河南省永城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1481刑初637号公诉机关永城市人民检察院。被告人阎慧坚，男，1985年7月23日出生，广东省广州市白云区人，汉族，大专文化，公司法定代表人，户籍所在地广州市白云区，现住广州市越秀区。因拒不执行法院判决2016年9月23日被南通市如东县人民法院拘留15日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月13日被永城市公安局刑事拘留，2018年10月19日被永城市公安局执行逮捕。辩护人阎汉忠，男，汉族，1955年2月9日出生，广州市白云区人，住广州市白云区。指定辩护人陈阿魏，河南旺达律师事务所律师。永城市人民检察院以永检刑诉[2019]357号起诉书，指控被告人阎慧坚犯合同诈骗罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。永城市人民检察院指派检察员单衍亮出庭支持公诉。被告人阎慧坚及辩护人阎汉忠、陈阿魏到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年1月16日，国信中财建设有限公司（以下简称国信中财公司）与永城中舜置业有限公司（以下简称永城中舜公司）签订《永城金桂园合作开发协议书》，约定由国信中财公司向该项目融资1.2亿元作为土地出让金及项目启动资金，并约定在8500万元融资到位后协议生效。2016年12月，虞某1将金桂园项目介绍给浙江花园建设集团有限公司（以下简称浙江花园公司）员工包红兵。2016年12月19日，浙江花园公司与国信中财公司签订《河南省建设工程施工合同》。2016年12月23日，国信中财公司的法定代表人阎慧坚通知包红兵可以进场施工。包红兵按照阎慧坚的要求于2017年1月4日向国信中财公司财务人员阎延荣账户缴纳100万元工程保证金。后因国信中财公司未实际履行与永城中舜公司约定的融资义务，浙江花园公司在搭建临时工房准备施工过程中被赶出工地。国信中财公司未退还保证金。2016年11月24日，虞某1介绍上海科原技术有限公司徐州分公司与国信中财公司签订金桂园小区《消防工程施工合同》，2016年11月28日，上海科原技术有限公司徐州分公司按照国信中财公司法定代表人阎慧坚要求将20万元保证金汇入国信中财公司财务人员阎延荣账户。后国信中财公司既未履行合同也不退还保证金。认定上述案件事实，公诉机关向本院移送的证据有：1、被告人阎慧坚的供述和辩解；2、被害人包红兵陈述；3、证人虞某1、朱某1等人证言；4、视听资料；5、工程履约金保证协议、消防合同、户籍证明等相关证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人阎慧坚以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人阎慧坚辩称，浙江花园公司和上海科原技术有限公司对这个工程是了解的，其没有虚构事实，骗取工程保证金，给其的钱是合作意向金。项目结束后我们双方进行了核算，并制定了还款计划。二辩护人辩称，被告人主观上无骗取他人财产的故意，客观上没有实施骗取被害人财产的行为，双方系民事纠纷，被告人的行为不构成犯罪。辩护人阎汉忠向本院提交如下证据：1、国信中财公司证明；2、出纳员聘用协议书、授权委托书、声明书；3、永城中舜公司营业执照、国信中财公司营业执照；4、永城金桂园合作开发协议书；5、窦楼自然庄盘联合开发房产合同书；6、河南省建设工程施工合同；7、浙江花园公司包红兵退款协议书；8、被责令停建施工现场图片；9、君达资本投资（深圳）有限公司投资合作通知函；10、担保公司评审报告；11、无锡市滨湖区人民法院民事判决书；12、强制执行申请书；13、借款人承诺书、聘请律师合同；14、借款合同；15、承诺书。其提交以上证据的目的是证明被告人与被害人双方是正常的民事纠纷，被告人有偿还欠款的能力，被告人的行为不构成犯罪。经审理查明，2016年1月16日，国信中财公司与永城中舜公司签订《永城金桂园合作开发协议书》，约定由国信中财公司向该项目融资1.2亿元作为土地出让金及项目启动资金，并约定在8500万元融资到位后协议生效。2016年12月，虞某1将金桂园项目介绍给浙江花园公司员工包红兵。2016年12月19日，浙江花园公司与国信中财公司签订《河南省建设工程施工合同》。2016年12月23日，国信中财公司的法定代表人阎慧坚通知包红兵可以进场施工。包红兵按照阎慧坚的要求于2017年1月4日向国信中财公司财务人员阎延荣账户缴纳100万元工程保证金。后因国信中财公司未实际履行与永城中舜公司约定的融资义务，浙江花园公司在搭建临时工房准备施工过程中被赶出工地。国信中财公司未退还保证金。2016年11月24日，虞某1介绍上海科原技术有限公司徐州分公司与国信中财公司签订金桂园小区《消防工程施工合同》，2016年11月28日，上海科原技术有限公司徐州分公司按照国信中财公司法定代表人阎慧坚要求将20万元保证金汇入国信中财公司财务人员阎延荣账户。后国信中财公司既未履行合同也不退还保证金。认定上述事实，经法庭宣读、出示证据并经质证，有以下证据证实。1、书证（1）户籍证明，主要证实：被告人阎慧坚的身份信息。（2）刑事控告书，主要证实：上海科原工程技术有限公司徐州分公司2018年4月2日控告国信中财公司、阎慧坚等人合同诈骗。（3）营业执照，主要证实：上海科原工程技术有限公司徐州分公司营业执照及法定代表人胡永业的基本情况。（4）消防施工合同，主要证实：2016年11月24日，上海科原工程技术有限公司徐州分公司和国信中财公司签订河南省永城市窦楼村城中村改造项目消防工程施工合同。（5）工程履约金保证协议，主要证实：2016年11月28日，国信中财公司和上海科原工程技术有限公司徐州分公司签订工程履约金保证协议，收取履约保证金20万元。（6）有偿居间合同，主要证实：2016年12月5日，徐秀恩与上海科原工程技术有限公司徐州分公司签订有偿居间合同，收取居间费5万元。（7）委托证明，主要证实：2016年11月28日，国信中财公司委托阎延荣农业银行账户收取上海科原工程技术有限公司徐州分公司永城金桂园项目消防履约保证金。（8）银行回单、收条等，主要证实：上海科原工程技术有限公司徐州分公司通过银行给付国信中财公司消防履约保证金20万元整。张秀恩收取上海科原工程技术有限公司徐州分公司居间费5万元整。（9）中国工商银行转账支票，主要证实：国信中财公司法定代表人阎慧坚开出的中国工商银行转账支票2张，中国农业银行现金支票一张，金额共计175万元。（10）收据，主要证实：2017年1月4日，国信中财公司收取浙江花园公司履约保证金100万元。（11）合同解除协议书，主要证实：2017年3月29日，国信中财公司与浙江花园公司签订合同解除协议书，约定2017年4月28日前退回合同履约金100万元、施工费60万元，双方合同解除。（12）浙江花园公司内部经济责任承包合同，主要证实：浙江花园公司与包红兵于2016年12月19日签订内部经济责任承包合同。（13）永城市城乡规划服务中心证明，主要证实：永城市窦楼村城中村改造项目金桂园小区用地符合城市规划。（14）委托书，主要证实：永城中舜公司委托朱某2负责办理金桂园小区项目的所有事宜。委托授权期限：2016年1月12日至2016年3月12日。（15）融投资材料，主要证实：金桂园小区项目融资情况。（16）收据，主要证实：2018年9月14日，阙荣飞收到国信中财公司交来永城市窦楼村城中村改造项目工程土方欠款10万元。（17）诈骗案平面图，主要证实：诈骗案件平面图示。（18）在逃人员登记表，主要证实：犯罪嫌疑人曹文学为在逃人员。（19）授权委托书，主要证实：浙江花园公司委托朱某1、徐孝峰与国信中财公司、阎慧坚合同诈骗一案中作为浙江花园公司方代表前来协商。（20）浙江花园公司营业执照及法人身份证明，主要证实：朱建平系浙江花园公司董事长，公司法定代表人。（21）刑事报案书一份，主要证实：浙江花园公司举报国信中财公司法定代表人阎慧坚及其公司员工直接负责人虞凌波涉嫌合同诈骗，请求公安机关立案侦查并依法追回浙江花园公司被骗的合同履约保证金人民币100万元及施工投入的其它经济损失。（22）浙江花园公司建行活期存款明细，主要证实：浙江花园公司向国信中财公司财务人员阎延荣转账50万元。（23）阎延荣银行清单一份；主要证实：阎延荣中国农行借记卡详细信息（账号：62×××79）及其2016年12月1日至2017年3月31日银行流水明细。（24）国信中财公司工商登记及变更材料，主要证实：国信中财无锡建设有限公司变更为国信中财公司，企业法人于勤鹏变更为阎慧坚，于2011年12月8日申请变更，2014年12月10日变更完成。（25）劳务清包工程承包协议一份，主要证实：国信中财公司与淮南市徐曹建筑劳务有限公司于2016年6月15日签订劳务清包工程承包协议，工程名称为河南省永城窦楼城中村改造项目。（26）授权委托书一份，主要证实：安徽省淮南市徐曹建筑劳务有限公司委托其单位人员宋为利为公司全权委托人。（27）居间合同一份，主要证实：淮南市徐曹建筑劳务有限公司委托人宋为利与沈浩伟签订居间合同。（28）永城中舜公司2017年5月8日说明一份，主要证实：河南省永城市窦楼村城中村改造项目，由永城中舜公司开发建设，国信中财公司无权发包。（29）窦楼自然庄庄盘联合开发房地产合同书一份，主要证实：甲方中原社区居委会窦楼自然庄与永城中舜公司签订联合开发房地产合同书，项目总面积为191.35（含村室）亩，乙方不得将本项目转包或转卖其他开发商。（30）永城市金桂园合作开发协议书一份，主要证实：甲方永城市中舜公司与国信中财公司于2016年1月16日签订合作开发协议，项目名称为金桂园城中村改造项目。（31）建设用地规划许可证一份,证明金桂园城中村改造项目符合城市规划要求，准予办理征用规划土地手续。（32）项目投资价值分析报告一份，主要证实：永城中舜公司对金桂园城中村改造项目投资价值进行分析评估。（33）股东户决议一份，主要证实：永城中舜公司全体股东一致通过委托阎慧坚办理金桂园融资事项。（34）情况说明四份，主要证实：经查国信中财公司有两个公司银行账户，国信中财公司在永城市金桂园项目中的业务系阎慧坚一人决策管理，收取的120万元保证金被阎慧坚挥霍，阎慧坚和父亲阎汉中及公司财务人员阎延荣提供不出开支明细账。国信中财公司有议事规则和决策程序。无锡市公安局雪浪派出所没有将阎慧坚涉嫌诈骗案移交永城市公安局办理。2、证人证言（1）证人虞某1证言证明：我是2016年9月份，通过国信中财公司永城市金桂园项目负责人曹文学介绍来到国信中财公司工作的，我在公司没有职务，就是承包小活的。在永城市承建金桂园项目的东阳市人包红兵我认识，我俩是朋友又是老乡。包红兵承建的金桂园项目是我介绍的。包红兵经考察认为这个工程能做，包红兵和国信中财公司签订的建设合同，阎慧坚让包红兵缴纳保证金三百万元。后来，经协商，包红兵缴纳保证金100万元。国信中财公司给包红兵送达的进场施工通知书大约是2016年12月份送达的，应该是曹文学或阎慧坚他们其中的一个人去给包红兵送达的，具体我不清楚。我没有向包红兵承诺退还保证金的事，阎慧坚向包红兵承诺过，但是保证金一直到现在没有退还给包红兵。（2）证人朱某1证言证明：包红兵是浙江花园公司太原分公司的项目经理，我是浙江花园公司太原分公司总经理。2016年8、9月份时，国信中财公司的副总经理虞凌波（虞某1）联系包红兵称国信中财公司在河南永城、安徵宿州有项目在开发，问我们浙江花园公司有没有兴趣承建相关的项目。包红兵得知后，就带了公司的相关人员到河南永城去考察，发现国信中财公司说的就是永城金桂园项目，考察的时候是一个烂尾楼工程。虞凌波说这个项目已经和前期的开发商永城中舜公司谈好了，国信中财公司可以接手该项目。包红兵当时就粗略的看了一下永城中舜公司与国信中财公司的合同，没有具体审核过该合同。因为虞凌波是东阳人，和包红兵本人就认识的，大家相互间也比较信任，然后大家洽谈后达成初步意见，永城金桂园项目由浙江花园公司承接，缴纳100万元保证金，浙江花园公司垫资至地下室完工后国信中财公司开始支付工程进度款。浙江花园公司与国信中财公司于2016年12月19日签订《建设工程施工合同》，并交由包红兵负责，浙江花园公司与包红兵签订《内部经济责任制承包合同》。此后，浙江花园公司按约定向国信中财公司支付了保证金100万元。2016年12月23日，国信中财公司向浙江花园公司发出进场通知书，浙江花园公司随即安排施工人员进场，并搭建了活动板房，进行施工前的准备。2017年1月，浙江花园公司开始金桂园项目的施工，进行了挖土方和桩基工作。在施工过程中，永城城管和土管部门前来通知浙江花园公司，说金桂园项目手续不全，相关土地款尚未缴纳，不能施工，故浙江花园公司就对该项目暂停施工，相关人员在1月20日放假过年。2017年春节过后，浙江花园公司到达金桂园项目后发现，我们搭建的活动板房被其他建设公司施工队员占用并入住，同时得知国信中财公司与永城中舜公司的合同无效，因为国信中财公司未按合同约定履行合同，缴纳相应的土地出让金，永城中舜公司已在2016年10月份与国信中财公司解除合作关系，至此我们才知道被国信中财公司骗了，我们在金桂园的施工队伍也被永城中舜公司赶出了施工现场。我公司对此找国信中财公司的阎慧坚及虞凌波，让他们出面解决此事，并退还相关保证金及赔偿实际损失。国信中财公司于2017年3月29日出具承诺书一份，承诺在2017年4月28日前退还保证金并赔偿施工损失，但到期后一直未实现承诺。2017年6月17日，包红兵在无锡找到阎慧坚，阎慧坚让财务开具了农行100万元的现金支票，结果是张空头支票。7月19日，包红兵找到阎慧坚后，阎慧坚又让公司财务开具两张工商银行转账支票，合计75万元，结果还是无法兑现，之后阎慧坚就一直未能找到了。包红兵因为该项目拖欠农民工工资，被以拒不支付劳动报酬罪刑事拘留。（3）证人方某证言证明：2016年年底，永城金桂园项目是我们浙江花园公司与江苏无锡市的国信中财公司洽谈的项目。这个项目开始是我公司的员工包红兵在永城与国信中财公司的姓吕和姓阎的洽谈的，后来包红兵将这个项目报到我们公司经营部，然后浙江花园公司安排我和邵宏新来永城实地考察。我们考察后发现国信中财公司存在两方面的问题，一是该公司提供不出永城金桂园项目的土地证和规划证书；二是该公司营业执照是江苏无锡的，既没有在永城备案，也没有在永城成立开发分公司，也就是说国信中财公司在永城没有开发资质。当时我们把发现的这两个问题向国信中财公司的阎总和吕总提出了，当时姓阎的承诺在2007年1至2月份就能把这两个问题解决好。最后他们又提出要我们先打200万的保证金，我们就没有同意。我们把这个考察的情况向总公司进行了汇报，总公司提出合同可以先签订下来，如果2017年2月底这两个问题没有整改好，我们再终止合同。过一段时间后，总公司将与国信中财公司签订的合同交给包红兵，这个项目全部就交给包红兵经营。后来，我听包红兵说他又给国信中财公司姓阎、姓吕的继续洽谈金桂园项目，包红兵未经公司同意，私下向国信中财公司姓阎的打了一百万的保证金，我听说以后告诉他，公司不承担这个责任，并要他向姓阎的要求退回那一百万的保证金。2017年2月底，我们公司从网上调查发现永城金桂园项目土地仍未变更到国信中财公司的名下，随后我们公司就给国信中财公司发了一个终止合同函，同时我们口头也将终止合同的事宜告诉了包红兵。（4）证人朱某2证言证明：2016年金桂园项目是我公司开发的楼盘项目。当时由于我公司开发这个项目资金有缺口，我就联系一家叫国信中财公司，由国信中财公司向金桂园项目投资1.2亿，其中8500万元用于土地出让金，3500万用于流动资金。在2016年9月，我和国信中财公司的法人阎慧坚签订的合作开发合同，其中国信中财公司持40%股权，我公司占60%股权。结果他公司投的资金不到位，我告诉他无权发包、无权施工。在2016年11月份阎慧坚找到我说让他公司先组织人员施工，当时我就不同意，我说你的资金不到位，你就没有发包权、施工权。尽管他一直纠缠我几次，但我就没有同意。我告诉他，如果你组织人员进场施工，我公司不承担任何法律责任。当时阎慧坚说如果先组织人员施工，便于他公司筹集资金。又说包红兵的这个公司和他借钱的那个公司有亲戚关系，先让包红兵组织人员进场施工。我对阎慧坚说你组织施工，后果由你自负。后来，我听说阎慧坚就与包红兵签订了关于金桂园项目施工合同。由于阎慧坚没有履行合同，我们双方的合同就终止了。其实阎慧坚就是一个骗子，从我认识他一直到我联系不上他，阎慧坚没有向金桂园小区投资一分钱。因为国信中财公司没有按约汇钱，所以，我公司就没有将金桂园项目变更在国信中财公司名下。他催我给他变更股权，我看他没有经济实力，也就没有给他变更股权，他公司人员在2017年1月份全部离开这个项目。2016年12月23日，国信中财建筑有限公司通知包红兵组织人员进工地搭建活动板房，准备施工这件事，当时我不知道，事后我知道的。2017年1月份，包红兵组织人员进工地搭建活动板房，在进行桩基打桩施工时，就被永城市城管和土地局有关人员以金桂园项目手续不全，勒令停工。（5）证人潘某证言证明：包红兵是浙江花园公司的一名员工。浙江花园公司与国信中财公司在2016年12月19日签订关于永城市金桂园小区的建设合同，永城市金桂园小区的建设实际上是由包红兵承包，也是由包红兵在干，只是依浙江花园公司的名义签订的合同。我们公司与包红兵签订了项目经济责任制承包合同，包红兵应向公司交纳管理费。浙江花园公司与国信中财公司签订关于永城市金桂园小区的建设合同时,100万保证金是包红兵通过公司帐户汇50万，包红兵自己汇50万给阎慧坚。（6）证人虞某2证言证明：我现在是浙江花园公司代理人，国信中财公司通知浙江花园公司施工时，谁通知的包红兵进场施工具体情况我不太清楚，正常程序是甲方直接通知项目部负责人包红兵的。浙江花园公司汇给阎延荣的50万是包红兵提供的资金。（7）证人包丹丹证言证明：包红兵是我哥哥，2016年的下半年，包红兵借我的银行卡使用，银行卡的汇款情况我不清楚。（8）证人史某、朱某3证言证明：二人在江苏省无锡市滨湖区雪浪街道科教软件园从事保安工作，国信中财公司在雪浪街道科教软件园22号楼四楼401、402、403三个房间办公。这个公司2016年8、9月份人都不在了，公司就不存在了，后来被法院查封了。这期间来了好多要账的人，都找不到人。3、被害人包红兵陈述证明：在2016年12月份，我通过虞某1认识国信中财公司的董事长阎慧坚。阎慧坚和虞某1告诉我，他们公司在河南永城市开发了一个叫金桂园项目的楼盘，我们见了几次面，当时他们还拿出一张投资公司投入金桂园项目一亿元的建设银行证明。谈好后，我就把这个项目向浙江花园公司进行了汇报，当时浙江花园公司也派人来永城进行了考察。浙江花园公司认为金桂园项目并不是国信中财公司名下的项目，又加上国信中财公司的董事长阎慧坚和虞某1让汇200万的保证金，最后，浙江花园公司不认可金桂园项目。随后，阎慧坚和虞某1又找我谈了几次，我认为阎慧坚和虞某1不会骗我，我就借用浙江花园公司的资质与国信中财公司签订了建设合同，先后2次按照阎慧坚的要求给他汇100万的保证金，其中一次是汇款50万元，另一次我给他的50万的现金。我个人又与阚荣飞签订了桩基施工合同。在2017年3月份前后，因金桂园项目未办到国信中财公司名下，我公司就通知我已经终止了金桂园项目。后来，永城金桂园项目的开发商让我从金桂园项目工地退出来了，理由是国信中财公司违约了，资金没有到位，国信中财公司并没有取得金桂园项目的开发资格。随后，我就多次找虞某1和阎总要求他们退回我100万的保证金和我前期投入的像打桩、搭建的临时设施费用，虞某1和阎总都答应退，一直到现在有1年多了，不给退钱也不与我见面，有时电话也不接。4、被告人阎慧坚的供述和辩解证明：我是2015年年底开始担任国信中财公司董事长和法人，阎延荣是我们公司的财务人员。2016年1月13日，我们公司和永城中舜公司签订金桂园项目合作开发协议，当时约定由我们公司融资1.2亿元人民币。后来在2016年6月份因为永城中舜公司提供的信息不准确以及约定的担保措施不到位，导致融资1.2亿元没有顺利通过。朱某2又要求我们公司重新找投资方进行融资，2016年7月份，我们又找到君达投资（深圳）公司准备融资1.5亿元，我公司再和永城中舜公司合作。因为从2016年7月份，我们开始操作深圳1.5亿元融资，当时也没有和朱某2签补充协议，只是口头约定按照原来的协议进行融资。2016年12月份，因为朱某2以及村里村民要求尽快开工，我们公司才和浙江花园公司签订金桂园项目施工合同。当时他们公司过来考察，也知道我们正在融资过程中，所以浙江花园公司和我们约定预付一百万元履约金，等我们融资款到位并办理土地手续以后正式开工。他们公司愿意垫付到工程建设正负零状态。我们只是让浙江花园公司进场做准备，搭建临时板房以及生活设施什么的，只做前期施工准备，不允许施工。2017年3月29日我公司向浙江花园公司（包红兵）出具退款协议，合计退款160万元，于2017年4月28日前履行完毕。2017年6月17日、7月19日，包红兵等人2次在无锡找到我，要求退还100万保证金，我连续两次向包红兵开了2张工行转账支票，共计75万，1张农行的100万现金支票，共计175万。我不清楚支票能不能从银行取出钱。我收取过上海科原工程技术有限公司徐州分公司工程履约保证金。在2016年11月份，我给上海科原工程技术有限公司徐州分公司出具了委托证明，让他们将20万汇到我公司财务人员阎延荣的账号里的。我与上海科原工程技术有限公司徐州分公司签订了永城金桂园项目《消防工程施工合同》，2016年11月25日，我给上海科原工程技术有限公司徐州分公司出具了20万的收据条。随后在11月28日，我又和他们公司签订了《工程履约保证金协议》，当天，上海科原工程技术有限公司徐州分公司就将20万的保证金给我们汇了过来。我收了他们的20万履约保证金后，我公司到现在也没有通知徐州分公司进行施工，保证金现在一分也没有退给他们。5、视听资料、光盘一张，主要证实：国信中财公司另一股东于勤鹏没有参与永城市金桂园项目的决策管理，对该项目不知情。本院认为，被告人阎慧坚以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，诉请依法追究其刑事责任，本院予以支持。关于被告人阎慧坚及辩护人辩称，被告人主观上无虚构事实骗取他人财产的故意，客观上没有实施骗取他人财产的行为，双方系民事纠纷，被告人的行为不构成犯罪的辩护意见，本院认为，因被告人阎慧坚与永城中舜公司签订金桂园合作开发协议后，国信中财公司并无履行以上合同的能力。其履行以上合同的前提是向该项目进行融资，但国信中财公司融资资金并没有到位，其并没有取得该项目的开发权。国信中财公司在无开发权的情况下，与浙江花园公司及上海科原工程技术有限公司徐州分公司签订建设工程施工合同，并收取被害人的履约保证金。后建设工程施工合同不能履行，但被告人阎慧坚没有退还履约保证金。经被害人包红兵多次催要，被告人又虚开175万元的空头支票，以躲避偿还责任。基于以上事实，本院认为，被告人在主观上具有非法骗取他人财产的故意，因而对被告人及辩护人的以上辩护意见本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人阎慧坚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元；二、对被告人阎慧坚违法所得1200000元予以追缴，返还本案被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年9月13日起至2029年9月12日止。所处罚金于判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉,书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本五份。审判长  贾成宇审判员  常明文审判员  张 磊二〇一九年九月十五日书记员  吕卓阳