安徽省灵璧县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）皖1323民初2621号 原告：灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社，住所地安徽省宿州市灵璧县夏楼镇陈潭村，统一社会信用代码933413233254262617(1-1)。 法定代表人:张训海,该专业合作社总经理。 委托诉讼代理人：刘波，江苏京楚律师事务所律师。 被告：砀山县官庄坝镇人民政府，住所地安徽省宿州市砀山县官庄坝镇官庄坝街。 法定代表人：蔡世舫，该镇人民政府镇长。 原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社因与被告砀山县官庄坝镇人民政府承揽合同纠纷一案，于2018年5月30日向本院起诉。本院同日受理后，依法由审判员陈南昌适用简易程序于2018年6月26日公开开庭审理了本案。原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社及其委托诉讼代理人刘波到庭参加诉讼。被告砀山县官庄坝镇人民政府经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告砀山县官庄坝镇人民政府支付原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社工程款227446.42元、违约金49157元（暂自2016年1月26日起计算至2018年5月25日止），合计276603.42元，并请求支付违约金至付清工程款时止；2、本案诉讼费用由被告砀山县官庄坝镇人民政府承担。事实与理由：原、被告签订一份《草花种植养护工程合同》，按合同约定：①、此次工程单价每平方米3.4元，面积8.5万平方米，结算时以实际种植面积为准；②、付款方式，被告砀山县官庄坝镇人民政府应于2016年1月26日前完成验收审计，付清全部工程款；③、违约金约定，如逾期付款或完成的，每逾期一天按未付款额的1%累计计算支付对方逾期的违约金；④、本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成向原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社所在地人民法院起诉。原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社按照合同约定履行了义务，被告砀山县官庄坝镇人民政府却在2016年8月22日才出具审计报告，总工程价为227446.42元，至今未付。为此，原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社具状起诉，请求依法判令被告砀山县官庄坝镇人民政府支付原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社工程款227446.42元、违约金49157元（暂自2016年1月26日起计算至2018年5月25日止），合计276603.42元，并请求支付违约金至付清工程款时止；本案诉讼费用由被告砀山县官庄坝镇人民政府承担。 被告砀山县官庄坝镇人民政府在规定时间未到庭、未作答辩。 原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社围绕其诉讼请求向本院提供如下证据： 1、《草花种植养护工程合同》，证明原、被告签订合同约定的单价、面积、付款方式、逾期支付违约金、审计验收时间、争议解决方式及途径及事实情况； 2、审计报告，证明该工程审计结果价格为222380.41元，原、被告均已认可，但该审计报告出具时间为2016年8月22日与合同约定不符，因此违约金应按合同约定的2016年1月26日计算违约金； 3、2017年1月18日税收完税证明，证明原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社按规定缴纳税金，且工程发票已开出已交给被告砀山县官庄坝镇人民政府，但被告砀山县官庄坝镇人民政府至今未付工程款。 被告砀山县官庄坝镇人民政府经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为对举证、质证权利的放弃。 根据原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社的举证及诉称意见，本院认证如下：对原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社提供的证据1、2、3，来源合法，证据之间能够相互印证，且具有关联性，经本院审查予以确认。对原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社提供证据3证明该工程发票已缴纳被告砀山县官庄坝镇人民政府无其他证据进行佐证，经本院审查，不予采信。 本案经举证、认证及原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社诉称意见，本院查明以下事实：原、被告签订一份《草花种植养护工程合同》，按合同约定：①、此次工程单价每平方米3.4元，面积8.5万平方米，结算时以实际种植面积为准；②、付款方式，被告砀山县官庄坝镇人民政府应于2016年1月26日前完成验收审计，付清全部工程款；③、违约金约定，如逾期付款或完成的，每逾期一天按未付款额的1%累计计算支付对方逾期的违约金。原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社按照合同约定履行了义务，被告砀山县官庄坝镇人民政府委托第三方于2016年8月22日出具审计报告，审计总工程价为222380.41元。原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社多次催要，被告砀山县官庄坝镇人民政府至今未付。为此，原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社于2018年5月30日具状起诉。 另查明，原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社对被告砀山县官庄坝镇人民政府委托第三方于2016年8月22日出具审计报告予以确认，且认可。原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社要求被告砀山县官庄坝镇人民政府支付违约金应按人民银行同期贷款利率的1.95倍计算 本院认为，结合举证、认证，本案的焦点为：原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社的诉讼请求应否支持。 依法成立的合同受法律保护。原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社与被告砀山县官庄坝镇人民政府之间的承揽合同关系，是其真实意思表示，合法有效。原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社按照合同要求完成了草花种植工程，被告砀山县官庄坝镇人民政府应当按照约定支付相应款项。故，原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社请求判令被告砀山县官庄坝镇人民政府支付工程款，本院予以支持。原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社对被告砀山县官庄坝镇人民政府委托第三方于2016年8月22日出具审计报告予以认可。因此,被告砀山县官庄坝镇人民政府支付工程款应为222380.41元。 原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社要求被告砀山县官庄坝镇人民政府支付违约金问题，原、被告之间签订的合同约定：逾期付款的，每逾期一天按未付货款的1%累计计算，并向原告支付逾期付款违约金。依照《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条的规定。因此，原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社诉求被告砀山县官庄坝镇人民政府支付违约金应按人民银行同期贷款利率的1.95倍计算，本院予以支持。原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社对被告砀山县官庄坝镇人民政府委托第三方于2016年8月22日出具审计报告予以认可，因此，违约金计算时间应从2016年8月22日计算为宜。 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百一十四条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告砀山县官庄坝镇人民政府应于本判决生效后十五日内支付原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社工程款人民币222380.41元及违约金（按人民银行同期贷款利率的1.95倍计算，从2016年8月22日始至付清工程款时止）； 二、驳回原告灵璧县夏楼镇一号大棚种植专业合作社其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取2724元，由被告砀山县官庄坝镇人民政府负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状（同时预交上诉费5448元，上诉费账号12×××75，开户行中国农业银行宿州城中支行，收款人宿州市财政局。通过银行转账的，务必在汇款用途栏注明编码05301-053101），并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宿州市中级人民法院。 审判员  陈南昌 二〇一八年六月二十八日 书记员  陈小艺 附：本案适用法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决