山西省临汾市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）晋10民终1943号上诉人（原审被告）：山西永华房地产开发有限公司住所地：临汾市五一西路集中供热小区*号楼*单元***室。法定代表人：李旭升，职务：总经理委托代理人：王三忠，山西晋言律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张富句，襄汾县村民，住址襄汾县。上诉人山西永华房地产开发有限公司（以下简称永华公司）因房屋买卖合同纠纷一案，不服山西省襄汾县人民法院作出的（2016）晋1023民初155号民事判决，向本院提出上诉，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉��永华公司的法定代表人李旭升、委托代理人王三忠、被上诉人张富句到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。一审查明，2013年5月23日，原、被告订立商品房买卖合同，约定原告购买被告襄汾县XX花园1号楼3单元1302号房，单价为每平米3229元，建筑面积141.39平米，总价款482791元，被告应在约定时间内交付原告经验收合格的商品房，逾期被告按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金；在交付使用后的180日内由被告向产权登记机关提交资料备案，如因被告的责任，原告不能取得房地产产权证书的，原告要求继续履行合同的，被告按已付房款的0.02%向原告支付违约金。2014年3月3日，被告将房屋交付原告，但未经验收并在住建部门备案。原告所购房屋至今未能办理房地产权属证书。一审法院经审理认为，原、被告订立的商品房买卖合同合法有效。合同订立后，原告按约交付了购房款，被告交付原告的商品房未经验收合格，造成原告至今未能办理房地产权属登记，已属违约，应承担相应的民事责任，被告交付原告的房屋未经验收合格，视为逾期交房，应根据合同约定承担违约责任，原告主张5000元违约金，没有超出双方合同约定，本院不表异议。合同中对产权登记的违约金约定为已付房价款的0.02%，对原告主张该违约金应自逾期后按日计算，本院不予支持，被告应支付原告迟延办理产权登记的违约金97元。因被告未能依约向产权登记机关提交资料备案，应当继续履行合同，在合理期限内完成该项工作，根据合同约定协助原告办理房地产权属登记，故对原告该诉讼请求予以支持。被告主张的原告请求其承担逾期交房违约责任已超出2年诉讼时效，因被告向原告交房时间为2014年3月3日，原告于2016年1月28日提起本案���讼，对被告该主张不予支持。故作出（2016）晋1023民初155号民事判决：一、被告山西永华房地产开发有限公司于本判决生效后十日内支付原告张富句违约金5097元；二、被告山西永华房地产开发有限公司于本判决生效后30日内协助原告张富句办理房地产权属登记。三、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费50元，由被告山西永华房地产开发有限公司负担。上诉人永华公司不服（2016）晋1023民初155号民事判决，提出上诉称:一审法院“视为逾期交房”的认定，是背离交房行为事实的典型的主观臆断，也是一审主动对被上诉人“判令被告因交付未经验收合格的商品房赔偿原告违约金5000元”诉讼请求的错误变更。上诉人于2014年3月3日向被上诉人履行了交付房屋的行为，被上诉人不仅在其《民事起诉状》中自认于2014年3月3日房屋交付，向一审法院还举出《交房钥匙移交证明》，证明上诉人于2014年3月3日交付房屋的行为事实。合同双方主体间的交付房屋的行为时间完全符合《商品房买卖合同》“第八条交付期限”约定的交房时间要求。被上诉人的首个诉讼请求“判令被告因交付未经验收合格的商品房赔偿原告违约金5000元”，而根本不是“逾期交房”的违约主张。作为任何一个人民法院应当说均具有区别“交付未经验收合格的商品房”与“逾期交房”概念的截然不同于区别。因此，上诉人认为一审法院所谓的“视为逾期交房”的认定是法院主动对被上诉人诉讼请求的错误变更、不合法改变；一审法院认定“被告交付原告的房屋未经验收合格”，是与客观事实及证据不符的错误认定。现行国家在对商品房竣工验收的管理上已确立了由开发商申请、政府批准并组织验收向开发商自行组织、政府监督的制度性转变。被上诉人在一审中对上诉人所举证据质证时认为“验收行为都是被告公司自己进行的，无主管部门的验收资料”的说法，是过时陈旧的观念。双方所签订的《商品房买卖合同》文本，系临汾市建设局监制的通用文本，在该合同文本中根本没有关于“房屋未经验收合格”，开发商应当承担什么违约责任的任何规定文句。被上诉人关于“判令被告因交付未经验收合格的商品房赔偿原告5000元”的诉讼请求，既没有事实依据，也没有约定依据，更没有法律依据。故请求二审法院纠正一审错误认定。被上诉人张富句答辩称：一、上诉人交付给答辩人的房屋未经住建部门验收备案，既违反法律规定，又构成了违约。《建筑法》第六十一条第一款规定“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。”根据《建筑工程施工质量验收统一标准》6.0.7条的规定：单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。且在《关于发布国家标准〈建筑工程施工质量验收统一标准〉的通知》中明确规定编号为6.0.7条文为强制性条文，必须严格执行。同时该通知中，关于6.0.7条的说明明确规定了：建设工程竣工验收备案制度是加强政府监督管理，防止不合格工程流向社会的一个重要手段。建设单位应依据《建设工程质量管理条例》和建设部有关规定，到县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。《建设工程质量管理条例》第四十三条也同时规定：国家实行建设工程质量监督管理制度。第四十九条规定：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、��保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。上诉人依据国务院办公厅分别在2002年和2004年发布的取消和调整行政审批项目的决定中，将“房地产开发项目竣工验收”和“住宅小区等群体房地产开发项目竣工综合验收”项目予以取消，用以证明其交付给答辩人的房屋符合约定的交房条件。答辩人认为上述决定中都是取消的“审批或者核准”的内容，竣工验收备案不同于核准或者审批。《建筑法》是保证建筑工程质量和安全的基本法，是关于房屋竣工验收和交付的基本法，其六十一条所规定的竣工验收必须符合建筑工程质量标准，该建筑工程质量标准是一个强制规范。本案中，上诉人提交的用以证明“该商品房经验收合格”举的各项验收材料中根本没有住建部门的备案资料，答辩人在原审中提交的2016年1月18日清风丁陶回复函也证明上诉人交付的商品房未经验收备案。建设工程竣工验收是施工全过程的最后一道程序，也是必经的重要程序，更是检验工程设计、施工质量以及明确工程参建各方法律责任的重要环节。从我国《建筑法》、《消防法》、《建筑工程质量管理条例》中关于建筑物交付使用的相关规定，可以看出对建筑工程是否验收合格，最终有审查和监督权的是建设行政主管部门，建设单位应当在建设工程竣工验收合格后依法到建设行政管理机关办理竣工验收备案手续，接受政府职能部门的监督，防止不合格工程流向社会。由于上诉人不能举证证实诉争房屋系经国家主管机关验收合格之房屋，故上诉人已构成根本性、实质性违约，其行为损害了答辩人的合法权益。二、上诉人交付未经验收合格的商品房给答辩人等同于未交房，应当承担逾期交房的违约责任。商品房买卖合同约定���商品房交付条件，不得违反和排除国家法律的强制性规定的适用，这是一项基本原则。《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《城市房地产管理法》等规定的：建设工程经竣工验收合格后才能交付使用，未经验收合格不得交付使用。这是国家法律的强制性规定，必须遵守，不得违反。否则，交付房屋的行为就是无效的。同时，结合《合同法》第41条关于“对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释”的规定，可以认定本案《商品房买卖合同》关于“该商品房经验收合格”应当包括经住建部门验收备案。…房屋交付是一种法律行为而非事实行为，因此不能违反国家法律的强制性规定，否则就是无效的，不产生交付的法律效力，等同于未交房。本案上诉人将未经验收备案的房屋交给答辩人的行为违反了国家《建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的强制性规定，该交付行为是无效的，不产生交付的法律后果，应当承担逾期交房的违约责任。原审法院认为上诉人交付的房屋未经验收合格，造成被上诉人至今未能办理房地产权属登记，已属违约，充分体现了对被上诉人合法权益的保护，体现了人民法院公平、公正地处理了本案。在诉讼时效的认定上充分考虑了客观事实。故上诉人以原判适用法律不当为由上诉，理由不妥，予以驳回。本院认为，双方争议的焦点问题是：上诉人永华公司是否应承担涉案房屋买卖合同的违约责任。1、关于房屋是否交付的问题，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，“对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用”。买受人张富句提供的《���房钥匙移交证明》，证明永华公司已于2014年3月3日交付房屋，张富句已实际占有、使用；2、关于是否验收合格的问题，上诉人永华公司提供了该房产项目的《建设工程竣工验收报告》及地基、主体、消防、电、暖、气等工程施工分期验收报告，涉案房屋应为验收合格。《建筑法》第六十一条规定，建设工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。本案竣工验收于2016年，滞后于交付时间，但审查涉案合同，双方并未就此情形约定违约责任，且买房人并不要求退房。原审由此“视为逾期交房”的认定与事实不符，买受人诉请永华公司交付未经验收合格的商品房赔偿5000元违约金的请求无法支持；3、关于是否逾期备案的问题，永华公司提交的《建设工程竣工验收备案证书》记载备案时间为2016年10月17日，已超出了双方房屋买卖合同中“交付使用后90日内”的约定，应依约承担违约责任，按已付房价款的0.02%，向买受人支付违约金，原审以此下判并无不当，且永华公司在二审庭审中表示放弃对该判决的上诉请求，因此予以维持。至于买受人所主张的房屋质量问题，未提供相关证据且与诉请主张不一致，应另行解决。综上，上诉理由成立，应予支持。故依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、撤销（2016）晋1023民初155号判决第（一）项；二、维持（2016）晋1023民初155号判决第（二）、（三项）；三、上诉人永华公司于本判决生效后十日内支付被上诉人张富句违约金97元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行��间的债务利息。一审案件受理费50元，二审案件受理费50元，共计100元，由上诉人山西永华房地产开发有限公司承担。审判长 崔 勤审判员 陈永渊审判员 曹泰山二〇一六年十二月十二日书记员 房 振