新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院民 事 判 决 书（2017）新4002民初6442号原告：李某盛，住湖北省黄冈州。委托代理人：王文明，霍城垦区法律服务所法律工作者。被告：凌某勇，住伊宁市。委托代理人：窦方云，新疆盛业律师说事务所律师。被告：新疆昆仑工程建设有限责任公司，住所地新疆乌鲁木齐市。法定代表人：唐德亮，系该公司总经理。委托代理人：潘红军，住新疆额敏县。被告：伊犁大世界房地产开发有限公司，住所地伊宁市。法定代表人：鲁伊，系该公司董事长。原告李某盛诉被告凌某勇、新疆昆仑工程建设有限责任公司、伊犁大世界房地产开发有限公司建设工程分包合同纠纷一案，本院受理后依法由审判员吴顺新适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告李家盛及委托代理人王某明被告凌某勇及委托代理人窦方云，新疆昆仑工程建设有限责任公司的委托代理人潘红军到庭参加诉讼，被告伊犁大世界房地产开发有限公司经本院传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告李某盛诉称：2015年我与新疆昆仑工程建设有限责任公司的项目经理凌某勇口头商定，约定由我承包新疆昆仑工程建设有限责任公司承建的被告伊犁大世界房地产开发有限公司发包的伊犁XXX小区5号楼、15号楼的劳务工程。随后我依约履行了义务，该工程已竣工并交付使用，经双方结算工程劳务总价款为10877580元，减去未完工程劳务费及已付劳务费7749376元，尚欠劳务费3128204元。被告凌志勇于2015年9月27日给我出具欠条一份，后于2015年9月29日被告凌某勇又与我达成了还款协议，约定被告所欠我的劳务费3128204元，由被告凌志勇代替我支付所欠的劳务费及租赁费680000元，剩余欠款2448204元，被告于2015年11月30日前支付1000000元，于2016年4月30日前支付400000元，剩余欠款于2016年7月31日前付清，若逾期付款于2015年12月1日起按月利率3％支付利息。被告未按还款协议履行付款义务，故诉至法院，请求判令：1、被告偿付原告工程劳务费1470277元，支付逾期付款利息558705元，合计2028982元；2、涉案费用由被告承担。被告凌某勇辩称：第一、针对原告诉讼请求，我方认为欠原告的工程款数额不准确，并不应当承担利息。第二、本案基本事实是被告伊犁大世界房地产开发有限公司将XXX的建筑工程发包给被告新疆昆仑工程建设有限责任公司，原告所承包的劳务主体部分是该建筑工程的一部分，原告所述的被告主体错误，被告凌某勇作为被告新疆昆仑工程建设有限责任公司的项目经理，其在本案的建筑工程中的行为都是代表被告新疆昆仑工程建设有限责任公司行使代理行为所产生的法律后果应当由被告新疆昆仑工程建设有限责任公司承担，因此被告凌某勇在本案中不具备被告主体资格。第三、原告所述的合同总造价是依据工程总面积×单价计算得出的，工程总面积当时是估算，大概的数字并不是准确的数字，与实际施工的面积之间产生工程款的差距应当从总工程款中扣除。第四、被告凌某勇在签订还款协议之后，又向原告支付9笔工程款，共计151万元，应当予以扣减，第五、被告凌某勇受原告委托为原告的工人，支付劳务费用，以及为原告的工人承担了施工期间的伙食费用，均应当从应付工程款中扣减。第六、依照法律规定，被告伊犁大世界房地产开发有限公司作为本案的发包方，应当在欠付的工程款范围内向原告承担还款责任。被告新疆昆仑工程建设有限责任公司辩称：对争议的该事实认可，这是我们内部的事情，凌志勇是我公司的员工、项目经理，凌某勇所实施的行为代表公司。对涉案的工程量及利息无法确定，对工程量有异议，原告主张的利息部分应当按照银行同期贷款利率计算，剩余工程款没有向原告所说的那么多，应当按照实际工程量来计算，我们要求对工程量进行第三方审计，我方认为以图纸面积为准5号楼实际施工面积为13098.12平方米，15号楼实际施工面积为8341.2平方米，地下车库为1919平方米，合计为23358.32平方米，与原告主张的实际施工面积相差1085.68平方米。至今被告伊犁大世界房地产开发有限公司未向我们履行完工程款。被告伊犁大世界房地产开发有限公司经本院传唤，未到庭参加诉讼。经审理查明：一、被告伊犁大世界房地产开发有限公司将”XXX”的建筑工程发包给被告新疆昆仑工程建设有限责任公司，被告凌某勇作为被告新疆昆仑工程建设有限责任公司的员工、项目经理，将涉案的工程承包给原告李家盛组织施工，原告李家盛所承包的劳务主体部分仅仅是该建筑工程的一部分，原告所诉的涉案工程现已竣工，并交付使用。二、2015年9月23日，甲方：XXX5号、15号楼项目部经理凌志勇与乙方：劳务主体承包方李家盛进行了工程结算，结算单载明：施工面积24444平方米（5号、15号主体地下室、地下车库，主体负楼及回填包含所有内容等），单价为每平方米445元。工程合同造价为10877580元，附内容为：未完成工程扣款24500元，项目部、监理、甲方下达的质量或进度及安全事故处罚和其它内容扣款已全部扣除，甲方代表处由凌志勇签字，乙方代表处由李某盛签字。2015年9月27日，被告凌某勇向原告李某盛书写欠条一份，内容为：欠到李家盛伊犁XXX5号、15号楼工程劳务及周转材料、机械费3128204元。备注：凌志勇代付684110元，用于支付民工工资及其它费用从3128204元中扣除。2015年9月29日，被告凌志勇与原告李某盛达成还款协议，内容为：一、凌某勇所欠李家盛3128204元，除凌某勇代付约680000元，剩余欠款2440000元凌某勇计划2015年12月1日前支付100万元，剩余部分则从2015年12月1日开始按所欠数额，按月利率的3％作为对李某盛的补偿。二、2016年4月30日支付40万元，若未付则按3％月利率作为对李家盛的补偿。三、剩余欠款约100万元，则在2015年7月31日前付清，若未付则按3％月利率作为对李某盛的补偿三、从2015年9月23日双方结算后被告凌某勇共计支付原告李家盛工程款2217927元（原告认为该款项中应扣除钢材款560000元，对该争议的事实原告另案诉讼），尚欠工程款910277元未付，对该事实被告凌某勇与原告李某盛均予以认可。以上事实有原、被告的陈述，有原告提供的工程结算单一份、欠条一份、还款协议一份，被告提供的工程结算单一份及付款凭证收条在案佐证，本院予以认定。本院认为：该案系建设工程分包合同纠纷案，原告主张的涉案工程款由谁承担责任主体是谁；工程量及价款如何认定；拖欠的工程款利息是否予以支持，是本案审理的焦点。一、原告主张的涉案工程款由谁承担其责任主体是谁；被告伊犁大世界房地产开发有限公司将伊犁XXX的建筑工程发包给被告新疆昆仑工程建设有限责任公司承建，原告所承包的劳务主体部分仅是该建筑工程的一部分，凌志勇作为新疆昆仑工程建设有限责任公司的项目经理所进行的，民事交往产生的权利义务应由企业负担。庭审中被告新疆昆仑工程建设有限责任公司也自行认可凌志勇的行为代表公司行为，故原告李某盛与被告凌某勇在涉案工程中所实施的行为，应由新疆昆仑工程建设有限责任公司承担。二、涉案工程量及价款如何认定；依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定：当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其它证据确认实际发生的工程量。庭审中对双方制作的”工程结算单”进行了质证，均认可结算内容被告凌志勇并按照该”工程结算单”履行了部分支付工程款的义务，因此原告依据”工程结算单”主张权利依法有据本院予以支持。被告要求对工程量进行审计不符合双方的约定，与事实不符本院不予支持。三、拖欠的工程款利息是否予以支持；依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。本案双方在”还款协议”中约定若未付款则按3％月利率作为对原告李家盛的补偿，庭审中被告辩称约定的利率过高，应按照银行同期贷款利率进行计付，综合本案的实情被告逾期付款的利率确定为月利率2％较为合理。四、关于被告伊犁大世界房地产开发有限公司是否应承担给付责任的问题。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十六条第二款的规定，实际施工人以发包人为被告主张权利的，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。原告作为实际施工人,基于”工程结算单”确定的债权债务关系对发包人伊犁大世界房地产开发有限公司，行使工程欠款请求权的应受法律保护。要求发包人伊犁大世界房地产开发有限公司在欠付被告新疆昆仑工程建设有限责任公司工程款范围内承担责任的诉讼请求，当事人应提供发包人伊犁大世界房地产开发有限公司所欠工程款的证据，及欠付工程款数额的证据，否则本院无法予以支持。被告伊犁大世界房地产开发有限公司经本院传唤未到庭参加诉讼，视为放弃举证、质证抗辩的权利。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告新疆昆仑工程建设有限责任公司于本判决生效后三日内支付原告李某盛劳务费910277元及拖欠款期间利息436932.96元（910277×2％月利率×24个月）共计1347209.96元；二、驳回原告李某盛要求被告伊犁大世界房地产开发有限公司在欠付被告新疆昆仑工程建设有限责任公司工程款的范围内承担责任的诉讼请求；三、驳回原告李某盛要求被告凌某勇承担责任的诉讼请求；若未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费23032元，减半收取11516元，由被告新疆昆仑工程建设有限责任公司承担如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。审判员  吴顺新二〇一七年十二月一日书记员  拉扎提