山东省青州市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0781民初3465号 原告（反诉被告）：山东康百佳医疗科技有限公司，住所地山东省潍坊市青州市经济开发区东京路西段路南。 法定代表人：李丽敏，总经理。 委托诉讼代理人：李兵，山东亿宁律师事务所律师。 被告（反诉原告）：深圳市腾达工业自动设备有限公司，住所地深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑同富裕工业区3-1号101、3号一楼、2号整栋。 法定代表人：邹明秀，总经理。 委托诉讼代理人：彭东扬，广东谷泰律师事务所律师。 原告（反诉被告）山东康百佳医疗科技有限公司诉被告（反诉原告）深圳市腾达工业自动设备有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）委托诉讼代理人李兵，被告（反诉原告）委托诉讼代理人彭东扬到庭参加诉讼。本案在诉讼中，被告在答辩期间对本案提出管辖权异议，经本院审查，依法裁定驳回了其对本案管辖权提出的异议。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、依法解除原告与被告签订的设备买卖合同；2、判令被告返还货款150万元；3、判令被告赔偿违约金10万元；本案诉讼费用全部由被告承担。事实和理由：2020年4月18日，原告与被告签订设备买卖合同，合同约定原告购买被告的ＫＮ95折叠式口罩机2台、全自动平面口罩机2台，价款合计300万元；被告于2020年5月1日前交付全自动平面口罩机，于2020年5月6日前交付ＫＮ95折叠式口罩机，被告未按照约定的交货时间交货的，每超过一天按照本合同总价款的5‰承担违约金，违约金总额不得超过合同总额的20%；被告负责运输设备，交付及安装地为山东省青州市原告厂区内；付款方式：双方签订合同后，原告支付50%货款，发货前支付45%货款，余款5%作为质量保证金，被告指定的付款账号为：×××38，开户银行：中国工商银行深圳坂田支行；合同争议处理方式：如协商不成，提交原告方所在地法院依法解决。合同签订后，原告于2020年4月20日支付货款150万元，按照合同约定履行了合同义务。被告违反合同约定，未按时交付货物。被告的行为构成根本性违约，致原告的合同目的不能实现，为此诉至贵院，请求依法处理。 被告辩称：一、康百佳公司违约在先，在发货前未支付45％发货款，从而导致腾达公司未能发货。腾达公司发出律师函催促付款，康百佳公司未理会。腾达公司与康百佳公司签订编号Q9200401708号合同，约定康百佳公司向腾达公司购买KN95口罩机2台、平面口罩机2台，价款共计300万元。合同第三条约定腾达公司5月1目前交付平面口罩机，5月6目前交付KN95口罩机。同时，合同第六条约定合同签订后2日内预付50％货款给腾达公司，合同生效，发货前康百佳公司支付45％货款，余款5％作为质保金正常运行机器15天内付清。腾达公司于2020年4月20日收到150万元(即50％货款)后，开始准备材料进场、安排工人进行生产制造。然而5月1日、5月6日发货前，康百佳公司一直未支付45％货款，因此腾达公司一直未交付货物。康百佳公司违约未按时支付45％货款导致腾达公司未能按时交付货物，康百佳公司应当承担违约责任。且在腾达公司发出律师函催促康百佳公司付款后，康百佳公司仍未支付。二、涉案的非标设备是根据康百佳公司需要制造，康百佳公司肆意毁约违反合同约定给腾达公司造成巨大损失。康百佳公司基于现在疫情过去后口罩订单下滑，而不顾腾达公司的投入成本，意图单方面解除合同有违诚实信用原则，违反契约精神。腾达公司在接受订单后，严格按照合同约定，在疫情期间高价购买原材料、请工人、安排场地进行设备生产，投入了大量的资金和人力物力成本，结果康百佳公司意图单方面解除合同，给腾达公司造成了巨大损失。腾达公司认为康百佳公司应当尊重法律规定，尊重合同约定积极履行合同，支付后期45％发货款。收款后腾达公司将按合同约定送货至康百佳公司现场安装调试。三、被告在抗疫期间积极响应国家号召，为抵抗疫情出力，投入大量资金和人力物力生产防疫设备。如果每个客户都为私利任意退款并单方解除合同，被告将损失惨重、血本无归。根据以上事实，康百佳公司以腾达公司未按时交付货物为由起诉腾达公司违约没有事实和法律依据，相反，康百佳公司未支付尾款违约在先，应当承担违约责任。答辩人请求法院依法支持我方反诉请求，驳回被答辩人诉讼全部请求。 被告向本院提出反诉请求：请求判决被反诉人继续履行合同，向反诉人支付合同尾款150万元，赔偿违约金20万元，并按照合同约定方式收货。本案诉讼费用全部由被反诉人支付。事实和理由：反诉人(以下简称腾达公司)与被反诉人(以下简称康百佳公司)签订编号Q9200401708号合同，约定康百佳公司向腾达公司购买KN95口罩机2台、平面口罩机2台，价款共计300万元。合同第三条约定腾达公司5月1日前交付平面口罩机，5月6目前交付KN95口罩机。同时，合同第六条约定合同签订后2日内预付50％货款给腾达公司，合同生效，发货前康百佳公司支付45％货款，余款5％作为质保金正常运行机器15天内付清。腾达公司于2020年4月20日收到150万元(即50％货款)后，开始准备材料进场、安排工人进行生产制造。然而5月1日、5月6日发货前，康百佳公司一直未支付45％货款，因此腾达公司一直未交付货物。康百佳公司违约未按时支付45％货款导致腾达公司未能按时交付货物，应当承担违约责任。康百佳公司基于现在疫情过去后口罩订单下滑，而不顾腾达公司的投入成本，意图单方面解除合同有违诚实信用原则。康百佳公司以腾达公司末按时交付货物为由起诉腾达公司违约没有事实和法律依据，相反，康百佳公司未支付尾款违约在先，应当承担违约责任。根据以上事实，反诉人请求法院依法支持我方诉讼请求，驳回被反诉人诉讼全部请求。 原告针对被告的反诉辩称：被告的反诉请求不能成立，涉案合同不能继续履行，因反诉原告生产的设备存有质量问题，导致不能正常调试安装，进而达不到反诉被告的生产经营目的；反诉原告主张的交付设备的请求属于非金钱债务的履行，根据合同法110条的规定，作为买受人的反诉被告可以拒绝接收货物，并行使合同解除权；涉案合同项下的口罩机系新冠疫情等自然因素所产生的特殊产品，现因疫情发展导致涉案产品价格大幅降价，继续履行涉案的合同明显不公平，依据诚实信用原则，涉案合同也无继续履行的客观基础；在签订涉案合同后交货日期届满前反诉被告曾派人到反诉原告处就涉案的口罩机的生产安装调试等进行验收，在不能保证正常生产的情况下，反诉被告已另行与其他厂家签订买卖合同，且买卖合同的口罩机业务也履行完毕，双方之间也没有继续履行涉案合同的事实基础；综上反诉原告的反诉请求不能成立，请求依法驳回。 原告为证明其主张，向本院提交设备买卖合同一份，跨行转账凭证一份，律师函一份，邮政ＥＭＳ号码为110××××8653邮政详情单一份，邮政ＥＭＳ快递单查询回执一份，被告生产厂区口罩机现场调试照片一份，微信聊天记录打印件七份，国家企业信用信息公示报告一份，口罩机订购合同一份，采购合同一份，网上银行交易回单五份，公司厂区现场照片三份，四川增值税电子普通发票二份，去哪儿ＡＰＰ平台订单详情打印件三份，快车ＡＰＰ订单打印件一份，微信聊天记录打印件，视频光盘一份（九个视频资料），微信聊天记录照片打印件，照片打印件两份，深圳增值税普通发票三份，原告公司证明二份，劳动合同二份，身份证复印件二份，案情说明一份。 被告为证明其辩解主张，向本院提交了编号为Q9200401708的买卖合同一份，网上银行电子回单一份，关于督促康百佳公司付款收货的律师函及邮寄单各一份。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2020年4月18日，原告（反诉被告）山东康百佳医疗科技有限公司与被告（反诉原告）深圳市腾达工业自动设备有限公司通过微信聊天签订了编号为Ｑ9200401708的设备买卖合同一份，主要约定原告购买被告的ＫＮ95折叠式口罩机2台、全自动平面口罩机2台，总价款300万元；被告于2020年5月1日前交付全自动平面口罩机，于2020年5月6日前交付ＫＮ95折叠式口罩机，被告未按照约定的交货时间交货的，每超过一天按照本合同总价款的5‰承担违约金，违约金总额不得超过合同总额的20%；原告未能按照约定交付货款则视为原告违约，被告无需承担延期造成的违约责任；被告负责设备运输原告厂区内；付款方式为双方签订合同后，原告两日内预付50%货款，合同生效，发货前原告支付45%货款，余款5%作为质量保证金，在设备整套无质量问题后15天内付清。被告指定的付款账号为：×××38，开户银行：中国工商银行深圳坂田支行。合同签订后，原告于2020年4月20日通过银行转账支付货款150万元。 2020年4月底至5月初，原告业务人员在被告处查验设备并催促交货期间，发现设备不能正常调试使用，存在严重质量问题，且被告在约定的交货时间无法交付合格产品，遂产生不安。同年5月11日，被告向原告发出律师函，要求原告在接函后3日内一次性支付135万元货款；完成付款后，按照合同约定方式收货。如逾期不履行该付款义务，其有权采取进一步法律手段以维护其合法权益。随后，原告于同年5月14日向被告发出律师函，以被告逾期交付产品，构成根本性违约为由，要求在收到该律师函之日起三日内解除双方签订的设备买卖合同，退还预付款150万元。后因双方协商未果，原告提起本案诉讼。 本院认为：原告（反诉被告）山东康百佳医疗科技有限公司与被告（反诉原告）深圳市腾达工业自动设备有限公司签订的编号为Q9200401708的设备买卖合同，系双方当事人的真实意思表示，并不违反法律法规的强制性规定，应认定有效。双方当事人均应当按照合同约定履行各自义务并享受权利。本案中对于本诉，原告在合同签订后按照约定支付了预付款，并派业务人员对被告生产的设备进行查验，期间发现被告生产的设备不能正常调试使用，且不能在约定的交货时间交付合格产品，遂产生不安。基于该情形，在被告向原告发出律师函要求原告继续付清其余货款并收货时，原告也随后向被告发出律师函，明确要求解除双方签订的设备买卖合同并要求被告退还预付款150万元。现原告据此要求解除其与被告签订的上述设备买卖合同，符合合同解除的法定要件，同时原告要求被告返还其货款150万元的诉讼请求合法，本院予以支持。由于原告未能按照约定支付其余货款，按照合同约定应当视为原告违约，被告无需承担延期交货的违约责任，故原告要求被告赔偿违约金10万元的诉讼请求不能成立，本院不予支持。本案中对于反诉，由于反诉被告山东康百佳医疗科技有限公司要求解除其与反诉原告深圳市腾达工业自动设备有限公司所签订的上述设备买卖合同的请求成立，因此反诉原告深圳市腾达工业自动设备有限公司要求反诉被告继续履行合同、支付合同尾款150万元、赔偿违约金20万元并按照合同约定方式收货，其诉讼请求没有事实和法律依据，本院依法不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条规定，判决如下： 一、解除原告（反诉被告）山东康百佳医疗科技有限公司与被告（反诉原告）深圳市腾达工业自动设备有限公司通过微信聊天于2020年4月18日签订的编号为Q9200401708的设备买卖合同。 二、被告深圳市腾达工业自动设备有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告山东康百佳医疗科技有限公司货款150万元。 三、驳回原告山东康百佳医疗科技有限公司其他诉讼请求。 四、驳回反诉原告深圳市腾达工业自动设备有限公司的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费9600元（已减半），由原告山东康百佳医疗科技有限公司负担450元，由被告深圳市腾达工业自动设备有限公司负担9150元；诉讼保全费5000元，由被告深圳市腾达工业自动设备有限公司负担。 反诉案件受理费10050元，由反诉原告深圳市腾达工业自动设备有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省潍坊市中级人民法院。 审判员  王文东 二〇一九年九月二十九日 书记员  董国鹏