河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书(2020)豫0191民初14526号原告娄梦洁，女，1986年4月20日出生，汉族，住河南省通许县。被告郑州智慧家装饰工程有限公司，住所地河南省郑州市**京广南路东、航海路北商住楼号楼****1701。法定代表人卢改环，董事长。被告孙广涛，男，1981年10月11日出生，汉族，住河南省襄城县。原告娄梦洁与被告郑州智慧家装饰工程有限公司、被告孙广涛装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用小额速裁程序公开开庭进行了审理。原告娄梦洁到庭参加诉讼，被告郑州智慧家装饰工程有限公司（以下简称智慧家公司）、被告孙广涛经本院传票传唤未到庭，依法对其缺席审理。本案现已审理终结。原告诉称：2019年12月3日，原告经人介绍与被告孙广涛认识，并与被告郑州智慧家装饰工程有限公司签订《装饰工程施工合同》。该合同对于开工日期、竣工日期、付款时间、违约责任等均作有约定，并约定工程造价为65000元。合同签订后，原告按照被告的要求陆续向其支付装修费共计62500元，但装修工作一直断断续续且仅完成了一小部分，装修就不再进行。经原告多次催促，被告以各种理由推诿。故请求判令：1、解除原被告签订的《装饰工程施工合同》；2、被告返还原告已支付的装修费45000元；3、被告支付原告违约金2470元（以65000元为基数，暂计算至2020年6月22日，并继续计算至实际支付之日）。被告智慧家公司、被告孙广涛未答辩。经审理查明：2019年12月3日，原告作为发包方（甲方），被告智慧家公司作为承包方（乙方），签订《装饰工程施工合同》，约定：甲方委托乙方进行其座落于郑州市××新区药厂街××名家小区××楼××居室××室内装潢设计及施工工作。房屋建筑面积为92平方米，户型为3室2厅1卫1厨1阳台。开工日期为2020年3月14日，竣工日期为2020年5月14日。本工程预算总造价为65000元（水、电工程采用预付款形式，以实际决算为准）。合同签订后，甲方向乙方支付工程预算总造价的20%计13000元，在开工之前，甲方向乙方支付工程预算总造价的40%计26000元，工程进入泥工收尾结束，木工或油工未进场之前支付工程预算总价的35%计22750元，工程进行到安装洁具之前，双方验收合格，甲方支付工程预算总价的5%计3250元。如果因乙方原因迟延完工，每延期一日按本合同工程预算总造价的0.1%作为违约金支付给甲方。该合同后附的《郑州智慧家装饰家装“整装”活动装修速算单》显示有该整装价所包含的区域、主材、辅材、规格、品牌等，但并未记载各施工项目的具体施工量及费用。2019年12月3日，原告与被告智慧家公司另签订单据一份，约定：整装价价格，根据80平方米38800元，超出面积每平方米300元。整装外费用，石膏板框线背景墙（含壁布）、柜子20平方、保利地暖、浴霸、小天鹅洗衣机1个、奥克斯1.5匹变频1个、奥克斯1匹变频1个、50寸小米电视、奥克斯三开门冰箱。以上为基础报价，不在以上基础报价中出现的项目，需另计费。上述合同签订后，原告向被告智慧家公司支付定金200元，该公司并向原告出具有收据一份，该收据上部并手写记载有“送50寸电视、冰箱、洗衣机、空调1.5变频”。原告于2020年3月14日向被告智慧家公司支付装修首期款6000元、于4月7日支付24000元、于4月26日支付装修中期款25000元，被告智慧家公司向原告出具有收款收据对以上付款予以确认。被告孙广涛并在200元定金收据及2020年4月26日收据上签名确认。原告提交的支付宝转款记录显示其于2020年4月21日另向被告孙广涛转款10000元。原告提交的其与被告孙广涛的微信聊天记录中，原告于2020年6月17日称“孙总，我装修房到现在一共给了6.25万，你自己说给我们干了多少钱的活？你算算该退我多少钱，把剩下的退给我吧”，对方称“我刚给门厂打电话了，他门拉过去，我给他打1000，门装了，给他结款，能装，其他暂时装不了，你得等等”、“等把门，橱柜弄好，衣柜你要是等不了，直接上诉吧，材料商6万货款以上诉，协商2年还完”，原告称“面板、木门、木地板、门头、小背篓、厨具，就这几项你说准确时间什么时候能装好”、“我家的门什么时候装好”、“孙总，我家的房子装修你还干不干了”，对方称“现在干不了，得等等”。庭审中原告称被告仅完成了部分地暖（价值5500元）、墙体（价值6000元）、地板、地板10000元）、厨房门（价值750元）、卫生间（价值2000元）、水电（价值4000元），共计价值为28250元，其余部分均未完成。原告并提交有其室内装修情况的照片及视频材料。以上事实，有原告提交的装修施工合同、收据、支付宝转款记录、微信聊天记录、视频材料各一份、收据复印件三份、照片一组，以及当事人陈述、庭审笔录在案佐证。本院认为：原告与被告智慧家公司签订的《装修工程施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，双方均应依约履行各自合同义务。该合同对于装修费用、施工项目、工期、付款等均作有约定，合同签订后原告依约向被告支付了装修款，根据原告提交的双方微信聊天记录、室内照片，可以确认被告智慧家公司至今未完成合同约定的相应装修项目。因该合同约定的工期现已届满，被告智慧家公司至今未完成合同约定的装修项目，其该行为已构成违约，并致使原告订立该合同的目的已不能实现，故对原告解除双方所签该《装修工程施工合同》的诉讼请求，本院予以支持。该合同解除后，双方应对已付款及相应施工费用部分据实结算。庭审中原告称被告仅进行了部分地暖（5500元）、墙体（6000元）、地板、地板000元）、厨房门（750元）、卫生间（2000元）、水电（4000元）的施工，其余项目均未施工。被告智慧家公司作为负有施工义务一方，其经本院传票传唤未到庭，未提交证据证明其已完成装修施工的情况以及相对应的价款，应自行承担相应不利后果。故根据原告提交的照片以及双方聊天记录，本院对原告所述该完成施工部分予以采纳。原告在起诉状中称“陆续支付装修费共计62500元”，其在2020年6月17日的微信聊天记录中亦称“我装修房到现在一共给了6.25万”，故扣除原告认可的已完工部分，剩余部分34250元应由被告智慧家公司退还给原告。原告与被告智慧家公司所签合同约定，如果因乙方原因迟延完工，每延期一日按本合同工程预算总造价的0.1%作为违约金支付给甲方。被告智慧家公司已构成违约，应向原告承担相应违约责任，但该违约金标准约定过高，故本院认定该违约金标准按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍计算，自工期逾期之日（即2020年5月15日）计算至实际退还剩余装修款之日。对于原告请求违约金数额过高部分，本院不予支持。原告请求被告孙广涛承担退款责任，因被告孙广涛并非该《装修工程施工合同》的合同相对方，故对原告该请求本院不予支持。被告智慧家公司、被告孙广涛经本院传票传唤未到庭，视为对诉讼权利的放弃。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、第一百六十二条之规定，判决如下：一、解除原告娄梦洁与被告郑州智慧家装饰工程有限公司于2019年12月3日签订的《装修工程施工合同》。二、被告郑州智慧家装饰工程有限公司于本判决生效后10日内，支付原告娄梦洁34250元及违约金（以34250元为基数，自2020年5月15日至实际给付之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍计算）。三、驳回原告娄梦洁的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取493元，由原告负担134元，由被告郑州智慧家装饰工程有限公司负担359元。本判决为终审判决。审判员 汪 涛二〇二〇年十一月五日书记员 席雨珂