重庆市渝北区人民法院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   重庆市渝北区人民法院民事判决书                     （2021）渝0112民初965号 原告:重庆同立天得展示设计制作有限公司，住所地重庆市南岸区南坪街道南坪北路8号13-6号，统一社会信用代码91500108784248636C。    法定代表人：吴宇宏，总经理。委托诉讼代理人：赵瑜洁，重庆瀚沣律师事务所律师。委托诉讼代理人：王晓云，男，该公司员工。被告:圣名环球城旅游开发股份有限公司，住所地重庆市渝北区两港大道236号，统一社会信用代码91500112MA5U47U64U。    法定代表人：夏飞，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：王万强，北京大成（重庆）律师事务所律师。原告重庆同立天得展示设计制作有限公司（以下简称同立天得公司）与被告圣名环球城旅游开发股份有限公司（以下简称圣名公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月6日立案后依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告同立天得公司委托诉讼诉讼代理人赵瑜洁、王晓云，被告圣名公司委托诉讼代理人王万强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告同立天得公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付合同款406 000元；2.判令被告支付违约金134 295元；3.本案诉讼费由被告承担。诉讼中，原告自愿撤回第2项即要求被告支付违约金134 295元的诉讼请求。事实和理由：原、被告双方于2016年12月27日签订《圣名环球城主体美陈装饰制作安装合同》，约定由原告为被告在其经营的圣名世贸环球城游乐场内指定位置制作、安装美陈装饰。要求在2017年1月20日完成定作物的制作和安装，质保期为两年。合同总价款为58万元。被告分四次支付：合同签订后7个工作日内支付174 000元；本项目进场安装完成后7个工作日支付232 000元；甲方验收完成后7个工作日内支付116 000元；产品质保期二年后10个工作日内支付58 000元。合同签订后，原告按合同约定于2017年1月20日为被告定制并安装了美陈装饰，按时保质完成了合同内容。被告经营的圣名世贸环球城在2017年1月24日试营业，在2017年9月27日正式营业。在两年质保期内，在被告未支付前期款项的情况下原告仍然对于被告提出的维护、整改要求全部按要求完成。截止起诉之日，被告仅在2015年12月29日支付了第一次合同价款174 000元，剩余合同款406 000元至今未付。原告为维护自身合法权益，特提起诉讼，望判如所请。被告圣名公司辩称，1.原告提供的定作物尺寸与合同约定不符，根据合同法第二百六十二条规定，原告应承担重做或减少价款的责任。现原告未重做，双方亦未就减少价款达成一致意见，被告应付合同价款无法确定；2.原告未开具与支付金额一致的发票，付款条件尚未成就。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对双方无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对双方有异议的证据和事实，本院将在本判决“本院认为”部分结合案件其他证据和事实予以认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定如下案件事实：2016年12月27日，圣名公司（甲方）、同立天得公司（乙方）签订《圣名环球城主体美陈装饰制作安装合同》，约定由乙方为甲方经营的圣名世贸环球城游乐场提供美陈装饰制作安装（以下称“定作物”），合同金额580 000元，定作物数量、报酬见附件。制作样稿由甲方提供，乙方按甲方提供并签字确认的样稿进行制作。乙方于2017年1月20日完成定作物的制作和安装。结算支付方式：1.合同签订后，甲方在7个工作日内支付乙方本项目合同价款总额的30%即人民币174 000元；2.本项目进场安装完成后7个工作日内，甲方支付乙方本项目合同价款总额的40%即人民币232 000元；3.甲方验收完成后7个工作日内，甲方支付乙方本项目合同价款总额的20%即人民币116 000元；4.合同以外增加制作数量以合同单价为准，以实际制作数量（或尺寸）结算；5.本合同价款总额的10%即58 000元留作产品质保金，产品质保期满二年后产品无质量问题，甲方于10个工作日内无息向乙方支付；6.乙方应在甲方付款前，向甲方提供符合税务管理部门要求的增值税专用发票。若因乙方未提供发票或提供发票与支付金额不符，甲方有权暂停付款，直至乙方提供的票款相符为止。本项目质保期为两年，自竣工验收合格并交付甲方使用之日起计算。若乙方未按合同约定时间按时按质向甲方交付产品的，则从逾期之日起，甲方有权以本合同约定总额的3%每天计取违约金。逾期超过5日的，甲方可以解除合同，若给甲方造成其他损失，甲方保留追索权。合同附件一《项目报价单》中“狮子门头造型”部分载明：狮子主体结构为10米×7.5米。合同附件二《定作物效果图》“狮子门头造型”显示所定做的狮子形状为长方形，狮子长度远大于其高度。除本案所涉三个定作物外，圣名公司还与同立天得公司于2017年1月6日就圣名环球城美陈装饰制作安装项目签定订了《圣名环球城主体美陈装饰制作安装合同》，该份合同约定由同立天得公司为圣名环球城提供10个美陈装饰点位的制作和安装，合同金额480 000元。     2017年11月10日，圣名公司向其集团公司验收委员会提出书面验收申请，其中载明：根据《圣名环球城美陈装饰制作安装合同》《圣名环球城主体美陈装饰制作安装合同》，由同立天得公司为我司制作安装北一期建筑装饰共13个。 同立天得公司于2017年年初安装完成11个，剩余C1（可乐杯）、A14（塔楼指示牌）因多方面原因，于2017年10月完成全部安装。关于狮子造型问题，前期公司领导对其尺寸提出整改建议，但在多次联系设计公司并由设计公司提出整改建议，但在多次联系设计公司并由设计公司提出整改方案商讨后，考虑到承重及安全问题，狮子暂时未作整改。经过前期和2017年11月对同立天得公司制作安装的13个建筑装饰物符合设计安装要求，安装并整改完成。涉及费用具体问题，在验收后办理结算时，由双方公司协商达成一致再付款。该验收申请书中签署有“除狮子之外的造型请组织验收，关于狮子造型的问题还需审计与该公司协商解决。”申请书中未加盖有圣名公司印章，圣名公司环球城运营部门杨小玲在申请书中签名。圣名公司审计监察部根据杨小玲于2019年4月19日提交的环球城（同立天得）美陈装饰制作安装合同验收资料，于2019年5月9日到案涉现场进行了核实提出了大鲨鱼处防腐木开裂，并有开始生菌现象、扑克阵列造型支架未采用40、50角钢，其中一装饰品缺少背板、部分装饰品及支架出现锈蚀、电源布线凌乱等7项问题。此后，同立天得公司对圣名公司提出的前述问题进行了整改，并通过微信将整改情况发送给了杨小玲。庭审中，圣名公司举示了《工程类验收记录表》一份，其中“基本情况”一栏中载明“环球城运营部于2019年4月19日对圣名环球城主体美陈装饰制作安装提交验收申请，合同暂定总价为580 000元。经资料审核后，验收委员会组织各小组成员，本着各尽其责的工作原则，于2019年10月16日进行验收，验收过程中发现大鲨鱼处防腐木修补过后仍有开裂和生菌现象，影响美观，在结算中扣除防腐木10%工程款作为此部分扣款。验收结论为通过验收。工程量以实际收方为准。“整改内容”一栏载明“无”。同立天得公司在“施工单位意见”一栏加盖了公章。2019年12月3日，同立天得公司将其施工完毕的扑克阵列造型及鲨鱼造型移交给了圣名公司。同立天得公司陈述，因圣名公司认为狮子造型尺寸与约定不符，故未能移交成功。关于“狮子门头造型”的尺寸双方争议较大。圣名公司认为上述狮子造型尺寸应为合同约定的10米×7.5米。同立天得公司则认为，合同中关于狮子造型尺寸的约定为笔误，同立天得公司严格按设计公司要求进行施工。2021年4月13日，案涉定作物设计单位重庆向上品牌形象整合设计有限公司出具《情况说明》，其中载明：对于“狮子门头造型”这一主体美陈的设计图纸，经过与圣名公司反复沟通、修正，最终经圣名公司确认定稿后，我公司于2016年12月7日通过邮件形式将“圣名模型工艺尺寸效果图.zip”发送同立天得公司工作人员唐伟的QQ邮箱内。该邮件包括狮子门头的效果图和尺寸图纸。同立天得公司按照该图纸进行制作、安装。重庆向上品牌形象整合设计有限公司提供的通过QQ邮箱发送的设计图显示“狮子门头造型”尺寸为10米×2.5米。庭审中，圣名公司陈述案涉定作物尺寸符合合同约定，圣名公司应按进度支付给同立天得公司的款项共计为58万元。同立天得公司和圣名公司一致确认，圣名公司仅向同立天得公司支付了第一期合同款174 000元。双方因履行2017年1月6日签订的《圣名环球城主体美陈装饰制作安装合同》发生纠纷，同立天得公司于2021年1月7日向本院提起诉讼，要求圣名公司向其支付该份合同项下的合同价款336 000元、合同外增加项目款28 996元及逾期付款的违约金95 445元。圣名公司在该案中提起反诉，要求圣名公司支付延期交付的违约金149 760元。圣名公司在该案审理过程中陈述：同立天得公司在2017年1月20日就安装完毕了，但尺寸等不符合合同约定。环球城开业时间为2017年。我方让同立天得公司拆走，但同立天得公司一直未拆。后来我方被迫按照现场进行验收，没有再提尺寸的问题。本院对该案审理后认为，2017年圣名公司开业后已经在使用案涉装饰物视为验收合格。至今质保期也到期，圣名公司根据合同约定应支付所欠款项。现同立天得公司明确表示不同意开具剩余发票，剩余款项的支付条件尚未成就。对于同立天得公司请求判令圣名公司支付剩余价款的诉讼请求，不予支持。关于圣名公司的反诉请求，环球城在2017年1月24日就试营业，美陈装饰一直存在于圣名公司环球城，本院依法认定在圣名公司开业后已经在使用案涉装饰物，视为验收合格 。对于圣名公司主张定作物不符合合同约定的尺寸问题，圣名公司在验收表上并未提出尺寸问题，也没有证据证明通知同立天得公司重新制作。同立天得公司不存在逾期交付的违约行为。基于上述理由，本院于2021年4月1日作出（2021）渝0112民初1339号民事判决书，驳回同立天得公司的诉讼请求及圣名公司的反诉请求。该判决作出后，同立天得公司及圣名公司均未上述，判决现已发生法律效力。 本院认为，圣名公司与同立天得公司签订的《圣名环球城主体美陈装饰制作安装合同》是双方当事人真实意思表示，不违反法律、法规规定，合法、有效，原、被告均应严格履行。根据圣名公司陈述，若本案所涉三个定制物尺寸符合合同约定，圣名公司应支付给同立天得公司的款项共计为58万元。故本案关键在于案涉定制物尺寸是否符合合同约定。对此，本院认为：1.关于大鲨鱼及扑克阵列造型尺寸，圣名公司在验收过程中从未提出过异议，且在同立天得公司按其要求进行整改后，圣名公司接受了同立天得公司移交的前述定作物，表明圣名公司对大鲨鱼及扑克阵列造型尺寸符合合同约定表示认可；2.关于双方争议较大的“狮子门头造型”的尺寸问题。虽然合同约定的尺寸为10米×7.5米，若按该尺寸制作，侧面则近似正方形结构，但从作为合同附件的效果图看，该“狮子门头造型”明显为一长方体，长、高比例相差明显。此外，设计单位重庆向上品牌形象整合设计有限公司出具《情况说明》表明对于“狮子门头造型”这一主体美陈的设计图纸，经过与圣名公司反复沟通、修正，最终经圣名公司确认定稿，同立天得公司按照该图纸进行制作、安装。设计图显示“狮子门头造型”尺寸为10米×2.5米。结合效果图及设计单位的情况说明，合同载明的该定作物尺寸为10米×7.5米系笔误可能性较大。即使该尺寸的约定非笔误，根据设计单位的情况说明，亦是在施工过程中，经圣名公司同意后，对相关定作物的尺寸进行了变更。故“狮子门头造型”的尺寸符合合同约定。在本案所涉三个定制物尺寸均符合合同约定的情况下，根据圣名公司当庭陈述，圣名公司应按合同约定的进度付款。根据合同约定，圣名公司应在定作物安装完成后7个工作日内支付第二笔款项232 000元，在定作物验收完成后7个工作日内支付第三笔款项116 000元。现案涉定作物安装及验收完成均已超过7个工作日，上述两笔款项的付款期限已经届满。此外，《圣名环球城主体美陈装饰制作安装合同》约定，本合同价款总额的10%即58 000元留作产品质保金，产品质保期满二年后产品无质量问题，圣名公司于10个工作日内无息向给同立天得公司。本项目质保期为两年，自竣工验收合格并交付使用之日计算。虽然圣名公司举示的验收表载明的验收时间为2019年10月16日，工程移交表载明的扑克阵列造型及鲨鱼造型移交时间为2019年12月3日。但根据同立天得公司提交的验收申请及圣名公司在另案中的相关陈述，案涉定作物已于2017年全部安装完毕，圣名世贸环球城游乐场在2017年正式开业。本院据此认定在2017年圣名世贸环球城游乐场开业后在已经在使用案涉定作物，故案涉定作物自即日起应视为验收合格并已交付使用。合同约定的两年质量缺陷责任期现已届满，作为质保金预留的合同款58 000元，圣名公司亦应予以支付。关于圣名公司提出的同立天得公司未开具与支付金额一致的发票，付款条件尚未成就的抗辩意见，本院认为，虽然合同约定同立天得公司应在圣名公司付款前向圣名公司提供符合税务管理部门要求的增值税专用发票，但同立天得公司明确表示在圣名公司付款前愿意提供相应金额的增值税专用发票，且开具发票与支付合同价款是两种不同性质的义务，前者是同立天得公司的从合同义务，后者是圣名公司负担主合同义务，二者不具有对等给付关系。在圣名公司未明确通知拟付同立天得公司款项甚至以各种理由拒绝向同立天得公司付款的情况下，同立天得公司为避免垫付税款造成的损失，未开具相应金额的发票，是合理行使抗辩权。圣名公司该项抗辩意见不能成立，本院不予采纳。现同立天得公司要求圣名支付剩余合同价款406 000元，本院予以支持。同立天得公司自愿撤回要求圣名公司支付违约金134 295元的诉讼请求，系对自身权益的处分，本院予以支持。综上，同立天得公司诉讼请求成立。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：被告圣名环球城旅游开发股份有限公司于本判决生效后三日内支付原告重庆同立天得展示设计制作有限公司合同款    406 000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9202.95元，由被告圣名环球城旅游开发股份有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       审  判  长   雷春岚人民陪审员   刘福惠人民陪审员   王建军   二○二一年八月十六日                         书  记  员   唐春燕 - 1 -