广东省汕头市龙湖区人民法院民 事 判 决 书（2021）粤0507民初1486号原告:广东卓儿智能科技有限公司，住所地汕头市×××××××万泰创业楼808。法定代表人:黄广明。委托诉讼代理人：洪泽群，广东国源岭东律师事务所律师。委托诉讼代理人：张剑豪，广东国源岭东律师事务所律师。被告：汕头市众宜集成科技有限公司，住所地汕头市濠江区××××广澳南塘桥东侧。法定代表人：陈某1。原告广东卓儿智能科技有限公司与被告汕头市众宜集成科技有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2021年5月11日立案，依法适用简易程序，公开开庭进行审理，原告的法定代表人黄广明及其委托诉讼代理人洪泽群、被告的法定代表人陈某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判决原、被告于2020年7月2签订的《“玻璃桌面组装机台”委托设计制作合同》解除；2.判决被告双倍赔偿原告定金80,000元和返还定金60,000元及支付自2020年7月6日起至判决实际还清之日止的资金占用费（以60,000元为基数按年利率3.85％计算）；3.判决被告承担全部诉讼费用。事实和理由：2020年7月2日，原告与被告签订《“玻璃桌面组装机台”委托设计制作合同》。约定原告向被告定作一台玻璃桌面组装机，价格为200,000元。原告在签订合同7日内向被告支付100,000元作为定金，被告在收到定金和样品后的60天内交货。若被告实际交货日期超过承诺交货日期1个月的，原告有权取消合同且被告需在原告取消合同之日起计的3个工作日内全额退还原告已向被告支付的定金等约定。合同生效后，原告于2020年7月6日以银行转账的方式向被告支付定金100,000元。被告收到定金后，无法在约定的期限内交货。期间，原告多次敦促被告尽快交货均无果。2021年1月18日，原告向被告送达《关于逾期完工即解除合同的通知》，要求被告应于2021年1月31日前交货，逾期交货的，原告将解除合同并要求被告退还定金。但被告至今未交货，被告的行为已构成违约，也造成原告重大经济损失且无法实现原告的合同目的，原告依法依约向被告提出解除合同并承担相应的法律后果。为维护原告的合法权益，特向人民法院提起诉讼，支持原告的诉讼请求。原告为其主张，提交了以下证据：原告营业执照、法人身份证；被告企业信息；《“玻璃桌面组装机台”委托设计制作合同》；中国银行付款回单；微信聊天记录、《关于“桌面组装机台”合作项目的跟进函》、《关于逾期完工即解除合同的通知》、现场照片。被告辩称：一、2020年7月20日被告与原告签订《“玻璃桌面组装机台”委托设计制作合同》至今，原告并未向被告提供准确的实际样品，按合同约定，被告并未超出合同规定期限交货；二、原告单方面向被告传递的《关于“桌面组装机台”合作项目的跟进函》、《关于逾期完工即解除合同的通知》，被告并未作出任何反应，由于原告提供的样品不及时、不准确，这才导致被告研发过程严重耽误；三、原告向被告传递的《关于逾期完工即解除合同的通知》中“本着诚信合作，2021年1月18日我司再次与贵司协商，最终达成于2021年1月31日前交付功能齐全的机台给我司验收”，被告坚决否认有向原告做出以上承诺，被告不予回应不意味着认可原告所发通知中的内容，更不意味着同意按照原告所述方式去履行；四、原告向被告传递《关于“桌面组装机台”合作项目的跟进函》中提及“乙方对合同标的生产推进缓慢”，被告坚决否认；五、原告起诉第2项依据不足，即便被告无法提供设备违约，也应该依据合同违约条款；六、《“玻璃桌面组装机台”委托设计制作合同》中第一项合同范围3一台锅具摆转设备，被告已经制作完成并交付原告使用，若原告终止合同，则必须退还设备，同时支付该设备在交付日期至退还日期过程中使用的租金，且保证退还时该设备的完整性。综上，请求法院驳回原告的不合理诉求。被告为其答辩，提交了以下证据：玻璃桌面1、2；A胶；B胶；透明玻璃块；平板外壳；微信记录1、2；夹层玻璃结构说明；视频资料；原告提供样品清单；调解协议。本院组织当事人对原告、被告提交的证据进行质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，对有争议的证据和事实，本院依法予以审查认定。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年7月2日，原告与被告签订《“玻璃桌面组装机台”委托设计制作合同》。约定原告向被告定作一台玻璃桌面组装机，价格为200,000元；原告在签订合同7个工作日内向被告支付50％设备款100,000元作为定金，设备安装调试完成并送至原告公司经原告验收合格后一个月内无故障发生且运行正常，支付50％尾款100,000元；被告在收到定金和实际样品后的60天内交付合格的机器设备。若被告实际交货日期超过承诺交货日期1个月的，原告有权取消合同且被告需在原告取消合同之日起计的3个工作日内全额退还原告已向被告支付的定金。原告于2020年7月6日以银行转账的方式向被告支付定金100,000元。被告收到定金后，无法在约定的期限内交货。期间，原告多次敦促被告尽快交货均无果。2021年1月18日，原告向被告送达《关于逾期完工即解除合同的通知》，要求被告应于2021年1月31日前交货，逾期交货的，原告将解除合同并要求被告退还定金。但被告至今未交货，致纠纷。本院认为，原告与被告签订的《“玻璃桌面组装机台”委托设计制作合同》是当事人的真实意思表示，内容没有违反法律禁止性规定，应认定合法有效。被告在原告支付设备款后，没有在合同约定期限向原告交货，已构成违约，应承担相应民事责任，鉴于合同约定若被告违约，原告有权解除合同，被告应退还收取的定金，故原告主张解除合同、被告退还定金的诉讼请求依据充分，应予支持，但请求双倍返还定金与合同约定不符，原告主张退还的总数额应在支付给被告的100,000元设备款及相应利息范围内予以支持。被告辩称“即便被告无法提供设备违约，也应该依据合同违约条款”理由成立，本院予以采纳，被告辩称“原告并未向被告提供准确的实际样品，并未超出合同规定期限交货”与事实不符，被告亦未在履行合同过程中就样品问题向原告提出意见，故该抗辩理由不足，本院不予采纳，被告其他抗辩理由不足，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款第(四)项、第五百七十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：一、解除原告广东卓儿智能科技有限公司与被告汕头市众宜集成科技有限公司于2020年7月2签订的《“玻璃桌面组装机台”委托设计制作合同》。二、被告汕头市众宜集成科技有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内付还原告广东卓儿智能科技有限公司设备款100,000元，同时按年利率3.85％计算上述款项自2020年7月6日起至还清该款之日止的利息。三、驳回原告广东卓儿智能科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,550元、保全费1,220元，合共诉讼费2,770元（原告已预交），由原告负担600元，被告负担2,170元，被告应于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳负担的受理费。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省汕头市中级人民法院。审 判 员  吴 斌二〇二一年七月二十二日法官助理  李树杰书 记 员  林锦霖附件：相关法律条文《中华人民共和国民法典》第五百六十三条第一款有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。