陕西省泾阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）陕0423民初569号 原告：马某1，男，汉族。 委托代理人：马某2，男，汉族，系原告之父。 委托代理人：邱某某，陕西万兴律师事务所律师。 被告：吕某某，男，汉族。 被告：常某某，男，汉族。 原告马某1诉被告吕某某、常某某加工合同纠纷一案，本院于2016年12月9日作出（2016）陕0423民初2490号民事判决书，宣判后马某1不服本院判决，向咸阳市中级人民法院提起上诉，咸阳市中级人民法院于2017年4月10日作出（2017）陕04民终370号民事裁定书，撤销本院作出的（2016）陕0423民初2490号民事判决书，发回本院重新审理。本院又于2017年8月24日作出（2017）陕0423民初1103号民事裁定书，宣判后马某1不服，向咸阳市中级人民法院提起上诉，咸阳市中级人民法院于2017年10月20日作出（2017）陕04民终1963号民事裁定书，撤销本院作出的（2017）陕0423民初1103号民事裁定书，指令本院审理。本院于2018年2月26重新审理。本院另行组成合议庭，于2018年5月7日公开开庭进行了审理。原告马某1及其委托代理人马某2、邱某某，被告吕某某、常某某均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告马某1向本院提出诉讼请求：1、依法确认原告与被告常某某于2014年5月18日签订的《中国西部五金机电城一期工程阳台栏杆合同》为有效合同；2、判令两被告共同清偿原告加工款150000元并按中国人民银行同期贷款利率支付利息（自2015年1月22日起至该款清偿完毕之日止）。事实和理由：被告吕某某于2014年在西咸新区原点新城承包中国西部五金机电城一期工程的部分工程，2014年5月18日被告吕某某将阳台栏杆加工分包给原告和被告常某某，并签订了《阳台栏杆加工合同》。该工程因二被告既是朋友又是乡党，原告和常某某在被告吕某某处承揽工程后，常某某没有加工技术及门店的缘故，又将该工程转让给原告加工施工，原告给被告常某某在工程单价中每米支付25元，其他条款与原合同一致。合同签订后，原告依约全面履行合同义务，及时购进材料安排工程技术人员按照图纸施工加工，所有加工工程按质量加工完毕并安装到位，截止2014年12月21日经被告方验收合格，并经双方结算，被告常某某共计应付工程款658454元，已付469700元，共计拖欠工程款188754元，其中原告应缴工程款8754元，质量保证金20000元，当时应付款160000元，该欠款经原告向被告常某某索要，被告常某某已经支付30000元，后被告常某某以吕某某未向其支付为由而无法支付，被告吕某某以开发商未付拒绝支付，无奈原告诉至法院。 被告吕某某辩称：对其与常某某、马某1签订的合同认可，原告没有按照合同要求凿除座基或回填，该部分工程未做，实际工程量减少了，但工程价款没有减少。原告使用的壁管厚度不达标，合同约定税和管理费在款项中没有扣除，由常某某和马某1负担，工程未验收。 被告常某某辩称：其和马某1签订的是分工合同，包括原告凿除座基，其进行回填，一米的栏杆其从中拿25元，约定税金和原告各承担一部分，管理费由原告承担。其没有权利验收工程，签的只是米数确认单，工程质量出现问题，吕某某拒绝付款。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，当事人无争议的证据有：原、被告三方签订的阳台栏杆加工合同、工程施工现场照片、（2016）陕0423民初2490号民事判决书、（2017）陕04民终370号民事裁定书及其审理笔录、（2017）陕0423民初1103号民事裁定书、（2017）陕04民终1963号民事裁定书、中国西部五金机电城阳台栏杆做法图纸，本院对上述证据予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告提交的与常某某签订的阳台栏杆加工合同及常某某出具的工程验收结算单，被告常某某对真实性无异议，被告吕某某质证不知情，本院认为，该证据客观真实、来源合法、与本案具有关联性，本院予以采信；原告提交的项目部的通知，与本案无关联，本院不予采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2014年5月18日，甲方即被告吕某某与乙方即被告常某某、原告马某1签订了《中国西部五金机电城一期工程阳台栏杆合同协议书》。其中1条约定马某1、常某某按图纸为吕某某加工阳台栏杆；2条约定工程单价为198元每米；4条约定用料76椭圆管壁厚1.5mm，201材质，51不锈钢壁厚1.2mm，201材质，32不锈钢壁厚1.0mm，201材质，实际厚度以样品为准，以上材料由乙方提供；7条约定在7月25日前完工；8条约定验工前所有质量问题由乙方负责维修；9条约定在配合期间甲方给予乙方足够的资金支持，总资金应为工程总价的75%，余款在工程验工合格后一个月全部结清。同日，被告常某某作为甲方与原告马某1作为乙方亦签订了《中国西部五金机电城一期工程阳台栏杆合同协议书》，该合同1条约定马某1按图纸为常某某加工阳台栏杆；2条约定工程单价为173元每米；其他条款与上一合同内容一致。合同签订后马某1进行了部分栏杆加工，被告吕某某向常某某支付加工款项，常某某向马某1支付加工款项。后因中国西部五金机电城开发商要求，致原告停工。2014年12月21日，被告常某某向原告马某1出具中国西部五金机电城一期阳台护栏工程验收结算单，载明“护栏单价173元/米，共3718米，室内护栏单价120元/米，共127米，合计658454元，已结469700元。乙方认税8754元，质保金20000元，质保金押一年，余160000元。”结算后经原告催要，被告常某某向原告支付了30000元。剩余款项150000元，原告催要无果，诉至法院。 庭审中，原告马某1表示不再继续履行合同，要求按照其已经加工完成的部分进行结算。 本院认为，原告马某1及被告常某某与被告吕某某、原告马某1与被告常某某于2014年5月18日签订的两份合同，主体适格、意思表示真实、内容不违反法律规定，均为有效合同。该两份合同作为独立的合同，有相对的合同主体，原告将被告吕某某、常某某作为共同被告提起诉讼，不符合法律规定，故本院依法驳回原告对被告吕某某的诉讼请求。依法成立的合同，自合同成立时生效。订立合同的双方当事人应当按照合同约定全面履行各自的义务。原告作为承揽人完成工作，定作人应当按照约定的期限支付报酬，但被告未按约定全面履行自己的义务，其行为已构成违约，应当承担继续履行的违约责任。原告依据其与被告常某某签订的合同所约定的价款与常某某进行结算，被告常某某应当向原告支付剩余价款，故本院对原告请求确认其与常某某签订的合同为有效合同并要求被告常某某支付原告加工款150000元及利息的诉请，依法予以支持。被告常某某辩称原告加工的护栏存在质量问题，但其并未在法律规定的期限内提起反诉，本院对其该辩称不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、原告马某1与被告常某某于2014年5月18日签订的《中国西部五金机电城一期工程阳台栏杆合同协议书》为有效合同。 二、由被告常某某于本判决生效之日起十日内向原告马某1支付加工款150000元及利息（按中国人民银行同期贷款利率计算，自2015年1月22日起至款项清偿完毕之日止）。 三、驳回原告马某1的其它诉讼请求。 如被告未按本判决指定的履行期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3300元，由被告常某某承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。 审 判 长  郑 蔓 人民陪审员  王菊叶 人民陪审员  习顺利 二〇一八年六月四日 书 记 员  李 欢 法条索引： 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。 承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。