常州市金坛区人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0413民初1814号原告：上海永乾机电有限公司，住所地上海市松江区泗砖公路****。法定代表人：汪婷婷，该公司执行董事。委托诉讼代理人：邓亚崇，北京金诚同达（上海）律师事务所律师。被告：江苏金坛汽车工业有限公司，住，住所地常州市金坛区科教路**/div>法定代表人：夏胜初，该公司执行董事。委托诉讼代理人：鲍洪胜，男，1996年4月21日生，汉族，住常州市钟楼区。委托诉讼代理人：党明，女，1989年7月8日生，汉族，住河南省社旗县。原告上海永乾机电有限公司（以下简称永乾公司）诉被告江苏金坛汽车工业有限公司（以下简称金坛汽车公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年5月19日立案后，依法适用简易程序，后转普通程序，于2020年7月7日、2020年9月24日两次公开开庭进行了审理。原告永乾公司委托诉讼代理人邓亚崇、被告金坛汽车公司委托诉讼代理人鲍洪胜二次均到庭参加诉讼；被告金坛汽车公司委托诉讼代理人党明第二次到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告永乾公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告向原告支付欠款703500元；2、请求判令被告向原告返还投标保证金3万元整；3、请求判令被告向原告支付逾期付款利息（以733500元为基数，并以同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算为准，自起诉之日起算支付至实际偿还之日止）；4、请求判令本案诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：2015年12月1日，原告与被告签订《焊接车间助力机械手工程合同》，约定原告按被告需求加工承揽被告所定制焊装车间助力机械手，被告向原告支付合同约定之款项（总价款163万元整）。合同签订后，原告及时履行合同义务，采购原材料，制作完成定制助力机械手。2016年3月、4月、7月，原告分别向被告教交付助力机械手，被告予以签收确认。截至目前被告仅支付926500元，尚有703500元未向原告支付；另原告参与招投标时所缴纳的3万元保证金至今未返还。原被告间签订《焊装车间助力机械手工程合同》，原告均已按照合同约定，完成加工承揽义务并交付使用。后在付款期限届满之时，被告并未偿还原告任何款项。时至今日，虽经原告多次催促，被告仍未偿还任何债务。被告的这种行为已经严重地侵犯了原告的合法债权，应当依法承担违约责任。现原告为维护自己的合法权益，根据《民事诉讼法》的规定，特向贵院起诉，请贵院依法作出客观、公正的判决。被告金坛汽车公司辩称，根据双方签订的焊装车间助力机械手工程合同，原告主张的诉请1、2均未到达付款期限，也未达成付款条件，故被告对原告的所有诉请均请求驳回。本院经审理认定事实如下：2015年5月29日，被告发布招标文件，招标项目名称为焊接车间助力机械手。该招标文件对工期要求、付款方式、投标保证金等内容进行了明确。2015年12月3日，原告作为定作方（甲方）与被告作为承揽方（乙方）签订一份《焊接车间助力机械工程合同》，该合同明确乙方承揽的本项目为交钥匙工程，包括工程的设计、制造、运输、安装、调试、培训等工作，并对合同项下设备的规格、型号、数量、价格、交货期、付款方式、质量保证等进行了约定。其中合同总价款为1630000元；付款方式：合同签订之日起的10个工作日内，甲方支付乙方本合同总价30%的款项，作为合同预付款，计489000元。乙方同时向甲方开具相同金额的增值税发票；合同生效后乙方的投标保证金30000元自动转为履约保证金。同时在合同签订10个工作日内，乙方再向甲方提交51500元的履约保证金。两项合计金额为本合同总价的5%,共计81500元）在工程终验收合格后10个工作日内无息退还；设备在厂家预验收合格并到货后，甲方向乙方支付合同总价款的30%,计489000元，乙方同时向甲方开具相同金额的增值税发票。乙方收到发货款后，发货到甲方指定厂地安装调试；终验收合格后且甲方收至工程总价款的增值税发票的10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%,计489000元。如果到期甲方未收至实际工程总价款等额的增值税发票，甲方有权拒绝付款，并且不承担逾期付款责任；乙方同意将工程总价款的10%,计163000元作为本工程的质量保证金无息留在甲方。质保期为终验收文件签署之日起12个月，质保期开始之日起满一年后的10个工作日内、且未出现乙方因设计、制作和安装导致的重大质量问题造成甲方停产3个工作日以上（含三个工作日）时，甲方向乙方退还质保金；若因乙方设计、制作和安装导致重大质量问题时，造成甲方经济损失的，由乙方承担甲方的全部经济损失，先在质保金中扣除，若质保金不足以支付甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。2015年12月15日原告支付被告保证金30000元。合同签订后，原告按照合同约定进行制作，2016年年底完成制作。2017年8月11日，被告出具安装调试服务确认单和现场培训确认单。合同履行期间，被告共支付原告价款926500元，对剩余价款703500元一直未支付。原告经催要无果后诉至本院。另查明，庭审中，被告确认原告制作安装的焊接车间助力机械手在使用，但存在质量问题，并提供邮件沟通记录5份，证明使用中存在质量问题。被告经质证认为，证据不符合法律形式，无法判断是否是从中片面截取，其真实性无法核实，即使2017年3月23日原告曾发送涉案设备解决方案，但原告在2017年8月11日已完成了安装调试、培训使用与维修等一系列工作，且原告也明确涉案设备一直在运转，2017年8月11日之后没有任何问题。上述事实，由原告委托诉讼代理人邓亚崇，被告委托诉讼代理人鲍洪胜、党明的法庭陈述，原告提供的招标文件、焊接车间安装助力机械手工程合同、技术协议、安装服务确认单、现场培训确认单、增值税专用发票等证据在卷佐证。本院认为，原告与被告签订的《焊接车间安装助力机械手工程合同》合法有效。当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。原告按照合同约定已完成助力机械手的安装调试培训工作，被告应当按照合同约定的期限支付价款，逾期不支付应当承担违约责任。合同约定总价款为1630000元，被告已支付926500元，原告要求被告支付价款703500元及保证金30000元的诉讼请求，本院予以支持。被告提出工程未完成终验收及存在质量问题，不符合付款条件的抗辩，因原告在2017年8月11日已完成了安装调试、人员培训与维修等一系列工作，虽未进行终验收，但被告已将助力机械手投入使用二年多，被告提供的邮件沟通记录仅证明安装调试期间的问题，安装调试结束后，被告一直使用该设备并未提出质量问题，故该设备应当视为符合合同要求。被告的抗辩意见，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条规定，判决如下：被告江苏金坛汽车工业有限公司于本判决生效之日起10日内支付原告上海永乾机电有限公司价款703500元，保证金30000元，合计733500元；承担逾期付款利息（以733500元为基数，自2020年5月19日起至实际付款之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费人民币11136元，由被告江苏金坛汽车工业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并根据对方当事人人数提出副本，上诉于江苏省常州市中级人民法院。审 判 长  陈建平人民陪审员  于金华人民陪审员  王锁娣二〇二〇年十一月十四日书 记 员  庄海燕附本案判决适用的法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。