面履行自己的义务。在本案中，双方于2020年2月9日、11日签订的《产品购销合同》已对产品规格、数量、单价、履行方式等内容进行明确约定，双方当事人均应按照合同履行自身义务，实际上鑫润公司也依约履行合同义务，按时生产货物，不存在延期供货的违约行为。鑫润公司反诉称：2020年2月9日、11日，双方签订两份《产品购销合同》后，鑫润公司按照合同约定及施尔洁公司的要求生产并交付货物。2020年2月22日，施尔洁公司因自身原因单方提出变更上述两合同，在鑫润公司未同意的情况下，2020年3月13日，施尔洁公司在鑫润公司不存在违约的情况下单方提出解除合同。之后，鑫润公司多次联系施尔洁公司要求继续履行合同，但施尔洁公司拒不履行。施尔洁公司无故拒绝履行合同约定的提货和支付剩余货款义务的行为严重侵害了鑫润公司的合法权益，为维护合法权益，鑫润公司特提起反诉，请求判令：一、施尔洁公司继续履行与鑫润公司分别在2020年2月9日、2020年2月11日签订的《产品购销合同》；二、施尔洁公司向鑫润公司支付剩余货款725995元；三、施尔洁公司向鑫润公司支付仓储费用990元（暂计至2020年10月14日，自2020年9月11日起按30/天计算至施尔洁公司实际提货之日）；4、本案全部诉讼费用由施尔洁公司承担。施尔洁公司反诉辩称：一、施尔洁公司没有义务再履行两份合同，此合同已经变更，不需要再履行2020年2月9号及2月11日签订的《产品购销合同》，微信聊天记录里面31页的左下图显示有发过函，双方同意按发函来履行新的合同。二、鑫润公司已经违背合同义务，施尔洁公司已经履行了付款义务，鑫润公司却未按时间交货，以此合同的目的未达成，施尔洁公司根据相关法律可以单方面解除所有有效的合同，并要求鑫润公司返还货款以及赔偿损失。三、施尔洁公司没有付款的义务。施尔洁公司按照新的协议付了1030005元的货款，但鑫润公司迟迟不履行送货义务，其还差施尔洁公司252756元货款。鑫润公司实际也同意了按新的合同通知函履行义务，其单方面不送货而导致合同违约，施尔洁公司通知并且单方面解除与鑫润公司的合约，要求鑫润公司退回剩余货款的做法是合情合理合法的。退一步说，其未按合同要求送相同颜色的产品，已经违反合同的履行，导致合同目的无法实现，依据法律也不应该付货款。施尔洁公司没有支付任何的仓储费用的义务。（1）本产品并不是什么特定产品，就是工厂普通产品，对于施尔洁公司来说就是一种短时行情的预情产品，鑫润公司天天都要生产，又不是给施尔洁公司特制品，很多客户都需要这些产品，何来仓储费用。（2）鑫润公司应该按照新改的通知函进行备货、送货，在达成一致意见后故意不接电话、不回复，回复也是不配合。施尔洁公司在当时有很多外贸单完全可以销售本次订单数量，鑫润公司不想去解决，故意拖延，既想不送货，又想把剩余的货款据为己有，此种行为已经是违约行为，施尔洁公司多次找其协商，鑫润公司不但不积极协商处理问题，还把责任推给施尔洁公司，鑫润公司存在违约行为，施尔洁公司没有办法和责任来替鑫润公司承担责任。两份合同和新通知完成的时间应该都是在2020年2月28日，但至今没有履行完成合同义务，施尔洁公司多次电话和发微信，要求鑫润公司来解决其不送货问题，鑫润公司一律不理，等到施尔洁公司起诉时才要求施尔洁公司已经变更过的老合同去履行。从微信中可以看出，鑫润公司与施尔洁公司应该按新的行来履行，但又无法做到，其本身就应该是调不到货。鑫润公司工厂只有两台机，在短时间内是无法达到合同要求，总是推来推去，导致违约。经审理查明，2020年2月9日施尔洁公司与鑫润公司签订《产品购销合同》，约定施尔洁公司向鑫润公司购买60ML喷雾瓶30万只，单价每只2.02元，合计金额60.6万元，约定交货时间：从2月12日第一批货物送货后，2月22日全部送达甲方指定地点。2月11日，双方再次签订《产品购销合同》，约定施尔洁公司向鑫润公司购买100ML喷雾瓶50万只，单价每只2.3元，合计金额115万元，约定交货时间：从2月10日第一批货物送货后，2月28日全部送达甲方指定地点。2月10日至2月18日，施尔洁公司共向鑫润公司付款1030005元，截至2月21日，鑫润公司向施尔洁公司供货情况如下：60ML已交瓶子数量176250个、已交喷头数量205600个，应结算货款381850元，剩余123750个瓶子、94400个喷头未供货；100ML已交瓶子数量212400个、已交喷头数量133380个，应结算货款385794元，剩余287600个瓶子、366620个喷头未供货。上述鑫润公司共计供货767644元，剩余252756元尚未供货。双方签订合同后，施尔洁公司员工（微信号×××）与鑫润公司法定代表人（微信号×××）就合同履行具体事宜进行沟通。根据微信聊天记录，因新冠疫情，2月11日至20日期间，施尔洁公司对喷雾瓶需求量增大，施尔洁公司希望鑫润公司加快供货的速度和增加供应数量，鑫润公司尽量配合施尔洁公司的需求。2月21日，因市场变化，喷雾瓶产品价格下降，施尔洁公司向鑫润公司表示：“现在的价格比较便宜；还有些现货，都是大厂出来的；我们把60ＭＬ的结了吧；100ＭＬ，交完这次也跟你结了，剩下的不要了”，润鑫公司表示：“怎么可以这样，这不是要搞死我吗；我喷头都订了这么多；就按60ＭＬ的价格是否可以，让我少亏一点；我在想办法让喷头供应商降下价格看行不行，如果不行，你们要搞死我了；就按2.0元执行可以吗”。2月22日，施尔洁公司表示产品的交付时间也不用着急，同日，施尔洁公司向鑫润公司发出《合作伙伴通知函》，具体内容如下：“1.原60ＭＬ的剩余供货全部换成100ＭＬ规格进行剩余货款的供货；2.对剩余货款，按1.6元每套进行折算，则贵司需向我司在2月28日之前交完157973套，我司可以接受在以上的总数中含56000个60ＭＬ的喷瓶，剩余的101973套则以100ＭＬ的规格做后续验收”。自2月22日起，双方就降价事宜进行了沟通，但并未达成一致，鑫润公司也未向施尔洁公司继续供货。3月13日，施尔洁公司向鑫润公司表示：“之前的订单，能不能取消？你把剩余的货款退回给我们吧，也不需要交货了”，鑫润公司表示：“我们做出来的瓶子和喷头堆放在仓库，还多出很多喷头，我该怎么办？”。2020年8月22日，鑫润公司向施尔洁公司发出《提货督促函》，要求施尔洁公司尽快将剩余货物提走。上述事实，有《产品购销合同》（两份）、微信聊天记录、《合作伙伴通知函》《提货督促函》及庭审笔录在卷佐证。本院认为，《中华人民共和国合同法》第六十条规定，当事人应当按照合同的约定，全面履行自己的义务。本案中，施尔洁公司与鑫润公司签订的两份《产品购销合同》是双方真实意思表示，不违背法律的强制性规定，对双方当事人均具有约束力。关于施尔洁公司的诉讼请求。施尔洁公司主张鑫润公司违约，主要提出如下理由：1.施尔洁公司主张调整价格，鑫润公司表示同意，双方的购销合同已经经双方协商一致变更，鑫润公司没有按照变更后的约定（2月28日）向施尔洁公司供货，构成违约；2.鑫润公司供货的喷头，颜色五颜六色，没有按照合同约定的橙色供货；3.鑫润公司没有履行开具发票的义务。经审查，首先，施尔洁公司与鑫润公司在《产品购销合同》中就喷雾瓶（包含瓶身和喷头）的价格有明确的约定，即60ML喷雾瓶价格2.02元每只，100ML喷雾瓶单价2.3元每只，在2月21日之前，双方均按此价格供货和结算。2月22日之后，因喷雾瓶价格下降，施尔洁公司向鑫润公司提出降低单价，双方就价格事宜进行过沟通，鑫润公司也同意适当调低价格，但双方并未达成一致。同日，施尔洁公司向鑫润公司单方发出《合作伙伴通知函》，但鑫润公司并未有任何明示同意施尔洁公司的通知函，因此，该通知函不对鑫润公司产生约束力。3月13日，施尔洁公司向鑫润公司表示剩下的货物不需要了，希望剩余订单取消，剩余的货款退回，也表明通知函不具有效力。此外，施尔洁公司于2月22日表示供货不用着急，此后并未要求鑫润公司供货及提供供货地址，因此，鑫润公司未在《产品购销合同》约定的期限内向施尔洁公司供货，不构成违约。其次，根据施尔洁公司与鑫润公司的微信聊天记录，在2月21日之前，施尔洁公司急于拿到喷雾瓶，不断与鑫润公司协商增加供货数量和加快供货速度，期间及后续一段时间内，都没有就喷头颜色提出过任何异议，也没有任何因喷头颜色要求退货的意思表示，故施尔洁公司认为鑫润公司供货颜色不符合约定及已经构成违约的意见，本院不予采纳。最后，开具发票是供货方在收取货款后的义务，与鑫润公司是否存在供货违约没有关联，鑫润公司也未表示不开发票。综上，鑫润公司在履行合同过程中，不存在违约，施尔洁公司的诉讼请求没有事实和法律依据，本院均不予支持。关于鑫润公司的反诉请求。施尔洁公司与鑫润公司签订的《产品购销合同》合法有效，并未协商一致变更，双方应当按照《产品购销合同》的约定履行各自义务。在合同履行过程中，如遇价格上涨或下跌，都属于正常的市场风险，况且鑫润公司为履行与施尔洁公司的买卖合同，亦要向其他厂商购买相应货物，亦要承受市场风险。本案《产品购销合同》存在继续履行的条件，鑫润公司要求施尔洁公司继续履行《产品购销合同》，本院予以支持。鑫润公司未举证证明其支付过仓储费用，对于鑫润公司主张仓储费的诉讼请求，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、原告（反诉被告）深圳市施尔洁生物工程有限公司与被告（反诉原告）中山市鑫润塑料制品有限公司于2020年2月9日、2月11日签订的《产品购销合同》继续履行；二、原告（反诉被告）深圳市施尔洁生物工程有限公司已经付款的252756元的货物，原告（反诉被告）深圳市施尔洁生物工程有限公司应当在本判决生效之日起十日内指定收货地点，被告（反诉原告）中山市鑫润塑料制品有限公司应于收到指定地点之日起十日内向发货，原告（反诉被告）深圳市施尔洁生物工程有限公司未及时提供指定地点的，被告（反诉原告）中山市鑫润塑料制品有限公司于指定期满十日内发货至原告（反诉被告）深圳市施尔洁生物工程有限公司注册登记地址或经营场所；三、原告（反诉被告）深圳市施尔洁生物工程有限公司在本判决生效之日起十日内，向被告（反诉原告）中山市鑫润塑料制品有限公司货物支付剩余货款725995元，被告（反诉原告）中山市鑫润塑料制品有限公司在收到货款后的十日内按照本判决第二项确定的发货方式向原告（反诉被告）深圳市施尔洁生物工程有限公司发货。四、驳回原告（反诉被告）深圳市施尔洁生物工程有限公司的所有诉讼请求；五、驳回被告（反诉原告）中山市鑫润塑料制品有限公司的其他诉讼请求。如双方当事人未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费11454元、反诉受理费5534.93元，由原告（反诉被告）深圳市施尔洁生物工程有限公司承担。如不服本判决，可在判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员 刘 吉 明二〇二〇年十一月十九日书记员 欧阳嘉胜