文书内容苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0591民初12417号原告（反诉被告）：英杰精密模塑股份有限公司，住所地苏州市吴中区木渎镇尧峰西路66号。法定代表人：姜峰，该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：申延志，江苏久顺律师事务所律师。委托诉讼代理人：宋文恬，江苏久顺律师事务所律师。被告（反诉原告）：苏州安科新能源有限公司，住所地苏州工业园区东旺路8号8幢。法定代表人：杨卫,该公司执行董事。委托诉讼代理人：孙思萌，江苏凡创律师事务所律师。委托诉讼代理人：滕陆霞，江苏凡创律师事务所律师。原告英杰精密模塑股份有限公司（以下简称英杰公司）诉被告苏州安科新能源有限公司（以下简称安科公司）定作合同纠纷一案，本院于2019年10月24日受理后，依法由审判员王贤成适用简易程序。审理过程中，被告安科公司在法定期限内向本院提出管辖权异议，经审查，被告安科公司提出的管辖权异议不成立，本院于2019年11月25日作出裁定，驳回被告安科公司对本案提出的管辖异议。被告不服一审裁定，上诉至江苏省苏州市中级人民法院，江苏省苏州市中级人民法院作出（2020）苏05民辖终202号民事裁定书，依法驳回被告安科公司的上诉，维持原裁定。后因案情复杂，本院依法组成合议庭适用普通程序进行审理。审理过程中，被告安科公司提起反诉，本院依法予以受理，并与本诉合并审理，于2020年10月21日公开开庭进行了审理。英杰公司的委托诉讼代理人申延志、宋文恬，安科公司的委托诉讼代理人孙思萌、滕陆霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）英杰公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付货款1356201.16元及利息损失(利息以1356201.16元为基数，自2019年8月28日起至实际支付之日止，按照银行同期同档贷款利率计算)；2、依法判令被告承担本案的诉讼费及保全费等费用。审理过程中，原告英杰公司将诉讼请求明确为：将诉请明确为：1、依法判令被告支付定作款1355879.79元及利息损失(以1355879.79元为基数，自2019年10月24日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；2、依法判令被告承担本案的诉讼费及保全费。事实和理由：英杰公司于2017年6月28日、2017年7月19日、2017年8月15日、2017年9月28日与安科公司分别签订了《A006项目模具采购合同》、《A005项目模具采购合同》、《A004项目模具采购合同》、《A009项目模具采购合同》四份总采购合同，每份合同都对采购的产品规格、价格以及双方权利义务、违约责任等条款进行了约定。2017年9月至今，英杰公司陆续根据安科公司的采购订单进行加工生产，并在规定时间内进行发货。但安科公司并未按照约定时间进行支付货款，截止至今安科公司仍拖欠货款1356201.16元。2019年8月27日，英杰公司发送了律师函，对该笔货款进行了催缴。原告为维护自身合法权益，诉至法院。被告（反诉原告）安科公司辩称，第一，英杰公司起诉的总金额安科公司不予认可。安科公司已经支付过英杰公司相应款项，并且发生过相关退货，以及因为英杰公司的供货迟延而造成部分的违约金，该部分款项应当予以扣除，具体扣除的款项待会再举证。第二，关于利息问题，安科公司在2019年中旬一直在催促英杰公司进行对账，但是英杰公司一直没有进行对账，所以相关款项没有支付的原因，应当是因为原告的原因，故利息不应当予以支持。反诉原告安科公司提起反诉请求判令：1、英杰公司支付安科公司违约金796598元（暂计算至2020年7月27日）；2、英杰公司承担本案的诉讼费用。审理过程中，安科公司将第1项诉请明确为：英杰公司支付安科公司违约金796598元。事实与理由：安科公司与英杰公司于2018年起形成买卖，由安科公司向英杰公司发放订单，英杰公司向安科公司进行发货并按照送货单的数量核对后进行付款。双方订单中约定，若英杰公司迟延履行合同进行发货，每迟延一天英杰公司应支付安科公司迟延交货金额的1%作为罚金。据此约定，安科公司提出反诉之日，英杰公司共应支付安科公司罚金796598元。因双方多次协商未果，安科公司为维护自身合法权益，故诉至法院。反诉被告英杰公司辩称，第一，从双方的交易可以看出，安科公司开始进行订单采购时就多次提出了模具修改的要求，合作的两年多时间内进行了多次模具修改工作。对于模具的修改，势必需要时间，因此会影响相应订单的出货时间，逾期交货的原因并不能归责于英杰公司，英杰公司不应承担相应的违约责任。第二，对于违约金的计算方式我方不予认可。在双方签订的合同中约定，双方同意本合同构成双方就此陈述标的的全部和唯一的合同，任何陈述、承诺文件未经本合同列明，对双方均不具有约束力。因此，我方不认可格式订单中的违约条款。即便法院认定逾期交货的责任在英杰公司，请求法院调减违约金。经审理查明，2017年6月28日，英杰公司（乙方）与安科公司（甲方）签订A006项目模具采购合同，约定：甲方同意乙方以签署订单方式购买A006熔断器底座，模具费2万元，模具周期35天，单价（含税）8.4元，产品加工周期4周。模具及产品的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯。甲方保证，在乙方正常交货（非由于乙方问题）的情况下，截止2018年12月31日，甲方订单数量不小于2万件。否则，不足2万件部分，甲方需按不足比例一次性付清乙方模具款。2万件以内的订单单价为9.4元（含税）每件；2万件以后的订单单价为8.4元（含税）每件。非甲方设变造成的模具重开、维修等费用由乙方承担。账期：月结90天内支付。模具交付日期为收到甲方确认的图纸，甲方对乙方的DFM报告书面认可后35天，乙方T0。试模、验收及交付模具所发生的一切费用由乙方负担，验收不合格的改正次数以3次或1个月为限。若甲方提出工程变更，甲乙双方重新认可费用。超过上述次数或时间，乙方仍无法交付符合该次订单规格的模具，甲方有权解除该次订单和要求乙方退还全额预付款，并有权请求损害赔偿。上述改正期间不影响订单所载模具的交付日期。逾期违约补偿：鉴于时间对每一订单的重要性，乙方必须按订单约定的期限交货，除非订单另有规定或双方另外书面商定，每延迟一天乙方须向甲方支付该订单上应交付货总金额0.5%的违约金，最高不超过该订单总金额，以上的逾期交货违约金，甲方有权从应付乙方款项内扣除。如上述违约金不能弥补甲方因乙方违约行为而导致的经济损失时，乙方仍应承担相应的赔偿责任。2017年7月19日，英杰公司（乙方）与安科公司（甲方）签订A005项目模具采购合同，约定：甲方同意乙方以签署订单方式购买产品，并约定产品型号、模具费、模具周期、产品单价、产品加工周期为30天。模具及产品的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯。2万套以内的订单单价为70元（含税）每套；2万套以后的订单单价为34.60元（含税）每套。非甲方设变造成的模具重开、维修等费用由乙方承担。对账日：上月的26日到本月的25日，账期：月结90天内支付。模具交付日期为收到甲方确认的图纸，甲方对乙方的DFM报告书面认可后45天，乙方T0。试模、验收及交付模具所发生的一切费用由乙方负担。验收不合格的改正次数以3次或1个月为限。若甲方提出工程变更，甲乙双方重新认可费用。超过上述次数或时间，乙方仍无法交付符合该次订单规格的模具，甲方有权解除该次订单和要求乙方退还全额预付款，并有权请求损害赔偿。上述改正期间不影响订单所载模具的交付日期。2017年8月15日，英杰公司（乙方）与安科公司（甲方）签订A004项目模具采购合同，约定：甲方同意乙方以签署订单方式购买产品，并约定产品型号、模具费、模具周期、产品单价、产品加工周期为30天。模具及产品的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯。2万套以内的订单单价为59.93元（含税）每套；2万套以后的订单单价为30.13元（含税）每套。非甲方设变造成的模具重开、维修等费用由乙方承担。账期：月结90天内支付。模具交付日期为收到甲方确认的图纸，甲方对乙方的DFM报告书面认可后45天，乙方T0。试模、验收及交付模具所发生的一切费用由乙方负担，验收不合格的改正次数以3次或1个月为限。若甲方提出工程变更，甲乙双方重新认可费用。超过上述次数或时间，乙方仍无法交付符合该次订单规格的模具，甲方有权解除该次订单和要求乙方退还全额预付款，并有权请求损害赔偿。上述改正期间不影响订单所载模具的交付日期。逾期违约补偿：鉴于时间对每一订单的重要性，乙方必须按订单约定的期限交货，除非订单另有规定或双方另外书面商定，每延迟一天乙方须向甲方支付该订单上应交付货总金额0.5%的违约金，最高不超过该订单总金额，以上的逾期交货违约金，甲方有权从应付乙方款项内扣除。如上述违约金不能弥补甲方因乙方违约行为而导致的经济损失时，乙方仍应承担相应的赔偿责任。2017年8月22日，英杰公司（乙方）与安科公司（甲方）签订A004项目模具补充协议，约定：因项目进度需求，甲方要求乙方模具T0提前至2017年9月10日，增加3万元模具加急费。2万套以内的订单单价为61.43元（含税）每套；2万套以后的订单单价为30.13元（含税）每套。乙方承诺9月10日前提交50套T0样品，样品关键安装尺寸符合图纸要求，表面无皮纹处理，若9月10日未提交样品，此补充协议作废。2017年9月28日，英杰公司（乙方）与安科公司（甲方）签订A009项目模具采购合同，约定：甲方同意乙方以签署订单方式购买产品，并约定产品型号、模具费、模具周期、产品单价、产品加工周期为30天。模具及产品的知识产权归甲方所有，乙方不得侵犯。2万套以内的订单单价为34.50元（含税）每套；2万套以后的订单单价为20.50元（含税）每套。非甲方设变造成的模具重开、维修等费用由乙方承担。对账日：上月的26日到本月的25日，账期：月结90天内支付。模具交付日期为收到甲方确认的图纸，甲方对乙方的DFM报告书面认可后35天，乙方T0。试模、验收及交付模具所发生的一切费用由乙方负担，验收不合格的改正次数以3次或1个月为限。若甲方提出工程变更，甲乙双方重新认可费用。超过上述次数或时间，乙方仍无法交付符合该次订单规格的模具，甲方有权解除该次订单和要求乙方退还全额预付款，并有权请求损害赔偿。上述改正期间不影响订单所载模具的交付日期。逾期违约补偿：鉴于时间对每一订单的重要性，乙方必须按订单约定的期限交货，除非订单另有规定或双方另外书面商定，每延迟一天乙方须向甲方支付该订单上应交付货总金额0.5%的违约金，最高不超过该订单总金额，以上的逾期交货违约金，甲方有权从应付乙方款项内扣除。如上述违约金不能弥补甲方因乙方违约行为而导致的经济损失时，乙方仍应承担相应的赔偿责任。2017年9月至2019年3月，安科公司通过传真及邮件方式向英杰公司下订单，英杰公司根据采购合同向安科公司发货，采购合同中载明产品名称、型号/规格、数量、单价（含税）、总价、交货时间，品牌/生产商为安科外协，部分采购订单中对交货约定：对可预知的交货或提供服务的延误，供方必须及时通知需方，并要求需方对此作出决定。在原定交期两周内，供应商不得变更交货期。交货延迟是指供方实际交货日期晚于供需方共同确认的预计交货日期。如供方不能按其约定的交期准时交货，从交货延迟的第1个工作日起，每迟延一天供货方应支付迟延交货金额的1%作为罚金；从交货迟延的第5个工作日起，每迟延一天供货方应支付迟延交货金额2%作为罚金；若交货在订单规定的交货日期之后的20个工作日内（或者在买方同意的其它延长期内）仍未完成，买方有权单方面撤销该订单，并有权要求赔偿。双方形成定作合同关系，安科公司委托英杰公司开发模具，然后英杰公司按照开发出的模具制作产品供应给安科公司。2018年11月至2019年3月，由安科公司发起修模要求，英杰公司通过传真及邮件方式向安科公司发送修模报价单及开票附件，双方通过邮件沟通修模相关事宜。审理过程中，双方均确认修模费用以开具发票的金额为准。英杰公司为证明其向安科公司存在送货单的事实，提供自2018年2月至2018年12月的送货单予以证明，英杰公司称该部分送货单中的产品是英杰公司向安科公司供应的部分产品。经双方核对，双方无争议的定作款金额为927672.35元。而对于双方存在争议的两张送货单，编号分别为3850274和3850275，载明：收货单位为英杰，时间为2018年4月28日，收货单位及送货单位处均有签字。英杰公司称，该两张送货单中的产品系苏州飞瑞塑业有限公司（以下简称飞瑞公司）供应。安科公司称，该两张送货单的接收单位均为英杰公司，签收人系英杰公司的人员，送货单位处也不是我方人员，与本案即安科公司没有任何关系。2019年3月12日，安科公司的员工向英杰公司的员工发送电子邮件，要求英杰公司按照附件向安科公司开具相应金额的发票，并说明：附件表格里除了备注有剩余未交的，其余都是已交货可以开票的明细。备注有“剩余未交，开票请扣除”的订单，请扣除相关金额后再开票。附件表格中，减去需要扣除的金额，英杰公司需要开票的金额共计为838153.88元。审理过程中，英杰公司称2019年3月12日系双方最后一次对账后安科公司通知开票。2017年9月至2019年7月，英杰公司共计向安科公司开具46张增值税专用发票，总金额合计为1446827.33元。上述发票安科公司均已收到并完成抵扣。2017年9月至2019年7月，安科公司共计向英杰公司支付定作款471632.54元，其中2019年3月12日之前支付款项205500元，2019年3月12日之后支付款项266132.54元。2019年3月至6月，安科公司向英杰公司发送订单，要求英杰公司根据采购订单向安科公司发货。根据英杰公司提供的送货单，2019年4月至6月，英杰公司共计向安科公司供应价值368706.67元的货物。此外，安科公司对编号为34588的送货单上收货人处的签字提出异议，认为“吴江**”的签字明显不是其本人签字，与其余送货单的签字不一致，不清楚安科公司是否收到该送货单中的产品。英杰公司未提供编号为34606的送货单。对于安科公司提出部分产品的送货单不是英杰公司，本院于2020年10月9日就案涉产品的供货事宜向飞瑞公司进行询问并制作询问笔录，其称：由英杰公司委托我方向安科公司供应案涉产品，款项由英杰公司向我方支付。我方不会向安科公司主张案涉产品款项，所有的款项均由我方与英杰公司进行结算。情况说明系由飞瑞公司出具。英杰公司提供飞瑞公司出具的情况说明载明：经英杰公司委托，飞瑞公司作为安科公司的外协供应厂商，已经安科公司同意，现飞瑞公司供货给安科公司的所有产品的货款，由英杰公司来主张。2019年8月27日，英杰公司委托的律师事务所向安科公司寄送律师函，要求安科公司于收到本律师函之日起七个工作日内向英杰公司支付计算至2019年8月26日拖欠的应收账款975194.79元，在途物资货款381006.37元，尚未分摊完毕的模具费188265.47元。安科公司于2019年8月28日收到该律师函。2019年8月29日，安科公司的员工向英杰公司的员工发送邮件，主题为嵌件不良品处理，内容为：附件嵌件不良物料安科公司已统计，将退货英杰公司：请今天下班前告知退货方式，先将原材料部分退回；成品部分等拆卸后会再安排退回；安科公司成品的组装及拆卸费用见附件表。附件表载明的退回产品的总金额为29378.74元。安科公司还提供退货产品的照片。英杰公司对此认为，对退货总金额予以认可，但是产生不良产品的原因是安科公司突然对产品增加了盐雾试验。该不良品退货金额与安科公司主张的退货金额336242.04元存在重叠，该不良品已经进行了退货，包含在安科公司制作的退货明细清单中2019年9月5日的退货中。安科公司为处理上述退货产生人工损失，安科公司提供其自行制作的劳务费清单及相应发票，发票的总金额为5643元。英杰公司质证认为，对发票的真实性无异议，但证明目的不认可，认为该笔费用不应当由英杰公司承担。2019年9月9日，安科公司委托的律师向英杰公司回寄律师协商函，称在收到英杰公司的律师函后，安科公司经核对，对英杰公司应收账款部分存在异议，按照双方合同约定应在其中扣除部分金额为194358.16252元（包括但不限于未交金额、延迟交货罚款、在退原材料等），故实际应支付金额为760836.62748元。另，在途物资货款双方并未实际对账，其金额等均不明确，安科公司暂时不应支付。综上，安科公司应支付英杰公司的货款金额为760836.62748元，安科公司愿意先行支付20万元，其他金额待日后双方确定实际付款之日再行支付。关于退货的问题，安科公司提供2018年1月至9月的退货单，退货金额共计338782.45元，其中2019年3月12日之前的退货金额为187875.51元，2019年3月12日之后的退货金额为150906.94元。审理过程中，英杰公司认为，对于2019年3月12日之前的退货金额不予认可，但该部分退货英杰公司已经进行了相应的补货或者进行了相应的扣减。英杰公司主张的开票金额中已经剔除了未进行发货或者进行补货的金额。对于2019年3月12日之后的退货，因为安科公司已经拒绝进行对账开票，因此该部分的退货金额安科公司予以认可，可在未开票的发票金额中予以扣减。英杰公司为证明双方之间的交易往来模式为：由双方对订单进行对账后，如有退货或不良品，扣减相应金额后，由英杰公司开具发票至安科公司，安科公司在签收发票后90天支付款项。如安科公司对交货数量有异议或订单没有完成，安科公司均不会要求开票，为此英杰公司还提供双方之间2018年至2019年期间的往来邮件：            时间              英杰公司              安科公司                  2017年12月1日              主题：回复：发票&对账单。      内容：附件为安科11月对账单，请收阅。                                2017年12月12日                            主题：回复：发票&对账单&发货要求。      内容：本次对账单无误，发票接收，另有如下两点：1、下次对账单，请给一份简要的含：描述、型号、我司物料代码、数量、单价、金额、备注（订单号码），以便我司快速核对；2、送货单必须有完整的产品型号和描述，以及相应型号的我司物料代码，以便我司仓库收料时确认。                  2018年1月5日15:09              主题：009试模取样订单。      内容：上月A009试模取样的50套产品订单还请补一下。                                2018年1月5日16:18              主题：009试模取样订单。      内容：附件销售对账单，请收阅。A004扳手不良请退回。                                2018年1月11日10:25                            主题：回复：009试模取样订单——对账单。      内容：附件对账单OK，另请注意，开票时请带税收编码，经我司财务通知说是税务局新规。                  2018年1月12日11:09                            主题：回复：009试模取样订单——对账单。      内容：发票因没税收编码，今天退回。                  2018年1月12日11:34              主题：回复：009试模取样订单——对账单。      内容：看一下清单明细，有的。                                2018年1月12日11:57                            主题：回复：答复：009试模取样订单——对账单。      内容：已回复过贵司，确认OK了。                  2018年1月12日12:00              主题：答复：回复：009试模取样订单——对账单。      内容：清单上面不是有税收分类编码吗？还需要在发票上系统什么分类编码？                                2018年4月8日                            主题：回复：答复：1月31日-3月20日发货明细。      内容：1、附件A009的对账数量有问题，因为有不良品，且我司当时已经退回要求重新换货处理，截止目前贵司也还未补齐不良品部分；2、如下这些上午只是确认了当时交货数量无误，如果要开票，需要扣除不良品，待我司确认不良品数量后再行处理。                  2018年8月11日              主题：答复：订单发票数量及单价开错。      内容：8月9日我寄给你的发票对应合同号SAF20180124A，发票号12496455#金额70710，最后两个产品数量及金额我开反了，麻烦请帮我寄回重开吧。                                2018年8月13日                            主题：回复：答复：订单发票数量及单价开错。      内容：错误发票今天寄回。                  2018年11月6日              主题：回复：未交订单明细发货对账。      内容：附件为截止9月25日订单到11月5日交付数量及剩余未交付订单数量，退回已退回了，以下已完成的订单。                                2018年11月30日                            主题：回复：未交订单明细发货对账。      内容：以下订单可开票，另帮忙每张发票附上对应的订单。                  2018年12月6日                            主题：回复：未交订单明细发货对账。      内容：收到贵司5份发票，其中2份P00RD000176的订单目前是未结状态，所以发票无法接收，今天会安排退回。                  2019年3月12日8:49              主题：答复：New order-英杰-1900305.      内容：梁小姐，今天能开票了吧？美玲跟踪下，开票后通报火林。老的订单开票后，请确认交期给安科。                                2019年3月12日9:53                            主题：英杰截止19年2月底未开票订单明细。      内容：附件是截止19年2月底之前贵司所有未开票订单明细，备注剩余未交的，是根据前面的取消明细来的，请核对确认。开票要求：1、请按订单号依次开票，且发票上需备注相关订单号；2、备注有“剩余未交，开票请扣除”的订单，请扣除相关金额后再开；3、每张发票请附上对应的订单作为附件；4、相关订单有未开票部分的，请在发票附件的订单上备注一下未开票金额。                  2019年3月12日10:03              主题：答复：英杰截止19年2月底未开票订单明细。      内容：梁小姐，我个人没大看得懂，表格里的数量是交了的还是没交的？                                2019年3月12日10:06                            主题：答复：英杰截止19年2月底未开票订单明细。      内容：表格里除了备注有剩余未交的，其余都是已交货可以开票的明细，如有不明白，可电话联系我。      安科公司对于英杰公司陈述的上述交易往来模式不认可，认为开票金额并不一定是确认收货的金额，也有可能是采购订单的金额，安科公司对于英杰公司支付的款项是滚动支付的。月结90天是指签收发票后90天内。对于安科公司向英杰公司反诉主张的逾期交货违约金，审理过程中，经双方核对，对于安科公司提供的清单，英杰公司质证认为，对于清单中的延误天数、延期罚金及延误的计算方式不认可，对于清单中的其他内容认可，清单中涉及延期交货的主要信息如下：            产品描述              送货单金额              订单需求日期              安科收货日期                  A004S插头壳体              5795              2019/3/29              2019/4/16                  A004S熔断器固定座              8230              2019/3/29              2019/4/16                  A004S扳手              4890              2019/3/29              2019/4/16                  A004S外安装插座组件              9195              2019/3/29              2019/4/16                  A004插座内壳体              4465              2019/3/29              2019/4/16                  A004防护盖              6940              2019/4/26              2019/4/16                  A004S插头壳体              11.59              2019/3/29              2019/4/26                  A004S熔断器固定座              4016.24              2019/3/29              2019/4/26                  A009底座              24600              2019/4/22              2019/4/26                  A009上盖              13220              2019/4/22              2019/4/26                  A004插座内壳体              8456.71              2019/4/26              2019/4/26                  A004防护盖              694              2019/4/26              2019/4/26                  A004S插头壳体              6954              2019/4/26              2019/4/26                  A004S熔断器固定座              5143.75              2019/4/26              2019/4/26                  A004S扳手              5672.4              2019/4/26              2019/4/26                  A009上盖              2782.08              2019/5/27              2019/5/30                  A004S插头壳体              7336.47              2019/4/26              2019/5/8                  A004插座内壳体              8751.4              2019/4/26              2019/5/8                  A009底座              7987.9              2019/5/8              2019/5/17                  A004S外安装插座组件              29827.476              2019/5/27              2019/5/27                  A004S扳手              41998.71              2019/5/27              2019/5/27                  A009底座              489.44              2019/5/27              2019/5/27                  A004插座内壳体              34918.1874              2019/5/27              2019/5/27                  A005锁扣              15550.3555              2019/5/27              2019/5/27                  A004防护盖              29068              2019/5/27              2019/6/12                  A005插座内壳体              5613.84              2019/5/27              2019/6/12                  A004S外安装插座组件              46881.9848              2019/5/27              2019/6/12                  A009上盖              38305.12              2019/5/27              2019/6/12                  A009防护盖              26959.14              2019/5/27              2019/6/12                  A004S熔断器固定座              3007.5              2019/4/26              2019/6/12                  A004S熔断器固定座              24982.3              2019/5/27              2019/6/12                  A004S外安装插座组件              8957.2              2019/5/10              2019/5/14                  A004S外安装插座组件              483.6888              2019/5/27              2019/5/14                  A005插头壳体              13517.469              2019/5/8              2019/5/14                  A009防护盖              8767.2              2019/5/8              2019/5/14                  A009防护盖              1735.9056              2019/5/27              2019/5/14                  A009底座              17908.8              2019/4/22              2019/5/14                  A005防护盖              5698.0488              2019/5/27              2019/5/14                  A005熔断器固定座              3033.2451              2019/5/27              2019/5/14                  A004S内安装插座组件              3510.962              2019/5/10              2019/5/14                  A005熔断器固定座              1613.52              2017/12/14              2018/3/15                  A004外安装插座组件              32292              2018/3/15              2018/11/6                  A005防护盖              1190              2018/1/10              2018/3/16                  A005插座内壳体              1698              2018/1/10              2018/3/16                  A005扳手              1794              2018/1/10              2018/3/16                  A004插头壳体              15214.08              2018/1/10              2018/3/16                  A004熔断器固定座              27297.27              2018/1/10              2018/3/16                  A005锁扣              13920              2018/1/10              2018/3/16                  A004插座内壳体              24332.4              2018/1/10              2018/3/16                  A004外安装插座组件              5837.4              2018/1/10              2018/3/16                  A004插头壳体              1086.72              2018/3/15              2018/3/22                  A004插头壳体              747.12              2018/2/5              2018/2/24                  A005插头壳体              1542.42              2017/12/14              2018/4/2                  A004外安装插座组件              4347              2018/2/5              2018/5/8                  A004防护盖              11900              2018/3/15              2018/5/8                  A004防护盖              5908.35              2018/2/5              2018/5/8                  A004插头壳体              11931.28              2018/2/5              2018/5/10                  A004扳手              6784.14              2018/3/15              2018/5/8                  A004扳手              6270              2018/2/5              2018/5/8                  A005锁扣              9280              2018/2/5              2018/5/8                  A005插座内壳体              849              2018/3/25              2018/5/8                  A009防护盖              11445.36              2018/1/25              2018/5/10                  A005插头壳体              9881.52              2018/3/25              2018/5/10                  A005防护盖              15683.2              2018/3/25              2018/5/10                  A004外安装插座组件              50922              2018/2/5              2018/5/10                  A005扳手              16953.3              2018/3/25              2018/5/10                  A005插座内壳体              17387.52              2018/3/25              2018/5/10                  A005熔断器固定座              14342.4              2018/3/25              2018/5/10                  A009上盖              11821.95              2018/1/25              2018/5/10                  A004插头壳体              34741.08              2018/3/15              2018/5/10                  A004防护盖              5331.2              2018/4/25              2018/5/10                  A005外安装插座壳体              8786.88              2017/12/14              2018/5/10                  A005插头壳体              965.58              2018/1/10              2018/4/4                  A005插头壳体              1592.58              2018/3/25              2018/4/4                  A005外安装插座壳体              732.24              2018/1/10              2018/4/4                  A005外安装插座壳体              3661.2              2018/3/25              2018/4/4                  A009上盖              729              2018/4/28              2018/4/9                  A009底座              705.5              2018/4/28              2018/4/9                  A009防护盖              791.04              2018/4/28              2018/4/9                  A004外安装插座组件              10515.6              2018/3/15              2018/7/25                  A004外安装插座组件              11778.3              2018/4/25              2018/7/25                  A004外安装插座组件              52466.67              2018/6/8              2018/7/25                  A004熔断器固定座              48900              2018/6/8              2018/7/25                  A009上盖              4045.95              2018/3/28              2018/7/25                  A004插头壳体              40321.61              2018/6/8              2018/7/10                  A004插座内壳体              37720.32              2018/6/8              2018/7/10                  A005外安装插座壳体              2156.04              2018/3/25              2018/8/13                  A005外安装插座壳体              3335.76              2018/4/25              2018/8/13                  A004插头壳体              11590              2018/8/9              2018/8/13                  A004熔断器固定座              1623.48              2018/8/9              2018/8/13                  A009上盖              8923.5              2018/8/13              2018/8/13                  A009底座              18286.56              2018/3/28              2018/7/30                  A005锁扣              13196.16              2018/3/15              2018/7/30                  A005内安装插座壳体              3356.1              2017/12/14              2018/8/27                  A005外安装插座壳体              7139.34              2018/3/25              2018/9/27                  A005内安装插座壳体              3844.26              2018/3/25              2018/9/27                  A009防护盖              2268              2018/9/21              2018/9/27                  A009底座              3542.4              2018/8/13              2018/9/27                  A009上盖              2855.52              2018/9/20              2018/9/27                  A004扳手              6666.3              2018/6/8              2018/10/8                  A009上盖              22592.98              2018/9/20              2018/10/15                  A009上盖              13220              2018/9/30              2018/10/15                  A009底座              4331.77              2018/3/28              2018/10/15                  A009底座              2050              2018/8/13              2018/10/15                  A009底座              8265.6              2018/9/20              2018/10/17                  A009上盖              39977.28              2018/9/20              2018/10/12                  A009底座              12988.8              2018/9/20              2018/10/12                  A005内安装插座壳体              4372.88              2018/10/15              2018/10/19                  A005内安装插座壳体              6094.12              2018/10/15              2018/10/19                  A005内安装插座壳体              26360.64              2018/3/25              2018/10/23                  A009底座              8265.6              2018/8/13              2018/10/23                  A005锁扣              9660              2018/6/8              2018/10/23                  A005插座内壳体              9651.2              2018/10/23              2018/10/29                  A009上盖              7614.72              2018/10/23              2018/10/29                  A004防护盖              5329.92              2018/10/20              2018/10/29                  A005熔断器固定座              7804.8              2018/10/23              2018/10/30                  A005防护盖              7660.8              2018/10/23              2018/10/30                  A009防护盖              13608              2018/10/23              2018/10/30                  A009上盖              36169.92              2018/8/13              2018/10/30                  A004内安装插座组件              4396.71              2018/6/8              2018/11/14                  A004扳手              10666.08              2018/10/20              2018/11/14                  A009底座              30290.8              2018/10/23              2018/11/14                  A009防护盖              4536              2018/10/23              2018/10/30                  A005扳手              381.6              2018/10/23              2018/10/30                  A004插座内壳体              7349.39              2018/6/8              2018/12/19                  A004插座内壳体              9546.17              2018/11/27              2018/12/19                  A005外安装插座壳体              10454.76              2018/3/25              2018/12/19                  A005外安装插座壳体              11772.09              2018/8/13              2018/12/19                  A005锁扣              9447.48              2018/6/8              2018/12/19                  A005锁扣              3110.52              2018/11/16              2018/12/19                  A004外安装插座组件              4137.75              2018/10/20              2018/12/19                  A005熔断器固定座              585.36              2018/10/23              2018/12/19                  A004扳手              5333.04              2018/10/20              2018/12/19                  A004熔断器固定座              17946.3              2018/8/9              2019/1/2                  A004熔断器固定座              8870.46              2018/10/20              2019/1/2      经询问，英杰公司称，英杰公司向安科公司主张的定作款1355879.79元的构成为：两部分，一部分是已开票的金额1446827.33元，进行了发货；另一部分是未开票的金额为380685元；安科公司支付的金额为471632.54元，故尚结欠定作款1355879.79元。在安科公司2019年7月31日的邮件回复发票已经签收，但签收时间无法查询。修模费与模具费不是同一个概念，我方在本案中没有主张合同中的模具费。经询问，安科公司称，修模费与模具费不是同一个概念，模具归属我方另案主张。以上事实有当事人提供的模具采购合同、补充协议、采购订单、修模报价单、送货单、电子邮件、增值税专用发票、转账凭证、情况说明、律师函、劳务费清单、发票、律师协商函、退货单以及当事人在庭审中陈述等证据予以证实。本院认为，英杰公司与安科公司之间的定作合同关系依法成立并有效，双方均应当按约履行自己的义务。关于英杰公司向安科公司主张的定作款的金额问题，首先，英杰公司以双方先对账后开票向安科公司主张已经开具增值税专用发票发票的定作款1446827.33元，具有事实和法律依据，理由如下：其一，英杰公司与安科公司从2017年至2019年的往来邮件中可以看出，双方往来过程中，存在先对账后开票的情况，且对于退货金额和不良品金额，安科公司在要求英杰公司开票前均告知需要扣除相应的金额，结合英杰公司向安科公司开具的增值税专用发票已全部交付安科公司并由安科公司抵扣的事实，可以据此认定英杰公司有权按照增值税专用发票的金额1446827.33元向安科公司主张定作款。其二，在英杰公司委托的律所于2019年8月向安科公司发送催款律师函后，安科公司委托的律师于2019年9月对此予以回应，在扣除双方未实际对账的在途物资货款的情况下，安科公司提出需要扣除未交金额、延迟交货罚款、在退原材料等金额194358.16252元，实际应支付的金额为760836.62748元，结合安科公司已经支付定作款471632.54元的事实，可以印证英杰公司向安科公司主张定作款1446827.33元的真实性。其次，对于英杰公司主张的2019年3月之后产生的定作款金额，英杰公司提供相应送货单予以证明，扣除安科公司不予认可的编号为34588的送货单中产品的金额，安科公司收到产品的金额为368706.67元，故安科公司应支付的2019年3月之后的定作款为368706.67元。综上，安科公司应向英杰公司支付的定作款总计为1815534元，扣除安科公司已向英杰公司支付的定作款471632.54元，剩余应付的定作款为1343901.46元。关于安科公司提出的需要扣除的退货金额及劳务费问题，本院认为，首先，因英杰公司提交双方于2019年3月12日的对账邮件证明双方最后一次对账日期为2019年3月12日，安科公司并未提供证据证明2019年3月12日之后双方存在对账行为，故2019年3月12日之前产生的定作款以英杰公司开具的增值税专用发票的金额为准，2019年3月12日之后的定作款应当按照送货单进行结算。审理过程中，英杰公司认可2019年3月12日之后的退货，根据安科公司提供的退货单及退货明细，2019年3月12日产生的退货金额为150906.94元。其次，安科公司还主张扣除2019年8月29日邮件中不良品的款项29378.74元，英杰公司称对金额认可，但上述不良品已经退货，包含在安科公司制作的退货明细中2019年9月5日的退货内。同时，产生不良品的原因是安科公司对产品增加盐雾试验。本院认为，安科公司主张的该部分退货产品的型号及数量与2019年9月5日的退货产品的型号及数量并无法对应且不存在包含关系，英杰公司对于产生不良品的原因在于安科公司亦未提供证据予以证明，同时英杰公司认可该部分不良品已经退货处理，故可以认定定作款中需扣减该部分不良品的款项29378.74元。至于安科公司主张为处理该部分不良品所产生的劳务费，因缺乏事实和法律依据，本院不予支持。故最终应当扣减的退货金额为180285.68元。关于安科公司反诉主张英杰公司因逾期交货产生的损失的问题，本院认为，双方往来过程中形成的订单中对于到货日期或者交货日期有明确载明，英杰公司应当按约履行交货义务。审理过程中，英杰公司对于安科公司所列清单中送货单金额、订单需求日期、安科收货日期予以认可，故此可以认定英杰公司存在迟延交货的违约行为，理应承担相应违约责任。安科公司主张按照每迟延一天，英杰公司应按照迟延交货金额的1%计算违约金。英杰公司提出因安科公司多次提出修模要求，从而影响产品的交付时间。但英杰公司所举证据并不足以证明修模与迟延交货之间存在必然、确定的关系。因安科公司对英杰公司违约给其造成的损失并未举证予以证明，英杰公司提出调整安科公司主张的违约金，故对安科公司主张的损失，应综合本案合同履行情况以及当事人的过错等因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，本院综合全案情况考虑，酌情将英杰公司应当支付的迟延交货违约金调整为7万元。综上，在扣除退货金额180285.68元后，安科公司最终应向英杰公司支付的定作款金额为1163615.78元。因安科公司未按约支付款项，英杰公司主张的逾期付款利息损失（以1163615.78为基数，自2019年10月24日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算），于法有据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）苏州安科新能源有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）英杰精密模塑股份有限公司支付定作款1163615.78及利息损失（以1163615.78为基数，自2019年10月24日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。二、反诉被告英杰精密模塑股份有限公司于本判决生效之日起十日内向反诉原告苏州安科新能源有限公司支付违约金70000元。如果被告（反诉原告）未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费17006元，保全费5000元，两项合计22006元，由原告（反诉被告）英杰精密模塑股份有限公司负担2415元，被告（反诉原告）苏州安科新能源有限公司负担19591元。该款原告（反诉被告）已预交，由法院退还，被告（反诉原告）苏州安科新能源有限公司于本判决生效之日起十日内向本院支付。逾期不交，本院将移交执行部门强制执行。（本案诉讼费账户名称为：苏州工业园区人民法院诉讼费专户，开户银行：中国银行股份有限公司苏州园区行政中心支行，账号：62×××68。）反诉案件受理费减半收取5883元，由原告（反诉被告）英杰精密模塑股份有限公司负担517元，被告（反诉原告）苏州安科新能源有限公司负担5366元。该款被告（反诉原告）已预交，由法院退还，原告（反诉被告）英杰精密模塑股份有限公司于本判决生效之日起十日内向本院支付。逾期不交，本院将移交执行部门强制执行。（本案诉讼费账户名称为：苏州工业园区人民法院诉讼费专户，开户银行：中国银行股份有限公司苏州园区行政中心支行，账号：62×××99。）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。审 判 长  王贤成人民陪审员  秦晓明人民陪审员  姚于贵二〇二〇年十月二十九日法官 助理  范凌杰书 记 员  夏凯迪附录：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。