湖北省恩施市人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂2801民初5349号原告：恩施州荣耀建筑装饰工程有限公司，住所地：湖北省恩施市航空花园小区**。统一社会信用代码91422800MA48893B9G。法定代表人：杨云，该公司总经理。被告：恩施源辰医疗美容有限公司，住所地：，住所地：湖北省恩施市时代家居********信用代码91422801MA4953QU9N。法定代表人：向宝玉，该公司执行董事。原告恩施州荣耀建筑装饰工程有限公司与被告恩施源辰医疗美容有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，于2020年8月25日公开开庭进行了审理。原告恩施州荣耀建筑装饰工程有限公司的法定代表人杨云、被告恩施源辰医疗美容有限公司的法定代表人向宝玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告恩施州荣耀建筑装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告装修工程款55453元及合同约定的违约金；2.由被告承担本案诉讼费用。诉讼过程中，原告放弃第1项诉讼请求中的违约金请求。事实和理由：2018年11月1日，原告承包被告时代家居C区2栋1楼106-109、122-125号门面装修，总造价288453.50元（其中合同金额30万元，后期被告减去部分材料后合同价为213952.50元，后期有两次分别增加为50494元和11870元，另外其它改造修补有12137元）。2019年3月15日主体完工。总工期包含春节期间15天左右假期，被告两次增加工程、后期配合验收的整改工程。被告先后分6次给原告转款233000元（其中3000元由被告直接支付给原告的工人饶俊杰）。时至今日被告仍未支付余下工程款及违约金，为维护原告的合法权益，特具状起诉，望判如所请。被告恩施源辰医疗美容有限公司辩称，原告所诉属实，答辩人对原告的起诉和诉讼请求均无异议，愿意协商解决。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院将予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院依据各证据与案件事实的关联程度、各证据之间的联系等方面，并结合当事人的陈述综合审查予以认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年10月26日，原告恩施州荣耀建筑装饰工程有限公司（乙方即承包方）与被告恩施源辰医疗美容有限公司（甲方即发包方）签订《装饰装修工程施工合同》一份，约定：一、工程慨况甲方将其在时代一楼的装饰装修工程承包给乙方，装饰施工内容及做法（见装饰工程预算单）：1.新建墙体、2.构造柱。19.脚手架、20.保洁、21.合计305320.30（元）；工程承包方式：部分承包（包工包料、清包工、部分承包）；总价款：￥300000.00元，大写：叁拾万元整（不含税金），双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计；工期：自2018年11月1日开工，至2019年1月15日竣工，工期75天。三、关于工程质量及验收的约定：1.双方约定工程施工质量是按《本地装饰工程质量验收标准》；2.本工程由甲方设计施工方案；3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费，应由甲方承担，工期顺延；4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费由乙方承担；5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提出与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件表四）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成的损失，甲方应予赔偿。四、工程验收1.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认，事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费由甲方承担，工期也予顺延。2.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知内三天组织验收，如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。甲方未验收使用视作验收合格。3.工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。五、关于工程价款及结算约定：1.工程付款方式列下表：（双方协议取整数）合同签订后、瓦工完工、木工完工后各付款30%即90000元；开业后三个月内付款10%即30000元；增加工程项目的在签项目变更时付款100%。3.工程保修期壹年，须工程款全部结清。保修期从竣工验收签章之日起算。4.双方款项往来，均应出具收据凭证。八、合同更改和解除：1.合同经双方签字生效后，双方必须要个遵守，任何一方须变更合同内容应经协商一致后重新签订补充协议，如要终止合同，提出合同终止一方，要以书面形式提出，应按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提了终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。合同履行中，被告减去部分材料款后合同价款变更为213952.50元，后期第一次增加工程50494元、第二次隔断柜增加工程11870元、第三次改造及修补工程12137元，合计工程价款为288453.50元。被告恩被告恩施源辰医疗美容有限公司通过工行转账和支付宝转账方式于2018年10月26日、11月10日、12月11日、2019年1月26日、1月28日分别向原告转账90000元、30000元、30000元、20000元、60000元，合计230000元。2019年4月中旬双方办理结算确认尚欠58453元未付。结算后，被告经过原告的同意向原告的电工饶俊杰支付了3000元，现被告尚欠55453元至今未付，致原告具状诉至本院。另查明，案涉工程于2018年11月1日开工，2019年3月15日完工，2019年4月中旬交付被告使用。本院认为，本案原、被告签订的《装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照约定全面履行自己的义务。现原告已按装饰装修合同的约定及被告增减工程量的要求完成全部装饰装修工程，并经验收合格交付被告使用，被告应当按合同约定向原告支付所欠合同价款。双方结算后，被告未按约定向原告支付欠付的工程款，构成违约，应承担继续支付工程款等违约责任。原告的诉讼请求，具有事实和法律依据，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第二百七十九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第二款、第一百四十二条之规定，判决如下：被告恩施源辰医疗美容有限公司于本判决生效后三日内向原告恩施州荣耀建筑装饰工程有限公司支付装饰装修工程款55453元。本院执行标的款账户开户行：恩施市农业银行营业部，收款单位：恩施市人民法院，账号：73×××44。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。当事人申请执行的期间为二年，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。案件受理费1186元，减半收取计593元，由被告恩施源辰医疗美容有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于恩施土家族苗族自治州中级人民法院。上诉人应在提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第（一）款的规定，预交上诉案件受理费，款汇至收款人：湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院，开户银行：中国农业银行恩施开发区支行，账号：17×××04（特别提示：用途栏务必注明系某某上诉案诉讼费并将汇款凭证及联系电话提交本院或邮寄至恩施州中级人民法院立案一庭）。上诉人在上诉期届满后七日内仍未预交上诉费用的，按自动撤回上诉处理。审判员 朱 晖二〇二〇年十一月六日书记员 程安慧