四川省甘洛县人民法院民 事 判 决 书（2021）川3435民初435号原告:及吉子布，男，1982年3月21日出生，彝族，四川省甘洛县人，村民，住四川省甘洛县。原告:加洛巫卡子，男，1984年3月16日出生，彝族，四川省甘洛县人，村民，住四川省甘洛县。二原告委托诉讼代理人:罗康，四川六通律师事务所律师，代理权限为一般授权。被告：阿作布哈，男，1946年6月8日出生，彝族，四川省甘洛县人，村民，住四川省甘洛县。被告：阿作木乃，男，1981年10月2日出生，彝族，四川省甘洛县人，村民，住四川省甘洛县。被告：阿木吕沙，男，1979年6月9日出生，彝族，四川省甘洛县人，居民，住四川省甘洛县。被告：骆茜，女，1982年8月14日出生，彝族，四川省甘洛县人，教师，住四川省甘洛县。原告及吉子布、加洛巫卡子与被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙、骆茜建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年5月20日立案，依法适用简易程序于2021年7月29日公开开庭进行了审理。原告及吉子布、加洛巫卡子及二原告委托诉讼代理人罗康，被告阿木吕沙到庭参加诉讼。被告阿作布哈、阿作木乃、骆茜经本院传票传唤拒不到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理，本案现已审理终结。原告及吉子布、加洛巫卡子向本院提出诉讼请求：1、请求判令四被告共同给付工程款916356.50元，并按银行同期贷款利率支付自2020年起至付清工程款时止的资金占用利息；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告阿作布哈与被告阿作木乃、阿木吕沙系父子关系。被告阿木吕沙与被告骆茜系夫妻关系。2020年3月6日原告与被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙经过协商后，签订了《建设工程施工合同》，合同主要约定：一、工程概况；1.工程地点：本工程位于甘洛县，既甘洛县城到石海乡××××城处，职业中学旁。2.结构形式：本工程底层为框架结构，二、三层为砖混结构。二、承包方式及承包内容；1.本工程为私人住房，甲方以清水房方式，包工包料承包给乙方。2.甲方需提供乙方平整好的建设场地，负责将多余土石方转运出场，并提供畅通的水、电到施工现场。3.乙方承包本工程所需各种建筑材料、机械、模板等辅助材料，并负责图纸的设计，现场的技术施工，具体完工交付甲方内容如下：……（内容详见合同）。签订合同后，原告便组织人员进场施工。因被告方未取得建设工程施工合同手续，致使工程停工，双方对原告的工程量进行了结算，总工程款916356.50元。经原告多次追索，至今未果。为此，根据相关法律规定，特向你院依法提起诉讼，请求支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。被告阿木吕沙辩称:当初签订合同的时候，是为了双方的利益签订的合同。我拿给他们修的房子合同上面也有价格，导致现在没有付钱的原因是因为政府行为。当初被告骆茜补充在合同上的用眉山的房子抵押，是我哥哥我们两个去做思想工作，她才签的。被告阿作布哈、阿作木乃、骆茜经本院传票传唤拒不到庭参加诉讼，也未提交答辩状，视为对举证、质证、答辩等权利的放弃。当事人为证明其主张，围绕诉讼请求依法向本院提交的如下证据，经庭审质证并入卷佐证。原告：证据1，《建设工程施工合同》（原件一份）拟证明：原、被告就案涉工程对各自的权利义务进行了约定，被告骆茜自愿用川（2××9）眉山市不动产权第0005841号房屋做履约担保。被告阿木吕沙质证认为：合同签订的时候，是我们去给被告骆茜做的思想工作。合同是真实的。原告：证据２，《不动产权证》原件（质证后当庭退还）拟证明：被告骆茜用川（2××9）眉山市不动产权第0005841号房屋做履约担保，并将权利证书交给了原告。被告阿木吕沙质证认为：没有意见，产权证是真实的。原告：证据3，《结算单》原件拟证明：被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙于2020年7月17日对原告所完成的工程量进行了确认，总工程价款为916356.50元。被告阿木吕沙质证认为：签的结算单是真实的，但是堡坎还没有修完。原告：证据4，收方记录（原件）拟证明：验证了结算单真实合法有效。被告阿木吕沙质证认为：没有意见，收方记录是我签的字，堡坎地下还有27米没有修完。被告骆茜：证据，《声明》一份原告质证认为：我们认为其申明的理由与事实不符，按相关规定，他是提供了履约保证了的，并且在签名中她亲笔注明了她与被告阿木吕沙是夫妻关系。被告阿木吕沙质证认为：我与骆茜在2016年就已经离婚了，当初这个合同是我和二哥去给骆茜做思想工作，他才签的这个合同。被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙没有提交证据进行质证。对当事人无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告阿作布哈与被告阿作木乃、阿木吕沙系父子关系。阿木吕沙与骆茜原系夫妻关系，现已离婚。2020年3月6日原告及吉子布、加洛巫卡子与被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙经过协商后，签订了《建设工程施工合同》，合同约定：“一、工程概况；1.工程地点：本工程位于甘洛县，既甘洛县城到石海乡××××城处，职业中学旁。2.结构形式：本工程底层为框架结构，二、三层为砖混结构。二、承包方式及承包内容；1.本工程为私人住房，甲方以清水房方式，包工包料承包给乙方。2.甲方需提供乙方平整好的建设场地，负责将多余土石方转运出场，并提供畅通的水、电到施工现场。3.乙方承包本工程所需各种建筑材料、机械、模板等辅助材料，并负责图纸的设计，现场的技术施工，具体完工交付甲方内容如下：……三、工期：本工程工期为八个月，自开工之日计算。四、计量方式1.挡土墙以立方米计算，每立方米360元（不含税费），挡土墙超高部分（超过8米）以实际造价另行结算，均以实际收方为准。……五、付款方式1.挡土墙完工，甲乙双方收方后，甲方在十五个工作日内给付给乙方全部挡土墙工程款。……八、双方权利义务1.甲方权利……2.甲方义务：在施工过程中，甲方要对施工现场四周用地问题和甲方土地相关手续事宜进行办理和协调，不能出现阻工现象，……。3.乙方权利：在施工过程中，乙方有权要求甲方按照本合同付款方式进行工程款支付。如甲方未按照要求支付，乙方有权停工并追究甲方违约责任。如甲方原因（建房手续和用地等）造成阻工、停工的，乙方有权要求在十个工作日内解决好所有事，如超过十个工作日，乙方有权要求甲方支付相应损失费，如果在二十个工作日内甲方都未解决好相关事宜，乙方有权要求清算工程量及相关损失费并退场。九、保障：……1.如因甲方建房手续和土地使用权等甲方单方面原因造成阻工、停工后本工程不能顺利施工的，甲方用原有房产作担保，原有房产有：1）甘洛县住宅房一套（位于甘洛县城关小学的一套住房）房产所有人阿木吕沙；2）眉山市住房一套（房产证号：2××9眉山市不动产权第0005841），房产所有人阿木吕沙。……（双方内容详见合同）。”被告骆茜在合同的后面书写：“本人骆茜，身份证：5134351982××××××××与阿木吕沙是夫妻，同意将本合同第九条第一点房产证号：2××9眉山市不动产权第0005841，抵押给乙方。”签订合同后，原告组织人员进场施工。因被告方未取得建房相应手续，致使工程停工，双方于2020年7月17日对已经完成的工程量进行了结算，总工程款为916356.50元。经原告多次追索，被告至今未支付工程款。另查明，各果以初为原、被告之间的介绍人，后经过口头约定其成为了该工程的合伙人。经本院释明，各果以初放弃参加诉讼。本院认为，原告作为自然人，在没有建筑施工企业资质的情况下与被告签订的《建设工程施工合同》，为无效合同。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条“有下列情形之一的，合同无效：……（五）违反法律、行政法规的强制性规定”，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释【2004】14号）第一条：“建筑工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。……”的规定，原告及吉子布、加洛巫卡子作为居民个人，无法取得建筑施工企业资质，没有资格以个人名义与他人签订《建设工程施工合同》。所以原、被告之间签订的《建设工程施工合同》，为无效合同。参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释【2004】14号第二条：“建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”的规定，虽然原、被告之间签订的合同无效，但是原告根据合同的约定完成了相应的工程量，因为被告未取得该建房相应手续，致使工程停工，且原、被告之间根据合同的约定对已经完成的工程量进行了结算，所以被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙应该根据结算价支付工程款916356.50元。对于被告阿木吕沙答辩所称的该工程质量不合格及堡坎还没有完工，不该支付工程款的理由，本院不予采信。对于被告骆茜应该承担什么责任方面，原告诉称其应承担履约担保责任，而不是《担保法》中的担保。被告骆茜提交《声明》，认为其房产未进行抵押登记，也未签订抵押合同，不应承担责任。本院认为，被告骆茜在合同后面所书写的条款实为抵押担保，根据《中华人民共和国担保法》第三十三条：“本法所称抵押，是指债务人或者第三人不转移本法第三十四条所列财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款受偿。前款规定的债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。”第三十八条：“抵押人和抵押权人应当以书面形式订立抵押合同。”第四十二条：“办理抵押登记的部门如下：……（二）以城市房地产或者乡（镇）、村企业的厂房等建筑物抵押的，为县级以上地方人民政府规定的部门；……。”《中华人民共和国物权法》第九条第一款：“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。”《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十六条：“房地产转让、抵押，当事人应当依照本法第五章的规定办理权属登记。”第五十条：“房地产抵押，抵押人和抵押权人应当签订书面抵押合同。”第六十二条：“房地产抵押时，应当向县级以上地方人民政府规定的部门办理抵押登记。……”的规定，原告与被告骆茜设立的抵押未生效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释【2004】14号第六条第二、三款：“当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。”第十七条：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计算。”第十八条：“利息从应付工程价款之日给付。……”的规定，本院认为，利息的计算方法为，以工程款916356.50元为基数，自2020年7月17日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息支付至付清工程款时至。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条，《中华人民共和国担保法》第三十三条、第三十八条、第四十二条，《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十六条、第五十条、第六十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释【2004】14号）第二条、第六条第二、三款、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙于本判决生效之日起十日内共同支付原告及吉子布、加洛巫卡子工程款916356.50元，并支付工程款的利息（以工程款916356.50元为基数，自2020年7月17日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息支付至付清工程款之日至）；二、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6482.00元，由被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省凉山彝族自治州中级人民法院。审 判 员 吴 万 恩二〇二一年八月八日法官助理 王 小 松书 记 员 木机克哈四川省甘洛县人民法院民 事 判 决 书（2021）川3435民初435号原告:及吉子布，男，1982年3月21日出生，彝族，四川省甘洛县人，村民，住四川省甘洛县。原告:加洛巫卡子，男，1984年3月16日出生，彝族，四川省甘洛县人，村民，住四川省甘洛县。二原告委托诉讼代理人:罗康，四川六通律师事务所律师，代理权限为一般授权。被告：阿作布哈，男，1946年6月8日出生，彝族，四川省甘洛县人，村民，住四川省甘洛县。被告：阿作木乃，男，1981年10月2日出生，彝族，四川省甘洛县人，村民，住四川省甘洛县。被告：阿木吕沙，男，1979年6月9日出生，彝族，四川省甘洛县人，居民，住四川省甘洛县。被告：骆茜，女，1982年8月14日出生，彝族，四川省甘洛县人，教师，住四川省甘洛县。原告及吉子布、加洛巫卡子与被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙、骆茜建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年5月20日立案，依法适用简易程序于2021年7月29日公开开庭进行了审理。原告及吉子布、加洛巫卡子及二原告委托诉讼代理人罗康，被告阿木吕沙到庭参加诉讼。被告阿作布哈、阿作木乃、骆茜经本院传票传唤拒不到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理，本案现已审理终结。原告及吉子布、加洛巫卡子向本院提出诉讼请求：1、请求判令四被告共同给付工程款916356.50元，并按银行同期贷款利率支付自2020年起至付清工程款时止的资金占用利息；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：被告阿作布哈与被告阿作木乃、阿木吕沙系父子关系。被告阿木吕沙与被告骆茜系夫妻关系。2020年3月6日原告与被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙经过协商后，签订了《建设工程施工合同》，合同主要约定：一、工程概况；1.工程地点：本工程位于甘洛县，既甘洛县城到石海乡××××城处，职业中学旁。2.结构形式：本工程底层为框架结构，二、三层为砖混结构。二、承包方式及承包内容；1.本工程为私人住房，甲方以清水房方式，包工包料承包给乙方。2.甲方需提供乙方平整好的建设场地，负责将多余土石方转运出场，并提供畅通的水、电到施工现场。3.乙方承包本工程所需各种建筑材料、机械、模板等辅助材料，并负责图纸的设计，现场的技术施工，具体完工交付甲方内容如下：……（内容详见合同）。签订合同后，原告便组织人员进场施工。因被告方未取得建设工程施工合同手续，致使工程停工，双方对原告的工程量进行了结算，总工程款916356.50元。经原告多次追索，至今未果。为此，根据相关法律规定，特向你院依法提起诉讼，请求支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。被告阿木吕沙辩称:当初签订合同的时候，是为了双方的利益签订的合同。我拿给他们修的房子合同上面也有价格，导致现在没有付钱的原因是因为政府行为。当初被告骆茜补充在合同上的用眉山的房子抵押，是我哥哥我们两个去做思想工作，她才签的。被告阿作布哈、阿作木乃、骆茜经本院传票传唤拒不到庭参加诉讼，也未提交答辩状，视为对举证、质证、答辩等权利的放弃。当事人为证明其主张，围绕诉讼请求依法向本院提交的如下证据，经庭审质证并入卷佐证。原告：证据1，《建设工程施工合同》（原件一份）拟证明：原、被告就案涉工程对各自的权利义务进行了约定，被告骆茜自愿用川（2××9）眉山市不动产权第0005841号房屋做履约担保。被告阿木吕沙质证认为：合同签订的时候，是我们去给被告骆茜做的思想工作。合同是真实的。原告：证据２，《不动产权证》原件（质证后当庭退还）拟证明：被告骆茜用川（2××9）眉山市不动产权第0005841号房屋做履约担保，并将权利证书交给了原告。被告阿木吕沙质证认为：没有意见，产权证是真实的。原告：证据3，《结算单》原件拟证明：被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙于2020年7月17日对原告所完成的工程量进行了确认，总工程价款为916356.50元。被告阿木吕沙质证认为：签的结算单是真实的，但是堡坎还没有修完。原告：证据4，收方记录（原件）拟证明：验证了结算单真实合法有效。被告阿木吕沙质证认为：没有意见，收方记录是我签的字，堡坎地下还有27米没有修完。被告骆茜：证据，《声明》一份原告质证认为：我们认为其申明的理由与事实不符，按相关规定，他是提供了履约保证了的，并且在签名中她亲笔注明了她与被告阿木吕沙是夫妻关系。被告阿木吕沙质证认为：我与骆茜在2016年就已经离婚了，当初这个合同是我和二哥去给骆茜做思想工作，他才签的这个合同。被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙没有提交证据进行质证。对当事人无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告阿作布哈与被告阿作木乃、阿木吕沙系父子关系。阿木吕沙与骆茜原系夫妻关系，现已离婚。2020年3月6日原告及吉子布、加洛巫卡子与被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙经过协商后，签订了《建设工程施工合同》，合同约定：“一、工程概况；1.工程地点：本工程位于甘洛县，既甘洛县城到石海乡××××城处，职业中学旁。2.结构形式：本工程底层为框架结构，二、三层为砖混结构。二、承包方式及承包内容；1.本工程为私人住房，甲方以清水房方式，包工包料承包给乙方。2.甲方需提供乙方平整好的建设场地，负责将多余土石方转运出场，并提供畅通的水、电到施工现场。3.乙方承包本工程所需各种建筑材料、机械、模板等辅助材料，并负责图纸的设计，现场的技术施工，具体完工交付甲方内容如下：……三、工期：本工程工期为八个月，自开工之日计算。四、计量方式1.挡土墙以立方米计算，每立方米360元（不含税费），挡土墙超高部分（超过8米）以实际造价另行结算，均以实际收方为准。……五、付款方式1.挡土墙完工，甲乙双方收方后，甲方在十五个工作日内给付给乙方全部挡土墙工程款。……八、双方权利义务1.甲方权利……2.甲方义务：在施工过程中，甲方要对施工现场四周用地问题和甲方土地相关手续事宜进行办理和协调，不能出现阻工现象，……。3.乙方权利：在施工过程中，乙方有权要求甲方按照本合同付款方式进行工程款支付。如甲方未按照要求支付，乙方有权停工并追究甲方违约责任。如甲方原因（建房手续和用地等）造成阻工、停工的，乙方有权要求在十个工作日内解决好所有事，如超过十个工作日，乙方有权要求甲方支付相应损失费，如果在二十个工作日内甲方都未解决好相关事宜，乙方有权要求清算工程量及相关损失费并退场。九、保障：……1.如因甲方建房手续和土地使用权等甲方单方面原因造成阻工、停工后本工程不能顺利施工的，甲方用原有房产作担保，原有房产有：1）甘洛县住宅房一套（位于甘洛县城关小学的一套住房）房产所有人阿木吕沙；2）眉山市住房一套（房产证号：2××9眉山市不动产权第0005841），房产所有人阿木吕沙。……（双方内容详见合同）。”被告骆茜在合同的后面书写：“本人骆茜，身份证：5134351982××××××××与阿木吕沙是夫妻，同意将本合同第九条第一点房产证号：2××9眉山市不动产权第0005841，抵押给乙方。”签订合同后，原告组织人员进场施工。因被告方未取得建房相应手续，致使工程停工，双方于2020年7月17日对已经完成的工程量进行了结算，总工程款为916356.50元。经原告多次追索，被告至今未支付工程款。另查明，各果以初为原、被告之间的介绍人，后经过口头约定其成为了该工程的合伙人。经本院释明，各果以初放弃参加诉讼。本院认为，原告作为自然人，在没有建筑施工企业资质的情况下与被告签订的《建设工程施工合同》，为无效合同。根据《中华人民共和国合同法》第五十二条“有下列情形之一的，合同无效：……（五）违反法律、行政法规的强制性规定”，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释【2004】14号）第一条：“建筑工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。……”的规定，原告及吉子布、加洛巫卡子作为居民个人，无法取得建筑施工企业资质，没有资格以个人名义与他人签订《建设工程施工合同》。所以原、被告之间签订的《建设工程施工合同》，为无效合同。参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释【2004】14号第二条：“建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”的规定，虽然原、被告之间签订的合同无效，但是原告根据合同的约定完成了相应的工程量，因为被告未取得该建房相应手续，致使工程停工，且原、被告之间根据合同的约定对已经完成的工程量进行了结算，所以被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙应该根据结算价支付工程款916356.50元。对于被告阿木吕沙答辩所称的该工程质量不合格及堡坎还没有完工，不该支付工程款的理由，本院不予采信。对于被告骆茜应该承担什么责任方面，原告诉称其应承担履约担保责任，而不是《担保法》中的担保。被告骆茜提交《声明》，认为其房产未进行抵押登记，也未签订抵押合同，不应承担责任。本院认为，被告骆茜在合同后面所书写的条款实为抵押担保，根据《中华人民共和国担保法》第三十三条：“本法所称抵押，是指债务人或者第三人不转移本法第三十四条所列财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款受偿。前款规定的债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。”第三十八条：“抵押人和抵押权人应当以书面形式订立抵押合同。”第四十二条：“办理抵押登记的部门如下：……（二）以城市房地产或者乡（镇）、村企业的厂房等建筑物抵押的，为县级以上地方人民政府规定的部门；……。”《中华人民共和国物权法》第九条第一款：“不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。”《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十六条：“房地产转让、抵押，当事人应当依照本法第五章的规定办理权属登记。”第五十条：“房地产抵押，抵押人和抵押权人应当签订书面抵押合同。”第六十二条：“房地产抵押时，应当向县级以上地方人民政府规定的部门办理抵押登记。……”的规定，原告与被告骆茜设立的抵押未生效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》法释【2004】14号第六条第二、三款：“当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。”第十七条：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息计算。”第十八条：“利息从应付工程价款之日给付。……”的规定，本院认为，利息的计算方法为，以工程款916356.50元为基数，自2020年7月17日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息支付至付清工程款时至。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条，《中华人民共和国担保法》第三十三条、第三十八条、第四十二条，《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十六条、第五十条、第六十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释【2004】14号）第二条、第六条第二、三款、第十七条、第十八条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民法典＞时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙于本判决生效之日起十日内共同支付原告及吉子布、加洛巫卡子工程款916356.50元，并支付工程款的利息（以工程款916356.50元为基数，自2020年7月17日起按照中国人民银行发布的同期同类贷款利息支付至付清工程款之日至）；二、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6482.00元，由被告阿作布哈、阿作木乃、阿木吕沙共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省凉山彝族自治州中级人民法院。审 判 员 吴 万 恩二〇二一年八月八日法官助理 王 小 松书 记 员 木机克哈