江苏省东海县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0722民初6429号 原告：封徐昌，男，1967年9月27日出生，汉族，住连云港市海州区。 委托诉讼代理人：徐洪伟、刘星，江苏尚扬律师事务所律师。 被告：江苏高兴建设工程有限公司，住所地连云港市高新区花果山大道17号3号楼1608室。 法定代表人：高庆军，执行董事。 委托诉讼代理人：夏振国、张乃文，江苏润国律师事务所律师。 被告：东海青松岭酒店有限公司，住所地连云港市东海县李埝林场场部。 法定代表人：袁军。 委托诉讼代理人：张章（系办公室主任），男，1981年12月11日出生，汉族，住连云港市东海县。 委托诉讼代理人：李锦山（系公司副总），男，1963年1月20日出生，汉族，住连云港市东海县。 原告封徐昌与被告江苏高兴建设工程有限公司（以下简称高兴公司）、东海青松岭酒店有限公司（以下简称青松岭公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2019年7月8日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告封徐昌及委托诉讼代理人徐洪伟、刘星，被告高兴公司委托诉讼代理人张乃文，被告青松岭公司委托诉讼代理人张章、李锦山到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告封徐昌向本院提出诉讼请求：1、判令被告高兴公司给付原告工程款120687.8元（自2012年1月6日起按银行同期贷款利率计算利息至给付之日止）；2、判令青松岭公司在未给付被告高兴公司工程款范围内承担连带给付责任；3、由被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2011年6月29日，原告与被告高兴公司签订《工程劳务分包合同》，被告高兴公司将其与被告青松岭公司签订的《工程施工合同》的部分工程，连云港市东海县马陵山休闲洗浴中心的二次结构及洗浴中心、宿舍楼内外粉刷工程承包给原告施工，被告高兴公司项目经理尹某在合同上签字。该工程于2012年初完工并验收合格，经双方结算，工程款共计280687.8元，由被告高兴公司项目经理尹某及结账人贾某在结算单上签字，被告高兴公司己给付16万元，现尚欠120687.8元工程款未给付，经原告多次催要，被告仍未支付。据此，为了维护原告的合法权益，特诉至贵院，请求贵院支持原告诉请。 被告高兴公司辩称，被告高兴公司与原告之间不存在合同关系，根据合同相对性原则，被告高兴公司不应当承担责任。本案的结算行为发生在2012年，现在已经超过法定的诉讼时效，不应当得到支持，综上，请求依法驳回对被告高兴公司的诉求。 被告青松岭公司辩称，原告与被告高兴公司不存在合同和业务关系，和我们就更没有合同和业务关系。我们该支付被告高兴公司和尹某的工程已经按照合同履行。综上，请求驳回对被告青松岭公司的起诉。 本院经审理认定的事实如下：2011年6月29日，尹某以江苏高兴建设工程有限公司马陵山项目部名义与原告封徐昌签订《工程劳务分包合同》一份，内容为：甲方：江苏高兴建设工程有限公司马陵山项目部，乙方：封徐昌。一、工程名称：东海县马陵山森林休闲公司洗浴中心及宿舍楼；二、承包内容：1、包某，包工不包料及任何施工工具（手头工具自理）；2、根据工程量需求，为了加快工程进度，明确责任便更好的完成工程施工任务。经双方协商，甲方将连云港市东海县马陵山休闲洗浴中心的二次结构及洗浴中心、宿舍楼内外粉刷工程承包给乙方封徐昌施工队施工；三、承包范围：1、乙方承包连云港市东海县马陵山休闲洗浴中心宿舍楼内外粉刷底层地坪，二楼三楼地坪清理、门窗护角、散水坡屋面保温，层面屋瓦、现场安全文明施工（不包括外墙保温、瓷砖粘贴及室内外附属工程）。洗浴中心的二次结构。乙方配合甲方操平放线。2、乙方进场后甲方提供工人住宿、水电、一切施工机械用具（手头工具乙方自理），保证乙方正常施工运转；四、工程量结算方式：1、按图纸的建筑面积计算，宿舍楼按每平米54元。洗浴中心按每平米78元（含二次结构）。2、付款方式：平时按工程进度付款70%，余款待工程全部结束后2011年底付清……合同尾部甲方处盖有江苏高兴建设工程有限公司项目部经理部公章、尹某签字。 2012年1月5日，尹某向原告封徐昌出具《封徐昌结算单》一份，合计280687.8元。结账人：贾某。2012.1月4日。扣除借支，已付壹拾陆万元。尹某。2012.元月5日。该结算单盖有江苏高兴建设工程有限公司项目部公章。 被告高兴公司对“江苏高兴建设工程有限公司项目部经理部”公章、“江苏高兴建设工程有限公司项目部”公章不予认可。 另查明，2010年10月23日，马陵山公司作为发包人与高兴公司作为承包人在东海县签订《建设工程施工合同》一份。工程名称为：宿舍楼及洗浴中心土建、安装工程施工。工程内容为土建、安装工程施工。 马陵山公司的名称多次进行变更，先后变更名称为江苏东海青松林温泉度假有限公司、东海青松林酒店有限公司、东海青松岭酒店有限公司。 又查明，高兴公司2014年6月25日向连云港市中级人民法院起诉东海青松林酒店有限公司要求东海青松林酒店有限公司支付剩余工程款。连云港市中级人民法院作出（2014）连民初字第00083号民事判决，该判决书查明高兴公司承包工程后，洗浴中心工程由尹某全面负责工程。判决内容为：一、被告东海青松林酒店有限公司于本判决生效后十日内给付原告江苏高兴建设工程有限公司工程款708880元及利息（利息按中国人民银行同期同类贷款利率，从2013年8月26日起至实际给付之日止）；二、被告东海青松林酒店有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告江苏高兴建设工程有限公司停工损失245028元；三、驳回原告江苏高兴建设工程有限公司的其他诉讼请求。 后东海青松林公司不服该判决向江苏省高级人民法院提起上诉，该院于2017年7月17日作出（2017）苏某终545号民事判决书，判决如下：一、维持江苏省连云港市中级人民法院（2014）连民初字第00083号民事判决第一项；二、撤销江苏省连云港市中级人民法院（2014）连民初字第00083号民事判决第三项；三、变更江苏省连云港市中级人民法院（2014）连民初字第00083号民事判决第二项为东海青松林酒店有限公司于本判决生效后十日内赔偿江苏高兴建设工程有限公司停工损失186803.1元；四、驳回江苏高兴建设工程有限公司的其他诉讼请求。 还查明，2017年12月7日、12月8日，被告青松岭公司分两次共向连云港市中级人民法院支付1092539.31元，用以履行上述生效判决。后该款项因为其他案件被青松岭公司保全105万元。 再查明，原告封徐昌曾将尹某列为共同被告，案件审理过程中，原告撤回了对被告尹某的起诉，本院予以准许。庭审中，法庭询问尹某与被告高兴公司之间关系时，尹某称与被告高兴公司之间系挂靠关系。被告高兴公司称与尹某之间系转包关系。 （2014）连民初字第00083号一案中，被告高兴公司曾向连云港市中级人民法院出具《证明》一份，内容为：“证明。今我单位尹某同志于2010年至2012年在东海马陵山职工宿舍楼和洗浴中心施工中，是我公司委派该项目副经理负责全面施工。” 庭审中原告封徐昌提交与尹某2019年6月9日通话录音一份，封徐昌向尹某主张涉案欠付的工程款，尹某表示同意继续履行。 以上事实，有当事人当庭陈述，原告提供的工程劳务分包合同、工程量结算单、（2017）苏某终545号民事判决书，被告青松岭公司提供的中国工商银行网上银行电子回单等证据予以证明。 本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。尹某系被告高兴公司委派的项目副经理负责工程全面施工，尹某与原告封徐昌签订工程劳务分包合同系履行职务行为，尹某以被告高兴公司名义与原告签订《工程劳务分包合同》并进行结算出具结算单的行为，对被告高兴公司发生效力，尹某与原告封徐昌签订合同并进行结算的法律后果应当由被告高兴公司承担。原告封徐昌作为没有相应施工资质的个人，其与被告高兴公司之间签订的《工程劳务分包合同》因违反了相关法律、行政法规的强制性规定，应为无效。该合同虽然无效，但因双方对已完工程已经实际施工，工程款仍应支付。根据本案查明的事实，被告高兴公司尚欠原告封徐昌120687.8元工程款未支付。 关于原告封徐昌本案起诉是否超过诉讼时效问题，根据《中华人民共和国民法总则》第一百九十五条之规定，权利人向义务人提出履行请求的、义务人同意履行义务的诉讼时效中断，从中断时起，诉讼时效期间重新计算。庭审中原告提交了证据证实封徐昌曾向尹某主张权利，且尹某同意履行。因此封徐昌向被告高兴公司的工作人员提出过履行请求，故原告封徐昌向被告高兴公司主张权利并没有超过诉讼时效，被告高兴公司应向原告封徐昌支付欠付的工程款120687.8元。 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。原、被告之间约定2011年底付清全部工程款，原告主张自2012年1月6日起开始计算利息，符合法律规定，本院予以支持。 发包人在欠付的工程款范围内对实际施工人承担责任。本案被告青松岭公司已履行了（2017）苏某终545号民事判决书，故原告要求被告青松岭公司承担责任无事实和法律依据，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十条、第一百九十五条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第十七条、第十八条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告江苏高兴建设工程有限公司于本判决生效后十日内支付给原告封徐昌欠付的工程款120687.8元及利息（利息计算如下：以120687.8元为基数，自2012年1月6日起，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算至款项实际付清之日止）； 二、驳回原告封徐昌其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费用3554元，减半收取1777元，保全费1333.44元，共计3110.44元，由被告江苏高兴建设工程有限公司负担（已由原告垫付，被告于本判决生效后十日内与上述款项一并支付给原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于连云港市中级人民法院，同时向本院预交上诉案件受理费人民币1026元。江苏省连云港市中级人民法院开户行：江苏省连云港市农行苍梧支行，帐号：10×××94。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。 审 判 员 侯书宇 二〇一九年九月二十一日 法官助理 陈海珊 书 记 员 霍学聪 上诉须知： 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。