山东省曲阜市人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0881民初2561号原告（反诉被告）：山东禹兵传热系统有限公司，住所地山东省曲阜市开发区创业大道。统一社会信用代码：91370881312758216A。法定代表人：闫丽双，该公司董事长。委托诉讼代理人：孔凡生，山东曲圣地律师事务所律师。被告（反诉原告）：江苏西城风机驱动技术有限公司，住所地江苏武进经济技术开发区长汀村河虹路7号。统一社会信用代码：91320412137266264T。法定代表人：王爱勤，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈烨，江苏誉天律师事务所律师。委托诉讼代理人：王婷，江苏誉天律师事务所律师。原告（反诉被告）山东禹兵传热系统有限公司与被告（反诉原告）江苏西城风机驱动技术有限公司分期付款买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了合并审理。本案当事人原告（反诉被告）山东禹兵传热系统有限公司（以下简称：山东禹兵公司）的委托诉讼代理人孔凡生，被告（反诉原告）江苏西城风机驱动技术有限公司（以下简称：江苏西城公司）的委托诉讼代理人陈烨、王婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告山东禹兵公司向本院提出诉讼请求：1.判令解除双方签订的《产品采购合同》；2.判令被告返还预付款25.271748万元及支付违约金20万元；3.被告承担诉讼费用。事实和理由：2018年9月2日原告与被告签订产品采购合同，原告向被告购买减速机42台，合同总价款为88.2万元，约定交货时间为2018年10月10日。合同签订后，原告于2018年9月12日向被告支付预付款25.271748万元。被告在交货期限内未能及时交货，致使原告和合同目的无法实现。原告与被告多次沟通未果，特诉至贵院，敬请调解或判决。被告江苏西城公司辩称，一、原告的诉讼请求没有事实和法律依据；原、被告签订的《产品采购合同》，是原告与该合同中需方工厂新疆东方希望公司签订的施工合同的配套合同，合同中指定交货地点、收货人均为新疆东方希望公司，故被告多次与新疆东方希望公司联系交货事宜，但新疆东方希望公司明确告知原告系空壳公司，不具备实际履行能力，双方之间的施工合同早就已经解除，因此新疆东方希望公司也拒绝被告的交货。二、原告至今未按采购合同的约定，向被告足额支付预付款。综上，本案中发生违约行为的系本案原告，而非被告，故请求驳回原告的诉讼请求。反诉原告江苏西城公司向本院提出反诉请求：1.判令反诉被告立即向反诉原告支付货款62.928252万元；2.本案本诉、反诉诉讼费用由反诉被告承担。事实和理由：反诉原、被告于2018年9月2日签订《产品采购合同》，反诉原告向反诉被告供应减速机。合同约定：总金额为882000元；收货人为需方工厂（新疆东方希望）李梓墨；付款方式为预付30％预付款26万元，货到现场验收合格后三个月后付至90%，余款10%质保期满一年后付清。之后双方又签订了《补充协议》：交货期初步定为2018年10月20日及2018年10月30日，延迟交货，双方协商解决。事后，反诉原告按约生产，准备交货。反诉原告多次与反诉被告联系要求交货，但反诉被告一直未予回应。故反诉原告与《产品采购合同》中的指定收货人新疆东方希望的李梓墨联系，对方告知，因反诉被告缺乏履行能力，新疆东方希望与反诉被告之间的合同早在去年就已解除。案涉货物系反诉被告与新疆东方希望合同的组成部分。反诉原告已经按约完成《产品采购合同》中约定的义务，生产完毕相应的货物，并具备按时交货的能力，但是反诉被告因其与新疆东方希望的合同解除，故迟迟不通知反诉原告交货也不支付货款，其行为已构成违约，根据《合同法》的规定，反诉被告应继续履行合同，向反诉原告支付货款。综上，反诉原告提起反诉，请求依法判决。反诉被告山东禹兵公司辩称，反诉原告所诉与事实不符；2018年9月2日双方签订合同后，反诉被告一直催促其履行合同义务，因反诉原告未能在合同约定的时间内履行供货义务，致使被告的合同目的无法实现，因此该合同已无继续履行的必要，因为反诉原告未履行供货义务，其要求反诉被告支付货款的诉讼请求更没有了事实依据。请依法驳回反诉原告的诉讼请求。原告山东禹兵公司为支持其主张，向本院提交以下证据：1、2018年9月2日山东禹兵公司与江苏西城公司签订的《产品采购合同》一份；2、山东禹兵公司与江苏西城公司签订的《补充协议》一份；3、2018年9月7日江苏西城公司出具的收据一份；4、2018年12月14日山东禹兵公司发送给江苏西城公司的《交货事宜催告函》一份。经质证，江苏西城公司对证据1、证据2、证据3的真实性均无异议；对证据4认为公司人员未收到过该函。经审查，山东禹兵公司提交的以上证据具有真实性、合法性、关联性，本院予以认定。反诉原告江苏西城公司为支持其主张，向本院提交以下证据：1、江苏西城公司的员工与山东禹兵公司采购部胡德旺的微信聊天记录一份；2、江苏西城公司的负责人与新疆东方希望公司员工李梓墨通话记录光盘及书面文字材料、江苏西城公司的工程师（王工）与新疆东方希望公司员工（黄工）的通话记录光盘及书面文字材料各一份。经质证，山东禹兵公司对证据1的真实性无异议；对证据2认为与本案无关。经审查，江苏西城公司提交的证据1虽具有真实性，但不是在合同约定的交货期限内发出，而是在超出合同约定的交货期半年后发出，不能证明山东禹兵公司存在违约行为；证据2与本案不具有关联性。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年9月2日，山东禹兵公司（需方）与江苏西城公司（供方）签订《产品采购合同》，约定，山东禹兵公司订购江苏西城公司的减速机共42台，总价款88万元；交提货方式、地点为需方工厂（新疆东方希望）；交货时间为供方应按约定日期交付货物，每迟延一天，需方有权要求供方承担合同总价1%的违约金，累计5日以上，需方有权解除合同，并要求供方承担合同总价100%的违约金；结算方式为预付30%的预付款26万元，货到现场验收合格后3个月后付货款至90%（52.3万元），留10%（8.7万元）的质保一年后无息付清。合同签订后，2018年9月7日，山东禹兵公司支付给江苏西城公司预付款252717.48元。而后，山东禹兵公司（需方）与江苏西城公司（供方）签订的《补充协议》载明：“1、交货期初步定为12台Ｘ×××××,2018年10月20日交货；30台Ｘ×××××,2018年10月30日交货；2、根据2018年9月1日发票开具新规，先交货之后再开具与货款相对应数额发票，没交货前，开具的发票属于虚开；3.延迟交货，双方协商解决”。以上合同及协议签订后，2018年12月14日，山东禹兵公司通过微信方式发送给江苏西城公司员工郭岐的《交货事宜催告函》载明：2018年9月2日江苏西城公司与山东禹兵公司签订了编号YBCG2018090201的《产品采购合同》；合同约定货物到货日期为2018年10月10日，同时合同第十条约定山东禹兵公司预付30%的预付款，货到现场验收合格后3个月付货款至90%，留10%的质保一年后无息付清，2018年9月11日我方山东禹兵公司如约支付了预付款，而江苏西城公司迟迟没有发货，约定的到货日期为2018年10月10日，而现在已2018年12月14日，已延迟发货两个多月。山东禹兵公司法务部将全权处理贵司延期供货事宜，本部接受委托后，经审查相关材料，认为双方《产品采购合同》关系清晰，权利义务明确，贵公司已构成违约，故向贵公司致函，并要求如下：1、请贵公司接到此函后两个工作日内积极与山东禹兵公司联系合同执行事宜并出具书面承诺，可以通过传真（传真号：05373195086），微信等方式传递给我们；2、如贵公司没有如期回复，山东禹兵公司将派人前去贵司督促合同执行，产生的一切费用将由贵司承担。江苏西城公司收到该函后，仍未将山东禹兵公司订购的货物发往合同指定的地点。原告向本院起诉，要求解除双方签订的《产品采购合同》，被告返还预付款25.271748万元及支付违约金20万元，被告承担诉讼费用。江苏西城公司收到民事诉状后提出反诉，要求反诉被告立即向反诉原告支付货款62.928252万元，本案本诉、反诉诉讼费用由反诉被告承担。另查，2019年4月8日，江苏西城公司通过微信聊天方式催问山东禹兵公司什么时间发货，山东禹兵公司未予答复。本院认为，山东禹兵公司与江苏西城公司签订的《产品采购合同》及《补充协议》，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律强制性规定，合同合法有效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。合同及协议签订后，山东禹兵公司依据约定支付给江苏西城公司预付款252717.48元后，江苏西城公司未能按照约定在2018年10月20日、2018年10月30日将货物发送到合同指定的地点；2018年12月14日山东禹兵公司催告后，江苏西城公司仍未及时将货物发送到合同指定的地点，江苏西城公司构成违约，致使山东禹兵公司无法实现合同目的；故山东禹兵公司要求解除与江苏西城公司签订的《产品采购合同》，符合合同约定及法律规定，本院予以支持。基于涉案合同被解除，江苏西城公司应当返还给山东禹兵公司预付款252717.48元。关于山东禹兵公司要求江苏西城公司支付违约金的诉求，因山东禹兵公司亦未按照约定足额向江苏西城公司支付预付款26万元，山东禹兵公司的该诉求，本院不予支持。基于以上论断，反诉原告江苏西城公司的反诉请求，不符合法律规定，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十三条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、解除二0一八年九月二日原告山东禹兵传热系统有限公司与被告江苏西城风机驱动技术有限公司签订的《产品采购合同》。二、被告江苏西城风机驱动技术有限公司于本判决生效后十日内返还给原告山东禹兵传热系统有限公司预付款252717.48元。三、驳回原告山东禹兵传热系统有限公司的其他诉讼请求。四、驳回反诉原告江苏西城风机驱动技术有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8090.76元，由原告山东禹兵传热系统有限公司负担3000.76元，由被告江苏西城风机驱动技术有限公司负担5090元。反诉费5046.41元，由反诉原告江苏西城风机驱动技术有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济宁市中级人民法院。审 判 长  孔凡岩人民陪审员  顾 伟人民陪审员  翟绪新二〇一九年九月二十五日书 记 员  邱 晗