广东省东莞市第三人民法院民 事 判 决 书(2020)粤1973民初13217号原告：宝鸡九州豪风医疗科技有限公司，住所地：陕西省宝鸡市岐山县***********（九州公司院内）。法定代表人：陈再雨，总经理。委托诉讼代理人：戴银乔，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。委托诉讼代理人：杨明忠，男，1982年7月16日出生，汉族，住山东省曹县****办事处八里庙行政村八里庙村12号，公民身份号码：372************87x，系原告员工。被告：东莞市**设备有限公司，住所地：广东省东莞市*************。法定代表人：欧某1。委托诉讼代理人：卢创新，广东泰旭律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈锦平，广东泰旭律师事务所实习律师。原告宝鸡九州豪风医疗科技有限公司（以下简称豪风公司）诉被告东莞市**设备有限公司（以下简称鸿路公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月12日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年9月25日公开开庭进行了审理。原告豪风公司法定代表人陈再雨及其委托诉讼代理人戴银乔、杨明忠，被告鸿路公司的法定代表人欧某1及其委托诉讼代理人卢创新、陈锦平均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告豪风公司向本院提出诉讼请求如下：1.确定原、被告签订的两份合同均解除；2.被告退还原告货款264000元及利息1715.63元（利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年3月17日起计算值实际付清之日止）;3.被告赔偿原告损失203000元;4.被告支付原告担保费2802元、律师费32000元；5.本案的诉讼费由被告承担。事实和理由：原告于2020年2月20日通过微信向被告支付订金20000元用于采购口罩机。后双方于2020年2月21日、2月22日签订合同，约定原告向被告采购一部口罩机以及配套的紫外线消毒机和包装机，总价格750000元，于2020年3月3日交付设备，因合同发生争议的，可向被告所在地人民法院提起诉讼。合同签订后，原告股东深圳市豪风网络科技有限公司于2020年2月21日代为支付设备款675000元，于2020年2月22日代为支付设备款75000元。2020年3月2日，被告表示案涉设备不能按期交货。并且后续协商过程中被告也一直无法按原告要求交付设备，故原告要求被告退还已付设备款750000元。然，被告于2020年3月17日退还原告486000元后，至今未退还剩余部分。为维护自身权益，原告诉至法院。被告鸿路公司答辩称，一、即使双方存在显著轻微的违约行为，但违约行为不致合同目的的无法实现，被告不构成根本违约，不符合合同解除条件。由于被告已经生产消毒机和采购包装机，如解除合同将对被告明显不公平，因此双方应继续履行合同。第一，第二份合同约定交货时间为被告在收到合同全部货款后2020-2-21全款到账后2020-3-3交货，原告可上门提货，原告提货时验收机器在被告现场验收，验机OK后出货。合同约定2月21日付款，但对方在2月22日才委托第三人向原告支付货款，合同交货期理应顺延。同时，口罩机（生产线）由捷牛公司生产，由于受新冠疫情影响，全面封城封路，政府优先安排采购依法被调配等因素影响，被告亦履行通知义务，双方同意把交付时间变更为10号。第二，被告按照约定积极、全面地履行合同。消毒机系被告自行生产，在2020年2月23日已经完成生产，具备了案涉消毒机交货条件。包装机系以5.6万每台向佛山唐氏公司采购包装机2台，共112000元。合同约定，签订合同时付50%即56000元，发货前付50%。被告在2020年2月21日已经支付了首期款56000元，2020年2月24日支付28000元、2020年2月27日支付尾款28000元，唐氏公司在当日向被告发货，确保被告在2020年3月3日前交付包装机。被告具备了案涉消毒机交货条件，在2020年3月7日明确告知原告消毒机、包装机可以交付。后双方对交货的日期变更为2020年3月10日，由于原告表示所有设备需要整体交付，故一直没有前来提货，即使被告构成部分违约，显然消毒机、包装机合同目的可以实现，故双方应继续履行合同。第三，合同解除分为约定解除、法定解除。法定解除是合同解除的条件由法律直接加以规定者。判断当事人是否构成根本违约，以致使合同目的是否实现为标准。第四，合同约定的解除条件成就时，守约方以此为由请求解除合同的，人民法院应当审查违约方的违约程度是否显著轻微，是否影响守约方合同目的的实现，根据诚实信用原则，确定合同应否解除。违约方的违约程度显著轻微，不影响守约方合同目的实现，守约方请求解除合同的，人民法院不予支持。第五，当事人履行合同应遵循诚实信用原则，如果解除合同将对一方当事人明显不公平则双方应继续履行合同。二、原告违反诚实信用原则，绕开被告以64000元/台、每台节约11000元直接向被告供应商佛山唐氏采购包装机，出现“跳单”行为，另外起诉后仍然购买消毒机。这种背信弃义行为充分说明合同目的完全可以实现。三、双方交货时间变更为3月10日，包装机和消毒机在3月10日前完全可以交货，主要由于口罩机受新冠疫情影响没有按约定交货，并且双方就口罩机达成退款协议，确因疫情防控工作需要，交易标的依法被调配导致迟延交付，被告事出有因，不应承担违约责任。四、合同已经做出变更，双方在2020年3月17日协商一致部分解除、部分继续履行达成口头协议，并且就口罩机退款已经实际履行。3月17日，解除口罩机买卖合同，被告把口罩机486000元退回，另被告向原告退回了45000元，累计531000元。当时原告承诺两部包装机、两台消毒机继续履行，原告自行提货，因此被告才同意把486000元退回原告账户，原告并出具收条。五、双方约定原告上门提货，被告已按照约定自行生产两台消毒机和采购两台包装机，原状存放在被告处，具备交货条件，只是原告没有上门提货。六、被告多次发函催告要求提货，被告已经履行合同义务。根据原告提供的微信聊天记录显示，被告于2020年3月7日明确告知，包装机和消毒机可以交货；2020年3月30日要求原告履行包装机、消毒机合同，要求前来提货处理；2020年4月8日微信再次发送催货联络函，明确要求原告前来提货。综上，被告要求继续履行合同，请求驳回原告诉讼请求。本院经审理认定事实如下，2020年2月21日，原、被告双方签订一份设备买卖合同，约定：1.豪风公司向鸿路公司采购一拖二自动生产线1套（单价486000元）、包装机1套（单价75000元）、紫外线自动消毒机2套（单价57000元），合计675000元；2.交货时间：鸿路公司在收到合同全部货款后2020-2-21全款到账后2020-3-3交货，豪风公司可上门提货，豪风公司提货时验收机器在鸿路公司现场验收，验机OK后出货；3.违约责任，豪风公司无故单方面解除合同，应向鸿路公司支付守约方相当于合同总额100%的违约金，如违约金不足以弥补守约方全部损失的，违约方须赔偿守约方因此遭受的全部损失。如一方违约，则守约方主张权利的合理费用由违约方承担，合理费用包括但不限于差旅费、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、鉴定费、公证费等。同日，原告向被告支付675000元。2020年2月22日，原、被告双方又签订一份设备买卖合同，约定豪风公司向鸿路公司采购包装机一套，价款75000元；有关交货时间、违约责任的相关约定与前述合同约定一致。同日，原告向被告支付75000元。2020年3月2日，被告要求交期延期一个星期左右。2020年3月7日，被告承诺于2020年3月12日可以交付设备，并表示包装机、杀菌机已经搞定；原告不同意，要求被告于2020年3月10日交付机器设备。2020年3月10日凌晨，原告要求被告明天一早落实包装机和消毒机。被告一开始表示下午可以交付，后于下午表示包装机没有货，还差零件。原告要求对两台包装机、两台消毒机作退货处理，被告表示消毒设备是好的可以出货。原告表示不要了，赶紧处理吧。被告回复“好的，等下出一份中止协议给他签了就退款给他”。2020年3月16日，原告向被告发送退款账户，要求被告退还设备款750000元，并告知如明天12点前交付不了货物则退还原款。2020年3月17日，被告向原告退还货款486000元，原告出具收条确认。2020年3月20日、3月24日，原告要求被告继续退还剩余款项。2020年3月30日，被告询问原告，包装机本身就是我们帮你买的，怎么处理？你自己有这方面资源你也可以处理啊。原告回复，你抓紧时间把它处理一下，你的消毒机都已经卖掉了。2020年4月8日，被告向原告发送一份催货联络函，载明“我公司2020年2月份与贵公司制造的包装机1台、紫外线自动消毒剂2台设备，至今贵公司还未取货，请贵公司给予安排取货。”以上有原告员工杨明忠与被告员工张建军的微信聊天记录为证。原告主张双方案涉合同已经解除，因被告违约造成其损失203000元，具体为：1.原告另外向案外人东莞市利瀚机械有限公司购买一台全自动平面口罩机，支出495000元，因此多支出差价9000元。对此提供了增值税发票为证；2.原告另外向案外人佛山市唐氏智能科技有限公司购买两台口罩包装机，单价64000元，两台折耳机，单价30000元，并表示原告向被告采购的包装机是带折耳功能的。因此多支出差价38000元。对此提供了销售合同、网上银行电子回单、增值税发票为证；3.原告另外向案外人滑县太阳医疗器械有限公司采购环氧乙烷灭菌器，单价130000元，因此多支出差价73000元，对此提供了销售合同、网上银行电子回单、增值税发票为证；原告在庭审中确认紫外线自动消毒机与环氧乙烷灭菌器不同，环氧乙烷灭菌器比较贵；4.其他，因合同解除导致原告另外采购而支出的人力、物力及差旅费。被告主张案涉合同系部分解除，两合同中涉及包装机、消毒机部分应继续履行，并表示包装机及消毒机已符合交货条件。同时，被告表示曾于2020年2月24日向原告员工杨明忠退款45000元。原告对此不确认，主张该款项系提成款，后因案涉合同不能继续履行，已于2020年3月11日向被告员工张建军予以退还。对此提供了微信支付转账电子凭证为证。另，原告主张为追讨案涉债务聘请律师，支出律师费32000元。对此提供了民事委托代理合同、律师费发票为证。原告于2020年5月27日向本院申请诉前财产保全，案号为（2020）粤1973财保1140号，请求查封、冻结、扣押被告相应价值467000元的财产，并由中国太平洋财产保险股份有限公司东莞分公司提供保单担保。原告主张因此支出担保费2855元，对此提供了保险单明细表为证。本院认为，合法的买卖合同关系应当受到法律保护。根据原、被告双方的微信聊天记录及转账记录、设备买卖合同可知，双方约定的交货时间为2020年3月3日，此后被告多次要求延期，原告也多次给予机会及让步，最终于2020年3月16日明确告知被告如明天交付不了货物则退还原款，解除合同，被告亦于2020年3月17日退还设备款486000元，对于剩余未退还款项，原告曾多次向被告予以催促。以上足以证明双方合同已于2020年3月17日解除。被告声称案涉合同为部分解除，缺乏事实与法律依据，本院不予采纳。鉴于案涉两合同已经解除，被告理应向原告退还设备款，被告已向原告退还486000元，还应退还264000元。被告主张曾于2020年2月24日向原告退款45000元，转账时间发生于双方产生纠纷之前，且根据原告提交的微信支付转账电子凭证足以证明原告已于2020年3月11日向被告员工张建军退还上述款项，故本院对被告主张不予采纳。因此，被告还需向原告退还设备款264000元。至于利息，原告主张自合同解除之日起计算占有资金利息至实际付清之日止，符合法律规定，本院予以支持。因此，被告应以264000元为本金，从2020年3月17日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向原告计付利息至实际清偿之日止。至于损失，原告主张另行向案外人采购了全自动平面口罩机、环氧乙烷灭菌器，但该两机器的类型及型号与原、被告双方案涉合同采购的机器设备均不一致，原告以采购差价主张损失，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。至于包装机，原告主张案涉包装机带有折耳功能，未提交相关证据佐证，本院不予采纳。原告主张的另外采购的包装机价格并未超出案涉包装机，故对其主张的损失，本院不予支持。至于其他损失，原告未提供相应证据，应承担举证不能的法律后果，本院不予支持。案涉合同约定，如一方违约，则守约方主张权利的合理费用由违约方承担，合理费用包括但不限于差旅费、律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、鉴定费、公证费等。原告因追讨案涉债务支出律师费32000元，有民事委托代理合同及律师费为证，本院予以认可，被告应向原告支付。至于担保费，双方未明确对担保费的承担问题进行约定，且担保费并非为必然需要支出的费用，故对该项诉请本院不予支持。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条的规定，判决如下：一、确认原告宝鸡九州豪风医疗科技有限公司与被告东莞市**设备有限公司分别于2020年2月21日、2020年2月22日签订的合同已经解除；二、被告东莞市**设备有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内返还原告宝鸡九州豪风医疗科技有限公司设备款264000元；三、被告东莞市**设备有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内支付原告宝鸡九州豪风医疗科技有限公司利息（利息以264000元为本金，从2020年3月17日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止）；四、被告东莞市**设备有限公司应于本判决发生法律效力之日起五日内支付原告宝鸡九州豪风医疗科技有限公司律师费32000元；五、驳回原告宝鸡九州豪风医疗科技有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决书指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费6848元、诉前财产保全费2855元（原告均已预交），由原告宝鸡九州豪风医疗科技有限公司负担2483元，被告东莞市**设备有限公司负担7220元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省东莞市中级人民法院。审判员  谭艳婷二〇二〇年十一月十一日书记员  李科龙吕惠萍附本案相关法律法规：1.《中华人民共和国合同法》第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2.《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。