贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2021）黔26民终2049号上诉人（一审原告）：袁星，女，1992年12月8日出生，革家人，现住址：广东省广州市天河区。被上诉人（一审被告）：黔东南州百盛装饰工程有限责任公司，住所地：贵州省凯里市风情大道5号嘉瑞禾酒店B栋2楼2-5号，统一社会信用代码：91522600697545317Y。法定代表人：彭敏燕，职务：经理。上诉人袁星因与被上诉人黔东南州百盛装饰工程有限责任公司（以下简称“百盛公司”）装修装饰合同纠纷一案，不服贵州省凯里市人民法院（2021）黔2601民初2660号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年7月5日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。上诉人袁星上诉请求：1、撤销一审判决中第二、第三项判决。2、请求改判被上诉人退还上诉人已支付被告的71871元（包含未施工部分工程的工程款69785.00元、开关面板购买费用198元及家具套餐费用1888元）。3、请求改判被上诉人赔付违约金22887.00元（工程预算价的20%）。4、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：1、一审判决中应退回款项数额认定错误。在一审中，上诉人已提供了签订合同后所有款项的付款凭证以及被上诉人签章的收据，可证明被上诉人已收款共计116524.00元，上诉人与被上诉人签订的合同金额为114438.00元（工程预算114437.77元四舍五入），被上诉人已收到的款项为116524.00元，按被上诉人核算并提供的结算书的结论，已完成的工程量总价为44653.10元，截止起诉前，上诉人并未获得被上诉人提供的开关以及家具〔2020年11月16日收款6524.00元，该收据明确标明了收款明细：工程尾款（含198开关1折+1888家具1折款）〕，该部分费用理应退还给上诉人。2、一审判决认定，上诉人要求被上诉人赔偿违约金的要求不符合约定，未予以支持，这不合理，更不合法。首先，被上诉人违约，应承担违约责任。其次，被上诉人应按照合同中的违约条款，承担违约责任。合同中的违约条款为“甲、乙双方无正当理由不得擅自解除合同，否则违约方将承担因此造成的一切损失，并赔付对方工程预算价的20%的违约金”。上诉人作为甲方，在乙方明确表明不继续履行合同后，只能通过解除合同的方式，减少损失，本质上，该合同的解除是被上诉人违约、无正当理由擅自不继续履行合同、意图解除合同造成的。在这种情况下，被上诉人作为违约方，应当按照该条约定承担违约责任、赔付违约金。本案中，上诉人工作地及住所地均不在凯里，因被上诉人的违约行为，给上诉人造成了装修工程工期延误、工程材料耗损、装修成本增加、住房成本增加、交通成本、误工等各种损失，因确定数额繁琐困难，故放弃赔偿损失的权利，仅要求违约方赔偿违约金，以部分弥补因被上诉人违约导致合同解除而造成的一系列损失，上诉人的违约金要求合理合法，理应得到支持。被上诉人百盛公司未作二审答辩。袁星向一审法院起诉请求：1、解除原告与黔东南州百盛装饰工程有限责任公司的装饰施工合同（合同标的所涉工程总价114438.00元）；2、退还原告已支付被告的71871元（包含未施工部分工程的工程款69785元、开关面板购买费用198元及家具套餐费用1888元）；3、请求判决被告赔付违约金22887元（工程预算价的20%）；4、本案诉讼费由被告承担。一审法院认定事实：2020年8月23日原告（甲方）与被告（乙方）经过协商共同签订了《装饰施工合同书》，双方约定：第一条工程概况：1、甲方就其位于弗兰明戈2栋1单元801地点的装修工程委托乙方装饰施工。2、工程内容：按双方签字认可的预算表中所列项目对照相应的施工图纸进行施工。3、本工程预算价为人民币114438.00元，大写拾壹万肆仟肆佰叁拾捌元整。4、工程期限为100天，因施工项目变更、甲方原因或不可抗力造成工程延误，竣工日期顺延。遇节假日特殊情况，如高考物业周末不允许施工不计入工期内。第二条双方权利和义务：1、本合同签订后，甲、乙双方无正当理由不得擅自解除合同，否则违约方将承担因此造成的一切损失，并赔付对方工程预算价的20%的违约金。2、双方必须对本装饰工程的设计图、预算表签字认可，并各执一份；签订合同后，未经同意任何一方不得修改。如某一方要求变更施工内容，必须双方协商一致，相应修改预算和工期，形成书面材料双方签定认可。若其中乙方不签字认可，则按原合同施工。第二项甲方义务：1、甲方应为乙方创造以不影响施工为原则的条件。其中包括：乙方进场前和施工过程中，与物业管理部门的协调工作及办理乙方工人出入证；负责物业管理部门收取的装修押金及管理费用（如乙方违反或损害甲方所在物业的规章制度及公共财产，由乙方负责）；提供施工期间现场水电并保持正常；协调邻里关系。2、由甲方负责采购的材料，应根据乙方提出的规格、数量、时间等要求进行采购并送达施工现场，交乙方验收并在采购单据上签字。因甲方所采购的材料质量发生问题或未要求乙方验收签字而造成的损失由甲方负责。3、不得拆动室内承重结构。如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应手续，并将手续的书面材料复印件交乙方，否则乙方恕不施工。自行或另外请他人进行改动乙方将不负任何责任。如需改动煤气和冷暖气管道，请甲方聘请其专业公司，乙方不负责此项工程。4、参与工程质量和进度的监督，负责超出小区范围的装饰垃圾运送。如仍需使用施工现场居住的，负责做好施工现场的保卫与消防等工作。5、甲方业主若为多人，乙方只认可甲方全权代表的意见，如有变动需有甲方全权代表签字的全权委托书。第三项乙方义务：1、协助甲方办理有关本工程的相关手续，提供相关书面材料。2、负责验收甲方所购材料，在采购单上签字认可并妥善保管。如乙方代购预算书指定材料，必须交甲方验收并在材料验收单上签字，如甲方接到乙方通知后2天内未在材料验收单上签字视同验收。3、施工中严格执行安全施工操作规范及防火规定，施工过程中出现的安全事故乙方自行负责，保证治安，不发生影响邻里关系的行为。4、保持施工现场相对整洁：保证居室内上、下水管道畅通；负责将施工垃圾运送至施工小区指定范围内：竣工后打扫施工现场，请甲方在客户满意评价表上评价。第四条工程款支付方式：1、合同签订后，甲方需向乙方支付工程预算总造价的60%，即人民币68660.00元，款到账后乙方将在二日内进场施工，在完成水电、吊顶造型、及所有木工工程结束油漆进场之前，甲方验收合格后，支付工程进度款即工程预算总价的38%，即人民币43480.00元；如甲方不能如期按合同支付工程二期款，乙方有权将工程停工，造成工期延误由甲方负全责，工程完工后，双方验收合格，甲方在3日内支付工程结算总价剩余2%即人民币2298.00元工程结算，如果甲方在规定期限内无故拖延结算时间，乙方可要求甲支付尾款滞纳金，同时乙方有权拒绝交房及保留采取进一步措施的权利。2、变更金额：变更增加部分需在交纳二期款时同时交纳；二期款后变更增加需及时交纳此费用后再施工该变更部分，否则恕不施工。变更减少部分在双方结算时扣除。3、工程结算由乙方根据该工程实际情况做出《工程结算单》，经甲方核实后结账。4、甲方支付乙方的款项。只能交付给乙方财务，如甲方将资金交付其他人而造成损失，由甲方自行承担。5、此合同价不含任何税金。因甲方需贷款装修，预先支付3万元（已于2020年7月预付1万元，并在合同签订之日起2日内支付2万元），待贷款完成后支付剩余首付款，乙方应在收到甲方支付的3万元款项后，在2020年10月1日前完成甲方房屋的水电施工工作，并保证工程质量。双方权利义务约定后，由原被告签名盖印认可生效。原告在2020年7月26日至2020年11月18日止分别四次通过银行、支付宝方式向被告支付了工程款116524.00元，2020年8月23日被告制作了装修预算书，工程造价为114437.77元，原告依约交纳了工程款，被告依约完成了部分装修工程，余下部分工程未进行施工，被告已完成的工程量总价为44653.10元，2020年12月20日制作了结算书，并由被告员工殷因春审核签名认可，因被告未能按合同约定进行施工，原告诉至该院。一审法院认为，合法的民事权益受法律保护。原被告经过协商一致共同签订的《装饰施工合同书》，系双方真实意思表示，不违反法律规定，应合法有效。原告依约交纳了全部工程款，被告只完成了部分的工程量，视为违约，应承担违约责任，虽然双方对工期约定100天，没有约定起算时间，应认定合同签订次日为施工时间较为公平，被告逾期后不能按时对全部施工完毕，合同不能按期履行，已构成违约，原告主张，部分理由正当，部分予以支持，即扣除已实际完成工程量造价44653.10元，应退还原告尚未完工的工程款69784.67元，原告主张退还开关面板费用198.00元及家具套餐费用1888.00元，未提供证据证实，不予认可。对于主张的违约金22887.00元，因合同约定，甲乙双方无正当理由不得擅自解除合同，否则违约方将承担因此造成的一切损失，并赔偿对方工程预算价的20%的违约金，因此，该主张不符约定，不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零二条、第五百零九条、第五百六十三条、第五百七十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告袁星与被告黔东南州百盛装饰工程有限责任公司2020年8月23日签订的《装饰施工合同书》。二、由被告黔东南州百盛装饰工程有限责任公司在本判决生效之日起十日内退还袁星工程款69784.67元。三、驳回原告袁星其余诉讼请求。如果未按照本判决确定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费已减半收取为1523.00元，由原告袁星负担223.00元，被告黔东南州百盛装饰工程有限责任公司负担1300.00元。二审期间各方均未提交新证据。上诉人袁星自述目前在广州居住，基于疫情防控原因及下月临产无法前来开庭，在本院通过电话核实其相关案件事实后，以微信方式提交其与被上诉人百盛公司相关工作人员微信聊天记录供本院参考，反映系百盛公司资金链断裂导致案涉装饰装修工程停工，继而引发本案纠纷的事实。二审审理查明的事实与一审一致。本院认为，上诉人袁星与被上诉人百盛公司签订的装饰装修合同系双方的真实意思表示，且内容未违反法律、法规的禁止性规定，应对双方具有法律拘束力。关于争议焦点一，百盛公司应予退还袁星装饰装修款的数额认定问题。本院认为，因袁星实际已付百盛公司装饰装修工程款为116524元，而结算书确认的百盛公司已完成的工程量造价为44653.1元，故百盛公司应予退还袁星超付的装饰装修工程款为71870.9元（116524元-44653.1元）。一审法院以装修预算书中载明的工程预算造价114437.77元作为扣减袁星超付工程款的计算基数有误，本院二审予以纠正。关于争议焦点二，袁星上诉主张的百盛公司承担工程预算价20%的违约金应否支持的问题。本院认为，在案涉装饰装修合同履行过程中，袁星已实际支付工程款116524元，履行了合同义务，现百盛公司未按合同约定履行，实际完成的装饰装修工程量经2020年12月20日结算书确认所值总造价仅为44653.1元，显属构成根本违约，导致袁星的装饰装修合同目的无法实现。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第十一条：“民法典施行前成立的合同，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定，对方可以请求履行，但是有民法典第五百八十条第一款第一项、第二项、第三项除外情形之一，致使不能实现合同目的，当事人请求终止合同权利义务关系的，适用民法典第五百八十条第二款的规定。”和《中华人民共和国民法典》第五百八十条第二款：“有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。”及第五百六十三条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；”的规定，本案中，鉴于百盛公司的违约情况，袁星有权依照装饰装修合同约定行使合同法定解除权。案涉《装饰施工合同书》第二条第一项第1点约定了违约金的计算标准，故本院予以支持袁星诉请的由百盛公司承担工程预算价20%的违约金，为22887元（工程预算价114437.77元×20%）。综上所述，上诉人袁星的上诉请求成立，本院予以支持。一审法院在金额计算及法律适用上确有不当，导致裁判有误，本院予以纠正。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条、第十一条、《中华人民共和国民法典》第五百零二条、第五百零九条、第五百六十三条、第五百八十条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持凯里市人民法院（2021）黔2601民初2660号民事判决第一项，即“解除袁星与黔东南州百盛装饰工程有限责任公司2020年8月23日签订的《装饰施工合同书》”；二、撤销凯里市人民法院（2021）黔2601民初2660号民事判决的第二、三项；三、由黔东南州百盛装饰工程有限责任公司在本判决生效之日起十日内退还袁星工程款71870.9元；四、由黔东南州百盛装饰工程有限责任公司在本判决生效之日起十日内赔付袁星违约金22887元。本判决发生法律效力后，若义务人在判决书确定的履行期限内不履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，向权利人加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费（已减半收取）1523元，由被上诉人黔东南州百盛装饰工程有限责任公司负担。二审案件受理费372.18元，由被上诉人黔东南州百盛装饰工程有限责任公司负担。本判决为终审判决。审判长 罗 维审判员 陆小平审判员 欧阳樟二〇二一年八月十二日书记员 吴光耀