广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2019）粤2071民初15031号原告：詹金富，男，1987年1月20日出生，汉族，身份证住址广东省饶平县。原告：詹美玲，女，1982年11月2日出生，汉族，身份证住址广东省中山市火炬开发区。委托诉讼代理人：赖初帆，广东洋三律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗远群。被告：中山火炬开发区建设发展有限公司，住所地中山市火炬开发区会展东路**投资大厦****，统一社会信用代码91442000719395947F。法定代表人：邱凯城。委托诉讼代理人：黄俊科，广东香山律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴国强，广东香山律师事务所实习律师。原告詹金富、詹美玲与被告中山火炬开发区建设发展有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年6月5日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人赖初帆，被告的委托诉讼代理人黄俊科、吴国强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付逾期交房违约金19542.5元；2.判令被告向原告支付逾期办证违约金9579.6元。事实与理由:2012年9月2日，原告与被告签订中山市商品房买卖合同，购买被告开发的座落于火炬开发区，该房总价为396400元。合同约定被告应当在2013年6月30日前将取得中山市建设工程竣工验收备案登记证并符合合同约定的商品房交付原告使用。被告于2017年9月30日取得中山市建设工程竣工验收备案登记证，此时才具备合同约定和法定的交付条件，应以2017年9月30日视为交付时间。被告逾期交房应承担相应的违约责任。合同约定被告应当在商品房交付使用（2013年6月30日）后1250个工作日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案。被告迟延办理原告的权属证书，直至2018年11月28日才办理好原告的不动产权属证书，应承担逾期办证违约责任。被告辩称，根据合同约定，被告应当在2013年6月30日前将具备五方竣工验收报告即单体竣工通过验收报告为条件的房屋交付原告使用，被告已于2013年6月18日取得约定报告，并于2013年6月19日通知原告办理收楼手续，但由于原告原因迟延收楼不可归责于被告，双方已经履行商品房交付义务，被告不存在逾期交房的违约情形。根据《广东省高级人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第32条“买受人知道商品房不具备约定或者法定交付条件同意接收商品房，又以商品房不具备交付条件为由主张逾期交房违约金的，不予支持。”据此，应当驳回原告的该项请求。退一步而言，原告主张逾期交付违约金已经超过诉讼时效，应依法予以驳回。关于逾期办证违约金。根据合同第八、十四条之约定，被告应在房屋交付使用后1250个工作日内持办理权属登记须由被告提供的资料到产权登记机关备案。合同交付使用是指合同约定交付日的次日，即2013年6月30日后1250个工作日即2018年7月6日，而被告竣工验收备案登记证已于2017年9月30日通过，即具备办证条件，办证期限届满前被告已向原告发出办证通知，原告未如期前来提供资料以办证，直至2018年8月23日才提交办证所需资料，因此造成出具时间迟延非被告原因造成。根据合同第十四条“因买受人不能按出卖人规定日期提交办理权属证书所需资料、签署所需文件、缴纳办证税费以及非出卖人原因，导致其不能在规定期限内取得房地产权属证书，出卖人无需承担任何责任”之约定，原告主张逾期交付违约金应依法驳回。经审理查明：2012年9月2日，原告（买受人）与被告（出卖人）签订了中山市商品房买卖合同，约定原告向被告购买位于中山市火炬开发区，购房总价396400元；合同第八条规定，出卖人应当在2013年6月30日前，依照国家和该商品房所在地人民政府的有关规定，将具备下列第4种条件（双方同意该商品房经验收合格交付；该商品房经验收合格是指由出卖人、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位出具的工程竣工验收报告，即单体竣工通过验收报告），并符合本合同约定的商品房交付买受人使用；合同第十四条规定，出卖人应当在商品房交付使用后1250个工作日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意在买受人不退房的情况下，出卖人按买受人已付购房款的每天万分之0.1向买受人支付违约金。2017年9月30日，涉案房屋取得中山市建设工程竣工验收备案登记证。2018年11月28日，涉案房地产的不动产权证办出,更名为中山市火炬开发区会展东路9号润和花园17幢502房。本院认为，本案系商品房预售合同纠纷。案涉商品房买卖合同系原告与被告之间的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方均应恪守履行。关于逾期交房违约金。《建设工程质量管理条例》第四十九条第一款的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。《住房和城乡建设部关于进一步加强房地产市场监管完善商品房住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）第十一条规定：“交付使用的商品房应当经过竣工验收合格并已在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案。合同约定的交付条件高于前款标准的，以合同约定为准；合同约定的交付条件低于前款标准的，按前款规定认定。”涉案工程于2017年9月30日才取得《中山市建设工程竣工验收备案登记证》，此前涉案商品房不符合法定交楼条件。故2017年9月30日应视为原告收楼日期，即被告交楼违约状态持续至该日。根据合同约定，被告应从房屋交付使用期限届满之次日即2013年7月1日开始向原告支付逾期交房违约金。由于双方约定逾期交房违约金按日累计，故自2013年7月1日起，每日产生不同的违约金债权，每个个别债权应分别计算诉讼时效，原告于2019年6月5日向法院起诉，根据2017年10月1日施行《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起算。”及2018年7月23日施行的《最高人民法院关于适用诉讼时效制度若干问题的解释》第三条规定：“民法总则施行前，民法通则规定的二年或者一年诉讼时效期间已经届满，当事人主张适用民法总则关于三年诉讼时效期间规定的，人民法院不予支持。”2015年10月1日前的债权应适用二年诉讼时效期间，自2015年10月1日起的债权应适用三年诉讼时效期间，则原告的上述债权中，2016年6月6日之前的已经超过诉讼时效期间，被告抗辩有效，原告的该部分诉求依法丧失胜诉权。根据合同约定，被告需按日向买受人支付已付房价款万分之一的违约金，计算期间为2016年6月6日至2017年9月30日，原告已付房价款为396400元，故被告应付违约金金额为19106.48元（396400元×0.0001×482天）。关于逾期办证违约金。涉案合同第十四条约定，被告应当在商品房交付使用后1250个工作日内，将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案，如因被告的责任导致原告不能在规定的时间期限内取得房地产权属证书的，原告不退房，被告按已付房价款每天万分之0.1支付违约金。因此，被告应于2013年7月1日起算1250个工作日，即2018年7月6日前将办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案。但詹金富、詹美玲于2018年11月28日才取得涉案商品房的不动产权证书，结合火炬开发区不动产登记受理通知书上载明的办理期限，推定中山火炬开发区建设发展有限公司于2018年11月21日（即自核发不动产权证书之日往前倒推5个工作日）方才履行前述递件义务。被告于2018年11月21履行前述义务，其行为已构成违约，应承担违约责任。被告主张原告没有按其通知前往办理办证手续，但其提交的证据不足以证明其观点，故对其主张本院不予采信。双方约定逾期办证违约金为按已付房价款每天万分之0.1计算，综合考量被告逾期办证的过错程度,对原告造成的损失及敦促被告履行协助办证义务的作用，本院认为双方约定按已付房价款每天万分之0.1的标准支付逾期办证违约金标准明显过低。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条之规定，约定的违约金低于造成的损失，当事人可以请求人民法院予以增加，增加的违约金数额以不超过实际损失额为限。具体到本案中，对于逾期办理房产证导致原告的实际损失数额，双方均无充分证据予以证明，因而实际损失难以确定。根据合同对等原则再结合本案的实际情况，本院酌定为按年利率6%计算。至于逾期办证期间的截止日，原告主张按照实际取得案涉房产不动产权证书之日，不符合合同约定，逾期办证违约金应计算至被告履行备案义务之日止，即2018年11月21日。综上，被告逾期办证应向原告支付逾期办证违约金8985.5元[计算方式：以396400元为基数，按照年利率6%计算，从2018年7月7日起计至2018年11月21日止，共138天]。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告中山火炬开发区建设发展有限公司于本判决生效之日起七日内向原告詹金富、詹美玲支付逾期交房违约金19106.48元；二、被告中山火炬开发区建设发展有限公司于本判决生效之日起七日内向原告詹金富、詹美玲支付逾期办证违约金8985.5元。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费528元，减半收取为264元（该款原告已预付），由原告詹金富、詹美玲负担9元，由被告中山火炬开发区建设发展有限公司负担255元（被告负担部分于本判决生效之日起七日内迳付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员 杨 颖二〇一九年九月四日书记员 梁敏霞孙永辉