重庆市万州区人民法院民 事 判 决 书(2018)渝0101民初438号原告：杨余海，男，汉族，1988年6月9日出生，住重庆市万州区。委托诉讼代理人：韩德禄，重庆凯豪律师事务所律师。委托诉讼代理人：向红阳，重庆凯豪律师事务所实习律师。被告：重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司，住所地重庆市大足区棠香街道五星大道中段******，统一社会信用代码91500225MA5U5RD154。法定代表人：余文，系该公司执行董事。被告：重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司，住所地重，住所地重庆市万州区北滨大道二段****第**信用代码91500101MA5UNM6W9D。负责人：余文。原告杨余海与被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司、重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年1月8日立案受理后，依法由审判员王志攀担任审判长，与人民陪审员吴春芳、魏英组成合议庭，适用普通程序并于2018年4月26日公开开庭进行了审理。原告杨余海及其委托诉讼代理人韩德禄、向红阳到庭参加了诉讼，被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司、重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告杨余海向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告杨余海与被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司于2017年10月26日签订的《装饰装修工程施工合同》、《家庭装饰材料代购专用合同》；2.判令被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司支付原告杨余海违约金42000元；3.本案诉讼费由二被告承担。事实及理由：2017年10月26日，原告杨余海与被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司签订《装饰装修工程施工合同》、《家庭装饰材料代购专用合同》。双方在《装饰装修工程施工合同》中约定，由被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司承包原告杨余海所有的位于重庆市万州区清江上城5-20-8室房屋的装饰装修工程，工程造价为84000元，工程有效期为90天。双方在《家庭装饰材料代购专用合同》中约定，因前述房屋装饰装修所需材料均由被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司代购，材料造价为126000元。同时，双方在该两份合同中均约定：“合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金”。合同签订当日，原告杨余海向被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司支付定金10000元；2017年10月22日，原告杨余海向被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司支付30000元；2017年10月29日，原告杨余海向被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司支付41634元。2017年10月30日至2017年12月2日，被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司仅对房屋进行了水电设施施工，之后再未进行施工。其间，原告杨余海还因装修质量问题于2017年11月10日向公司负责人余文反映，但并未取得联系。现被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司未按《施工计划表》进行施工，其经营场所已人去楼空，公司所欠的工人工资、供应商材料款亦未支付。综上，《装饰装修工程施工合同》、《家庭装饰材料代购专用合同》签订后，原告杨余海依约履行了义务，被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司以其行为表明了不再履行双方签订的《装饰装修工程施工合同》、《家庭装饰材料代购专用合同》，故原告杨余海诉请至法院请求判令解除该两份合同。同时，被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司违反合同约定，给原告杨余海造成了损失，应负违约责任。被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司作为被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司的分公司，其违约责任应由被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司承担，故原告杨余海诉请至法院请求判令被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司向其支付违约金42000元。被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司、重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司未答辩。原告杨余海围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法认证后予以确认并在卷佐证。对本案事实，本院认定如下：被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司系被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司设立的分支机构。2017年9月30日，原告杨余海向被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司支付定金10000元。2017年10月22日，原告杨余海与被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司就原告杨余海所有的位于重庆市万州区清江上城5-20-8室房屋装修达成合同纪要；同日，原告杨余海向被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司支付装修款30000元。2017年10月26日，原告杨余海与被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司签订《装饰装修工程施工合同》，合同约定由被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司承包原告杨余海所有的位于重庆市万州区清江上城5-20-8室房屋的装饰装修工程，工程造价为84000元，承包方式为包工包料，工程有效期为90天（从进场开工之日起计算，如遇法定节假日工期顺延，周六、日属国家法定节假日）；同日，原告杨余海与被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司签订《家庭装饰材料代购专用合同》，合同约定由被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司代购重庆市万州区清江上城5-20-8室房屋装修装饰材料，材料造价为126000元，材料代购供应有效期限为90天，法定节假日顺延。同时，双方在该两份合同中均约定材料款及装修款均分四期支付，一期支付40%，二期支付30%，三期支付25%，四期支付5%；合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金。2017年10月29日，原告杨余海向被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司支付41634元，被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司在该款的收据上注明收款事由为装修一期款，减项按4期付款分别减除，一期2366元。2017年10月30日至2017年12月2日，被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司进场施工，施工内容包括拆墙、除渣、砌墙、穿线、水电等。之后，被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司再未进行施工。本院认为，原告杨余海与被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司签订的《装饰装修工程施工合同》、《家庭装饰材料代购专用合同》系双方真实意思表示，双方之间业已形成合同关系，该合同对双方当事人均具有约束力。双方在合同中约定，工程有效期及材料代购供应有效期限为90天，现进场开工已逾90天，被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司在未对原告进行通知的情况下无故停工，导致合同无法继续履行，原告杨余海有权依法依约解除合同，故对于原告杨余海主张解除其与被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司于2017年10月26日签订的《装饰装修工程施工合同》、《家庭装饰材料代购专用合同》的诉讼请求，本院予以支持。分支机构以自己名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担。被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司系被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司设立的分支机构，其以自己名义从事民事活动，产生的民事责任应由被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司承担。现被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司的行为已构成违约，原告杨余海依据合同主张被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司按照合同金额的20%支付违约金42000元，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条第二款，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：解除原告杨余海与被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司于2017年10月26日签订的《装饰装修工程施工合同》、《家庭装饰材料代购专用合同》。二、被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司在本判决生效后十五日内支付原告杨余海违约金42000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费850元，由被告重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司万州分公司、重庆市大足区豪庭装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。同时，按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定交纳上诉案件受理费。递交上诉状并收到本院预交上诉费通知书后应当及时预交上诉案件受理费。未在本院预交上诉费通知书指定的期限内预交上诉案件受理费又未提出缓交、减交、免交申请的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。本判决生效后，当事人应当自觉履行判决书所确定的义务。一方不履行义务时，自本判决生效之日起，权利人可以向本院申请强制执行。本案申请执行的期限为两年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审 判 长  王志攀人民陪审员  魏 英人民陪审员  吴春芳二〇一八年六月四日书 记 员  骆大琼