天津市滨海新区人民法院民 事 判 决 书（2021）津0116民初13027号原告：奇昊汽车系统（苏州）有限公司，住所地苏州工业园区泾东路35号，统一社会信用代码91320594789949319U。法定代表人：潘雯(LEYENDECKERWEN),执行董事。委托诉讼代理人：倪晓敏，江苏苏站律师事务所律师。委托诉讼代理人：韩利，江苏苏站律师事务所律师。被告：恒大新能源汽车（天津）有限公司（原国能新能源汽车有限责任公司），住所地天津市滨海高新区滨海科技园高新二路200号-1，统一社会信用代码911201163363733619。法定代表人：吴新荣，总经理。委托诉讼代理人：王剑锋，天津四方君汇律师事务所律师。委托诉讼代理人：袁亚楠，天津四方君汇律师事务所律师。原告奇昊汽车系统（苏州）有限公司与被告恒大新能源汽车（天津）有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2021年5月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告奇昊汽车系统（苏州）有限公司委托诉讼代理人倪晓敏、韩利，被告恒大新能源汽车（天津）有限公司委托诉讼代理人王剑锋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告奇昊汽车系统（苏州）有限公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告向原告支付货款739349元人民币及利息（利息以739349元人民币为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自2020年9月1日起至被告实际履行之日止）；2.本案诉讼费由被告公司承担。事实及理由：原告奇昊汽车系统(苏州)有限公司与被告国能新能源汽车有限责任公司就被告公司集中采购模具与汽车零部件等，于2019年1月10日签订《采购协议》,由原告为被告定制汽车零部件和制造汽车零部件的模具、协议附件A、B列明了具体的模具编号,模具描述、零件名称、数量、单价、付款方式等,合同总价款为7393490.00,后因被告拖欠模具货款,原告诉至天津市滨海新区人民法院双方达成付款方案并形成(2020)津0116民初7966号《民事调解书》,但该诉讼程序中未处理剩余10%的款项(即739349.00元),因采购协议约定剩余10%模具工装费用分摊在30000件的零件单价之中,同时(2020)津0116民初7966号《民事调解书》第三条写明“合同中剩余10%的模具摊销费用由原被告另行解决。”由于被告公司已实际停产,原告已按照被告公司完成了订单项下的汽车零部件及模具生产制造,现因被告公司已停产即无法实现协议约定的量产产后分摊,故我司现有权要求被告公司履行协议尾款的即739349.00元的付款义务。为维护原告合法权益,故诉至贵院,望判如所请。被告恒大新能源汽车（天津）公司辩称，不认可原告的全部诉讼请求,请求贵院予以驳回。理由如下:2019年1月10日双方签订的采购合同附件B中约定，剩余10%的工装费用分摊在30000件零件单价中，按一年的量计算，若量产后的12个月内未能分摊完毕，将以现金方式支付未分摊完毕的工装费用，不晚于量产后的13个月，被告并未实际停产，仅仅暂时停止该项目，不属于原告所称已经实际停产致使无法实现量产后分摊的说法，因此被告认为上述金额尚未达到付款条件，其次原告生产的零部件前防撞梁及后防撞梁，均存在明显质量问题，尺寸有偏差，综上请求法院驳回原告的全部诉讼请求。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告恒大新能源汽车（天津）有限公司原名称国能新能源汽车有限责任公司，于2021年4月7日经工商变更登记为现名称。2019年1月10日，原、被告签订《采购协议》，约定采购协议于2019年1月10日生效。《采购协议》约定：原、被告签订《采购协议》该协议含有附件A、附件B，约定奇昊汽车公司向国能新能源汽车有限责任公司出售在附随本协议并作为本协议一部分的附件A中所列明的零部件，直至TS（GN7001EV）项目生命周期结束为止；零部件价格在附件A中列明“……4.1价格零部件价格在附件A中列明。供应商供货应满足SOR（需求规范）中规定的技术要求。……5.付款国能汽车公司在收货确认无误后会通知供应商开票，供应商向国能汽车公司开具发票，列明应付供应商的价格、收费和可报销项目，并随附国能汽车公司合理要求的证明文件。如果发票有效且无争议，国能汽车公司应于收到供应商有效发票并核对无误后九十（90）天内支付发票金额。……6.工装/资金本协议涉及到国能汽车公司所拥有的工装，供应商已与国能汽车公司达成一致的模具清单及开发费用清单，作为附件B随附并纳入本协议。国能汽车同意在本合同签订之日起30天内以现金方法支付附件B所有模具工装费用的40%给供应商；在OTS首件交付并由国能汽车确认无质量问题之日起30天内以现金方式支付附件B所有模具工装费用的50%；剩余10%模具工装费用分摊在30000件的零件单价之中，按一年的量计算，若量产后的12个月内未能分摊完毕，国能汽车将以现金方式支付供应商未分摊完毕之工装模具费用，不晚于量产后的13个月内支付。……模具的权属归国能新能源汽车有限责任公司所有。附件B的合同总数额为7393490元。合同签订后，原告针对该合同进行模具研发、制作及生产。被告于2019年4月3日对前防撞梁向原告提出偏差申请，原告就该模具进行改善后于2019年6月1日进行了回复，2019年5月24日，被告对后防撞梁向原告提出偏差申请，原告于2019年6月30日回复“P9孔为超差0.5，P9孔为单件定位孔，不影响装配”。2019年5月27日原告向被告出具了“零件提交保证书”，2019年12月16日至2020年1月2日原告四次通过电子邮件向被告询问付模具款的问题，被告均以审批流程尚未结束为由，未予付款。2020年4月23日，原告就《采购协议》附件B向本院提起诉讼，请求判决被告国能新能源汽车有限责任公司支付模具货款及利息并承担原告的实际损失。在案件审理过程中，经本院主持调解，双方当事人达成调解协议。本院于2020年7月6日作出（2020）津0116民初7966号民事调解书，确定了被告国能新能源汽车有限责任公司于2021年3月31日前分八笔给付原告OTS阶段模具款4177321.85元，合同中剩余10%的模具摊销费用由原、被告另行解决。本院认为，原、被告签订的《采购协议》是双方真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，对双方具有法律约束力。原告已经按照合同约定履行供货、研发和制作模具的义务，被告应按照合同约定及时履行付款义务。关于被告提出原告生产的零部件存在明显质量问题，原告均进行改善和回复，且在本院作出的（2020）津0116民初7966号民事调解书中，双方已就90%的模具款解决完毕，并未涉及质量问题，故对被告的抗辩理由本院不予采信。关于《采购协议》附件B剩余10%模具工装费用分摊在30000件的零件单价中的问题，首次OTS交件为2019年5月27日，分摊期应在OTS首件交付后的一年，被告至今未履行合同义务，因被告公司现已停产，故该工装费用已无法在后续的采购产品中摊销。故原告要求被告支付附件B剩余10%模具工装费的诉讼请求有事实与法律依据，本院予以支持。关于模具返还问题，可另案解决。关于利息问题双方没有约定逾期支付款项的违约责任，原告主张的逾期利息的计算标准，未超过法律规定，本院予以准许，本院确定逾期付款利息的起算时间自本案立案时开始。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，判决如下：一、被告恒大新能源汽车（天津）有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告奇昊汽车系统（苏州）有限公司模具工装费739349元；二、被告恒大新能源汽车（天津）有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告奇昊汽车系统（苏州）有限公司逾期付款损失（自2021年5月6日起至实际付清之日止，以739349元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回原告奇昊汽车系统（苏州）有限公司的其他诉讼请求；如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计5596.50元，由被告负担（原告已预交，被告于本判决生效之日起十日内给付原告）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第三中级人民法院。审判员  曾小雷二〇二一年八月五日书记员  邵 磊评价二维码附法律释明：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条买卖合同对付款期限作出的变更，不影响当事人关于逾期付款违约金的约定，但该违约金的起算点应当随之变更。买卖合同约定逾期付款违约金，买受人以出卖人接受价款时未主张逾期付款违约金为由拒绝支付该违约金的，人民法院不予支持。买卖合同约定逾期付款违约金，但对账单、还款协议等未涉及逾期付款责任，出卖人根据对账单、还款协议等主张欠款时请求买受人依约支付逾期付款违约金的，人民法院应予支持，但对账单、还款协议等明确载有本金及逾期付款利息数额或者已经变更买卖合同中关于本金、利息等约定内容的除外。买卖合同没有约定逾期付款违约金或者该违约金的计算方法，出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，人民法院可以中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。