福建省福州市仓山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0104民初3494号 原告:邹潘潘，女，1986年12月25日出生，汉族，住福建省寿宁县。 委托诉讼代理人：庄燕、孔令之，上海锦天城（厦门）律师事务所律师。 被告：福建柠檬树装饰设计工程有限公司，住所地福建省福州市仓山区临江街道观海路66号太平洋城13#楼4层01商业用房，统一社会信用代码：91350100MA2Y50105A。 法定代表人：袁浩，执行董事兼总经理。 被告：福建蛋壳家装饰设计工程有限公司，住所地福建省福州市仓山区临江街道观海路66号太平洋城13#楼4层01商业用房，统一社会信用代码：91350100MA2YE5M36U。 法定代表人：袁浩，执行董事兼总经理。 原告邹潘潘与被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司、福建蛋壳家装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年5月21日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告及委托诉讼代理人庄燕到庭参加诉讼，被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司、福建蛋壳家装饰设计工程有限公司经本院公告传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告邹潘潘向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司一系列合同；2.判令两被告立即向原告返还装修款59388元及利息（以本金59388元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，从起诉之日起算，应付至实际还清之日止）；3.判令两被告向原告支付违约金17442元（意向合同书金额的15%，工程合同金额的10%）；4.判令两被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原告与被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司于2018年4月27日签订《装饰装修意向合同书》一份，2018年5月5日签订《装饰装修意向合同书》一份，工程地点位于江夏小区8栋2603室，工程期限为120天，开工日期2018年5月10日，竣工日期2018年9月9日，合同总金额为42420元。2018年5月5日签订《主材代购合同》一份，约定由被告代购部分主材，合同主材造价为42420元。《装饰装修意向合同书》签订后，原告分别于2018年4月27日向被告付意向款26400元，2018年5月5日补交合同首期款32988元，共计59388元，被告同日向原告出具收款收据。原告缴纳意向金、首期款、主材款后，被告却未按合同约定完全履行合同义务，案涉房产处于完全未施工状态。原告再次联系被告时，公司已经人去楼空。因两被告注册地址一致，法定代表人均为袁浩，股东均为湖北柠檬树装饰设计工程有限公司，员工相同，业务内容一致，公章混用，故两被告存在人格混同现象，应当对外承担连带责任。综上，基于两被告的违约行为，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，为维护原告的合法权益，原告提起本案诉讼。 被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司、福建蛋壳家装饰设计工程有限公司未作答辩，亦未提交证据材料。 原告围绕诉讼请求，依法提交了《装饰装修意向合同书》、《集成家装工程施工专用合同》、《主材代购合同》、收款收据、银行汇款记录、《证明》等证据，两被告未到庭质证，视为其放弃抗辩权利。原告提交的证据，本院经审查予以确认并在卷佐证。原告提交的《工程合同》（凌媛）、《补充协议》（凌媛）、《装饰装修行业规范集成家装工程施工专用合同》、收款收据与本案无关，故不予采信。 根据原告陈述及本案现有证据，本院确认如下事实： 2018年4月27日，原告邹潘潘与被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司签订《装饰装修意向合同书》，约定被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司承包原告位于江夏小区8栋2603房屋的装饰装修工程，估算工程总造价88000元，双方就优惠意向达成一致后，原告按照优惠后的工程款额支付30%的意向款，此款项在签订工程合同后冲抵工程款。意向合同书还约定了其他内容。 同日，原告向被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司账户支付意向款26400元，被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司向原告出具相应的《收款收据》。 2018年5月5日，原告邹潘潘与被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司签订《集成家装工程施工专用合同》，约定原告将案涉房屋装修工程发包给被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司，工程期限120天，开工日期2018年5月10日，竣工日期2018年9月9日；合同基础总造价为42420元，合同签订日支付合同额70%即29694元，工程进度过半支付变更后合同额95%-已付款即10605元，工程完工后双方验收合格支付工程结算额-已付款即2121元；在被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司没有进场施工的情况下，一方单方要求本合同终止，须向另一方支付合同金额10%作为违约金；该合同签订后意向合同即作废。合同还约定了其他事项。同时，原告和被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司还签订了《主材代购合同》，主材款为42420元。 同日，原告向被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司账户支付主材款32988元，被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司向原告出具相应的《收款收据》。 合同签订后，被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司未能依约对案涉房屋装饰装修工程进行施工，原告遂于2019年5月21日诉至本院。 本院认为，原告与被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司签订的《集成家装工程施工专用合同》、《主材代购合同》，系双方真实意思表示，未违反法律规定，应为合法有效。原告已依约支付装修款，但被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司收款后却未能依约对案涉房屋进行装修，构成根本违约，原告诉请解除双方签订的《集成家装工程施工专用合同》、《主材代购合同》及返还装修款59388元，有事实和法律依据，予以支持。被告收取装修款后未依约进行施工，应支付原告资金占用利息，故原告诉请以本金59388元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，从起诉之日起计算至实际还清之日止的利息，予以支持。根据《集成家装工程施工专用合同》约定：“一方单方要求本合同终止，须向另一方支付合同金额10%作为违约金”，原告诉请要求被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司支付合同金额的10%即4242元违约金，符合合同约定，予以支持。原告诉请要求被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司支付《装饰装修意向合同书》全额15%的违约金，因双方约定《集成家装工程施工专用合同》签订后，《装饰装修意向合同书》即作废，故原告该项违约金诉请缺乏合同依据，不予支持。关于被告福建蛋壳家装饰设计工程有限公司是否应承担责任的问题，本案中与原告签订案涉合同的主体、原告转账的收款方、收款收据出具人均是被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司，本案中不存在两被告人格混同的情形，原告诉请要求被告福建蛋壳家装饰设计工程有限公司对本案债务承担责任，缺乏事实基础，不予支持。被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司、福建蛋壳家装饰设计工程有限公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除原告邹潘潘与被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司于2018年5月5日签订的《集成家装工程施工专用合同》、《主材代购合同》； 二、被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告邹潘潘返还装修款59388元及资金占用利息（以59388元为基数，自2019年5月21日起至款项还清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率的标准计算）； 三、被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告邹潘潘支付违约金4242元； 四、驳回原告邹潘潘的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1720.7元，由原告邹潘潘负担295.7元，由被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司负担1425元。被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司应于本判决生效之日起七日内向本院交纳，逾期本院将依法予以强制执行。公告费由被告福建柠檬树装饰设计工程有限公司负担，原告凭发票结算。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审 判 长  兰幼清 人民陪审员  陈艳云 人民陪审员  林光辉 二〇一九年九月三十日 法官 助理  潘彩虹 书 记 员  韩国丽 附一：本案适用的主要法律条文 1、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 2、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 附二：执行申请提示 发生法律效力的民事判决、裁定、调解书和其他应当由人民法院执行的法律文书，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。《中华人民共和国民事诉讼法》二百三十九条规定，“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。”