济南市槐荫区人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁0104民初5119号原告：蒲鑫伟，男，1989年12月24日出生，汉族，住四川省南部县。委托诉讼代理人：刘延华，济南槐荫振发法律服务所法律服务工作者。委托诉讼代理人：张勇，济南槐荫振发法律服务所法律服务工作者。被告：山东保坤建筑工程有限公司，住所地济南市。法定代表人：于换，执行董XX事兼经理。委托诉讼代理人：李成文，男，1972年2月3日出生，汉族，该公司员工，住河南省虞城县。委托诉讼代理人：武连戈，济南槐荫北晨法律服务所法律服务工作者。原告蒲鑫伟与被告山东保坤建筑工程有限公司（以下简称保坤公司）劳务合同纠纷一案，本院于2021年6月1日立案后，依法适用简易程序，于2021年8月16日公开开庭进行了审理。原告蒲鑫伟的委托诉讼代理人刘延华，被告保坤公司的委托诉讼代理人武连戈到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蒲鑫伟向本院提出诉讼请求：1.判决被告返还原告保证金3万元；2.判决被告支付原告停工损失2000元×60天，合计：12万元。事实和理由：原告和被告于2020年10月28日签订劳务合同，约定由原告承担利津县引黄灌区节水工程~盐里支渠护坡工程，计划开工时间：2020年10月28日，计划竣工：2020年12月28日，并且约定了违约责任等，被告在合同加盖该公司公章。合同签订后，原告向被告交纳保证金3万元，并从老家四川招聘工人赶到济南，但被告一直推诿，不安排原告进工地施工，时至今日已近竣工日期，被告也未能按排原告进场，多次和被告协商均无果，原告无奈诉至人民法院，请人民法院依法判决如原告之诉求。保坤公司辩称，我公司认为原告的起诉无事实依据，请求法院驳回原告的诉讼请求。我公司收取的原告保证金3万元已经全部退还。原告不存在停工损失，因为双方的劳务合同已经履行，且在履行期间原告在工地与他人打架造成他人人身伤害，其行为违反了双方签订合同的关于安全教育遵纪守法的约定，为此双方签订的劳务合同终止。原告是造成合同不能履行的过错方，在合同终止时双方就人工费及其他损失进行了结清，因此不存在原告停工的损失。当事人围绕诉讼请求和答辩意见依法提交了证据，蒲鑫伟提交《劳务合同》（《工程施工合同协议书》）、《不可撤销的居间合作协议》《收据》；保坤公司提交《劳务工程承包协议书》《微信支付转账电子凭证》（12份）、《欠条》《收条》（2份），并申请孙X作为证人出庭。本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院依以上证据并结合当事人的陈述，经审理认定事实如下：一、保坤公司作为甲方，孙X与蒲鑫伟作为乙方，签订《劳务合同》（合同打印日期为2020年10月28日），载明工程项目名称“利津县引黄灌区节水工程~盐里支渠护坡工程”，工程地点盐窝镇境内。该《劳务合同》中《工程施工合同协议书》内容为：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工中的职责、权利和义务，经双方共同协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况。1.工程名称：利津县引黄灌区节水工程~盐里支渠护坡工程。2.工程地点：盐窝镇境内。3.工程内容：镇脚开槽及混凝土浇筑、人工修坡（包括砂垫层池槽开槽）、砂垫层整修振实、土工布和保温板铺筑及混凝土板铺筑（包括衬砌缝和伸缩缝施工）、压顶混凝土施工。（以上施工主材为甲供~混凝土、土工布、保温板、中砂、垫块、嵌缝砂浆及伸缩缝胶泥等，辅材为乙方自备~施工线、施工工具、模板）。4.工期及开工、竣工日期：本合同总日历工期为2个月。计划开工时间：2020年10月28日；计划竣工：2020年12月28日。5.质量等级：乙方需按现场甲方及监理的要求规范施工，如因施工问题造成不合格工程，甲方当日指出整改，乙方负责进行整改，直至合格，并承担由此而产生的所有费用。第二条甲、乙双方权利、义务。1.甲方应及时提供施工设计图纸，且负责沟坡的清基、洗坡、土方挖运及井点降水、排水等。2.甲方负责协助乙方协调地方关系，确保良好的施工环境。如因甲方原因导致工程停工，乙方有权根据实际情况顺延工期或终止该协议。停工期间造成的损失甲方应给予乙方补偿，按2000元/天计。3.乙方必须按要求进场，要组织责任心强，技术过硬，有安全意识的专业队伍施工，超出合同规定开工日期不动工，按违约责任处理；拖期损失偿金：2000元/天。4.施工质量、进度、安全和环境保护：乙方应严格按照国家相关规定重视并做好施工质量和安全工作，杜绝重特大施工质量、安全事故，如发生施工质量、安全事故，一切责任及损失由乙方负责。（1）甲方对工程施工质量进行监督，施工中乙方必须接受监理工程师和甲方的质量、进度的监督，所有隐蔽工程及甲方认为有必要参加验收的单项单位工程，甲方全程参与验收。如因质量不合格，又无改进措施，而强行施工，甲方有权制止并进行经济处罚，直至终止合同，后果由乙方负责。（2）乙方必须文明施工，安全生产，严格按照国家有关安全生产的规定执行。乙方应采取施工安全措施，在施工中要确保工地附近建筑物和居民的生命财产不受损害。凡在乙方施工过程中，发生的一切大小安全伤亡事故和财产损失责任及一切民事纠纷，概由乙方负责。（3）乙方必须为现场每个施工人员购买人身意外伤害保险。5.乙方总负责人和工程技术负责人必须常驻工地，现场组织指挥施工，负责质量、施工、安全和处理工地日常事务。6.乙方必须按照合同规定的工程进度实施，乙方擅自停工7天以上或滞后计划进度15%以上，甲方有权终止合同，结帐只按已完工验收合格工程量的80%付款。乙方无条件在3日退场，甲方有权另行发包他人。7.乙方应为本合同的施工建立运转有效的质保质检及安全监控体系，开展全面质量管理，确保工程质量，对此，乙方应严格执行国家现行有关的法规和文件。8.由于乙方的不作为或作为不力或野蛮作为，影响到公司形象或经济损失时。甲方将视乙方违约，立即中止合同，并另行派其它施工队伍进驻工地现场，接管本工程，乙方承担由此造成的一切损失。乙方应遵守《劳动法》的相关规定，不得拖欠民工的工资及其他劳务费。必要时甲方有权按实代支拖欠的民工及其他劳务费。第三条价款及计量支付。1.合同价款：本工程实行固定单价合同。37元/平方。单侧破。双方在此共同确认（1）施工内容为第一条第3款的所有内容；（2）工程量按现场实际发生工程量计量；（3）如工作内容与图纸不符。2.付款比例：施工完成500m时，付款至完成工程价款的70%，完成第二个500m时付款该500m工程价款的95%，以此类推，工程完工验收合格7日内付至总价款的95%。2021年6月损毁处维修完成（若有）后付清余款。3.押金。施工验收合格500m时退押金5000元，以此类推，至2000m退完。第四条其他补充事项。1.甲方负责为乙方提供住所，产生的水电费及其它所有费用均由乙方承担。2.甲方负责解决地方纠纷，创造良好的施工环境。第五条合同有效期。本合同一式二份，双方各执一份，签字盖章后生效。未尽事宜，甲乙双方协商解决。保坤公司在协议书的尾页甲方处加盖印章并由龚X签名，孙X与蒲鑫伟在协议书的尾页乙方处签名、摁指纹。该尾页有打印及手写日期“2020年月6日”（不清晰）。二、蒲鑫伟作为甲方（委托人）与作为乙方（受托人）的孙X于2020年10月23日签订《不可撤销的居间合作协议》，载明工程名称东营市垦利区引黄灌区农业节水项目，工程地址垦利区。乙方接受甲方委托，负责就东营市垦利区引黄灌区工程项目向甲方提供关于该工程项目的重要信息，引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，并最终促成甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包施工合同。合同对双方的义务，居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式，违约责任等进行了约定。三、保坤公司对蒲鑫伟提交以上合同的真实性无异议，其陈述龚X是其公司垦利区的项目经理。保坤公司陈述以上《劳务合同》（《工程施工合同协议书》）是2020年10月28日之前签订，但是没有实际履行。其并陈述该合同第三条合同价格，37元每平方书写错误，应当是37元每立方，因此该合同没有履行。为了采取补救措施，其与蒲鑫伟于2020年10月23日又重新签订了劳务工程承包协议书，工程地点由盐窝镇转移到永安镇，工程名称为垦利引黄灌区节水项目衬砌工程。保坤公司就其以上主张提交《劳务工程承包协议书》，载明：为了完成东营市垦利引黄灌区农业节水项目衬砌工程施工任务，经双方协商，依照工程建设法规中的有关规定，本着互惠互利的原则，签订以下协议：一、甲方权利义务。1.负责与业主、监理单位的业务联系。2.负责现场施工放线、技术交底、工程质量的监督和检查工作。3.负责对乙方安全生产进行监督检查，依照国家有关法律法规及公司的安全规定对违章或事故实施处罚，对严重违章和存在较大的隐患有权责令乙方停止施工。4.若乙方在施工中发生下列情况之一，甲方有权收回全部或部分工程另行安排其他队伍施工，已施工的工程量按建设单位规定结算。（1）影响工程质量或进度，甲方提出后，在规定的时间内，乙方仍未能实施有效的返工及质量赶工措施，达不到施工合同约定的质量或进度目标要求的；（2）无正当理由延迟开工或停工，在接到甲方的警告后仍不开工或复工；（3）未能履行合同规定的义务，又无视甲方发出的书面警告的；（4）采取弄虚作假手法，私自改变几何尺寸，偷工减料，严重影响工程质量的；（5）乙方不按甲方指示，发现问题不及时向甲方汇报，以致出现较大事故的；不保证合同工期目标，质量目标及文明施工目标等问题，经检查指正仍缺乏有力措施的。二、乙方责任。1.负责本工程承包区域内全部内容的施工，不得将工程转让和分包。2.乙方根据协议规定，组织人员制定详细的施工计划，严格按设计图纸和工程规范施工，保证符合工程的质量标准，接受甲方关于质量、进度的要求；服从甲方现场管理人员的管理，接受管理人员的全过程监督。由于质量问题或不按规范、设计要求施工造成的一切损失由乙方自负。3.乙方要认真做好施工安全工作和安全措施、安全用电，做到先安全后生产，设置必要的安全防护设施和劳动保护措施，负责对所属人员进行遵纪守法教育及安全教育培训。施工期间乙方需按国家有关规定对施工人员缴纳工伤保险、人身意外伤害保险等强制性保险。乙方人员造成的安全及其它事故，均由乙方自行处理并承担相应的经济和法律责任，甲方不承担任何费用与责任。4.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。5.施工中由乙方施工对周边设施、村路等物资设施造成的损失均由乙方承担。6.工程竣工后的场地清理（包括施工设备、临时生产及生活设施拆除），并将堆积物、地面清扫干净、清理退场，保证工完场地清。7.乙方必须确保按甲方要求工期内完成。8.乙方保管不到位造成材料设备损坏或遗弃，由乙方自行负责。9.加强现场管理，服从甲方的统一指挥，维护甲方的声誉；在对外关系上，乙方为甲方的直属施工队伍，否则所造成的一切后果由乙方承担。三、工程量：据实计量。四、承包方式：包清工（含人工和基本常用工具）。（1）工程名称：东营市垦利区引黄灌区农业节水项目；（2）工程地点：垦利区路庄灌区路南干渠；（3）承包范围：齿墙开挖浇筑、衬砌板铺设勾缝、无砂孔填筑和台帽浇筑、PT胶泥填缝等所有工作；（4）乙方分包工程：不得再分包或转包。（5）衬砌工程量结算单价：双侧每延米（空白）元/m，（其中齿墙开挖浇筑砼三十七元／米（单侧），人工削坡、沉砂、土工布铺设、保温板铺设、衬砌板安装勾缝、无砂孔填筑等全部工序费用（空白）元／平（单侧），台帽浇筑（空白）元／米（单侧），PT胶泥填缝（空白）元／根）。五、工期。2020年10月23日－2020年（空白）全部完成，对竣工验收后发现因乙方原因造成的施工质量问题，乙方负责免费返工；承担由此产生的一切经济和法律责任。六、结算方式：每月15号付上月完成工程量的50%，施工完毕付至80%，验收合格，2020年底一次性付清。七、工程质量及保修：质量等级为合格，工程保修执行建筑规范规定。本协议一式三份，甲乙双方各执一份，公司财务留存一份，双方签字盖章生效，违约方承担对方相应损失。未尽事宜双方协商解决，望双方共同遵守执行。蒲鑫伟对保坤公司提交的以上《劳务工程承包协议书》无异议，但主张协议书签订后一直没有活。当时其带着工人到了济南，一直没给活。四、蒲鑫伟为劳务施工向保坤公司支付保证金3万元，保坤公司于2020年10月23日向蒲鑫伟出具《收据》，写明“押金”。五、保坤公司确认收到蒲鑫伟交纳的押金3万元，但主张已向蒲鑫伟退还了保证金。保坤公司就该主张提交：1.《微信支付转账电子凭证》12份，分别为：（1）龚X于2020年11月18日16：32：24向蒲鑫伟转账1000元，收款时间同日16：32：30。（2）龚X分别于2020年11月19日12：02：23、11月19日18：41：12、11月22日00：54：57、11月22日01：53：22、11月22日08：44：22向岳X转账11000元、1000元、1500元、400元和2000元，收款时间分别为2020年11月19日12：02：32、11月19日18：46：29、11月22日01：13：18、11月22日01：54：58、11月22日08：44：29。（3）龚X分别于2020年11月23日15：12：24、11月23日15：13：18、11月23日15：13：37、11月26日14：34：32、11月26日14：59：17、11月27日00：45：40向董XX转账2000元、1000元、2000元、1万元、1万元和1万元；收款时间分别为2020年11月23日15：13：47、11月23日15：13：51、11月23日15：13：55、11月27日00：47：24、11月27日00：47：18、11月27日00：47：12。保坤公司就以上转账陈述其中21900元都是给蒲鑫伟的，另转给董XX的3万元即是向蒲鑫伟退还的押金。其认为蒲鑫伟和董XX、岳X是合伙人。保坤公司还提交：1.署名岳X于2020年9月25日出具的《欠条》，写明“今欠山东保坤建筑工程有限公司农民工保证金10000元（壹万圆整）”。2.署名岳X于2020年11月19日出具的《收条》，写明“今收到龚X人工工资12000元（壹万贰仟圆整），以微信转款到账为准”。3.署名董XXX于2020年11月23日出具的《收条》，写明“今收到龚X人工工资5000元，大写（伍仟元正），以微信转款收到为准”。保坤公司陈述以上收条的数额和龚X给岳X、董XX微信转账记录是一致的，工人工资已经结清。蒲鑫伟确认以上微信转账中其收到了龚X转账的1000元，其余款项其没有收到。其主张与岳X、董XX没有实质性关系，并陈述董XX和岳X都和保坤公司有单独的劳务协议。其主张龚X转给董XX或岳X的款项与其无关，其要求龚X退押金但一直没退。蒲鑫伟对保坤公司提交署名岳X于2020年11月19日出具的《收条》和署名董XX于2020年11月23日出具的《收条》真实性无异议。但对岳X欠保坤公司出具的《欠条》有异议。其认为岳X和保坤公司有单独的劳务协议，与其本案起诉的保证金不是同一法律关系。六、保坤公司在本案诉讼中申请孙X作为证人出庭作证。经本院通知，孙X于本案庭审时到庭作证。孙X陈述其通过朋友认识的保坤公司，也是通过朋友认识的蒲鑫伟；其与保坤公司没有业务关系，与蒲鑫伟有业务。其给蒲鑫伟介绍活，蒲鑫伟给其介绍费。孙X陈述其先给蒲鑫伟、岳X介绍的是邹平那边河道治理的活，蒲鑫伟、岳X两人是一起的，这个活没有干成，又到了东营盐窝镇，保坤公司与其和蒲鑫伟共同签订一个合同，其和蒲鑫伟一起干，但实际上其不干，蒲鑫伟给其提成，又签了居间合同。盐窝镇这个活没干，保坤公司提供了住宿的地，住了三五天，具体忘了，但是因为合同签错了就没干，保坤公司叫龚X和其、蒲鑫伟商量到东营永安镇干活，签订了协议，龚X与蒲鑫伟他们说好了价钱，有八九个人在干活，干了十天左右。后来因为在工地打架，都进派出所了，不允许蒲鑫伟干了。最后龚X领着他们一起包括其本人在内去的甲方那里，由甲方把干活的工资包括蒲鑫伟、董XX、岳X、董XX的两个亲戚的账结了，其一分钱没拿。孙X另陈述蒲鑫伟对盐窝镇工程有意见，在这个工程甲方结完款以后又拉着其一起去劳动监察农民工信访办投诉盐窝镇这个工程，信访办接受了投诉，水利局是中标总单位。总共去了两三次，最后一次信访办领导把水利局和相关部门负责人叫到场，他们答应给相应补偿，但是因为蒲鑫伟要的过高没有达成协议，最后因为录像问题吵起来了，最后就没有解决。之后蒲鑫伟就来起诉了，其余其就不知道了。孙X还陈述其知道蒲鑫伟因为干盐窝镇的活交了3万元保证金，并陈述这个保证金最后退了。其说明当时退的时候其在场，分了两三次退，每次其都在场。因为是其逼着龚X把保证金退的。孙X陈述保证金退到了董XX的账户上。当时在场的有其、董XX、蒲鑫伟、董XX二舅、还有一个女的，岳X的弟弟，还有其他和他们一起干活的人。当时挺晚了，不到晚上十二点，退给董XX。其也不知道为何没有转给蒲鑫伟。转了三次，因为没钱。当时龚X不在场，是其、蒲鑫伟、董XX在一起，龚X一直不露面，其打电话给龚X，龚X说微信转账。孙X并陈述龚X有蒲鑫伟的微信。蒲鑫伟对孙X陈述保坤公司已退还保证金3万元的事实不予认可。本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条进一步规定，“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。/在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”依以上规定，蒲鑫伟提起本案诉讼，要求保坤公司退还保证金3万元并赔偿其停工损失12万元，其应当提供相应充分、有效的证据。关于保证金，蒲鑫伟提交了保坤公司于2020年10月23日向其出具的《收据》，保坤公司也确认收到了蒲鑫伟交纳的保证金（押金）3万元。因此，蒲鑫伟就该部分主张完成了举证。但蒲鑫伟就其另外主张的停工损失在本案诉讼中并未提供相应充分、有效的证据，保坤公司也未予确认。蒲鑫伟对其主张的该部分事实应当承担不利的后果。保坤公司确认蒲鑫伟向其支付了保证金3万元，但主张已经退还。保坤公司同样应当就其该项主张提供充分、有效的证据。保坤公司在本案诉讼中提交了《微信支付转账电子凭证》，其主张其中11月26日14：34：32、11月26日14：59：17、11月27日00：45：40向董XX转账的三笔各1万元合计3万元即为向蒲鑫伟退还的保证金，其就此还申请孙X作为证人出庭进行了陈述。但本案经审理，本院认为保坤公司的该主张不能确认。理由为：1.保坤公司收取的保证金为蒲鑫伟交纳，其主张的退还保证金却是向董XX转账。但其所称退还保证金的行为并未得到蒲鑫伟的确认。保坤公司在本案诉讼中也没有提供证据证明董XX认可收到的此3万元是代蒲鑫伟收取的保证金。2.孙X虽出庭作证，陈述保坤公司向董XX退还的保证金即为向蒲鑫伟退还的保证金。但孙X的该陈述内容并无其他证据支持。3.保坤公司收取了蒲鑫伟支付的保证金，且其工作人员龚X与蒲鑫伟之间也有微信转账款项的往来。保坤公司主张向蒲鑫伟退还保证金，未将款项转至蒲鑫伟的微信账户，却转至董XX微信账户，该行为本身缺乏合理性。4.保坤公司在本案诉讼中提供了其他的《微信支付转账电子凭证》，显示保坤公司与董XX、岳X之间还存在着经济往来。因此，保坤公司于2020年11月26日14：34：32、11月26日14：59：17、11月27日00：45：40向董XX转账的三笔各1万元合计3万元不能排除其与董XX之间有其他经济关系。综合以上，蒲鑫伟在本案诉讼中要求保坤公司返还保证金3万元证据充分，保坤公司辩称已经退还证据不足。蒲鑫伟的该项诉讼请求于事有理、于法有据，本院予以支持。蒲鑫伟另要求保坤公司赔偿停工损失12万元未提供充分、有效的证据，保坤公司亦未予认可，本院对蒲鑫伟的该项诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、山东保坤建筑工程有限公司于本判决生效之日起十日内向蒲鑫伟退还保证金3万元；二、驳回蒲鑫伟要求山东保坤建筑工程有限公司支付停工损失12万元的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3300元，减半收取计1650元，由蒲鑫伟负担1320元，由山东保坤建筑工程有限公司负担330元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审判员  杨春疆二〇二一年八月二十三日书记员  罗晶琦