重庆市巴南区人民法院民事判决书 (2021)渝0113民初6008号 原告：罗玉庭，男，1989年10月18日出生，汉族，住四川省广安市前锋区。被告：张强，男，1988年9月13日出生，汉族，住重庆市巴南区。被告：重庆艾尚佳装饰工程有限公司，住所地重庆市巴南区渝南大道123号附41号3-6，统一社会信用代码91500113MA5YPYC61W。法定代表人：何浩。原告罗玉庭与被告张强、重庆艾尚佳装饰工程有限公司(以下简称艾尚佳公司)装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月14日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。2021年6月16日，本案第一次公开开庭审理，原告罗玉庭到庭参加了诉讼，被告张强、艾尚佳公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理。2021年6月17日，因案情复杂，本案转为普通程序。2021年8月18日，本案第二次公开开庭审理，原告罗玉庭到庭参加了诉讼，被告张强、艾尚佳公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。原告罗玉庭向本院提出诉讼请求：1.解除原告与被告艾尚佳公司在2020年9月5日签订的《重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.二被告退还原告装修款27 000元；3.二被告支付原告违约金28 800元；4.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年9月5日，原告与被告艾尚佳公司签订《重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同》约定：被告为原告位于重庆市巴南区××广场××期××栋××的房屋进行装修，装修费用为60 000元。2020年9月25日，原告向被告艾尚佳公司支付装修款42 000元。2020年11月15日，原告要求对电视墙和吊顶装修进行变更，并向被告艾尚佳公司支付变更费用800元。被告艾尚佳公司只完成了水电铺设，以及厨房墙砖、客厅部分地砖、客卫墙砖的安装。阳台墙砖和客厅地砖没有使用原告选定的砖。2021年3月4日，被告签订《解除合同协议》。扣除原告认可的装修费用15 800元（15 000元＋800元变动费用），需退还原告27 000元。违约金的算法为每天600元，计算期间为2021年1月15日至2021年3月4日。被告张强、艾尚佳公司未提出答辩意见，也未提供证据材料。原告罗玉庭围绕诉讼请求依法向本院提交了《重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同》、主材清单、收条有原件印证，本院予以采信。原告罗玉庭举示的解除合同协议、室内VR录屏视频、被告装修过的照片与微信聊天记录相互印证，本院经审查予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年9月5日，原告与被告艾尚佳公司签订《重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同》约定：被告艾尚佳公司为原告位于重庆市巴南区××广场××期××栋××的房屋进行装修；开工日期为2020年9月8日，工程期限为90日；被告艾尚佳公司包工包全材料，装修造价为60 000元，水电工进场前支付24 000元，泥水工进场前支付18 000元，木工进场前支付12 000元，漆工进场前支付6000元；本工程由张强设计，被告艾尚佳公司委派张强为代表，全权负责合同履行，按设计要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由被告艾尚佳公司负责处理的各项事宜，其签订的文件视为被告艾尚佳公司对相关事宜的确认；工程项目及做法变动，必须经双方协商一致，以原告代表与被告艾尚佳公司代表签订的书面变更单为准，确定增减项目及差价后再施工，同时调整相关工程费用及工期；由于被告艾尚佳公司原因致使工期延误，每延误一天，由被告艾尚佳公司向原告支付工程造价的1%的违约金。被告张强作为被告艾尚佳公司的代表人在前述合同上签字。2020年9月25日，原告向被告艾尚佳公司支付装修一、二期款42 000元。2020年11月15日，原告与被告艾尚佳公司进行了卧室换木地板，客厅吊顶造型调整，电视墙做艺术漆等项目变更。被告张强确认变动费用已收。2021年3月7日，被告张强通过微信向原告发送《解除合同协议》约定：甲方（罗玉庭）与乙方（张强、艾尚佳公司）于2020年9月5日签订针对重庆市巴南区××广场××期××栋××装修合同，但乙方至本协议签订日仍未完成合同中约定的装修项目，截止签订本协议日，乙方只完成水电铺设、厨房墙砖、阳台墙砖（非甲方选用砖），客厅地砖部分和客卫墙砖安装；经过双方协商，解除于2020年9月5日签订的针对案涉房屋装修合同，后续装修由甲方自行处理，并约定乙方放弃对案涉房屋装修项目，乙方装修案涉房屋所产生的人工等费用由乙方承担，乙方需退还甲方多余装修工程款，装修合同自本协议签订之日解除。2021年6月16日，原告向本院提交的《解除合同协议》复印件上有原告的手写签名。《解除合同协议》的落款时间为2021年3月4日，系打印字体。本院认为，原告与被告艾尚佳公司签订的《重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同》是双方的真实意思表示，并不违反相关法律法规强制性效力性规定，合法有效，当事人应按约定履行各自的合同义务。根据《重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同》的约定，被告张强系被告艾尚佳公司的代表，全权负责合同履行，故本院确认被告张强有权代表被告艾尚佳公司与原告解除案涉装修合同。结合《解除合同协议》的微信发送时间，本院确认《重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同》的解除时间为2021年3月。该解除时间在原告提起本案诉讼之前，故对原告要求解除《重庆市家庭居室装饰装修工程施工合同》的诉请，本院不再支持。关于原告要求被告退还装修款问题。合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，由于被告逾期完工且未装修完毕，同时被告均未举示证据证明其已装修部分的价值，结合原告自认已装修部分价值15 800元（15 000元+800元变动费用），故被告应退还原告27 000元（42 000元+变动费用800元-15 000元-变动费用800元）。《解除合同协议》的乙方为被告张强和艾尚佳公司，故本院视被告张强在其上的签字是对被告艾尚佳公司退装修款之债务的加入，故被告张强应与被告艾尚佳公司一并退还原告装修款27 000元。关于原告要求被告支付违约金的问题。根据双方签订的合同有关逾期完工约定，结合原告自认应在2021年1月15日前完成房屋基础装修的事实，以及合同装修总价款和合同的具体履行情况，根据公平原则，对原告主张的违约金，本院酌情支持15 000元。被告艾尚佳公司和张强经本院合法传唤逾期未到庭参加诉讼，视为放弃抗辩权。综上所述，对原告的诉请，本院予以部分支持。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告张强与被告重庆艾尚佳装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告罗玉庭27 000元；二、被告重庆艾尚佳装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告罗玉庭违约金15 000元；三、驳回原告罗玉庭的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费1196元，由原告罗玉庭负担346元，由被告重庆艾尚佳装饰工程有限公司负担850元（此款原告已预缴，由被告重庆艾尚佳装饰工程有限公司在履行上述金钱给付义务时一并支付原告）。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。同时预交案件受理费。递交上诉状后上诉期满七日内仍未预交诉讼费又不提交缓交申请的，按自动撤回上诉处理。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回上诉的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向本院申请执行。申请执行的期间为两年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。 审  判  长  李  杰人民陪审员  刘  宁人民陪审员  魏忠智  二〇二一年八月十八日 法官  助理  王小凤书  记  员  唐幸鋆 - 1 -