云南省安宁市人民法院民 事 判 决 书（2020）云0181民初2124号原告：安宁凯隆矿业有限公司。统一社会信用代码：915301815577931166。住所：安宁柳树花园****。法定代表人：李双海，总经理。委托诉讼代理人：刘鹏，云南辞宏律师事务所律师，特别授权代理。被告：六盘水齐瑞星环保商贸有限公司。统一社会信用代码：91520221MA6H46RDXQ住;'>住所：贵州省六盘水市水城县双水街道广场社区明硐湖国际新城iv>法定代表人：韩英，经理。被告：韩英，女，1973年7月24日出生，汉族，济南市人，住贵州，住贵州省六盘水市水城县双水街道广场社区明硐湖国际新城iv>被告：王树峰，男，1974年3月8日出生，河北省黄骅市人，公民身份证登记住址：河北省黄骅市。原告安宁凯隆矿业有限公司与被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司、韩英、王树峰买卖合同纠纷一案，本院2020年9月18日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年10月27日公开开庭进行了审理，原告安宁凯隆矿业有限公司委托诉讼代理人刘鹏，被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司法定代表人韩英，被告韩英到庭参加了诉讼，被告王树峰经合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。原告安宁凯隆矿业有限公司提出诉讼请求:1、依法判令三被告连带退还原告设备款750000元；2、依法判令三被告连带退还原告配套电缆款45417元；3、依法判令三被告向原告支付因违约而产生的违约金100000元；4、依法判令三被告支付资金占用费（自2020年5月25日起至还清所有款项之日止，按月利率2%计算），暂计至起诉之日为9000元；5、依法判令三被告支付律师费37000元；6、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告与被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司于2019年12月22日签订《工业品买卖及安装合同》，合同约定：原告应按约付款，被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司应当在2020年2月29日前竣工并交由原告验收，否则将承担每天5万元的违约金;若因被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司所提供的设备最终达不到原告的要求，被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司应立即退还原告所支付的全部费用，延迟退还的，按月利率2%计算资金占用费；被告韩英、被告王树峰愿意为被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司因合同违约产生的所有责任承担连带付款义务；合同还；合同还约定了诉讼管辖法院：原告住所地人民法院讼中双方的文书送达方式。原告按约履行了付款义务，被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司却未能在约定时间内完成竣工并交付验收,后原告给予被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司宽限期，被告出具《承诺书》，承诺在2020年4月5日前完成竣工并达到验收条件，否则愿意承担违约金45万元。被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司仍未在2020年4月5日前完成竣工，后原告与三被告于2020年4月24日签订《退款协议》，约定解除合同，三被告连带退还款项：795417元，其余责任按主合同约定承担。三被告应退还款项期限已至，迟迟未向原告支付所有款项。综上所述，为维护原告的合法权益，向法院提起诉讼。被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司，被告韩英答辩称：我公司与原告签订合同，合同分为三部分，签订合同，原告付订金，我方备货，我方送货，原告支付货款，在合同中都顺利履行。我方调试设备，由原告支付剩余百分之五十款项。我方安装调试设备，大概有百分之二十未安装好，新建厂区已经完成，在原告的要求下进行了修改，是原告提出不要再履行下面的安装调试，要求我方退出，解除合同。并且没有支付任何的安装调试费用。现在是原告违约，要求法院驳回原告的诉讼请求。被告王树峰未到庭，亦未提供书面答辩意见。经审理，本院确认如下法律事实：2019年12月22日，原告安宁凯隆矿业有限公司（甲方，购货单位）与被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司（乙方，供货单位）、王树峰（丙方，保证人）、韩英（丙方，保证人）签订了《工业品买卖及安装合同》，约定：乙方向甲方出售全套生产线粉尘处理设备并负责安装调试，合同总价1500000元，需于2020年2月29日前验收合格，延期一天，乙方向甲方支付违约金50000元。若生产线不能达到约定的除尘效果，乙方无条件整机拆走，并立即退还甲方所有支付的款项，延迟一天未退还甲方款项，甲方有权要求乙方支付资金占用费按月利率2%计算，甲方为主张权益而支付的律师费、保全费、保全担保费、差旅费等相关费用均由乙方承担。同时约定，本合同项下因乙方原因产生的违约责任（包括但不限于全额退款及资金占用费、律师费、保全费、保全担保费等相关费用）由丙方承担无限连带责任。2020年3月10日，被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司、王树峰、韩英共同向原告安宁凯隆矿业有限公司出具《承诺书》,被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司承诺于2020年4月5日前完成案涉除尘设备的安装并验收合格，若因被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司原因导致工程逾期完工，按每天50000元的标准计算由此给原告安宁凯隆矿业有限公司的经济损失，且原告安宁凯隆矿业有限公司可单方面解除合同，被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司按约全额退还设备款，并承担合同总价30%的违约金，即450000元。2020年4月24日，原告安宁凯隆矿业有限公司（甲方）与被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司（乙方）、王树峰（丙方）、韩英（丙方）签订了《退款协议》，约定：甲方、乙方、丙方于2019年12月22日签订了《工业品买卖及安装合同》，合同签订后，甲方按约履行义务，但乙方因自身原因，项目未能在合同约定的期限内竣工交于甲方验收，后甲方给予乙方宽限期，乙方仍未能在宽限期（2020年4月5日前）完成项目竣工交付，且已施工部分的除尘效果不符合合同约定，经过改善处理仍未达到约定的效果。即日起，甲方与乙方解除于2019年12月22日签订的《工业品买卖及安装合同》。乙方和丙方于2020年5月25日前退还甲方设备款750000元。乙方和丙方于2020年5月25日前退还甲方的配套电缆费45417元。本协议与主合同具有同等的法律效力，除本协议中明确约定的条款外，原合同的其余部分应完全继续有效。原告安宁凯隆矿业有限公司因本案诉讼支付律师费37000元。上述事实有当事人的陈述以及《工业品买卖及安装合同》《承诺书》《退款协议》等在卷予以佐证。本院认为，原告安宁凯隆矿业有限公司与被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司、王树峰、韩英签订的《工业品买卖及安装合同》及《退款协议》均系双方的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，双方当事人应当基于诚实信用，全面履行合同义务。现原告安宁凯隆矿业有限公司已经按约履行了自己的义务，被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司未能按约将符合合同约定的除尘设备安装并交付原告安宁凯隆矿业有限公司，被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司的行为已属违约。根据《退款协议》，原告安宁凯隆矿业有限公司与被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司、王树峰、韩英均同意解除2019年12月22日签订的《工业品买卖及安装合同》，并就合同解除后各方的义务进行了约定。为此，原告安宁凯隆矿业有限公司要求被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司退还设备款750000元，配套电缆费45417元的诉请，有事实和法依据，本院支持。对于原告安宁凯隆矿业有限公司要求被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司支付违约金、律师代理费的诉请，因被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司违约，原告安宁凯隆矿业有限公司根据《工业品买卖及安装合同》的约定要求被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司支付违约金、律师代理费，有相应的合同依据，且原告安宁凯隆矿业有限公司主动调低了违约金数额，原告安宁凯隆矿业有限公司主张的违约金与被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司违约给其造成的损失相当，本院支持。同时，被告王树峰、韩英在《工业品买卖及安装合同》中作为保证人同意就被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司的上述债务承担连带责任，故原告安宁凯隆矿业有限公司要求被告王树峰、韩英与被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司承担连带责任的诉请，本院支持。对于原告安宁凯隆矿业有限公司要求被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司、王树峰、韩英支付资金占用费的诉请，本院认为违约金已经足以弥补原告安宁凯隆矿业有限公司的损失，故本院对于该项诉请不予支持。被告王树峰经本院依法传唤，无正当理由缺席庭审，本院视为其放弃质证和答辩的权利。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、一百零七条、一百一十三条第一款、第一百一十四条、第一百三十条，《中华人民共和国担保法》第六条、第十八条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、由被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告安宁凯隆矿业有限公司退还设备款750000元。二、由被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告安宁凯隆矿业有限公司退还配套电缆款45417元.三、由被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告安宁凯隆矿业有限公司支付违约金100000元。四、由被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告安宁凯隆矿业有限公司支付律师代理费37000元。五、被告王树峰、韩英对被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司的上述债务承担连带清偿责任，被告王树峰、韩英承担责任后，就其承担部分有权向被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司追偿。六、驳回原告安宁凯隆矿业有限公司的其他诉讼请求。案件受理费6607元，由被告六盘水齐瑞星环保商贸有限公司、王树峰、韩英承担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请强制执行的期限为二年。审判员  史莎丽二〇二〇年十一月二日书记员  杨 莲