江苏省海安市人民法院民 事 判 决 书（2021）苏0621民初3922号原告：新疆天天向上建材有限公司，住所地新疆石河子开发区东五路51小区天富康城****，统一社会信用代码916590010722247241。法定代表人：廖义兵，该公司总经理。委托诉讼代理人：沈成，江苏苏南律师事务所律师。被告：南通海州建设集团有限公司，住，住所地江苏省海安市海安街道中坝北路**一社会信用代码9132062170374257XB。法定代表人：刘长明，该公司董事长。委托诉讼代理人：丁海华，该公司职工。原告新疆天天向上建材有限公司（以下简称天天向上公司）与被告南通海州建设集团有限公司（以下简称海州公司）买卖合同纠纷一案，本院于2021年7月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告天天向上公司的委托诉讼代理人沈成到庭参加诉讼。被告海州公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。天天向上公司向本院提出如下诉讼请求：1.判令被告支付工程款73150元；2.判令被告以未付款为基数，按照同期银行贷款利率4倍向原告支付自应付款之日起至实际付款之日止的违约金（其中54667.5元自2018年2月16日起、18482.5元自2019年6月20日起，均计算至实际付款之日）；3.判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年5月18日，原、被告就被告施工的新疆农业大学科技学院宿舍楼项目签订《建筑隔墙用轻质条板购销安装合同》（合同编号2017-GQB-004号），约定由原告提供农业大学科技学院宿舍楼项目建筑隔墙用轻质条板（含安装），供货安装周期为2017年5月18日至2017年6月3日，工程价款按照实际安装量计算。后因被告原因，经原告确认，工期延至2017年6月10日，原告按时完成。2017年12月15日，经被告结算，确认合同价款为369650元。但截至目前，被告仅支付296500元。依据合同第四条第1款约定的付款时间，剩余款项中55447.5元应于2018年2月16日前付清，18482.5元应于2019年6月20日前付清。但被告至今未支付。另外，按照合同第五条第1款的约定，被告逾期付款应当承担违约责任。经原告多次催要，被告至今未清偿款项。故原告诉至法院，请求判如所请。海州公司未答辩。本院经审理查明如下事实：原告天天向上公司系主要经营粉煤灰建筑防水粉、建筑墙体砌块、墙体板材、广场路面砖的生产、销售等范围的企业；被告海州公司系主要经营房屋建筑工程施工总承包壹级，钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包等范围的企业。2017年5月18日，原告天天向上公司作为供方、被告海州公司作为需方，签订《建筑隔墙用轻质条板购销安装合同》（合同编号：2017-GQB-004），由原告为被告承建的新疆农业大学项目提供建筑隔墙用轻质条板，并进行安装。约定：“供货及安装周期：2017年5月18日至2017年6月3日。”“轻质隔墙板安装竣工后的核算方式：供方建筑隔墙用轻质条板（含安装）：以实际安装的墙面平方量进行结算。”“付款方式及期限：合同签订之日，需方预付总款的30%作为生产定金，供方全部安装完在7个工作日内需方对建筑隔墙用轻质条板验收，墙体工程整体安装结束并通过验收合格后7个工作日内需方支付总款的50%款项，15%的款项在2018年春节前付完，剩余5%的款项作为保修金，在保修期满无质量问题后7个工作日内付清……”“违约责任：1.需方若不按本合同约定的期限支付任何一期（笔）货款，则供方有权停止供货安装，同时需方必须支付完所有剩余货款，需方结算货款每拖延支付一个月，按供货总量每月每平方增加2元累加：即拖延支付30天的按供货总量增加售价2元/㎡。拖延付款的，供方可随时停止供货安装，同时供方并不违约，由此引起的一切责任及经济损失均与供方无关。2.供方如果产品质量不合格、安装质量不符合要求、或提供的资料不符合要求，由此引起一切责任及后果（包括直接的间接的损失）均由供方承担，并且供方需支付本合同总价款的5%作为违约金给需方。3.本合同供货及安装周期为2017年5月18日至2017年6月3日，供货及安装周期每延误一天，供方需支付每天2000元的违约金给需方，并且不予支付已经完成的工程价款。”“工程保修及后期服务：工程安装完毕并竣工验收合格后，在工程保修期2年内，若出现工程质量问题，由供方全权负责”“本合同自双方签字、盖章之日生效，货款两清时失效。”合同另约定了其他事项。后原告天天向上公司按约向施工工地供货。2017年6月4日，双方签署《工程现场签证单》，载明“因2017年5月25日主体验收，外架没有卸，不能提供工作施工，因此工期顺延至2017年6月10日交工。”后原告天天向上公司按约进行了交货并完成了安装。2017年5月12日，被告海洲公司通过转账向原告天天向上公司支付76500元，同年7月10日转账支付160000元。同年7月26日，原告天天向上公司根据其工程量结算结果向被告海洲公司开具了4张票面金额合计372331元的新疆增值税专用发票。同年8月16日，被告通过转账向原告支付60000元，共计支付工程款296500元。同年12月25日，原、被告对分项工程量进行重新结算，确认原告所完成工程量金额为369650元，被告海洲公司尚差欠工程款73150元，原告天天向上公司索要无果，引发纠纷。上述事实，有原告提供的《建筑隔墙用轻质条板购销安装合同》原件、值税专用发票原件、国内支付业务收款回单、分项工程量结算单复印件以及原告当庭陈述等在卷佐证。本院认为，原告天天向上公司与被告海州公司于2017年5月18日签订的《建筑隔墙用轻质条板购销安装合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，买卖关系成立且生效，双方均应按约全面履行各自义务。现原告天天向上公司按约完成了合同义务，被告海洲公司也支付了部分工程款，经双方结算，尚差欠原告天天向上公司73150元，至今未付。故原告天天向上公司主张被告海洲公司给付该款，本院予以支持。合同明确约定被告在2018年春节前付完15%的工程款项，剩余5%的款项作为保修金，在保修期满无质量问题后7个工作日内付清，同时约定逾期付款应当承担违约责任。现被告逾期未支付工程价款，对原告构成违约，应按合同约定承担违约责任。原告主张以未付款为基数，按照同期银行贷款利率4倍向原告支付自应付款之日起至实际付款之日止的违约金（其中54667.5元自2018年2月16日起、18482.5元自2019年6月20日起，均计算至实际付款之日），未违反合同约定与法律规定，本院予以支持。被告海州公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，放弃了对原告诉讼请求的抗辩和对证据质证的权利，相应的法律后果由其自行承担。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，故本案应适用《中华人民共和国合同法》的相关规定。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：被告南通海州建设集团有限公司于本判决生效后十日内向原告新疆天天向上建材有限公司支付工程款73150元及逾期付款违约金（分别计算：以54667.5元为基数自2018年2月16日起、以18482.5元为基数自2019年6月20日起，均计算至2019年8月19日，按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率的4倍计算；以73150元为基数，自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的4倍计算）。案件受理费2584元，减半收取1292元，由被告南通海州建设集团有限公司负担。被告南通海州建设集团有限公司于本判决生效后十日内将此款缴至本院（户名：海安市人民法院，开户行：建行海安营业部，账户：32×××16—038532）。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状及并按照对方当事人的人数提供副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费2584元。审判员  殷程鹏二〇二一年八月二十七日书记员  胡茂梅附：《中华人民共和国合同法》第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百三十条买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款，对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其主张的，由承担有举证责任的当事人承担不利的后果。