安徽省六安市金安区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)皖1502民初5301号 原告:六安一六八航空航天精密器件有限公司，住所地安徽省六安市承接产业转移集中示范园区，统一社会信用代码91341502588868934M。 法定代表人:吴波，该公司总经理。 委托诉讼代理人（特别授权）：张升武，安徽文得律师事务所律师。 被告:安徽舜耕建设工程有限公司，住所地安徽省淮南市田家庵区国庆西路安成镇安成村，统一社会信用代码91340400740878847G。 法定代表人:梁华俊，该公司总经理。 原告六安一六八航空航天精密器件有限公司（以下简称一六八公司）与被告安徽舜耕建设工程有限公司（以下简称舜耕公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年8月14日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告一六八公司的委托诉讼代理人张升武到庭参加诉讼。被告舜耕公司经本院传票合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告一六八公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告提供《建设工程施工合同》总承包范围内的完整工程技术资料；2、判令被告提供其签署的《工程质量保修书》和符合国家规定的其他竣工验收资料；3、判令被告在竣工验收及备案的资料上加盖其公章并办理备案需要的其他手续；4、本案诉讼费等费用由被告承担。 事实与理由:2012年7月16日，原告与被告(原安徽华腾建设工程有限公司)签订《建设工程施工合同》一份，约定:原告作为发包人，将“120万米真空软管生产项目”发包给被告施工。双方在合同的专用条款及通用条款中，约定了各自的权利义务。合同签订后，原告按约提供了施工场地等，被告组织人员进行了施工。但在施工过程中，被告出现拖欠农民工工资等违约行为。2013年8月14日上午，原被告双方在示范园区现领导的协调下，签署了《会议纪要》壹份，约定被告在同年9月16日前完成整体工程交付工作，但是被告没有在此期间予以完工。同年9月17日，被告再次出具《承诺书》，载明其自身原因未能及时完工，同意在9月30日前完工，否则承担日1万元的违约金等。2013年11月27日，在示范园相关领导的主持下，再次形成《会议纪要》，确定于同年11月29日对于案涉工程进行预验收，并就相关事项进行了约定。但各方在预验收过程中，发现存在诸多问题，并于当日原被告双方签订《工程联系单》。但由于被告原因，自2013年底至今，其承建的上述工程直未能提供竣工验收报告，相关备案手续无法实施。经过相关部门协调多次，原告也多次与被告联系，协调竣工验收、备案手续的办理，均无果。为依法维护自己的合法权益，特具状诉至法院，恳请依法判如所请。 被告舜耕公司未作答辩，亦未提交证据。 原告一六八公司围绕诉讼请求依法提交了证据，经庭审举证，本院对于证据作如下评判： 原告所举证据证据一被告企业基本信息、证据二中标通知书、证据三建设工程施工合同、证据四承诺书、纪要、证据五建设工程委托监理合同等证据相结合，能够印证本案相关事实，且符合证据的真实性、合法性、关联性要求，本院予以认定和采信。 根据认定采信的证据结合当事人的陈述，本院审理查明的事实为：2012年7月16日，原告一六八公司与安徽华腾建设工程有限公司（以下简称华腾公司，2014年变更名称为“安徽舜耕建设工程有限公司”）签订《建设工程施工合同》一份，约定:原告作为发包人，将位于本市角的“120万米真空软管生产项目”发包给华腾公司进行施工，合同工期240天，总价款8534204.64元。双方在合同的专用条款“竣工验收与结算”部分32.1款中约定：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工验收报告。在33.1款中约定:工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。在33.5款中约定：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。在34.2款中约定：承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。双方在该合同的附件3《房屋建筑工程质量保修书》（示范文本）中约定：本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。 合同签订后，原告按约提供了施工场地等，被告组织人员进行了施工。但在施工过程中，由于华腾公司未能按期完成主体工程，2013年8月14日上午，双方在集中示范园区领导的协调下，签署了《会议纪要》一份，约定被告在同年9月16日前完成整体工程交付工作。同年9月17日，华腾公司项目经理徐先和出具《承诺书》，载明因其自身原因未能及时完工，同意在9月30日前完工，否则承担违约金等。同年11月27日，双方再次形成《会议纪要》，确定于同年11月29日对于案涉工程进行预验收，工程正式预决算由施工单位编制，并在两周之内将结算资料报168公司审定。由于被告舜耕公司未予配合办理，导致涉案工程一直未能完成竣工验收，相关备案手续无法实施。经过相关部门协调多次，原告也多次与被告联系，协调竣工验收、备案手续的办理，均未果。原告为此具状诉至法院，请求判如所请。 本院认为，原、被告之间签订的《建设工程施工合同》依法成立，双方均应按照合同约定和法律的规定全面履行其各自义务。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件，建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”之规定，建设工程完工后进行竣工验收，是必不可少的一个确保工程质量的程序。且根据相关规定，竣工验收及办理工程竣工验收备案手续应当提交的手续中，部分文件需施工单位签署或者提供，施工单位有配合的义务。故在本案中，被告舜耕公司作为涉案工程的承包方，在工程完工后，应当配合工程的发包方原告一六八公司完成工程竣工验收相关事宜。原告现诉请要求被告履行提供用于竣工结算的完整技术资料，提供双方共同签署的《工程质量保修书》，协助办理竣工验收和结算等义务，符合双方合同的约定和相关法律规定，本院予以支持。鉴于被告舜耕公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，在庭审前后也未提交相关证据，由此产生的不利法律后果，应由其自行承担。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告安徽舜耕建设工程有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告六安一六八航空航天精密器件有限公司提供《建设工程施工合同》总承包范围内的完整工程技术资料； 二、被告安徽舜耕建设工程有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告六安一六八航空航天精密器件有限公司提供其签署的《工程质量保修书》和符合国家规定的其他竣工验收资料； 三、被告安徽舜耕建设工程有限公司于本判决生效之日起十五日内应在竣工验收及备案的资料上加盖其公章并办理备案需要的其他手续。 案件受理费2000元，减半收取计1000元，由被告安徽舜耕建设工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省六安市中级人民法院。 审判员  袁刚锋 二〇一九年九月二十六日 书记员  王 玥 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国建筑法》 第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件，建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。