新疆维吾尔自治区沙湾县人民法院民事判决书（2017）新4223民初2635号原告：高坤宏，男，1978年6月12日出生，汉族，个体，现住新疆乌鲁木齐市。委托诉讼代理人：秦岳（特别授权），新疆天赛律师事务所律师。被告：李远明，男，1974年5月25日出生，汉族，个体，现住新疆沙湾县。被告：新疆金胡杨建筑安装工程有限公司。住所地：新疆塔城地区乌苏市。统一社会信用代码：×××。法定代表人：王钰文，男，1972年4月25日出生，汉族，总经理，现住新疆乌苏市。委托诉讼代理人：熊燕（特别授权），新疆德之厚律师事务所律师。被告：沙湾县佳利房地产开发有限公司。住所地：新疆塔城地区沙湾县。统一社会信用代码×××。法定代表人：赵福，男，1974年8月2日出生，汉族，总经理，现住新疆沙湾县。委托诉讼代理人：沈爱丽（特别授权），职务：该公司办公室主任。委托诉讼代理人：王成，新疆楚呼楚律师事务所律师。原告高坤宏与被告李远明、新疆金胡杨建筑安装工程有限公司、沙湾县佳利房地产开发有限公司劳务合同纠纷一案，本院于2017年9月27日立案受理后，依法适用简易程序于2017年11月8日公开开庭进行了审理。原告高坤宏及其委托诉讼代理人秦岳，被告李远明，被告新疆金胡杨建筑安装工程有限公司（以下简称金胡杨公司）的委托诉讼代理人熊燕，被告沙湾县佳利房地产开发有限公司（以下简称佳利公司）的委托诉讼代理人沈爱丽、王成到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告高坤宏向本院提出诉讼请求：1、判令三被告连带支付原告工程劳务费1801356元，迟延给付期间利息12万元。2、本案诉讼费及相关费用由被告承担。事实与理由：2015年被告李远明以挂靠单位被告金胡杨公司的名义，承包了沙湾县帝都华庭3#、4#楼建筑工程。2015年4月16日，被告李远明与原告签订了工程劳务承包合同书。合同签订后，原告按约组织人员施工;但中途由于被告资金不到位的原因，导致工程停工。后来被告佳利公司作为建设方，又将工程转给了他人。经原告与被告李远明结算，原告所干工程劳务费288.1350万元;但被告金胡杨公司只付了108万元，欠180.1350万元迟迟不付。原告认为被告金胡杨公司允许被告李远明以挂靠的名义承包工程，属于将自己的资质借给无资质的个人使用，或存在违法分包行为，根据法律规定，应当对被告李远明所欠劳务费承担连带责任。被告佳利公司作为发包人应当在所欠工程款范围内承担付款责任。为维护原告合法权益，提起诉讼。被告李远明辩称：驳回原告对我的诉讼请求。原告所说的劳务费用在2016年12月26日已结清，明细已交到劳动监察大队。我与原告有签订劳务承包合同书。被告金胡杨公司辩称：1、答辩人在本案中与李远明不是转包人，也不是非法分包人，是典型的挂靠关系，与高坤宏也不是转包人，也不是非法分包人，也没有接收其劳动成果，故没有给付义务。原告高坤宏起诉答辩人承担连带责任，缺乏事实和法律依据。2、从本案的付款情况来看，在2016年年底通过县劳动监察大队，佳利公司付款123.7万元，高坤宏承诺劳务费已经付清。综上，应当驳回原告对答辩人的诉讼请求。被告佳利公司辩称：原告请求三被告支付原告工程劳务费108.1356万元及迟延给付期间的利息12万元，没有法律依据。1、答辩人与原告不是合同相对人，与原告没有法律上的关联性；答辩人与被告金胡杨公司签订了建设工程施工合同，因此答辩人不拖欠原告的劳务费，原告要求答辩人支付劳务费没有法律依据。2、答辩人和被告金胡杨公司对202项目工程（3#、4#）进行了核算，双方确认工程款为4633453元，答辩人已向被告金胡杨公司支付工程款4600683元。综上所述，答辩人已向被告金胡杨公司付清了工程款，因此不拖欠原告的劳务费，依法驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：被告佳利公司开发建设帝都华庭项目，于2015年7月将建设工程发包给被告金胡杨公司，双方签订了建设工程施工合同；被告李远明以被告金胡杨公司委托代理人身份在合同上签名。被告金胡杨公司与被告李远明于2015年7月20日签订挂靠合同，上述建设工程施工合同由被告李远明实际施工。2015年4月16日被告李远明（甲方）与原告高坤宏（乙方）签订工程劳务承包合同书。合同约定：甲方将沙湾县帝都华庭3#、4#楼主体、土建工程劳务施工及机械设备及周转材料承包给乙方。1、框架结构，建筑面积10200平方米。2、乙方承包范围及工作内容。3、承包方式，采用包工、包辅材及部分机具承包方式。4、经双方商定按建筑图综合价580元/平方米计算承包价格。5、主体封顶后付实际已完成工作量60%；主体验收合格后付90%；余额10%竣工后一次性付清。原告高坤宏、被告李远明在该合同上签名。原告高坤宏2015年6月上旬进场进行了施工。因农民工保证金问题2016年5月工地不能复工，双方协商于2016年8月解除合同。2016年8月14日李远明（甲方）与高坤宏（乙方）签订3号、4号住宅楼对账确认单，该确认单确认：1、帝都华庭3号楼、4号楼已完成地下一层、地上**共计5883平方米，确认单价450元/平方米，共计2647350元；2、民工保证金100万元；3、停工所产生设备租赁费，自2016年4月14日至2016年8月14日，塔吊、钢管、扣件、顶丝等附材，每日计980元，共计120天，共计117600元；4、设备材料及塔吊进出场费3万元；5、工人误工费，自2016年4月14日至2016年8月14日，按1080工日，每人每天误工费80元，共计86400元；6、电工班，临水临电及预埋每平方18元，共计105894元；7、借款1185000元，此款用于3号、4号购买钢材等材料，共计5172244元，已付102万元，剩余4152244元。原告当庭举证的确认单系复制件，原告称原件在沙湾县劳动监察大队。被告李远明称确认单是其与原告书写，报到被告佳利公司处结算，佳利公司没有同意并将确认单退回。原告在本案中不主张借款1185000元、电工班105894元。原告现主张确认单中的1-5项。原告高坤宏工人到沙湾县劳动监察大队索要工资。2015年11月30日被告金胡杨公司通过被告李远明给原告的工人发放工资100万元，带班人员提供了202项目部工资发放表。原告高坤宏的工地带班人员涂兴福、赵寿金在沙湾县劳动监察大队书写了承诺书。被告金胡杨公司在沙湾县人力资源和社会保障局调取一系列证据：2016年12月26日分配方案承诺书显示帝都华庭3号、4号楼佳利公司给工人共发放123.7万元，共9个班组（土建班组、钢筋班组、防水班组、保温班组、项目班组、水电班组、模板班组、架子班组、劳务管理班组），其中土建班组发放金额274470元，由范秋生、赵寿金签名；钢筋班组发放116480元，由涂兴福、李强签名；劳务管理班组发放金额28万元，原告高坤宏签名；项目班组发放6万元，由李远明签名。证据还包括与之对应的领款人承诺书及收条，其中李远明签署的承诺书及收条，内容显示今领到此项目所有班组最后一笔工资1237000元，此项目所有工人工资全部结清；2016年12月28日高坤宏签署的承诺书及收条，内容均显示现领到劳务管理班组最后一笔工资28万元；各班组带班人也分别承诺领到本班组最后一笔工资。原告高坤宏称原告方各班组共领到108万元，其余款项由项目部拿走。被告金胡杨公司举证的造价报告书，证实帝都华庭3号、4号楼送审造价5768091.21元，审定造价4633453.21元，被告金胡杨公司、佳利公司均签章。2017年7月14日被告金胡杨公司、佳利公司共同签署工程支付往来核对确认单，确认截止2017年7月14日工程决算金额4633453元，佳利公司合计付款及代扣4600683元，其中账目支付2721141元、代扣款项1879542元，欠进度款32770元。被告李远明、被告金胡杨公司认可原告施工的工程质量合格。本院认为：被告金胡杨公司陈述系被告李远明借用被告金胡杨公司的资质与被告佳利公司签订建设施工合同，被告李远明未否认其借用资质，故该合同系违反了《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，属于无效合同。被告李远明又将工程劳务转包给原告高坤宏，属于建设施工合同的分包，违反了法律的强制性规定，亦属无效合同。因被告李远明、金胡杨公司认可原告施工质量合格、被告佳利公司也接受了工程，故原告可以参照合同约定要求支付工程价款。原告称施工后因故合同未履行完毕，原告在不能复工的情况下与被告李远明签署了对账确认单。原告主张该确认单前五项的金额，即3881350元（劳务费2647350元+保证金100万元+设备租赁费117600元+设备进出场费3万元+误工费86400元）。被告李远明对确认单无异议，但是称确认单属于意向、需报送被告佳利公司审批；但未得到佳利公司的同意，被告金胡杨公司、佳利公司当庭对确认单提出异议。被告金胡杨公司举证的造价报告书证实3号楼、4号楼完工后审定造价4633453.21元，而原告高坤宏并未完工，且其施工范围仅包括劳务施工、机械设备、周转材料，原告主张的劳务费2647350元相对于整体工程造价占比过大，与市场行情不符。确认单中包括保证金100万元，被告金胡杨公司、佳利公司对确认单有异议；而原告没有证据证明其交纳过保证金100万元，故本院不予确认该债权。确认单中包括的误工期间设备租赁费、误工费不是原告的劳务合同的对价，而是主张的损失。综上原告主张的债权，被告李远明认为未获得发包方同意，应当三方结算，被告金胡杨公司、佳利公司提出异议。原告自认原告及其班组在沙湾县劳动监察大队两次共领取款项208万元（100万元+108万元）；被告金胡杨公司举证证明原告第一次领取100万元，第二次佳利公司发放了123.7万元，扣除李远明领取的6万元，原告及其班组领取款项117.7万元，两次合计领款217.7万元。结合原告自述的将确认单原件留存在沙湾县劳动监察大队，原告从沙湾县劳动监察大队领取劳务费的情况，原告高坤宏在承诺书中明确承诺"本人系3#**项目劳务管理班组负责人，现领到劳务管理班组最后一笔工资款...此项目所有工人工资全部结清"，其它班组也分别签署承诺书承诺收到本班组最后一笔工资款，原告高坤宏还和其它班组带工人在承诺书上共同承诺签名捺印，同时被告李远明也出具了工人工资付清的承诺书，在收条上也载明"现收到金胡杨公司（沙湾分公司）建设施工的帝都华庭3#、4#项目所有班组剩余的最后一笔民工工资款1237000元"，综合分析上述情况，原告领款后将确认单存放在沙湾县劳动监察大队，以及原告及其班组的承诺、被告李远明的承诺，可以认定原告高坤宏已经领取了全部的劳务费（即工人工资）。因此原告起诉要求被告支付劳务费，原告的证据不足以证明其主张劳务费数额，且被告金胡杨公司提供的证据证明被告已经履行完毕，故本院不予支持。因此原告主张的利息，本院亦不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下：驳回原告高坤宏的诉讼请求。本案诉讼标的1921356元，案件受理费22092元，因本案适用简易程序减半收取11046元，由原告高坤宏负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并预交上诉费，上诉于新疆塔城地区中级人民法院。审判员 潘吉萍 二0一七年十二月十五日书记员 马雪红