新疆维吾尔自治区高级人民法院 民 事 裁 定 书 （2015）新民申字第334号 再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：四川四有建筑劳务有限公司。住所地：四川省。 法定代表人：漆恒，该公司总经理。 委托代理人：尹文秀，女，汉族，1973年8月31日出生，四川四有建筑劳务有限公司职员，住乌鲁木齐市沙依巴克区。 被申请人（一审原告、二审上诉人）：王慧玲，女，汉族，1982年l2月28日出生，个体工商户，住乌鲁木齐市天山区。 委托代理人：康妍宣，新疆正汇律师事务所律师。 委托代理人：来波，新疆正汇律师事务所律师。 再审申请人四川四有建筑劳务有限公司（简称四有公司）因与被申请人王慧玲建筑设备租赁合同纠纷一案，不服乌鲁木齐市中级人民法院（2014）乌中民二终字第331号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。 再审申请人四有公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（六）项的规定申请再审称：1.王慧玲以我公司为被告系主体错误；2.二审以凡平签订的《租赁合同》系职务行为为由认定我公司与王慧玲之间租赁关系成立是错误的；3.二审认定“朱茂旭、蒲国平”系我公司的员工，其收取租赁设备的行为是职务行为，二审认定是错误的。请求予以再审。 本院认为，再审申请人四有公司陈述的事实与本院审查查明的事实不相符。本院审查查明：2012年6月2O日，四有公司出具“法定代表人授权委托书”，写明“授权四川四有建筑劳务有限公司新疆分公司的凡平为其代理人，以其公司的名义参加乌石化住宅小区17区1号、2号、7号、12号住宅楼工程的招标工程劳务分包投标活动。代理人在参加整个劳务分包投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。”凡平在接受授权后参加招投标活动并中标，成为中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司（以下简称二建公司）承建的乌石化17区1号、2号、7号、12号住宅楼的项目负责人。同年，凡平与乌鲁木齐县鑫慧达建材租赁站（以下简称租赁站）签订《租赁合同》。合同中写明的甲方为租赁站，乙方为凡平。该合同中与本案有关的条款为：“第二条、租赁办法：企事业单位租赁时，需提供甲方认可的乙方单位身份证明相关材料，负责人或经办人身份证，并在合同上签字，加盖公章。个人租赁时需提供有效的居民身份证，双方在合同上签字或盖章，甲方认为有需要提供担保的，乙方应提供担保人或担保单位，并签字盖章。”该合同中乙方处有凡平的签字，乙方委托代理人处无人签名。2Ol3年9月17日，蒲国平向王慧玲出具对账单两份。对账单中写明：“今有四川四有建筑劳务有限公司凡平从2012年至2Ol3年所发生材料费如下：截止9月l7日欠4l4O04.14元。”另一份对账单写明：“今有四川四有建筑劳务有限公司凡平欠材料如下：钢管32171.5米，十字扣件：6252个，转向扣件：931个，接头扣件：1983个，竹架板：753个，钢架板3O块，工字钢：51.60米”。乌石化住宅小区1号、2号、7号、12号住宅楼工程劳务人员工伤保险花名册中有蒲国平的名字。王慧玲出具的乌鲁木齐县鑫慧达建材租赁站出库单中签有“蒲国平、朱茂旭”的名字。朱茂旭在案件审理过程中到庭陈述称其与蒲国平身份均是乌石化住宅小区l号、2号、7号、12号住宅楼工程中的材料员。另查明：2012年7月23日，四有公司（承包方）与二建公司（发包方）签订《劳务用工经济承包合同》一份，约定四有公司承建乌石化住宅小区2、7、12号楼住宅楼工程。工程承包内容为：施工图纸范围内包括但不限于土方工程、模板工程、钢筋绑扎、连接、混凝土工程、砌筑墙体植筋及：二次结构工程、压顶、飘窗、造型、屋面找平等。工程承包工期：计划工期2012年7月1日至2012年12月1日，详按照建设单位和甲方制定的工期执行。工程承包方式：包工、包辅料、模板（包括竹大板）、木方及钢管、外架用工字钢、扣件、套管、U型卡、钢竹架板、小型机具（辅材及小型机具等设备详见合同补充条款11）；结算方式：采用综合单价，按建筑面积计315元／行，其中劳务费225元／㎡，材料费90元／㎡。合同暂定价577万元，其中劳务费412万元，材料费165万元。承包合同落款处乙方加盖四有公司印章，委托代理人处凡平签字。2O12年11月5日，中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司乌石化项目部给四有公司出具《停工通知》，内容为：“由你劳务队施工的乌石化住宅十七区2#、7#、12#住宅楼因边坡与人防工程（一）距离太近，存在安全隐患。现要求住宅楼2#、7#、12#停止施工。注：2#、7#租赁费10月31日结止，12#楼按11月5日算租赁费（截止11月5日）”。停工通知落款处甲方为宋保英签字，乙方为凡平签字，并加盖中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司乌石化项目部的印章。2013年4月1日，四有公司向二建公司出具《委托书》一份，内容为：“我公司四有公司，法定代表人：漆恒委托我公司凡平，为我公司承接乌石化小区17区2#楼7#楼12#楼项目的劳务负责入。（承接项目，模板，钢筋制作，砼、砌筑的劳务，包括周转材料）”。再查明：王慧玲提供了租赁站出具的租赁材料出库单，出库单租用单位处书写中建二建石化工地。其中部分出库单收料员处分别有凡平、朱茂旭、蒲国平的签字，租用经办人处有宋保英的签字。四有公司制作的用工单位为二建公司的工资表中，记载有蒲国平的名字，应付金额为3500元，实发金额为3500元，蒲国平在领取人处签名。租赁站系个体工商户，王慧玲系租赁站的业主。 原审认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。（一）、凡平与租赁站签订的建筑设备租赁合同中虽约定“企业是单位租赁时，需提供租赁站认可的四有公司身份证明相关材料，负责人或经办人身份证，并在合同上签字，加盖公章”，但凡平系四有公司承包的二建公司承建的乌石化l7区l号、2号、7号、12号住宅楼的项目经理、项目负责人。凡平在与租赁站签订《租赁合同》时，提供了四有公司法定代表人授权委托书、四有公司与二建公司签订的劳务用工经济承包合同、二建公司与四有公司签订的报价明细表、四有公司的资质证书等材料，足以证明凡平与四有公司签订租赁合同系履行职务行为，凡平系代表四有公司签订的租赁合同。（二）、王慧玲提供的租赁设备出库单上租用经办人处有宋保英的签字，宋保英在二建公司向四有公司出具的停工通知单上代表二建公司签字。出库单上有凡平、朱茂旭、蒲国平的签字。朱茂旭系四有公司的工作人员。二建公司出具的乌石化17区1号、2号、7号、12号住宅楼工程劳务人员工伤保险花名册及四有公司制作的工资表中表明蒲国平系四有公司的工作人员。且朱茂旭、蒲国平均在四有公司承包的乌石化住宅楼项目工地上工作。（三）、2012年11月5日，中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司乌石化项目部给四有公司出具的《停工通知》中亦有关于乌石化住宅楼项目租赁费的结算日期的内容。通过以上证据可以证明凡平系代表四有公司与租赁站签订的租赁合同，租赁合同租赁的建筑材料亦用于四有公司承包的乌石化住宅楼项目中。四有公司与租赁站签订的《租赁合同》系双方当事人的真实意思表示，内容合法，依法为有效合同，对双方当事人均具有法律约束力，双方当事人均应当按照合同约定履行义务、享有权利。四有公司与租赁站之间存在建筑设备租赁合同关系，王慧玲系租赁站的业主，依据民事诉讼法的相关规定，有权利作为出租人依据租赁合同向承租人四有公司主张相应合同权利。（四）、朱茂旭、蒲国平系四有公司的工作人员，在建筑材料租赁合同中亦多次代表四有公司签收出库单。蒲国平向王慧玲出具的对账单内容表明四有公司凡平从2012年至2013年9月17日欠租赁费414004.l4元、至2013年9月17日欠建筑材料若干。蒲国平向王慧玲出具对账单的行为应视为代表四有公司的职务行为。该事实有原审经过当庭质证的证据予以证实，而再审申请人四有公司对其陈述的事实缺乏相应的证据予以证明，对此，其再审申请不符合法定事由。 综上，四有公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款之规定，裁定如下： 驳回四有公司的再审申请。 审 判 长  胡卫国 代理审判员  赵亚丽 代理审判员  杨 军 二〇一五年四月十六日 书 记 员  王 婷