安徽省合肥市包河区人民法院民 事 判 决 书（2021）皖0111民初3383号原告：陈振宇，男，1983年9月2日出生，汉族，住安徽省合肥市包河区。委托诉讼代理人：许鹤晨，安徽大湖律师事务所律师。委托诉讼代理人：祖超，安徽大湖律师事务所实习律师。被告：合肥华迪装饰工程有限公司，住所地安徽省合肥市包河区徽州大道984号，统一社会信用代码9134010057852429XX。法定代表人：汪金苗。原告陈振宇诉被告合肥华迪装饰工程有限公司（以下简称华迪公司）装饰装修合同纠纷一案。本院于2021年2月1日立案受理后，由审判员刘元适用普通程序公开开庭独任进行了审理。原告陈振宇及其的委托诉讼代理人许鹤晨、祖超到庭参加诉讼，被告华迪公司经本院公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼，依法缺席审理。本案现已审理终结。原告陈振宇向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令解除原、被告签订的《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》；2、请求依法判令被告返还原告合同款项129635.37元，并支付违约金84052.9元（违约金为以总工程款218888元为基数按日千分之二计算，自2020年7月31日起，暂计算至2021年2月1日，后计算至实际解除合同之日）；3、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由：2020年1月10日，原告与合肥华迪装饰工程有限公司签订《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》。双方约定由被告承揽原告的住宅室内装饰装修工程，并代为购买装修过程中所需的基础施工材料及主材，工程总价款共218888元，约定竣工日期为2020年7月31日。被告2020年7月31日并未完成约定的装修工程，被告公司工作群的聊天记录中明确表示公司无法经营，包括原告在内的几十家业主的装饰工程原代无法继续履行。被告的行为构成根本违约，符合法定解除条件。双方签订的《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》第十四条违约责任条款约定被告每延误一天向甲方支付工程造价的2%违约金。原告已支付合同款项207878.6元，但被告仅完成部分施工，尚未施工的工程量为140644.77元，扣除原告尚未支付的款项11009.4元，被告应当返还原告129635.37元。为维护原告的合法权益，特诉至法院，请判如所请。被告华迪公司未作答辩。经审理查明：2020年1月10日，甲方陈振宇与乙方华迪公司签订《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定：甲方将信达公园里31#2501室房屋装修施工发包给华迪公司施工；承包方式为乙方包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材（以甲方委托乙方代购主材清单为准）；工程造价为65278元、主材173589元；工程期限150日。合同还约定了工程验收与结算、保修和违约责任等其他内容。同日，双方签订《补充协议》一份，协议载明工程由项目经理黄福喜负责施工，确认按现半包与主材报价优惠后合同价为218888元。合同签订后，原告陈振宇于2019年12月26日支付6000元，2020年1月10日支付59666.4元，2020年4月17日支付65666.4元，2020年6月7日支付76610.8元，共计207943.6元。华迪公司出具了相应的收据。原告陈振宇认可尚有质保金11009.4元未付。自2020年8月21日，案涉装修工程停工，由项目经理黄福喜确认以下主材未安装：1、定制橱柜（金额20142.02元）；2、木门（金额10531.3元）已送货未安装；3、定制衣柜（金额77134.45元）；4、实木多层地板（金额14160元）；5、卫浴（金额16597元）仅安装墙排马桶的水箱；6、石材－主卧飘窗石（金额280元）；7、沙发木栅格（金额1800元）。以上共计140644.77元。上述事实，有原告提供的身份证、营业执照、《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》、收据、转账凭证、《违约明细单》、微信聊天截图等证据在卷佐证，足以认定。本院认为：原告陈振宇与被告华迪公司签订的《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，双方应依约履行。原告陈振宇依约支付了装修款，华迪公司理应依约履行装修义务。现华迪公司因自身原因未完成装修即停止施工，构成违约，导致原告委托华迪公司装修房屋的合同目的不能实现，故原告有权依法行使合同解除权。本院于2021年4月14日向华迪公司公告送达了起诉状副本等诉讼材料，2021年6月13日公告期满后视为送达，故确认案涉合同于2021年6月13日解除。华迪公司仅进行部分装修后停止施工，对未完工部分装修款应予退回。经案涉装修工程项目经理黄福喜确认，未完成的部分共计为140644.77元。原告陈振宇认可尚有质保金11009.4元未付，同意在计算华迪公司应返还的装修款时抵扣。另外，原告陈振宇认可木门（金额10531.3元）已送至施工现场，后期另行找人安装支付安装费400元，原告认可已安装马桶水箱价格为260元。以上费用相互抵扣，华迪公司应退还款项为119244.07元（140644.77元－10531.3元+400元－260元－11009.4元）。华迪公司未按约施工，依法应当承担支付违约金等违约责任。案涉工程于2020年8月21日停工，违约金应自停工之日起计算。原告主张的按日千分之二计算的违约金计算标准过高，本院调整为以应退款项为基数，按同期全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下：一、确认原告陈振宇与被告合肥华迪装饰工程有限公司签订的《合肥市住宅室内装饰装修工程施工合同》于2021年6月13日解除；二、被告合肥华迪装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告陈振宇装修款119244.07元，并支付违约金（违约金计算方式：以119244.07元为基数，自2020年8月21日起按同期全国银行间同业折借中心发布的贷款市场报价利率计算至2021年6月13日）；三、驳回原告陈振宇的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4452元，由原告陈振宇负担1567元，被告合肥华迪装饰工程有限公司负担2885元；公告费800元，由被告合肥华迪装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。审判员 刘 元二〇二一年八月九日书记员 莫警花附：本案适用法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。