河南省扶沟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1621刑初198号公诉机关扶沟县人民检察院。被告人李某某，男，1956年10月15日出生于河南省沈丘县，回族，初中文化，农民，中共党员，住沈丘县。因涉嫌寻衅滋事罪于2020年1月17日被沈丘县公安局刑事拘留，于2020年2月24日被沈丘县公安局逮捕。辩护人徐登科，河南沐谦律师事务所律师。扶沟县人民检察院以扶检一部刑诉[2020]190号起诉书指控被告人李某某犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月3日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶沟县人民检察院指派检察员肖国强、刘喜出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人徐登科到庭参加诉讼。现已审理终结。扶沟县人民检察院指控：2014年6月份，河南省沪沈置业有限公司（以下简称沪沈公司）与赵某某1所在的河南省广厦建设工程有限公司（以下简称广厦公司）签订了由沪沈公司开发，广厦公司承包的沈丘鑫源贵都项目的《建设工程施工合同》，施工期间，因沪沈公司长期拖欠工程款，致使广厦公司未能在规定的时间内交工。沪沈公司单方下达解除合同通知书及清场通知书。2017年6月17日，沪沈公司法定代表人董某1决定强行清场，并安排马某1、豆某某、鲁某和被告人李某某等人具体组织实施。被告人李某某组织附近大批村民进入工地，每人每天发一百元，对工地原施工人员进行追逐、拦截、辱骂、恐吓等，对留守人员进行殴打；实施了断水、断电，轰撵原工地施工、留守人员；阻挠执法人员依法执行公务；伙同他人任意占用原建筑商的设备、财物、并变卖、出租、藏匿等多种行为。被藏匿的部分施工设备至今未能追回，被变卖的部分款项由公司会计收取。上述事实，公诉机关出示的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、勘验、检查、辩认笔录、视听资料、相关书证等。公诉机关认为，被告人李某某的行为已构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。其自愿认罪认罚，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二十五条第一款等规定处罚被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对所出示的证据也没有异议，其自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对指控被告人李某某犯寻衅滋事罪的事实及罪名不持异议，以被告人李某某自愿认罪认罚，没有犯罪前科为由建议对其从轻处罚。经审理查明，2014年6月份，河南省沪沈置业有限公司（以下简称沪沈公司）与赵某某1所在的河南省广厦建设工程有限公司（以下简称广厦公司）签订了由沪沈公司开发，广厦公司承包的沈丘鑫源贵都项目的《建设工程施工合同》，施工期间，因沪沈公司长期拖欠工程款，致使广厦公司未能在规定的时间内交工。沪沈公司单方下达解除合同通知书及清场通知书。2017年6月17日，沪沈公司法定代表人董某1决定强行清场，并安排马某1、豆某某、鲁某和被告人李某某等人具体组织实施。被告人李某某组织附近大批村民进入工地，每人每天发一百元，对工地原施工人员进行追逐、拦截、辱骂、恐吓等，对留守人员进行殴打；实施了断水、断电，轰撵原工地施工、留守人员；阻挠执法人员依法执行公务；伙同他人任意占用原建筑商的设备、财物、并变卖、出租、藏匿等多种行为。被藏匿的部分施工设备至今未能追回，被变卖部分的款项由公司会计收取。上述事实有以下证据予以证实一、被害人陈述1、赵某某1的陈述，2016年12月份，海某某、李某某、刘涛、豆某某带领二十来个工人强行进入工地，要把我的临建和民工宿舍拆除，李某某强行往外搬办公室的桌椅，李某某1不让搬，李某某还骂李某某1，李某某1要报警李某某他们几个都跑了。沈价认字（2019）64号价格鉴定结论，在鑫源贵都工地遗留物品认定价格为3270090元，我以此价格认定没有异议。2、柳某某的陈述，我跟着赵某某1任会计，2014年7月份，赵某某1开始承包鑫源国际所有工程的施工，我负责财务工作。因为董某1未按全同拨付工程款，2016年12月份就开始停工，工人找我们要工资，我们向董某1追要工程款。2017年6月份，董某1找李某某组织100多人强行占领工地，给工地停电停水，殴打公司的工人，强行把公司人员赶出工地，李某某等人把工地大门锁住，不让我们进入工地，后李某某组织100多人在工地长期看守，强行把施材料、工具等物品拆除。后来他们把这些材料私自卖掉。董某1又找一施工队准备强行施工，当时我在鑫源工地用手机对李某某等人录像，李某某用拳头朝我胸部打了五六拳，和李某某一块的男子把我的手机抢走，当时有五六个人对我进行拉扯、推怂。后来张某3报警了，派出所民警李争等人出警后把手机要回来还给我了，手机录像内容都删除了。第二天上午8时许，看工地的赵某某2给我打电话说又开始撵人了，我去后见李某某又组织多人强行将我们看工地的人赶走，把大门强行锁住，停水停电，我从小门进入鑫源贵都一楼至四楼开始用我的手机录像，李某某他们有六个人开始追我，抢我手机，在门口追上我，把我按到地上拳打脚踢，后我们工地上的人过来把我捞走了。这次打我李某某1在场，另外我有录像及录音。2017年6月份的一天，在我被李某某第二次殴打之后，李某某等人赶我们工地上的人走时，李某某1用手机录像时被李某某等人打了，这一次我没在跟前，听李某某1说的。几天后李某某1又用手机在工地上录像，又被李某某打一次，我没在场，我是听李某某1说的。2018年6月份的一天下午14时许，周口市人民法院委派我去鑫源贵都工地对工程质量进行勘查，我与工人赵某3、张某1、许某在鑫源贵都办公室门口与董某1商量让谁进入工地勘查，董某1不让我进入工地还推我，董某1的妻子上前扇我一耳光，后用拳头打我胸口，李某某在旁边大喊，非得灭了我这样的不法分子。随后李某某过来用拳头往我胸口部位捅了4拳，后和我一块的赵某3等人把我拉到路上，赵某3报警了。鉴定公司去做鉴定时，董某1威胁鉴定公司的人，要他们做出质量问题。3、李某某1的陈述，2017年6月份的一天上午9时许，李某某带领几十人强行进入工地，把着大门不让进去，然后有工人开始强拆工地的外架钢管，我和赵某某2、柳某某、赵某2还录了视频，李某某骂我我就走了。第二天上午李某某又带着几十人把着大门不让人进入工地，把我和赵某某2、柳某某等人撵到A区后，李某某的人就开始拆除钢管和木板。我们和李某某吵吵，下午5时许他们走之前，李某某点名每人发一百元。接下来的几天，李某某天天带人来工地，把着门，然后晚上五六点钟点名发钱。几天后的一天上午，我从其他工地回来走到A区，碰到李某某，李某某不让我在转，我和他吵起来，李某某用拳头打我肩膀两拳，这时又来一个和李某某年龄差不多的人把我打倒在地。还把工棚里我的东西扔一地，我报警了，警察来后让我先走了。我价值22万元的华夏牌塔吊还在工地没有了。被告人李某某如实供述了上述犯罪事实。三、证人证言1、证人董某1的证言，董某1证明为了把鑫源贵都工地看门的人清理走，董某1给海老五十万元钱，把看大门的老头老婆安顿走，并安排李某某带着村民挡着工地大门，每人每天一百元，公司财务董某某出的钱。清场的事由项目部的鲁某、马某1、豆某某他们负责。2、证人马某1的证言，2017年6月份的一天上午，柳某某报警了，我们跟广厦公司的人发生过几次冲突，我只在场一次。当时我们公司正在拆广厦公司遗留的钢管扣件，柳某某带着几个工人直接进工地开始乱，当时有几个年龄大的妇女堵着楼梯口不让柳某某他们上楼，双方就开始吵起来了，没有打架或辱骂。2017年6月份，我和李某某、鲁某把看大门的邵氏夫妇劝离工地，一是怕他们死在工地，二是为了清场。董某1做的清场决定，李某某和鲁某负责，劝邵氏夫妇离开是清场的一部分，给他们1500元钱，给他们雇的车劝走了。清场的时候我听见工地上有人吵，我和鲁某、李某某来到现场，看见柳某某正和别人吵架，去工地上制止拆钢管，李某某让人堵住楼梯口不让上人，堵楼梯口和出入口的人都是李某某带来的，听他的指挥。李某某找人去工地助威，每天发100元，李某某报人员名单，我根据名单核实人数、签字，李某某去财务领钱。2017年7月份项城施工队进驻后，董某1开会安排工地上的施工材料要拆掉清场，安排我负责开出门证，由豆某某、董某某负责找人拉材料，李某某看到出门证点数后放行。工地材料出门都是早上8点上班往外拉，下午五六点下班后不能再往外拉。拉出去的有钢管、方木、模板、钢筋等。钢管拉到董某1的老家库存起来了，方木、钢筋是董某某经手卖了，卖多少不知道，模板是董某某找人拉走了，这些东西都是广厦建筑工程公司的。2017年8月份，鑫源贵都项目的人员卖了一批钢筋，方木，是董某某卖的，董某某把钢筋和方木卖了多少钱不知道，他可能交公司财物上了。2017年6、7月份，董某1给赵某某1下清场通知，并且找公证处的人到工地上进行录像，之后从卞路口董营村来了一群人到工地上拆钢管，是谁找的人我不知道，拆了大约三四天，鲁某叫我跟他一块去工地，到工地看到李某某在南边站，柳某某在北边站，看着他们像在生气，我没有看见他们吵，柳某某问是不是我找人拆钢管，我说不是，就和鲁某回办公室了。工地上的老头老婆是董某1安排李某某找的人，在工地上干杂活，传传钢管，都是曾庄的。我没有找李某某让他找人。这些老头老婆在工地上做事听李某某指挥，李某某直接听董某1安排。3、证人豆某某的证言，2017年6月份，老板董某1安排李某某叫几个人看工地，安排我和马某1、董某某、工程部的一帮人把看工地的邵氏两口劝走了，后来工地上做饭的赵某某3，还有李某某1都被我们撵走了，他们走后，李某某看工地，卢亚安排工人拆钢管。柳某某带领三四人年轻人不让走，发生了争吵，最后把柳某某他们都弄走了。老板从项城请回来一个施工队，开始清理现场，配合施工队开工，工地上的方木及拆下来的钢管没地方放，然后把方木卖了，工地上的人都参与了，马某1、董某某、鲁某都卖过，我卖过方木，我卖有五六千元，钱有的交给财务董某某，交给王某某一部分，顶账一部分。4、证人董某2（又名董某某）的证言，2017年年底的时候，鲁某和马某1给我说工地上有钢筋方木等施工材料，影响施工，让我找人把东西拉走卖了。卖钢筋共七万六千元，把钱给董某某了。模板和方木卖了两千多元钱，交董某某了。5、证人张某1（张建设）的证言，2017年下半年的一天，我村的张某2打电话说沈丘县鑫源贵都施工工地有卖二手钢筋的，我俩和李振坡三个一起去，张某2拉了2趟钢筋大概4车，多少钱不知道。6、证人证人张某2证言，2017年10月份，董某某问我要钢筋不要，我到鑫源贵都工地看了说好价格，董钱军让我给他2600元一吨，他给项目上多少钱我不用管。他说是项目上的人让卖的。一共装了5车，不到30吨，拉之前我给董2万元，之后给5万多元，一共给他76000元。过完年，董某某问我要不要方木，我给李某1说了，他是否买，我不知道。我买的钢筋都放卖钢筋的赵启峰那了。7、证人李某1的证言，2017年下半年的一天，张某2打电话给我让去鑫源贵都拉钢筋，张建设俺仨到后，拉了三车，张某2和工地上的姓董的谈的。8、证人孙某的证言，2017年收麦前后，董某某1找我到鑫源贵都工地，说是帮忙助威，我带着在工地一起干活的刘永恒一起去的。到现场看到很多人在吵吵，我认识柳某某，有人推搡他，还把他的手机抢走了。下午我们就走了，每人得到一百元钱。我当时在现场看到柳某某挨打了，现场很乱，乱怂乱捞柳某某。我离的远没看清柳权清哪里有伤、是否还手。9、证人郭某证言，2018年过了春节，我在工地上4500元买了旧方木。是董某某卖给我的。他说工地结束了，用过的方木准备卖了，问我要不要。10、证人赵某1的证言，2017年6月份的一天，董某1找的姓李的，领着老头老婆、妇女等100多人，强行进入工地，见人就往外推，撵出去后把大门锁上不让我们进，李某某1被姓李的领的五六个人打了一顿。李某某1挨打是那个姓李的领的人打了，上去五六个人打的，都是老头老婆打的，身上打的青一块紫一块，伤的不重。挨打的还有柳某某，柳某某偷拍照片，被姓李的领头的人看见了，就喊人去夺手机嘴里一直骂，柳某某没跑掉被打倒了。李某某1挨打是那个姓李的领的人打了，上去五六个人打的，都是老头老婆打的，身上打的青一块紫一块，伤的不重。柳某某偷站拍照片，被姓李的领头的人看见了，就喊人去夺手机嘴里一直骂，柳某某没跑掉被打倒了。我们这边被撵的有我、邵师傅两口子、李某某1还有柳某某俺几个人。11、证人赵某2的证言，2017年天热的时候，工地上的看门人员打电话说工地上有人干活。我去看后确实有人干活，是董某1重新找的工人。第二天我和柳某某去工地，看到门口、楼道、工地都是老太太，有几十人，阻拦我们不让进入工地，并辱骂我们，当时柳某某还拿着手机拍摄现场的情况，手机也被抢了，派出所来了手机才要过来。第三天我们去的时候工地大门已经锁上了，我们推门，对方的那些老太太就辱骂我们。12、证人赵某3的证言，2018年6月份的一天上午9时许，我们在沈丘县鑫源贵都项目部集合说鉴定工程质量的问题，董某1对鉴定工作人员说，我请你们来花一百多万元，你们必须给我做出质量问题。柳某某不知说一句什么，董某1的媳妇从门口过来胡柳某某两巴掌，接着董某1他们的人上去就开始打柳某某。我跑开报案，后拐回去看到李某某领着四五个人过来，他大声吆喝：咋回事，谁来找事，弄死他。趁着机会我把柳某某拽到西边。后来知道因为鉴定公司的人员手机录像打架的事情，他们强行把手机收走删除录像，后来经周口市中院赵庭长给董某1打电话才把手机要回来，后来警察也来了。13、证人李某2的证言，2014年12月9日，我和河南省广厦建设工程有限公司签订了租赁合同，出租给赵某某1钢管53000多米，扣件36000套，套管3700多套，顶丝1000多个，共价值100多万的建筑材料。现在这些材料都被沪沈置业公司的人霸占了，把东西都拉走了。2018年4月份我去沪沈置业工地拉自己的钢管，沪沈置业一个姓马的不让我们拉，说这些材料是沪沈置业公司的，要我交管理费后才能让来，我们只装了三百多米钢管拉走了。我反映是让公安人员把我的钢管扣件套管顶丝帮我找着，物归原主。14、证人姚某的证言，2014年8月份，我租给赵某某1扣件36353套，已退回29400套，还剩6953套。出租炮头853套，退回6套，还剩847套。这些材料都在沪沈置业鑫源贵都工地上用着，工地上的看守人员被撵走，材料被董某1的人拉走了。我有收发货单为证，还有董某1的手下拉材料时的照片。这些材料是我租给赵某某1的，我要求物归原主。15、证人马某2的证言，2018年9月左右，李某2给我说董某1把我们租给赵某某1的钢管拉回董某1老家了，她知道在哪放着，我和李某3、李某2、姚某四人到董营村，我和李某3没有下车，李某2和姚某下去看钢管，他俩回来后我们听李某2说钢管已经都被租出去了，当时院子里已经没有啥东西了，李某2还拍了照片。16、证人李某3的证言，2014年左右我和赵某某1签订租赁合同，赵某某1租赁我的钢管、扣件、套管用于沈丘县董某1开发的鑫源贵都项目，直到现在赵某某1没有给我租金，鑫源贵都项目工地上的人不让进工地，钢管54175.2米，扣件23682个，套管4909个要不回来。17、证人赵某4（工地技术员）的证言，我公司是2017年6月底进驻沈丘县鑫源贵都工地，7月1日开工，2018年1月份结束，我是工地上的技术员。2017年6月底我们进驻工地，我主要干的是B区商铺上面的住宅，工地乱糟糟的，工地北面有一个塔吊，我们用了一个多月，拆除后我们又重建一个塔吊，工地上的钢管、方木、模板是我们出的人帮他们拆除的，听说后来拆除的人工费顶替使用他们的塔吊费，大概6000块钱，施工后我们将方木归还鑫源贵都了。18、证人彭某（施工队长）的证言，2017年7月1日我在河南省沈丘县鑫源贵都B区项目施工队干活，我是施工队队长，赵某4是施工队技术员，管工地的。2018年施工结束。马某1和鲁某是工地总负责人。2017年7月1日我们进场施工后，沈丘县鑫源贵都B区住宅原来留的施工材料有方木、木板、外架钢管（含钢管扣），剩下的材料是我们自己重新买的，还使用B区边一个塔吊，我们拉进工地多少施工材料，他们都拍照登记，我们拉走的时候马某1、鲁某、董某某一一核对后开出门证，看门老李才放行。我们后续建房要使用方木，我对马某1和鲁某说，使用方木建房，拆除模板的工钱抵消使用方木的租金，马某1和卢亚同意了，后来有一段时间方木的管理权交给董某某管理。2017年下半年的一天，我见有人在工地上拉方木，那些方木上订的有我们的木板，我就问你们咋拉的木板和方木，他们说是鑫源贵都甲方给他们卖了，我才知道方木板被卖了。我们使用鑫源贵都工地上原有钢管（含钢管扣）大概有1000多眼，钢管扣大概使用1万个，使用有3个月左右，租金大概有一万元左右，这些钱抵消我们拆方木的钱，钢管和钢管扣都还给马某1、鲁某、董某某了。19、证人涂某的证言，2014年鑫源贵都工一地开工，我和丈夫邵和成就开始在工地上看大门，工地是赵某某1承包，直到2017年农历5月25日我们被撵走。2017年农历五月二十左右，鑫源贵都老马找我和邵和成商量，让我们离开工地，我们不同意，鑫源贵都的人就把我们的电和水都停了，我们没法再生活，到农历五月二十五日下午，老马找一辆半截斗车把我们送回老家了。我们回去之前的一个星期内，有人找当地的好多人，每天每人发100元，这些人目的就是把赵某某1的施工人员撵走。发钱的男的不知道叫啥，是董某1的人。20、证人张某3的证言，2017年6月17日上午，赵某某1给我打电话说鑫源国际工地上有人闹事，让我去看看，说工地上的会计柳某某在工地上，别发生冲突，不行就让我报警。我去鑫源国际工地，看见有几十口子老头老婆在工地围着柳某某吵架类，看工地的老邵夫妇我也没看见在哪，我怕发生冲突，跟柳某某说走，柳某某说他录像的时候手机夺走了，我过去后有很多老头老婆围上来，我问柳某某这都是谁，柳某某说领头的叫李某某，还有鑫源国际几个管理人员，其余的老头老婆他不认识。手机没要过来，我就报警了。对方当时没有打人，光跟柳某某吵架。21、证人李某4的证言，2017年6月份的一天，李某某给我说鑫源贵都工地要清场，把工地上以前的工人赶出去，叫我跟他一块去，一天发100元钱。早上八点多我和俺村的一些人就去工地了，当时工地上有几个人在看工地，我们到工地后就和这几个看工地的吵起来，当时人比较多，比较乱，吵了一会我们就推搡着把他们赶出工地了，然后我们把大门锁上，不让他们进来。没有发生打架。当时工地上柳某某拿着手机在录像，我和李某某几人就去制止给他夺手机，我们把手机给他夺过来了，后来派出所的人过来后我们又把手机还给他了。我们第一天去把柳某某他们赶出去后，柳某某又来过工地两三次，在工地上拍照，我们又把他撵出去了，把手机上的视频给删除，也报警了几次。22、证人刘某（住建局农民工资清欠办人员）的证言，2017年7月份的一天上午，我和单位的王帅、李某5、徐某去鑫源贵都工地进行扬尘安全施工检查，工地锁着大门不让我们进，我们从门缝看到工地上物料堆放乱七八糟，扬尘严重，我们去鑫源贵都项目部找到一个姓马的负责人，要求他们限期整改，正准备给他们开停工整改通知书，这时来了几十口子妇女老人，嚷嚷着不让我们开，有些人说的不干不净，当时老马也没阻止他们闹，停工整改通知书也没下成。23、证人李某5的证言，2017年6月份的一天，我们接到农民工上访，当时农民工上访反映鑫源贵都拖欠农民工工资，农民工被清场，工地还有农民工的工具等物品，开发商的人锁着工地的门，每天有三十多人在门口拦着，不让农民工进工地，并对农民工辱骂、驱赶、殴打。刘某主任带领刘某、王帅、徐某去工地，我们在工程部见到一个五十多岁高个胖胖自称工地负责人的男子，我们对工地检查后要下发一个停工整改通知书，说着这个五十多岁的男子就开始说难听的，对我们进行辱骂，接着他喊来二三十个老头老婆，让这些老头老婆对我们骂，我们四人简单把停工整改通知书放在工程部，就赶紧离开了。我们走的时候，那个领头的和老头老婆堵住不让我们走，还对我们辱骂，起哄，我们费了很大劲才走掉。这些老头老婆都听五十多岁男子的指挥。24、证人徐某的证言，2017年6月份的一天，刘某主任带着我、王帅、李某5四人去鑫源国际工地，工地已停工，工地大门锁着，里面坐着一大群老头老婆，他们不给开门，并在里边骂人，我们就去售楼部对面办公室，当时有个自称是工地负责人的，我们给他说明情况，准备开停工单子时，那个负责人就出去了，叫了有二三十个老头老婆过来，把我们围堵在办公室，在那七嘴八舌的乱，不让我们开停工单子，当时还有人说：你们开了停工单子，也给你们撕了。后来越说越难听，还有人说骂娘的话，我们怕出事就走了。25、证人李某6的证言，2017年6月份一天上午，我看见好多人往鑫源贵都工地去，我以为工地上打架哩，就和一块打牌的王老四一块过去的，听说去的人一天100元钱，我们在工地上呆到天黑，有人给我们发钱，每人发一百元，我领了钱就走了。我共去了五次，在工地上见到李某4、王老四，发钱的是五六十岁，黑胖的人，不知道叫啥，我们去鑫源国际工地，因为董某1跟人家有矛盾，我们过去给董某1帮帮人场，给他助威。26、证人李某7的证言，2017年6月份左右，俺村的李某某叫去董某1的鑫源国际工地，不叫以前工地上的人过去闹事，去的人一天发一百元钱，我就跟着李伟华去了。我在工地见到一起来的还有二三十个人，这些人大多数是我们村里的人，还有几个人董某1从他老家叫来的人，我和丈夫李某8一起去的。刚开始的时候工地上还有几个以前干活的工人和看工地的人，李某某和马主任把看工地的老头老婆送走了，后来县里来了三四个年轻人检查工作，李某某和这些检查工作的人员吵架了，检查工作的人没办法走了，要求停工也没有人听他们的，再后来李某某用锁把工地的大门锁上，我们这些人都在工地里面守着，听李某某的指挥，他让我们干啥我们就干啥。有一次以前工地上的人来了，说工地上有他们的钢管和物品要进入工地，李某某说这些东西不是你们的了，都是董某1的，李某某还骂这些人，说再进入工地就立即灭了他们，这些以前工地上的工人都不敢再来工地了。我们一起来工地的人一人一天发一百元钱，到下午晚些时候，我们集中在一起，刚开始几天是董某1公司的一个年轻的女子点名点人数，后来李某某和他女儿李衬点人数，还有一两次是董某1公司的马主任点人数，钱都是李传发的钱，我们在工地上干了十来天。27、证人李某9（又名李某某3）的证言，李某某叫我去工地把以前的工人撵走，叫我去工地上看着，帮忙助助威，一天一百元钱，李某某是我们的组织者，带头人，我们听李某某指挥，马主任点人数李某某发钱，有时候李衬点人数，还有几回是董某1公司的年轻女子点人数。后来工地上的钢管和模板拆完了，以前工地上的人也不来工地了，我们就没有去过。我和妻子李宗华去有六七天。28、证人李某10的证言，2017年6、7月份，我知道我村的很多人去鑫源贵都工地，我就跟着他们去了。到工地后，我看到李某某和董某1公司的马主任，还有一起去的我们村的人，马主任是董某1公司的领导，在工地上李某某听马主任的，我们这些人听李某某的，李某某领导、组织我们。李某某对我们说，在工地上要听他指挥，叫干啥就干啥，把以前干工地的工人撵走，不准他们再进工地。当时工地上还有一个老头和老婆承看工地，马主任带领李某某去把这老两口子送走的，后来李某某用锁把工地上的大门锁着了，我们这些人就在工地上守着，不让原工地上工人再进工地。刚开始的几天没什么事，有一天，在大门外面来了几个以前工地上干活的人，他们要求进入工地说工地上还有他们的东西，李传说工地上没有他们的东西了，都是董某1的，不让他们干了，就这样吵了一会，这些人没有进入工地就走了。我们这二三十个人就在工地上守着，李某某让我们在哪里堵着我们就在哪里堵着，当天下午晚些的时候，我们这些人就集中起来，核对人数点名发钱，一人一百元，我来有六天，共给我600元。核对人数的有时是马主任，有时候是李某某或李某某的女儿李衬，给我发钱的是李某某。和我一起去工地的有李国治和他老婆，李衬，李某8和他老婆，李某9和他老婆，李某6，赵月英等村民，还有一部分人是董某1老家的人，来了两车，董某1老家来的人都是坐在楼梯口堵门口了。29、证人李某8的证言，2017年6月份，俺村的李某某找到俺两口，说董某1工地不让以前干活的施工队干了，要把以前看工地的人撵走，让我们去给董某1助助威，不让以前的工人再进入工地，并给我们说去的人一天发一百元，我和妻子李某7就去工地。到工地后看见俺村的好多人已经去了，我们就在工地上站着，李某某把工地上的大门从里面锁着，不叫外边的工人进工地，李某某、李某9（小名国治）和妻子等人和对方就隔着大门在那吵吵。李某某对对方说这个工地不是你们的了，也没有你们的东西，不让你们干了。我们就在工地里边坐着，等到天快黑的时候每人领了100块钱就走了。李某某给俺说去工地上给鑫源国际老板董某1捧捧场，助助威，把以前工地上的人撵出去，不叫爷们进入工地，我们到工地上后就听李某某安排，他在现场指挥，安排我们干啥，叫我们堵哪。和我们一起去的有李某某和妻子马喜英，女儿李衬，李某4，李传海，李国治等二十多人，还有一些是董某1他老家找的人，我不认识。头几天马某1给我们点名发钱，还有一个年轻女子给我们点两次人数，后来马某1叫李某某的女儿李衬给我们点名发钱。我领了700元，我妻子领700元。30、证人董某3的证言，去年我通过我村的董某4租赁过董某1的钢管和扣件。2017年，我在村里见到好多车在拉钢管和扣件，村里人说是董某1从沈丘鑫源贵都工地上拉回来的，放在董某1老家院里。2018年8月份的一天，李某2找到我让我帮他找点钢管、扣件出租，我找到董某4说租赁钢管和扣件，董某4当时也同意了，我带着李某2的工人从董某1院里拉出来三车钢管2294多米，扣件6500多个。后来董某1出事了，董某4让我把租出去的钢管和扣件还了回去。杜平通过我介绍找董某4租赁过董某1老家的钢管。31、证人董某4的证言，我和董某1是同村一门的，按辈分我喊他叔。我从董某1老家院子往外出租过钢管。我家老院子和董某1家老院子是对门邻居，2017年的时候董某1从他鑫源贵都工地上拉回去好多钢管，都在他家老院子里放着，董某1把钥匙交给我叔董恒云，让董恒云帮忙看着。董恒云是五保户，平时跟着我生活。2018年8月份是董恒云看那些钢管生锈了，就问董某1咋弄，董某1说该租出去就租出去，叫别人用着。后来董恒云就问董某3用不用，董某3说他不用，但可以联系别人租给人家用，董某3就联系了高山店的杜平来租这些钢管。当时和杜平说好的按一米钢管一天5厘米的价格租给她，一年按照十个月计算，然后杜平陆续拉走有两万多米钢管，后来又还回来几千米，现在还欠一万多米没还。剩余的钢管还都在董某1老院子里放着。这些钢管是谁的不知道，董某1安排董恒云出租钢管，每次出租的时候董恒云点了数之后我替他签字。连租金带押金共收杜平25000元，除去搬钢管找人的工钱，剩余的大概一万多元在我叔董恒云那，我们准备等最近几天钢管还完后，算算剩下多少钱，然后一块交给董某1。32、证人杜某的证言，我和丈夫做租赁钢管生意，我们向建筑工地租赁钢管收取租赁费用。2018年8月份的时候，我们的钢管大部分都租赁出去了，剩余的钢管不多了，我通过董某3介绍在董营村租赁了22741米钢管，后来我陆续还8973.2米，现在还剩13767.8米我在使用。钢管在董营村里的一户人家的院里面堆放着，钢管都生锈快不能用了。33、证人王某的证言，2017年7月份的一天上午，我跟着“辉他妈”去鑫源贵都工地，我听说好像是谁欠他村人的钱，到那后我看见工地上有二十多个人，当时李某某也在场，李某某和一群人在那吵，让他们从工地上走，中间好像还有人抢了对方手机，吵了有十几分钟对方就走了。快到中午时我就回家了，到下午两点多我又去工地，呆到六时许，李某某把我们叫到一块每人发了一百块钱，李某某让我明天不用来了。我就没再去。四、勘验、检查、辩认笔录1、现场勘查笔录，附现场照片及示意图，现场位于沈丘县槐店镇鑫源国际，鑫源国际东邻沈丘县隆鼎国贸，西邻富都大道临街门面，南邻阳光路，北邻金光大道。中心现场为沈丘县槐店镇鑫源国际门口。其他无相关痕迹物证。对外围进行搜索，未发现其他与中心现场相关的痕迹物证。2、柳某某辩认出在鑫源贵都工地殴打他的人是董某1、王某某、李某某。3、涂某辨认出于2018年6月份在鑫源贵都工地组织人撵走赵某某1施工队的工人及对李某某1进行殴打的男子系李某某。4、李某5辨认出当天在工地带头围堵和辱骂他们的是李某某。五、鉴定意见，沈价认字（2019）64号价格认定结论书，认定标的物在价格认定基准日的市场价格为人民币叁佰贰拾柒万零玖拾元整（3270090.00）。六、视听资料光碟二张，显示鑫源贵都工地被占用的情况。七、书证1、户籍证明及无前科证明，证明被告人李某某于1956年10月15日出生，无违法犯罪记录。2、照片五页，柳某某指认马某1、李某某侵占工地的照片。3、鑫源贵都施工现场存放清单，罪名2017年6月17日被赶出工地时现场遗留的建筑材料的事实。4、沈丘县公安局情况说明，证明2017年6月17日、6月18日、6月19日、6月23日、2018年5月9日、2018年6月5日，2018年7月17日、2018年8月16日，九次接到鑫源贵都工地的报警，均显示工地内部存在经济纠纷的事实。5、解除合同通知书，2016年10月11日，河南沪沈置业有限公司向河南省广厦建设工程有限公司发出解除合同通知书，单方解除合同的事实。6、清场通知书，证明2017年6月15日，河南沪沈置业有限公司向河南省广厦建设工程有限公司发出清场通知。上述证据经庭审质证属实，程序来源合法，能够相互印证，应作为有效证据使用。本院认为，被告人李某某在董某1的安排下伙同他人随意殴打他人；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人；任意损毁、占用他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人李某某犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予以支持。被告人李某某伙同他人共同故意犯罪，属共同犯罪。被告人李某某如实供述自己的罪行，系坦白，其又自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人李某某及其辩护人要求从轻处罚的理由符合有关法律规定，亦予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一项）、第（二）项、第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人李某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2021年1月16日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  娄本升审判员  阙茂永陪审员  闫玉枝二〇二〇年十一月九日法官助理张艳梅书记员宁文思