广东省台山市人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0781民初2727号原告：敖小红，女，1968年11月30日出生，汉族，住台山市，被告：台山市尚乐装饰工程有限公司。住所地：台山市台城舜德路**金茂广场******。法定代表人：卢建润，该公司执行董事。被告：卢建润，男，1990年2月20日出生，汉族，住广州市增城区，原告敖小红与被告台山市尚乐装饰工程有限公司（以下简称尚乐装饰公司）、卢建润装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年7月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。敖小红及卢建润到庭参加诉讼。本案现已审理终结。敖小红向本院提出诉讼请求：1.判令解除敖小红与尚乐装饰公司于2018年11月18日签订的合同号为LSJTS201811004号《室内装饰装修施工合同》及于2019年5月7日与卢建润签订的《室内装饰装修施工补充协议》；2.尚乐装饰公司立即返还尚未完成装修的合同款24753.83元及计至起诉日止的违约金（违约金按原合同每天50元计算）。截至2019年6月24日止，未完工的施工欠款24753.83元，违约金4100元（按原合同约定尚乐装饰公司需要75个工作日完工，尚乐装饰公司于2018年12月13日开工，计至2019年4月3日满75天，至2019年6月24日已逾期82天，按照逾期一天50元计算违约金合计4100元），以上二项合计28853.83元，后续的资金占用费按原合同每天50元违约金的计算方式计至债务清偿日止；3.判令卢建润对尚乐装饰公司上述债务承担连带保证责任；4.本案一切诉讼费用均由尚乐装饰公司、卢建润承担。诉讼过程中，敖小红变更第2项诉讼请求为：判令尚乐装饰公司立即返还尚未完成装修的合同款24753.83元及计至起诉日止的违约金（违约金按原合同每天50元计算）。截至2019年6月24日止，未完工的施工欠款24753.83元及违约金（按原合同约定尚乐装饰公司需要75个工作日完工，尚乐装饰公司于2018年12月13日开工，计至2019年4月3日满75天，从2019年4月4日起至合同解除日，按照逾期一天50元的标准计算），后续的资金占用费从合同解除次日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至债务清偿日止。事实和理由：2018年11月18日，尚乐装饰公司与敖小红签订合同号为LSJTS201811004号《室内装饰装修施工合同》，总价款为99959元。敖小红在支付部分工程款后，尚乐装饰公司并没有按约定如期开工。其后，敖小红如约支付95%的工程款，但尚乐装饰公司在完成第一期工程后就再也没有继续施工。合同约定工期为75个工作日，但尚乐装饰公司以各种理由拖延工程进度。2019年5月7日，双方签订补充协议，约定尚乐装饰公司于2019年5月13日复工，于5月21日前支付敖小红未完工的款项9540元，同时第二期工程需于2019年6月15日完工并交付使用。其后，尚乐装饰公司仍未按照补充协议履行义务，双方又于2019年6月4日确认尚未完工的项目及有关的退款。尚乐装饰公司、卢建润辩称，同意解除合同，对敖小红要求返还的款项没有意见，但工期应按补充协议约定的计算，违约金应按照实际逾期的时间计算。敖小红围绕诉讼请求提供的证据如下：《收款明细单》《尚乐装饰装潢套餐选料单》《室内装饰装修施工补充协议》《室内装饰装修施工合同（合同号为LSJTS201811004号）》《商品房买卖合同》《施工许可证》《装修巡查记录》，拟证明双方的合同关系及有关欠款及违约金计算方式。本院组织当事人进行了证据交换和质证，尚乐装饰公司及卢建润对敖小红提交的证据无异议，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：尚乐装饰公司是自然人独资的有限责任公司。2018年11月18日，敖小红与尚乐装饰公司签订《室内装饰装修施工合同》，约定由尚乐装饰公司对坐落于台山市台城中环广场19栋505房进行装饰装修，工期为75个实际工作日（以现场交底和报建核准后实际开工日期开始计算），总造价为99959元，违约责任还约定，由于尚乐装饰公司原因逾期竣工的，每逾期一天，尚乐装饰公司应向敖小红支付50元违约金。合同签订后，敖小红先后支付了装修款合计94961.05元，尚乐装饰公司于2018年12月13日开始进场施工。2019年5月7日，敖小红与卢建润签订《室内装饰装修施工补充协议》，确定原定完工时间已经逾期，双方经协商可延至2019年6月15日前完成合同约定的施工项目。因尚乐装饰公司未能按约定履行义务，敖小红与卢建润于2019年6月4日签订确认书，约定尚乐装饰公司就未能完成的部分工程向敖小红返还款项24753.83元。本院认为，本案是装饰装修合同纠纷。敖小红与尚乐装饰公司签订的《室内装饰装修施工合同》，以及敖小红与卢建润签订的《室内装饰装修施工补充协议》，是当事人的真实意思表示，不违反法律、法规强制性规定，合法有效。根据《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款：“当事人协商一致，可以解除合同。”的规定，敖小红请求解除上述合同及补充协议，卢建润在庭审中表示同意，本院予以采纳。《室内装饰装修施工合同》及《室内装饰装修施工补充协议》应于双方协商解除之日即2019年8月28日解除。敖小红请求尚乐装饰公司返还装修款24753.83元，卢建润对此没有异议，本院予以支持。关于工期及违约金的问题。根据《室内装饰装修施工合同》关于每逾期一天，尚乐装饰公司应向敖小红支付50元违约金以及《室内装饰装修施工补充协议》关于工期经双方协商可延至2019年6月15日的约定，本案违约金应从2019年6月16日起算计至合同解除之日即2019年8月28日，违约金合计3650元，超出部分，不予支持。敖小红请求尚乐装饰公司支付从合同解除次日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至债务清偿日止的资金占用费，属于敖小红因尚乐装饰公司违约解除合同导致其产生的利息损失，敖小红的上述诉求，有事实根据和法律依据，予以支持。关于卢建润是否应对尚乐装饰公司的债务承担连带责任的问题。根据《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，卢建润作为尚乐装饰公司的股东，其不能证明尚乐装饰公司的财产独立于自己的财产，应对尚乐装饰公司的债务承担连带清偿责任。敖小红请求卢建润对尚乐装饰公司的本案债务承担连带清偿责任，有事实根据和法律依据，予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条第一款、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、原告敖小红与被告台山市尚乐装饰工程有限公司签订的《室内装饰装修施工合同》（合同号为LSJTS201811004号），以及原告敖小红与被告卢建润签订的《室内装饰装修施工补充协议》于2019年8月28日解除；二、被告台山市尚乐装饰工程有限公司应自本判决生效之日起十五日内向原告敖小红返还装修款24753.83元并支付违约金3650元及资金占用期间的利息（以24753.83元为本金，从2019年8月29日起按中国人民银行同期同类贷款利率计至清偿之日止）；三、被告卢建润对本判决第二项确定的债务承担连带清偿责任；四、驳回原告敖小红的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1149.49元、财产保全费308.53元，合计1458.02元（已由原告敖小红预交），由原告敖小红负担17.93元，被告台山市尚乐装饰工程有限公司、卢建润负担1440.09元。原告敖小红多预交的案件受理费和财产保全费1440.09元，由本院予以退回；被告台山市尚乐装饰工程有限公司、卢建润应向本院补缴案件受理费1131.56元和财产保全费308.53元，合计1440.09元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省江门市中级人民法院。审判员  陈一飞二〇一九年九月二十三日法官助理邱星新书记员梅锐