本溪市明山区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）辽0504民初3550号 原告：沈阳远大智能工业集团股份有限公司，住所地：沈阳经济技术开发区**街**。 法定代表人：康宝华，该公司董事长。 委托诉讼代理人：于梓航，沈阳远大智能工业集团股份有限公司员工，住沈阳市沈河区。 被告：中富龙腾投资有限公司，住，住所地：本溪市明山区卧龙水洞路****/div> 法定代表人：马失疆，该公司经理。 委托诉讼代理人：李世伟，辽宁致远律师事务所律师。 原告沈阳远大智能工业集团股份有限公司诉被告中富龙腾投资有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年10月10日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告沈阳远大智能工业集团股份有限公司委托诉讼代理人于梓航、被告中富龙腾投资有限公司委托诉讼代理人李世伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告沈阳远大智能工业集团股份有限公司向本院提出诉讼请求：判令被告给付已执行1-3#电梯款57,272元；被告支付已执行3台电梯的违约金9056元；被告继续履行4-6#电梯的设备款573280元、电梯安装款191120元；被告支付仓储费10万元；被告负担本案的诉讼费用及财产保全费。事实与理由：原、被告于2014年5月30日签订“龙腾新天地汽车旅游文化广场”电梯项目“产品订货合同”、“产品安装合同”（合同号：DHN-140652T)，按合同约定，被告向原告订购“BLT博林特”商标的电梯共六台，合同签订后原告按被告要求先履行1-3#电梯，于2017年9月27日经特种设备监督局检验，检验结论：合格；按产品订货合同第四条第5款：“本设备合同总价5%作为质保金，质保期为电梯安装调试完成，在通过政府部门验收合格之日起12个月，质保期满后，供方所供电梯无质量问题，7天内需方支付该笔质保金”约定，被告应付款金额为15,836元；按产品安装合同“第三条约定”被告应支付1-3#电梯安装款105,600元，但被告于2017年6月仅支付了64164元，还应付款金额为41436元。以上合计1-3#被告应付款金额为57272元。经原告多次催要所欠电梯款，被告至今未付。4-6#电梯被告于2014年6月12日按合同约定支付排产款114656元，原告按产品订货合同第五条：“交货日期1.生产周期60个工作日。”已生产完毕，但被告未按合同约定支付发货前款，原告多次催促被告继续履行4-6#电梯，并按产品订货合同“第十三条”其他1.需方未在合同约定的交货日期提货，供方免费保管30天，第31天起支付仓储费”，但被告一直未履行。为此，原告提起诉讼。 被告中富龙腾投资有限公司辩称，原告所述的事实与理由基本属实。由于政府政策调整，原规划的龙腾温泉文华旅游项目停止运行，导致被告单位拟建设的婚庆及旅游设施不能继续施工，因此，向原告单位订的4、5、6号电梯没有提货也没有安装必要了，按照合同约定付款是有顺序的，我方付了20%的预付款，没有支付其余的70%货款是因为原告生产的电梯我方无法接收，请法庭依据情势变更原则解除原、被告签订的4、5、6号电梯的订货安装合同。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人提交的产品订货合同、产品安装合同、电梯监督检验报告、账款催收核对函、违约金计算表、4-6#电梯照片等，本院予以确认并在卷佐证。 本院认定事实如下：2014年5月30日，沈阳博林特电梯集团股份有限公司（现工商登记变更为沈阳远大智能工业集团股份有限公司）与被告签订产品订货合同，主要内容：被告（需方）订购原告（供方）“BLT博林特”商标的电梯共六台。产品价格：1#电梯单价109300元/台；2#、3#电梯单价103710元/台；4#、5#电梯单价216240元/台；6#电梯单价140800元/台，六部电梯总价款890000元。付款方式：需方在每批次设备排产前5天将每批次合同金额20%作为排产款汇入供方账户；需方在约定的每批次设备交货日期，设备到场前5天将每批次设备金额70%的发货前款汇入供方账户；需方应于货到工地后7日内将第批次设备合同金额5%支付供方；本设备合同总价5%作为质保金。交货日期：供方收到预付款及经双方盖章确认的土建布置图后开始生产，生产周期60个工作日，生产周期结束后5日内交货。违约责任：1、除不可抗力原因外，需方未按合同规定期限支付货款，需方应提前告知供方，并征得供方的同意，否则需方应向供方支付违约金，其支付办法是逾期付款部分按照日万分之二点一支付逾期付款利息，违约金总额最多不超过未按合同规定期限支付货款的百分之五。供方未按合同约定的工期按时供货，应提前告知需方，并征得需方的同意，否则需供方应向需方支付违约金，其支付办法是每延迟一日，违约金为延迟交付合同设备价款的万分之二点一，违约金总额最多不超过延迟交货设备款的百分之五；2、除不可抗力原因外，供方不能供货，需方中途退货或在产品交货期后60天仍未付款或虽付款的未提货的违约方向守约方支付货款总额20%的违约金。其它：需方未在合同约定的交货日期提货，供方可免费保管30天，自第31天起，需方向供方支付100元 /天/台的仓储费。同日，原、被告签订《产品安装合同》，约定：1#电梯安装费36440元/台；2#、3#电梯安装费34580元/台；4#、5#电梯安装费72090元/台；6#电梯安装费46940元/台。以上合同签订后，2017年9月27日经检验合格，原告将1#、2#、3#电梯（合同价款：电梯316720元、安装费105600元）交付被告，安装调试后投入使用，被告给付1#、2#、3#电梯货款及安装费365048元，剩余部分合同款57272元被告再未支付。另外的4#、5#、6#电梯，被告于2014年6月12日按合同约定支付4#、5#、6#电梯排产款114656元，原告按期生产完毕，至今被告未接收上述三部电梯。4#、5#、6#电梯（合同价款573280元）一直在原告处留存保管。 本院认为，原、被告签订的产品订货、安装合同是双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，应当确认有效。双方当事人均应根据合同约定恪守履行。在履行1、2、3#电梯合同过程，原告完成供货安装，被告收货后应按合同约定履行付款义务，对其未足额付款且存在延期，应当承担迟延付款和交款不足的违约责任。对此，原告提出被告承担延迟给付原告剩余货款57272元及逾期付款利息9056元责任的诉讼请求，具有事实及法律依据，本院予以支持。关于双方履行4、5、6#电梯合同，因被告明确拒绝付款及接收货物，该行为构成违约，按合同中违约责任条款约定，由被告向守约方支付货款总额20%的违约金114656元。关于原告要求被告支付仓储费10万元的诉讼请求，因该仓储费用计算至目前金额显属过高,有失公平，本院酌情保护10000元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十一条、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、被告中富龙腾投资有限公司偿还原告沈阳远大智能工业集团股份有限公司1#、2#、3#电梯款57272元及逾期付款利息9056元，于本判决发生法律效力后三日内给付； 二、被告中富龙腾投资有限公司向原告沈阳远大智能工业集团股份有限公司承担4#、5#、6#电梯合同履行的违约责任114656元，此款与被告已给付原告114656元的4#、5#、6#电梯排产款相抵顶； 三、被告中富龙腾投资有限公司于本判决发生法律效力后三日内给付原告沈阳远大智能工业集团股份有限公司仓储费10000元； 四、驳回原告沈阳远大智能工业集团股份有限公司其他诉讼请求。 如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 诉讼费1231元，由被告中富龙腾投资有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省本溪市中级人民法院。 审判员 车 帅 二〇二〇年十一月九日 书记员 胡琪洋 附：本案所适用法律条文、司法解释 《中华人民共和国合同法》 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十一条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。