重庆市长寿区人民法院 重庆市长寿区人民法院 民事判决书 （2021）渝0115民初5711号 原告：浙江杭特容器有限公司上虞安装分公司，住所地浙江省绍兴市上虞区上浦镇104国道昆仑村口东侧，统一社会信用代码913306006952882229负责人：顾小平，总经理。委托诉讼代理人（特别授权）：龙德琼，重庆信豪律师事务所律师。被告：重庆新宸医院有限公司，住所地重庆市长寿区长寿湖镇湖滨路25号，统一社会信用代码91500115MA5U6KC231。法定代表人：张传芳，经理。委托诉讼代理人：李兴发，男，该司员工。原告浙江杭特容器有限公司上虞安装分公司（以下简称杭特容器公司上虞分公司）与被告重庆新宸医院有限公司（以下简称新宸医院）承揽合同纠纷一案，本院于2021年7月23日立案后，依法适用简易程序，公开开进行了审理。原告杭特容器公司上虞分公司的委托诉讼代理人龙德琼，被告新宸医院的委托诉讼代理人李兴发到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杭特容器公司上虞分公司向本院提出诉讼请求：1．判令被告支付原告安装费210100元以及逾期付款违约金（以210100元为基数，从2018年11月27日起至2019年8月19日止，按年利率24%的130%计算；从2019年8月20日起按照一年期贷款市场报价利率4倍的130%计算至付清时止）；2．判令被告支付原告因其致工程无法完工的违约金21010元。事实和理由：2018年4月，原、被告签订《重庆医科大学附属第三医院长寿医疗区项目接待中心装修改造工程卫生热水设备安装合同》，约定由原告为被告承建的“重庆医科大学附属第三医院长寿医疗区项目接待中心装修改造”工程提供卫生热水设备安装，合同价款为210100元。双方约定了付款方式、违约责任等。合同签订后，原告于2018年6月27日开始依约履行设备安装义务，后因被告工程停工，无法进行安装后的调试，依照合同约定，被告应在2018年11月27日支付合同价款的70%安装费，原告多次交涉催讨，被告至今未付，且该工程因被告原因至今未复工，致使合同目的已无法实现。 被告新宸医院辩称，1、被告公司于2019年1月29日变更法人及股权结构，当时在职的所有员工及法人均已离职，故变更后的公司内部人员不清楚此事；2、原告主张的违约金不符合合同约定，合同上无相关要求，即使法院认定违约，原告主张的违约金也过高，要求予以调整。本院经审理认定事实如下：被告新宸医院（甲方）因“重庆医科大学附属第三医院长寿医疗区项目接待中心装修改造”工程需要，于2018年3月16日，向浙江杭特容器有限公司（乙方）发出《发包通知书》，确定浙江杭特容器有限公司为“重庆医科大学附属第三医院长寿医疗区项目接待中心装修改造工程卫生热水设备”采购及安装承包人，价款为478 000元。2018年4月，被告与浙江杭特容器有限公司的分公司（即原告杭特容器公司上虞分公司）签订《重庆医科大学附属第三医院长寿医疗区项目接待中心装修改造工程卫生热水设备安装合同》，约定由原告为工程卫生热水设备提供安装服务，合同价款为210100元。双方约定所有安装计划应在设备运抵施工现场前配合施工总承包单位的施工进度安排，安装施工须于2018年8月1日前完成并调试完毕。除因不可抗力原因外，该工期要求不因任何不可预见的原因作延迟。付款方式及结算原则：本次采购无预付款。（一）货到现场经甲方、监理、设备厂家代表、乙方共同检查验收合格，设备安装、调试完成，经甲方相关人员、监理现场检查合格签字确认后15个工作日内支付至合同总价的70%（货到现场后5个月内如果不具备调试条件则视为调试合格）；（二）通过环保验收后15个工作日内支付至合同总价的80%；（三）通过工程竣工综合验收，提供符合甲方审计要求的全部竣工结算审计资料，待审计结算完成并出具正式结算审核报告后，甲方扣除结算审定总价款3%的质保金，15个工作日内支付至审计结算金额的97%……；违约责任：……（八）因甲方原因在合同约定的时间内，未向乙方支付货款或付款不足、不及时，按合同总金额的3%/天向乙方支付违约金，并承担由此引起的一切后果；（九）甲方违约致使工程无法完工的，除按合同总额的10%支付违约金外，必须足额付清乙方对该工程已订货及已实施施工的材料及人工等费用。当甲方已经支付给乙方以上所有的补偿费用后，此合同设备即成为甲方的财产，且甲方无需由于中止或解除合同再支付违约金或其他任何费用。合同签订后，浙江杭特容器有限公司于2018年6月9日将合同约定的设备交付至工程现场，并由原告公司负责安装，原告按合同约定在2018年8月1日前将设备基本安装完工，因被告整个工程停工原因，安装工程的设备至今无法进行安装合格与否的调试，被告也未按合同约定支付安装费。上述事实，有原、被告陈述、设备安装合同、发包通知书、设备交货清单、出库单、材料设备计划表、进场材料验收记录表、原告自制设备采购合同表、安装现场照片在卷佐证，本院予以确认。本院认为，原、被告签订的《重庆医科大学附属第三医院长寿医疗区项目接待中心装修改造工程卫生热水设备安装合同》，系双方真实意思表示，不违反法律规定，合同合法、有效。原、被告均应按合同履行其义务。审理中，被告以公司人员已变更，表示不清楚本案相关情况，本院认为，通过原告提供的设备交货清单、出库单、材料设备计划表、进场材料验收记录表，照片等证据，能够证明浙江杭特容器有限公司与被告之间采购合同中的设备已交付到现场，并由原告进行安装，且基本安装完毕。被告应当按合同约定支付原告安装费。对于应付安装费的认定，原告请求被告按合同约定支付全部安装费210100元，本院认为，根据合同约定：货到现场经甲方、监理、设备厂家代表、乙方共同检查验收合格，设备安装、调试完成，经甲方相关人员、监理现场检查合格签字确认后15个工作日内支付至合同总价的70%（货到现场后5个月内如果不具备调试条件则视为调试合格），本案涉案设备已到现场并已基本安装完毕，由于被告的原因停工，未能进行安装合格与否的调试，符合“货到现场后5个月内如果不具备调试条件则视为调试合格”的约定，货物系2018年6月27日现场验收交付安装，到2018年11月26日为5个月，付款条件在2018年12月17日成就，被告应在条件成就后15个工作日内（2018年12月17日前）支付安装费的70%（即147070元）。对于被告请求的其余30%（63030元）安装费，本院认为，现工程未进行环保验收、工程竣工综合验收，尽管因被告原因整个工程停工，被告无证据证明环保验收、工程综合已不可能进行或被告有故意阻却付款条件成就的行为，被告停工，只是工期延长，相应付款期限延后的问题，现原告要求给付剩余30%安装费的条件不成就，本院不予支持。对原告请求的逾期付款违约金（以210100元为基数，从2018年12月27日起计算至2019年8月19日止，按年利率24%的130%计算；从2019年8月20日起按照一年期贷款市场报价利率4倍的130%计算至货款付清时止）；审理中，被告认为违约金过高，要求法院予以调整，本院认为，双方虽然对违约金计算方式有约定，但约定的违约金标准过分高于实际损失，被告请求予以调整，符合法律规定，本院结合实际情况，予以适当减少，原告虽未提供其实际损失，但违约金调整后的标准不应低于相应时间段中国人民银行同期贷款利率或全国银行间同业拆借中心公布的市场贷款报价利率的1.5倍，本院按相应时间段利率的1.5倍标准计算确定违约金。对于违约金的计算起止时间，原告要求从2018年12月27日起计算，符合双方约定，但应以到期未付的安装费147070元为基数计算。对原告请求被告支付因其致工程无法完工的违约金21010 元，本院认为，合同中虽有“甲方违约致使工程无法完工的，除按合同总额的10%支付违约金外……”约定，但本案中，原告主张安装工程已完成，并全额主张整个合同的安装费，被告亦认可安装已完成，不存在被告违约致使工程无法完工的的情形，并造成原告无法完工的损失问题，故对原告的此请求不予支持。本案的法律事实发生在民法典施行前，应当适用当时的法律。依照《最高人民法院关于适用中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第一百一十四条、第二百五十三条、第二百六十三条规定，判决如下：一、被告重庆新宸医院有限公司在本判决生效后十日内给付原告浙江杭特容器有限公司上虞安装分公司安装费147070元；二、被告重庆新宸医院有限公司在本判决生效后十日内给付原告浙江杭特容器有限公司上虞安装分公司违约金（以147070元为基数，从2018年12月27日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期贷款利率1.5倍计算；从2019年8月20日起，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率1.5倍计算至付清时止）；三、驳回原告浙江杭特容器有限公司上虞安装分公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6619.1元，减半收取计3309.55元，由原告浙江杭特容器有限公司上虞安装分公司负担950.5元，被告重庆新宸医院有限公司负担2359.05元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。   审    判    员      张  毅   二〇二一年八月二十三日   法  官  助  理      吕纯凤书    记    员      陈潮竟           - 1 -