重庆市渝北区人民法院   重庆市渝北区人民法院民事判决书 （2020）渝0112民初26747号     原告：李涛，男，1967年3月29日出生，汉族，住重庆市渝北区。委托诉讼代理人：曾衍理，重庆志和智律师事务所律师。原告：苏玉麟，男，1978年9月17日出生，汉族，住重庆市渝北区。委托诉讼代理人：曾衍理，重庆志和智律师事务所律师。被告：新疆众旺商贸物资有限公司，住所地新疆和田地区洛浦县洛浦镇克尔喀什村380号，统一社会信用代码91653224MA77J8NU3G。法定代表人：李军，总经理。委托诉讼代理人：刘云峰，新疆沙舟律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘晓，系被告新疆众旺商贸物资有限公司员工。原告李涛、苏玉麟与被告新疆众旺商贸物资有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年9月14日立案，被告新疆众旺商贸物资有限公司在答辩期内向本院提出管辖权异议，本案依法中止诉讼。中止事由消除后，本案依法恢复审理。本院依法适用普通程序于2021年3月5日公开开庭审理了本案。原告李涛、苏玉麟的共同委托诉讼代理人曾衍理，被告新疆众旺商贸物资有限公司的委托诉讼代理人刘云峰、刘晓，均到庭参加了诉讼。2021年4月13日，本院另行组成合议庭再次公开开庭审理了本案，原告李涛、苏玉麟的共同委托诉讼代理人曾衍理，被告新疆众旺商贸物资有限公司的委托诉讼代理人刘云峰、刘晓，均到庭参加了诉讼。当事人申请庭外和解但未能达成和解协议。本案现已审理终结。原告李涛、苏玉麟向本院提出如下诉讼请求：1.判令被告支付原告截至2020年6月30日欠付的货款1 848 466.97元；2.判令被告支付违约金100万元。本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年11月30日，二原告与被告签订《生产加工承包合同》，约定被告将其所有的位于新疆和田地区于田县奥依托格拉克乡二号砂石料矿承包给二原告进行生产经营，被告应向原告购买砂石料不低于7-8万方，合同还对采购单价、货款结算等事宜进行了约定。合同签订后，被告自2019年12月起向原告采购砂石料至2020年7月。双方结算确认，截至2020年6月底，被告应付货款为1 998 466.97元，截至起诉之日，被告共计支付15万元，尚欠1 848 466.97元。原告多次催收未果，故起诉。被告新疆众旺商贸物资有限公司辩称，2020年6月的结算单没有完成确认，不能作为结算依据；被告于2020年9月14日还支付了480 676元货款，原告共计收到货款630 676元；被告为二原告垫付了人工工资、机械费用、电费、罚款共计128万余元，应予抵扣；双方在合同履行期间均存在违约，原告诉请被告支付违约金不成立。原告李涛、苏玉麟围绕其诉讼请求向本院举示了如下证据：1.《生产加工承包合同》，拟证明双方权利义务约定；2.《结算单》5份，拟证明自2019年12月至2020年6月，被告应支付货款1 998 466.97元；3.微信聊天记录，拟证明被告无法按约完成销售量导致二原告生产受阻。被告新疆众旺商贸物资有限公司质证对证据1三性无异议，证据2中2020年6月的结算单未完成签字，对其余结算单三性无异议，微信聊天记录不完整。被告新疆众旺商贸物资有限公司向本院举示了如下证据：1.《生产加工承包合同》复印件；2.《收条》4份，拟证明除原告在诉状中自认的15万元货款外，截止到2020年9月14日，原告另外收到被告支付的四笔货款合计480 676元；3.《挖运转运总合计结算单》复印件、收条4份、网上银行电子回单4份、《新疆众众旺商贸物资有限公司于田县砂石料厂工资核发汇总表》复印件、《关于新疆众旺砂石料厂农民工工资处理的情况说明》、网上银行电子回单17份，拟证明原告欠付砂石料厂设备租赁费422 997.26元、民工工资493 706元，两笔款项均由被告进行垫付；4.网上银行电子回单5份、发票6张，拟证明被告为原告垫付电费257 874.81元；5.《通知》6份，拟证明原告未能完成生产任务。原告李涛、苏玉麟质证对证据1-5真实性均无异议。原告李涛、苏玉麟向本院补充举示了如下证据：1.《机械承包合同》、牙森·买吐送身份证复印件，拟证明涉案砂石料厂的挖机作业承包给牙森·买吐送，被告并非合同当事人无代付义务；2.账单详情5份，拟证明二原告向牙森·买吐送支付挖运费8万元；3.业务回单、账单详情、对私客户账户明细、费用报销单、（领）借款单，拟证明原告向牙森·买吐送及其指定收款人支付挖运费11万元；4.收条2份，拟证明原告李涛向牙森·买吐送支付挖运费14.5万元；5.《2020年5月1日-4日关于生产会议纪要》，拟证明被告经营场所内除涉案沙石料场外，尚有其他经营主体，应共同分摊电费；6.《关于候照彬同志任职的通知》，拟证明证据5由被告任命的候照彬签字确认；7.《石灰石用房用电费用》，拟证明电费不应全部由原告承担；8.《新疆众旺于田沙石料厂生产加工补充协议》，拟证明双方调整价格等。9.《机械设备租赁合同》、发票9张，拟证明二原告为收取货款以长寿区杰出工程机械设备租赁经营部与被告签订设备租赁合同，依据该合同向被告开具发票846 502.27元。被告新疆众旺商贸物资有限公司质证对二原告补充举示的证据1-9真实性均无异议。综合双方当事人的举（质）证意见，结合当事人陈述，本院认定如下法律事实：2019年11月30日，新疆众旺商贸物资有限公司（甲方）与苏玉麟、李涛（乙方）签订《新疆众旺商贸物资有限公司于田砂石料场生产加工承包合同》，主要约定：乙方独立承包甲方所属矿区砂石开采生产砂石料，实际范围以甲方采矿证范围为准，砂石料生产承包期限为2019年12月1日至2022年11月30日；砂石料开采生产总量为200万方以上，每月由甲方安排生产任务不得低于7-8万方，乙方每天开采生产不得低于3000方；生产加工为综合包干单价20元/m3，单价内含人工费、机械维修费、材料费、场内装车费、所有加工用电费、机械燃油费、照明费、所有人员工资、人员进出场、管理费、利润等，乙方只提供收款收据，不提供发票；以装车出厂量开票，乙方收取每一车计量票一份，作为计量对账凭证，生产次月的5日为对账日，对账后甲乙双方签字认可，10日前付清上月计量全款，如未按时足额付款，乙方有权停工停产，由此造成的损失由甲方负责赔偿；乙方生产出的料甲方未能销售出，阻碍生产的部分由乙方转运到旁边堆场，转运堆码费5元/m3，这部分也要全部作为当月计量，支付全部生产加工费及转运费；乙方自建生产临时宿舍，生产加工设备、变压器及用电设备；合同一经签订，双方必须遵守约定，如有违约，违约方赔偿对方全部经济损失并一次性支付对方违约金人民币100万元。2020年4月30日，新疆众旺商贸物资有限公司（甲方）与苏玉麟、李涛（乙方）签订《新疆众旺于田砂石料厂生产加工补充协议》，将付款方式调整为：1.每月10之前乙方到公司办理结算手续，按甲方要求提供结算金额的增值税专用发票，实际产生的税金由甲方承担，甲方收到票后3个工作日办理付款；2.为保证农民工工资，每月10日甲方根据乙方提供的工资表及工人自行提供劳务发票，由甲方负责核发农民工资，费用从乙方当月结算生产费用中抵扣。2020年4月20日，苏玉麟、李涛与新疆众旺商贸物资有限公司对账确认于田2号沙石料场2019年10月至2020年3月供货金额合计150 366.51元。2020年5月5日，苏玉麟、李涛与新疆众旺商贸物资有限公司对账确认于田2号沙石料场供货金额合计26万元。2020年5月9日，苏玉麟、李涛与新疆众旺商贸物资有限公司对账确认于田2号沙石料场2020年4月供货金额合计414 523.62元。2020年5月，苏玉麟、李涛与新疆众旺商贸物资有限公司对账确认于田2号沙石料场2020年5月供货金额合计586 026.9元。以上四份结算单均有新疆众旺商贸物资有限公司公司领导李军及公司现场负责人陈俊飞签字。2020年7月6日，苏玉麟、李涛与新疆众旺商贸物资有限公司对账确认于田2号沙石料场2020年6月的供货金额合计为717 370.65元。扣除2020年4月份电费37 607.25元、2020年5月份电费61 537.46元、2020年5月份借油款20 000元、2020年6月份代收款10 676元，合计金额为587 549.94元。2020年3月-6月合计1 998 466.97元。该结算单上有新疆众旺商贸物资有限公司负责人陈俊飞签字。2020年5月4日，各方形成《2020年5月1日-4日关于生产会议纪要》，载明：石灰石加工用水、电、房，按加工生产的量每吨1元支付给苏玉麟、李涛作为用水电房的费用；电费由公司打款到电业局，费用在下月结算中扣除。候照彬在该会议纪要下方签名确认。2020年3月20日，新疆中淼建设工程有限公司发布《关于候照彬同志任职的通知》，任命候照彬担任新疆中淼建设工程有限公司子公司新疆众旺商贸物资有限公司矿产部部长一职，任期一年。2020年5月9日，苏玉麟、李涛向新疆众旺商贸有限公司发函，称：根据合同要求，我方负责砂石料（原石70%、破碎石30%），每天生产量在3000方以上，月生产量不得低于7万方，而贵司同时也要保障销售及拉走同等7万方以上。现我方早已满足要求，积极配合贵司，配备生产人员、机具全力保障生产。生产时间已过去两月有余，每天拉的料不足1000方，月销售量不足2万方，转运成品料1.4万余方，且销售料产品单一失衡，现场堆积大量待销原石、机制砂，生产场地造成堵塞，已无场地堆放，甚至无法生产。销售量与合同签订量相差甚远，我方巨额投入设备、挖机、转运车和生产人员都面临停工待产，造成我方巨大损失。请贵司把堆积的成品料运走，不阻碍生产。2020年5月14日，苏玉麟在微信群“于田矿工作群”中称：“李总，生产料场现已库存2万余方，再无场地堆放，阻碍无法生产，赶快把料拉走。”2020年7月10日，李军在《石灰石用房用电费用》上签字，确认2020年4-5月金额合计2万元。2020年9月14日，苏玉麟出具4份《收条》，分别确认收到新疆众旺商贸物资有限公司支付的砂石料生产费20万元、15万元、12万元、10 676元。新疆众旺商贸有限公司代苏玉麟、李涛对外支付工资如下：时间收款人金额（元）2020年9月12日罗钱30 0002020年9月12日陈启云45 0002020年9月12日罗钱45 0002020年9月12日罗昌忠27 4602020年9月12日宋素惠15 0002020年9月13日罗昌才27 4602020年9月13日张泽科30 0002020年9月13日张泽科45 0002020年9月13日郝廷全50 0002020年9月13日张泽科30 0002020年9月13日郝廷全50 0002020年9月13日张泽科45 0002020年9月14日韦纯才21 4602020年9月21日买吐地·买提库尔班11 4602020年9月24日买买提明·买塞地70002020年9月29日买提卡斯木·阿卜都外力68662020年9月29日阿西木·阿布都外力7000合计493 7062021年3月2日，于田县劳动保障监察大队出具《情况说明》，确认新疆众旺商贸物资有限公司支付于田县众旺沙石料厂农民工工资共计493 706元。2020年1月21日，新疆众旺商贸物资有限公司支付电费    2万元，发票记载2020年1月份至2020年3月份电费为21 309.64元。2020年3月2日，新疆众旺商贸物资有限公司支付电费     3万元，发票记载2019年9月份至2019年12月份的电费为     34 048.92。2020年6月22日，新疆众旺商贸物资有限公司支付电费   61 537.46元。2020年8月10日，新疆众旺商贸物资有限公司支付电费   65 309.80元。2020年9月23日，新疆众旺商贸物资有限公司支付电费   81 027.55元。2019年12月28日，苏玉麟、李涛与牙森.买吐送签订《机械承包合同》，约定牙森.买吐送承包新疆众旺商贸物资有限公司于田县奥义托格拉克乡塔勒克艾日克村的沙石料场全部挖机作业，并提供一辆渣车运输，承包期限为2020年1月1日至2022年11月30日。2020年10月28日，苏玉麟、李涛向牙森.买吐送支付1万元、2万元、3万元。2020年4月2日，苏玉麟、李涛通过微信向牙森.买吐送支付1万元、1万元。2020年3月14日，苏玉麟、李涛向牙森.买吐送支付1万元。2020年5月19日，长寿区杰出工程机械设备租赁经营部向和田建达机械租赁有限公司支付5万元。2020年4月29日，苏玉麟向牙森.买吐送支付6万元。新疆众旺商贸物资有限公司于2020年5月2日、2020年9月14日向牙森·买吐送转账支付1万元、309 085.26元，牙森买吐送分别于当日出具《收条》，确认收到新疆众旺商贸物资有限公司代苏玉麟、李涛支付的上述于田奥依托格拉克乡沙石料场内挖运费。新疆众旺商贸物资有限公司于2020年10月14日、2020年11月6日向牙森·买吐送转账支付5万元、53 912元，和田建达机械租赁有限公司分别于同日出具《收条》，确认收到新疆众旺商贸物资有限公司代苏玉麟、李涛支付的上述于田奥依托格拉克乡沙石料场内挖运费。2020年7月14日，牙森.买吐送出具收条，载明：今收到苏玉麟、李涛于田砂石料场挖运费12万元。此款于2020年6月4日李军微信转给牙森.买吐送5万元，2020年6月5日陈志杰银行转给牙森.买吐送7万元，牙森.买吐送分别出具了收款收据。因牙森.买吐送与苏玉麟、李涛签订了《于田砂石料场生产挖运合同》，此款12万元作为李军、陈志杰代为苏玉麟、李涛支付牙森.买吐送部分挖运费。2021年3月10日，牙森.买吐送出具收条，载明：本人于2020年6月4日收到李涛支付挖运费0.5万元，于7月7日收到李涛代充值加油卡2万元该款记为代付挖运费，合计2.5万元。2020年1月8日，长寿区杰出工程机械设备租赁经营部（甲方）与新疆众旺商贸物资有限公司（乙方）签订《机械设备租赁合同》，约定甲方向乙方出租沙石生产线机械2套，费用共计  846 932.27元，乙方收到甲方开具的增值税专用发票后，3个工作日内支付全额款项。长寿区杰出工程机械设备租赁经营部向新疆众旺商贸物资有限公司开票情况如下：2020年5月12日，    94 107.80元、10万元、10万元、10万元、10万元、10万元、10万元、10万元、52 394.47元。新疆众旺商贸物资有限公司向长寿区杰出工程机械设备租赁经营部的付款情况为：2020年9月13日、20万元；2020年5月17日、10万元；2020年5月19日、5万元。庭审中，原、被告双方确认截止至2020年6月30日的货款数额为1 998 466.97元；新疆众旺商贸物资有限公司于2020年5月17日支付了10万元、2020年5月19日支付了5万元，即苏玉麟出具的15万元《收条》的款项。被告新疆众旺商贸物资有限公司称《收条》中的12万元款项实际系付给牙森.买吐送或者和田建达机械租赁有限公司款项中的一部分；上述款项应冲抵本案货款。庭审中，二原告还陈述称原告为收取货款以长寿区杰出工程机械设备租赁经营部的名义与新疆众旺商贸物资有限公司签订《机械设备租赁合同》并开具发票，实际上并不存在租赁关系，原告开具发票后并未足额收到货款，而继续开票会给原告造成税收成本；被告对此不认可，但认可支付了承揽价款35万元。2021年5月18日，李涛、苏玉麟向本院提交书面《代理意见》，认可截至2021年4月11日被告新疆众旺商贸物资有限公司的已付款项及代付的人工工资均在本案中进行扣除。本院认为，原、被告双方建立的承揽合同关系，系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应按照合同约定全面履行自己的义务。根据本院查明之事实，截止至2020年6月30日所产生的货款总额应为2 128 287.68元，扣除2020年4月电费37 607.25元、2020年5月份电费61 537.46元、2020年5月份借油款20 000元、2020年6月份代收款10 676元后，货款总额为1 998 466.97元。被告通过长寿区杰出工程机械设备租赁经营部向二原告支付货款合计35万元。被告主张从未付货款中扣除垫付人工工资493 706元，对该笔款项，二原告表示同意抵扣，本院予以支持。被告主张从货款中扣除其代二原告支付的挖运费合计422 997.26元，虽二原告不同意从本案货款中抵扣，但被告举示了其向牙森.买吐送或和田建达机械租赁有限公司支付款项的付款凭据及收条，该部分款项应从本案货款中予以抵扣。被告还主张应扣除代二原告支付的2020年1月至6月的电费，其中2020年4月电费37 607.3元、2020年5月份电费61 537.5元业已在2020年7月6日形成的《新疆众旺商贸物资有限公司于田2号砂石料场结算单》中进行扣除，其余部分，被告有权向二原告主张抵消。《补充协议》约定“每月10之前乙方到公司办理结算手续，按甲方要求提供结算金额的增值税专用发票，实际产生的税金由甲方承担，甲方收到票后3个工作日办理付款”，系双方对履行顺序的约定，合法有效。二原告累计向被告开具发票846 502.27元。被告已支付货款数额为35万元，代二原告支付人工工资合计493 706元、挖运费422 997.26元，上述款项总额业已超过二原告开具的发票总额846 502.27元。二原告称开具发票后并未足额收到货款，而继续开票会给原告造成税收成本，故而未继续开具发票。本院认为，根据《补充协议》中“甲方收到票后3个工作日办理付款”约定，开具发票系支付货款的在先义务，因二原告未足额向被告开具发票，约定付款条件未成就，被告有权拒绝支付剩余部分货款。综上，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条》，《中华人民共和国合同法》第四十五条、第六十条、第六十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百五十二条之规定，判决如下：驳回原告李涛、苏玉麟的诉讼请求。案件受理费29 587.74元，财产保全费5000元，合计      34 587.74元，由原告李涛、苏玉麟负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。  审  判  长  王  春    审  判  员  赵金阁    人民陪审员  彭钦洪       二○二一年八月四日    书  记  员  张瑞涛    1