青海省西宁市中级人民法院民事判决书（2020）青01民终1916号上诉人（原审原告）：杨海坤，公民身份号码×××，男，侗族，1979年12月1日生，住贵州省榕江县。委托诉讼代理人：朱林、陈光雯，青海辉湟律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：青海永录文化传播集团有限公司，统一社会信用代码91632900698514782F，住所地西宁经济技术开发区金汇路**。法定代表人：刘亮，总经理。委托诉讼代理人：李海鹏。原审被告：浙江中仑建设有限公司青海分公司，统一社会信用代码91630102698512808U，，住所地西宁市城**昆仑东路****楼****负责人：李旭鸿，分公司总经理。委托诉讼代理人：李旭明。原审被告：浙江中仑建设有限公司，统一社会信用代码91330783722751658F，住所地浙江省东阳，住所地浙江省东阳市六石街道中学路**iv  style="text-align: justify; line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; orphans: 0; widows: 0;">法定代表人：严成效，董事长。委托诉讼代理人：李旭明。上诉人杨海坤因与被上诉人青海永录文化传播集团有限公司（以下简称永录公司）及原审被告浙江中仑建设有限公司青海分公司（以下简称中仑青海分公司）、浙江中仑建设有限公司（以下简称中仑公司）劳务合同纠纷一案，不服西宁市城东区人民法院（2020）青0102民初1777号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，并于2020年9月8日公开开庭审理了本案。上诉人杨海坤及委托诉讼代理人朱林、陈光雯，被上诉人永录公司的委托诉讼代理人李海鹏，原审被告中仑公司及青海分公司的委托诉讼代理人李旭明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。杨海坤的上诉请求：维持原判第一项，撤销原判第二项，依法改判永录公司在未结清的工程款内承担连带给付杨海坤劳务费286140元的责任。事实与理由：一、永录公司在2014年与中仑公司青海分公司就青海永录藏文化艺术博物馆装饰装修工程形成了施工合同关系，并由中仑青海分公司垫资施工。本案中杨海坤为该装饰工程进行施工的劳务工人。2018年11月，永录公司对杨海坤的劳务工程量和工程价款，以书面结算单的方式予以了确认，中仑青海分公司对上述工程量和工程价款也给予了确认，有书面依据能够确定欠付杨海坤劳务费286140元，杨海坤已将弱电班组施工人员的工资代付完毕。二、永录公司、中仑公司及其青海分公司以及杨海坤均认可涉案工程是由中仑青海分公司垫资施工，永录公司实际未拨付施工工程款，由此导致中仑青海分公司无法按时足额向杨海坤等劳务人员支付劳务工资。鉴于上述事实，根据《保障农民工工资支付条例》第三条、第二十九条之规定，永录公司应当就其未结算部分的工程款范围内向杨海坤承担连带给付责任。被上诉人永录公司答辩称，永录公司与中仑青海分公司没有签订书面合同，口头约定涉案工程是交钥匙工程，中仑青海分公司在案涉工程中垫资是事实。但是中仑青海分公司未实际完成工程，工程现处于烂尾状态，给永录公司造成了很大损失。杨海坤与中仑公司之间存在劳务关系，与永录公司没有关系，杨海坤并未与永录公司签订合同，所以永录公司不承担连带给付责任。一审判决正确，请求驳回上诉，维持原判。原审被告中仑公司及其青海分公司称其认可上诉人杨海坤的上诉理由，认为永录公司应承担连带责任。杨海坤向一审法院起诉请求：判令中仑公司及青海分公司、永录公司连带向杨海坤支付劳务费286140元。一审法院认定事实：2014年，业主方永录公司与施工总承包单位中仑青海分公司就青海永录藏文化艺术博物馆装饰装修工程签订装饰装修承包工程劳务部分分包给吴国成，杨海坤从吴国成处承包了水（强）电班组的劳务（包清工），并组织务工人员进行了施工，后上述永录公司与中仑青海分公司工程项目并未顺利完工。就杨海坤水（强）电班组已施工部分的劳务费用结算问题，2018年11月9日，永录公司工程管理部工作人员出具水（强）电班组结算单，结算金额为486138元；中仑青海分公司对杨海坤的水（强）电班组各务工人员工资也进行了确认，即该班组工资总额为486140元，已经支付200000元，尚欠286140元未付；现杨海坤已垫付该班组其余务工人员未付工资后向中仑青海分公司、中仑公司、永录公司主张权利。一审法院认为，杨海坤带领其水（强）电施工班组向施工总承包单位中仑青海分公司施工的业主方永录公司的工程提供劳务，中仑青海分公司理应在结算劳务费用后按约及时支付劳务工资，但其仅支付部分劳务费用，对于尚欠剩余劳务费用长期拖欠不予支付，显属无理，对酿成此纠纷应负完全责任；另外各务工人员均系农民工，农民工有按时足额获得工资的权利，任何单位和个人不得拖欠农民工工资，本案中，杨海坤已垫付该班组其余农民工未付工资，结合其相对应分包人吴国成下落不明的实际情况，由施工总承包单位中仑青海分公司先行清偿农民工劳务工资，符合相关法律法规规定，杨海坤要求中仑青海分公司支付拖欠劳务费用286140元的主张，予以支持；关于杨海坤要求永录公司连带支付上述劳务费的主张，永录公司明确认可该工程系中仑青海分公司垫资施工，可推定其未拨付工程款导致拖欠农民工工资，根据相关法律法规规定，永录公司应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资，但永录公司与中仑青海分公司并未就该工程的工程款进行结算，永录公司未结清的工程款范围无法确认，故杨海坤的上述主张，不予支持。另外，中仑青海分公司是中仑公司的分支机构，其以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由中仑公司承担。遂判决如下：一、中仑公司、中仑青海分公司于判决生效后十日内给付杨海坤劳务费用286140元。二、驳回杨海坤的其他诉讼请求。案件受理费减半收取2796元，由中仑公司、中仑青海分公司负担，与上述款项一并给付杨海坤。二审中，上诉人杨海坤、被上诉人永录公司及原审被告中仑公司及其青海分公司均未提交新证据。二审经审理查明，一审法院认定事实属实，且各方当事人均无异议，本院予以确认。二审诉讼中，永录公司与中仑青海分公司均未提交书面建设工程施工合同，但均认可工程施工中，中仑青海分公司就已实际施工完成工程进行全额垫资的事实。中仑青海分公司认可吴国成以中仑青海分公司的名义招收杨海坤等人到案涉工地提供劳务。永录公司认可中仑青海分公司已实际施工的装修工程由其公司接管及对杨海坤主张的劳务费数额286140元无异议。本院认为，中仑青海分公司从永录公司承包了涉案装饰装修工程，后又将劳务工程分包给不具有施工资质的吴国成个人，吴国成以中仑青海分公司的名义招收杨海坤班组人员在案涉工程中进行施工，杨海坤等人与中仑青海分公司形成劳务关系，原审判决由中仑公司及其青海分公司承担给付杨海坤劳务费286140元，二审诉讼中中仑公司及其青海分公司对该判项均未提出异议，本院自应维持。关于永录公司应否承担给付劳务费的连带责任问题，永录公司将案涉装修工程发包给中仑青海分公司，中仑青海分公司全额垫资进行施工，中仑青海分公司因无能力继续垫付工程款导致案涉工程中途停工，同时亦是造成中仑青海分公司无力支付案涉劳务费的主要原因，永录公司认可杨海坤班组实际进行施工的事实，就拖欠杨海坤劳务费的数额也无异议，考虑到永录公司已接管中仑青海分公司已实际施工的装修工程，从公平角度出发以及根据《保障农民工工资支付条例》有关保障农民工按时足额获得工资的立法本意考虑，永录公司应以未结清的工程款为限先行垫付拖欠杨海坤的劳务费。杨海坤虽要求永录公司承担给付劳务费的连带责任依据不足，但永录公司应以未结清的工程款为限先行垫付拖欠杨海坤劳务费286140元。综上，一审判决认定事实清楚，唯驳回杨海坤要求永录公司承担给付劳务费连带责任的诉讼请求有误，应予纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一、二项之规定，判决如下：一、维持西宁市城东区人民法院（2020）青0102民初1777号民事判决第一项即“浙江中仑建设有限公司、浙江中仑建设有限公司青海分公司于判决生效后十日内给付杨海坤劳务费用286140元”；二、撤销西宁市城东区人民法院（2020）青0102民初1777号民事判决第二项即“驳回杨海坤的其他诉讼请求”；三、青海永录文化传播集团有限公司于判决生效后十日内以未结清的工程款为限先行垫付拖欠杨海坤劳务费286140元。如未按判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费2796元，由浙江中仑建设有限公司、浙江中仑建设有限公司青海分公司负担；二审案件受理费5592元，由青海永录文化传播集团有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 张 磊审判员 尹菲菲审判员 左志萍二〇二〇年十一月五日法官助理 岳文伟书记员 潘 弘附：法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；……第一百九十九条当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向原审人民法院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。第二百零五条当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有本法第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。第二百二十四条发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。法律规定由人民法院执行的其他法律文书，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地人民法院执行。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。