/*FontDefinitions*/@font-face{font-family:宋体;panose-1:2160311111;}@font-face{font-family:”CambriaMath”;panose-1:2453546324;}@font-face{font-family:仿宋;panose-1:2169611111;}@font-face{font-family:”@宋体”;panose-1:2160311111;}@font-face{font-family:”@仿宋”;panose-1:2169611111;}/*StyleDefinitions*/p.MsoNormal,li.MsoNormal,div.MsoNormal{margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;font-size:12.0pt;font-family:宋体;}p.MsoHeader,li.MsoHeader,div.MsoHeader{mso-style-link:”页眉Char”;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;layout-grid-mode:char;border:none;padding:0cm;font-size:9.0pt;font-family:宋体;}p.MsoFooter,li.MsoFooter,div.MsoFooter{mso-style-link:”页脚Char”;margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;layout-grid-mode:char;font-size:9.0pt;font-family:宋体;}span.fuzzyreplacement{mso-style-name:fuzzy_replacement;}span.Char{mso-style-name:”页眉Char”;mso-style-link:页眉;font-family:宋体;}span.Char0{mso-style-name:”页脚Char”;mso-style-link:页脚;font-family:宋体;}/*PageDefinitions*/@pageSection1{size:595.3pt841.9pt;margin:72.0pt90.0pt72.0pt90.0pt;}div.Section1{page:Section1;}-->内蒙古自治区正镶白旗人民法院民事判决书（2016）内2529民初455号原告:内蒙古辽河工程局股份有限公司，住所内蒙古自治区赤峰市。法定代表人：赵明宇，职务：董事长。委托诉讼代理人：王建东，男，1964年11月13日出生，汉族，住址内蒙古赤峰市，系内蒙古辽河工程局股份有限公司职工。委托诉讼代理人：侯伯成，内蒙古信华律师事务所律师。被告：正镶白旗亿豪矿业有限公司，住所内蒙古自治区正镶白旗。法定代表人：郝国军，职务：执行董事。委托诉讼代理人：苏铁钢，河北汇林律师事务所律师。原告内蒙古辽河工程局股份有限公司（以下简称：辽河公司）与被告正镶白旗亿豪矿业有限公司（以下简称：亿豪矿业）建设工程合同纠纷一案，本院于2016年9月20日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告辽河公司委托诉讼代理人王建东、侯伯成，被告亿豪矿业委托诉讼代理人苏铁钢到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告辽河公司向本院提出诉讼请求：一、判决被告立即给付拖欠原告的工程款8977372.00元，并按银行同期贷款利率给付逾期付款期间的利息；二、要求被告与原告办理涉案工程移交手续；三、由被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：原、被告双方在2012年11月10日签订了《正镶白旗亿豪矿业阿苏木水源工程承包合同》，2013年7月6日又签订《正镶白旗亿豪矿业阿苏木水源工程补充协议》，由原告为被告勘察设计施工建设”正镶白旗亿豪矿业有限公司供水工程”。主合同的工程内容包括：两座加压泵站，31.4KM玻璃钢输水管道，配套的阀门井等的勘察设计、施工，包括供水设备，电机安装等。承包形式为：供水管道公里造价承包。加压泵站、阀门及阀门井、临时工程、勘察设计费总承包，供水设备、机电设备，在合同型号不变的情况下总价承包。合同价款1850万元（合同履行中，被告安排其他施工企业施工了部分工程，最终原告工程款数额为18227804.00元）。补充协议的工程内容为”对一号加压泵站周围的5眼井连接一号泵站之间的管线和阀门井等工程进行施工”，工程承包形式为”单价承包，包工包料”，合同价款2373705.00元。建设中原告又为被告增加施工了《补充协议》以外的另2眼井远程控制系统等相关工程，增加的这部分工程总价款655863.00元。合同签订后，原告克服各种困难进行施工，工程在2014年10月竣工，被告使用。工程款总计为21257372.00元。被告已给付工程款1228万元，尚欠工程款8977372.00元，经原告多次催要，迄今未付。为维护原告的合法权益，诉至法院。被告亿豪矿业辩称，原、被告之间的工程没有正式验收，也没有正式使用。原告没有按原合同约定完全将工程施工完毕，现在仍有部分工程没有完工。原告诉请与合同及实际工程价款不符。我们认为，双方若对工程款有争议，原告应提交或者申请具有鉴定资质的第三方鉴定机构出具的工程款鉴定报告为依据。对于被告已付的工程款，原告方少计算了4080.00元。合同约定的完工期限为2013年5月1日，而实际完工时间为2014年10月1日，原告没有按照合同约定的时间完工，按照合同约定应该是在投入使用调试正常后，付工程款的90%，目前该工程仍然没有投入使用，所以被告按照合同约定还没有达到给付工程款的时间段。本院经审理认定的事实如下：原告辽河公司与被告亿豪矿业于2012年10月签订了《正镶白旗亿豪矿业阿苏木水源工程承包合同》，约定被告亿豪矿业将其供水工程建设承包给原告辽河公司。具体工程内容有：两座加压泵站，31.44KM玻璃钢输水管道，配套的阀门井等的勘测设计、施工，包括供水设备，电机安装等；工程承包形式：供水管道公里造价承包。加压泵站、阀门及阀门井、临时工程、勘察设计费总价承包。供水设备、机电设备，在合同型号不改变的情况下总价承包；工期为：自2012年10月31日至2013年5月1日；合同价款为：18500000.00元。合同通用条款32.2条规定，发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天之内给于认可或提出修改意见。32.3条规定，发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或者验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。33.2条规定，工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料的同时承包方应当将工程移交给发包方。33.3条规定，发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，28天内进行审核，给于确认或者提出修改意见。发包方确认竣工报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。33.4条规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。2013年7月双方又签订《正镶白旗亿豪矿业阿苏木水源工程补充协议》，约定补充的工程为：5眼水井分别用管道连接至一号加压泵站，阀门井等工程；工期为：自2013年7月15日至2013年9月15日；合同价款为：2373705.00元。签订合同后原告方开始组织施工，并于2014年1月1日主体工程完工通水，于2014年10月1日总体工程施工完毕；在主体工程完工通水后，因被告亿豪矿业未向原告辽河公司支付相应的工程款，原告辽河公司停止供水后，于2014年6月23日被告亿豪矿业向原告辽河公司出具一份《保证书》，约定：两个星期内由被告亿豪矿业向原告辽河公司支付4000000.00元，同时要求原告辽河公司恢复通水。2016年7月5日，原告辽河公司经内蒙古赤峰市公证处公证，将《关于正镶白旗亿豪矿业阿苏木水源工程竣工验收的申请》、《正镶白旗亿豪矿业供水工程价款结算单》、《正镶白旗亿豪矿业阿苏木水源工程验收资料汇编》、《正镶白旗亿豪矿业阿苏木水源工程竣工图》，以全球邮政特快专递109XXXXXXXX19）方式邮寄送达给被告亿豪矿业。被告亿豪矿业于2016年7月10日已签收；2016年8月9日，原告辽河公司经内蒙古赤峰市公证处公证，将《关于再次递交正镶白旗亿豪矿业阿苏木水源工程竣工结算报告》、《正镶白旗亿豪矿业供水工程价款结算单》，以全球邮政特快专递（编号为：102XXXXXXXX13）方式邮寄送达给被告亿豪矿业，被告亿豪矿业于2016年8月12日已签收；原告辽河公司向被告亿豪矿业递交的《正镶白旗亿豪矿业供水工程价款结算单》显示该工程总价款为21257372.00元。另查明，就本案涉及的工程，被告亿豪矿业已向原告辽河公司支付了12284080.00元，剩余款项至今未支付。上述事实有，《正镶白旗亿豪阿苏木水源工程承包合同》、《正镶白旗亿豪阿苏木水源工程工程补充协议》、《施工设计图》、（2016）赤证内民字第3077号《公证书》、（2016）赤证内民字第3768号《公证书》、全球邮政特快专递网上查询单、亿豪矿业公司出具的《保证书》等证据证实，且以上证据均在庭审中出示，由原、被告双方发表举证、质证意见，并在卷佐证。本院认为，原告辽河公司与被告亿豪矿业签订了《正镶白旗亿豪阿苏木水源工程承包合同》及《正镶白旗亿豪阿苏木水源工程工程补充协议》，且对此原、被告双方均无异议，该两份合同真实、有效，本院予以确认。双方当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。本案的争议焦点是，合同所涉工程是否完工、验收、使用；原告辽河公司主张”该工程已完工，由被告亿豪矿业实际验收、使用”，并依据《正镶白旗亿豪阿苏木水源工程承包合同》合同通用条款32.2条、32.3条、33.2条33.3条、33.4条规定，以及（2016）赤证内民字第3077号《公证书》、（2016）赤证内民字第3768号《公证书》、全球邮政特快专递网上查询单、亿豪矿业公司出具的《保证书》等证据，来支持其主张。经查，被告亿豪矿业，已在2016年7月10日及2016年8月12日，签收了原告辽河公司邮寄送达的相关材料。被告亿豪矿业主张工程未经竣工验收，未到支付工程款的期间，但被告在合同约定的时间内向原告辽河公司提出验收或修改的意见，也未在收到原告辽河公司的验收报告后，提出认可或修改意见，且从被告亿豪矿业向原告辽河公司出具的《保证书》内容看，该供水工程已被被告亿豪矿业使用。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定及双方签订的《正镶白旗亿豪阿苏木水源工程承包合同》约定，应当将2016年7月10日视为竣工日期，竣工验收报告应认定为，已被被告亿豪矿业认可。被告亿豪矿业应当按照合同约定支付工程款。被告亿豪矿业应支付的工程款为8973292.00元。被告亿豪矿业主张，工程未经竣工验收且工程有质量缺陷，并提供《现场照片》来支持其主张，但被告未出示相应的证据来证实，《现场照片》中出现的未完工的围墙属于双方签订的合同内容，且竣工验收报告已被被告亿豪矿业认可，被告亿豪矿业也使用了工程，故对被告亿豪矿业提出的上述主张本院不予采纳。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条、第十四条第二项、第十七条、第二十条之规定，判决如下：一、被告正镶白旗亿豪矿业有限公司于本判决生效之日起三十日内给付原告内蒙古辽河工程局股份有限公司工程款8973292.00元，并从2016年9月10日起以8973292.00元为本金，按照中国人民银行同期同类贷款利率计息给付付清之日止的利息，同时办理工程移交手续。二、驳回原告内蒙古辽河工程局股份有限公司其他诉讼请求。三、案件受理费74641.60元，适用简易程序审理减半缴纳为37320.8元，由被告正镶白旗亿豪矿业有限公司承担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条至规定，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于锡林郭勒盟中级人民法院。审判员朝鲁孟二〇一六年十二月十五日书记员阿拉腾松布尔