安徽省全椒县人民法院民 事 判 决 书（2021）皖1124民初2179号原告：常州金木文化传媒有限公司，住所地江苏省常州市钟楼区运河路198号新博智汇谷1#109-1室。法定代表人：张丽，该公司执行董事。委托诉讼代理人：曾袆，北京市盈科（常州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：施迎秋，北京市盈科（常州）律师事务所律师。被告：全椒恒宁置业有限公司，住所地安徽省全椒县襄河镇政务中心3号楼412室。法定代表人：程鑫，该公司总经理。委托诉讼代理人：皮镕伊，该公司员工。委托诉讼代理人：胡星，该公司员工。原告常州金木文化传媒有限公司（以下简称常州金木公司）诉被告全椒恒宁置业有限公司（以下简称恒宁置业公司）承揽合同纠纷一案，本院于2021年5月17日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。诉讼中，常州金木公司申请财产保全，本院依法裁定冻结恒宁置业公司银行存款132万元，或查封、扣押、冻结其它等值财产。原告常州金木公司委托诉讼代理人曾袆、施迎秋，被告恒宁置业公司委托诉讼代理人皮镕伊、胡星到庭参加诉讼。本案现已审理终结。常州金木公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付工程款共计1269900元及利息（利息以700201元为基数自2020年9月25日起、以569699元为基数自2020年10月22日至实际履行之日止，按一年期贷款市场报价利率计算）；2、本案诉讼费用、保全费用由被告承担。事实和理由：被告作为发包方，将滁州全椒恒大文化旅游康养城项目北侧展示区精神堡垒制作及安装工程发包给原告，工程所在地位于安徽省全椒县。双方于2020年9月18日签订了《滁州全椒恒大文化旅游康养城项目北侧展示区精神堡垒制作及安装工程施工合同（包装展示）》，合同约定合同价款为1400402.04元，质保期为3个月，合同签订后5个工作日被告应支付合同价款的50%（即700201元），工程制作安装完成后支付至合同总价的80%，结算后支付至合同总价的97%，3%的质保金保修期满后10个工作日支付。2020年10月30日，双方又签订了《补充协议（一）》，约定合同工程总价调整为1251773.61元。另双方确定工程增项18126元。被告于2020年10月21日对项目验收完毕，现质保期也已期满。经原告多次催要，被告仍未履行任何付款义务，现原告诉至法院。恒宁置业公司辩称，一、原告存在未按合同和图纸施工违约行为，并且没有履行保修义务，另外应核减因清单合同工程量与图纸不符减少的人材机费用，扣除总计约317805.33元。二、工程款没有达到付款条件，原告无权要求付款。1、本案工程原告至今没有通知被告进行验收和接管，工程至今没有转移占有，并且原告未采取合理措施保护工程，未采取合理方法保护施工现场，更没有做到验收合格和办理结算。根据施工合同第六条第一款的约定，原告无权要求支付款项。2、根据施工合同第六条第二款的约定，原告未履行开票义务，被告有权拒绝付款。三、案涉工程严重违背合同约定和图纸等依据，无法实现合同目的，被告有权拒绝付款。四、应扣除17113.72元的维修费用。本院经审理认定事实如下：2020年9月18日，恒宁置业公司（发包方，甲方）与常州金木公司（承包方，乙方）签订一份《滁州全椒恒大文化旅游康养城项目北侧展示区精神堡垒制作及安装工程施工合同（包装展示）》（以下简称《施工合同》），约定：甲方将滁州全椒恒大文化旅游康养城项目北侧展示区精神堡垒制作及安装工程（包装展示）发包给乙方；承包方式为工程量清单项目综合单价包干；工程质量保修期为三个月，自工程竣工验收合格并移交甲方之日起算。施工工期为20个日历天：工厂制作完成，运至现场安装调试完毕且交付甲方使用；合同暂定总金额为1400402.04元；工程量的计算为按实际完成工程量计算。合同签订后，五个工作日内，甲方向乙方支付合同暂定总金额的50%；精神堡垒制作及安装完成后，经甲方验收合格后，支付至合同总价的80%；双方办理结算后，支付至结算总价的97%；余款3%作为质保金，待质保期满后10个工作日内扣除应由乙方承担的费用（如有）一次性无息付清；乙方在向甲方领取工程款前，乙方应向甲方出具经甲方确认的合法有效的6%增值税专用发票，如乙方未及时提交上述发票或提交的发票不符合甲方要求的，甲方有权不支付款项，且因此给甲方造成的损失全部由乙方承担。2020年9月12日，恒宁置业公司出具工程开工令，开工日期为2020年9月15日。2020年10月4日，常州金木公司申请50%工程进度款即700201元，《工程形象进度、质量验收情况表》中由恒宁置业公司工程部经理签字确认已进场并加盖有恒宁置业公司工程部业务专用章，《工程进度申请表》由恒宁置业公司项目主管领导审批同意并加盖有恒宁置业公司工程部印章。2020年10月21日，常州金木公司申请80%工程进度款即420120.61元，《工程形象进度、质量验收情况表》中由工程部经理签字确认现场精神堡垒制作安装已完成，并加盖恒宁置业公司工程部业务专用章，《工程进度申请表》由恒宁置业公司项目主管领导审批同意并加盖有恒宁置业公司印章。2020年10月30日，恒宁置业公司（发包方，甲方）与常州金木公司（承包方，乙方）签订一份《补充协议》，对《施工合同》的施工内容和合同价进行了调整，双方约定：原合同子目“玻璃钢造型”价格调整为443394.5元/项，调整后的合同暂定总价为1251773.61元。2020年11月13日，恒宁置业公司与常州金木公司进行结算，双方在《工程预算书》、《编制说明》等材料上签字确认滁州全椒恒大文化旅游康养城项目北侧展示区精神堡垒制作及安装工程的总价款为995812.23元。另查明：恒宁置业公司在庭审中认可案涉工程已于2020年10月21日完工，并交付使用。2020年11月17日，恒宁置业公司管理人员郭子龙在《工程签证单》（GC-11）上签署“情况属实，原点位有塌方危险，重新调整至南边点位”，并在增加费用统计表上对增项费用18126元予以签字确认。恒宁置业公司至今未支付常州金木公司涉案工程的工程款。本院认为，常州金木公司与恒宁置业公司签订的《施工合同》、《补充协议》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照约定履行义务。《工程进度款申请表》（2020年10月21日）、《工程形象进度、质量验收情况表》均载明涉案工程已于2020年10月21日完工，且恒宁置业公司庭审中认可完工后交付使用，应视为涉案工程已验收合格，竣工日期为2020年10月21日，故恒宁置业公司应按约支付工程款。2020年11月13日，恒宁置业公司与常州金木公司在《工程预算书》、《编制说明》等材料上签字确认工程总价款为995812.23元。另外，2020年11月17日，恒宁置业公司管理人员郭子龙在增加费用统计表上对工程增项费用18126元予以签字确认，故恒宁置业公司与常州金木公司工程结算总价款应为1013938.23元（995812.23元＋18126元）。恒宁置业公司辩称应扣除17113.72元的维修费用，但未提起反诉，不能直接减轻支付工程款的义务，本院对此节抗辩理由不予采纳。恒宁置业公司未及时支付常州金木公司工程款，给常州金木公司造成了一定的资金占用损失，对常州金木公司的利息诉请合理合法部分本院予以支持。《施工合同》约定合同签订后五个工作日内，恒宁置业公司向常州金木公司支付合同暂定总金额的50%（即700201元），恒宁置业公司逾期未支付，常州金木公司主张自2020年9月25日起按一年期贷款市场报价利率计算利息，并无不当，本院予以支持。工程施工过程中，施工内容有调整，且存在增项，对下剩的工程款313737.23元(1013938.23元-700201元)不宜再按《施工合同》约定的付款期限进行支付，但最迟不应超过《施工合同》约定的最后付款期限，即工程竣工后保修期三个月期满后10个工作日（2021年2月4日），故下剩的313737.23元欠款利息可自2021年2月5日起按一年期贷款市场报价利率计算。开具发票是常州金木公司的法定义务，虽然双方对开具发票后支付工程款有约定，但未开具发票不能阻却恒宁置业公司向常州金木公司支付工程款的义务，故恒宁置业公司辩称常州金木公司未履行开票义务其公司有权拒绝付款，于法无据，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下：一、被告全椒恒宁置业有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告常州金木文化传媒有限公司工程款1013938.23元及利息（其中700201元自2020年9月25日起、313737.23元自2021年2月5日起，按起诉时一年期贷款市场报价利率计算利息至款项实际清偿之日止）；二、驳回原告常州金木文化传媒有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费适用简易程序审理减半收取计8234.5元，由原告常州金木文化传媒有限公司负担1134.5元，被告全椒恒宁置业有限公司负担7100元；保全费5000元，由被告全椒恒宁置业有限公司负担。如不服本判决，可在接到本判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省滁州市中级人民法院。审判员  朱明星二〇二一年八月二十七日书记员  沈红玲附本案适用的法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后,该法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。