.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院民事判决书（2018）内0291民初1889号原告：于涛，男，1974年10月29日出生，汉族，包钢职工，住内蒙古自治区。委托诉讼代理人：张丽华，女，1974年11月28日出生，汉族，包钢职工，住内蒙古自治区，系于涛妻子。原告：张丽华，女，1974年11月28日出生，汉族，包钢职工，住内蒙古自治区。被告：包头牡丹园置业有限公司。法定代表人：周广兰，董事长。委托诉讼代理人：程晓文，内蒙古东方玉德律师事务所律师。委托诉讼代理人：张有军，内蒙古东方玉德律师事务所律师。原告于涛、张丽华与被告包头牡丹园置业有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2018年10月17日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张丽华，被告包头牡丹园置业有限公司的委托诉讼代理人程晓文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告于涛、张丽华向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告办理房屋产权证；2.请求依法判令被告支付延期办理房屋产权证违约金190元；3.请求依法判令被告支付房屋天然气延迟运行违约金3657.5元；4.请求依法判令被告支付自来上水延迟运行违约金3657.5元；5.请求依法判令被告履行合同，将天然气及自来水开通运行；6.请求判令提高合同违约金的赔偿比率为万分之一；7.诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年8月，原告于涛、张丽华与被告签订商品房买卖合同，合同编号2015-0007904，房屋位于包头稀土高新技术产业开发区沼潭东路17号牡丹花园2号3-1402商品房一套。合同中对原、被告之间的权利义务进行了详细约定。原告于2016年8月4日将房屋总房款全部支付到被告指定账户。房屋于2016年8月交付至今一直未接通正式自来水及天然气两项配套设施。依照原被告签订的商品房买卖合同第九条约定，配套设施应从2016年8月29日运行，未按约定日期运行的，被告在90日内补救并赔偿损失，每项每日按照商品房屋总价款0.1?支付违约金3657.5元，上水及天然气两项配套设施违约金共计7315元。被告至今未办理房屋登记，原被告在商品房买卖合同第十二条约定出卖人在商品房交付使用后730日内，将办理权属登记需由出卖人提供资料报产权登记机关备案。如因出卖人责任，买受人不能取得房地产权属证书的，被告应每日按商品房价款的0.1?向原告支付违约金。房产权属证书延期办理违约金合计190元。被告在房屋销售期间，已发现并预见到房屋的配套设施不能如期交付使用，房屋权属证也不能如期办理。所以被告房屋销售的早，中，晚期分别制定了3?、1?、0.1?，这三种合同违约金比率。被告为规避风险存在着恶意欺诈业主之主观故意，此合同存在巨大的瑕疵，故请求判令提高合同违约金的赔偿比率为1?。被告包头牡丹园置业有限公司辩称，第一，逾期办理房产证原因在于政府无法解决“钉子户”问题，属于政府行为原因。原告1、2项诉讼请求无法律事实依据。因包头市城市发展需要，市政府招商引资，被告通过招拍挂的形式取得了牡丹花园2号项目的建设用地，与包头稀土高新技术产业开发区管委会国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，被告交纳了土地出让金，但包头稀土高新技术产业开发区管委会一直没有按照要求完成地上物拆迁和土地平整工作。现被告相关售房手续齐全，但包头稀土高新技术产业开发区管委会截至现在，也没有解决钉子户问题，致使被告各项验收无法通过，小区主大门无法施工建设，房本至今不能办理；第二、被告已履行了供水、燃气配套设施运行义务，原告第3、4、5项诉讼请求没有事实及法律依据；第三、原告提出提高违约金比例，没有事实及法律依据。被告已依约将配套设施运行，原告并未造成损失，故应予驳回诉请。本院经审理认定事实如下：原告于涛、张丽华与被告包头牡丹园置业有限公司于2016年8月4日签订编号为2015-0007904的《包头市商品房买卖合同》。合同约定：原告购买被告位于包头稀土高新技术产业开发区沼潭东路17号牡丹花园小区2号3-1402商品房一套，建筑面积90.08平方米，每平方米价格为5281元，商品房总价款为475712.48元；付款方式为合同签订当日付清房款计95712.48元，剩余办理贷款。第三条约定，被告于2016年8月30日前，将商品房交付原告。第九条约定，商品房配套设施上水、下水、供电、暖气运行时间以房屋正式交付使用之日起，燃气以燃气总公司规定时间为准。上述配套设施未按约定日期运行的，被告应在90日内采取补救措施，并赔偿原告损失；超过上述约定期限的，被告应赔偿损失，并且每项还应每日按商品房价款的0.1?向原告支付违约金。第十一条约定，商品房交付时，被告应书面通知原告办理商品房交接手续，提供《包头市商品房住宅质量保证书》和《包头市商品房住宅使用说明书》，交接房屋钥匙。第十二条约定，出卖人应在商品房交付使用后730日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定的期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第1项处理：1、合同继续履行。被告应每日按商品房价款的0.1?向原告支付违约金。双方签订的《商品房买卖合同》补充协议第二条约定，买受人接房的前提条件：买受人需在接房前按合同约定的付款方式付清全部购房款及专项维修基金、契税和办理该房屋权属转移登记所需的费用，并与物业服务企业办妥了相关手续，否则出卖人可以拒绝买受人提出的交房请求，且出卖人不承担逾期交房责任。第三条、5.约定买受人委托出卖人代为办理房屋权属证书，买受人向出卖人交齐相关资料和费用后，出卖人应当在该商品房交付使用后的730日内代买受人到政府房地产管理部门办理完毕该商品房产权变更登记手续，并申领该商品房房产权属证书。若由于出卖人的原因，买受人不能在规定期限内取得商品房权属证书的，按双方签订的《商品房买卖合同》中第十二条的相关约定处理。6.如因政府行为及买受人自身原因造成不能在规定时间内取得房屋所有权证书，出卖人不承担违约责任。2016年8月29日，原告与物业服务企业办理了物业管理等相关手续,房屋交付。另查明，2011年6月9日，包头稀土高新技术产业开发区国土资源管理分局（甲方）与包头牡丹园置业有限公司（乙方）签订《关于履行相关义务条款的协议书》，第三条约定，稀土高新区管委会向乙方承诺于2011年12月31日前完成该宗地上剩余地上物的拆迁及平整工作。牡丹花园小区内，现地上仍有建筑物未拆除。2018年1月31日被告办理了居民用电手续，之前电费均由被告负担。2015年10月20日，被告与包头市燃气有限公司签订《燃气管道入户合同》，合同第四条约定：“施工时间安排：乙方按照以下第壹种方式，安排施工单位进场施工，并在约定的时间峻工：1、甲方为房地产开发单位的，小区达到项目施工条件，并按照合同第三条约定支付合同价款后，安排进场施工。项目进度按其房屋建设工期确定，乙方保证燃气入户项目在甲方的房屋建设程竣工后90日内竣工。”2019年5月21日，被告与包头市供水有限责任公司签订了《工程施工协议》，并交纳了171397元正式用水接点施工费。至今水费牡丹园业主未缴纳过。2019年1月9日由张丽华与被告签订《退燃气费协议》。被告给3栋1402室退还3780元燃气配套费。该协议第二条约定，乙方收到该退款后，不在向甲方追究一切违约行为、违约责任、经济损失等及相关所有法律责任。上述事实，有原告于涛、张丽华提供的《包头市商品房买卖合同》、《补充协议》、收据、发票；被告包头牡丹园置业有限公司提供的《包头市商品房买卖合同》、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可、国有土地使用权证、商品房预售许可证、国有建设用地使用权出让合同、关于履行国有建设用地使用权出让合同相关义务条款的协议书、现场照片、包头市供水公司税费发票、燃气管道入户合同、退燃气费协议、施工协议及双方当事人陈述等证据材料经庭审质证认证在案佐证。本院认为,原告于涛、张丽华与被告包头牡丹园置业有限公司签订的《包头市商品房买卖合同》为双方当事人真实意思的表示，内容不违反法律规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务。原告依约履行了支付购房款的义务，被告应当依照合同约定履行交付房屋及其附属设施并办理房屋产权登记相关义务。本案中，原、被告双方对房屋的交付日期不存在争议，均认可交房时间为2016年8月29日，本院予以确认。第一、逾期办理房屋权属登记证。《商品房销售管理办法》第三十四条规定“房地产开发企业应当在商品房交付使用之日起60日内，将需要由其提供的办理房屋权属登记的资料报送房屋所在地房地产行政主管部门。房地产开发企业应当协助商品房买受人办理土地使用权变更和房屋所有权登记手续”。合同约定“出卖人将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案”。根据以上法规及合同约定，可以认定,“报产权登记机关备案”是开发商应当履行的义务。故被告应当按照房屋登记管理部门的要求提供相应材料，协助原告办理房屋权属登记证书，原告也有义务配合被告提供办理房屋权属登记所需材料。按照合同约定，出卖人应在商品房交付使用后730日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。被告支付逾期办证违约金的起算时间应为2018年8月29日，对原告的请求可支持2018年8月29日起至2018年10月11日止（共计43天）的违约金。被告提出逾期办证系因政府原因导致，属于不可抗力，因证据不足，不予采纳。况且即使违约行为与相关部门有一定关系，但也不能排除被告对履行合同的预期判断及应尽的义务，原告提出违约金过低，请求增加，在原告未提供证据证明其受到的损失及损失数额的情况下，根据“谁主张，谁举证”的证明责任分配原则，本院综合考虑合同的履行情况、房屋的实用性功能、拆迁影响等综合因素判断原告受到的损失，根据公平原则和诚实信用原则，对违约金不予增加。第二、供水与燃气。《商品房销售管理办法》第十六条规定“商品房买卖合同应当明确以下主要内容：（七）供水、供电、供热、燃气、通讯、道路、绿化等配套基础设施和公共设施的交付承诺和有关权益、责任”，第三十条规定“房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任”。双方签订的《商品房买卖合同》约定了上水、下水、供电、暖气的运行时间，未明确约定配套设施的交付条件。《包头市供水条例》第四十三条规定“向居民提供生活饮用水的供水水质应当符合国家生活饮用水卫生标准”。第六十条规定“供水单位应当按照有关规定确认用水户的用水性质，按照价格主管部门公布的供水价格标准，并按照实际用水量计收水费”。房屋交付时，原告已经使用了正常的生活饮用水，没有交纳水费。原告诉请被告开通上水，虽然被告已经开通上水，但与法律规定及生活习惯不符，存在瑕疵，故被告应当开通符合规定的生活饮用水，原告要求被告支付上水迟延运行违约金，本院不予支持。关于原告要求被告支付燃气迟延运行违约金的诉请，在原告与被告2019年1月9日签订的《退燃气协议》中，原告已免除被告因逾期运行燃气而发生的违约费用，故对原告该项诉请不予支持。综上被告应支付原告逾期办理房屋权属登记证书的违约金204.55元（475712.48元×43天×0.1?）。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告包头牡丹园置业有限公司于本判决生效之日起十五日内协助原告张丽华、于涛办理包头稀土高新技术产业开发区沼潭东路17号牡丹花园2号3-1402号房屋的产权登记。二、被告包头牡丹园置业有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告张丽华、于涛支付延期办理房屋产权证违约金204.55元。三、被告包头牡丹园置业有限公司于本判决生效之日起十五日内开通运行符合规定的生活饮用水。四、驳回原告张丽华、于涛的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费50元，减半收取25元（原告已预交），由被告包头牡丹园置业有限公司负担25元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区包头市中级人民法院。审判员 刘丙辰 二〇一九年六月二十五日书记员 郑璐璐附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他债务的，应当支付迟延履行金。