山东省博兴县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁1625民初2708号 原告：王新永，男，1976年7月7日生，汉族，住淄博市张店区。 委托诉讼代理人：路存华,山东稷下律师事务所律师。 委托诉讼代理人：田慧博,山东稷下律师事务所律师。 被告：王晓龙，男，1992年6月28日生，汉族，住博兴县。 被告：王盼盼，女，1991年10月15日生，汉族，住博兴县。 被告：山东盛世先锋商务服务有限公司，住所地博兴县兴福镇鑫丰源路与万事达路交汇处东50米路北。 法定代表人：王盼盼，该公司总经理。 以上三被告委托诉讼代理人：曹**鹏，山东畅达律师事务所律师。 原告王新永与被告王晓龙、王盼盼、山东盛世先锋商务服务有限公司（以下简称盛世公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月11日立案后，依法适用简易程序，于2020年9月22日公开开庭进行了审理。原告王新永及其委托诉讼代理人路存华、田慧博，被告王盼盼、王晓龙、盛世公司的委托诉讼代理人曹**鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 王新永向本院提出诉讼请求：1.判令王晓龙、王盼盼支付工程款410000元，并以逾期支付金额为基数，自应付款之日起赔偿逾期付款经济损失至实际给付之日（自应付款之日起至2019年8月19日按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率1.5倍标准计算，自2019年8月20日至实际给付之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率1.5倍标准计算）暂计至起诉之日，即2020年8月6日已有107345.4元，暂共计517345.4元，之后每延付一天另赔偿经济损失约66元；2.判决王晓龙、王盼盼支付诉讼保全担保保险费673元；3.判令盛世公司对王晓龙、王盼盼的上述债务承担连带清偿责任。事实和理由：2015年12月10日，王新永与王晓龙签订《建筑装饰工程施工合同》，约定了工程名称、地点、工程款支付及违约责任等条款。王新永依约为王晓龙装修工程名称为“盛世先锋”的宾馆，因王晓龙严重违约致工程延期，工程于2016年11月竣工交付使用，盛世先锋商务宾馆于2016年12月开业。合同约定工程价款为90万元，宾馆装修施工期间王晓龙通过银行转账及承兑汇票仅支付工程款48万元。后经多次催要，王晓龙仅于2020年4月16日通过微信转账支付工程款1万元，至今尚欠41万元未付，并给王新永造成较大经济损失。王盼盼与王晓龙系夫妻关系，王盼盼为盛世公司持股99%的实际控制人兼法定代表人，王晓龙所欠上述债务用于夫妻共同生活及共同生产经营属于夫妻共同债务。盛世公司为王新永所装修涉案宾馆的实际经营使用人，应对王晓龙、王盼盼的上述债务承担连带清偿责任。为维护王新永合法权益，诉至法院，请求依法判决。 王晓龙辩称，王新永陈述的内容与事实不符，其诉求王晓龙支付工程款没有事实及法律依据，应当驳回其诉讼请求。王晓龙之所以未按照合同约定支付全部价款，是因为王新永在施工过程中存在多处违约，并给王晓龙造成了实质性的损失。双方曾就赔偿进行过商议，但因王新永只肯赔偿伍万元，导致未能达成一致意见。王晓龙认为，未支付部分的价款已不足以弥补因王新永违约给其造成的损失，故不应再支付任何款项，同时保留向王新永追偿的权利。具体理由如下：王新永违反合同约定，安排不具备经营、施工资质的人员进行了实际施工。原被告双方签订的《建筑装饰工程施工合同》第六条“资质声明”约定，“乙方保证具备法律、法规及当地政府规定的各类经营、施工资质。乙方员工不存在任何违规上岗情况。”但王新永并没有按照合同约定安排具有经营、施工资质的单位或者人员施工，违反了合同约定，也导致了工期延误、工程质量不合格、装饰装修工程无法进行竣工验收等一系列后果。原告施工进度缓慢，导致工期拖延。原被告合同约定的工期为2015年12月10日至2016年1月20日，但根据王新永在民事起诉状中自认的事实，其工期拖延也长达11个月。王新永所施工工程存在严重质量问题，大量使用劣质材料导致屋内甲醛严重超标。王晓龙出于对王新永的信任，对其装修工程采用了包工包料一口价支付工程款的方式。但是王新永施工过程中使用了大量劣质材料，例如床板、写字台、墙纸等均使用了劣质材料，至今屋里甲醛含量仍超过国家标准二至三倍。卫生间镜面未采用防水玻璃，导致镜面出现无法清除的锈蚀只能进行更换。部分房门因施工质量问题，导致门板出现脱落，无法关齐等情况。上述质量问题，为酒店的经营带来了严重影响。尤其是阳面的数个房间，在阳光照射下，屋内甲醛含量严重超标，正常人在屋里待十分钟即呛鼻子流眼泪，根本无法正常经营。王新永在诉状中所称酒店开业属实，但酒店开业实为了缩小损失不得不采取的弥补措施。同时，王晓龙至今仍在被酒店经营者追偿因装修带来的损害。原被告商议解决时确认双方间的欠款为35万元，被告还款15万元即可，双方商议每月还款1万元，分期还完15万元。但是，王新永的装修质量严重影响酒店经营，故没有再给其转款。 本案合同发生在王新永与王晓龙之间，与他人无关。本案涉及的合同系王晓龙与王新永签订，而酒店的装修工程为王晓龙承包后转包给王新永，该酒店实际经营人为博兴县兴福镇先锋招待所，与王盼盼及盛世公司均无关联。 王盼盼辩称，王盼盼非合同的相对方，根据合同相对性原则，不应当承担还款责任。案涉欠款并非夫妻共同债务，不应当夫妻共同承担。 盛世公司辩称，盛世先锋非合同的相对方，根据合同相对性原则，不应当承担还款责任。盛世先锋没有经营该宾馆，经营范围内不包含王新永所要求的责任内容。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2015年12月10日，王新永、王晓龙签订《建筑装饰工程施工合同》，合同约定：王新永（施工方乙方）以包工包料的方式承包王晓龙（发包方甲方）工程地点为博兴兴福一装饰工程，承包范围包括房间门、家具、壁纸、卫生间洗脸盆、走廊吊顶、挂衣板、窗套、窗台大理石等；工期自2015年12月10日起算至2016年1月20日；工程价款为90万元。合同另就甲方附随义务、乙方附随义务、安全责任工期、工程质量验收和交付、工程款支付、保修等事项进行了约定。涉案装饰工程于2016年11月完工。截止2016年12月1日，王晓龙尚欠工程款42万元未付。该款经催要，王晓龙于2020年4月16日支付工程款1万元，剩余工程款至今未付。 另查明，盛世公司经营范围为自有房屋、写字楼租赁，自有场地、厂房租赁。博兴县兴福镇先锋招待所经营范围为住宿服务。王晓龙与王盼盼系夫妻关系。 本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。涉案《建筑装饰工程施工合同》系王新永、王晓龙真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。工程完工后，王晓龙未按约定支付工程款，构成违约，现王新永要求王晓龙支付剩余工程款410000元，依法予以支持。王晓龙抗辩称王新永所施工工程存在严重质量问题，及原被告曾商议双方之间的欠款数额为350000元，王晓龙还款150000元即可，但对其抗辩主张未提供有效证据予以证明，依法不予采信。 关于王盼盼、盛世公司的责任承担问题。涉案《建筑装饰工程施工合同》合同当事人为王新永、王晓龙，王新永未能证明涉案债务用于王晓龙、王盼盼夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示，故依照《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第三条规定，对王新永要求王晓龙、盛世公司共同还款的主张不予支持。 关于利息。双方未对欠款逾期利息进行约定，王新永诉请的利息应为王晓龙逾期付款给王新永造成的资金占用损失。根据合同履行情况、被告的过错程度以及公平原则，王新永主张王晓龙自2016年12月1日起支付利息，依法予以支持。利率标准自2016年12月1日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期贷款利率计算；自2019年8月20日起至实际支付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。按照以上标准，自2016年12月1日起至2020年8月6日止，经计算此期间的利息为71271.38元。 关于诉讼保全担保保险费。本院认为，当事人可以通过保险公司出具保函的形式为财产保全提供担保，而非必须以自己的财产或他人财产提供担保。其为此向保险公司交纳的诉讼保全担保费系其支出的合理必要费用，属于当事人的损失部分。现王新永主张王晓龙支付诉讼保全担保保险费，依法予以支持。以上王晓龙共计需向王新永支付工程款410000元、利息71271.38元，共计481271.38元，按照诉讼保全担保保险费0.13%计算，王晓龙应向王新永支付625.65元。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条规定，判决如下： 一、被告王晓龙于本判决生效之日起十日内支付原告王新永工程款410000元、利息71271.38元及利息（利息计算方法：以410000元为基数，自2020年8月7日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）； 二、被告王晓龙于本判决生效之日起十日内支付原告王新永诉讼保全担保保险费625.65元； 三、驳回原告王新永对被告王盼盼、山东盛世先锋商务服务有限公司的诉讼请求及其它诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4490元，由原告王新永负担226元，由被告王晓龙负担4264元；申请费3110元，由原告王新永负担201元，由被告王晓龙负担2909元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提交副本，上诉于山东省滨州市中级人民法院。 审判员  倪瑞林 二〇二〇年十一月二日 书记员  刘梦娜