河北省大厂回族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2017）冀1028民初1684号 原告：廊坊富邦鑫泰铝业有限公司，住所大厂潮白河工业区（祁各庄村西厂谭路北）。统一社会信用代码：911310286843109811 法定代表人：马诜棵，董事长。 委托诉讼代理人：党永诚，北京市尚元律师事务所律师。 被告：天津连诚建筑装饰工程有限公司，住所地：天津西青学府工业区惠深道******厂房****。统一社会信用代码：911202225783081915 法定代表人：毕臣秀，经理。 原告廊坊富邦鑫泰铝业有限公司（以下简称富邦鑫泰）与被告天津连诚建筑装饰工程有限公司（以下简称连诚装饰）承揽合同纠纷一案，本院于2017年8月7日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告富邦鑫泰委托诉讼代理人党永诚到庭参加诉讼。被告连诚装饰经本院公告送达开庭传票，无正当理由未到庭。本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告富邦鑫泰向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付铝单板款730824.5元；2、判令被告按每日未付货款金额的千分之三标准向原告支付自2016年11月12日起至实际付款之日止的逾期利息；3、判令被告支付已加工但未交付的铝单板款2332589.51元；4、判令被告支付场地占用费375000元；5、本案诉讼费由被告承担。事实及理由：原、被告于2015年10月26日签订了加工承揽合同一份，约定原告为被告加工氟碳铝板，规格202mm，单价为165元/平米，暂定数量30000平。合同订立后，原告累计为被告加工了29596平方米的铝单板，原告实际向被告交付了铝单板15495平方米，合款2550824.5元，被告共计支付原告价款1820000元，剩余价款730824.5元未付。根据合同约定，被告逾期支付货款则应当每日按照全款金额的千分之三向原告支付违约金。另，根据被告的加工订单和图纸，已加工完毕因被告自身原因未发货的铝单板9663.6488平方米，合款1594502.05元未付。上述铝单板，自2016年8月1日起占用原告场地至今，按照每日0.5元每平方米计算，应给付原告场地占用费共计375000元。原告诉至法院，望判如所请。 被告连诚装饰未进行答辩。 经审理查明，原、被告于2015年10月26日签订加工承揽合同一份，约定由原告为被告承接的海昌大厦项目工程加工制作氟碳铝板，规格202mm，单价为165元/平米，暂定数量30000平。付款方式约定，双方签订合同后，订制方（被告）向承揽方（原告）支付50000元订金，2000平方米作为一个结算单位，结算至该批货款的90%，工程定制总量发完后10天内，订制方结算至总货款的95%，120天内结清所剩货款。合同同时约定，订制方所欠货款不能按时支付的，每日按欠款的千分之三支付违约金给承揽方。合同签订后，原告依约为被告加工铝单板25150.60169平方米，截至2016年7月12日，原告共计交付被告铝单板15486.95289平方米，合款2550824.5元。剩余铝单板9663.6488平方米，合款1594502.05元，因被告工程拖延工期等因素至今仍在原告处存放。被告陆续给付原告铝单板价款1820000元。 2017年3月11日，被告向原告发函：由于市政府要求市区各项目工地开工时间统一安排在2017年3月15日才开工。前期铝板不能及时提货及时付款而拖延工期，主要原因是业主资产重组及其它因素导致资金落实不到位，以致项目运行很被动，现在我司正在积极与业主沟通，争取尽早开工以解决欠款事宜，根据资金状况，确保4月底把525753.93元的进度款结清，如4月底款项不到位，我司从5月起承担补偿款每月1000元，直至款项到位终止。 上述事实，有原告提交的加工承揽合同、订制加工产品销售结算单、工作联系单、发货单、铝单板产品加工单、海昌大厦未发货明细表等及原告当庭陈述在案为凭。 本院认为，原、被告之间系承揽合同关系，该合同系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效。原告按约为被告加工制作铝单板，被告应按约给付相应的价款。对于已交付部分铝单板，业经被告方工作人员签字确认，被告应按所确认金额按约给付相应价款。未按约付款，应承担相应的违约责任。原告要求被告给付该部分欠款并自2016年11月12日起支付逾期利息，符合合同约定，应予以支持。双方在合同中对违约金计算标准的约定虽系自愿，但应以原告的实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，基于公平原则和诚实信用原则予以考量。双方约定的按日万分之三标准支付违约金计算标准过高，本院依法予以酌情降低。考虑被告未在约定的期限内履行付款义务，违约过错程度明显，本院酌定被告以给原告造成利息损失的130%承担违约责任为宜，超出部分，本院不予支持。对于已加工完毕而未能交付部分铝单板合款1594502.05元，虽未达到合同约定的付款条件，根据《中华人民共和国合同法》第四十五条“当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就”规定，结合涉案合同履行情况，应视为付款条件已经成就，被告应支付相应的款项，故对原告该项诉讼请求，本院予以支持。该部分铝单板，原告仍应根据被告要求运送至指定地点，运费按合同约定由相关责任人支付。因被告自身原因，造成部分铝单板未能交付，而占用原告场地，被告理应支付相应的场地占用费，但原告对此项费用未申请相关机构进行评估，本院不宜一并处理，原、被告可私下自行协商，或待证据充足后另案诉讼解决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十三条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告天津连诚建筑装饰工程有限公司给付原告廊坊富邦鑫泰铝业有限公司已交付铝单板价款730824.50元，并按中国人民银行公布的金融机构计收逾期贷款率130%标准支付自2016年11月12日至实际给付日期间的逾期利息。 二、被告天津连诚建筑装饰工程有限公司给付原告廊坊富邦鑫泰铝业有限公司已加工完毕未交付的铝单板价款1594502.05元。 上述一、二项，于本判决生效后七日内履行完毕。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费25600元，由被告天津连诚建筑装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省廊坊市中级人民法院。 本判决书生效后，当事人在法律文书确定的期间内不履行义务的，对方当事人可向本院申请执行。提出申请执行的期间为本判决书确定的履行期间最后一日起两年内。逾期将丧失申请执行权。 审 判 长  冯爱民 人民陪审员  刘连发 人民陪审员  陈冬青 二〇一六年十二月二十日 书 记 员  董唐宇 判决附件： 《中华人民共和国合同法》 第四十五条第二款当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 二、最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二） 第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。