江苏省常熟市人民法院民 事 判 决 书（2015）熟虞商初字第00165号原告常熟市精诚铝业有限公司，住所地江苏省常熟市柳州路58号1幢。法定代表人赖文瑞，董事长。委托代理人朱春雷，江苏少平律师事务所律师。被告广州市翰鹏自动化设备有限公司，住所地广东省广州市番禺区钟村街钟一村白山路8号综合楼。法定代表人樊世海，董事长。委托代理人赵敏，该公司江苏地区法务专员。原告常熟市精诚铝业有限公司诉被告广州市翰鹏自动化设备有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2015年6月17日立案受理后，被告广州市翰鹏自动化设备有限公司在提交答辩状期间提出管辖权异议，本院经审查后于2015年8月24日作出驳回管辖权异议的一审裁定，被告广州市翰鹏自动化设备有限公司不服裁定，提出上诉。苏州市中级人民法院于2015年10月21日作出“驳回上诉，维持原裁定”的终审裁定。之后，依法由审判员毛建新适用简易程序于2015年12月28日公开开庭进行了审理。原告常熟市精诚铝业有限公司的委托代理人朱春雷、被告广州市翰鹏自动化设备有限公司的委托代理人赵敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告常熟市精诚铝业有限公司诉称：2013年5月31日，原被告签订涂装设备买卖合同，根据合同约定，设备总价款为82万元，合同签订后原告支付被告合同价的30%作为合同定金。合同签订后，原告按约于2013年7月17日向被告支付定金246000元。此后，被告一直未按合同约定履行义务。要求判令解除原被告双方于2013年5月31日签订的《涂装设备买卖合同》，判令被告退还原告246000元，并自2013年7月18日开始按银行同期贷款基准利率计算支付利息损失至判决生效之日，诉讼费由被告承担。被告广州市翰鹏自动化设备有限公司辩称：原告诉请没有事实和法律依据。被告要求原告继续履行合同。请求驳回原告的诉讼请求。经审理查明：原告常熟市精诚铝业有限公司（买方）与被告广州市翰鹏自动化设备有限公司（卖方）于2013年5月31日签订《涂装设备买卖合同》一份，约定：“根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，经买卖双方协商一致签订本合同，按以下条款买方同意购买，卖方同意出售下述设备。一、合同主要货品：水分烘干炉、双级回收静电粉末粉房、供粉中心、电动升降机、粉末固化炉、悬挂输送系统、电气控制系统、铝横梁。……二、合同总金额：（收到95%的货款后卖方给买方开出全额的增值税发票）人民币：捌拾贰万元整（￥820000.00元）……三、付款方式：1、合同签署后买方向卖方支付合同总价之30%作为合同定金：即人民币：贰拾肆万陆仟元整（￥246000.00元）。2、买方收到卖方发货通知后5天内把合同总价之65%支付给卖方：即人民币：伍拾叁万叁仟元整（￥533000.00元）。3、剩余合同总金额的5%为质保金，在设备安装调试合格后12个月内付清给卖方。即人民币：肆万壹仟元整（￥41000.00元）。……四、施工工期：本合同总工期为90天（自订金到账之日起计算），其中：卖方工厂制作45天，买方工厂现场安装施工期45天。五、安装地点：江苏省常熟市精诚铝业有限公司客户工厂内。六、买卖条款：1、所有权，合同总价款未付清之前，买卖双方各按付、收款比例拥有设备所有权。在合同总价款全部支付完成前，买方对货品所进行的任何抵押、转卖、租赁、赠送等均属无效。2、人力不可抗拒事故……3、损坏……4、违约责任，任何一方违约，合同有规定的按合同执行，未规定的部分都按照《中华人民共和国合同法》及相关规定承担违约责任。合同签订后，货品未交付买方之前，任何一方在没有达到解除合同条件时而要求解除合同必须赔偿对方损失，赔偿金额即是合同规定的定金；如货品已交付买方，任何一方在没有达到解除合同条件时而要求解除合同必须赔偿对方损失，赔偿金即是到期合同价款金额。买方未按合同规定时间支付货款，需支付卖方滞纳金（滞纳金计算方法：推迟的天数该期货款的5‰，最多不超过总货款的10%）；如买方确实有困难，向卖方说明原因并经得卖方同意可以推迟付款的除外。卖方未按合同规定时间交货，需支付买方违约金（违约金计算方法同上滞纳金的计算方法）；如卖方确实有困难，向买方说明原因并经得买方同意可以推迟交货的除外。原则上买卖双方必须严格按照合同条款执行；如因买方未按合同规定时间支付货款，卖方将有权不提供相关服务，由此造成设备未能及时维护或停用的责任由买方承担，与卖方无关。5、合同纠纷的解决，凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决，如不能解决，则可向任何一方所在地法院起诉。6、赔偿责任，由于诉讼的发生，一方所需的一切费用由另一方来承担赔偿责任（包括鉴定费、差旅费、诉讼费用及相关律师代理费等等）。但若损害的发生并不完全归为另一方责任的情况下，应根据其过错减免其相应的赔偿责任。七、技术说明……八、安装调试及售后服务……九、其他……”。上述合同签订后，常熟市精诚铝业有限公司于2013年7月17日汇付广州市翰鹏自动化设备有限公司246000元。之后，广州市翰鹏自动化设备有限公司未向常熟市精诚铝业有限公司发出发货通知，也未在合同规定时间内进行供货及安装。审理过程中，常熟市精诚铝业有限公司还提供了律师函及快递凭证各一份，律师函内容为：“广州市翰鹏自动化设备有限公司：我所系常熟市精诚铝业有限公司（以下简称精诚公司）的常年法律顾问，现受该公司委托，与贵司合同解除等事宜，致函贵司。……我所认为，根据精诚公司与贵司签订的合同约定，贵司应于收到精诚公司支付246000元后90天内完成施工，但贵司至今未履行合同义务，已经逾期近2年时间，贵司长期迟延履行合同已经严重违反合同约定，导致精诚公司与贵司签订的合同目的未能实现，精诚公司有权依据合同法相关规定解除合同。为此，精诚公司本着友好协商的原则，委托本所致函贵司：1、解除上述《涂装设备买卖合同》；2、请贵司接本函3日内退还将精诚公司已支付的246000元。请贵司及时联系处理。特此函告。二0一五年五月二十七日。”被告广州市翰鹏自动化设备有限公司称未收到律师函。上述事实，有涂装设备买卖合同、付款凭证、律师函、快递凭证、当事人陈述等证据为证。审理过程中，被告认为，合同签订之后，在收到2013年7月17日由原告支付的246000元之后，被告公司积极生产，并将合同约定的相关设备附件全部生产完毕，并派相关技术人员到达原告厂房，但由于原告不具备施工安装条件，导致本案诉争合同无法履行。但被告对其主张未能提供证据加以证明。本院认为：原告常熟市精诚铝业有限公司与被告广州市翰鹏自动化设备有限公司之间的买卖合同关系合法有效。根据法律规定，当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的，另一方可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，原告于2013年7月17日按约支付合同总价的30%即246000元之后，根据合同，被告应在上述款项到账后90天内完成供货和安装。但被告在上述款项到账后，未向原告发出发货通知，也未在90天内完成供货和安装，致使原告的合同目的不能实现。现原告以诉讼方式要求解除合同，符合法律规定，本院予以支持。合同解除后，被告应返还原告已经支付的246000元，并按照中国人民银行同期同类贷款利率的标准赔偿该款的利息损失。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第九十七条的规定，判决如下：一、解除原告常熟市精诚铝业有限公司与被告广州市翰鹏自动化设备有限公司于2013年5月31日签订的《涂装设备买卖合同》。二、被告广州市翰鹏自动化设备有限公司返还原告常熟市精诚铝业有限公司246000元并偿付利息损失（以246000元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款利率，自2013年7月18日起计算至本判决生效之日），于本判决生效之日起十日内履行（如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或汇入常熟市人民法院，开户行：常熟农村商业银行金龙支行，账号：1079）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取2761元，保全费1920元，合计4681元，由被告广州市翰鹏自动化设备有限公司负担（原告同意其预交的案件受理费由被告向其直接支付，本院不再退还，由被告在本判决生效之日起十日内向原告支付）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。苏州市中级人民法院开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：1076。审判员  毛建新二〇一五年十二月二十八日书记员  陶振球