河北省井陉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0121刑初129号 公诉机关井陉县人民检察院。 被告人郑春光，男，1972年5月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省唐山市迁安市，住井陉县小作镇。曾因犯盗窃罪，于2002年8月26日被天津铁路运输法院判处有期徒刑六年三个月，2006年8月13日刑满释放。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年3月20日至2019年3月28日被迁安市看守所临时羁押，同年3月28日被逮捕。现羁押于石家庄市井陉矿区看守所。 被告人王久林，男，1977年10月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省唐山市开平区，住井陉县小作镇。曾因犯抢劫罪于2008年5月8日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十二年，2017年7月15日刑满释放。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年2月20日至2019年2月27日被唐山市丰润区看守所临时羁押，2019年2月27日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于石家庄市井陉矿区看守所。 辩护人祗俊生，河北省井陉县法律援助中心律师。 被告人刘顺利，男，1976年5月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省唐山市开平区，住井陉县小作镇。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年3月20日被逮捕。现羁押于石家庄市井陉矿区看守所。 被告人唐永新，男，1982年1月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省唐山市开平区，住井陉县小作镇。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年3月4日至2019年3月8日被唐山市丰润区看守所临时羁押，2019年3月8日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于石家庄市井陉矿区看守所。 辩护人姚昭辉，河北冀人律师事务所律师。 被告人卢敏，小名（二磊），男，1991年4月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市井陉县小作镇西区83号，住。曾因犯盗窃罪于2007年7月9日被石家庄市桥西区人民法院判处罚金1000元；因犯窝藏罪被石家庄市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，2016年6月20号刑满释放。因涉嫌寻衅滋事罪，于2018年4月4日被刑事拘留，同年4月20日被取保候审，2019年4月21日被逮捕。现羁押于石家庄市井陉矿区看守所。 被告人田某某，男，1983年5月15日出生，汉族，大学文化，户籍所在地河北省石家庄市赵县，住井陉县小作镇。因涉嫌聚众斗殴罪，于2018年6月29日被取保候审。 被告人翁某某，男，1963年6月22日出生，汉族，小学文化，户籍所在地福建省福州市平潭县，住井陉县小作镇。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年1月23日被逮捕，同年1月26日被取保候审。 被告人陈某，男，1977年5月6日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省福州市平潭县，住井陉县小作镇。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年1月29日被逮捕，同年2月1日被取保候审。 被告人明某某，男，1978年5月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省十堰市竹溪县，住井陉县小作镇。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年1月22日被取保候审。 被告人林某，男，1991年8月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省福州市平潭县，住井陉县小作镇。因涉嫌聚众斗殴罪，于2019年1月23日被逮捕，同年1月26日被取保候审。 被告人陈某某，男，1972年6月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省咸阳市泾阳县，住井陉县小作镇。因涉嫌聚众斗殴罪，于2018年8月13日至2018年8月23日被西安铁路公安处看守所临时羁押，2018年8月23日被刑事拘留，同年9月12日被取保候审。 井陉县人民检察院以井检公诉刑诉[2019]88号起诉书指控被告人郑春光犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人王久林、刘顺利犯故意伤害罪，被告人卢敏犯寻衅滋事罪，被告人唐永新、林某、陈某某、翁某某、陈某、明某某、田某某犯聚众斗殴罪，于2019年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年7月4日公开开庭进行了审理。井陉县人民检察院指派检察员史庭怀、李尚伟出庭支持公诉。被告人郑春光、王久林及其辩护人袛俊生、刘顺利、卢敏、唐永新及其辩护人姚绍辉、林某、陈某某、翁某某、陈某、明某某、田某某到庭参加了诉讼。现已审理终结。 井陉县人民检察院指控，孙利（已判）以承包荒山为幌子，以强揽工程非法获取暴利为目的，在较长时间内多次纠缠阻拦国家重点建设项目平赞高速工地施工。在此过程中形成了以孙利为首要分子，郑九福（在逃）、被告人郑春光、高闻卿（在逃）等人为骨干，李振东（已判）、王建国（已判）、刘新雷（已判）、王爱征（在逃）、黄久成（在逃）、被告人王久林、刘顺利、唐永新、卢敏等为一般成员的较为固定的犯罪组织，应认定为恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、孙利等人涉嫌寻衅滋事案情 2015年下半年，孙利刑满释放后结识了井陉县小作镇村民卢艳梅，后从卢艳梅口中得知平赞高速即将修建，途经，遂起意通过承包平赞高速划线范围内山地强揽工程。2016年年初，通过卢艳梅介绍结识主任卢三全和党支部书记卢军军。2016年3月1日孙利与签订了里头沟南山承包合同，2016年4月1日，孙利承包西山荒山绿化。期间孙利欲流转东坡、正沟土地（因2011年平赞高速划线将占用土地均在此处），卢军军、卢三全认为不妥，要求孙利将全村土地进行了流转。孙利通过土地流转获得了村民的土地使用权，并陆续栽种了各种树木。2016年4月15日，孙利承包的两眼机井。以上所述孙利与所签承包协议均未按法定程序签订（未经村民代表大会决议、未公开招投标等）。2016年底，平赞高速1标段工程开始对进行征地补偿，征地红线范围内涉及孙利承包土地，并对其地上附作物及两眼机井进行补偿。孙利为多取得赔偿款，将其所栽植的成年果树，多次移栽至高速征地土地范围内。至2017年11月，孙利通过承包荒山、土地、机井陆续共获取补偿款150余万元，其中两眼机井补偿款56万元。2016年6月中建一局平赞高速项目部在开始进场进行前期测量、放样等工作，孙利组织郑九福、被告人郑春光等人以所包山地未赔偿为由多次阻工。2016年11月，孙利以济宁国泰君安设备安装公司名义，参与该标段路基施工劳务工程投标，但未中标。其后，孙利为达到承揽工程的目的继续组织人员多次阻工，致使项目部施工队迟迟不能入场施工，后项目部被迫修改施工方案（将原定入口开始施工的方案，改为由出口开始施工），严重延误了工期，造成工程重大损失，其中经项目部核算，造成施工队伍直接误工损失4195850元，改变施工方案增加二次征地费用755087.3元，致使后期需额外增加施工费用约490万元。2017年12月项目部因施工进度严重延误，拖后整体平赞高速工程进展，为追赶工期，尽快入场施工，在井陉县村民翟彦明表示有能力协调当地关系，能顺利开展工程的前提下，项目部将该标段卢峪隧道前Ｋ0＋470-Ｋ1＋599段范围内路基和涵洞工程分包给翟彦明进行施工，项目部强调翟彦明不得将所包的路基、涵洞工程转包给孙利施工。分包合同签订当日，翟彦明即将所包工程转包给孙利，并向孙利收取了35万元的转包费用。孙利不具备施工资质和施工能力，孙利遂于2018年12月8日与高彦文签订工程合作协议，由高彦文组织施工人员和工程车辆进场施工。因孙利、高彦文不能按照项目部的要求完成工程进度和质量，项目部分别于2017年12月15日、12月18日、12月21日、12月25日多次向高彦文组织的路基工程队发出工作联系单，要求路基工程队于12月23日、27日前完成清表工程、隧道进口施工便道改路工程，以满足进口施工大型机械设备进出需求，项目部强调，若不能按期完成，处以罚款或者终止合同做退场处理。2017年12月以来，为保证至工程期内顺利贯通，项目部要求施工队到进口进行双向施工，但孙利以其地表清理工程未验收结算和地上附着物未赔偿到位及隧道施工队挖掘机破坏地表工程为由，数次阻拦隧道施工队进场施工。隧道施工队租用的挖掘机自2018年1月5日至1月11日一直在进出口处停工停放，2018年1月12日隧道队施工时又遭到郑九福、高闻卿、被告人郑春光、卢敏等人阻工，双方发生吵架，派出所出警制止后，隧道队挖掘机离开施工现场。 二、孙利等人涉嫌1.13寻衅滋事案案情 2018年1月13日下午，隧道队负责人翁祖松带领工人及施工机械到进口施工，又遭到阻工，翁祖松所乘汽车及所租挖掘机返回时，高彦文电话得知并以其同孙利施工的路基工程被隧道队挖掘机破坏后，同孙利商量扣押隧道队施工机械，后高彦文安排被告人卢敏拦扣施工车辆。被告人卢敏用其汽车将施工车辆拦阻在祠堂南侧路上，孙利又安排郑九福等人将施工车辆强行扣留。翁祖松与孙利协商未果，后翁祖松又通过陈列勇联系了付某到场协调此事，付某与郑九福等人发生口角，后被郑九福、被告人郑春光、高闻卿（批捕在逃）等人打伤，经鉴定付某伤情为轻伤二级。期间被告人郑春光持棍棒将付某驾驶的轿车前挡风玻璃砸坏，后经付某修理花费750元。 三、孙利、翁祖松等人涉嫌1.14聚众斗殴案案情 平赞高速项目部一分部施工队为索要被扣车辆，发泄不满情绪，2018年1月13日晚，翁祖松与陈列勇商量组织工人抢回被扣车辆，并商定把工人全部召集去，人多吓唬住对方，如果动手的话，不要打头。后翁祖松在工地宿舍召集该施工队班组长被告人陈某、明某某、彭应龙（已判）商定次日带领工人强行追回被扣车辆，由各班组长负责组织各班组人员，并提出如要打架，打手打脚不要打头，不要出人命。1月13日下午高闻卿电话通知刘新雷，让刘新雷找人来井陉为孙利看场子，并指使刘新雷纠集同村人王建国、刘顺利、唐永新、王爱征、王久林租车连夜赶至井陉。1月14日上午，翁祖松将组织工人欲抢回被扣车辆一事告知项目部生产经理被告人田某某，被告人田某某作为项目部生产经理不仅未制止翁祖松的行为，反而以实际行动提供帮助，同时又叮嘱翁祖松打架时不要打头，并且陪同翁祖松用项目部车辆接送到达和离开打架现场。当日15时许，翁祖松纠集被告人翁某某、陈某、彭应龙、明某某、林某、冯某、陈某某、翁其清等120余人，分乘事先租用的4辆大巴客车，并由翁其清驾驶皮卡车携带百余根钢筋锚杆（隧道支护所用工具）引领大巴车前往，欲抢回被扣车辆。翁祖松、陈列勇、田某某等人乘坐项目部丰田霸道越野车到达村外。途中，翁祖松还特意在大巴车上对工人强调如发生冲突，就与对方动手，别打出人命。行至后，陈列勇受翁祖松指使，安排该施工队铲车将进口涵洞堵住，以阻止孙利的增援车辆进入。 当日上午孙利得知隧道施工队要来的信息后，到其驻地与高闻卿、郑九福等人商议预谋与对方打架，当日高彦文多次与孙利联系，告知孙利大巴车载人去往、可能打架的信息，后孙利随即安排郑九福、王建国、被告人郑春光、李振东、刘新雷、王爱征、被告人刘顺利、唐永新、王久林、黄久成（刑拘在逃）等人准备镐棒和红缨枪等工具，准备与对方打架。 1月14日16时许，翁祖松组织工人120余人在口下车后步行至委会附近，距扣车现场100余米狭窄街道时，守候在此的持红缨枪、镐棒、钢管的郑九福、郑春光、王建国、高闻卿、李振东、刘新雷、王爱征、被告人刘顺利、唐永新、王久林、黄久成等十余人冲出与走在队伍前面持锚杆的林观利、林永国、陈国书、王一雄、冯某被告人林某、陈某某等人发生互相殴斗。期间犯林观利、林永国、林某、冯某、陈国书、陈某某和王建国、郑春光等人在斗殴中被致伤，经井陉司法医学鉴定中心鉴定，林观利、林永国、林某、陈国书的伤情为轻伤二级，陈某某、郑春光、王建国伤情为轻微伤。 斗殴结束后，工人冯某因伤被滞留在现场，后躲避至道旁一所旧院，王建国、被告人郑春光、王久林、刘顺利4人为发泄情绪，持镐棒等凶器追至旧院对其进行殴打，其中王建国用铁棍多次击打冯某头部致其左顶脑挫裂伤、左顶骨凹陷性粉碎性骨折，经鉴定，冯某的伤情为重伤二级。民警接到报警后到达现场，途经口涵洞处，被陈列勇工程队的铲车阻挡道路，致使警车无法到达斗殴现场，后在出警民警要求下陈列勇安排工人将铲车开离。案发后被告人刘顺利、翁某某、陈某、明某某、林某、田某某主动到井陉县公安局小作派出所投案，并如实供述自己罪行。井陉县人民检察院提供了证据。井陉县人民检察院认为，被告人郑春光采用软暴力手段多次阻拦工程建设，随意殴打他人致人轻伤，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪；持械积极参与聚众斗殴致人重伤，其行为构成故意伤害罪。被告人王久林、刘顺利持械积极参与聚众斗殴，致人重伤，其行为构成故意伤害罪；被告人卢敏采用软暴力手段多次阻拦工程建设，受高彦文指使堵塞扣留平赞高速隧道施工车辆，致使前往帮助隧道施工队调解索要被扣施工机械车辆的付某被郑九福、郑春光等人殴打致伤、付某车辆被砸毁，其行为构成寻衅滋事罪。被告人唐永新、林某、陈某某、翁某某、陈某、明某某持械积极参与聚众斗殴，致四人轻伤二级，三人轻微伤，其行为均已构成聚众斗殴罪。被告人田某某明知翁祖松组织工人去强行要车可能会发生打架，仍开车载翁祖松等人去要车，并叮嘱翁祖松打架时不要打头，其行为构成聚众斗殴罪，应当以聚众斗殴罪追究其刑事责任。建议以寻衅滋事罪判处被告人郑春光有期徒刑三年六个月以上四年三个月以下，以故意伤害罪判处有期徒刑四年六个月以上六年以下，实行数罪并罚判处有期徒刑八年以上十年以下；建议以故意伤害罪判处被告人王久林有期徒刑三年以上四年以下；建议以故意伤害罪判处被告人刘顺利有期徒刑二年六个月以上三年六个月以下；建议以聚众斗殴罪判处被告人唐永新有期徒刑二年以上二年六个月以下；建议以寻衅滋事罪判处被告人卢敏有期徒刑一年六个月以上二年以下；建议以聚众斗殴罪判处被告人翁某某有期徒刑一年六个月以上二年以下，可以适用缓刑；建议以聚众斗殴罪判处被告人陈某有期徒刑一年六个月以上二年以下，可以适用缓刑；建议以聚众斗殴罪判处被告人明某某有期徒刑一年六个月以上二年以下，可以适用缓刑；建议以聚众斗殴罪判处被告人林某有期徒刑一年六个月以上二年以下，可以适用缓刑；建议以聚众斗殴罪判处被告人陈某某有期徒刑二年以上二年六个月以下，可以适用缓刑；建议以聚众斗殴罪判处被告人田某某拘役、缓刑或者免予刑事处罚。 经审理查明：孙利（已判）以承包荒山为幌子，以强揽工程非法获取暴利为目的，在较长时间内多次纠缠阻拦国家重点建设项目平赞高速工地施工。在此过程中形成了以孙利为首要分子，郑九福（在逃）、被告人郑春光、高闻卿（在逃）等人为骨干，李振东（已判）、王建国（已判）、刘新雷（已判）、王爱征（在逃）、黄久成（在逃）、被告人王久林、刘顺利、唐永新、卢敏等为一般成员的较为固定的犯罪组织，应认定为恶势力犯罪集团。具体犯罪事实如下： 一、孙利、郑春光等人涉嫌寻衅滋事案情 2015年下半年，孙利刑满释放后结识了井陉县小作镇村民卢艳梅，得知平赞高速即将修建，途经，遂起意通过承包平赞高速划线范围内山地强揽工程。2016年3月、4月孙利承包里头沟南山和西山荒山绿化。2017年11月，补偿费用共赔偿孙利150余万元。 2016年6月中建一局平赞高速项目部在开始进场施工，孙利组织郑九福等人多次阻工。并以此为条件向项目部提出承揽工程的无理要求。为达到承揽工程的目的继续组织人员多次阻工，致使项目部施工队迟迟不能入场施工，后被迫修改施工方案，严重延误了工期，造成施工队伍直接误工损失4195850元，改变施工方案增加二次征地费用755087.3元，致使后期需额外增加施工费用约490万元。 2017年12月项目部因施工进度严重延误，拖后整体平赞高速工程进展，为追赶工期，尽快入场施工，在井陉县村民翟彦明表示有能力协调当地关系，能顺利开展工程的前提下，将该标段卢峪隧道前Ｋ0＋470-Ｋ1＋599段范围内路基和涵洞工程分包给翟彦明进行施工。分包合同签订当日，翟彦明将所包工程转包给孙利，并向孙利收取了35万元的转包费用。后孙利组织工人进场施工。 2017年12月以来，为保证至工程期内顺利贯通，项目部要求施工队到进口进行双向施工，但孙利、郑九福、卢敏等人以其地表清理工程未验收结算和地上附着物未赔偿到位及隧道施工队挖机破坏地表工程为由，数次阻拦隧道施工队进场施工。 二、孙利、郑春光等人涉嫌1.13寻衅滋事案情 2018年1月13日下午，隧道队负责人翁祖松带领工人及施工机械到施工返回时，高彦文听说其同孙利承揽的路基工程被隧道队挖掘机破坏后，同孙利商量，后安排被告人卢敏在拦挡施工车辆。卢敏用其汽车将施工车辆拦阻在祠堂南侧路上，孙利又安排郑九福等人将施工车辆强行扣留。后翁祖松通过陈列勇联系了库隆峰村付某到场协调此事，付某与郑九福等人发生口角，后被郑九福、郑春光、高闻卿等人打伤，经鉴定付某伤情为轻伤二级。期间郑春光持棍棒将付某驾驶的轿车前挡风玻璃砸坏，后经付某修理花费750元。 本案在审理过程中，被告人卢敏赔偿被害人付某8000元，被害人付某表示对被告人卢敏谅解，请求对被告人卢敏从轻处罚。 三、孙利、翁祖松等人涉嫌1.14聚众斗殴案情 平赞高速项目部一分部施工队为索要被扣车辆，发泄不满情绪，2018年1月13日晚，翁祖松与陈列勇商量组织工人抢回被扣车辆，并商定把工人全部召集去，人多吓唬住对方，如果动手的话，不要打头。后翁祖松在工地宿舍召集该施工队班组长被告人陈某、明某某、彭应龙（已判）商定次日带领工人强行抢回被扣车辆，由各班组长负责组织各班组人员，并提出如要打架，打手打脚不要打头，不要出人命。1月13日下午高闻卿电话通知刘新雷，让刘新雷找人来井陉为孙利看场子，并指使刘新雷纠集同村人王建国、刘顺利、唐永新、王爱征、王久林租车连夜赶至井陉。1月14日上午，翁祖松将组织工人欲抢回被扣车辆一事告知项目部生产经理被告人田某某（刑拘在逃），被告人田某某作为项目部生产经理不仅未制止翁祖松的行为，反而以实际行动提供帮助，同时又叮嘱翁祖松打架时不要打头，并且陪同翁祖松用项目部车辆接送到达和离开大家现场。当日15时许，翁祖松纠集翁某某（批捕在逃）等120余人，主要分乘事先租用的4辆大巴客车，前往欲抢回被扣车辆。翁祖松等人乘坐项目部丰田霸道越野车到达村外。陈列勇受翁祖松指使，安排该桩基施工队铲车将进口涵洞堵住，以阻止其他车辆进入。当日上午孙利得知隧道施工队要来的信息后，到其驻地与高闻卿等人商议决定与对方打架，安排郑九福等人准备镐棒和红缨枪等工具准备打架。2018年1月14日16时许，翁祖松组织工人120余人在口下车后步行至委会附近，走在队伍前面的林观利、林永国、林某、冯某、陈国书、陈某某、王一雄等人，与守候在此的郑九福、高彦文、郑春光、高闻卿为骨干，李振东、王建国、刘顺利、刘新雷、唐永新、王爱征、王久林、黄久成等十余人发生互相殴斗。期间，林观利、林永国、林某、陈国书、陈某某、冯某、王建国、郑春光等人在斗殴中被致伤，经井陉司法医学鉴定中心鉴定，林观利、林永国、林某、陈国书的伤情为轻伤二级，陈某某、郑春光、王建国伤情为轻微伤。斗殴结束后，工人冯某因伤被滞留在现场，王建国、郑春光、王久林等四人为发泄情绪，持镐棒等凶器对其进行殴打，其中，王建国用铁棍多次击打冯某头部致其左顶脑挫裂伤、左顶骨凹陷性粉碎性骨折。经井陉司法医学鉴定中心鉴定，冯某的伤情为重伤二级。后民警接到报警后途经口涵洞处，被陈列勇桩基工程队的铲车阻挡道路，后在出警民警要求下陈列勇安排工人将铲车开离。民警到现场后，将受伤严重的冯某带回派出所。 孙利、郑九福等人为达到强揽工程目的，共同实施犯罪，已形成以孙利为首，郑九福、郑春光、高闻卿为骨干，卢敏、李振东、王建国、刘顺利、刘新雷、唐永新、王爱征、王久林、黄久成、裴小凤为成员的较为固定的犯罪组织，应认定为恶势力犯罪集团。 案发后被告人刘顺利、翁某某、陈某、明某某、林某、田某某主动到小作派出所投案，并如实供述自己罪行。被告人唐永新被抓获后给其妻子写信让妻子动员刘顺利投案自首，后刘顺利在唐永新妻子侯某的规劝及陪同下到派出所投案自首。 本案在审理过程中，被告人王久林赔偿被害人冯某30000元，被告人刘顺利赔偿冯某30000元，被告人唐永新补偿冯某15000元，被害人冯某表示对王久林、刘顺利、唐永新谅解，请求对该三名被告人从轻处罚。 上述事实，有公诉机关提供，并通过庭审质、证认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）受案登记表。内容：2018年1月13日18时46分，郑九福报警称：在井陉县小作镇，付某与他人欲强行将自己带走。 接报时间：2018年1月14日16时55分，接报地点：小作派出所。报案内容：2018年1月14日16时55分许，平赞高速项目部的田某某报警称项目部的两拨工人产生纠纷后，纠集工人双方发生打架。民警赶赴现场，发现双方工人发生打架事件，被控制的现场工人冯某被民警接到派出所后进行询问，后由项目部人员接走。经联系报警人，报警人表示不在现场。 接报地点：小作派出所，报案内容：2018年4月9日12时许，在侦办1.14聚众斗殴案中发现：2015年下半年，孙利刑满释放后结识了井陉县小作镇村民卢艳梅，后从卢艳梅口中得知平赞高速即将修建，途经，遂起意通过承包平赞高速划线范围内山地强揽工程。2016年年初，通过卢艳梅介绍结识主任卢三全和党支部书记卢军军。2016年3月1日孙利承包里头沟南山，2016年4月1日，孙利承包西山荒山绿化。期间孙利欲流转东山土地（因2011年平赞高速划线将占用土地均在此处），卢军军、卢三全认为不妥，让孙利将全村土地进行了流转。孙利通过土地流转获得了村民的土地使用权，并陆续栽种了各种树木。2016年4月15日，孙利以浇地为由，承包的两眼机井。以上所述孙利与所签承包协议均未按法定程序签订（未经村民代表大会决议、未公开招投标等）。2016年底，平赞高速1标段工程开始对进行征地补偿，征地红线范围内涉及孙利承包土地，并对其地上附作物及两眼机井进行补偿。2017年11月，涉及孙利的补偿费用全部发放完毕，共赔偿孙利150余万元。2016年6月中建一局平赞高速项目部在开始进场施工，孙利组织郑九福、郑春光、三儿等人多次阻工。并以此为条件向项目部提出承揽工程的无理要求。2016年11月，孙利以济宁国泰君安设备安装公司名义，参与该标段路基础工劳务工程投标，但未中标。为达到承揽工程的目的继续组织人员多次阻工。致使项目部施工队迟迟不能入场施工，后被迫修改施工方案，严重延误了工期，造成项目部损失上千万元。 （2）郑春光户籍及前科证明、刑事判决书、释放证明书。2002年8月26日因盗窃罪被天津铁路运输法院判处有期徒刑六年三个月，于2006年8月13日刑满释放。 （3）抓获经过。内容：2019年3月20日下午16日民警在迁安市郑春光家将其抓获。 （4）迁安市看守所出具临时羁押证明。内容：郑春光于2019年3月20日至3月28日在此羁押。 （5）卢敏的户籍及前科证明及抓获经过、刑事判决书。内容：卢敏于2007年因盗窃被石家庄市桥西法院判处罚金一千元；2013年因犯窝藏罪被井陉法院判处有期徒刑三年六个月。2019年4月20日16时民警在石家庄站西广场抓获卢敏。 （6）王久林的户籍及前科证明、抓获经过、释放证明书。内容：2018年2月20日16时民警苏程柱、韩小东在唐山北进站口将其抓获，2008年因犯抢劫罪被北京市海淀区法院判处有期徒刑十二年，2017年7月15日刑满释放。 （7）唐山市丰润区看守所出具羁押证明。内容：王久林于2019年2月20日至2月27日在此羁押。 （8）唐永新户籍及前科证明及抓获经过。内容：无前科，2019年3月4日民警王小壮、常立志在丰润区将其抓获。 （9）唐山市丰润区看守所出具临时羁押证明。内容：唐永新于2019年3月4日至3月8日羁押于此。 （10）唐永新给侯某、刘顺利、王爱征的信。内容：唐永新让媳妇侯某规劝刘顺利、王爱征投案自首。 （11）刘顺利的户籍及前科证明、到案经过。内容：无前科。刘顺利于2019年3月20日主动到小作派出所投案，并如实供述自己罪行。 （12）翁某某的户籍及前科证明、到案经过。内容：无前科。2019年1月23日到井陉县公安局小作派出所投案，并如实供述了犯罪事实。 （13）陈某的户籍及前科证明、到案经过。内容：无前科。2019年1月29日到井陉县公安局小作派出所投案，并如实供述了犯罪事实。 （14）林某的户籍及前科证明、到案经过。内容：无前科。2019年1月23日到井陉县公安局小作派出所投案，并如实供述了犯罪事实。 （15）田某某户籍及前科证明。无前科，2018年6月29日到小作派出所投案并如实供述了自己的犯罪事实。 （16）明某某户籍及前科证明、到案经过。内容：无前科，2019年1月22日到井陉县公安局小作派出所投案，并如实供述了犯罪事实。 （17）陈某某户籍及前科证明及到案经过。内容：无前科，民警王帅、高潘潘于2018年8月13日13时50分在陕西省宝鸡市宝鸡汽车站出口将其抓获。 西安铁路公安处看守所出具羁押证明。内容：陈某某于2018年8月13日至23日在此羁押。 2.被害人陈述 （1）被害人冯某的陈述： 现在平赞高速南寨隧道工作，今天我们从平赞高速南寨隧道坐着客车到的。我们来了大概有100来人。项目部跟我们领导说的，我们队长温柱生安排我们去的。我的左腿和两个胳膊、后背、头都被人打伤了。 （2）被害人付某的陈述： 2018年1月13日晚上7点左右，我和刘雪涛、国海三人在矿区广场附近的一个小饺子馆吃饭，我接到陈列勇给我打电话说他们在被人给用车给挡住了，走不了，让我帮个忙给协调一下。然后我就给的刚上任党支部书记卢军军打了电话，问他是谁挡的车，看看能不能帮忙协调一下。卢军军说，不是他们村委安排挡的车。因为当时我喝了酒，所以叫涛涛开着我的车去，国海当时没事干，也坐着我的车一起去的。到南上山路的路口处，我看见一辆白色轿车和一辆黑色越野车堵住了陈列勇的车。我一个人下了车，发现我认识那辆白色轿车的车主，他是的“二磊”。我就给二磊打了电话，我说：“二磊，是你把人家车挡住了啊，怎么回事啊，能不能给人挪开，你出来见个面吧。”二磊说他正吃饭的，马上出来。没过五分钟，二磊就来到了现场。二磊跟我说，不是他主动挡的车，是有人雇他挡的。他没有告诉我是谁雇的他。我问他能不能把车挪走。二磊说他打个电话问问。然后二磊走到北边村委会那里打电话了。我就在现场等着，当时旁边还有几个的老百姓，他们和我说是唐山人（在承包荒山，种树的）找人挡的车。他们还说，志军啊，唐山人来了之后，经常搞的妇女们，弄的人家庭不和谐了，你们能不能想想法子，说说他们啊。我说：“你们还让他们找你们村的娘们儿啊，你们不行就打他们，把他们撵走。”说完约一有分钟，我感觉有人在我背后跑，接着有人用铁棍子横着敲了我两腿的腿窝处一下，我直接就爬在了地上，接着有人用铁棍打了我左侧肩胛骨处一下，车上的国海就下来扶我上车，在上车时，我的右脚脚背上挨了一铁棍，上了车。涛涛就倒车，这时有人喊：“别走！”（唐山口音），接着我的汽车的前挡风玻璃主驾驶这边被铁棍一下敲破了。敲完玻璃我看见有三人往西边的村里跑了。涛涛把车开到了村口我的洗煤厂那里。我们离开现场时，项目部的一辆白色丰田越野车（霸道）也去了现场。没几分钟那辆丰田越野车拉着陈列勇和一个姓翁的老板也到了我的洗煤厂。陈列勇让我去医院，越野车司机拉着我、陈列勇、翁总把我送到了矿区矿务局医院。打我小腿的那两名男子我见了能认出来，但是不知道叫什么，因为以前我见过他们，那名戴黄色安全帽的男子我不认识，以前也没见过。我左肩膀、两条小腿、和右脚受伤了，左肩膀不知道是谁打的，两条小腿是那个年纪大的和年纪轻的一人打了一棍，右脚是那名戴黄色安全帽的男子打的。 3.证人证言 （1）侯某的证言： 我是唐永新爱人。我今天带刘顺利来小作派出所投案自首。唐永新被抓获后给我捎出来三封信，内容是让我劝刘顺利和王爱征投案自首。如果我劝他俩自首对唐永新处理有好处。我就去找刘顺利并说服他来自首，因他不认识路，我就带他过来了，王爱征长期不在家没有联系上。 （2）王某的证言： 2018年1月14日13时许，崔伟开着项目部的霸道车拉着我和田某某，到井陉矿区煤炭医院看望受伤住院的付某，后崔伟开着霸道车拉着我和田某某到了隧道的施工现场，我看见施工现场停放着四辆大巴车，工人们在现场来来往往，之后工人们就上了这几辆大巴车，听工人说是准备到要回被扣的车。我到隧道施工队是要见工程冯会凯监理，我中午给他打了电话（158××××1320），他说他在隧道施工现场，到了隧道施工现场之后有人说冯监理在，之后我就让崔伟开着白色霸道车拉着我和田某某，准备到石太北线枢纽互通区找监理，由于工人要车的地方与我去的地方一致，翁祖松和陈列勇（桩基队老板）也上了我们的车，我们的车在前面走，四辆大巴车跟在我们后面，这四辆大巴车在桥梁厂门口停车后又拉了一些工人，之后我们一起到桩基队现场，我们就将霸道车停在办公区门口。然后翁祖松带着工人们到要车，陈列勇当时没有跟我在一起，可能是跟翁祖松一起去要车了。我和田某某就留在桩基队，没有跟着过去。大约过了半小时，我看见大批工人从走出来，工人的手里有的拿着木棍，有的拿着中空锚杆，后来工人们就散了，我转现场回来，我看见翁祖松陈列勇也到了桩基队办公室前。然后我们五个人就坐车回到了项目部。事发时我看见涵洞口停着一辆铲车，是陈列勇倒运钢筋笼子用的，是谁开去的，怎么回事我不清楚，后来我们丰田车出来的时候铲车已经腾开了。 （3）高某证言： 2018年1月3日，北寨高速隧道队的队长翁祖松租用我的钩机到口干活，当时我和钩机在上午到了卢峪口干活，翁祖松和项目部的人也去了，我的司机叫高二军（小作村人），我在那里待了有一小时左右就走了，后来，二军给我打电话说有人挡着不让干，当时他也没说是谁挡的。我就让二军先停了。大约在1月5日，我的钩机下午又在卢峪口干了一个小时，结果又被挡住了，就又停了，我当时不在场，光听二军说是村里的人又挡住了，具体是谁挡的我不知道。从5日到11日，我的钩机一直在现场停着，我和翁祖松说老在那里停着也不是个事，不行把钩机开走吧。而且我也和翁祖松说过费用问题，老是在那里停着也得算费用。翁祖松对我说别着急，正在协调。但是他没和我说是和谁协调。11日晚上，翁祖松给我打电话说：“协调好了，你明天过去干吧。”我第二天和二军还有志明就到了卢峪，当时我的钩机在离隧道口北边不远的一个平台上停着。我到那里的时候，平赞高速项目部有两个人已经在那里了，我知道他们是项目部的人，但是叫什么我不知道。我们去了以后就在那里打火，但是因为放的时间长了，打不着，我就打电话让我儿子高恩泽带着工具过来修，当时我哥哥高海牛也去和我修车，正修的时候，来了一辆黑色的ＳＵＶ车，挂着唐山牌照，车牌号是多少我不知道，从车上下来一名男子，他当时离我们大约有十几米远，他到了以后就打电话说：“上来人，打他们。”一会儿就来了十几个人，具体几个人我弄不清，他们大约开了四辆车，当时就从车后备箱里拿出了铁管（六分管，长大约一米多点），他们每人手里拿着一根，当时有一名年轻人是井陉的，他当时开一辆白色的轿车，手里也拿着一根铁管，他们到了以后，那名打电话的男子就喊：“打他们。”那些男子就往我们跟前走，当时我儿子高恩泽正在钩机上修车，手里拿着一把改锥，他在车上站起来冲他们喊：“你们想干什么？”我们一看这情况去拦他们，当时有我、二军、高海牛还有项目部的两个人去拦他们，也没打起来。后来派出所的人就去了，在派出所去以前，那些人已经把铁管放回了后备箱。当时高彦文也到场了，他是在派出所前去的还是后去的我记不清了。我当时请高彦文去协商让我把钩机开出去，这样我才把钩机开到外付去军的煤场里。12日晚上，翁祖松又给我打电话让我13日去干活，并说已经说好了。到了13日中午吃了饭，我安排二军、志明、高恩泽去付某煤场开钩机到卢峪干活，当是翁祖松也去了，当时我不在场，但是我知道他去了，项目部的人也去了。到了下午4时许，二军给我打电话说：“唐山人又挡住不让干了。”我就给翁祖松打电话，翁祖松说不让干就撤吧，等走到口时被堵住了。后来到了19点左右，二军打电话说：“打了架了。”后来我派车到付某煤场边接到了二军他们，他们是步行走出来的。我当时没在卢峪，13日的情况我都是听二军说的。 （4）高二军证言： 我在井陉矿区高某处开开钩机。2018年1月初，我们的老板高某安排我和卢志敏到平赞高速井陉县小作镇干活，当时是由有平赞高速项目步的人带我们去的，我们干了不长时间，就被当地的老百姓挡住了，老百姓说赔偿没到位，我们就把购机停在现场，返回了井陉矿区北寨。后来几天，高某又安排我和卢志敏去过几次干活，但都有人阻拦，没有干成活。阻拦的有当地人也有一些唐山人，本地人大多是为了赔偿的事，唐山人为什么阻工我也说不清。反正人家不让干了我们就和老板高某说一声，老板让我们回去我们就回去。后来有一天，记不清是几号了，就记得是上午，老板又让我和卢志敏到干活，到后钩机打不着火了，我们就给高某打电话叫他带东西过来修车，后来高某又叫来了高海牛和高恩泽。在高某到之前，有两个唐山人到我们钩机旁和我们说，他们和项目部有矛盾，我们别干了，我们就说我们不干。然后那两个唐山人也不知去哪了。等高某他们三个人到，我们开始修车的时候，现场来了三、四辆车。车上下来七八个人（好像大多是唐山人），他们不让我们干活，高恩泽回了两句嘴，那些人就从他们车的后备箱拿出些铁管（六分管，一米长左右）嚷着要打我们，我们不敢动手就拦住他们，双方也没有打架。后来派出所的人到了现场，我们才离开。第二天，老板高某又安排我和卢志敏和项目部的人到干活，结果又让老百姓拦住了，往回走的时候，在边村口，被的卢敏用车挡住了，我们给高某打电话，他叫我们别下车。后来唐山人又用一辆黑色的小车挡在了前面。后来天黑了，什么也看不见，也不知为什么听着有打架的声音，又等了一会儿，项目部的人让我们回吧，我们给老板打电话，老板过来把我们接了回去。后来又过了几天，在派出所的人员帮助下，我们才把钩机从开回去。我以前不认识卢敏，也就是去干活后认识的，但我们干活时他说过，在他们村干活，他要抽钱。除了打架那天，卢敏拦过我们施工，但一般找人和他说说好话也就让干了。 （5）毕志敏证言： 我在井陉矿区高某处学开钩机。2018年1月份，我们的老板高某安排我们到平赞高速井陉县小作镇干活，当时是由有平赞高速项目步的人带我们去的，反正是被当地的老百姓挡住了，好像是当地村民说赔偿不到位，我们就把钩机停在现场，返回了井陉矿区北寨。后来几天，高某有安排我和高二军去过几次干活，但都有人阻拦，没有干成活。阻拦的有当地人也有外地人，不让干了我们就和老板高某说一声，老板让我们回去我们就回去。后来有一天，记不清是几号了，就记得是上午，老板又让我和高二军到干活，到后钩机打不着火了，我们就给高某打电话叫他带东西过来修车，后来高某又叫来了高海牛和高恩泽。我们几个人正在修车的时候，现场来了三、四辆车。车上下来七八个人，他们每个人手里都拿着铁管（长约1米左右，6分管），他们嚷着不让我们干活，还要打我们，我们就赶紧拦住他们，双方没有动手。后来派出所的人到了现场，我们才离开。第二天，老板高某又安排我和高二军和项目部的人到干活，结果又让老百姓拦住了，往回走的时候，在边村口，被的卢敏用车挡住了，我们给高某打电话，他叫我们别下车。后来又有一辆黑色的小车挡在了前面。后来天黑了，什么也看不见，也不知为什么听着又打架的声音，又等了一会儿，项目部的人让我们回吧，我们给老板打电话，老板过来把我们接了回去。后来又过了几天，在派出所的人员帮助下，我们才把钩机从开回去。 （6）高恩泽证言： 我家的钩机当时被队租用在干活儿，我去修过几次钩机。修车过程中，有些唐山人不让我们的钩机干活。2018年1月初，我家的一台购机被队雇佣到井陉县小作镇干活，当时去的司机是高二军和毕志敏。我是负责修车的，钩机有故障的时候我就去修车。那段时间我经常去修车，几乎每次都能碰到几名唐山人不让我们干活儿。我们是被人队雇佣的，人家不让干我们就不干。前几次没发生直接冲突。1月12日上午，我和伯父高海牛又去修钩机，当时高二军、毕志敏、我父亲高某也都在，我们正在修购机的时候，忽然开过来四辆车，车上下来七八个唐山人，手里都拿着铁管（1米来长）嘴里不干不净的骂着我们，往我们跟前走，说要打我们，有一个是井陉县小作镇的卢敏，他也拿着铁管。我父亲高某他们赶紧拦住那些唐山人，双方才没打起来。也不记得是谁报了警，派出所的人到了之后，我们才离开现场。这些唐山人我每次去他们都不让我们干活儿，一共有四五次。卢敏拦阻过我们，我记得第一次拦我们干活儿的就是他。他也拦了我们好几次，一般情况下，卢敏都是和那几个唐山人一起拦着不让我们干活儿。 3、被告人及同案犯的供述与辩解 （1）被告人郑春光的供述 2016年年初，我们村（唐山市迁安市）的孙利找到我和我说，让我跟他到石家庄市井陉县干活，说就是开开装载机啥的，不用干重活，一个月给我三千块钱。当时我也没活干就答应他了。他开车把我拉到了井陉县小作镇，给我租了处小院，让我住了下来。没几天唐山滦州市的郑九福和唐山市的陆小东也到。孙利安排郑九福负责管理，陆小东负责给孙利开车。我负责装载机和维修。起初的两三个月我们没什么事干，每天我们几个人就是在村里瞎转。后来孙利陆陆续续承包的一些山场和土地。我们就开始往山上修路，一般都是郑九福安排怎么干我们就怎么干。这之后就开始种树，养鸡。到了2016年夏天6、7月，就陆续有修建平赞高速的施工人员到进行测量等工作。郑九福说孙利告诉他，这些地孙利承包了，还没得到赔偿，他们要来干活就不让他们干。这期间我参与了七八次对这些施工人员的拦阻。也就是看见他们来施工或者是有人或有车过来，我们就在上山的路上拦住他们，告诉他们这是我们老板的地，事还没解决呢，你们别在这干活，等事情解决了，你们爱怎么干就怎么干。一般人家见我们拦着不让干活，也就不干了。后来孙利不知在哪买回来些树，有桃树、杏树、核桃树、枣树，粗的树直径有十几公分，细的有几公分。一开始树苗栽在进村以后左面的山上，后来又移栽了两次。一开始我也不知为什么移栽树。但自己心里也奇怪，夏天本来就不适合栽树，更不能来回移栽。但咱就是干活的，老板怎么安排咱就怎么干。后来时间长了，也就听说是高速公路的选址有变化，高速公路往哪走，我们就往那移栽树苗，可能是老板为了多获得国家的补偿。后到了2018年1月初（具体时间记不清了），唐山人高闻卿也到。他来干什么我不知道，但他和我们老板孙利走的挺近。2018年1月12日上午，不记得是谁发现又有人在山上干活。高闻卿、郑九福、卢敏、和我就开车上去阻止。当时我们双方还吵了几句，记不得谁报了警。警方到场后进行了调解，双方各自走开，没有发生冲突。当时我们这方好像是贾庄的高彦文负责的调解。第二天2018年1月13日晚上，我正在自个屋里休息，郑九福来叫我，说是库隆峰村的付某要把他弄走，还说要把唐山人整死。我就和他到祠堂附近的三岔路口。当时付某正要上车离开。我没有和付某动手，是郑九福和付某两个人动了手，具体其他人谁和付某打架我没看清，当时是晚上，具体伤到谁没有我也看不清。后来郑九福让我拦住付某的车，我就站到付某的车前面，付某的车启动后车身擦到我的身体，我就捡了根棍子朝付某的车砸过去，具体砸到什么没有我不知道。他们的车就开走了。2018年1月13日晚上12点多了，郑九福叫我去吃饭，我也觉得奇怪，不知为什么。直到我看到来了十来个我们唐山人，我一个都不认识。我没问他们来干什么，就是和他们一起去井陉矿区吃了顿饭。当时孙利、高闻卿也和我们一起吃的饭。吃饭的时候什么也没说。吃完饭郑九福就开车拉我回。其他人当晚没回村，去哪了，我不知道。2018年1月14日我没干什么活，快中午的时候，前天晚上过来的唐山人都到。中午都在家吃的饭。吃完饭后下午四点钟左右吧，郑九福跟我说，注点意，这两天可能有人来打咱们，准备点棍子啥的防身。我就和郑九福在房东家找了些木棍和铁棍，放在了房东家外边的墙角。后来郑九福让我去村口看看有人来没有，要是有人来招呼一声。我腿脚不方便没去。也记不得是谁先去祠堂边的三岔路口，去的人手里都拿着一件家伙，也就是我和郑九福准备的木棍或铁棍。后来我听着有人招呼说来人了。我就拿着一把稿柄到了现场。我们看见对方有100多人，都穿着统一的服装，头戴安全帽，手里拿着钢管一类的工具从口往上走，我们就跑着冲了下去，我跑在最前面，当时双方就打到了一块。我和对方一接触就被对方的人打伤右手腕了。也就几分钟，对方被打退了，现场留下了一个穿着黄色的反光背心的对方工人，当时我受伤了，为了解气，我在他后背上打了一棍子。当时我们唐山人还有几个人也打了那个工人。当时主要是我们唐山这方一个头上流血的一个人打的狠。其他还有谁打他我就记不清了。再以后警察来了。我就被送到医院治疗了。 （2）被告人卢敏供述： 2018年1月13日下午3点多，我接到高彦文电话说有钩机在山上施工，让我到现场看一下是否把涵洞标线破坏了，后我驾驶我的白色丰田轿车到施工现场，发现隧道队的钩机在那里干活，我们施工所划标线也看不见了被破坏了，我就电话告诉了高彦文，高彦文安排我说让我拦住他们，先不要让隧道施工队的车辆走。后我就和隧道施工队的姓翁的和姓陈的说：“你们把我们划的标线破坏了，你们先不能走，等我们老板来和你们说一说这事。”后我驾驶我的白色丰田轿车往村口走，隧道队的施工车辆在后面跟着也往下走，当到祠堂处时，我又接到高彦文电话问我到哪里了，我说到祠堂这里了，高彦文说他知道了，让我先拦着隧道队的施工车辆，别让他们走。后我就将我的丰田轿车停到了路中间，把隧道队的施工车辆堵在了那里，后来郑九福驾驶他的黑色圣达菲汽车也到祠堂这里，郑九福的汽车头对我的车头堵在了那里，一会儿高彦文到了现场，时间不长孙利也来了，具体他们后头怎么谈得我也不知道，我就走了。当天晚上7点钟左右，我接到付某电话让我到堵车那里，我到堵车那儿见了付某，付某让我把车挪开，我告他说郑九福的车堵着我的车，郑九福把车挪开了，我就给你挪开。后来付某不知怎么和郑九福等那几个唐山人吵了起来，我当时已离开现场，只是听到了他们吵的声音。过了半点钟左右，我听到有警车的鸣笛声就又到了现场看到郑九福的汽车已经挪开，后来我就把我的汽车也挪开开走了，事情就是这样的。2018年1月12日上午接近中午的时候，我接到高彦文的电话安排我到施工现场看一下，说是有人生气让我去看一下，后我就到了施工现场看见郑九福等三、四个唐山人拿着棍棒和隧道施工队的七、八个人在那儿争吵，快要打架的样子，我离开现场给高彦文打了电话说了这情况，过了一会儿，孙利和高彦文到了现场，不知道是谁报的警，警察也到了现场，制止了双方并劝阻了他们，最后双方走开了，再往后的事情我就不知道了。在2018年1月12日之前，有两次隧道施工队的钩机司机开着钩机上山，有村民拦着他们不让他们上山，他们往回返的时候，我恰巧遇到了他们，其中一个司机我认识，叫什么敏，只是简单说了几句话并没有阻拦过他们。另外，因为孙利欠我汽车、钩机的入场费等费用，我们之间有纠纷，孙利最初在干活的时候，我拦过他几次，其他就没有了。 （3）被告人王久林供述： 2018年1月份的一天（打架前一天）下午，我正在北京回唐山的高速上时接到我同村刘新雷的电话，他在电话里说让我和他去一趟石家庄送俩人去上班，我知道刘新雷没有驾驶本，就答应了。然后我就直接回到了我们村（唐山市开平区双桥镇大柳树村）。当时刘新雷，唐永新、刘顺利、王爱征就在我们村口等我。我把自己的车停好后，唐永新开车拉着我们几个人到了榛子镇高速口，在那儿有王建国开车等着我们，还有几个人不认识，其中有一个女的（大概有50多岁）。在高速口，刘新雷让我开了一辆黑色的奥迪车拉上刘顺利和唐永新。王建国开着辆白色的本田ＣＲＶ拉着刘新雷和王爱征，其余几个人坐了一辆白色的丰田霸道。我们三辆车就一块往石家庄方向开，一直到半夜我们才到了井陉县小作镇。然后孙利和几个人带我们在井陉矿区找了个饭店吃了饭，但当时人多什么也没说。当晚就在井陉矿区找了家宾馆睡觉了。第二天上午我就问刘新雷说什么时候回去，刘新雷说吃完中午饭就回去。大概待了有1、2点钟的时间，刘新雷给我打电话说有人来要打他们，因为我们一块来的，我就出去到的一个路口，当时刘新雷等人都在那儿。他们每个人手里都拿着家伙，有拿木棍的也有拿铁棍，其中有个叫郑九福的拿着杆红缨枪。郑九福正在打电话报警，当时地上还有放着的木棍，我就随手拿了一根。不多会儿，从村外来了好多穿反光背心的人，对方手里也都带着铁棍之类的家伙。对方往这边来，我们也往过去冲，双方就乱打到一起。双方都有受伤的，我的头部和手都有受伤。双方打了一会，对方的人退出去了，现场留下了一个穿反光背心的，我用手里的家伙打了那个人一下子，主要是自己也受伤了气不过。当时王建国在我们这边受伤最重，王建国一个劲用家伙打那个留在现场穿反光背心的人的头部，我怕他把人打死了，还去把王建国拉开了。然后警察就到了现场。第二天我就开车拉着唐永新、王爱征、刘新雷回了唐山。 （4）被告人唐永新陈述： 2018年1月13日下午4点多钟，我在自个家接到我们村刘新雷（唐山市开平区双桥镇大柳树村人）的电话，他让我帮他往石家庄送几个工人，还说当晚就回来了。我就答应了。不多会儿刘新雷开着自个的白色本田商务车到了我家接上我，不多会儿，我们村的王久林、王爱征也到了，然后我们又接上刘顺利。路上我才知道，刘顺利和王建国是到石家庄打工去。一直到当晚十二点钟左右，我们才到了井陉县小作镇。然后孙利（当时我谁都不认识，这名字是后来才听说的）和几个人带我们在井陉矿区找了个饭店吃了饭，但当时人多什么也没说。当晚就在井陉矿区找了家宾馆睡觉了。第二天中午我们同村的几个人一起在一间民房吃了饭后，我和王爱征去的旧村里转了会儿，然后我们就返回到。这时王爱征接了个电话，说来人了，让我们回去。我们在岔路口见到了刘新雷等人，当时现场有，王建国、王爱征、刘顺利、王久林、刘新雷，还有五六个人不认识，现场还有那个50多岁的女的。刘新雷说对方来人了，去拿些家伙，当时就有几个人去拿来些木头棒子和铁棍，反正我们除了那女的以外都拿了一根家伙。刘新雷一开始让我到车上待着。后来我下车拿上一根木头棒子后，刘新雷让我在他旁边。不多会儿，就见好多人穿着反光背心，戴着安全帽，手里拿着铁棍，顺着村里道路往前我们这边走。我们这些人就一起提着家伙冲对方冲了下去，双方就打到一起，我就是用手中的木头棒子冲对方乱打，打着人没有我也不知道，我反正没受伤。当时双方都有人受伤，不多会对方就撤了。现场留下了一个穿反光背心的，他当时已经受伤了，王建国还一个劲用家伙打那个留在现场穿反光背心的人的头部，当时可能也是王建国也伤了，用他撒气呢，还有人也动手打这个人了，没注意是谁。然后警察就到了现场。第二天我就回了唐山。 （5）被告人刘顺利供述 我村侯某找到我说唐永新被抓了，捎信让我投案自首，我今天就让她带我过来投案了。2018年1月13日下午5点左右，刘新雷开着一辆白色丰田商务车到我家接我，说要上班去。我就上了车，我村王久林、唐永新、王爱征、王建国陆续到一起，后我们到榛子镇口和***黄久成汇合。后我们分乘三辆车往石家庄出发。当时我和唐永新、王久林一车。后半夜到了石家庄井陉县小作镇，在井陉矿区吃饭后找了宾馆休息。第二天上了工地。中午在民房吃的饭，唐永新、王爱征去转了，下午三点左右，有人说来人了，还给我们发安全帽，我们以为上工地，就跟着刘新雷还有几个不认识的到岔口，刘新雷打电话把唐永新和王爱征也叫过来了。不知谁抱来一堆棍子、铁棒之类的东西，不一会见很多穿反光背心戴着安全帽，手里拿铁棍的顺村里道路往我们这边走，我们这些人就提着家伙冲对方冲了下去，双方打在一起。我用手中铁棍冲对方乱打，不知道打到人没，我也挨了几棍，双方都有受伤，不多会对方撤离了。现场留下一个穿反光背心的，他当时受伤了，可能王建国也伤了，一个劲用家伙打那个人头部，我也用铁棍在那个人腿部打了一下，后警察就到了现场。当天晚上我们送王建国去省二院治疗，后回到唐山。我来时想打工，不知道要打架，当天打架也是说大家都是一个村的，人家和咱打架咱也不能吃亏，别人都冲上去了，我也就跟着冲上去了。打那个留在现场的人，我知道是我和王建国，别人记不得了。以前不认识孙利，听刘新雷说来给孙利打工。我们村这几个都有前科，大半夜往石家庄赶，我也觉得反常，但当时没多想。就我和王建国是来打工的，不明白为什么他们这么多人送我俩。戴上安全帽到岔口时我觉得要打架了，不知道谁给我们发的安全帽和棍子，其他人我都不认识。 （6）被告人翁某某供述： 我今天到小作派出所投案，我参与了2017年1月14日的打架。我是隧道施工队副队长。2018年1月13日下午4点多钟，翁祖松给我打电话说，我们的车还有挖机在施工时被路基队孙利的人给扣了。我让他找项目部解决，不行就报警。第二天早上，我安排20多个工人到去干活，工人不敢去，说前一天在那边车被扣了，人也被打了，不敢过去。我就和翁祖松汇报，翁祖松说不行就多去些人。我建议他用出渣车把工人拉过去，翁祖松说那样不安全，还是找几辆客车拉过去。下午2点钟左右，我看到有大巴车到了生活区，工人们都在陆陆续续上车。我也就上了一辆大巴车。在车上听工人们说要去给老板往回要车。我就跟工人们说，去了以后对方不动手，我们也别动手，把扣了的车要回来干活就行了，对方如果动手，我们也就动手。大巴车到口就停了，下车后工人们从皮卡车上拿了锚杆，就顺着通往村里的路往里走，当时我是空手没拿锚杆。快到小广场的时候，忽然冲出来10来个人，手里都拿着家伙，和走在前面的工人打到了一起。有好几个工人都受伤了。前面的工人往回跑，后面的工人就往回退。我就随着工人翻山回到了我们的生活区。我没有打架，没有受伤。我当时安排机械班和支护班的工人，有20来个人。我安排支护班的工头明某某，其他人我都是单独安排的，我和他们说我们今天去把老板的汽车要回来，我们能多去点人就多去点吓唬住他们，能不打架我们尽量不打架，如果对方动手我们就动手。有些工人不敢去怕挨打，我向翁祖松汇报后，翁祖松说那就多去些工人。我坐最后一辆大巴车去的。我没有拿东西，有三分之二的工人手里拿着锚杆，有些人拿着铁锹，锚杆、铁锹都是从北寨工地拿的，后用皮卡车拉过去的。工人们统一戴着安全帽，穿着反光背心。便于打架时辨认自己人。 （7）被告人陈某的供述： 我来投案，我参与了2018年1月14日的打架。2018年1月13日晚饭后，我们施工队的老板翁祖松给我发微信叫我去他的办公室。我是隧道队开挖班班长。我到了翁祖松的办公室后，见到右洞支护班的班长彭应龙和左洞支护班长明某某也在他的办公室。翁祖松和我们说他的车还有挖机在被人扣了。翁祖松还说不仅车被扣了还有人被打了。让我们安排工人去把车要回来，多去些人，吓唬吓唬对方，他们不敢动手，我们就把车开回来，要是动手，我们也不会吃亏。当时我也没多想，我是跟人干活的，人家怎么安排我就怎么做。再说去那么多人，我想也不会打架。我回到自己的班组后就和几个工人说了一声，让他们明天都去为老板要车。第二天中午午休的时候，也不记得是几点了，就听到有人喊着叫上车。我从宿舍出来就上了翁其清开的皮卡车。车上还有我们班上的陈某某。车到村外后停了下来，下车后我才注意到我们坐的皮卡车后面还跟着四辆大巴车，从这几辆车上下来一百多名工人，好多工人下车后就从我坐的皮卡车上拿一根锚杆。我没有拿。工人们陆陆续续顺着通往的路往里走，我走在队伍前面，但不是最前面，在一条小巷子里忽然就冲出来一群人，手里都拿着家伙，动手打我们的工人，有好几个工人受伤了，我就随着工人跑回了我们队的生活区。我没有打架，进村的时候我没有拿东西。 （8）被告人林某的供述： 我来投案，我参与了2018年1月14日的打架。我是测绘员。2018年1月14日下午2点来钟，听工人说是老板让上车到给老板要车，我也就随着其他工人上了大巴车。车走了一段，在路边停了下来，翁祖松上到我们的大巴车上跟我们说，去要车的时候对方不动手，我们也不要动手，万一动手了，别打头，别把事闹大了。大巴车到村外后停了下来，许多工人都从停在旁边的皮卡车上拿一根锚杆，有人也叫我拿一根，我没拿。然后我们就顺着通往的路往村里走。走到一个小巷子里的时候，一群人（大概有十来个人）拿着家伙朝我们打过来。对方的人突然冲下来，我也躲不开，我就和对方对方打了，我当时手里没拿东西，我就用手挡，也打对方了，光觉着有人在打我们，我就想往外跑，但当时人太多了，跑不出去。我们走在前面的工人有好几个人都受伤了。我当时都不知道自己也受伤了。我跟其他工人都回到我们的生活区，我才发现自己的手被打伤了。老板安排人把我送到了医院。上车前我就知道是去给老板要车。但没考虑到会打架。 （9）被告人田某某的供述： 我现在中国建筑一局（集团）有限公司工作，现任平赞高速一分部生产经理。2016年6月公司在井陉开展工作至今，在这一块的工作受到外界的阻力，从我们一开始工作，孙利就组织人员开始阻碍我们进场开展工作，致使我们的工作无法正常开展。2016年6月份开始，我们到进行工程前测量、埋水准点、划边线等工作的时候，孙利多次组织人员、车辆在上，阻碍我们上山，或是我们上山工作完成后阻止我们离开。孙利组织了经常是那4、5个人阻碍施工。当时因为他的阻碍，致使我们公司无法进场施工，造成我们改变最初的施工方案，由原计划的从小寨隧道进口开始施工改为由出口开始施工，加大了我们的施工成本，延误了工期。2016年年底，他到我们公司竞标工程，我听说是当时他要挟公司，说是活必须他干，否则别人谁来也干不成。所以当时公司不认可他的态度，就直接把他否决了。之后2017年开始，他以山是他承包为由，要求我们公司给他活干，否则就不让我们施工。孙利说路基清表是他清的，包括隧道口附近的路基清表他也要干，现在隧道队来干，他就干不成了，所以就阻止隧道队施工。2018年1月12日11时许，因工期压力比较大，隧道施工队带着机械设备到南侧进场施工，孙利一直阻挠施工，我就叫着项目部司机崔伟开着项目部的银灰色捷达（冀Ａ×××××）到现场看看情况。刚到现场时，看见隧道队租用钩机的老板、司机以及隧道队的加油工具车的司机在场，正鼓捣钩机，准备施工。正当钩机司机驾驶钩机进入施工现场，准备干活的时候，孙利驾黑色别克轿车，带着3、4个人过来了，孙利骂骂咧咧的对钩机司机说不让钩机动。钩机老板就和孙利吵了起来，我还上前劝阻他们别吵了。后来又过来了一辆车，下来几个人，孙利等人和刚来那几个人从刚开来的那辆车的后备箱里一人拿了一根钢管，一边比划着一边和钩机司机他们争吵，我一看要开打了，怕被打就和我司机躲到了一边。过了一会儿，孙利他们收起东西开车离开了。又过了一会儿民警就来了。之后就没再发生冲突。2018年1月13日下午3点左右，我、隧道队的老板翁祖松以及他的司机、钩机司机、还有前天的那工具车的司机再次到达的施工现场。当时开展工作挺顺利的，并没有遭到阻拦。到了下午5点多，我们返回的途中，在个带卷帘门的车库处，我们被两辆车（一辆孙利的黑色越野车，车牌号：冀Ｂ×××××；另一辆二磊的白色丰田牌轿车，车牌号：冀Ａ×××××，）堵住了。的二磊（大名叫卢敏）对翁祖松说，让他等一下，高彦文找他谈点事。孙利的黑色越野车上下来几名男子。结果等了一会儿，没等来高彦文，却看见孙利的别克车从我们面前经过了。之后陈列勇找了付某过来协调关系。付某就跟二磊谈，让二磊把车挪开，二磊不听，付某就骂了二磊两句，孙利车上下来的人其中有两个就回去拿着钢管就打付某。我看到的打付某的有两个人，其中一个是个大高个，之前提到的多次阻工的就有他参与。付某挨打后就开车走了。我们看事情解决不了了，就步行离开了。当时我们有钩机、钩机老板的轿车（黑色桑塔纳）、翁祖松的黑色斯巴鲁越野车、工具车都被扣了。事后我们来到了付某的煤场，看见付某的黑色帕萨特的前挡风玻璃被砸裂，付某的脚踝和肩膀都受伤了，我还看到他腿肿了，之后我们把他送到了矿务局医院进行救治。2018年1月14日早上，我驾车走到高速藁城西下口，接到了翁祖松的电话，说是要带上工人到强行把车抢回来，我就劝他别那么冲动，他没听我劝阻。我怕他们打架，就赶紧往井陉赶。大概在11点多，我到了公司项目部，还给派出所一个民警打了一个电话，把这个情况说了一下。之后我在单位吃完饭后，我叫了司机崔伟开了我单位的丰田牌霸道越野车（车牌号：川Ａ×××××）到医院看望了付某。从医院出来之后就驾车来到隧道队的工地，看见工地上停着几辆大巴车，工人在分发反光背心，上大巴车。我到办公室，找到了翁祖松，并劝他不要冲动，他说车和机械不能在那老停着，都是费用，说是要组织工人强行把车弄出来。我在项目部跟翁祖松说不要起冲突，主要是要车，尽量不要动手，他说回去交代工人，我就同意了，叮嘱他真动手不要打重要部位，别闹出人命。中午吃饭过后，翁祖松在院子里交代工人们意思是大家一起过去要车，尽量不要动手，真动手不要打头，后来翁祖松说他的车被扣了，要坐我的车到抢车去，我和王某也准备去互通工地，我也担心翁祖松他们过去真发生打架我也能控制一下局面就拉着翁祖松、陈列勇一块去了。翁祖松怕要车时孙利会从外面叫人增援，让陈列勇安排一辆铲车堵在涵洞口防止有人帮助他们。我心里对这个是同意的。我们到走了，具体怎么安排的工人我不知道，我没交代过他拿锚杆，打完架后我见工人们有拿锚杆出来，我当时预感到要打架但考虑到那么多人，对方应该不敢动手，就没制止，也没有向上级汇报。之前我有一些情节没说，一方面是时间长了，一方面这个事情虽然不是我组织的，但我作为生产经理同意他们这么做了，怕交代了把我自己牵连进去，现在说的是实话。翁祖松告我说还有一个人被打伤了没有撤出来，我就打电话报警了。 （10）被告人明某某的供述： 我来投案自首。2018年1月中旬，我参与打架的案子。大概是2018年1月份中旬的一天晚上，我当时在平赞高速北寨生活区。那时人们都在议论说我们老板翁祖松的车和施工机械被人扣了。大概当晚10点钟左右，翁祖松叫我和陈某（开挖班长）、彭应龙（左洞支护班长）、陈列勇（桩基队队长）到生活区翁祖松的办公室。翁祖松跟我们说，他的车在被扣了，让我们叫工人把车弄回来。为防对方找麻烦，叫我们带些工人过去。如果对方不让开车，就强行把车开回来。要是对方和我们打架，打手打脚都行，不要打头，别出人命，别把事情搞大。我是跟着人家干活的，老板叫干啥就干啥，所以我也没反对。回到我们右洞支护班的宿舍以后，我就跟我们班的几个年轻工人说了一声，叫他们明天和我一起去帮老板往回要车。上年纪的工人都是上夜班干喷浆的，我就没跟他们说。第二天中午，翁祖松又给我打电话叫我去了他的办公室，让我安排工人下午跟他去把车弄回来。下午也不记得是几点了，翁祖松打电话说车来了，我就带工人到生活区上了一辆大巴车，翁祖松叫我们穿上反光背心，也没说为什么。我们上车后，翁祖松安排我们说，要是打架了，千万别打头，别把事情闹大，打手、打脚就行。大巴车到后，工人们下车，翁祖松告诉我们顺着进村的路往上走，说车就在上边。我们就顺着路往村里走，我是空手，但好多工人手里拿着锚杆。一开始，我和彭应龙等二十来个人开始走在前边，但等到快进村的时候，我和彭应龙等人就慢慢退到了后边。我也不想打架，就退到了后边。走了一会，前面的工人不知和什么人打了起来，有几个工人受伤了。前面的人就往回跑，我也就带着我们班的工人回到了北寨生活区。 （11）被告人陈某某的供述： 2018年1月14日下午1点多陈某到工地宿舍找到我，宿舍当时六个人都在，说让我们去帮老板要车，让多去点人，把对方吓唬住，后到院里集合，当时我们隧道队老板让工人们都去领安全帽和反光背心，工人们上了三辆大巴车，我和陈某坐的皮卡车，有司机和隧道队的财务，到村口，都下了车，老板跟我们说去皮卡车上拿锚杆吓唬对方，我知道要打架，但不想打，我没拿锚杆，大部分工人都拿了，我前边大约有十来个人，进了村巷道，突然冲下来一伙人，双方打在一起，我没拿东西就掉头跑，被对方一个拿铁枪头的给扎到右大腿后侧了。后我拖着伤跑了，皮卡车把我、陈国书、财务送医院了。 （12）同案犯郑九福供述： 2018年1月12日上午9点多，我到了我们承包的山上（就是的山），看到一台钩机在我们的工地上正打火呢，当时那名钩机司机说是项目部的田经理让他们来的。前几天，有一个钩机到我们山上干活，但是由于推老百姓树的钱还没有到位，所以当地老百姓不让他们干，钩机也没开走，就在那里停了几天，一直到12日。原来我是跟着孙利干的，在这里的山上管事，1月5日下午，矿区的高彦文把我叫过去，说让我负责工地这一块，让我们一个外聘的技术员小刘负责技术。孙利原来和我说过有什么事听高彦文安排。1月11日，高闻卿和李振东等人来到井陉，他们来就是和孙利、高彦文一块搭伙干这个工程（外的基础工程），听说还有井陉的翟彦明负责外围协调。听说高闻卿入了100万的股。1月12日，钩机要干活的时候，我拦住了不让干，并和干活的人说：“我们路基的事还没说清，你们先别干了，等说清了再干。”小个男子（小作一名男子，40多岁，个子不高秃顶）说：“你信不信，这活我要干，你们不让干我们把你们唐山人打跑了。”这名男子就打电话叫人，然后来了四、五辆车，当时双方都拿着东西吵了几句，但是没打起来，然后钩机就走了。1月13日，听说对方钩机又来了，被高彦文的人二磊给挡住了，还有两辆小车，都被挡在山上往村里走的土路的叉路口。到了晚上大约19点左右，库隆峰村的付某开着一辆黑色的车，当时车上还有几个人，付某下来了，当时我们都在那个小车库那里，付某一见我就说：“把你装车上拉走，弄死你。”我说：“你别吹了。”付某又说：“叫你们孙老板出来，把你们唐山人弄死。”当时高闻卿和郑春光、三儿也在场，高闻卿就对我说：“去找孙利，让他弄死他。”我就去找孙利了，当时孙利在我们住的地方待着。我边走听他们在那边就吵起来了。我去叫孙利出来后，付某他们已经走了，听郑春光说当时付某的车要走，郑春光在车前面拦着，结果被付某的车撞了个跟头，把郑春光左手小拇指在地上搓了个血泡，然后郑春光在旁边捡了一个木棒把付某车的前挡风玻璃给砸了一下。14日上午，孙利又到卢峪我们住的地方，当时我们唐山人都在那里，孙利就和我们说：“听老翟（翟彦明）说，遂道队要组织一百多人打我们，咱们得注点意。”当时孙利和高闻卿他们就商量这件事，他们说的意思就是这一架迟早得打，要不工程没法干，他们打我们，我们就和他们打，反正他们是来我们工地打架，我们占着理呢。老板们商量不能跑，要打，我们只能打。我和郑春光、三儿听孙利的，高闻卿带来的人听高闻卿的，他们那边有李振东、黄久成、王建国（小名叫二奎）还有两个人我不认识。到了14日下午4点多，高彦文和孙利可能都给我打电话了，我和孙利是肯定通过话，孙利说：“来了一百多人，去打你们了，注点意，准备好。”我们知道后就回住的地方把家伙拿出来了，当时高闻卿拿稿柄，我拿着红缨枪，其他人都拿着东西，反正不是稿柄就是铁管，当时高闻卿的妻子没拿东西。我们拿东西就又到小车库那里等着对方，不一会儿，对方就从村口进来了，对方冲着我们冲过来，我们就也冲着对方冲过去了，当时王建国和郑春光一下就被打倒在地，然后他们又起来打，我站的靠后，和对方接触后，我的红缨枪被打掉了，我捡起来后就用红缨枪冲对方的腿部扎了几下，我觉得我扎着两个人的腿。当时我就见高闻卿好像倒在地上，别人怎么打的我没注意，当时都打乱了。对方后来就撤了，现场有一名男子没跑了，被我们留下了，然后在卢峪大街边上的一所破院子里，二奎用棍子又打那名男子的背部。后来高闻卿两口子在那里说：“别打了，别打了。”后来就不打了。视频中那个穿黑衣服的，背上有土，头上有伤的是二奎，视频上他在那里打那名男子，看视频里他拿着捡的对方的螺纹钢打的，还有一个穿灰色羽绒服的用一根铁管打那名男子的是郑春光。后来双手都拿着棍子的打那名男子腿的那个人是高闻卿带来的工人，里面还有一名挺高挺胖的男子也用螺纹钢打对方留下来的那名男子。 我们也阻拦过项目部派来的测量人员测量。2016年底开始，有项目部派来的人员到山搞测量，我跟孙利说这个事情，孙利跟我说，他到天津投标路基工程中标了，但之后一直没有说法，还有就是占地补偿还没有到位，之前测量的时候也毁坏过我们种植的一些青苗，也都没有赔偿，就是这些事情还没有解决就不能让他们测量，然后就安排我们工人阻拦这些测量人员到卢峪进行测量定点，等处理清这个事情以后再进行测量。具体阻拦有多少次，我记不清了，肯定有几次，但我参与过一次。我这次是2017年6、7月份一天，具体时间记不清了，来了四五个搞测量的工人，我在上见到他们，看他们是搞高速公路测量的，我就跟他们说不能测量，我们工程的问题和补偿的问题都没有解决，还有之前你们测量毁坏我们青苗也没有赔偿和说法，就拦着他们不让他们上山测量，还跟他们说让他们老板给我们老板孙利打电话沟通这个事情。然后一个自称项目部李总的人，名字我不清楚，也过来说这个事情，我也是跟他这么说的。这一次都有我和一个姓杨的工人参与（大名我不清楚，男，40多岁，陆小东姐夫）。对方我就知道一个自称李总的人，其他人我都不认识。 （13）同案犯翁祖松的供述： 2018年1月13日我带领隧道队在干活被唐山人堵了，陈列勇找付某协调，结果付某被打了。1月14日我看这个事情项目部也协调不下来，就跟大家说，我们自己去要回车、干活，多去点人，让工地上不干活的工人都去，可以吓唬住对方，对方就不敢动手了。田某某、王某也来工地了，我想让他们和我一块去。在桥梁场附近，有十多个工人在路边等着，我下了车把反光背心和手套发给了这些工人并安排他们上了那辆空着的大巴车。然后我去另外两辆大巴车上跟车上的工人说，今天过去把堵着我们的车推开，把我们自己的车拿回来，如果对方不动手打架，咱们也不动手。如果对方动手，各班组保护好自己的人，咱们还手的时候，不要弄出人命。我们受伤的陈国书、陈某某、林观利、林某、林永国、冯某应该是走在前面的，跟对方打起来受伤的。走在后面的工人没有和对方接触，都退回来了，没有受伤。反光背心和手套是从我们工地的仓库里拿的，一是平时干活是工人就穿着这些东西，二是我们这么多人去要车，很可能发生冲突，一旦打架，这样的着装我们也能分辨清自己人，别误伤。而且工人们还戴着安全帽，打架的时候也可以起到防护作用。13日晚上，我们被扣车回到工地后，很多工人都知道了这个事情，像林某、林永国、林观利这些跟了我公司干活好多年的工人，都觉得我们是正常施工，从2017年12月底就接到项目部口头通知和书面文件，要求我们从这边隧道进口进行两头施工，加快工程进度。但一直受到各种阻拦，尤其是又被人扣了车，工人和我都觉得自己受了气，工人们情绪都很高、很气愤，都想把车要回来继续施工。我作为队长也觉得不能被欺负，就想去把车硬要回来，开始想多去点人，阵势大点，人多的话对方也不敢跟我们动手，即使发生冲突我们也不吃亏。但没想到会发生这么激烈的冲突，像我们的工人冯某会受这么严重的伤。我也很愧疚。 （14）同案犯翁其清的供述： 2018年1月13日下午，我开着斯巴鲁轿车拉着翁祖松、老陈、田某某在井陉县进口干活。有当地的老百姓拦住我们不让干活，当时天也快黑了，我们就准备离开，走到村里，有一辆白色小轿车堵在我的车前面，一个年轻男子下来跟翁祖松说有人要过来，不让我们离开。紧接着，一辆黑色的越野车横在了路上，堵住了我们的车。一个当地人“老付”过来给协调，但是，从黑色越野车上下来的两三个人拿着银色的看起来像铁棒的东西把“老付”打了。2018年1月14日下午，我在隧道工地宿舍材料室休息，翁祖松给我打电话叫我去桥梁厂接大巴车，翁祖松给了我1800元，说是单程车费，让我把车费给大巴车，还安排我把工人拉到进口，并让我告诉工人怎么往扣我们车的地方走，工人们回来的时候从山上走回来。然后我就上了皮卡车，在上车的时候，我就看见皮卡车后兜就放着好多毛杆。我在车里看到翁祖松让各班班长召集工人们，等工人到了院子里，翁祖松在院子里对工人说：“你们要注意自己的安全，要是打起来，别打头。”然后，我就看到工人们领反光背心，翁祖松就让工人们坐上大巴车。开挖班的陈某、陈某某等人就上了我的皮卡车，到了桥梁厂外见霸道车停在了桥梁厂，翁祖松拿着反光背心发给十几个工人，那十几个工人也上了大巴车。我开车带着大巴车到，在一个岔路口，我把车停下了。下了车，我看见工人们也从大巴车上下来，工人们就从皮卡车上拿毛杆，每个人都拿了，我也拿了一根毛杆。我看见林观利、陈某某、陈某走在前面。到了一个巷子里，从上面冲下来几个人，那些人有拿着铁棒，木棒，还有一个个儿高的男子（那天晚上老付被打的时候他也在场）拿着红缨枪，他们的人和我们前面走的那些人打到了一起。打了两三分钟，我们的工人就往回跑下来了。后我们就翻山回宿舍了。 （15）同案犯陈列勇的供述： 2018年1月12日下午，我接到隧道队长翁祖松给我打电话说是在施工，让我过去给说一下。然后我就驾车来到，看见田某某带着隧道队的几个工人在那里，有孙利手下的几个人在那拦着不让工作。我和田某某以及隧道队钩机老板老高说孙利叫了一帮人来阻拦他们施工，当时还拿着棍棒，差点打了起来。我们就都离开了。第二天，翁祖松再次打电话给我，说是要再次组织工人到山上施工，当时一块去的有田某某、翁祖松以及隧道队的一些工人。刚施工没一会儿，一个叫“二雷”的小伙子上来拦着我们不让干，当时二雷还告我们说施工必须用他的机械设备，不用就不让干。当时田某某也摆不平事，我们也就驾驶车辆、机械要离开，当时二雷就不让我们离开。我们没听，继续往山下走，当我们行驶到村口的时候，二雷用他的小轿车，把我们的车堵住了，并对我们说让我们等一下他老大高彦文。堵了十多分钟，孙利一方的一辆黑色的越野车也堵在那里，孙利、高彦文也过来了。越野车上也下来了几个人，我就看见他们几个戴着黄色的安全帽，手里拿着棍棒，我们一看可能要挨打，就都没敢下车。我们也报了警，我还给我房东付某打了电话，让他过来给协调一下。过了一会儿，付某就过来，他和孙利一方的人没说几句，就看见付某被对方用棍棒打了，把他的车也给砸了，付某赶紧跑了。翁祖松说想当晚就组织工人去把车辆、设备抢回来，我当时还劝他别晚上过去了，天黑别弄出事了。后来才商量好第二天把隧道队的所有工人都带过去，如果吓唬住对方了，就把车弄回来就行了，他们要是打我们，我们也和他打，但只打手打脚不能打头，别打出人命来。我们俩商量完后我就离开回桩基队工地了。到了14日上午，我、王某（项目部互通区工区长）、翁祖松、田某某由崔伟开车拉着我们四人到医院看望付某，返回到中建一局平赞高速项目部一分部的办公场所外，当时翁祖松把要组织工人去抢车的事和田某某说了一下，田某某交代翁祖松抢车的时候，如果打起来了，不要打头，别打出事来。在隧道队期间，翁祖松还对我说听别人说孙利一方的势力很大，怕打架的时候，又有其他的人来增援，让我安排工人用铲车将京昆高速进的涵洞口堵住，预防孙利一方的增援进。当时我也就同意了。当天下午，翁祖松找来了4辆大巴车，并组织工人坐大巴去，我、翁祖松、田某某、王某坐了项目部的丰田霸道车（由司机崔伟驾驶的）也一块到村口。我就安排旁边我工地的铲车司机说等大巴车从出来后，用铲车将涵洞口堵上。后来工人开着我工地拉钢筋笼的铲车堵在了涵洞口。我、田某某、崔伟到了我工地的集装箱办公室，翁祖松让他手下的那些班组长一百来工人拿着锚杆向走去。过了没一会儿，到的那些工人就返了回来，还有几个受伤的，其中一个听说是被对方一个拿红缨枪的扎伤了腿，还听说有一个工人还被留在。正在这时，我接到了派出所民警的电话问我是不是我用铲车堵了涵洞，他们出警过不来了。当时我就赶紧安排我工地的工人尹正刚将铲车挪开。之后翁祖松让车把受伤的工人送到医院进行救治，其他工人从山上小路返回位于工地。我和翁祖松他们一块跟着到了医院。事情就是这样。 （16）同案犯彭应龙的供述： 2018年1月13日晚10点钟左右，我们施工队老板翁祖松叫我、陈某（开挖班长）、明辉（右道支护班班长）到了他的办公室，还有一个人不知道名字。在14日发生打架的时候也见过他。翁祖松跟我们说，他们今天去卢峪进口那边施工被人堵住了，他开的斯巴鲁汽车被人堵在那里，让我们第二天安排自己班组的工人和工地全部工人一起过去提车，还说如果和对方发生冲突就跟对方动手，但动起手来不要打头，打脚、打手就行。还让我们回去自己安排自己工人，叫我们第二天不要乱走，去的时候都穿上反光背心，这样动起手来可以分辨出自己人。然后我们几个人就回去了，我跟我的工人也是按翁祖松跟我说的交代了。等到了第二天也就是1月14日中午吃饭后，翁祖松给我打电话，让我叫工人走。我叫了我的工人出来，见有四辆大巴车，翁祖松叫我们上车，之后我和我的工人就上了其中一辆大巴车，车上基本坐满了。大约下午3点钟左右，工地的皮卡车就在前面引路出发了，在工地附近的桥梁预制厂附近停了一下车，有十几个工人上了另外一辆大巴车，到了后工人们都下了车，大巴车就走了。翁祖松过来跟我们说拿着锚杆往村里走，然后我见林观利、林永国等20多人就在前面走，队伍走的稀稀拉拉，翁祖松还在队伍中间叫我们快点走。走了没几分钟，我见前面走的工人不知为什么跟一些人互相打了起来，大约六七分钟后，前面的工人撤回来，见林观利等人几个工人受伤了，翁祖松就安排他们去了医院。之后翁祖松给我打电话，让带着工人从后山走回工地。于是我就带着我的人从后山走回工地，回到工地后，见林观利回到工地说拿东西，还说冯某受伤了，于是我就跟着他去了矿区医院，后来经过检查发现他病重，于是我就跟翁其清一起坐着救护车送冯某到了省二院东院。工地上大部分的工人都去了，大约有120多人，我的班组包括我去了16个人。当时我见林观利（左手受伤）、还有一个开搅拌机的，不知道名字，嘴唇受伤、林某，还有一个腿被扎的，其他人没有注意到。 （17）同案犯林观利的供述： 2018年1月13日傍晚，大概六七点钟，我在工地宿舍接到翁祖松的电话，他告我说公司的车被扣在了，让我和其他人一起准备去把车抢回来。我在宿舍等了一会儿，听到外边有工人出来了，我也就跟着出来了。看见有二三十人在我们大院门口也就是仓库门前等着，我看见有翁某某在那里等着，其他人我都不认识。我在那等了一会儿，没见有人组织走，也就回宿舍了。当天谁也没去抢车。到了1月14日中午，我见到翁祖松在院子里跟工人说让大家一起去把扣在那里的车抢回来，还说尽量不要动手，如果动手就打手打腿，不要弄出人命。然后翁祖松还让工人们穿上反光背心和安全帽，去外面上大巴车。然后我就穿上反光背心，到我们工地搅拌站附近上了其中一辆大巴车。之后大巴车就开动走到项目部桥梁预制厂附近，大巴车停下来了，见到翁祖松上到我们的大巴车上，跟我们车上的人说过去要车，如果对方不动手，我们也不动手，如果动手就打手打脚，不要出人命，说完他就下车了。一会儿车又开动，最后经过一个涵洞到口。然后车上的工人们就都下车了，见到翁祖松把工人集中到一块跟大家说尽量不要动手，动手的话不要出人命，还让我们去停在那里的皮卡车上拿上锚杆。于是工人就去拿锚杆，我也拿了一根，然后我就和林永国、林某、冯某、陈国书等人一起沿着村里的水泥路往村里走，当时我们走在最前面，后面跟着剩下的人，稀稀拉拉的很长的队伍。当我们走到一个岔口附近，见到路前面有十几个人手里拿着棒子向我们小跑冲下来，什么话也没有说，就打我们，然后我们也就跟他们互相打起来。当时在路最右边跟对方一个人打起来，打了几下后，有人向我背上打了一下，我就往回跑，后见到陈国书也受伤了，我就扶着他一起走出来，见到我们的皮卡车，但没有钥匙，我找了梁万树下来开上车走，中间又返回来拉了同样受伤的陈某某、王一雄，然后我们就到了井陉矿区医院检查，然后我也因为受伤住院了。1月14日到卢峪打架，我们一方去了大概有一百多人，具体有多少我也不知道。我们的人一共坐了四辆大巴车，都坐满了，每辆大概都有三四十人。都是我单位工地的工人，分别是后勤班的、开挖班、支护班、二衬班等部门的工人。我们这些人具体是翁祖松组织的，我们的施工队队长。我们到的时候，就看见翁祖松在现场了。因为当时人多，我只是听到他的声音。当时我们最前边的那7、8个人最先和对方接触，并打了起来，我没打几下就跑开了。我拿着锚杆朝对方那人抡了几下，就是和对方棍子对棍子，并没打到对方。和我打斗的那人大概也就1米7左右个头，体型偏瘦，上身穿灰色皮衣，头戴黄色安全帽，手拿银色镀锌管。我们一方有陈国书嘴唇裂了，陈某某腿上有两个口子（具体哪个腿不清楚）、王一雄也受伤了，具体伤的位置我不清楚。在我跑出来，见到陈国书的时候，我才感觉到我的左手疼的厉害，到医院检查后，是左手掌骨第一骨骨折。 （18）同案犯王建国的供述： 2018年1月13日前几天，刘新雷给我电话说，高闻卿和孙利在井陉包了高速上的工程，让我跟他们一起去井陉“看堆”（看场子的意思）和帮忙，还让我也找个人一块过去，之后我就联系了我们村的王久林。2018年1月13日下午四点钟左右，当时我在唐山开平区的家里，刘新雷给我打电话说现在就去井陉，让我去高速口等他们。大约六点钟的时候，我和他们在唐山丰润高速口见的面，我见刘新雷还叫了我们村子的刘顺利、王爱征、唐永新一起过去，当时他们和王久林都在车上。出发的时候我们是三辆车，我和刘新雷、王久林、刘顺利、唐永新、王爱征坐着其中一辆白色商务车，另外两辆车是什么车我记不清了，那两辆车上的人我都不认识。大约当天晚上12点钟左右，我们就到，见到了高闻卿、孙利，然后我们就出去吃了饭，吃完饭后就在矿区找了旅馆住了下来。下午六点出发，从唐山到井陉开车要六个小时左右，赶夜路出发，当时我也觉得走的这么急不很正常，还问了刘新雷，他说这边事儿挺多，让我们赶紧过去，其他人他已经都拉上了，让我赶紧到唐山丰润区高速口等他们。13日晚上，孙利安排我们住的，我们来了以后在13日晚上孙利和高闻卿我们都见了。1月14日，到了中午吃饭的时候，孙利说：“下午有人要来打架，你们注意点，准备点稿柄自卫，别吃了亏。”当时高闻卿也是这样安排我们的，也就是说拿点东西，注点意，别挨了打。还有一名男子叫什么我不知道，打架的时候手里拿着红缨枪的那名男子当时也说：“注意点，别让人家给干倒了。”后来那名拿红缨枪的男子招呼我们说对方的人来了，让我们拿家伙出去，我就拿了一根稿柄出去了。当时我们都戴着安全帽，就是为了打架的时候护着点头。2018年1月14日，发生打架的时候，刘新雷、刘顺利、王爱征、王久林、唐永新，我们这几个人都是拿着镐棒跟对方打。那个开黑色轿车的20多岁的小伙子当时他也在现场，具体他参与打架没有，我记不清了。对方撤了以后，我在地上捡起了对方留在现场的铁棍然后在现场旁边的一个没人住的小院里打了那名留在现场的那名男子，我当时一共打了他三回，打在他的背上、腰上、腿上，其中有几下是我站在他头部的位置打的，当时我打了他三下，有一下打在他的脖子和左肩膀的位置，第二下和第三下打在他的头部，然后我就离开了。后来我还踹了他脸上一脚。还有小春，我打的时候他也打了，还有两名男子也打了，但是我不认识。 （19）同案犯刘新雷的供述： 2018年1月13日下午，我接到了我老叔高闻卿电话说：“给我找两个看场子的过来，石家庄井陉这边有个工地，过来上班来，捎带带上黄久成。”看场子一是看着工人干活，二是工地上有人来闹事，看场子的人能吓唬住他们，不能让老板吃亏。高闻卿说：“必须今晚到，明天就要开工。”我叫来的唐永新、王久林、王爱征三人，我当时是和他们三人说来和我做个伴，路上给我开开车，只有刘顺利、王建国二人是叫来看场子的。我们共开了两辆车，一辆是我租来的本田商务车，我、王建国、刘顺利、唐永新、王久林、王爱征坐着这个车。另一辆是李振东的白色的丰田霸道越野车（车牌号中包含4888，唐山牌子，具体车牌号记不清了），车上的是李振东、黄久成、裴小凤，我们九个一块来到井陉的。我们来到卢峪后，才听到孙利、郑九福他们说起可能要打架的事，王久林曾问过我这要打架了，我们待这干嘛，咱们回唐山去吧。我说现在还怎么回去啊，现在回去多丢人啊。之后他们也就没问我了，我也没再说。到了第二天早上，我们在宾馆睡觉，我接到高闻卿电话，要我们和他一块到去。到了10点左右，孙利过来了接上我们，一块到。11点左右到，我就看见郑九福的黑色圣达菲越野车堵着一辆黑色的斯巴鲁越野、一辆小轿车、一台挖掘机。当时郑九福就在现场，我问郑九福：“这车怎么回事？”郑九福说：“这不是有人和我们抢活来了，让咱们给堵这了。”我问报警了没，他说已经报警了。后来我们就在那里待着聊天。期间，郑九福说：“工程不好干，得打一架。”我说：“要是打架也不值当啊，该调解一下。”郑九福说：“这来咱们家打架了，我们怎么也有理。”当时郑春光、老三也在场。后来我们一块到了郑春光、郑九福他们住的地方吃饭，我当时端着碗到了院里吃，孙利、高闻卿、王建国、郑九福、郑春光、老三、李振东等人在屋里聊打架的事，孙利说是别人来我们这打架，来抢咱们活，那也不中，来了就打呗，高闻卿也发表了意见。大概下午2、3点钟，郑九福接了一个电话说是过来了4车人，要来打我们，不要害怕，咱们跟他打。然后郑九福招呼我们赶紧到堵车附近的一个车库拿了家伙，当时那里已经准备了镐棒、铁棍等家伙，我拿了一根镐棒，刘顺利、王建国、高闻卿、李振东、郑春光、老三、黄久成，以及5、6个不认识的男子，都在那拿了家伙，有拿铁棍、有拿镐棒，当时我们大部分人也带上了安全帽。郑九福一直手持扎枪（红缨枪）。我们来到外边，已经看到对方好多人身穿反光背心、头戴黄色安全帽，手持带螺纹铁棍，从村外路上冲了上来，一边跑一边还喊着“冲啊”、“打啊”什么的。当时我们看要是他们跑上来堵在宽阔的地方，对方人多就把我们围住了，我们很不利。我们也就向他们冲了过去，并在村里窄巷子里打了起来。我抡起镐棒打对方，对方用铁棍打我。我打到对方了，但打什么位置我也记不清了，对方用铁棍打到了我的左胳膊肘部，当时就错位了。我赶紧躲到了旁边小巷里。没打一会儿，我们把他们打跑了。对方留了一个人在现场，躺在地上，我看见郑春光朝那人头上抡了一棍，高闻卿喊都别打了。之后我就跑车上待着了。再后来就没再打了。我们这边王建国头部受伤了，听王建国说是被留在现场那小子打的，郑春光、老三送王建国到医院救治，郑春光手受伤了。事情就是这样。为了和对方抢高速的工程，孙利安排我们打的架。打架的工具是郑九福、郑春光、老三准备的，他们是在吃完中午饭后从孙利的别克车上拿下来，放到车库的。安全帽是郑九福给我们的，说是戴上他，省的把脑瓜打了。郑九福是孙利一方的大主管。 4.鉴定意见 井陉司法医学鉴定中心司法鉴定意见书（井司鉴中心［2018］临鉴字第18017号），付某左肩峰端骨质断裂（轻伤二级）、右足第五趾骨基底骨质断裂（轻伤二级）、第一趾骨头籽骨骨折（轻微伤），鉴定意见：付某之伤情属人体损伤轻伤二级。 井司鉴中心[2018]临鉴字第18006号，林某轻伤二级。 井司鉴中心[2018]临鉴字第18007号，林永国轻伤二级。 井司鉴中心[2018]临鉴字第18014号，林观利轻伤二级。 井司鉴中心[2018]临鉴字第18015号，陈国书轻伤二级。 井司鉴中心[2018]临鉴字第18013号，陈某某轻微伤。 井司鉴中心[2018]临鉴字第18010号，王建国轻微伤。 井司鉴中心[2018]临鉴字第18051号，郑春光属轻微伤。 井司鉴中心［2018］临鉴字第18023号，冯某属重伤二级。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 辨认笔录，卢敏辨认郑春光是殴打付某的人；付某辨认打自己的是郑春光。高某辨认卢敏就是2018.1.12手持铁管阻挠其施工的井陉男子；高二军、高恩泽辨认郑春光就是数次阻挠其施工的唐山人之一。 刘新雷观看过冯某被殴打的视频录像后，指出截图2中所示身穿黑色衣裤、黑面白底运动鞋、体型一般，手持长铁棍进行殴打的男子就是和其同村的王建国；截图3中所示头戴黄色安全帽、身穿黑色衣裤（上棉衣后帽棕色毛领）、体型较胖，双手持木棍进行殴打的男子就是和其同村的王久林；截图4中所示头戴黄色安全帽、上身穿银色棉衣、下身深蓝色牛仔裤、体型较瘦，手持长棍进行殴打的男子是郑春光；截图1所示头戴黄色安全帽、身穿黑色衣裤、灰色鞋子、体型较瘦，手持长铁棍进行殴打的男子，通过视频看着像和其同村的刘顺利，但因为视频模糊，不能确认该人就是刘顺利。 6、视听资料、电子数据 光盘3张，1.14打架视频录像。 （二）、调解协议、收条、谅解书、调查评估意见书 以上证据，经庭审质证，足以认定。 本院认为，被告人郑春光采用软暴力手段多次阻拦国家重点工程建设，破坏社会秩序，随意殴打他人，致人轻伤，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人郑春光持械聚众斗殴致人重伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人王久林、刘顺利持械聚众斗殴致人重伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人卢敏采用软暴力手段多次阻拦国家重点工程建设，且在高彦文（已判刑）的指使下堵塞扣留施工车辆，交给孙利等人控制，致前来帮助协调的付某被郑九福、郑春光等人殴打致轻伤、付某车辆被砸毁，卢敏的行为已构成寻衅滋事罪。被告人唐永新参与聚众斗殴，其行为已构成聚众斗殴罪。被告人田某某明知翁祖松等人组织工人去强行要车可能会发生打架，仍默许并提供帮助，其行为构成聚众斗殴罪。被告人翁某某、陈某、明某某、林某、陈某某伙同翁祖松（已判刑）等人参与聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪。井陉县人民检察院指控被告人郑春光犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人王久林、刘顺利犯故意伤害罪，被告人卢敏犯寻衅滋事罪，被告人唐永新犯聚众斗殴罪，被告人翁某某、陈某、明某某、林某、陈某某、田某某犯聚众斗殴罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，认定被告人郑春光在以孙利为首的恶势力犯罪集团中系集团骨干，被告人王久林、刘顺利、唐永新、卢敏为集团一般成员，本院予以支持。在参与犯罪中系主犯；该一人犯二罪，应数罪并罚；该曾因犯罪被判刑，具有犯罪前科；该犯罪后自愿认罪，态度较好，对上述情节本院在量刑时综合予以考虑。被告人王久林在刑罚执行完毕后五年内又犯罪，系累犯，应从重处罚；该在共同犯罪中，起次要作用，系从犯，应比照主犯减轻处罚；其自愿认罪，态度较好，且积极赔偿被害人冯某经济损失取得被害人冯某谅解，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。辩护人提出王久林系从犯，且赔偿被害人损失并取得谅解，应减轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人刘顺利在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应比照主犯减轻处罚；该有自首情节，依法应从轻处罚；其自愿认罪，态度较好，且积极赔偿被害人冯某经济损失取得被害人冯某谅解，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人唐永新在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应比照主犯减轻处罚；该被羁押后，主动通过其妻子规劝刘顺利投案自首，构成立功，依法应从轻处罚；其自愿认罪，态度较好，且积极补偿被害人冯某经济损失，取得被害人冯某的谅解，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。辩护人提出唐永新系从犯，有立功表现，赔偿被害人经济损失并取得谅解，应减轻处罚的意见本院予以采纳。被告人卢敏在刑罚执行完毕后五年内又犯罪，系累犯，应从重处罚；被告人卢敏在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应比照主犯从轻处罚；其自愿认罪，态度较好，且积极赔偿被害人付某经济损失，取得被害人付某谅解，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人翁某某、明某某、林某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应比照主犯减轻处罚；该三人主动投案，如实供述，系自首，应从轻处罚；被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可比照主犯减轻处罚。被告人陈某其未持有斗殴工具，未打斗，共同犯罪中起次要作用，系从犯，应比照主犯减轻处罚；该主动投案，如实供述，系自首，应从轻处罚；被告人田某某未纠集人、未进行打斗、起辅助作用，系从犯，其为防止事态发展多次报警，案发后投案自首，如实供述犯罪事实，有悔罪表现，该犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。公诉机关提出的量刑情节，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款第（二）、（四）项、第二款、第二百三十四条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十六条、第三十七条之规定，判决如下： 一、被告人郑春光犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2027年3月19日止）。 二、被告人王久林犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月20日起至2022年8月19日止）。 三、被告人刘顺利犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2021年3月19日止）。 四、被告人唐永新犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2020年9月3日止）。 五、被告人卢敏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月21日起至2020年10月3日止）。 六、被告人翁某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 七、被告人明某某犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 八、被告人林某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 九、被告人陈某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十、被告人陈某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 十一、被告人田某某犯聚众斗殴罪，判处免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。 审判长  张永生 审判员  刘 彦 审判员  叶志士 二〇一九年九月十八日 书记员  仇 敏 ——