广东省中山市第二人民法院民 事 判 决 书（2018）粤2072民初2707号原告：肖英华，女，1976年7月3日出生，汉族，住广东省阳东县。委托诉讼代理人：谭军峰，广东广鸿律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘耀安，广东广鸿律师事务所律师助理。被告：珠海市建筑工程有限公司，住所地广东省珠海市。法定代表人：刘立平，职务董事长。被告：珠海市建筑工程有限公司中山二分公司，住所地广东省中山市。主要负责人：丘志强，职务经理。两被告共同委托诉讼代理人：王斌，北京市中银（珠海）律师事务所律师。两被告共同委托诉讼代理人：陈丽冰，北京市中银（珠海）律师事务所律师。被告：中山市盛地房地产开发有限公司，住所地广东省中山市。法定代表人：陈宝华。原告肖英华与被告珠海市建筑工程有限公司（以下简称珠海公司）、珠海市建筑工程有限公司中山二分公司（以下简称珠海二分公司）、中山市盛地房地产开发有限公司（以下简称盛地公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2018年3月14日立案受理后，依法适用简易程序，于2018年5月3日公开开庭进行了审理。原告肖英华及其委托诉讼代理人谭军峰、被告珠海公司及珠海二分公司委托诉讼代理人陈丽冰到庭参加诉讼，被告盛地公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告肖英华向本院提出诉讼请求：1、判令被告珠海公司、珠海二分公司立即向原告连带支付工程款103112.32元及迟延付款的利息损失（利息损失以103112.32元为基数，自2015年3月30日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至清偿之日止）；2、判令被告盛地公司在欠付工程价款范围内对本案债务承担连带清偿责任；3、判令三被告承担本案诉讼费用。事实和理由：盛地公司系中山市黄圃镇格林尚坊花园项目的建设单位，珠海公司系涉案工程施工单位，并设立珠海二分公司组织涉案工程建设及施工。2013年1月15日，原告与珠海二分公司签订《模板分项工程劳务施工合同》，约定由原告以“包工不包料”方式负责格林尚坊花园5、6栋商住楼的木工工程，并详细约定工程单价与双方权利义务关系。原告依约按质进行施工，珠海二分公司时常拖欠工程款或拖延提供施工材料，后更因项目资金短缺等原因导致涉案工程全部停工。涉案工程停工初期，原告等施工班组与珠海二分公司确认《工程款支付审批表》中确认拖欠原告第10期工程款176878.08元和维修金103112.32元，另外被告审批确认的第2期款项15250元一直未支付（游泳池模板工程）。后在中山市黄圃镇政府及劳动监察部门的多次督促下，被告珠海公司于2015年2月支付工程款192126元，尚欠工程维修金103112.32元及利息。盛地公司作为项目甲方，依法应在欠付工程价款范围内对本案债务承担连带清偿责任。涉案工程由原告丈夫陈世华名义签署合同，由原告夫妻二人共同管理与组织施工，陈世华于2017年3月13日身故，所有权益由原告承接。经原告多次催收，三被告仍拒不支付。为维护原告合法权益，现特诉至法院，请求依法裁判。被告珠海公司、珠海二分公司答辩称，1、珠海公司、珠海二分公司与原告之间不存在劳务施工合同关系，格林尚坊花园5、6栋商住楼模板分项工程是由盛地公司直接发包给原告施工，盛地公司作为开发商和发包方应承担工程款支付责任，与珠海公司、珠海二分公司无关；2、涉案工程至今未竣工验收，按照《模板分项工程劳务施工合同》的约定，5%质保金的支付条件未成就。被告盛地公司未到庭，也没有提交证据及答辩意见。本院经审理认定事实如下：陈奕德系陈世华的父亲，于1993年4月28日死亡；莫凤珍系陈世华的母亲，于2015年4月18日死亡。肖英华系陈世华的妻子，陈远威系陈世华的儿子，陈秋梦系陈世华的女儿。2018年3月27日，陈远威、陈秋梦分别出具《放弃继承声明书》，自愿放弃对格林尚坊花园项目工程款债权的继承，相关债权追索与权利继承由肖英华处理。珠海二公司系珠海公司于2012年5月28日在中山市内设立的内资分公司。位于中山市黄圃××（××）商住小区工程的建设单位为盛地公司，施工单位为珠海公司，涉案工程实际由珠海二公司运营。2013年1月15日，珠海二分公司作为发包人（甲方）、陈志华作为承包人（乙方）签订《珠海市建筑工程有限公司中山二分公司模板分项工程劳务施工合同》，双方约定如下：一、模板工程分包方式及承包范围：1、承包方式为乙方以包工不包料、包机械、包铁钉、包铁线、包质量、包工期、包高支模支顶搭设及加固，自备施工用具，包安全、包文明施工的形式进行承包；2、承包范围为图纸范围内（含图纸会审和设计变更）的所有模板工程，包括所有基础、主体结构、以及零星构件（如化粪池、压顶、反水、飘窗、过梁、构造柱、空调板、花架、花池）和围墙的模板制作安装，工程完成后按要求模板起钉及运到指定地点堆放整齐；二、承包价格：乙方承接的模板制作安装工程按实际施工模板和混凝土的接触面的面积计算，单价为32每平方米（不含税）；三、结算方式：1、经公司财务审核、领导审批后在30天内付至结算金额的95%，剩余工程尾款5%待工程验收后半年内一次性付清；2、若甲方提出整改意见乙方未安排人员整改或整改不及时的，乙方同意5%剩余工程尾款作为维修金并不得再提出付款申请；四、合同期限：从2013年1月15日起至此劳动合同约定工程完成日期2014年5月30日止。前述合同甲方未加盖被告珠海二分公司印章，但由蔡广才在甲方代表一栏签名，陈世华在乙方代表一栏签名。肖英华现提供第2期、第10期《珠海公司（格林尚坊花园项目部）工程款支付审批表》、《格林尚坊花园陈世华木工班组申请工程款列表》、《工程审核对比表》、清单、收款声明以及中山市中级人民法院（2016）粤20民终3084号民事判决书诉至本院，请求判令珠海公司、珠海二分公司、盛地公司连带支付工程款103112.32元。经查，第2期工程款支付审批表日期为2014年7月4日，用款项目为车道及游泳池模板工程量，请款用途为6月份工程结算，收款单位为陈世华（木工），经审核本期应付工程款为15250元，谢某在经办人意见处签名并加注意见，黎安电在项目经理意见处签名并加注意见，吴盛富在预结算部意见处签名并加注意见，程素霞在财务部审核意见处签名并加注意见。第10期工程款支付审批表日期为2015年2月2日，用款项目为高层5、6幢主体模板工程，请款用途为工程结算，收款单位为陈世华（木工），本期累计已付工程款/占合同总金额百分比为剩余维修金5%（103112.32元）经审核本期应付工程款为176878.08元，谢某在经办人意见处签名并加注意见，黎安电在项目经理意见处签名并加注意见，吴盛富在预结算部意见处签名并加注意见。《格林尚坊花园陈世华木工班组申请工程款列表》载明：高层5、6幢由开工到今已申请总工程款为1782256元；总工程款2062246.4元；按合同签订主体完成后，经检查质量达标，项目部同意申请工程结算至95%，减去已申请工程款，则本次申请支付2062246.4×95%-1782256=176878.08元；（剩余工程尾款作为维修金5%：103112.32元）。2015年2月2日，谢某在前述列表上制表人一栏签名、陈世华在施工班组一栏签名、吴盛富在预算部一栏签名、程素霞在财务部一栏签名。《5栋、6栋模板及5-6栋地下室及建筑部分模板的工程审核对比表》由谢某在制表人一栏签字、陈世华在施工班组一栏签字、黎安电在项目经理一栏签字、吴盛富在预算部一栏签字、程素霞在财务部一栏签字。2015年2月8日，陈世华出具《收款声明》1份，载明班组确认共欠款项293875元，按合同约定应付为176878.08元+15250元=192126.08元，确认已收款项72250元+1782256元=1854506元。肖英华申请谢某出庭作证，谢某陈述其担任格林尚坊花园商住小区项目经理助理，蔡广才、黎安电先后担任格林尚坊花园商住小区项目经理，程素霞任财务部工作人员，吴盛富属办公室工作人员；谢某亦确认其与蔡广才、黎安电均属于珠海公司员工。另外，谢某确认陈世华负责格林尚坊花园商住小区5、6栋及游泳池的木工工程，工程款支付审批表及结算表均由谢某、施工方及管工三方核算，确认无误后由谢某制作，反映工程量属实，审批表上相关人员的签名属实。中山市人力资源和社会保障局黄圃分局在另案向本院出具格林尚坊花园商住小区涉及工人工资发放相关资料证实以下事实：格林尚坊花园商住小区施工人员投诉珠海建筑公司拖欠工人工资，中山市人力资源和社会保障局黄圃分局接到投诉后，责令珠海建筑公司足额支付工人工资，珠海建筑公司于2015年2月11日将2100000元转入中山市人力资源和社会保障局黄圃分局账户，委托中山市人力资源和社会保障局黄圃分局发放工人工资，并附工资发放清单（加盖珠海建筑公司印章），清单显示：水工（5-6栋陈世华）、水工（零星工程杜志锐）、外墙贴砖（李军）、项目部（卢彩乔）、水工（5-6及20-21栋何顺全）、混凝土（零伟红）、铁工（5-6/14-21幢陈绪辉）、木工（7-21栋谢计允）。另查，喻明生与珠海公司、珠海二分公司建设工程分包合同纠纷一案经本院一审判决后，珠海公司、珠海二分公司不服一审判决提出上诉，广东省中山市中级人民法院查明事实如下：谢某、黎安电与珠海二分公司签订劳动合同并在该公司参加社会保险，结合一审法院向中山市人力资源和社会保障局黄圃分局调取的工资表明细的内容，可以认定谢某、黎安电为该公司员工。【以上事实详见中山市中级人民法院（2016）粤20民终3084号民事判决书】珠海公司及珠海二分公司否认上述事实，并提供《协议书》、《承诺书》及《证明》，拟证明格林尚坊花园实际由盛地公司直接组织建设，仅以珠海公司名义报建，谢某、黎安电等人员实际是盛地公司员工，仅以珠海公司名义签订劳动合同，应当由盛地公司承担支付工程款责任。经查，2012年8月1日，珠海公司（甲方）、珠海二分公司（乙方）与盛地公司（丙方）签订《协议书》，载明以下内容：1、格林尚坊花园实际由丙方自行组织建设；2、丙方以自己名义对外签署与格林尚坊花园建设相关合同，包括采购、分包、单项工程承包、施工等合同，由此产生一切法律责任由丙方自行承担，与甲、乙方无关；3、丙方承诺并保证与格林尚坊花园建设项目相关的合同款项均需经过甲方指定银行账户进行支付，丙方将相关款项划入指定账户后，甲方扣除相关税费后再划款到乙方，乙方根据丙方指示以及相关凭证划款。2012年8月11日，盛地公司出具《证明》，载明盛地公司部分员工须由珠海二分公司代缴社保费用，在此期间该批员工所发生的所有劳资纠纷由盛地自行负责及处理。2013年6月8日，盛地公司出具《承诺书》，承诺格林尚坊花园项目的劳动合同是以珠海二分公司签订，该批员工在职期间所发生的所有劳资纠纷及一切责任由盛地公司负责及处理。肖英华、珠海公司及珠海二分公司确认涉案工程自2014年下半年开始陆续停工至今，珠海公司及珠海二分公司亦确认盛地公司现仍拖欠其工程款。本院认为，虽然涉案合同由陈世华所签，原告肖英华并非涉案合同签订一方，但陈世华与肖英华为夫妻关系，陈世华于2017年3月13日触电死亡，现无证据证明陈世华立下遗嘱或协议等自行处分涉案债权，陈世华的其他第一顺序法定继承人陈远威、陈秋梦确认放弃对本案债权的继承，同意由肖英华继承并提起本案诉讼，故肖英华现有权提起诉讼主张相应权利。《珠海公司（格林尚坊花园项目部）工程款支付审批表》（第2期、第10期）、《格林尚坊花园陈世华木工班组申请工程款列表》、《工程审核对比表》等均由谢某、黎安电等人签名，中山市人力资源和社会保障局黄圃分局调取材料及证人谢某的证言均证实谢某、黎安电、蔡广才为珠海二分公司员工，广东省中山市中级人民法院（2016）粤20民终3084号民事判决书亦终审认定谢某、黎安电为珠海二分公司员工，故本院对谢某、黎安电、蔡广才为珠海公司员工的事实予以确认。虽然珠海公司、珠海二分公司提供《协议书》、《承诺书》及《证明》等拟证明蔡广才、谢某、黎安电等为盛地公司员工，相关权利义务应由盛地公司享有及负担，但珠海公司、珠海二分公司及盛地公司等未举证证明《承诺书》及《证明》所涉员工名单，更未进一步举证所涉人员的工资或劳务报酬具体发放情况。即便珠海公司与盛地公司确实签订协议书，但珠海公司在涉案工程设立项目经理部、组织安排项目经理及财务人员以及支付工程款等事实足以证明涉案工程仍实际由其承建，陈世华等人亦不可能得知前述协议是否存在。综上，珠海公司及珠海二分公司单凭前述证据不足以推翻终审所认定事实，故本院对珠海公司及珠海二公司的抗辩意见不予采纳。《珠海市建筑工程有限公司中山二分公司模板分项工程劳务施工合同》并没有加盖珠海二分公司公章，但现有证据证实涉案工程由珠海公司承建、珠海二分公司具体运营，该合同由蔡广才代表珠海二分公司签订，本院已查明事实认定蔡广才、黎安电均为珠海二分公司员工，因此，蔡广才与陈世华签订涉案合同系职务行为，由此产生的权利义务由珠海公司及珠海二分公司享有及负担。珠海二分公司是珠海公司设立的分立机构，珠海公司是涉案小区的施工单位，珠海二分公司作为涉案工程运营方与陈世华签订合同，故珠海公司、珠海二分公司共同与陈世华存在建设工程合同关系。陈世华作为涉案工程的实际施工人，不具备相应的施工资质，故涉案工程施工合同无效。虽然合同无效，但陈世华确实已完成合同约定工程，珠海公司及珠海二分公司仍须向其支付相应工程款。《珠海公司（格林尚坊花园项目部）工程款支付审批表》、《格林尚坊花园陈世华木工班组申请工程款列表》、《工程审核对比表》等由格林尚坊花园商住小区项目相关人员谢某、黎安电、吴盛富、程素霞签名确认，虽然珠海公司、珠海二分公司以上述材料均为复印件为由不予认可，但前述证据已形成完整证据链，谢某亦出庭作证证实上述工程款审批表属实，并确认最后审批同意支付款项后由珠海公司及珠海二分公司保管，现珠海公司、珠海二分公司未提供证据推翻或反驳，故本院对第2期应付工程款15250元、第10期工程款应付176878.08元、未付维修金5%即103112.32元等均予以确认。肖英华自认2015年2月8日收取工程款192126元，尚欠工程款（工程维修金）103112.32元未付，本院予以确认。珠海公司、珠海二分公司辩称合同约定剩余工程尾款5%待工程验收后半年内一次性付清，涉案工程至今未竣工验收，支付条件尚未成就。本院认为，涉案工程早已完成并交付，双方亦于2015年2月对工程造价结算，即便工程尚未办理竣工验收，但逾期验收时间亦超出约定或法定期限，怠于验收责任应由珠海公司、珠海二分公司负担，肖英华现有权要求珠海公司、珠海二分公司支付工程款103112.32元及迟延付款利息损失。建设工程施工合同无效，肖英华仅能主张自起诉之日起至付清之日止按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算的迟延付款利息损失。关于盛地公司的责任承担。涉案工程因未付工程款等导致停工，盛地公司现未举证证明其向珠海公司或珠海二分公司支付工程款的情形，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款，盛地公司作为格林尚坊花园商住小区工程发包人，应当在欠付工程价款的范围内对本案债务承担连带清偿责任。被告盛地公司没有到庭参加诉讼，视为其自动放弃质证权，但不影响本院依法判决。综上，依据《中华人民共和国继承法》第五条、第二十五条，《中华人民共和国合同法》第五十六条、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第一百零五条的规定，判决如下：一、被告珠海市建筑工程有限公司、珠海市建筑工程有限公司中山二分公司于本判决生效之日立即向原告肖英华支付工程款103112.32元及迟延付款利息损失（从2018年3月14日起按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率计算至付清之日止）；二、被告中山市盛地房地产开发有限公司在欠付工程价款的范围内对本案债务承担连带清偿责任；三、驳回原告肖英华的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2362元，减半收取为1181元，由被告珠海市建筑工程有限公司、珠海市建筑工程有限公司中山二分公司共同负担（该款原告已预交，被告在本判决生效之日起七日内向原告支付，本院不另收退）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员  卢钊洪二〇一八年六月十日书记员  黎素霞陈泳欣