呼和浩特市回民区人民法院民事判决书（2019）内0103民初2565号原告（反诉被告）：蒂森电梯有限公司北京分公司，住所地北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦22层。负责人：王峰，该公司经理。委托诉讼代理人：陈旭，北京大成（内蒙古）律师事务所律师。被告（反诉原告）：内蒙古北科机电工程有限责任公司，住所地呼和浩特市回民区金园小区8号楼6单元3楼西户。法定代表人：代保和，该公司经理。委托诉讼代理人：王东，山西黄河（呼和浩特）律师事务所律师。原告（反诉被告）蒂森电梯有限公司北京分公司诉被告（反诉原告）内蒙古北科机电工程有限责任公司承揽合同纠纷一案，本院于2019年6月4日立案后，被告（反诉原告）内蒙古北科机电工程有限责任公司提出反诉，经本院审查符合反诉条件，决定与本诉合并审理。本院依法适用普通程序，于2019年7月29日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）蒂森电梯有限公司北京分公司委托代理人陈旭、被告（反诉原告）内蒙古北科机电工程有限责任公司委托代理人王东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蒂森电梯有限公司北京分公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付欠付合同价款36000元；2.判令被告赔偿经济损失8930元（计算方式：以被告欠付合同价款为基数，中国人民银行同期贷款利率为依据，暂计算至2019年4月29日原告经济损失为8930元，实际损失计算至被告清偿之日止）；3.判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2013年5月28日，原告蒂森电梯有限公司北京分公司与被告内蒙古北科机电工程有限责任公司就元泰汗府建设广场项目签订《调试协议》，约定由原告向被告提供39台电梯的电气调试服务，调试费用每台6000元，共计234000元，付款方式为在当批设备发货前10天支付。合同签订后，原告依约履行了义务，但被告却未能按照约定履行全部付款义务。截至原告起诉之日，被告仍欠原告合同价款36000元。内蒙古北科机电工程有限责任公司辩称，根据协议约定，本合同是分批履行，我方向原告支付第一批费用，原告向我们发送第一批电梯完成调试。我方向原告履行了前几次的费用后，原告未履行调试义务，我公司有权利拒绝支付后批次的费用。本案系承揽合同关系，承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，在原告提起的起诉状中，其称已履行了义务，但实际上并未履行义务，依据合同及双方事实上的履行，本合同分五个批次，但原告未就其中一个批次的电梯履行义务，所以我方有权利拒绝支付剩余批次的调试费用。内蒙古北科机电工程有限责任公司向本院提出反诉请求：1.请求判令被反诉人向反诉人返还电梯调试服务费72000元；2.判令被反诉人向反诉人支付利息损失13968元（计算至2019年7月1日）及2019年7月2日至实际支付之日止的利息损失。3.本案的全部诉讼费用由被反诉人承担。事实与理由：2013年5月28日，反诉人与被反诉人签订一份《调试协议》，约定由被反诉人向反诉人提供39台电梯的调试服务，调试费用每台6000元。反诉人于2015年9月25日、2016年5月27日分两次向被反诉人支付当批次12台电梯的调试费用，被反诉人至今未履行调试义务。反诉人现要求其返还调试费用。蒂森电梯有限公司北京分公司对内蒙古北科机电工程有限责任公司的反诉辩称，一、原告不存在违约行为，协议第五条约定，调试的时间由双方确定，被告应在开工前做好准备工作，应10天前通知原告，本案中，被告未提供申请表，亦未提前告知原告调试时间，故责任应由被告承担。二、未提前告知原告的责任在被告，本合同的先义务为被告的通知义务而非原告的调试义务。三、协议第九第约定，违约金30%，被告向原告主张返还调试费用应视为解除协议的意思表示，应赔偿原告违约金，原告无须返还任何费用。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告（反诉被告）蒂森电梯有限公司北京分公司提交的承诺书，拟证明被告（反诉原告）承诺2016年7月10日前支付欠款。该承诺书盖有被告（反诉原告）的印章，本院予以采信。本院根据采信的证据，经审理认定事实如下：2013年5月28日，原告（反诉被告）蒂森电梯有限公司北京分公司与被告（反诉原告）内蒙古北科机电工程有限责任公司签订《调试协议》，约定由原告（反诉被告）向被告（反诉原告）提供39台电梯的电气调试，调试费用每台6000元，共计234000元，付款方式为在当批设备发货前10天支付。合同签订后，原告（反诉被告）向被告（反诉原告）发运了合同项下的39台电梯。被告（反诉原告）支付了部分款项，截止到原告（反诉被告）起诉之日，被告（反诉原告）仍欠原告（反诉被告）合同价款36000元。2016年6月6日，被告（反诉原告）内蒙古北科机电工程有限责任公司给原告（反诉被告）蒂森电梯有限公司北京分公司出具《承诺书》，写明：“因使用单位施工资金紧张，导致工程延期，B座电梯调试费用未能及时结清，我公司承诺此笔款项将于2016年7月10日前付至蒂森指定账户，特此承诺。”本院认为，本案系承揽合同纠纷，原告（反诉被告）蒂森电梯有限公司北京分公司与被告（反诉原告）内蒙古北科机电工程有限责任公司签订的《调试协议》是双方当事人真实意思表示，不违反法律法规，合法有效。双方均应按照协议约定履行各自的义务。被告（反诉原告）辩称，原告（反诉被告）未履行调试义务，我公司有权利拒绝支付后批次的费用，但被告（反诉原告）未提供证据证明原告（反诉被告）未履行调试义务。《调试协议》第四条“付款方式”约定：“调试费在当批设备发货前10天支付。”根据该约定，被告（反诉原告）支付价款的时间为设备发货前10天，因此，被告（反诉原告）以原告（反诉被告）未履行调试义务为由拒绝支付剩余款项不能成立。从被告（反诉原告）给原告（反诉被告）出具的《承诺书》来看，被告（反诉原告）认可该笔欠款，且未对调试服务提出异议。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：1被告（反诉原告）内蒙古北科机电工程有限责任公司在本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）蒂森电梯有限公司北京分公司欠款36000元及利息损失（按照中国人民银行同期贷款利率计算，从2014年6月25日起至实际给付之日止）；2驳回被告（反诉原告）内蒙古北科机电工程有限责任公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利。案件受理费920元，由被告（反诉原告）内蒙古北科机电工程有限责任公司负担。反诉费970元，由被告（反诉原告）内蒙古北科机电工程有限责任公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于呼和浩特市中级人民法院。审 判 长 那顺乌日图人民陪审员 李 宇 虹人民陪审员 武 月 英 二○一九年九月二日书 记 员 胡 雨 蒙附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。