广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院民 事 判 决 书(2017)桂0312民初1720号原告：黄某莹，男，1986年出生，汉族，住广西北海市，现住桂林市七星区。被告：桂林某人装饰工程有限公司，住所地：临桂区临桂镇西城南路，统一社会信用代码：91450322330******W。原告黄某莹与被告桂林某人装饰工程有限公司（以下简称被告某人装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2017年8月17日立案后，依法组成由审判员韩艳担任审判长，人民陪审员叶永付、许娟参加的合议庭。于2017年12月18日公开开庭进行了审理，书记员唐景姣担任记录。原告黄某莹到庭参加诉讼。被告某人装饰公司经本院公告送达传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告黄某莹向本院提出诉讼请求：1、判令被告某人装饰公司终止履行与原告签订的《桂林市家庭居室装饰装修合同》；2、判令被告按合同条款支付原告违约金85000元；3、被告承担诉讼费用。事实和理由：原告于2016年2月21日同被告签订《桂林市家庭居室装饰装修合同》，合同约定由被告承包原告发包的房屋装修项目，合同价款为人民币6.5万元，双方约定合同生效后由原告分三次向被告支付装修款项，具体支付方式为：签订合同后支付费用2.6万元，贴完地砖后支付费用2.6万元，尾款原告验收合格后支付1.3万元。合同约定房屋装修竣工日期为2016年4月24日，如被告原因致使工期延误，每延误一天被告向原告支付违约金200元/天。合同签订后，原告如约履行了合同义务，于2016年2月21日向被告支付了2.6万元装修费用；被告与原告于2016年4月19日达成协议，原告向被告预先支付3万元装修费用可在6.5万元的装修总价上减免5000元，原告于当日将3万元装修费用支付给被告。而被告却在收到装修费用后迟迟未按合同约定进度进行装修，且以种种理由推脱，导致原告房屋截止至今依然未能装修竣工。由此给原告造成了巨大的经济损失和精神损失，为维护原告合法权益，特诉至法院，请判如诉请。原告黄某莹为证明其主张提供以下证据：1、原告身份证复印件，证明原告的主体；2、《桂林市家庭居室装饰装修合同》，证明原告跟被告签订合同，根据合同条款履行合同义务；3、《商品房买卖合同》，证明装饰装修合同上面的房子是原告的；4、账单详情，证明原告是向被告付了2.6万元；5、账户交易明细，证明原告向被告预付了3万元；6、企业信息查询单，证明被告的诉讼主体；7、2016年拍摄照片，证明合同已经到期了但是被告还是没按合同完成相关的装饰装修；8、2016年4月19日照片，证明合同之后对价款进行了重新约定；9、微信聊天记录，证明在合同约定施工期限后被告未完成装饰装修合同的义务，原告一直在与被告协商并催促被告尽快完工；10、短信聊天记录，证明原告与被告还在协商装修的事宜，直至2017年4月24日被告仍未完工，短信里面的小何是被告叫来帮原告继续装修的，但是被告没有按照其说的转钱给小何，是原告跟小何联系并另外自行支付款项给小何进行装修的。被告某人装饰公司未作答辩，亦未向法庭提供任何证据。根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有答辩及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告某人装饰公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其已放弃答辩和质证的权利。原告黄某莹提交的证据，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条、第六十四条的规定，本院予以确认，并作为本案定案依据。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年2月21日，原告黄某莹（为发包方）与被告某人装饰公司（为承包人）签订了一份《桂林市家庭居室装饰装修合同》，该合同第一条工程概况。1.1工程地点：花某年·花某城**栋2**5号。1.2工程内容及做法（家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。1.3工程承包方式：承包人包工、包料（承包人提供装饰装修材料明细表）；1.4工程期限60天，开工日期2016年2月24日，竣工日期2016年4月24日。1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：陆万伍仟元（家庭居室装饰装修工程报价单）。第五条承包人义务。5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。第八条工期延误。8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：（1）工程量变化和设计变更；（2）不可抗力；（3）发包人同意工期顺延的其他情况。8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第九条工程验收和保修。9.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（家庭居室装饰装修工程结算单）。第十条工程款支付方式。（2）其他支付方式：签订合同支付费用￥26000元、贴完地砖再次支付费用￥26000元，尾款业主验收合格后支付￥13000元。第十一条违约责任。11.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金200元。该合同还对工程监理、施工图纸、发包人义务、工程变更、材料的提供等进行了约定。合同落款处发包人处有原告黄某莹的签字及捺印，承包人处有被告某人装饰公司的公章及法定代表人郭某庆的签字，时间为2016年2月21日。合同签订后，被告到花某年·花某城**栋2**5号房屋进行施工。原告总计向被告支付了装修款5.6万元。原告提供的照片中显示2016年4月19日，被告的法定代表人郭某庆在其持有的《桂林市家庭居室装饰装修合同》落款的空白处书写“备注：原定装修费用￥65000元，现改为￥60000元，装修的工程列项与材料不变，业主已支付费用￥56000元。2016.4.19.郭某庆”。本案庭审中，原告陈述截止到2017年4月24日，被告仍未将涉案房屋装修完毕，并提供了其与被告法定代表人郭某庆微信及短信聊天记录予以证实。本院认为，原告黄某莹与被告某人装饰公司于2016年2月21日签订的《桂林市家庭居室装饰装修合同》是双方在协商一致的情况下签订的，是双方真实意思表示，且未违反国家有关法律、法规的强制性规定，应为合法、有效的合同，对原、被告双方具有约束力，双方均应按合同的约定履行各自义务。一、关于《桂林市家庭居室装饰装修合同》是否应终止履行的问题。从本院查明的事实可知，原、被告签订的《桂林市家庭居室装饰装修合同》是附期限的合同，约定的履行期限是2016年2月24日至2016年4月24日，在双方没有对合同的履行期限进行变更时，根据《中华人民共和国合同法》第四十六条“当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效”的规定，上述合同于2016年4月24日已经终止，对原、被告双方失去约束力，故，原告诉请被告某人装饰公司终止履行与其签订的《桂林市家庭居室装饰装修合同》已无必要，对原告的该项诉请，本院不予支持。二、关于违约金如何计算的问题。经查明，被告截止到合同约定的施工截止期限2016年4月24日，都未能按照合同约定将原告的房屋装修完毕，故，被告已经违约，应承担违约责任。本案中，原告陈述其与被告在2016年4月19日时将合同价款从6.5万元变更为了6万元，且在合同中双方约定如因被告原因致使工期延误，每延误一天向原告支付违约金200元，原告庭审中明确其违约金是从2016年4月24日起计算至2017年7月6日，每天200元，其要求被告支付8.5万元的违约金，但本案庭审中原告未能提交证据证明被告工期延误的具体天数，且每天200元的违约金偏高，根据公平原则、并依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，综合本案案情，被告应以合同价款的30%计算违约金即1.8万元（6万元×30%）并支付给原告，对于原告超过本院审核部分的违约金，本院不予支持。同时，被告某人装饰公司在本案中拒不到庭的行为和在举证期间内不向法院提供相应证据材料，应视为其放弃举证权利，承担举证不能的不利后果。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十六条、第六十条、第九十八条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条、第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告桂林某人装饰工程有限公司支付违约金1.8万元给原告黄某莹；二、驳回原告黄某莹的其他诉讼请求。上述义务，义务人应在本判决生效后十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。案件受理费1925元（原告已预交），由原告黄某莹负担1400元，被告桂林某人装饰工程有限公司负担525元；公告费700元，由被告桂林某人装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数和代表人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费1925元，（收款单位：桂林市中级人民法院，帐号：20×××16；开户行：农行桂林高新支行），上诉于桂林市中级人民法院递。上诉人在上诉期满后七日内未预交诉讼费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。审 判 长  韩 艳人民陪审员  叶永付人民陪审员  许 娟二〇一七年十二月二十一日法官 助理  徐文耀书 记 员  唐景姣