福建省福州市鼓楼区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）闽0102民初7020号 原告：郭祥深，男，汉族，1956年4月4日出生，住福建省福州市台江区。 委托诉讼代理人：吴金荣、吴伟清，福建重宇合众（福州）律师事务所律师。 被告：福州美巢互联装饰有限公司，住所地福建省福州市马尾区琅岐镇新道路**鸿鑫楼**房（自贸试验区内）。 法定代表人：吴迎春。 原告郭祥深与被告福州美巢互联装饰有限公司（以下简称美巢公司）装饰装修合同纠纷一案中，本院立案受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告郭祥深委托诉讼代理人吴金荣到庭参加诉讼，被告美巢公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 郭祥深向本院提出诉讼请求：一、判令解除双方于2017年6月25日签订的《施工合同》（传统基础装修）、《装修合同补充协议》；二、判令美巢公司立即向郭祥深返还已支付的工程款73000元；三、判令美巢公司立即向郭祥深支付违约金11145元；四、判令美巢公司承担本案全部诉讼费用。 事实与理由：郭祥深因房屋装修需要，经与美巢公司协商。于2017年6月25日签订一份《施工合同》（传统基础装修），约定由美巢公司对郭祥深位于福州市鼓楼区六一中路皇岛中环A号楼7楼107室的房屋提供装饰装修工程服务，合同总价款为74300元，其中郭祥深应于2017年6月25日前付清预算价款73000元，剩余款项1300元于郭祥深油漆结束立柜前付清。合同签订后，郭祥深依约于2017年6月18日、6月25日分别支付了定金3000元、合同款项70000元，但美巢公司自开工后便一直消极怠工，2017年8月6日施工现场项目经理通知郭祥深因公司原因不再继续施工，后郭祥深与美巢公司公司负责人沟通未果，使得工程无法继续施工及验收，已构成根本违约，郭祥深一再催促美巢公司积极履行合同义务，美巢公司均予以拒绝。因此为了维护郭祥深的合法权益，特诉至法院，请求判如所请。 美巢公司未向本院提交书面答辩意见。 郭祥深为支持其诉讼请求，向本院提交如下证据：证据一、营业执照，证明美巢公司的诉讼主体资格。证据二、《施工合同》（传统基础装修）、《装修合同补充协议》，证明郭祥深与美巢公司之间存在装饰装修合同关系，美巢公司消极怠工已构成根本违约的事实。证据三、收据、证据四、银行卡消费凭条，证明郭祥深依约向美巢公司支付工程款的事实。证据五、告知函，证明美巢公司公司关门闭业，未履行郭祥深的装饰装修合同义务。 美巢公司未向本院提交证据材料。 经审查，美巢公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，视为放弃抗辩权利。郭祥深提交的证据二、证据三、证据与原件核对无异，可作为本案认定事实的依据。郭祥深提交的证据一、证据五未提交原件核对，真实性无法确认，故不作为本案认定事实的依据。 根据郭祥深庭审陈述及现有证据，本院查明如下事实：2017年6月25日，郭祥深与美巢公司签订《施工合同（传统基础装修）》，约定：郭祥深委托美巢公司对其坐落于皇岛中环A号楼7楼107室进行室内装潢设计、施工工作。基础装修施工工期暂定为60工作日，以实际开工日期为准。美巢公司的义务为，应当按照合同约定的施工进度及项目进行郭祥深装饰工程的设计及施工，接受郭祥深的监督。工程总造价74300元。郭祥深于2017年6月25日前付清预算价款73000元，施工中增减项及时结算，郭祥深于油漆结束主材安装前付清尾款1300元。合同第十一条第二款约定，任何一方欲解除本合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，签订解除协议；任何一方未经对方同意擅自解除合同，应按合同总金额的15%向对方支付违约金，若对方由此造成的实际损失超过合同总金额的15%，应按实际损失进行赔偿。当天郭祥深与美巢公司亦签订《装修合同补充协议》，约定：本装饰装修工期60个工作日，开工日期2017年6月26日，完工日期2017年9月15日，遇不可抗力因素影响，工期顺延。 2017年6月18日，郭祥深向美巢公司支付了装修定金3000元，2017年6月25日，郭祥深向美巢公司支付了装修款7万元。美巢公司于2017年7月底开工，中途停止施工，至今尚未完成诉争房屋的装修工程，产生纠纷。 本院认为，郭祥深与美巢公司签订的《施工合同（传统基础装修）》及《装修合同补充协议》是双方真实意思表示，未违反法律行政法规强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。郭祥深已依约向美巢公司支付了前期款项73000元，但美巢公司中途退场，至今未依约定工期完成装修施工，已构成违约，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”规定，郭祥深诉请解除双方签订的《施工合同（传统基础装修）》及《装修合同补充协议》，本院依法予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”规定，郭祥深诉请要求美巢公司返还其已支付的款项73000元，本院依法予以支持。郭祥深认为，依照《施工合同（传统基础装修）》第十一条第二款的约定，美巢公司应向其支付违约金11145元，但该约定系针对违反合同约定，提出解除合同的一方的，并不适用本案美巢公司违约的情形，故郭祥深该项诉请本院不予支持。美巢公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，本院依法缺席开庭审理及判决。依照，《中华人民共和国合同法》第六条、第九十四条第四款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除郭祥深与福州美巢互联装饰有限公司于2017年6月25日签订的《施工合同（传统基础装修）》及《装修合同补充协议》； 二、福州美巢互联装饰有限公司应于本判决生效之日起十日内向郭祥深返还工程款73000元； 三、驳回郭祥深的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1903元，公告费560元，由福州美巢互联装饰有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审 判 长  王明亮 审 判 员  任建坤 代理审判员  李佳佳 二〇一八年六月二十七日 书 记 员  林长春 附相关法律条文： 一、《中华人民共和国合同法》 第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第九十四条第四款有下列情形之一的，当事人可以解除合同： …… （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 二、《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 执行提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期限为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。