广东省云浮市云城区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤5302民初2191号原告：严伟雄，男，汉族，1995年6月3日出生，住云浮市云安区。被告：云浮市一家一世界装饰工程有限公司。住所地：云浮市云城区XX路XX卡商铺。法定代表人：周世勤。被告：周世勤，男，汉族，1974年3月2日出生，住云浮市云安区。被告：黄伟英，女，汉族，1973年1月14日出生，住云浮市云城区。原告严伟雄与被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司（以下简称“一家一世界装饰公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年10月29日立案后，依法由审判员吴桂桃适用简易程序独任审理，于2018年12月26日公开开庭进行了审理。原告严伟雄、被告一家一世界装饰公司的法定代表人周世勤到庭参加诉讼。后因原告申请对涉案房屋的已装修的工程量和价值进行鉴定以及追加周世勤、黄伟英为被告，本案依法转为普通程序并组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭进行了审理。原告严伟雄到庭参加诉讼，被告一家一世界装饰公司、周世勤、黄伟英经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告严伟雄向本院提出诉讼请求：1.判决被告拒绝履行合同的违约责任，并按合同金额20%（即人民币19957.6元）向原告支付违约金；2.判决被告承担中途停工导致原告造成误工费、交通费的损失赔偿，按合同约定每停工一天向原告支付合同总金额1%（即人民币997.88元/天）的赔偿，截至起诉日约25944.88元；3.请求法院支持对原告房屋装饰工程实际工程量及经济价值进行鉴定，判决被告按照第三方鉴定的实际工程量和经济价值，在原告已支付60000元项目首期款基础上进行扣除，剩余款项返还给原告；4.判决原告与被告的工程合同书解除，终止双方合同关系；5、被告承担诉讼费用及鉴定费用。庭审中，原告称“2.判决被告承担中途停工导致原告造成误工费、交通费的损失赔偿，按合同约定每停工一天向原告支付合同总金额1％……”存在笔误，应为“2.判决被告承担中途停工导致原告造成误工费、交通费的损失赔偿，按合同约定从2018年10月6日起每停工一天向原告支付合同总金额0.1‰……”。事实与理由：2018年9月2日下午14时许，原告到云浮市云城区XX路XX卡商铺购买房屋装饰服务，并于2018年9月2日下午17时许，确定选用998元/㎡整装套餐（包工包料、包清洁），原告使用名下中国建设银行借记卡（卡号62XXXX）通过银联刷卡支付人民币10000元（大写：壹万元整）的定金，双方约定该定金作为项目首期款的预付款，随后被告向原告开具定金《收据》（编号：5234487），经手人签名为：周世勤，《收据》盖有被告公司公章。2018年9月4日下午15时许，由被告公司人员梁庆钊对原告名下房屋（广东省云浮市云城区XX号XX单元）进行实量工程装饰面积后，在2018年9月13日下午15时许，在被告公司（云浮市云城区XX路XX卡商铺二楼）董事长室签订工程合同书（合同编号:18-09-13号），项目总金额为人民币99788元（大写：玖万玖仟柒佰捌拾捌元整），承包方式为总价合同，包工包料、包清洁，装饰面积为106㎡，工程期限90天。由于被告当天无法提供施工方案和施工图纸，随后被告于2018年9月15日下午16时许提供施工图纸，原告于当天下午17时许使用名下的中国建设银行借记卡（卡号：62XXXX）通过银联刷卡支付人民币34000元（大写：叁万肆仟元整），同时原告使用母亲（黄五妹）名下的中国农业银行借记卡（卡号：6228480086612410273）通过银联刷卡支付人民币16000元（大写：壹万陆仟元整），截至2018年9月15日，共向被告支付人民币60000元（大写：陆万元整）。随后，被告开具首付款《收据》（编号：5234490），经手人签名为被告公司员工关小冰，《收据》盖有被告公司盖章。2018年9月15日，经原告与被告共同向尚东世纪小区物业公司东莞市天天向上物业管理服务有限公司云浮分公司（以下简称“天天向上物业公司”）申报后，本工程于2018年9月15日获得装修许可，但2018年9月18日至9月26日被告未进行施工（详情见装修签到表）。2018年9月27日至10月2日期间，被告公司开展了打墙、打线槽、装电管、水管、电线等施工工作，该部分工作内容尚未获得原告认可和确认。2018年10月3日，被告以不承认前期原告支付的人民币10000元定金和工程亏本，原告拒绝支付之后，被告在2018年10月3日对原告工程现场进停工（详情见装修签到表）。2018年10月6日，原告向被告明确表示不同意被告增加人民币10000元项目工程款的要求，多次与被告交涉要求被告继续履行合同无果。2018年10月6日，原告通过电话向云浮市12345投诉举报平台进行投诉（受理编号：2018100705），由云浮市工商行政管理局云城分局（以下简称“工商局云城分局”）接受进行调解处理。截至2018年10月26日，在工商局云城分局多次协调下，被告仍拒绝与原告进行调解，并多次到云浮市云城区XX路XX卡商铺寻找法定代表人周世勤，均无法找到该法定代表人，电话也无法联系到被告，工商局云城分局建议原告向公安机关报警和人民法院提起诉讼。2018年10月27日上午10时许，被告公司员工梁庆钊（电话：189XXXX），关小冰（电话：136XXXX）通过电话及微信告知原告，被告公司法定代表人周世勤，公司财务负责人陈永怡（身份证号码：4453XXXX；电话号码：134XXXX）两人在2018年10月26日下午17时许，在云浮市云城区XX路XX卡商铺办公室开始销毁消费相关工程合同书、供货商支付凭证和聘用员工的相关证据。2018年10月26日晚上22时许，被告公司法定代表人周世勤在云浮市云城区XX路XX号（富临花园小区）携带大件行李物品，驾车（粤WXXXXX）出逃。2018年10月27日15时许，原告到被告公司云浮市云城区XX路XX卡商铺查看现场已空无一物，公司法定代表人周世勤、公司财务负责人陈永怡已卷款逃跑，无法联系。下午16时许，被告公司处发现前来追讨货款的供应商、员工、消费者约49人。2018年10月27日22时许，原告到云浮市公安局云城分局云城派出所报警（报警回执号：4453XXXX），原告向公安民警详细描述案发经过，将相关工程合同书、《收据》、被告公司营业执照、法定代表人身份证等复印件移交公安机关进行立案侦查。截至2018年10月28日，被告已对原告房屋停止施工26天，经原告及天天向上物业公司检查（详见装修签到表），期间被告并未进行复工，仍拒绝履行合同。根据《中华人民共和国合同法》第七章违约责任第一百零七条和第一百零八条规定，“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”、“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任”。被告对原告房屋装饰工程停止施工的行为，违反了该法律的规定，被告应承担相应的违约责任。截至2018年10月28日，被告仍拒绝承认原告于2018年9月2日支付的10000元定金，被告仍拒绝将该10000元定金作为项目预付款，原告与被告多次交涉后，被告仍拒绝腿还定金。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第七章法律责任第四十八条、《中华人民共和国民法通则》第八十九条规定，被告应承担相关责任。被告一家一世界装饰公司答辩称，原告称被告拒绝承认收取其10000元定金不属实。根据双方签订的合同第四条第一款约定，原告在开工后三个月内支付60000元给被告，但原告至今未支付完毕，被告至今只收取了合同款50000元及定金10000元，故被告将10000元定金转为工程首期款，因此被告不需要退回10000元。原告称被告已搬走不是事实，至今被告公司财物都没有搬走，只是房东将店铺锁上将店铺断电，导致客户到处投诉被告说被告逃走，导致被告公司员工也离开，被告公司因此无法继续运行。原告所在小区物业公司通知被告不要再将装修材料运输进去，被告已经微信通知原告，因此被告可暂时停工。被告已经为涉案房屋做了拆改墙及水电工程。经审理查明：原告于2018年9月2日向被告一家一世界装饰公司支付10000元定金，被告一家一世界装饰公司出具盖有公章的《收据》，载明：今收到严伟雄XX幢XX家装定金壹万元正，整装998元套餐，送全屋洁具（除浴室柜…），总价108770.00元。2018年9月13日，原告（甲方）和被告一家一世界装饰公司（乙方）签订《一家一世界装饰工程合同书》约定：第一条工程概况：1、甲方装饰地址系合法使用建筑；2、装饰施工地点：广东省云浮市云城区XX号XX单元；3、套内面积106方；4、装饰施工内容及做法：…；5、承包方式：总价合同，包工包料、包清洁；6、总价款：99788元，双方约定，如变更内容、变更材料，变更部分的工程款按实另计，签订补充协议或合同；7、工程期限：90天，开工日期为甲方首期款到账后第三日即201年月日（或另行约定为201年月日），如物业部门开工手续完备时间晚于前述时间，则以后者为开工日期，竣工日期为开工后第天。……第七条、违约责任。……3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总金额0.1‰的违约金（但不承担其它“租房”、“单位罚款”等各种任何名目的“损失”）。……第九条、合同（工程）的变更和解除。1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后重新签定补充协议。合同签定后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总金额的20%支付违约金，办理终止合同手续。……3、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。甲方严伟雄（签名并按捺指模）。乙方：一家一世界装饰公司盖章确认（加盖公章）。2018年9月15日，被告一家一世界装饰公司出具《收据》，确认收到原告交来家装首期款50000元整。2018年9月15日，涉案小区物业公司东莞市天天向上物业管理服务有限公司为涉案房屋办理了装修许可证，装修期限为2018年9月15日至2018年12月15日。之后，被告一家一世界装饰公司开始为涉案房屋进行了部分装修，但之后一直未动工。原告和被告一家一世界装饰公司对已完成的工程量及工程造价无法达成一致意见。根据原告的委托鉴定评估申请，本院委托深圳市合创建设工程顾问有限公司对云浮市云城区XX栋XX单元装修工程造价进行鉴定。2019年4月12日，深圳市合创建设工程顾问有限公司出具《关于云浮市云城区XX栋XX单元装修工程工程造价鉴定意见书》，认为云浮市云城区XX栋XX单元已完成的装修工程造价为15534.87元。原告对此无异议，同意在已支付的工程款60000元中抵扣上述已完成的工程。被告未到庭应诉及发表意见。另查明：被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司系自然人独资的有限责任公司，股东及法定代表人均为被告周世勤，经营范围包括承接室内外装修装饰工程及批发、零售建筑材料（不含石材和河沙）。被告周世勤和被告黄伟英是夫妻关系，涉案合同纠纷发生在两被告夫妻关系存续期间。原告主张，被告一家一世界装饰公司是自然人独资的公司，无法证明法人的财产独立于公司的财产，且周世勤和黄伟英是夫妻关系，且有参与经营，周世勤因涉案案件涉嫌刑事犯罪被立案调查，故要求被告周世勤和黄伟英承担返还装修款的责任。再查明：在原告刘文泉与被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司、周世勤、黄伟英装饰装修合同纠纷一案[（2018）粤5302民初2526号]于2019年1月16日的庭审过程中，被告周世勤表示其因资金链断裂无法继续经营被告一家一世界装饰公司，但尚未到工商登记部门注销，公司经营场所因没有交租金被房东锁门停水停电，无法继续履行涉案合同。本院认为，本案是装饰装修合同纠纷而非承揽合同纠纷。原、被告签订的《一家一世界装饰工程合同书》是双方真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。被告一家一世界装饰公司在另案中明确表示因经营困难已经停止经营，无法再继续履行合同。《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：…（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；…”及第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”。本案中，因原告主张解除合同、被告也没有能力继续履行合同，涉案合同已经无法继续履行，现原告要求解除涉案合同，本院予以支持，本院认定被告收到本案诉状之日即2018年11月26日为涉案合同解除之日。原告已经支付了60000元工程款，扣除被告一家一世界装饰公司完成的工程15534.87元，现原告请求要求被告返还未完工的工程款44465.13元（60000元－15534.87元），具有事实和法律依据，本院予以支持。关于被告一家一世界装饰公司是否需要按合同总金额20%（即人民币19957.6元）向原告支付违约金的问题。原告和被告一家一世界装饰公司签订的《一家一世界装饰工程合同书》第九条明确约定，合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总金额的20%支付违约金，办理终止合同手续。本案中，被告一家一世界装饰公司已经为原告的房屋进行了部分装修施工工程，并不属于“合同签订后施工前”这一情形，根据合同的严格意思自治原则，本案不适用“按合同总金额的20%支付违约金”的约定。对原告该项请求，本院不予支持。关于被告是否需要支付合同约定的逾期竣工违约金，从2018年10月6日起每逾期一天被告向原告支付合同总价款0.1‰的违约金的问题。《一家一世界装饰工程合同书》约定，由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总金额0.1‰的违约金。本案中，双方合同约定工期90天，原告支付首期款的时间是2018年9月15日，施工许可证的施工期限也明确载明2018年9月15日至2018年12月15日，而被告收到本案诉状之日即2018年11月26日为涉案合同解除之日，在合同解除之前，不存在逾期竣工的情形，违约金不适用上述关于逾期竣工违约金的约定。至于合同解除之后的违约责任问题，因双方并未约定施工后合同解除的违约责任，且合同已经解除不再继续履行及施工，故不宜再以逾期完工时间计算损失，其损失可认定为资金占用期间的利息损失，可参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第二款“未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持”的规定，从2018年11月27日起以尚欠工程款44465.13元为本金按年利率6%计付资金占用期间利息至44465.13元返还之日止。关于被告周世勤是否需要对上述债务承担连带责任的问题。被告一家一世界装饰公司系自然人独资的有限责任公司，股东及法定代表人均为被告周世勤。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”。本案中，被告周世勤不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，依法应当对公司债务承担连带责任。关于被告黄伟英是否需要对上述债务承担连带责任的问题。《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定：“夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外”。本案中，涉案原为被告一家一世界装饰公司的生意经营债务，被告周世勤承担连带责任的前提是其为该公司唯一股东。而原告未提供证据证实涉案债务系用于被告周世勤与被告黄伟英共同生产经营或基于夫妻共同意思表示，故原告请求被告黄伟英对涉案债务承担连带或共同清偿责任，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律问题的解释》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、解除原告严伟雄与被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司于2018年9月13日签订的《一家一世界装饰工程装修合同》。二、被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内返还工程款44465.13元给原告严伟雄。三、被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内支付违约金（从2018年11月27日起以工程款44465.13元为本金按年利率6%计付至44465.13元返还之日止）给原告严伟雄。四、被告周世勤对上述第二项、第三项判决所确定的债务承担连带清偿责任。五、驳回原告严伟雄的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费948元（原告严伟雄已预交948元），由被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司、周世勤负担。财产保全费620元（原告已预交），由被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司、周世勤负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省云浮市中级人民法院。审 判 长  吴桂桃人民陪审员  唐云仙人民陪审员  粱煜雄二〇一九年九月二十四日书 记 员  黄雅欣附本判决相关适用法律条文:《中华人民共和国合同法》第八条【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条【合同的法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条【解除的效力】合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百六十九条【定义】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律问题的解释》第三条夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条【迟延履行】被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。