成都市金牛区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）川0106民初12010号 原告：北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司成都分公司，住所地：成都市锦江区。 负责人：兰梅，总经理。 委托诉讼代理人：杨咏松，四川君盛律师事务所律师。 被告：四川省天光科技实业有限责任公司，住所地：成都市金牛区。 法定代表人：杨大瀼，职务不详。 委托诉讼代理人：温情，女，1984年4月25日出生，汉族，住成都市金牛区，系公司员工。 原告北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司成都分公司（以下简称“瑞祥分公司”）与被告四川省天光科技实业有限责任公司（以下简称“天光公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告瑞祥分公司的委托诉讼代理人杨咏松、被告天光公司的委托诉讼代理人温情到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 瑞祥分公司向本院提出诉讼请求：1.天光公司支付瑞祥分公司工程款27738.75元及逾期付款违约金（逾期付款违约金以未付工程款27738.75元为基数按0.05%/天的标准，自2017年元月1日起计算至天光公司实际支付完工程款之日止，截至2017年11月17日为4452元）；2.由天光公司承担本案全部费用。事实和理由：2016年6月30日，瑞祥分公司与天光公司签订《装饰工程施工合同》，天光公司将位于成都市金牛区蜀西路盛大国际×栋×号的装修项目交由瑞祥分公司施工。瑞祥分公司根据合同约定完成了盛大国际×栋×号的装修项目施工，于2016年12月27日经天光公司验收合格并办理完决算。但天光公司未按合同及双方签署的工程决算单的约定向瑞祥分公司付清剩余27738.75元工程款。瑞祥分公司多次催收，天光公司均推诿拒付，其行为已构成违约，且给瑞祥分公司造成了损失。根据《施工合同》的约定，天光公司应向瑞祥分公司支付逾期付款的违约金。 天光公司辩称，1.诉状所称双方于2016年12月27日验收合格并办理决算不属实，对诉状载明的其他事实无异议；2.合同约定竣工时间为2016年9月5日，但实际竣工时间是2016年12月1日，瑞祥分公司也未就延误的工期提出书面报告，故瑞祥分公司延误工期已构成违约，且案涉装修工程存在质量问题，天光公司不应支付剩余工程款，请求驳回瑞祥分公司的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：2016年6月30日，天光公司（甲方）与瑞祥分公司（乙方）签订《装饰工程施工合同》，约定的主要内容：1.甲方将成都市盛大国际×栋×号房屋的装饰工程委托给乙方承包施工，工期（无障碍施工，即物管已通过进场审批，消防报建已落实）45天；2.乙方对装饰工程实行双包（包工包料），对配套施工项目实行统一管理，本装饰合同包干总造价191586元，该包干价不随施工期间人工费及材料费的涨跌而变化（除甲方确认设计变更及增加项目）；3.合同签订2日内，甲方支付不少于合同总价5%，计9579元；乙方首批材料进场，甲方验收合格后2日内，甲方支付不少于合同总价15%，计28738元；乙方隐蔽工程完工，经甲方验收合格后2日内，甲方支付不少于合同总价25%，计47896.5元；乙方主体工程完工，灯具开关插座及成品木门安装等成品安装工程前，经甲方验收合格后2日内，甲方支付不少于合同总价40%，计76634元；乙方全部工程完工，经甲方全面验收合格后7日内，甲方支付不少于合同总价12%，计22991元；乙方工程完工半年后7日内，经甲方使用无碍，甲方支付给乙方不少于合同总价3%，计5747.5元；4.如甲方拖欠工程款，应向乙方支付合同总价日千分之五的违约金；5.乙方向甲方书面提出竣工验收申请后7日内，甲方未能进行竣工验收或没有就未能验收原因进行书面回复，则乙方视为验收合格。甲方入驻视为验收合格；6.工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，在保修期内凡因施工造成的任何问题应由乙方无偿保修，保修时间自通过竣工验收之日算起，保修期为2年。同日，天光公司出具《授权委托书》，载明：委托温情作为天光公司的委托代理人，代表天光公司就盛大国际×栋×装修工程签署文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务；天光公司对被授权人的签名负全部责任。 合同签订后，瑞祥分公司于2016年7月22日进场施工。2016年7月28日，案涉工程因空调外机线增加1433.25元。2016年8月1日、9月3日，案涉装修工程中弱电、强电、吊顶、隔墙、饰面隐蔽工程经检查符合设计要求；瑞祥分公司与天光公司于2016年8月1日签署《分项工程验收表》，确认强、弱电工程、吊顶工程、隔墙工程、地面工程、饰面工程、钢结构工程通过验收合格。此后，瑞祥分公司与天光公司进行决算，确认：案涉工程的合同总价为191586元，增项总价为1433.25元，已付总价为164280.5元，质保金为5747.5元，剩余尾款为21991.25元；温情在该工程决算单上签字确认。 庭审中，瑞祥分公司与天光公司确认天光公司于2016年12月1日起开始使用案涉装修场地。 上述事实，有《装饰工程施工合同》、《授权委托书》、开工告知单、工作联系单、隐蔽工程检查记录、分项工程验收表、工程决算单等证据以及双方当事人当庭陈述在案佐证。 本院认为，瑞祥分公司与天光公司签订《装饰工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，其内容不违反法律、法规的禁止性规定，合法有效，双方均应按合同履行各自的义务。本案争议焦点为：一、瑞祥分公司主张天光公司支付工程款的理由是否成立；二、工程款金额的认定；三、违约责任认定。 一、关于瑞祥分公司主张天光公司支付工程款的理由是否成立。天光公司抗辩称工期延误，且工程存在质量问题，不应支付剩余工程款。对此，本院认为，工期延误并不能作为拒付工程款的理由，天光公司就此可另案诉讼；另，天光公司于2016年12月1日接收并使用装修场地，且双方在决算时未就工程质量提出异议。故对天光公司的抗辩意见，本院不予采纳；瑞祥分公司履行了装修义务，天光公司应支付剩余工程款。 二、关于工程款金额的认定。本院认为，根据工程决算单载明内容，案涉装修工程合同总价191586元，增项总价1433.25元，已付总价164280.5元，则天光公司尚欠瑞祥分公司工程款28738.75元（包含质保金5747.5元）未支付。瑞祥分公司主张天光公司支付工程款27738.75元，系当事人处分自己的权利，本院予以确认；对该项诉讼请求，本院予以支持。 三、关于违约责任的认定。本院认为，按照《装饰工程施工合同》约定，工程尾款支付方式为：天光公司在全面验收合格后7日内支付不少于合同总价12%，计22991元；在工程完工半年后7日内支付不少于合同总价3%，计5747.5元。结合天光公司自认于2016年12月1日搬入装修场地的事实，瑞祥分公司主张竣工日期为2016年12月27日，本院予以确认。根据合同约定，天光公司应在竣工验收即2016年12月27日后7日内，即2017年1月3日前支付21991.25元工程款；在竣工半年后7日内即2017年7月3日前支付5747.5元工程款。天光公司未按期支付工程款，已构成违约。按照合同约定，天光公司拖欠工程款应支付合同总价日千分之五的违约金，瑞祥分公司自愿调低违约金标准为每日万分之五，于法有据，本院予以确认。故天光公司应支付违约金分别以21991.25元为基数从2017年1月4日起按每日万分之五的标准计算至付清之日止，以5747.5元为基数从2017年7月4日起按每日万分之五的标准计算至付清之日止。瑞祥分公司超出此部分的违约金主张，本院不予支持。 综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条，判决如下： 一、四川省天光科技实业有限责任公司于本判决生效之日起十日内向北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司成都分公司支付工程款27738.75元及逾期付款违约金（以21991.25元为基数从2017年1月4日起按每日万分之五的标准计算至付清之日止，以5747.5元为基数从2017年7月4日起按每日万分之五的标准计算至付清之日止）； 二、驳回北京瑞祥佳艺建筑装饰工程有限公司成都分公司的其他诉讼请求。 四川省天光科技实业有限责任公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费605元（减半收取302.5元），由四川省天光科技实业有限责任公司负担。 如不服本判决，可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  黄利华 二〇一七年十二月二十八日 书记员  姚小艳