湖北省武汉市江岸区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0102民初2156号原告：闵武军，男，1969年2月21日出生，汉族，住湖北省武汉市江岸区。委托诉讼代理人：周大鹏（一般授权代理），湖北灵均律师事务所律师。委托诉讼代理人：柳巍（一般授权代理），湖北灵均律师事务所律师。被告：湖北苹果装饰设计工程有限公司汉口分公司，住所地：湖北省武汉市江汉区青年路**元辰国际**。负责人：王坤，总经理。被告：湖北苹果装饰设计工程有限公司，住，住所地：湖北省武汉市武昌区中北路**世纪彩城世纪大厦**/div>法定代表人：王坤，总经理。原告闵武军与被告湖北苹果装饰设计工程有限公司汉口分公司（以下简称苹果装饰汉口分公司）、湖北苹果装饰设计工程有限公司（以下简称苹果装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月8日立案后，因被告苹果装饰汉口分公司等下落不明，本院向两被告公告送达了民事起诉状、开庭传票等法律文书，并依法适用普通程序，于2020年10月26日公开开庭进行了审理。原告闵武军的委托诉讼代理人周大鹏到庭参加了诉讼，被告苹果装饰汉口分公司、苹果装饰公司经合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。原告闵武军向本院提出诉讼请求：1、判令解除我与苹果装饰汉口分公司于2017年9月10日签订的《装饰装修意向书》、于2017年10月31日签订的《工程合同》及《主材合同》；2、判令苹果装饰汉口分公司、苹果装饰公司向我返还装修款60,595元及偿付利息损失（以60,595元为基数，按年利率6%标准，自2020年4月23日起诉之日起计算至实际清偿之日止）；3、判令苹果装饰汉口分公司、苹果装饰公司负担本案诉讼费用。事实与理由：2017年8月8日，我与苹果装饰汉口分公司签订《装饰装修意向书》，约定由苹果装饰汉口分公司对位于疾控中心宿舍4栋1楼进行装修，装修款87,000元。该《意向书》签订后，我爱人卓美灵于2017年8月26日、8月27日、8月29日向苹果装饰汉口分公司项目经理王敏分别支付10,000元、10,000元、1,600元。2017年9月10日，卓美灵向苹果装饰汉口分公司转款26,100元。2017年10月31日，我与苹果装饰汉口分公司签订《工程合同》、《主材合同》，合同签订当日，我及卓美灵分别向苹果装饰汉口分公司转款16,895元，但该公司仅完成少部分装修后未再施工，一直推诿拖延至今拒不开工，且拒绝退还我已付装修款。请求支持我的诉讼请求。被告苹果装饰汉口分公司、苹果装饰公司在法定期限内未作答辩，且未提交证据以供质证。经审理查明：坐落于武汉市江岸区惠济路二路**********房屋属于闵武军与卓美灵共同共有，建筑面积56.84平方米。2017年9月10日，卓美灵代表闵武军（作为发包方，甲方）与苹果装饰汉口分公司（作为承包方，乙方）签订《装饰装修意向书》一份，其中约定：工程地点在疾控中心宿舍4栋1楼(即前述房屋)，开工日期为近期，工程价款合计87,000元，甲方在补齐基础工程款60%首期款，主材补齐全额后，方可签订正式施工合同；甲方单方面终止本意向书需向乙方支付工程造价15%的违约金；若签订施工合同减项超出意向合同额10%，则需向乙方支付意向合同额2%违约金；若乙方单方面终止本意向书，需向甲方支付工程总造价15%违约金；备注事项：参加14周年抽奖活动；设计费、管理费、预算服务费、税金全免；送一台冰箱（未领）。2017年10月31日，闵武军（作为发包方，甲方）与苹果装饰汉口分公司（作为承包方，乙方）签订《工程合同》一份，约定：工程地点在疾控中心宿舍4栋1楼，工程内容及做法见工程施工图集工程预算表；工程期限105天，2017年11月5日开工，2018年2月18日竣工；工程价款59,066元（结算以实际工程量为依据）；因乙方责任导致工程不能按期完工，工期不做顺延，由乙方向甲方支付50元每天的的违约金，但遇小区周末不能正常施工或法定节假日则施工工期相应顺延；在乙方已经进场施工的情况下，如甲方单方要求终止本合同则甲方须向乙方支付合同金额20%作为违约金，并按预算向乙方支付已做好的项目费用；如乙方单方要求终止本合同则乙方须向甲方支付合同金额20%违约金，乙方放弃已经做好的项目费用。补充约定：设计费、管理费、税金、预算服务费全免（已减，不开票），送一台冰箱（未领），该合同落款处以条形章注明：以上优惠在工程结算不减项的情况下，如有变更，赠送物品须按照优惠单内容等级享受，半包客户不享受全包优惠；施工合同签定，意向合同作废，一切口头承诺无效，所有优惠及赠送均以本合同书面形式为准。同日，卓美灵代表闵武军(作为甲方，买方)与苹果装饰汉口分公司(作为乙方，卖方)签订《主材合同》一份，双方就购买主材事宜签订本合同，甲方指定交货地点为疾控中心宿舍，甲方同意主材由乙方或乙方指定的第三方供应，并确保在本合同签订后三日内一次性向乙方支付主材款24,450元(主材款项24,450元已收齐)；施工过程中，如因甲方未按时支付主材款，乙方有权停止施工，每延误一天甲方须向乙方支付50元/天的违约金；工程结算时，如出现主材减项超出主材总金额10%，甲方须向乙方支付减项金额10%违约金；甲方与设计师等个人的私自交易行为与乙方无关，由此引起的售后服务和价格差异等问题由甲方独立承担。签订上述合同当日，卓美灵、闵武军向苹果装饰汉口分公司各转款16,895元。2017年10月31日，苹果装饰汉口分公司向闵武军出具《收款收据》一份，载明：楼盘地址疾控中心4栋1楼；收款事由首期款（主材24,450元+基础35,440元）；人民币33,790元。上述合同签订后，苹果装饰汉口分公司于2017年11月5日进场施工，进行部分水电施工后停工退场。闵武军于2018年7月15日与武汉欣荣泽商贸有限公司就案涉房屋的局部改造工程签订《匠匠宅服合同书》一份，合同总金额为65,800元。因向苹果装饰汉口分公司索要工程款无果，闵武军于2020年4月23日诉至本院。案涉房屋于诉前已装修完毕。另查明：审理中，闵武军提交卓美灵名下6222620610020276119号账户《交通银行个人客户交易清单》，认为卓美灵于2017年8月26日、8月27日、8月29日向苹果装饰汉口分公司项目经理王敏所转款项10,000元、10,000元、1,600元及卓美灵于2017年9月10日向湖南苹果装饰设计工程有限公司所转款项26,100元，均系向苹果装饰汉口分公司支付案涉工程的工程款。还查明：苹果装饰公司系于2016年4月6日登记设立的有限责任公司。同年9月9日，苹果装饰公司登记设立了其下属分支机构苹果装饰汉口分公司。上述事实，有原告闵武军当庭陈述及庭审中提交的《装饰装修意向书》、《工程合同》、《主材合同》、《收款收据》；闵武军信用卡交易明细、卓美灵的6222620610020276119号账户《交通银行个人客户交易清单》；案涉房屋停工时的现场照片；《匠匠宅服合同书》等证据在案佐证。本院认为，案涉《装饰装修意向书》、《工程合同》、《主材合同》系闵武军与苹果装饰汉口分公司的真实意思表示，合同内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。《装饰装修意向书》系预约合同，《工程合同》系《装饰装修意向书》的本合同，故《工程合同》签订之日(2017年10月31日)《装饰装修意向书》已解除，闵武军再行主张解除已无必要。苹果装饰汉口分公司应当举证证明其如期完成了相应合同义务，但苹果装饰汉口分公司举证不能，且闵武军与案外人就案涉房屋的局部改造重新签订合同，故本院对闵武军所述苹果装饰汉口分公司未能如期完成案涉房屋装修工程的事实予以采信。苹果装饰汉口分公司未能完成案涉房屋装修，是形成本案纠纷的主要原因，应承担违约责任。闵武军不能实现涉案《工程合同》、《主材合同》目的，且闵武军已于2018年7月15日安排案外人另行组织人员进行装修，《工程合同》、《主材合同》已无履行必要，故本院对闵武军要求解除《工程合同》、《主材合同》的主张予以支持。闵武军并主张苹果装饰汉口分公司应返还装修款64,595元。依据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。而《工程合同》中约定“如乙方单方要求终止本合同则乙方须向甲方支付合同金额20%违约金，乙方放弃已经做好的项目费用”，从本案查明的事实看，苹果装饰汉口分公司并无相关证据证明其已完成了案涉房屋的装修，故苹果装饰汉口分公司应当返还所收工程款。但从闵武军提交的付款证据分析，其仅能证明其与卓美灵分别于2017年10月31日向苹果装饰汉口分公司各转款16,895元，合计33,790元，对此，苹果装饰汉口分公司开具收款收据予以确认。闵武军虽主张其妻卓美灵分别于2017年8月26日、8月27日、8月29日向苹果装饰汉口分公司项目经理王敏支付10,000元、10,000元、1,600元，且于2017年9月10日向湖南苹果装饰设计工程有限公司转款26,100元，但不能提交具有充分证据证明上述四项付款与本案相关联，系为案涉装修工程向苹果装饰汉口分公司的付款，且苹果装饰汉口分公司于2017年10月31日出具的《收款收据》亦不能反映闵武军所称上述付款事宜，故本院对闵武军的此项诉讼主张不予全部支持，苹果装饰汉口分公司应向闵武军返还装修款33,790元，闵武军的其余装修款主张，本院不予支持。闵武军并主张苹果装饰汉口分公司应偿付利息损失，《工程合同》约定“因乙方(苹果装饰汉口分公司)责任导致工程不能按期完工，工期不做顺延，由乙方向甲方支付50元每天的违约金”，闵武军现调整为按年利率6%标准，自2020年4月23日起诉之日起计算至实际清偿之日止主张苹果装饰汉口分公司应偿付的利息损失，不违反法律规定，本院予以支持。闵武军还主张苹果装饰公司应共同承担苹果装饰汉口分公司的案涉债务。苹果装饰汉口分公司系苹果装饰公司的分支机构，不具有法人资格，《中华人民共和国民法总则》第七十四条第二款规定“分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担”，故本院对闵武军的此项诉讼主张予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条第二款，《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第四项、第九十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：一、解除原告闵武军与被告湖北苹果装饰设计工程有限公司汉口分公司于2017年10月31日签订的《工程合同》及《主材合同》；二、被告湖北苹果装饰设计工程有限公司汉口分公司、湖北苹果装饰设计工程有限公司于本判决生效后十日内向原告闵武军返还装修款33,790元；三、被告湖北苹果装饰设计工程有限公司汉口分公司、湖北苹果装饰设计工程有限公司于本判决生效后十日内向原告闵武军偿付利息损失（以33,790元为基数，按年利率6%标准，自2020年4月23日起计算至实际清偿之日止）；四、驳回原告闵武军的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费1,415元，公告费260元，合计1,675元，由被告湖北苹果装饰设计工程有限公司汉口分公司、被告湖北苹果装饰设计工程有限公司共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审 判 长  丁 杰人民陪审员  夏文芳人民陪审员  曾 静二〇二〇年十一月十日书 记 员  习 静