陕西省淳化县人民法院民事判决书                      (2021)陕0430民初708号   原告：胡某，男，汉族，户籍地陕西省山阳县，现住西安市新城区，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。被告：陕西居和宁装饰工程有限公司，住所陕西省西安市，统一社会信用代码：91611104MA6TKQ1W20。法定代表人：宁某某,系该公司总经理。    被告：宁某某，男，汉族，住陕西武功县，公民身份号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，系陕西居和宁装饰工程有限公司总经理。原告胡某与被告陕西居和宁装饰工程有限公司（以下简称居和宁公司）、宁某某劳务合同纠纷一案，本院于2021年7月16日立案受理后，依法由审判员刘芳适用简易程序公开开庭进行了审理，原告胡某、被告宁某某暨被告陕西居和宁装饰工程有限公司法定代表人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告胡某向本院提出诉讼请求：1、判令二被告向原告偿还尚欠工程款9000元； 2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2021年1月，原、被告口头协商由原告承包被告已承包的位于咸阳市淳化县XX镇XX路的项目名称为陕西振铭时代科技有限公司工厂办公楼的墙面、顶面腻子工程。2021年1月26日，原、被告签订书面《劳务分包合同》，合同第一条约定项目名称为陕西振铭时代科技有限公司工厂办公楼，第二条约定建设地点为咸阳市淳化县XX镇XX路，第三条约定承包内容为室内墙面、顶面腻子工程，具体实施内容为打底、两遍腻子、打磨、喷漆，综合单价为13.5元/㎡。合同签订后同日，原告正式进驻项目工程场地进行施工。2021年3月10日，被告公司员工王某某向原告发送《淳化县振铭时代项目-腻子乳胶漆施工量明细》，确认原告施工工程量总计27825元，后原告根据被告指示，在此工程量基础上另外施工工程量1475元。2021年5月30日，原告施工完毕，向被告交付涉案工程，并按照被告要求对涉案工程进行修复，于2021年6月22日经被告验收通过。2021年6月4日，原、被告微信确认施工工程量总计29300元。自原告进驻施工场地至今，经原告催促，被告共向原告支付8笔工程款共计20300元，分别为2021年3月17日被告一公司员工向原告转账4000元；2021年3月22日被告二向原告转账5000元；2021年3月28日被告二向原告转账3000元；2021年5月28日被告二向原告转账3000元；2021年6月4日被告二向原告转账300元；2021年6月16日被告二向原告转账2000元；2021年7月8日被告二向原告转账1000元；2021年7月13日被告二向原告转账2000元。现尚欠原告工程款9000元，经原告多次催要，仍未支付。为维护原告的合法权益，故诉至贵院。两被告答辩称，原告所述工程量共计29300元及未付款9000元属实。未付剩余款项是由于原告在施工过程中未按要求进行操作，工程质量存在问题，后续产生了两次修补，第一次修补导致被告多购买了15桶乳胶漆，第二次是由于领导要来检查被告告知原告再修补一次，原告表示自己在老家让原告自行找工人，被告没有办法在当地找了两个工人干了3个工，给工人付了900元工资把腻子刮了，但时至今日后续部分工程原告仍未完全修好。现要求原告进行维修并扣除被告购买原告浪费的20余桶乳胶漆费用3100元及2个工人工资900元，由两被告共同承担所欠原告款项的责任。原、被告围绕诉讼请求向本院提交了证据，本院依法组织双方进行了证据交换及质证。对双方无异议的证据，本院予以确认，并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1、对被告提交的立邦漆及合格证照片，拟证明被告提供的乳胶漆不存在质量问题，原告质证认为被告提供立邦漆属实，但是送来的乳胶漆没有合格证，本院认为，该证据客观真实，与本案具有关联性，予以认定。2、对被告提交的其与乳胶漆销售商聊天记录，拟证明因原告导致施工中多使用了20几桶乳胶漆，原告质证表示对聊天记录真实性、证明目的不予认可，本院认为，被告提供的聊天记录与“腻子五金淳化”存在多笔交易，该证据可证明被告在该处购买产品的数量、金额，但其并未进一步举证证明被告的购买行为和原告是否浪费材料存在因果关系，故对其购买乳胶漆的事实予以认定，对证明目的，本院不予认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：2021年1月26日，原告胡某（乙方）与被告居和宁公司（甲方）签订书面《劳务分包合同》，合同约定将被告位于咸阳市淳化县XX镇XX路项目陕西振铭时代科技有限公司工厂办公楼室内墙面、顶面腻子工程分包给原告，施工内容包含：打底两遍、腻子、打磨、喷漆，单价为：13.5元/㎡,工程质量登记：合格，承包方式：乙方包工不包料，工程结算及付款方式：工程质量必须保证合格，结算时以实际面积结算，乙方责任：乙方不能保证合同规定的工程质量、工期、安全、文明施工等要求，造成的损失，罚扣款等均由乙方全部承担。情节严重的，甲方有权单方终止合同，乙方承担由此的全部损失和责任。工程保修：严格执行与甲方签订保修合同及内容。保修期一年。甲方代表人：宁某某，乙方代表人：胡某。合同签订之后，原告开始施工，2021年3月10日，被告陕西居和宁装饰工程有限公司向原告发送《淳化县振铭时代项目-腻子乳胶漆施工量明细》，确认原告施工工程量总计27825元，施工过程中双方增加施工工程量1475元，2021年6月4日双方确定工费共计29300元，施工过程中被告曾两次要求原告进行维修，2021年6月23日原告完工后离开时向原告打电话提出验收要求，被告称“没有大问题就不找原告了”。双方并未当面验收。被告居和宁公司员工王某某以个人微信转账方式于2021年3月17日向原告转账4000元，宁某某以个人微信转账方式分别于2021年3月22日被告向原告转账5000元，2021年3月28日向原告转账3000元，2021年5月28日向原告转账3000元，2021年6月4日向原告转账300元，2021年6月16日向原告转账2000元，2021年7月8日向原告转账1000元，2021年7月13日向原告转账2000元，现被告共计向原告支付20300元。本院认为，本案争议焦点为：一、被告是否应向原告支付剩余工程款；原告胡某与被告居和宁公司签订书面《劳务分包合同》，由原告承包被告位于咸阳市淳化县XX镇XX路项目陕西振铭时代科技有限公司工厂办公楼室内墙面、顶面腻子工程分包给原告，原告按约定为被告居和宁公司提供了劳务完成了相应的工作，双方均明确工费合计29300元，被告居和宁公司已分多次向原告支付20300元，现剩余9000元未付，被告居和宁公司应当按照合同约定在原告施工后向原告支付相应劳务报酬9000元。庭审中，原告要求由两被告承担共同还款责任，两被告明确表示同意，该意思表示真实，不违反法律规定，本院予以确认。对被告认为在他向他的甲方交工后向原告支付劳务报酬的意见，因被告实际上陆续在向原告支付，并且一直以资金紧张为由未付清所欠原告款项，而未表示不应向原告支付，故对被告该辩称意见本院不予采纳，两被告应向原告支付所欠劳务报酬9000元。二、被告是否应扣除相应的费用并要求原告进行维修；    被告关于原告在施工过程中存在返工导致材料浪费，要求从原告劳动报酬中扣减20余桶乳胶漆的费用3100元的辩称意见，其未提供充足证据证明该劳务共需乳胶漆数量及原告对乳胶漆有故意浪费的事实，故因证据不足，本院不予支持。对被告认为其曾找工人进行维修预期原告承担工人工资900元的辩称意见，庭审中，原告认可6月21日被告找工人维修及费用280元，本院予以认可，剩余部分被告未提供证据证明，故本院不予支持。关于被告表示工程存在质量问题要求原告维修，原告认为工程已达到交付标准拒绝维修，从被告提供证据中可以直观显示原告工程存在质量瑕疵已构成违约，原告应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。庭审中，因原告已明确拒绝进行免费维修，被告提出维修工费需1200元，原告表示认可，故原告应承担1200元后续维修费用。综上，应由被告居和宁公司、被告宁某某向原告胡某支付剩余劳务费9000元，扣除应由原告胡某向被告陕西居和宁装饰工程有限公司支付2021年6月21日维修费用280元及后期维修费用1200元后，实际上应由被告陕西居和宁装饰工程有限公司、宁某某向原告胡某支付7520元。依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百七十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、由被告陕西居和宁装饰工程有限公司、宁某某于本判决生效后十日内向原告胡某支付劳务报酬7520元；二、驳回原告胡某其余诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费25元（已减半收取），由被告陕西居和宁装饰工程有限公司、宁某某负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。  审    判    员      刘  芳 二〇二一年八月二十四日  法  官  助  理      史  湘书   记   员     薛  欢  证据目录：原告提交证据：1、劳务分包合同一份；2、施工量工程明细一份；3、王某某微信聊天记录截屏2张；4、原告与宁某某微信聊天记录截屏7张；5、微信转账记录截屏8张。 被告提交证据：1、立邦漆及合格证照片；2、施工量明细；3、照片；4、宁某某与原告聊天记录；5、宁某某与乳胶漆销售商聊天记录；             引用法条：《中华人民共和国民法典》第四百六十五条  依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力。但是法律另有规定的除外。第五百七十七条  当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条  当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。        1 / 8