福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0582民初7778号 原告：福建粤丽建筑装饰工程有限公司，住所地晋江市安海镇宝龙小区**403，统一社会信用代码913505820843454437。 法定代表人：叶宗南，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：许剑明，福建磊德律师事务所律师。 委托诉讼代理人：盛庆川，福建磊德律师事务所律师。 被告：晋江市奇乐幻儿童游乐园，，住所地晋江市安海镇优越广场**统一社会信用代码91350582MA2YDJGY4Q。 投资人：郑雅君。 被告：郑雅君，女，1991年10月24日出生，汉族，住晋江市。 两被告共同委托诉讼代理人：何国伟，福建凡华律师事务所律师。 原告福建粤丽建筑装饰工程有限公司（以下简称粤丽公司）与被告晋江市奇乐幻儿童游乐园（以下简称奇乐幻游乐园）、郑雅君装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月26日立案后，依法适用简易程序，于同年7月30日、9月2日公开开庭进行了审理。第一次庭审，原告的委托诉讼代理人许剑明及两被告的委托诉讼代理人何国伟到庭参加诉讼；第二次庭审，原告的法定代表人叶宗南及委托诉讼代理人许剑明，被告郑雅君及两被告的委托诉讼代理人何国伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 粤丽公司向本院提出诉讼请求：奇乐幻游乐园、郑雅君共同支付装修工程款258022.64元。后变更诉讼请求为：奇乐幻游乐园、郑雅君共同支付装修工程款258022.64元及利息（自2017年12月1日起至实际还款之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算）。 事实与理由：2017年8月25日，粤丽公司与奇乐幻游乐园、郑雅君共同签订一份《装修工程施工合同》，约定“奇乐幻游乐园、郑雅君将位于晋江市的儿童乐园的装修工程交由粤丽公司施工；合同总价为362000元”等内容。后经奇乐幻游乐园、郑雅君要求，粤丽公司同意在原合同造价基础上增加106022.64元。故最终该工程总价为468022.64元。现该工程已竣工且已交付投入使用多年，奇乐幻游乐园、郑雅君仅依约支付工程进度款共计210000元，尚欠258022.64元未支付。经多次催讨，奇乐幻游乐园、郑雅君仍拒不支付款项。故提起诉讼，请求判如所请。 奇乐幻游乐园、郑雅君辩称，郑雅君与粤丽公司并不熟悉，该工程是通过案外人蔡世德联系，也是由蔡世德进行装修施工；奇乐幻游乐园、郑雅君在支付装修款时，既有支付给粤丽公司指定的人，也有转账给蔡世德；本案工程不存在增加项目，而存在减少项目，双方约定是有包含消防工程的，但因蔡世德明确表示消防工程无法施工，故奇乐幻游乐园、郑雅君又与另一家装修公司签订《二次装修消防设计、施工合同》，并支付了工程款90000元；本案工程存在质量问题；本案不存在利息。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下： 1.关于粤丽公司提供的《装修工程施工合同》及工程预算书,庭审中，郑雅君确认粤丽公司提供的《装修工程施工合同》尾部的签名确为其所签署，故本院对该合同予以采信并作为定案的依据。该合同约定：“第一条1.3承包范围：（详见本工程项目预算书）；第十一条合同附件：工程预算书”。可见，工程预算书是《装修工程施工合同》的组成部分，在奇乐幻游乐园、郑雅君无相反证据足以推翻该工程预算书的情况下，本院对该工程预算书的证据三性及证明力予以认可。 2.关于粤丽公司提供的工程增补项目清单,该清单系粤丽公司单方制作，故该证据无法证明粤丽公司的证明目的，无法证明工程存在增补项目；粤丽公司在庭审中确认该清单中的减少项目即是工程预算书的项目，这是粤丽公司对对已不利事实的自认，故本院在计算尚欠装修工程款时予以相应扣减,具体包括：地面水泥砂浆基层找平：地面水泥砂浆基层找平数量减少20m2，故该项目金额减少20×35=700元；强弱电配管及槽架（不含智能系统），实际施工数量减少80m2，故该项目金额减少80×110=8800元；积木工坊木作造型，实际施工数量减少10.56m2，故该项目金额减少10.56×480=5068.8元；地板漆，实际施工数量；地板漆m2，故该项目金额减少63×28=1764元；墙面涂料高清背胶写真基层未做，款项减少7471.8元；地面保护、阳角保护未；地面保护少4672元。 3.关于粤丽公司提供的存款明细账、中国民生银行个人账户对账单,该组证据可以证明郑雅君于2017年8月25日转账110000元，并于2017年9月11日转账100000元给粤丽公司，两笔转账记录与《装修工程施工合同》的约定相符，故对其证明力本院予以认可。奇乐幻游乐园、郑雅君质证认为除该两笔款项外，还转账110000元给蔡世德，但未能举证证明蔡世德与本案的关联性，故对该质证意见本院不予采纳。 4.关于奇乐幻游乐园、郑雅君提供的微信转账记录、《二次装修消防设计、施工合同》,因奇乐幻游乐园、郑雅君未能举证证明蔡世德与本案的关联性，故该组证据与本案无关，本院不予审查。 5.关于奇乐幻游乐园、郑雅君提供的装修设计及实际施工的现场图,奇乐幻游乐园、郑雅君提供该组证据拟证明粤丽公司未按照设计施工，但双方当事人在庭审中均确认该工程已实际投入使用，故对该证据本院不予审查。 在审理过程中，奇乐幻游乐园、郑雅君申请追加蔡世德为本案第三人，但其未能初步举证证明本案处理结果与蔡世德有法律上的利害关系，且粤丽公司认为蔡世德与本案没有任何关联，故对奇乐幻游乐园、郑雅君的追加申请本院不予准许。 另，奇乐幻游乐园、郑雅君申请对案涉装修工程的工程量及工程质量进行鉴定。《装修工程施工合同》约定：“第三条工程标额：（不含税金）工程总价为362000元；第十条其他10.1本工程为全包干形式…”等内容，可见，双方当事人是约定按照固定价结算工程价款的，故对工程量的鉴定申请，本院不予准许。《装修工程施工合同》约定：“第八条保修内容和期限：8.2本工程的保修期限为：乙方在装饰工程交付之日起一年内保修并承担材料费、人工费（不包括甲方自行采购的材料）”等内容，及郑雅君在庭审中确认该工程于2017年12月1日实际投入使用的陈述，可以认定该工程已超出约定的质保期，而奇乐幻游乐园、郑雅君未经验收即投入使用，应视为其对该工程质量是认可的，现其又以案涉工程有质量瑕疵为由主张权利，于法无据，故对工程质量的鉴定申请本院亦不予准许。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 奇乐幻游乐园系个人独资企业，郑雅君为奇乐幻游乐园的投资人。2017年8月，粤丽公司（乙方）与郑雅君（甲方）签订一份《装修工程施工合同》，双方约定：“第一条1.3承包范围：（详见本工程项目预算书）；第三条工程标额：（不含税金）工程总价为362000元；第四条结算方式：4.1本合同签订后生效后预付款，甲方第一次支付给乙方该工程总价的30%的备料款，约计110000元；4.2木作完成再付给乙方该工程总造价的35%进度款，约计110000元；4.4余款工程竣工验收后三个月内付清给乙方，每月5号付余款的33%；第八条保修内容和期限：8.2本工程的保修期限为：乙方在装饰工程交付之日起一年内保修并承担材料费、人工费（不包括甲方自行采购的材料）；第九条工程增加或变更如工程项目或施工方式如需增减或变更，双方应协商一致，调整相关工程费用；第十条其他10.1本工程为全包干形式…”等内容。在施工过程中，粤丽公司减少项目金额共计28476.6元。在合同履行过程中，郑雅君分别于2017年8月25日、2017年9月11日转账110000元、100000元给粤丽公司。 综上所述，本院认为，奇乐幻游乐园系个人独资企业，郑雅君为奇乐幻游乐园的投资人，其在《装修工程施工合同》的签署应系履行职务行为，故本案应为粤丽公司与奇乐幻游乐园之间的装饰装修合同关系。《装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律法规的效力性强制规定，应为合法有效，双方当事人均应恪守履行。粤丽公司已完成《装修工程施工合同》约定的项目，奇乐幻游乐园未能依约支付剩余装修工程款已构成违约，粤丽公司诉请奇乐幻游乐园支付装修工程款并承担利息损失，合法有据，本院予以支持。根据《装修工程施工合同》的约定，该工程的总价为362000元，现奇乐幻游乐园已支付210000元，粤丽公司自认减少的项目合计28476.6元，故奇乐幻游乐园尚欠粤丽公司的装修工程款为362000-210000-28476.6=123523.4元。粤丽公司主张该工程存在增补项目及奇乐幻游乐园、郑雅君抗辩存在其他减少项目，但均未能提供证据加以证明，故对双方当事人的该两项主张均不予支持。双方当事人对该装修工程是否验收存有争议，粤丽公司亦未能提供工程竣工验收的相关材料，故奇乐幻游乐园、郑雅君自认的开业时间即2017年12月1日视为竣工日期；根据《装修工程施工合同》关于余款工程竣工验收后三个月内付清，每月5号付余款的约定，应付工程价款之日应为2018年3月5日；因双方当事人对欠付装修工程价款利息未作约定，故奇乐幻游乐园应支付自2018年3月5日起自实际付清款项之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息损失。郑雅君作为奇乐幻游乐园的投资人，在奇乐幻游乐园财产不足以清偿前述债务时，应以其个人的其他财产予以清偿。粤丽公司的诉讼请求部分成立，本院予以支持；其他诉讼请求依据不足，本院予以驳回。依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十条第一款，《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第二百六十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条、第十四条、第十六条第一款、第十七条、第十八条、第二十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十二条第一款之规定，判决如下： 一、晋江市奇乐幻儿童游乐园应于本判决生效之日起十日内支付福建粤丽建筑装饰工程有限公司装修工程款123523.4元及自2018年3月5日起自实际付清款项之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息； 二、郑雅君对本判决第一项所确定的债务承担补充清偿责任； 三、驳回福建粤丽建筑装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 若被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5463元，减半收取计2731.5元，由福建粤丽建筑装饰工程有限公司负担1423.5元，晋江市奇乐幻儿童游乐园、郑雅君共同负担1308元。 如不服本判决，可在收到判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员  吴小妹 二〇一九年九月九日 法官助理王美烟 书记员潘苗玉 附件：本判决适用的法律、司法解释条文： 《中华人民共和国民法总则》 第一百七十条第一款执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。 《中华人民共和国合同法》 第四十四条第一款依法成立的合同，自成立时生效。 第六十条第一款当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。 第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 《中华人民共和国个人独资企业法》 第三十一条个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： （一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； （二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； （三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 第十六条第一款当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间： （一）建设工程已实际交付的，为交付之日； （二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日； （三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 第二十二条当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 第九十二条第一款一方当事人在法庭审理中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。 法官提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》 第二十七条在申请执行时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，申请执行时效中止。从中止时效的原因消除之日起，申请执行时效期间继续计算。 第二十八条申请执行时效因申请执行、当事人双方达成和解协议、当事人一方提出履行要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，申请执行时效期间重新计算。 第二十九条生效法律文书规定债务人负有不作为义务的，申请执行时效期间从债务人违反不作为义务之日起计算。 －12－ －11－