江苏省南京市雨花台区人民法院民 事 判 决 书(2018)苏0114民初6345号原告：江苏万时利装饰工程有限公司，统一社会信用代码91320105MA1WA8WLXK，住所地南京市建邺区所街乐基广场1幢305室。法定代表人：袁林，该公司总经理。委托诉讼代理人：蒋晓峰，北京市中银（南京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：张茜茜，北京市中银（南京）律师事务所律师。被告：南京新唯珍健身服务有限公司，统一社会信用代码91320104MA1NWF8D27，住所地南京市秦淮区太平南路1号501室。法定代表人：张峪嘉，住南京市玄武区。委托诉讼代理人：沙梦晨，江苏苏尊容大律师事务所律师。委托诉讼代理人：王虎，江苏苏尊容大律师事务所律师。原告江苏万时利装饰工程有限公司(以下简称“万时利公司”)诉被告南京新唯珍健身服务有限公司（以下简称“新唯珍公司”）装饰装修合同纠纷一案,本院于2018年12月11日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告万时利公司委托代理人蒋晓峰、张茜茜到庭参加诉讼，被告新唯珍公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，本案现已审理终结。原告万时利公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付工程款369997.50元（以369997.50元为基数按同期银行贷款利率计算自2018年10月1日至实际付清之日止）；2、被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：2018年7月10日，原告与被告签订《装饰工程施工合同》，约定原告承接由被告所经营的位于本市雨花台区宏图上水庭院的健身房店面的装饰装修工程，合同总价540000元，并约定结算及支付方式，而后原告对案涉工程进行装修施工。之后原、被告又签订《附加协议》，对案涉工程进行增项施工，2018年9月，案涉工程交付被告使用，经结算，工程总造价为711997.50元，被告已向原告支付342000元，尚有369997.5元拒绝支付。原告认为，被告故意拖延支付工程款有违诚信，已构成违约，严重侵犯其合法权益，原告为维护自身合法权益不受侵犯，依法起诉，诉如前述。被告新唯珍公司未答辩。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，进行了质证。对相关证据和事实，本院认定如下：2018年7月10日，原告万时利公司（乙方）与被告新唯珍公司（甲方）签订“万时利装饰施工合同”一份，约定：第一条工程项目1.工程名称：唯珍健身雨花店；3.施工地址：南京市雨花台区软件大道宏图上水庭院门面；第二条工程施工范围：详见报价表……第三条工程期限1.工程总工期为45天……第五条合同价款1.工程总价款为￥540000元（人民币）大写：伍拾肆万元整。第六条工程价款的支付与结算一、本合同签订后1日内，甲方支付给乙方合同总价15%预付款，计人民币（大写）捌万壹仟元整（RMB81000元）；二、施工15天内，甲方支付给乙方合同总价25%三期工程款，计人民币（大写）壹拾叁万伍仟元整（RMB135000）；三、施工30天内，甲方支付给乙方合同总价30%三期工程款，计人民币（大写）壹拾陆万贰仟元整（RMB162000）；四、工程竣工验收完毕后7天内，甲方支付给乙方合同总价20%工程尾款，计人民币（大写）壹拾万零捌仟元整（RMB108000）；工程竣工验收合格后365天内，甲方支付乙方10%维修保证金，总计54000元整（伍万肆仟元整）；五、如甲方拖欠工程款，应向乙方支付合同总价日千分之五的违约金；六、确因甲方拖欠工程款达到三日而影响工程进度，造成乙方停、窝工损失的，应由甲方承担一切经济损失。乙方有权停工处理，直至工程款交付，所耽误工期顺延。七、如乙方拖延工期，应向甲方支付未完成合同工程款日千分之五的违约金。第七条施工与设计变更1.双方确认的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲、乙身份均不得擅自修改。2.甲方如需设计变更，必须做出正式修改通知书及修改新图纸确认后，乙方方可实施。若发生增加费用由甲方负责，并办理相应工程签证手续，增幅标准不得超过合同价的百分之二十。3.乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方同意后方可实施。4.在施工过程中的洽商，乙方给甲方递交的洽商单2个工作日内未作出答复，则视为甲方默许。由此所造成工期延误由甲方承担。第八条工程验收1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，视为甲方承认工程合格。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，2.工程竣工验收后，甲方方可使用，如甲方未经甲、乙双方验收，甲方提前使用或擅自动用，则视为验收合格。乙方验收通知书送达甲方3日内，不进行验收，则双方视为验收合格。3、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，凡因工程施工造成的质量缺陷乙方无偿保修，保修期间自通过竣工验收之日算起，保修期为1年。第九条违约责任合同甲、乙双方签字认可生效后，任何一方不得以各种理由单方面终止合同，违约方应向另一方支付合同总价款30%的违约金，违约方给对方造成的实际损失超过约定违约金的，应进行补偿。2018年8月31日，原告万时利公司与被告签订“附加协议”一份，载明：1、工程期限1.1工程总工期为15天，暂定2018年9月1日开始做剩余部分施工2018年9月15日竣工验收。2：施工节点以及付款节点：2.1按甲方施工要求，乙方在4日内将大厅墙面腻子基层全部完成。2018年9月4号甲方付款给乙方二期款的剩余部分3.5万元整（甲方自购的空调必须5日内把空调安装到位，拖延工期甲方自行承担工期延期责任，乙方工期相应往后顺延）；2.2乙方施工吊顶部分龙骨全部结束（前提如果甲方消防喷淋需要改动在乙方顶面封板之前全部改动到位，影响工期甲方承担工期顺延责任），瓦工墙面贴砖7体内全部结束，油漆工所有墙面腻子结束，2018年9月7号甲方支付乙方三期款（三期款总计162000元整）的一半为81000元整；2.3乙方顶面封板结束油漆工同步进行电动布线排管结束（前提是甲方可以布排水管的条件，如果甲方地面开槽在9月5号前如果未完成影响排水管施工工期相应顺延）；2018年9月10号甲方支付乙方（三期款总计162000元整）的一半为81000元整。2.4乙方9月15号前布线排管结束木工吊顶部分介绍油漆工墙面顶面结束，瓦工瓷砖结束（前提地面排管开槽必须9月5号前结束可以排管后期地面抬高增项部分甲方付款前提下完成地面瓷砖部分）3：增项部分进度及付款方式：增项部分详见增项报价单，如甲方让乙方施工增项部分，甲方支付乙方增项部分的一半费用，增项部分全部完工后甲方3日内支付乙方增项部分的另一半费用。2018年12月10日，原告万时利公司就两次增项工程出具清单两份，载明一次增项费用为90747.50元、第二次增项费用为81250元，合计171997.50元。合同签订后，被告分别于2018年7月25日、7月28日、8月21日、8月22日、9月6日、9月7日、9月22日，被告向原告支付工程款50000元、31000元、50000、50000元、50000元、30000元、80950元，上述费用合计341950元。2019年5月23日，经被告新唯珍公司申请，本院委托江苏国开投项目管理有限公司对工程造价进行鉴定。2019年7月11日，鉴定机构以被告新唯珍公司未缴纳鉴定费作退案处理。以上事实有万时利装饰施工合同、项目预算书、附加协议、银行流水、聊天记录以及当事人陈述等证据予以证实。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。原告与被告所签订的装饰装修合同及附加协议系其真实意思表示，不违反相关法律法规，合法有效。本案中，原告在合同签订后，已按合同约定完成了约定的店面装修施工，被告应按合同约定支付工程价款，逾期支付依法应当承担违约责任。原被告双方协议约定剩余工程于2018年9月15日竣工验收，按约定工程竣工验收合格后365天内，甲方支付乙方10%维修保证金即54000元，故在工程总价款711997.50元扣减已支付的342000元、质保金54000元后，被告应支付原告剩余工程款315997.50元。原告主张按照同期银行贷款利率计算剩余工程款的利息，符合法律规定，本院依法予以支持。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，依法应承担相应法律责任。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告南京新唯珍健身服务有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付原告江苏万时利装饰工程有限公司装修工程款315997.50元及利息（以315997.50元为基数、自2018年10月1日起按人民银行同期贷款利率计算至实际付清之日止）；二、驳回原告江苏万时利装饰工程有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费6850元，保全费2370元合计9220元，由被告南京新唯珍健身服务有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。审 判 长  田 强人民陪审员  郭素琴人民陪审员  孙 蓉二〇一九年九月四日见习书记员  池 艳