广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院民 事 判 决 书（2021）桂0203民初4054号原告：覃小燕，女，1988年9月2日出生，汉族，户籍地址：广西壮族自治区玉林市玉州区，现住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。委托诉讼代理人：刘勇，男，1990年1月1日出生，仫佬族，户籍地址：广西壮族自治区柳州市柳城县，现住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。被告：曾柳俊，男，1993年3月25日出生，汉族，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区。原告覃小燕与被告曾柳俊装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年6月7日立案后，依法适用简易（小额诉讼）程序，公开开庭进行了审理。原告覃小燕的委托诉讼代理人刘勇到庭参加诉讼。被告曾柳俊经本院依法传票传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告覃小燕向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告于11月16日签订的销售协议，并要求被告全额退款16000元；2.判令被告向原告赔偿因此造成的损失（石膏线400元，乳胶漆和人工600元，地板处理1000元，原计划元旦进新房，多出的房租水电1200元/月2=2400元，精神损失费800元，误工费1200元，共6400元）；3.判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告与被告于2020年10月经人介绍认识，于2020年10月25日由介绍人从工程款中微信转账交付了1000元订金，2020年10月28日由介绍人建立柜子沟通微信群进行设计沟通事宜，2020年11月16日晚由曾柳俊上门签定了价值19900元全屋定制（E0板材）的销售单（约1000元/㎡）并收取15000元货款，原告已付货款的80%（加订金1000）共16000元，约定于12月16日交付完工，后开始下单生产，因被告个人原因，直至现今出现以下问题：①未按时交付，严重超时，至今尚未完工；②柜子多处未按设计图制作，做工粗糙，有多处板材严重破损；③板材质量差，价格远高于市场价，尚未完工南风天后板材出现严重变形；④被告多次向原告承诺春节前完工交付，如不能完工全额退款和延期按200元/天退款等承诺从未兑现。在整个安装及沟通过程中，被告不仅没有积极处理问题，反而一拖再拖，言而无信，现今烂尾家中，被告的所作所为，对原告家庭生活造成了极大困扰。原告认为，合法的买卖交易应受法律保护，被告未按要求交货且未兑现退款承诺的行为违背诚信，侵犯了原告的合法权益。综上，为维护原告的合法权益，原告故向法院提起诉讼，请求判如所请。被告曾柳俊未到庭，亦未向本院提交书面答辩意见及证据。本院经审理认定事实如下：2020年11月16日，被告曾柳俊向原告覃小燕出具一份《小摇篮EO金盾板销售单》，载明：“销售方曾柳俊、购买方覃美女……主卧：规格2.1×2.74，数量5.75，单价850，金额4887；小孩房：规格2.1×2.74，数量5.75，单价850，金额4887；电视柜：规格1.35×2.73，数量3.68，单价850，金额3128；鞋柜：规格3，数量3，单价850，金额2550；边柜：规格2.1，数量2.1，单价850，金额1985；拉直条：数量8个，单价260，金额2080；长拉手：数量8个，单价80，金额640；货款合计：19900元；付款方式：1、协商好价位，先收三佰元定金。确认图纸后在付货款总额的80%，即16000元（含定金壹仟圆整）。2、送货安装之前付款90%，再安排安装。3、安装完毕后一次性付清余款3900元，让安装师傅带回……交货日期：2020年12月16日，交货地址：君悦兰亭10-1-15-2”。被告曾柳俊在销售方落款处签名。后原告认为其依约向被告交付了16000元款项（含定金1000元），被告却未能按期向其交付符合设计图纸规定的定制货物，其经多次交涉后，被告仍一拖再拖，且被告最后承诺的于2021年3月31日前整改后完工交付，否则全额退款的承诺亦未能兑现，故诉至本院，提出前述诉请。本院认为，原、被告于2020年11月16日以被告向原告出具《小摇篮EO金盾板销售单》的形式签订的销售协议，系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效,双方均应按协议约定履行各自义务。本案中，原告陈述其依约向被告交付了16000元款项（含定金1000元），被告却未能依约于2020年12月16日前向其交付符合双方约定的货物，其经多次交涉后，被告仍一拖再拖，且被告最后承诺的于2021年3月31日前整改后完工交付，否则全额退款的承诺亦未能兑现。对于上述事实，原告已举证双方的《微信聊天记录》、支付凭证、照片图片以及通话录音等证据相互予以佐证证实，被告对此亦未提出抗辩意见，本院予以确认。虽双方在销售协议上约定的交货期限为2020年12月16日，但经双方协商沟通后，交货期限已变更为2021年3月31日。因该期限届满，被告仍未能向原告交付符合约定的货物，已构成违约，故根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条的规定，原告主张解除双方于2020年11月16日签订的销售协议，有事实和法律依据，本院予以支持。又根据《中华人民共和国民法典》第五百六十六条第一款“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。”的规定，因原告已依约履行部分付款义务，而被告未能举证证明其已履行交付约定货物的义务，故原告主张被告退还已支付的16000元，有事实和法律依据，本院亦予以支持。关于原告主张的石膏线损失400元，乳胶漆和人工损失600元，地板处理损失1000元，房租水电损失2400元，误工费1200元，因未能举证证明，本院不予支持。关于原告主张被告赔偿其精神损失费800元的诉请，与本案不是同一法律关系，不属于本案处理的范围，原告可以另案起诉。此外，被告经本院依法传票传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼，本院可依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第五百六十三条、第五百六十六条第一款，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百六十二条的规定，判决如下：一、解除原告覃小燕与被告曾柳俊于2020年11月16日签订的销售协议；二、被告曾柳俊应于本判决生效之日起十日内向原告覃小燕退还货款16000元；三、驳回原告覃小燕的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。案件受理费360元，减半收取180元（原告覃小燕已向本院预交），由被告曾柳俊负担。本判决为终审判决。审判员  伍艳丽二〇二一年八月二十四日书记员  杨 柳附相关法律条文：《中华人民共和国民法典》第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚信原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。第五百六十六条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外。主合同解除后，担保人对债务人应当承担的民事责任仍应当承担担保责任，但是担保合同另有约定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第一百六十二条基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审。