河南省许昌市中级人民法院民 事 判 决 书河南省许昌市中级人民法院民事判决书（2016）豫10民终3125号上诉人（原审被告）：陈天征，男，生于1952年3月14日，汉族，住太康县。委托代理人世华奎，男，1980年1月22日生，汉族，住许昌市魏都区。被上诉人（原审原告）：禹州市梁北镇箕啊村村民委员会。法定代表人李文峰，该村村主任。委托代理人赵群卓，男，1976年9月1日生，汉族，住禹州市。原审被告：鹏达建设集团有限公司河南分公司。住所地郑州经济技术开发区航海东路****号*座***号。原审被告：鹏达建设集团有限公司。住所地河北省高碑店市团结路。法定代表人：李清培，该公司董事长。上诉人陈天征因与被上诉人禹州市梁北镇箕啊村村民委员会，原审被告鹏达建设集团有限公司河南分公司、鹏达建设集团有限公司合同纠纷一案，不服禹州市人民法院（2015）禹民二初字第25号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人陈天征的委托代理人世华奎，被上诉人禹州市梁北镇箕啊村村民委员会的委托代理人赵群卓到庭参加诉讼，原审被告鹏达建设集团有限公司、鹏达建设集团有限公司河南分公司经传票传唤未到庭参加诉讼，依法缺席审理。本案现已审理终结。上诉人陈天征上诉请求：1、撤销原判发回重审或予以改判；2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：上诉人与被上诉人没有签订建房合同，不存在是否有效问题，本案房产大部分为上诉人所盖，被上诉人至今没有给上诉人支付工程款。一审判决上诉人承担诉讼费错误。被上诉人辩称，承包人未取得建设企业的资质，其建设施工合同应该认定无效，本案中鹏达河南分公司其为假冒，已被郑州市公安局立案侦查，其民事主体不成立，本案工程实际承包人陈天征未取得建设施工资质，上诉人与被上诉人签订的合同应该无效。被上诉人将搜集证据另行起诉上诉人陈天征，要求上诉人赔偿被上诉人的损失。综上，原审认定事实清楚，证据充分，程序合法，请求驳回上诉，维持原判。原审原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员会一审起诉请求：1、判令确认2011年9月1日签订的建房合同为无效合同；2、判令被告赔偿原告损失500355元；3、诉讼费由原审被告陈天征承担。一审法院认定事实：2011年8月10日，原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员会聘请河南高达工程咨询有限公司丁炳灿、陈留涛为箕啊社区监理。2011年9月1日，原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员会与被告陈天征签订建房合同一份，主要内容为“甲方：禹州市梁北镇箕啊村村民委员会（公章），乙方：鹏达建设集团有限公司河南分公司（公章）……一、建房工程概况住宅建房工程民用住宅建筑，本工程设计为A户型一层，建筑面积为112.64平方，B户型二层，面积为230.7平方，C户型一层半面积200.63平方，造价每平方米619元……B户型26处，总建筑面积5998.2平方……乙方在施工中必须接受甲方监理，工程队的监工，并接受合理化建议，并采纳。本工程预定工期从二○一一年九月一日至二○一三年四月三十日止，不得逾期，超过一天加罚滞纳金为每处房总工程款的千分之三……五、工程付款方式……工程在建设过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同……甲方（签字盖章）：禹州市梁北镇箕啊村村民委员会（公章）甲方代表：张彦林、李文峰、郭爱云、张双全、彭向党……乙方：鹏达建设集团有限公司河南分公司（公章）乙方代表：陈天征，监证单位：禹州市梁北镇人民政府（公章），2011年9月1日”。后被告陈天征建设部分房屋后长期停工，2013年3月1日监理单位河南高达工程管理咨询有限责任公司向梁北镇政府、禹州市梁北镇箕啊村村民委员会作出关于被告陈天征承建箕啊社区一期工程情况说明，主要内容为“鹏达建设集团公司河南分公司承建梁北镇箕啊社区搬迁一期工程……项目委托人为陈天征，该公司于2012年9月6日以来，施工现场处于半停工状态，且项目负责人陈天征一直未到施工现场，工地处于无管理状态，截止至2012年12月底，该标段共完成工程量为14套二层主体完工，12套施工至一层，该工程进度已严重影响了社区整体搬迁进度，给社区建设造成了不良影响……自2013年元月6日至2013年3月1日，项目负责人陈天征一直无法联系，工程处于全部停工状态，我单位多次向梁北镇政府及箕啊村民委员会汇报该情况，请给与及时处理，以免影响社区整体搬迁进程。建议终止鹏达建设集团有限公司河南分公司的施工合同。监理：丁炳灿、陈留涛，河南高达工程管理咨询有限责任公司（公章），2013年3月1日”。2013年3月3日，原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员会向被告鹏达建设集团有限公司河南分公司致函，主要内容为“你公司承建的禹州市梁北镇箕啊社区搬迁工程项目委托人陈天征，承包工程了5998.2㎡，该工程于2011年9月1日开工，至2013年3月3日工程主体仍未完成，自2012年9月以来，项目委托人陈天征从未到施工现场，施工现场一直处于停工状态，严重阻碍村民的搬迁进程，给社区工程整体建设造成很大影响，特要求你公司该项目委托人陈天征于2013年3月12日前到梁北镇政府箕啊村民委就后期施工问题进行协商，如在2013年3月12日前不到，我村有权解除与你公司的施工合同。禹州市梁北镇箕啊村村民委员会（公章），2013年3月3日”。2013年3月18日，禹州市梁北镇箕啊村村民委员会召开会议，会议内容为讨论终止陈天征建房合同，并进行表决，会议最终决定终止与陈天征所签建房合同。2013年3月19日，原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员会向被告鹏达建设集团有限公司河南分公司发出终止合同的通知。2014年9月12日，禹州市梁北镇政府召开会议，会议内容的其中一项为“陈天征工队严重影响社区的进度，镇政府要求监理与村委会协商要求陈天征工队退场”。后原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员诉至法院。另查明，2011年10月11日，被告鹏达建设集团有限公司向郑州市公安局经济技术开发区分局报警，同日，郑州市公安局经济技术开发区分局决定对鹏达建设集团有限公司印章被伪造案立案侦查。一审法院认为：建设工程施工合同的承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，签订的合同应为无效合同。被告陈天征以被告鹏达建设集团有限公司河南分公司的名义与原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员会签订《建房合同》，因被告鹏达建设集团有限公司河南分公司合法民事主体的身份并没有确定，故建房工程的实际承包人应为被告陈天征，被告陈天征也未取得承包工程所需要的建筑施工企业资质，故原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员会要求确认与被告陈天征签订的《建房合同》无效，该院予以支持。关于原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员主张的损失，因其提供的证据为单方证据，无其他证据予以佐证，故该院不予支持。被告鹏达建设集团有限公司已提供证据证明，系他人冒用其名义虚假注册成立鹏达建设集团有限公司河南分公司，故原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员会要求被告鹏达建设集团有限公司承担责任，该院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员会与被告陈天征之间签订的《建房合同》无效。二、驳回原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员会的其他诉讼请求。本案受理费8804元，公告费920元，共计9724元，由原告禹州市梁北镇箕啊村村民委员会承担8304元，由被告陈天征承担1420元。二审中，双方当事人均未向本院提供新证据。本院二审查明的事实和证据与一审一致。本院认为，本案中签订《建房合同》的双方当事人为被上诉人禹州市梁北镇箕啊村村民委员会和鹏达建设集团有限公司河南分公司，上诉人陈天征是以鹏达建设集团有限公司河南分公司代表的身份在合同上签名，一审中，鹏达建设集团有限公司提供的证据证明鹏达建设集团有限公司河南分公司系他人冒用其名义虚假注册，上诉人陈天征虽然以鹏达建设集团有限公司河南分公司的名义与禹州市梁北镇箕啊村村民委员会签订了合同，但因鹏达建设集团有限公司河南分公司合法民事主体的身份并没有确定，且陈天征并不具备承包工程所需要的建筑施工企业资质，故，一审认定本案所涉《建房合同》无效并无不当。至于上诉人诉称的被上诉人应向其支付工程款的上诉理由，因上诉人并没有就此提起反诉且无证据证明，故，本院对上诉人的上诉理由不予采纳。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1420元由二上诉人陈天征承担。本判决为终审判决。审判长 吴 涛审判员 孙根义审判员 蔡文慧二〇一六年十二月十三日书记员 侯伟丽执行催告通知书履行义务人：你方应在生效判决指定的期限内主动履行判决确定的义务。如果不履行，你将承担如下法律责任。1、增加执行成本，未在指定期间履行的，支付迟延履行金或加倍支付迟延履行期间的债务利息，承担执行费用。如实报告财产，否则罚款，拘留。2、消费行为受限，买房置业，旅游度假，坐飞机，高铁，住宾馆，上夜总会、出境等，给与严格查控及限制。3、经商立项不便，在国有土地，林地使用，占有，企业认证，年检，申请补贴性资金和社会保障资金，享受优惠性政策等方面，予以限制。4、就业就学受阻，限制招录（聘）为公务员或事业单位工作人员，登记为事业单位法定代表人，担任国有企业法定代表人，董事，监事，限制子女就读高收费私立学校。5、限制评先受奖，不得评为道德模范，已获得道德模范的撤销。单位或其领导成员成为失信被执行人的，不得参评文明单位，已取得文明单位的撤销。6、控制资金财产，查封，扣押，冻结，划拨，变价，扣留，提取，拍卖，变卖可供执行的存款，债券，股票，基金，收入及财产。7、追回债权抵债，对你享有到期债权的第三人发履行到期债务通知，追讨你担保，与他人共有，第三人占有的财产。8、拘传拘留罚款，对你无正当理由拒不到场的拘传，拒不履行的处十五日以下拘留，个人罚款十万以下，单位罚款五万以上一百万以下。9、刑事自诉追究，申请执行人对拒不执行判决、裁定，侵犯其人身、财产权利的被执行人，在公安、检察机关不予追究刑事责任的情况下，可以提起刑事自诉。10、刑事责任承担，有能力而拒不执行法院判决，裁定，情节严重的，处以七年以下有期徒刑，拘役（一月以上六个月以下）或罚金。邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口