山东省烟台市芝罘区人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁0602民初6836号原告：杨代刚，男，1977年3月16日出生，汉族，住烟台市芝罘区。委托诉讼代理人：王金凤，北京炜衡（烟台）律师事务所律师。委托诉讼代理人：王若冰，北京炜衡（烟台）律师事务所实习律师。被告：烟台一号家信息科技有限公司，登记住所地烟台市芝罘区南大街150号雪玉国际5－2－1号，现住所地不详。法定代表人：李明杰，该公司总经理。被告：李明杰，男，1979年11月18日出生，汉族，户籍所在地江苏省盐城市滨海县，现住址。被告：童杰，男，1971年7月16日出生，汉族，户籍所在地安徽省安庆市望江县，现住址。原告杨代刚与被告烟台一号家信息科技有限公司（以下简称烟台一号家公司）、李明杰、童杰装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年7月18日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告杨代刚的委托诉讼代理人王金凤到庭参加了诉讼。被告烟台一号家公司、李明杰、童杰经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杨代刚向本院提出诉讼请求：1.请求确认解除原告与被告烟台一号家公司签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、《委托代购服务合同》；2.判令被告烟台一号家公司返还原告已交付的款项90000元及利息（自2018年6月2日起至2018年12月1日止按中国人民银行同期贷款利率计算），并支付迟延金5494元，由被告李明杰、童杰在未出资500000元范围内承担补充责任。事实和理由：2017年12月22日，原告与被告烟台一号家公司签订了《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、《委托代购服务合同》，约定由被告烟台一号家公司为原告位于烟台市芝罘区富景佳园小区11号楼3单元内402号房屋进行装修。原告按合同约定支付了款项，被告烟台一号家公司向原告出具了收据，但合同签订后，被告烟台一号家公司至今未履行合同义务，亦拒不返还原告已支付的款项。被告李明杰、童杰作为被告烟台一号家公司的股东，应当依法全面履行出资义务，但其未履行出资义务，应在未出资本息范围内承担补充赔偿责任。被告烟台一号家公司、李明杰、童杰缺席，且均未作答辩。经审理查明，2017年12月22日，原告作为甲方与作为乙方的被告烟台一号家公司签订《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定：乙方承包甲方位于烟台市芝罘区阳光上城1-1-1602号家庭居室装饰装修工程，采取乙方包工、包部分材料的方式承包；工程总价款为5585元，签订合同当日支付工程款总额50％计2793元，电气管线、给排水管道铺设工程阶段验收合格2日内支付工程款总额25％计1396元，瓦、木工程阶段验收合格后2日内支付工程款总额20％计1117元，工程竣工验收合格后支付工程款总额5％计279元；由于乙方原因造成工期延误，按1‰元/天向甲方支付违约金，甲方可向乙方发出催告通知，乙方在收到通知7日后仍未完工的，甲方有权解除合同。同日，原告作为甲方与作为乙方的被告烟台一号家公司签订《委托代购服务合同》一份，约定：甲方自愿将位于烟台市芝罘区阳光上城（1＃）商住楼1602号房屋装修工程中涉及的主材购买事宜委托给乙方代为办理，主材代购预算总额为76409元，第一次付款在合同签订时支付主材代购预算总额的60％即45845元，第二次付款在装修瓦木工程验收完毕支付主材代购预算总额的40％即30564元；乙方向甲方收取主材总额的10％作为代购服务费计8006元；在甲方按本代购合同约定的时间支付货款及相关费用后，乙方未按约定或甲方另行指定的期限完成交货，每延迟一天按未送货商品货款的0.1％向甲方支付违约金。上述两份合同签订当日，原告一次性向被告支付了全部装修款5585元及建材款、服务费84415元，共计90000元，被告烟台一号家公司向原告出具了代收款收据。因被告烟台一号家公司一直未按上述合同约定进行装修房屋、购买建材，原告多次与被告烟台一号家公司的工作人员联系施工事宜，但均未果。2018年5月25日，原告向被告烟台一号家公司发送电子邮件，内容为“通知函致：烟台一号家信息科技有限公司我方曾于2017年12月22日与贵司签订《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、《委托代购服务合同》。至今，贵司仍未履行合同义务，为我方进行装修。鉴于我方多次要求贵司履行合同义务均被推诿且贵司经营状况日益恶化，我方现通知贵司：限贵司自收到通知后7日内履行与我方签订的上述合同完成装修。否则上述合同将自第8日起解除，我方届时不再另行通知。特此函告。业主签名：杨代刚”，但被告烟台一号家公司未予答复，亦不履行合同义务，现涉案房屋已由他人装修完毕。另查明，被告烟台一号家公司于2016年3月成立，股东（××）为被告李明杰、童杰，认缴出资额分别为5万元、45万元，认缴时间均为2036年3月27日。原告为本次诉讼委托律师出庭，支付律师费3600元关于其主张的损失情况，原告述称：在发送通知函后，上述两份合同应于2018年6月2日解除，故被告烟台一号家公司应以90000元为基数按照中国人民银行同期贷款利率向原告支付2018年6月2日至2018年12月1日期间利息；因合同中没有约定工期，原告给予被告三个月合理期限，故自2018年3月23日至2018年5月31日期间被告烟台一号家公司应按合同约定的1‰/日标准支付违约金共计6210元，原告仅主张5494元。本院所确认的上述事实，有原告提交的企业信息、《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、《委托代购服务合同》、代收款收据、QQ邮箱截屏打印件、通知函及原告的陈述在案为凭。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原告与被告烟台一号家公司签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、《委托代购服务合同》系双方当事人的真实意思表示，应为合法有效，双方均应遵照执行。现原告已一次性全额支付了合同约定的付款义务，但被告烟台一号家公司未按照合同约定对涉案房屋进行装修、购买建材，在原告通过发送电子邮件的方式进行催告后，被告烟台一号家公司仍未履行合同义务，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项及上述合同约定，原告有权解除上述两份合同，故上述两份合同应于2018年6月2日解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失，据此被告烟台一号家公司应将原告支付的装修款、建材款、服务费合计90000元返还给原告。因被告烟台一号家公司存在违约行为，故原告主张被告烟台一号家公司以90000元为基数按中国人民银行同期贷款利率标准支付2018年6月2日至2018年12月1日期间利息，有事实和法律依据，本院予以支持。原告主张按1‰/日标准计算2018年3月23日至2018年5月31日期间违约金，但涉案合同未明确约定开工日期，故其该项诉讼请求没有事实和法律依据，本院不予支持。原告主张律师费损失3600元于法无据，本院不予支持。被告李明杰、童杰作为被告烟台一号家公司的股东，其出资实行认缴制，现认缴出资时间尚未届满，在此情况下原告主张由被告李明杰、童杰在未出资本息范围内承担补充责任的诉讼请求于法无据，本院不予支持。诉讼中，被告经本院合法传唤，无正当理由未到庭，视为对其诉讼权利的放弃。鉴于本案事实清楚，依法可予缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条、第九十三条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告杨代刚与被告烟台一号家信息科技有限公司于2017年12月22日签订的《南京市家庭居室装饰装修工程施工合同》、《委托代购服务合同》于2018年6月2日解除。二、限被告烟台一号家信息科技有限公司于本判决生效之日起10日内返还原告杨代刚装修款、建材款及服务费共计90000元及利息（以90000元为基数自2018年6月2日起至2018年12月1日止按照中国人民银行同期贷款利率计算）。三、驳回原告杨代刚的其他诉讼请求。如果被告烟台一号家信息科技有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2322元，由原告杨代刚负担210元，被告烟台一号家信息科技有限公司负担2112元，公告费1120元，由被告烟台一号家信息科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省烟台市中级人民法院。审 判 长 柳  程  远人民陪审员 刘  芸  芳人民陪审员 于  利  明二〇一九年九月十日书 记 员 杜沛优（代）