河北省廊坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）冀10民终3823号上诉人（本诉被告、反诉原告）：中机嘉峰机械工程有限公司，历史名称：固安嘉峰机械工程有限公司，地址：固安县工业园区南区。法定代表人：李铁明，执行董事。委托代理人：李起旭，北京惠诚（天津）律师事务所律师。被上诉人（本诉原告、反诉被告）：东方诚建设集团有限公司，历史名称：北京东方诚国际钢结构工程有限公司，地址：北京市顺义区李遂镇市场北路19号。法定代表人：多跃刚，董事长。委托代理人：赵素玲，北京筑通律师事务所律师。上诉人中机嘉峰机械工程有限公司因与被上诉人东方诚建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案，不服河北省固安县人民法院（2021）冀1022民初750号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年7月6日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。中机嘉峰机械工程有限公司上诉请求：撤销一审判决，诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：一、被上诉人主张支付剩余工程款的付款条件未成就，因此上诉人不应支付被上诉人人民币1,032,779.6元工程款及利息。被上诉人应根据《年产10000台套农产品加工设备项目一标段工程成套材统安装施工合同》（以下简称《安装合同》）的约定，向上诉人交付竣工验收资料，并在钢结构分项验收合格及整个项目验收合格后，上诉人才应向被上诉人支付剩余工程款，但本案中上述付款条件并未成就，因此上诉人不应支付被上诉人人民币1,032,779.6元工程款及利息。二、被上诉人应按照国家工程竣工验收有关规定向上诉人提供符合建筑行业技术规范的工程竣工验收材料，并配合上诉人依法向有关部门办理工程验收手续及备案手续。根据《年产10000台套农产品加工设备项目一标段工程成套材料供应合同》（以下简称《供应合同》）及《安装合同》的约定，被上诉人负责整理完工资料，并应按照国家有关规定，向上诉人提供完整的验收资料。但被上诉人至今未向上诉人提供任何竣工验收材料，致使上诉人无法推进工程项目验收。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条第一款“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。”之规定，被上诉人作为施工企业负有提交有关工程建设资料的义务。故被上诉人应向上诉人提交有关施工资料，并配合办理有关竣工验收手续。三、被上诉人应赔偿上诉人因维修厂房所产生的经济损失人民币183,872元。根据《供应合同》及《安装施工合同》的约定，工程主次结构质量被上诉人终身保修，现被上诉人建设的厂房多次出现顶棚漏水、风机漏水的情况，但被上诉人并未按照合同约定的保修义务对厂房进行维修，上诉人不得不委托第三方对厂房进行维修，共产生维修费用人民币183,872元，该部分维修损失应由被上诉人承担。综上，上诉人认为：第一、上诉人向被上诉人支付剩余工程款的付款条件未成就，上诉人不应支付剩余工程款；第二、被上诉人向上诉人交付工程竣工验收材料既是其的法定义务，也是其合同义务，其应按照国家工程竣工验收有关规定向上诉人提供符合建筑行业技术规范的工程竣工验收材料；第三、被上诉人对工程主次机构质量有终身保修的义务，其应赔偿上诉人因维修厂房产生的损失。东方诚建设集团有限公司答辩称，被上诉人同意一审判决，认为上诉人的上诉没有任何事实及法律依据。1、被上诉人主张的工程款付款条件早已成就，涉案工程早已完工，且在2012年1月13日撤场后将涉案工程移交给了上诉人，根据合同约定及相关法律规定，视为涉案工程已经验收合格，上诉人应当支付剩余工程款。2、被上诉人在施工过程中早已将工程资料交付给了上诉人。3、上诉人所称的经济损失没有任何事实及法律依据。综上，请求二审法院依法维持原判。东方诚建设集团有限公司向一审法院起诉请求：1、判令被告支付工程欠款1032779.6元；2、判令被告支付暂计至2020年11月25日的逾期付款利息437583.06元；（以1032779.6元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2013年1月14日开始计算至款项全部付清之日止）。3、本案诉讼费全部由被告承担。中机嘉峰机械工程有限公司向一审法院反诉请求：1、要求反诉被告（本诉原告）按照国家工程竣工验收有关规定向反诉原告提供符合建筑行业技术规范的工程竣工验收材料，并配合反诉原告依法向有关部门办理工程验收手续及备案手续；2、请求法院依法判令反诉被告赔偿反诉原告因维修厂房所产生的经济损失人民币183872元；3、由反诉被告承担本案的全部诉讼费用。一审法院认定事实：2011年8月1日，本诉原告与本诉被告双方签订《年产10000台套农产品加工设备项目一标段工程成套材料供应合同》，合同内容为：年产10000台套农产品加工设备项目一标段工程钢结构建筑成套材料的生产制造及运输。合同总价：本合同为固定总价合同，总价为人民币23250207元。供货和付款：合同签订后三日内，甲方将本合同总金额35%的预付款支付给乙方；首车钢结构发运至施工现场并开始安装后三日内，甲方将合同总金额25%支付给乙方。主体结构安装完毕验收合格后三日内，甲方将合同总金额的15%支付给乙方。首车彩钢维护材料发运至施工现场开始安装后三日内，甲方将合同总金额15%支付给乙方；本合同范围内钢结构建筑成套材料全部安装完成，钢结构分项验收合格后三日内，甲方将合同总金额7%支付给乙方；剩余合同总额的3%作为质保金，质保期12个月，自验收合格次日起12个月内一次性付完。本合同供货起止日期为：2011年8月1日-2011年11月30日，总合同工期为122个工作日，其中不包括施工中等待土建外墙及配房等具备施工条件所需要的时间。同日，本诉原告与本诉被告双方签订《年产10000台套农产品加工设备项目一标段工程钢结构建筑系统安装施工合同》，工程内容为：北京东方诚国际钢结构工程有限公司所供应的材料范围内的安装。合同总价：本合同为固定总价合同，总价为人民币2081742元。本合同施工起止日期为：2011年8月1日-2011年11月30日，总合同工期为122个工作日。工程款支付：合同签订后三日内，甲方将本合同总金额35%的预付款支付给乙方；首车钢结构发运至施工现场并开始安装后三日内，甲方将合同总金额25%支付给乙方。主体结构安装完毕验收合格后三日内，甲方将合同总金额的15%支付给乙方。首车彩钢维护材料发运至施工现场开始安装后三日内，甲方将合同总金额15%支付给乙方；本合同范围内钢结构建筑成套材料全部安装完成，钢结构分项验收合格后三日内，甲方将合同总金额7%支付给乙方；剩余合同总额的3%作为质保金，质保期12个月，自验收合格次日起12个月内一次性付完。工程验收：工程完工，乙方自检通过后，甲方或监理应在接到乙方申请验收书面通知后7天内组织验收。如逾期未组织验收，视为验收合格。工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用将视为验收合格，一切后果由甲方负责。后，原告依约为被告建造安装钢结构。2012年1月13日，本诉原告出具撤场申请单一份，内容为：致固安嘉峰机械工程有限公司，我公司承揽的年产10000台套农产品加工设备项目一标段工程，已于2012年1月13日完成合同内全部工作，特向贵部提出撤场申请，请予以批准。被告接收并使用了上述涉案工程。本诉被告（反诉原告）共向本诉原告（反诉被告）支付工程款24299169.4元。2021年3月2日，本诉原告东方诚建设集团有限公司起诉至法院，要求本诉被告中机嘉峰机械工程有限公司给付工程欠款1032779.6元及利息。2021年3月29日，反诉原告中机嘉峰机械工程有限公司提出反诉，一、要求反诉被告东方诚建设集团有限公司按照国家工程竣工验收有关规定提供符合建筑行业技术规范的工程竣工验收材料，并配合向有关部门办理工程验收手续及备案手续。二、要求反诉被告东方诚建设集团有限公司赔偿反诉原告因维修厂房所产生的经济损失183872元。上述事实有《年产10000台套农产品加工设备项目一标段工程成套材料供应合同》、《年产10000台套农产品加工设备项目一标段工程钢结构建筑系统安装施工合同》、撤场申请单、收款记录等证据及本诉原告（反诉被告）、本诉被告（反诉原告）陈述在案予以证实。一审法院认为，本诉原告（反诉被告）与本诉被告（反诉原告）之间签订的《年产10000台套农产品加工设备项目一标段工程成套材料供应合同》及《年产10000台套农产品加工设备项目一标段工程钢结构建筑系统安装施工合同》，系双方真实意思表示，上述合同合法有效，双方均应依约履行。本诉原告（反诉被告）依约履行了合同，进行了建筑施工，本诉被告（反诉原告）接受并使用厂房等涉案工程，本诉被告（反诉原告）应当依约给付本诉原告（反诉被告）工程款。本诉原告（反诉被告）要求本诉被告（反诉原告）拖欠工程款24299169.4元，本诉被告（反诉原告）认可，故法院予以支持。本诉原告（反诉被告）要求本诉被告（反诉原告）给付利息的诉讼请求，因双方未办理交接验收手续，结合本案实际情况，法院酌定自2013年1月16日起至实际付清之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。反诉原告（本诉被告）要求反诉被告（本诉原告）按照国家工程竣工验收有关规定向反诉原告（本诉被告）提供符合建筑行业技术规范的工程竣工验收材料，并配合向有关部门办理工程验收手续及备案手续，反诉被告（本诉原告）否认，反诉原告未提供其他证据证实，故法院不予支持。反诉原告（本诉被告）要求反诉被告（本诉原告）赔偿因维修厂房所产生的经济损失183872元。反诉原告（本诉被告）提供施工合同、维修合同及付款凭证证实其产生的维修数额，反诉被告（本诉原告）否认，反诉原告（本诉被告）未提供其他证据予以佐证，对反诉原告（本诉被告）主张反诉被告（本诉原告）赔偿因维修厂房所产生的经济损失183872元的反诉请求，双方另案解决为宜。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百七十七条、第五百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、本诉被告（反诉原告）中机嘉峰机械工程有限公司于本判决生效之日起五日内给付本诉原告（反诉被告）东方诚建设集团有限公司欠付工程款1032779.6元及利息。（按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自2013年1月16日起至实际付清之日止）。二、驳回反诉原告（本诉被告）中机嘉峰机械工程有限公司要求反诉被告（本诉原告）东方诚建设集团有限公司按照国家工程竣工验收有关规定向反诉原告（本诉被告）提供符合建筑行业技术规范的工程竣工验收材料，并配合向有关部门办理工程验收手续及备案手续的反诉请求。三、驳回反诉原告（本诉被告）中机嘉峰机械工程有限公司要求反诉被告（本诉原告）东方诚建设集团有限公司赔偿因维修厂房所产生的经济损失183872元的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费18034元，减半收取9017元，由本诉被告（反诉原告）中机嘉峰机械工程有限公司负担。反诉费3978元，减半收取1989元，由反诉原告（本诉被告）中机嘉峰机械工程有限公司负担。二审期间，双方当事人没有提交新证据，二审查明的事实与一审认定的事实一致，本院予以确认。本院认为，双方签订的《年产10000台套农产品加工设备项目一标段工程纲结构建筑系统安装施工合同》约定“工程完工，乙方自检通过后，甲方或监理在接到乙方书面通知过后7天内组织验收。如逾期未组织验收，视为验收合格”，“未经验收，甲方提前使用或擅自动用将视为验收合格，一切后果由甲方负责”。东方诚建设集团有限公司于2012年1月13日提出撤场申请，后将涉案工程移交给了上诉人，涉案工程现已投入使用，根据合同约定及法律规定，应视为已经验收合格，一审法院判决上诉人向被上诉人支付剩余工程款，于理有据，并无不妥。上诉人主张支持工程款的条件未成就，本院不予支持。综上所述，中机嘉峰机械工程有限公司的上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费16083元，由上诉人中机嘉峰机械工程有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长 樊清维审 判 员 史纪红审 判 员 赵志勇二〇二一年八月二十五日法官助理 丁宗发书 记 员 孙 帅