广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0109民初458号 原告：赵沛鑫，男，1995年6月24日出生，汉族，自由职业，户籍登记地新疆昌吉市，现住南宁市兴宁区。 委托诉讼代理人：张红梅，广西纵华律师事务所律师。 被告：广西三能投资有限公司，住所地广西南宁市青秀区锦春路**威宁大厦****，统一社会信用代码9145010309654938XB。 法定代表人：梁炳深，执行董事。 委托诉讼代理人：杜培荣，广西广合律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李茜，广西广合律师事务所实习律师。 原告赵沛鑫与被告广西三能投资有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年3月13日受理后，依法适用普通程序于2019年4月29日公开开庭审理。原告的委托诉讼代理人赵红梅，被告的委托诉讼代理人杜培荣、李茜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告返还购房款166240元；2.被告向原告赔偿购房款的利息损失6046元（以166240元为基数，按照中国人民银行同期银行贷款利率自2018年5月13日暂计至2019年3月10日，最终计至购房款退清为止）；3.被告承担本案诉讼费用。 事实和理由：一、原、被告之间签订的《龙岗星耀国际合作建房合同》名为合作建房合同，实为房屋买卖合同，该合同为无效合同，被告应该向原告返还购房款166240元。纵观整个合同，并未有任何条款体现出关于合伙经营、利益共享、风险共担的内容，反而对房屋基本状况、房屋价款、付款方式、交付使用条件及日期、违约责任等内容均做了约定，应当认定为房屋买卖合同。被告在无法取得商品房预售许可证及相关售房合法手续的情况下将该房屋销售给原告，已经违反了法律法规的强制性规定，应该认定为无效合同。原告在协议签订后已经依据该合同向被告支付了购房款166240元，现因该合同违反法律法规的强制性规定而属于无效合同，则被告应将购房款返还给原告；二、合同无效是被告原因造成，被告应向原告赔偿损失。本案中，被告在明知自己没有商品房预售许可证及相关合法手续的情况下依然对外进行房屋出售并签订房屋买卖合同，最终导致合同无效，存在过错，应该赔偿原告因该合同所受到的利息损失。综上所述，为维护法律的正确实施，保护原告的合法权利，原告依法向法院提起诉讼，请求支持原告的上述诉讼请求。 原告提供的证据有：1.《龙岗星耀国际合作建房合同》；2.收据、POS签购单、中国建设银行交易明细清单、中国银行交易流水明细清单。 被告辩称：一、双方签订的《龙岗星耀国际合作建房合同》，合同性质不是商品房预售合同，而是房屋用益物权买卖合同，是合法有效的；二、被告为履行合同做好充分准备，签订了设计、施工合同，缴纳了划拨土地使用权价款，交纳了土地租金，在实际履行项目开发过程中，大村坡一队少数村民宗族势力受人指使、鼓动部分签约村民反悔，恶意阻止项目开发，这是不可预见、不可抗拒的情况发生才停止施工的，不属于被告违约或不履行合同。不可抗力的出现导致项目停工，建设工期应当扣除因村民阻止、诉讼延误的时间，合同约定的交房时间应当顺延推迟；三、双方签订的合作建房合同没有违反法律、行政法规的强制性规定，是合法有效的。合同约定被告交付房屋没有到期，原告要求退款是没有理由的，于法无据，要求支付利息就更加无理。综上所述，原告的诉讼请求没有事实和依据，请求人民法院依法驳回。 被告提交证据的有：1.民事起诉状、出庭通知书、传票、通知书、民事裁定书；2.土地承包合同书；3.建设工程施工合同、民用建设工程设计合同、建设工程设计合同、合同书；4.广西增值税专用发票5份、网上银行电子回单3份、南宁市邕宁区征（拨）地拆迁补偿安置协议书报审表、）地拆迁补偿安置协议书报审表收条、划拨土地使用权价款缴款通知书、非税收入一般缴款书（回单）、收据1张。 本案的争议焦点为：双方签订的《龙岗星耀国际合作建房合同》的性质是什么？是否合法有效，履行情况如何？原告要求被告返还购房款并支付利息损失有何依据，利息如何计算? 经庭审举证、质证，原告提交的全部证据真实合法，与本案有关联性，可以作为本案定案依据。被告提交的全部证据与本案没有关联性，本院不予采纳。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年5月13日，原告（乙方）与被告（甲方）签订一份《龙岗星耀国际合作建房合同》，主要内容：（1）第一条合作建房模式：乙方签订本合同时已经充分了解、知悉甲方与龙岗村民委员会大村坡一队的合作建房关系、模式以及合作建房的土地性质、用途，愿意出资合作建房，按本合同约定支付合作建房款，并按本合同约定房屋在约定年限内的使用权。（2）第二条合作建房的土地基本情况与合作事项：甲方以筹集、出资合作建房的方式取得坐落于交汇处的三产用地建设资格，规划用途为商服用地，经批准，在上述地块上建设房屋，现定名星耀国际。（3）第三条合作建房的房屋基本情况：本合同合作建房的房屋为本合同第二条规定的项目中：1栋1单元9层901号房。该房屋（合作约定)建筑面积106.02平方米。（4）第四条双方权利、义务：乙方对其出资合作建房之房屋享有使用权，使用年限为2017年6月30日起至2064年6月29日止。乙方在使用房屋期间不得对该房屋的产权进行任何处分，不得改变房屋结构以及擅自接驳水电、网络；但可以出租房屋、转让房屋使用权。（5）房屋总价款415599元，乙方于本合同签订之时交纳总价款的40%，即166240元，甲方为乙方出具等额收据。（6）第十条逾期交房的违约责任：逾期超过120日的，乙方有权解除合同，乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款项。乙方要求继续履行合同的，合同继续履行，甲方则按同期中国人民银行一年定期存款利率的1.5倍对乙方进行赔偿。（7）第十二条其他约定：乙方在本合同履行期间单方解除合同，已支付的建房款甲方不予退还。本合同为合作建房，甲乙各方对此均有清晰认识，各方均不得以此为无效理由提出解除本合同。 合同签订后，原告于合同签订当日向被告交付166240元合作建房款，被告就此向原告出具了收据。 另查明，涉案房屋并未取得商品房预售许可证明。该房屋所属建设项目的建设用地为南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村大村坡第一村民小组的集体建设用地。 本院认为：一、关于涉案合同的性质、效力问题。双方签订的《龙岗星耀国际合作建房合同》由于约定了原告一方仅提供资金而分配房屋，不承担经营风险，其实质并不属于合作建房的性质。从涉案合作建房合同内容来看，虽然约定了原告取得的仅是房屋的使用权，但是从合同的体例用词、使用权期限、交付房屋及支付房款等方面来看，其商品房买卖合同的特征更为突出，且被告出具的收据也注明款项性质为首付款，合同的本质目的仍是由出资方取得特定的房屋，其仅是根据涉案房屋建设用地的性质为农村集体第三产业用地无法进行房屋产权交易而对合同条款进行了相应的变更，但并不足以改变被告向原告出售房屋的本质属性，又由于原告实际向被告购买的房屋于双方签订合同时尚未建设竣工，故应认定双方签订的涉案合作建房合同为商品房预售合同。 由于双方签订的涉案合作建房合同实质为商品房预售合同，而被告作为出卖人，未提供证据证明其已取得涉案房屋的预售许可证明，因此涉案合作建房合同应属无效。被告辩称应继续履行合同，没有依据，本院不予采纳。 关于原告要求被告返还购房款并支付利息损失问题。合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还。因涉案合作建房合同无效，因此原告主张被告返还已付购房款166240元，符合法律规定，本院予以支持。对于利息损失，被告未能提供涉案房屋预售许可证明，导致本案合同无效，被告对此负有主要过错。原告在订立合同时已明确知道涉案建设用地的土地性质和原告受让标的为房屋使用权等事项，以明显低于同类同段市场价购买房屋，未尽到审慎注意义务，对合同订立亦有过错，故本案根据双方的过错比例，酌情认定被告向原告支付利息损失的70%，原告主张利息损失以166240元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，符合法律规定，本院予以支持，但应以年利率6%为上限，自付款之次日即2018年5月14日起计至被告偿清购房款之日止。 综上，原告主张返还购房款于法有据，本院予以支持。原告主张利息损失按照上述方式计付。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十八条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条之规定，判决如下： 被告广西三能投资有限公司返还原告赵沛鑫购房款166240元； 被告广西三能投资有限公司支付原告赵沛鑫利息损失的70%（利息计算方式：以166240元为基数，自2018年5月14日起至偿清购房款之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，以年利率6%为上限）； 驳回原告赵沛鑫其他诉讼请求。 案件受理费3746元，由原告赵沛鑫负担37元，被告广西三能投资有限公司负担3709元。 上述款项，义务人定于本判决生效后十日履行完毕。义务人如果未按本案生效判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院。 审 判 长  郑吓保 人民陪审员  莫新凤 人民陪审员  潘如青 二〇一九年九月五日 法官 助理  农秋兰 书 记 员  孙 阳