江苏省宜兴市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0282民初6219号原告（反诉被告）：宁波泓耀光电部件有限公司，住所地浙江省余姚市朗霞街道三槐路****楼，统一社会信用代码91330281058262900R。法定代表人：方可杰。委托诉讼代理人：马丽丽，浙江阳明律师事务所律师。委托诉讼代理人：卢柯承，浙江阳明律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：宜兴市贵鑫磁电高科技有限公司，住，住所地宜兴市湖父镇银湖村一社会信用代码913202827974333638。法定代表人：邵柏芝。委托诉讼代理人：顾华珍，江苏路修律师事务所律师。委托诉讼代理人：卢煌杰，该公司职员。原告宁波泓耀光电部件有限公司（以下简称泓耀公司）与被告宜兴市贵鑫磁电高科技有限公司（以下简称贵鑫公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年5月27日立案受理后，被告贵鑫公司于2019年6月24日提起反诉，本院经审查予以受理并适用简易程序公开开庭审理。第一次庭审中，泓耀公司的委托诉讼代理人马丽丽，贵鑫公司的法定代表人邵柏芝及委托诉讼代理人顾华珍、卢煌杰到庭参加诉讼。第二次庭审中，泓耀公司的委托诉讼代理人马丽丽，贵鑫公司的法定代表人邵柏芝及委托诉讼代理人顾华珍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本诉原告泓耀公司提出本诉诉讼请求：1、要求贵鑫公司支付结欠货款1539365.78元并承担该款自起诉之日起至实际清偿之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息损失；2、本案诉讼费由贵鑫公司负担。事实与理由：双方自2016年9月起发生业务关系，贵鑫公司向泓耀公司采购手机配件(底座、载座)，截止至2018年6月，贵鑫公司拖欠其货款1539365.78元尚未支付，故提起诉讼。本诉被告贵鑫公司辩称：其并非无理由拒绝付款，是泓耀公司违约在先，没有按期供货。对于诉请货款金额没有异议，但根据整个电子行业的习惯，泓耀公司应有150万货款质押给其，以保证后面持续供货，故不同意支付货款，主张的利息损失也不认可。反诉原告贵鑫公司提出反诉诉讼请求：1、要求泓耀公司赔偿因逾期供货导致贵鑫公司的损失1020416元；2、要求泓耀公司承担律师费60000元；3、诉讼费用由泓耀公司负担。事实与理由：贵鑫公司向泓耀公司采购电子元件，但泓耀公司存在严重逾期供货的情形，经多次催促无效。电子产品更新速度快，导致贵鑫公司采购的其他配套电子元件无法组装使用，形成积压，造成经济损失。反诉被告泓耀公司辩称：因贵鑫公司长期拖欠货款不付，违约在先，其曾多次要求对帐，并明确要求贵鑫公司按期支付货款，否则将不再持续供货，但贵鑫公司仍继续拖欠。贵鑫公司主张的损失真实性无法确定，损失与其之间也没有因果关系。律师费过高，其不同意承担。请求依法驳回反诉请求。本院经审理认定事实如下：2016年9月至2018年5月期间，贵鑫公司向泓耀公司采购手机配件，并以采购订单的形式要货。泓耀公司按订单要求供货，双方每月以对账单的形式确认供货的时间、规格、数量、金额等信息，并根据对账形成的金额开具发票。截止2018年6月，贵鑫公司尚结欠泓耀公司货款1539365.78元未支付。关于迟延交货。贵鑫公司称本次反诉仅针对20180511-02号订单的迟延提出，该订单于2018年5月11日发出，订购ML01075-M5.4-3551B-YO载座、ML01096-Y4底座各709万件、ML01066-M6.5-3835B-Y0载座、ML01045-Y2-Y3底座各607万件、ML01101-M6-0818A-Y0载座、ML01091-Y2底座各245万个，约定即日起每日交货分别6万件、3万件、2万件；当天收到订单4小时内有疑问回复，无疑问不需要供方盖章回复，双方即生效，因供方延迟导致的损失由供方承担；当事人因主张合同权利而支付的诉讼费、代理费、工本费由败诉方承担。关于损失。贵鑫公司称其购买电子元件是用于生产组装手机摄像头上的马达，该马达需要用泓耀公司的载座、底座，以及第三方公司的磁石、铁壳、端子、上弹簧、下弹簧等元件组装。因泓耀公司对20180511-02号订单迟延供货，导致购买的其他元件无法及时配套组装，形成了呆滞品库存。贵鑫公司为证明泓耀公司延迟交货及导致其损失提供证据并由泓耀公司质证如下：1、呆滞品库存表，贵鑫公司称呆滞品库存表中的项目是由贵鑫公司工作人员据实统计形成，是用于和20180511-02号订单中的载座和底座配套的电子元件，合计价格1020416元。泓耀公司对该证据三性均有异议，是贵鑫单方制作，真实性无法确认，也不能证明呆滞品库存与泓耀公司之间具有因果关系及所供产品具有唯一不可替代性。2、采购磁铁、铁壳、上下弹簧采购订单、供货送货单及验收入库单若干份。泓耀公司质证认为采购订单、送货单及验收入库单是贵鑫公司与第三方的交易行为，不能确定其真实性；即使是真实的，也与其没有因果关系。3、三个型号马达的组装物料清单表，证明贵鑫公司采购的配套元件与泓耀公司提供的底座是配套组装的，不能够与其他供应商提供的底座进行配套。泓耀公司对该证据三性均有异议，认为无法证明待证事实。4、委托代理合同、代理费发票复印件，证明贵鑫公司支出律师费6万。泓耀公司对代理费发票复印件无法确定真实性，对代理合同真实性无异议，关联性有异议，认为律师费不应由反诉被告承担。5、20180511-02订单项下泓耀交货的统计表、采购订单，根据统计，泓耀公司已经实际交付ML01096-Y4底座、ML01075-M5.4-3551B-YO载座各15.5万件，各少交付693.5万件。泓耀公司对采购订单三性均有异议，从形式上看，5月11日的订单并没有其盖章确认，该合同尚未成立、尚未生效，对其没有约束力，其也未对该合同的交货周期予以确认，事实上在这之前其就已经明确表示若贵鑫公司不付拖欠款项，将停止供货。对交货数量表格中实际交货数量予以认可，但对证据三性均有异议，是单方制作的，不能证明其证明目的。第二次庭审中，又补充表示，上述交货产品是对4月以前所下订单残余尾货的交货，并不是对5月11日订单的交货。贵鑫公司针对该质证意见表示，泓耀公司起诉时提供的2018年6月的对账单中载明了20180511-2订单的供货情况，可以证明泓耀公司已针对该订单进行了送货。本院认为：买受人应当按照约定的数额支付价款。泓耀公司已经向贵鑫公司供货，贵鑫公司尚欠货款双方一致确认，应予支付，并承担该款自泓耀公司起诉之日起至实际支付之日止的利息损失。贵鑫公司抗辩的泓耀公司应有150万货款质押在其公司，未提供证据证明，本院不予采信。出卖人应当按照约定的期限交付标的物。双方在20180511-02号订单中约定了交付日期及每日交付数量，泓耀公司对该订单项下的每日交货数量不能达到合同约定的数量。泓耀公司抗辩该合同未成立，交付的产品系4月份订单的尾货，但未提供4月份订单相印证，且根据泓耀公司起诉时提供的2018年6月的对账单中载明了20180511-2订单的供货情况，可以证明20180511-02号订单已经成立生效，泓耀公司存在迟延供货的违约事实。泓耀公司另称在该订单成立之前其就已经明确表示若贵鑫公司不付拖欠款项，将停止供货，但泓耀公司并未拒绝订立20180511-02号合同，已以实际行动表示履行，故应该按约履行相应的合同义务。当事人一方不履行合同或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。贵鑫公司主张其损失计算方式按照购买配套电子元件的呆滞品库存金额计算，本院认为，即使贵鑫公司因泓耀公司的迟延交货造成了呆滞品损失，其提供的证据也不能证明其所主张的呆滞品与迟延交货有完全的对应关系，故本院对贵鑫公司主张的按照呆滞品库存金额计算损失的方式不予采纳。双方在采购订单中约定了当事人因主张合同权利而支付的代理费由败诉方承担且该费用未超过江苏省律师服务收费标准，对于反诉律师费60000元，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条、第一百三十八条、第一百五十九条之规定，判决如下：一、宜兴市贵鑫磁电高科技有限公司于本判决发生法律效力之日起之日内向宁波泓耀光电部件有限公司支付货款1539365.78元，并承担该款自2019年5月27日起至实际支付之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算的利息损失。二、宁波泓耀光电部件有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向宜兴市贵鑫磁电高科技有限公司支付律师费60000元。三、驳回宜兴市贵鑫磁电高科技有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉案件受理费18680元（已减半收取），由贵鑫公司负担，于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳；泓耀公司已经支付的18680元诉讼费可于本判决发生法律效力之日起十日内向本院申请退回。反诉案件受理费14524元（已减半收取），由泓耀公司负担807元，于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳；由贵鑫公司负担13717元，贵鑫公司已经预交的诉讼费剩余部分807元可于本判决发生法律效力之日起十日内向本院申请退回。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。审判员 金 晶二〇一九年九月十二日书记员 谈雅婷本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。第一百三十八条出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。