湖北省浠水县人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂1125民初2797号原告：彭飞，男，1976年10月14日出生，汉族，住所湖北省浠水县。原告：徐良元,女，1977年12月3日出生，汉族，住所湖北省浠水县。二原告共同委托诉讼代理人：胡永丰，湖北兆信律师事务所律师，执业证号14201201210934180。代理权限为特别授权:代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或上诉等。被告：浠水威风房地产开发有限公司，住所浠水经济开发区洪山工业园6号，统一社会信用代码91421125077020704W。法定代表人：张佑来。委托诉讼代理人：胡新文，湖北功竞元律师事务所律师，执业证号14211200110258253，代理权限为特别授权：代为承认、反驳诉讼请求，代为调解，代收法律文书等。原告彭飞、徐良元与被告浠水威风房地产开发有限公司（以下简称威风公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年7月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告彭飞及二原告共同委托诉讼代理人胡永丰、被告威风公司的委托诉讼代理人胡新文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告彭飞、徐良元共同向本院提出诉讼请求：1.判令被告赔偿逾期交房违约金22560元（暂计至2019年7月5日，应自2017年6月14日计算到符合法定条件实际交房之日，每日30元）；2.判令被告赔偿逾期办理产权登记证书违约金4600元；3.由被告承担本案所有费用。事实与理由：2017年6月13日，原告与被告签订了合同编号为XS2017-002277的《商品房买卖合同》。该合同对原告的付款义务，被告的交房条件、交房期限、办理产权登记及双方的违约责任均作出了明确的约定。原告依此合同完全履行了付款义务，而被告却没有依约履行自己的义务。事至今日被告仍然没有取得此项目的《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》、《竣工验收备案表》和《建筑工程质量认定书》，并且也没有为原告办理产权登记。被告此违约行为严重损害了原告的合法权益。综上，依据原、被告签订的《商品房买卖合同》和《城市房地产开发经营管理条例》及相关法律规定等，现依法起诉，望判如所请。被告威风公司辩称，1.本案当事人是在2016年10月25日以后订立的合同，约定的交付时间在签订合同时间之前，视为交房时间约定不明，原告可随时要求交付，被告也可随时要求履行，但需给予被告相应的时间。2.原告的第一项诉请是逾期交房违约金，而在计算标准里又提到交房条件，这是两个不同的违约情形。因原告需交清相关费用后才可交房，故被告不存在逾期交房，其第一项诉请是不成立的。3.原告诉请第二项与第一项相矛盾，也不成立。综上，原告的请求应依法驳回。二原告为了证明自己的主张，向本院提交了如下证据材料：1.二原告身份证，拟证明二原告身份适格。2.被告企业基本信息，拟证明被告身份适格。3.《商品房买卖合同》原件，拟证明：1.原、被告之间的商品房买卖合同关系；2.被告没有按照约定履行义务，需承担的违约责任。4.销售不动产发票原件，拟证明原告依约向被告支付了46万元购房款。5.复印于浠水县住房和城乡建设局档案室的竣工验收备案表，拟证明被告在2019年7月5日才符合法定交房条件。经当庭质证，被告对证据材料1、2、3、4无异议；对于证据材料5因属于超过举证期限提交的，不同意法庭组织质证。被告为支持其抗辩意见，向本院提交了如下证据材料：6.建设工程主体验收质量报告，拟证明：被告在案涉威风名居建设项目中，第1、2、3、5、6号楼主体工程在2015年7月24日和2015年9月22日均已验收合格，在2016年具备交房条件。7.交房须知，拟证明：该交房须知已由原告签名，被告告知了业主收房的情形，均须缴纳相关税费才能收房。8.相关业主出具的证明，拟证明按揭贷款收到当天，被告就通知了业主收房。因证据材料6、7、8属于超过举证期提交的，原告不同意法庭组织质证。本院认定证据如下：证据材料1、2、3、4，对方当事人无异议，本院予以采信，作为本案定案的依据。证据材料5、6、7、8，因属于逾期提交的，本院依法未组织质证，但该部分证据材料与案件基本事实有关，本院对证据材料5、6予以采信；证据材料7、8，与当事人庭审陈述相印证，本院亦予以采信。根据以上原、被告举证、质证以及本院认证意见，结合双方当事人庭审陈述，本院确认案件主要事实如下：2017年6月13日，二原告与被告签订编号为XS2017-002277的《商品房买卖合同》1份，约定由二原告购买被告开发的位于浠水县清泉镇××大道××楼盘××号商品房，建筑面积共计122.3平方米，单价3761.24元/㎡，总价款46万元；二原告于2017年5月19日付首付款14万元，余款32万元由原告于2017年5月19日办理银行按揭贷款；买受人购买的房屋为预售商品房，商品房预售许可证号为鄂浠房预字（2015）001号。其中第八条第一款约定“出卖人应当在2016年10月25日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1.该商品房经验收合格。2.该商品房经综合验收合格。3.该商品房经分期综合验收合格。4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。……”第九条约定被告逾期超过交房60日后，每日向买受人支付每套30元的违约金，合同继续履行。第十五条约定：被告应当在商品房交付使用后180日内，将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案。如因被告的责任，原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按照下列第1项处理：1.原告退房，被告在原告提出退房要求之日起30日内将原告已付房价款退还给原告，并按已付房价款的1%赔偿原告损失。2.原告不退房，被告按已付房价款的1%向原告支付违约金。第二十三条约定案涉商品房买卖合同自双方签订之日起生效。原、被告双方还对面积确认及面积差异处理及规划、设计变更等等事项均进行了约定。2017年6月13日，案涉合同在浠水县房地产管理局进行了备案。合同订立后，被告向原告交付了2017年6月21日开具的《湖北增值税普通发票》1张，载明被告收取原告交纳的购房款14万元。2018年3月11日，在原告交清相关物业管理费用后，被告向原告交付了房屋钥匙。后被告又向原告交付2018年2月26日开具的《湖北增值税普通发票》1张，载明被告收取原告交纳的购房款32万元。原告认为被告未按照合同约定的期限协助办理完毕不动产权属证书，且逾期交房，双方因此产生纠纷，原告遂提起本次诉讼。同时查明，在案涉威风名居开发项目中，第1、2、3号楼主体工程于2015年7月24日，第5、6号楼于2015年9月22日已经施工单位即湖北华都建筑有限公司、监理单位即湖北大成建设监理有限责任公司、勘察单位即湖北佳境建筑设计有限公司、设计单位即海南南方建筑设计有限公司和建设单位即被告威风公司验收合格。2019年7月5日，案涉第1、2、3、4、5号楼完成在浠水县住房和城乡建设局竣工验收备案。本院对本案争议的焦点及法律适用分别论述如下:焦点一、原告主张由被告支付逾期交房违约金的理由是否成立。本院认为，原、被告双方在订立案涉商品房买卖合同时，被告对案涉楼盘已取得商品房预售许可证；且双方在订立合同过程中，意思表示真实，不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，故案涉合同应认定为合法有效，双方当事人均应全面履行合同约定的义务。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款规定“对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用，但当事人另有约定的除外。”案涉合同第八条约定被告应当将经验收合格的该商品房交付原告使用，故商品房经验收合格是当事人对交付使用条件的特别约定。结合该条款上下文内容及《城市房地产开发经营管理条例》第十七条、《建设工程质量管理条例》第十六条等相关法律、行政法规规定综合审查，该验收合格应理解为案涉商品房所在的主体工程经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位、勘察单位的竣工验收合格，不应理解为在浠水县住房和城乡建设局的综合验收备案。案涉6号楼主体工程已于2015年9月22日竣工验收合格，符合合同第八条约定的交付使用条件。本案中，在原告向被告交纳了购房款，并交清物业管理费等费用后，于2018年3月11日拿到房屋钥匙，应视为被告向原告交付使用了房屋。当事人订立合同的本意是对双方之间将来的权利、义务及可能发生的风险所做的分配。本案中，二原告与被告威风公司约定案涉合同自双方签订之日即2017年6月13日起生效，但双方约定商品房交付期限为2016年10月25日，交付期限约定在订立合同之日前，应视为双方当事人对交付期限约定不明确。《中华人民共和国合同法》第六十二条第一款第四项规定“履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。”据此，原告可以随时要求被告交付标的物商品房，但是应该给予被告合理的期限。案涉合同生效时间为2017年6月13日，被告于2018年3月11日在原告交纳了购房款及物业管理费等费用后将房屋向原告交付使用，并未超出上述法律规定的合理期限。在转移占有房屋时，案涉项目已完成主体建设工程经设计单位等五大家验收合格，故在本案中，被告无违反合同第八条第一款约定的未经竣工验收合格的情形，故原告主张由被告支付逾期交房违约金22560（暂计至2019年7月5日，应自2017年6月14日计算到符合法定条件实际交房之日，每日30元）的理由因证据不足不能成立，本院不予支持。焦点二、原告主张由被告支付逾期协助办证违约金的理由是否成立。本院认为，商品房买卖合同的出卖人不仅负有交付标的物商品房的占有使用之义务，而且负有转移商品房所有权及随之一并转移的土地使用权、协助办理商品房权属证书之义务，买受人拒绝配合的除外。案涉合同第十五条约定“被告应当在商品房交付使用后180日内，将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案。如因被告的责任，原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按照下列第1项处理：1.原告退房，被告在原告提出退房要求之日起30日内将原告已付房价款退还给原告，并按已付房价款的1%赔偿原告损失。2.原告不退房，被告按已付房价款的1%向原告支付违约金。”案涉商品房实际交付使用日期为2018年3月11日，则办理房屋权属登记的期限为2018年3月11日之后180日内，即2018年9月7日为期限届满日。但至本案法庭辩论终结前，被告仍未协助原告办理完毕不动产权属证书，应当承担相应的违约责任。《中华人民共和国合同法》第五条规定：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。”第六条规定：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。”虽然原、被告双方已约定在被告逾期办证的情形下，原告应退房，被告在原告提出退房要求之日起30日内将原告已付房价款退还给原告，并按已付房价款的1%赔偿原告损失，但原告仍可以在选择不退房的情形下，依法行使向被告主张逾期办证违约金的权利。其主张按照已付房价款46万元的1%计算违约金4600元，具有事实及法律依据，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十二条第一款第四项、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《城市房地产开发经营管理条例》第十七条、《建设工程质量管理条例》第十六条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第一百零二条规定，判决如下：一、被告浠水威风房地产开发有限公司于本判决生效之日起三日内向原告彭飞、徐良元支付违约金4600元；二、驳回原告彭飞、徐良元其他的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费480元，减半收取计240元（原告已预交），由被告浠水威风房地产开发有限公司负担41元，原告彭飞、徐良元负担199元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省黄冈市中级人民法院。审判员  张乔二〇一九年九月二十三日法官助理朱丽萍书记员孙稳