呼和浩特市玉泉区人民法院民事判决书（2019）内0104民初2965号原告：章美春，男,无固定职业。委托诉讼代理人：吴美玲，女，无固定职业。被告：内蒙古蜂鸟建筑装饰有限公司,住所地呼和浩特市回民区海西路元和建材城B座三楼388号。法定代表人：郭万千，该公司总经理。原告章美春与被告内蒙古蜂鸟建筑装饰有限公司（以下简称蜂鸟装饰）装饰装修合同纠纷一案,本院于2019年7月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告章美春到庭参加诉讼，被告蜂鸟装饰经本院传票合法传唤未到庭，本案现已审理终结。原告章美春向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告继续履行合同；2、依法判令被告承担违约责任，赔偿违约金5万元。事实与理由：原告于2018年6月14日同被告签订了《蜂鸟建筑装饰工程施工合同》，施工地点：秋实·景峰汇9#-2-1902，合同对工程项目、质量、保修期、付款比例、赠送的物品都有明确的规定（详见工程施工合同）。原告按照合同约定付清了施工款79000元，没过多久，被告又提出再增加5000元的要求否则无法完成任务，原告只好又付了5000元。但是被告不按合同约定，装饰工程进度太慢，后来干脆不给施工，合同约定的A优惠力度赠送床、卫生间的花洒、马桶、厨房的台面、窗套、插座开关，至今未给送到，承诺的最后再送竣工后价值800元精细家政保洁一次，也没有兑现。严重影响了原告的生活质量，影响了心情，使乔迁之喜乐不起来。为此，原告多次同被告联系，无济于事。最近发现被告内部股东闹矛盾，已经把税务登记证也注销了。为了维护原告的合法权益，无奈提起诉讼，敬请依法支持原告的诉求。被告蜂鸟装饰未到庭，亦未提交书面答辩状，未参与举证质证。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院在原被告举证质证的基础上认定事实如下：原被告于2018年6月14日签订《蜂鸟建筑装饰工程施工合同》，约定由被告蜂鸟装饰对其所有的秋实璟峰汇××楼房屋进行装修，约定了装修费用为79000元，后又增加了5000元，约定了开工日期为2018年6月16日，竣工日期为2018年9月16日，并且在合同中约定赠送次卧榻榻米、衣柜、书桌、部分橱柜、抽油烟机、热水器（其中抽油烟机、热水器、浴室柜减出折工程款5500元，最终价格为79000元），被告蜂鸟装饰将其项目中标注的内容均列举在《蜂鸟建筑装饰工程尊享包预算书》中。原告章美春在签订后，陆续缴纳了共计88960元，被告蜂鸟装饰在完成部分装修后，原告章美春就联系不到被告蜂鸟装饰，在竣工期到达之后也未进行装修，2018年12月17日，被告蜂鸟装饰出具交工证明，证明1月7日窗套垭口到货，1月15日交工。后原告章美春于2019年自行购买了相应的部分家具、家电以及相应的插盒等配件，其中与合同相关的电器包括：2019年5月30日购买了相应的配件插板900元、2019年4月10日从箭牌卫浴购买了相应的浴室柜、马桶、台面、水龙头和花洒共计花费6150元、2019年4月16日购买水晶灯300元、2019年5月21日油工款315元、2019年4月14日定做喷烤漆垭口和脚线5845元，2019年5月20日在立邦洪兴建材城专卖店购买净味漆无甲醛2760元，以上共计16270元。以上事实有《蜂鸟建筑装饰工程施工合同》以及施工清单、搜灯销货清单、箭牌卫浴订货单、交工证明和收据等证据予以证实。本院认为，原被告签订的《蜂鸟建筑装饰工程施工合同》系其真实意思的表示，且合同的主要内容已经履行完毕，合法有效。被告蜂鸟装饰应该按照合同内容如实履行完毕。但是被告蜂鸟装饰在2018年6月14日签订合同之后，在基础装修全部施工完毕以后直至原告章美春向本院提起诉讼时隔一年之久，被告蜂鸟装饰未按照合同约定继续履行，构成违约，原告章美春可以要求其继续履行、采取补救措施或赔偿损失，目前，原告章美春已经按照合同购买了相应的配件材料进行施工，若继续履行则会造成重复购买浪费资源，对于其请求未实际履行的床和射灯带需要继续履行，因被告蜂鸟装饰已经用实际行动表明其不会继续履行，原告章美春可以请求其承担相应的赔偿责任，故对于原告章美春诉请的继续履行的诉讼请求不予支持。本案中，针对原告章美春的第二项诉讼请求，经过庭审中的询问，原告章美春明确其请求的5万元的违约金包括其自行购买相应的配件的折价费用损失以及后续无法按照合同约定提供保修造成的违约金。参考《蜂鸟建筑装饰工程施工合同》第十一条约定的违约责任中无法履行合同情形下的措施，本院认为针对被告蜂鸟装饰的违约行为采取赔偿损失更为妥当。原告章美春按照合同的约定购买了相应的卫浴、灯和配件，且购买的物品的规格完全依照合同的约定进行，但是品牌有所差异，可综合原告章美春的购买价格以及目前市场上该类产品的价格，其请求的金额并没有盲目扩大被告蜂鸟装饰的损失，价格适度合理，故依据其发票和收据可以予以支持，针对原告章美春提供的购买插盒配件、灯饰的收据1200元被告蜂鸟装饰应予以赔偿；立邦漆和油工款3075元也应予以支持；喷烤漆的垭口和脚线5845元予以支持；对于其在箭牌卫浴订购的浴室柜、水龙头以及花洒和台面6150元，属于《内蒙古蜂鸟建筑装饰有限公司预算书》中罗列的主卫卫浴以及智能马桶的项目，故予以支持；以上花费共计16270元。故对于第二项要求违约金的损失请求，本院仅支持其自行购买及装修造成的损失赔偿金16270元，对于无法按照合同约定提供保修等造成的违约金因合同中未约定质保期以及违约金的计算方式，且保修事宜目前未实际发生，故对于该项诉讼请求中无法按照合同约定提供保修服务造成的违约金的诉讼请求不予支持，故被告蜂鸟装饰应赔偿原告章美春因其违约造成的损失16270元，其余未施工项目因无证据予以证明不予支持，被告蜂鸟装饰经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃诉讼权利。综上，被告内蒙古蜂鸟建筑装饰有限公司未按照《蜂鸟建筑装饰工程施工合同》履行合同，构成违约，应该承担相应的赔偿责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、判令被告内蒙古蜂鸟建筑装饰有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告章美春违约损失共计16270元。二、驳回原告章美春的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费525元，由原告章美春负担103元，被告内蒙古蜂鸟建筑装饰有限公司负担422元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。审判员 王 琳二〇一九年九月十八日书记员 杨慧青附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应该按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则。根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未要求履行。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。