山东省乳山市人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁1083民初3464号原告：乳山市胜意金属加工厂，个体工商户，住所地乳山市城区青山路附302-5号。统一社会信用代码92371083MA3REG2H94。经营者：赵玉胜,总经理。被告：山东文丰钢铁销售有限公司，住所地山东省聊城高新技术产业开发区庐山南路5号云商大厦B栋5层504号。统一社会信用代码91371500MA3NGBF147。法定代表人：孙景全。原告乳山市胜意金属加工厂与被告山东文丰钢铁销售有限公司加工合同纠纷一案，本院于2021年8月5日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用小额诉讼程序，公开开庭进行了审理。原告乳山市胜意金属加工厂经营者赵玉胜到庭参加诉讼。被告山东文丰钢铁销售有限公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乳山市胜意金属加工厂向本院提出诉讼请求：1.要求山东文丰钢铁销售有限公司退还预付款20000元及利息（利息以20000元为基数，自2020年10月6日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.本案的诉讼费由山东文丰钢铁销售有限公司承担。事实和理由：2020年9月17日乳山市胜意金属加工厂的负责人赵玉胜与山东文丰钢铁销售有限公司签订了钢结构加工合同，由山东文丰钢铁销售有限公司为乳山市胜意金属加工厂加工钢柱、钢梁。合同约定“为锁定原材价格，合同签订后当日甲方支付20000.00元（贰万元整），作为材料预付款，做完全款发货。工期2020/9/12-2020/10/05日交付到发包方工地现场。第五条若发生纠纷双方友好协商，若协商不成依法向甲方所在地的人民法院起诉”。合同签订后原告按期支付了预付款。可被告在约定的合同期内一直不交付产品。无奈原告只好找其他人进行加工给原告造成损失。为维护原告的合法权益，现具状乳山市人民法院请求依法裁决。山东文丰钢铁销售有限公司在规定期限内未作答辩。开庭前，本院通过电子送达及语音留痕系统向山东文丰钢铁销售有限公司的股东、涉案合同的经办人孙怀蒙询问为何未到庭参加诉讼时，孙怀蒙表示忘记开庭的事情，但认可与赵玉胜之间的合同关系，并收取20000预付款的事实，但因为赵玉胜变更图纸导致合同延期，仅同意返还预付款10000元。未提交证据予以证实。经审理查明：2020年9月12日，乳山市胜意金属加工厂的经营者赵玉胜与山东文丰钢铁销售有限公司签订《钢结构加工合同》约定，发包方：赵经理（甲方）承包方：山东文丰钢铁（乙方）工程名称：威海龙峰硅胶有限公司承包方式：包工包料包含损耗承揽范围：钢柱、钢梁（自预付款到账之日起日内完成）付款方式：为锁定原材料价格，合同签定后当日甲方支付20000元（贰万元整），作材料预付款，做完全款发货。工期2020/9/12-2020/10/05日交付到发包方工地现场。甲方：赵玉胜签字捺印；乙方：山东文丰钢铁销售有限公司盖印确认，开户行：农业银行银行账号：公司会计（孙怀芝）6223796355700479817。2020年9月13日，乳山市胜意金属加工厂通过其威海市商业银行股份有限公司账户向山东文丰钢铁销售有限公司指定账户内转账预付款20000元。通过乳山市胜意金属加工厂提交的赵玉胜与孙怀蒙之间的微信聊天记录显示，2020年10月3日上午8:57赵玉胜：钢架加工好了没有；孙怀蒙：5天之内到现场；2020年10月5日晚上22:19赵玉胜：看来到现在还没加工啊这样有点不靠谱啊，不好吧；孙怀蒙：板已经下好了，拼接很快；赵玉胜：合同工期到今天的；孙怀蒙：明天给您视频哥；2020年10月11日（孙怀蒙发照片、视频给赵玉胜）赵玉胜：哪个是我的？这不是一个工厂哪个是我的？孙怀蒙：都是；赵玉胜：最晚等到明天上午10点；孙怀蒙：嗯；2020年10月12日上午10:03孙怀蒙：最多半个小时就完事了哥；赵玉胜：嗯；你的半小时挺长你是想无限期往下拖吗？孙怀蒙：马上改完；赵玉胜：跟我说实话，到底什么问题；我不能跟你无限期耗下去；孙怀蒙：就是放不出来，意思是料梁放不出来，就是这个问题；赵玉胜：斜梁你们别做了，我在现场自己加工，把其他的发给我；孙怀蒙：我这边马上做完了，我自己做的，我发给你应该百分之八十的没问题；赵玉胜：我不要80%你把料下好，我自己焊接；……2020年10月14日下午15:43赵玉胜：发个位置给我，我去看看做啥样了；2020年10月15日上午10:29赵玉胜：位置呢是不是还没找到加工厂；孙怀蒙：定着呢；赵玉胜：还没定好？说实话吧；孙怀蒙：定位哪；赵玉胜：公司名称发给我没找到加工厂就实话告诉我好不好你这算不算诈骗我没闲工夫跟我耗下去；孙怀蒙：下午给您发过去哥做我就给您说做了，没做我也会给您说哥；赵玉胜：发个位置这么难？我现在不知道你要拖到什么时候我耗不起；孙怀蒙：嗯下午我发给您哥；赵玉胜：嗯是什么意思让你到现场发个加工视频也没有；孙怀蒙：下午做了多少，或是做了或是没做，还有位置；赵玉胜：我必须要确定做了没有；孙怀蒙：嗯下午准确；赵玉胜：这样吧，你没加工算了吧，我找别家干；孙怀蒙：别呀哥款都已经交了，我在催一下；赵玉胜：我跟潍坊联系好了，我等不了；孙怀蒙：那我把款给你退回去吧！我给厂里说不做了呗哥！赵玉胜：可以；2020年10月16日上午11:36赵玉胜：什么时候退款；孙怀蒙：礼拜一哥账号；2020年11月20日孙怀蒙：商量着哪！就这两天的给结果应该没问题；2020年11月25日赵玉胜：款也不打回来了？孙怀蒙：肯定打回去啊哥，我这不是看看能不能给你多操作点；2020年11月28日赵玉胜：赶快把款打回来；孙怀蒙：礼拜二打过去申请了；……。直到乳山市胜意金属加工厂提起本案诉讼，山东文丰钢铁销售有限公司未返还预付款20000元。本院认为，赵玉胜作为个体工商户的经营者在法律允许经营的范围内与山东文丰钢铁销售有限公司签订的《钢结构加工合同》是双方当事人的真实意思表示，亦不违反法律、法规的规定，为有效合同，双方当事人均应按合同的约定履行各自的义务。根据合同法之规定，合同签订后，当事人协商一致，可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，根据2020年10月15日赵玉胜与孙怀蒙双方的微信聊天记录，可以认定双方于2020年10月15日协商一致解除合同并由山东文丰钢铁销售有限公司返还预付款，本院予以认可。合同解除后，山东文丰钢铁销售有限公司至今未返还预付款20000元。本院依法通过电子送达及语音留痕系统对孙怀蒙进行询问时，其表示同意返还预付款10000元，理由系因赵玉胜变更图纸导致工期延后未能完工，但并未向法庭提交证据予以证实其辩解理由，因此对孙怀蒙的该项辩解理由，证据不足，本院不予采纳。故乳山市胜意金属加工厂要求山东文丰钢铁销售有限公司返还预付款20000元的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。关于利息的问题。2020年10月15日，乳山市胜意金属加工厂与山东文丰钢铁销售有限公司双方合同解除后，直到乳山市胜意金属加工厂提起本案诉讼时，山东文丰钢铁销售有限公司仍未及时向乳山市胜意金属加工厂返还预付款，给乳山市胜意金属加工厂造成损失，山东文丰钢铁销售有限公司应当给付乳山市胜意金属加工厂其占用该部分资金期间的利息，故原告要求被告给付利息的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。利息应当从双方合同解除之日开始计算为宜。被告山东文丰钢铁销售有限公司经本院合法传唤，未到庭应诉，视为放弃答辩、举证和质证的权利，由此引起的法律后果由其自行承担。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第三条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告山东文丰钢铁销售有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告乳山市胜意金属加工厂预付款20000元及利息（利息以20000元为基数，自2020年10月15日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取238元，由被告山东文丰钢铁销售有限公司负担。本判决为终审判决。审判员  杨知函二〇二一年八月三十一日书记员  宫洵梓