浙江省义乌市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0782民初13981号 原告（反诉被告）：义乌市卉升针织有限公司，住所地：浙江省义乌市苏溪镇苏新街**。 法定代表人：李发标，经理兼执行董事。 委托诉讼代理人：丁志坚，北京盈科（义乌）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：葛碧云，北京盈科（义乌）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：浙江璟瑶服饰有限公司，，住所地：浙江省义乌市廿三里街道义东工业园区大通路**** 法定代表人：王秋贵。 委托诉讼代理人：马利娜，浙江兴运律师事务所律师。 原告义乌市卉升针织有限公司诉被告浙江璟瑶服饰有限公司加工合同纠纷一案，本院于2020年9月8日立案受理后，依法适用简易程序由审判员张琪独任审判，后被告浙江璟瑶服饰有限公司于答辩期限内提起反诉，本院予以准许。本案于2020年10月15日公开开庭进行了审理。原告义乌市卉升针织有限公司的法定代表人李发标及委托诉讼代理人丁志坚，被告浙江璟瑶服饰有限公司的委托诉讼代理人马利娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告义乌市卉升针织有限公司向本院提出诉讼请求：判令被告浙江璟瑶服饰有限公司支付价款190722元，并赔偿自起诉之日起按照年利率4.2%计算利息损失至实际履行之日止。后原告变更诉讼请求：判令被告浙江璟瑶服饰有限公司支付价款186130元，并赔偿自起诉之日起按照年利率4.2%计算利息损失至实际履行之日止。事实和理由：2020年3月7日，原、被告签订一份《浙江璟瑶有限公司采购合同》，约定由原告负责将被告提供的原材料制作成产品。原告加工完毕后分多次完成交付，共计交付SDK07S、SDK08S两种型号产品19710、16885条，合计605782元，扣除原材料成本232497元、产品染色费用82563元，被告仍需支付原告190722元。原告对此多次催要，被告始终无理拒付。 被告浙江璟瑶服饰有限公司答辩称：原告诉讼请求中的加工款余额不对，加工款余额应当是170460元。原、被告于2020年3月7日签订的《浙江璟瑶有限公司采购合同》中约定的产品数量是20000条，单价为16元每条，约定的交货期限是2020年3月18日之前，因为这些产品都是急需品，双方对交货的违约责任做了特别约定，如供方不能及时或未能按合同约定的时间（不局限于任何主观或客观原因）出合同项下合格货物，在延期3天内，需方有权向供方收取合同总金额30%的违约金，若7天后供方仍无法出此合同货物，需方有权单方面解除合同。双方在本合同履行期间，原告按期交付了部分货物，有一部分成品系延期交付，有一部分因为交付已经没有意义后来停做了。所以，原告主张加工费里面应当扣除应当承担的违约金96000元。双方在本合同开始履行后又有一份口头合同，合同的价格与本合同相同，也是16元每条，只是产品型号与交货期限不同，其他条款不变。被告已经支付了加工款10万元。综上，被告愿意支付给原告合理合法部分的加工款74460元。 反诉原告浙江璟瑶服饰有限公司向本院提起反诉请求：判令反诉被告义乌市卉升针织有限公司支付反诉原告违约金96000元。事实和理由：反诉原、被告于2020年3月7日签订《浙江璟瑶有限公司采购合同》，约定反诉被告为反诉原告生产S1闪电裤等内容，还约定反诉被告在2020年3月18日前分批完成交货，如反诉被告不能及时或未能按合同约定的时间（不局限任何主观或者客观原因）出合同项下合格货物，在延期3天内，反诉原告有权向反诉被告收取本合同总金额30%的违约金。在合同履行过程中，反诉被告大部分货物都是延期交付，造成反诉原告对客户违约交付，给反诉原告造成了巨大的经济损失。 反诉被告义乌市卉升针织有限公司答辩称：1、双方签订的采购合同中约定2020年3月18日前分批出货，并没有说要在3月18日前出货完毕。2、本案是加工合同，所有加工所需的原材料都是由反诉原告提供，反诉原告在2020年3月14日才将加工所需的功能纱提供给反诉被告，按照加工所需的流程至少要一个星期才能加工成品，所以也不可能如反诉原告所称的在3月18日之前加工完毕并交付。事实上，合同约定的产品在3月20几号全部加工完毕。3、反诉原告在2020年3月28日称合同约定的老款产品不需要急于交货，要求我们把合同之外订的新款先安排加工生产。所以事实上，反诉原告对交货期限一直都没有要求我们在什么时间内交货完毕，不存在我方违约的事实。所以，要求我方承担所谓的违约金96000元没有事实和法律依据，请求驳回反诉原告的反诉请求。 原告（反诉被告）义乌市卉升针织有限公司为了支持其主张，就本诉与反诉一起向本院提供证据如下： 证据1，《浙江璟瑶服饰有限公司采购合同》一份，证明原、被告之间存在承揽合同关系。 证据2，《出库单》23份，证明从2020年3月12日开始就分期开始向被告共计交付SDK07S、SDK08S两种型号产品19710、16885条。 证据3，《出库单》二份，证明反诉原告于3月14日才交付生产所需的原材料，致使其不可能于3月18日前交货的事实。 证据4，聊天记录一份，证明：1、反诉原告通知反诉被告延期交付SDK07S产品，且要求优先安排SDK08S型号产品的事实；2、SDK08S款单价是17.2元的事实。 被告（反诉原告）浙江璟瑶服饰有限公司质证认为： 对证据1，三性无异议，合同上明确约定交货时间在2020年3月18日前，双方在签订合同时意思是一致的，和后面的违约条款相对应。合同第二条第九项，明确逾期交货的违约责任，如果交货时间不是3月18日分批出完货的，违约条款就毫无意义，单价是每条16元。 对证据2，出库单第一批的交货日期2020年3月12日，交了三箱成品，说明被告已经将原料提供给原告，3月13日又相继交货，所以原告说3月14日提交原料的话，按照义乌的市场习惯，原料也是分批提供，所以3月14日提供的原料是为后面生产提供的，生产成品的过程需要三天就够了，不是需要一个星期。虽然有几张字不是王秋贵签的，但是对于其真实性我们认可。 对证据3，没有意见。原料是原料厂直接加工给原告的，原料确实是滚动的，一批批出的。 对证据4，对聊天记录中的对账单，被告没有确认过的，只是看了原料方面的问题。只是原料方面没有问题，没有对整个对账单进行回复。 被告（反诉原告）浙江璟瑶服饰有限公司为证明自己的主张，就本诉与反诉一起向本院提供证据如下： 采购合同一份，证明双方约定要做裤子2万条，单价16元/条，交货时间是2020年3月18日之前分批出货，如果被反诉人不能及时或未能按合同约定交货的应承担违约责任。 原告（反诉被告）义乌市卉升针织有限公司质证认为： 对真实性无异议，合同中没有约定必须在3月18日之前要交货完毕，只是约定分批出货。合同履行过程中由于反诉原告没有及时提供原材料，导致我们没办法在3月18日前完成加工并交货，所以我方不存在违约。 根据原、被告（反诉原、被告）的举证、质证及证据审核认定的有关规定，本院对证据认证如下： 被告（反诉原告）浙江璟瑶服饰有限公司对原告（反诉被告）义乌市卉升针织有限公司提供的证据1-4的真实性均无异议，本院予以确认。被告（反诉原告）提供的采购合同，原告（反诉被告）对真实性无异议，本院予以确认，对证明目的将结合全案予以综合认定。 经审理，本院认定事实如下： 2020年3月7日，原告（反诉被告）义乌市卉升针织有限公司与被告（反诉原告）浙江璟瑶服饰有限公司签订《浙江璟瑶服饰有限公司采购合同》一份，约定义乌市卉升针织有限公司为浙江璟瑶服饰有限公司加工珂宣尼闪电裤20000条，单价16元，交货时间2020年3月18日前分批出货；合同对原料、附料、单价作了具体约定，并约定合同中约定的原料由浙江璟瑶服饰有限公司提供，结账时总金额减去原料染色附料款；合同约定如供方不能及时或未能按合同规定的时间（不局限任何主观或客观的原因）出合同项下合格货物，在延期3天内，需方有权向供方收取本合同总金额30%的违约金。 2020年3月13日至7月5日，原告分批向被告交付款号为SDK07S的裤子19710条。2020年3月30日至4月28日，原告分批向被告交付款号为SDK08S的裤子16885条。 2020年3月28日，原、被告通过微信沟通加工业务，被告浙江璟瑶服饰有限公司的法定代表人王秋贵表示：“先把新款的安排上去，那个老款的不是很急”。5月26日，原告方通过微信与被告的法定代表人王秋贵确认：款号为SDK08S的裤子单价为17.2元，加工费总金额605782元，原材料金额232497元，累计货款金额373285元。嗣后，被告支付100000元，减去染色费82563元，原告认可退货金额4592元，尚欠加工费186130元。 本院认为，被告浙江璟瑶服饰有限公司尚欠原告义乌市卉升针织有限公司加工费186130元事实清楚，应当及时支付。原告的诉讼请求合法有据，本院予以支持。反诉原告主张反诉被告逾期交货，但反诉被告交付的货物反诉原告均已接收，且双方对账时反诉原告未提出逾期交付的异议，结合双方的微信聊天记录，本院认为，反诉原告的反诉请求缺乏依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十三条、第二百六十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告浙江璟瑶服饰有限公司于本判决生效后十日内支付原告义乌市卉升针织有限公司加工费186130元，并赔偿利息损失（从2020年9月8日起按照全国银行间同业拆借中心公布的同期市场报价利率计付至实际履行之日止）。 二、驳回原告义乌市卉升针织有限公司的其他诉讼请求。 三、驳回反诉原告浙江璟瑶服饰有限公司的反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费2011元（已减半），由被告浙江璟瑶服饰有限公司负担。 反诉案件受理费1100元（已减半），由反诉原告浙江璟瑶服饰有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员  张 琪 二〇二〇年十一月十六日 法官助理  吴小姗 代书记员  黄盼蓉