江苏省泗阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）苏1323民初9083号 原告:江苏威振建筑安装工程有限公司,住所地响水县南河镇企业园区内。 法定代表人：李志友，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王绍华，该公司员工。 委托诉讼代理人：朱石坚，江苏阳晨律师事务所律师。 被告:江苏强尔实业有限公司,住所地泗阳县经济开发区东区。 法定代表人：蔡忠清。 被告：蔡忠清，男，1971年12月25日出生，住福建省莆田市城厢区。 被告：王庆松，男，1972年1月21日出生，住山东省沂南县。 三被告共同委托诉讼代理人：张同余，江苏致强律师事务所律师。 三被告共同委托诉讼代理人：刘瑞，江苏致强律师事务所律师。 被告：蔡彬，男，1989年2月4日出生，住福建省莆田市城厢区。 被告：岳彩光，男，1968年8月4日出生，住山东省沂南县。 原告江苏威振建筑安装工程有限公司（以下简称威振公司）与被告江苏强尔实业有限公司（以下简称强尔公司）、岳彩光、蔡彬、王庆松、蔡忠清建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年11月1立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。因案情复杂，依法适用普通程序，再次公开开庭进行了审理。原告威振公司的委托诉讼代理人王绍华、朱石坚、被告强尔公司、蔡忠清、王庆松的共同委托诉讼代理人张同余到庭参加了诉讼，被告蔡彬、岳彩光经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告威振公司向本院提出诉讼请求：1、判决五被告连带支付工程款1203434元及利息（利息自2018年11月1日起至还清款之日止，利率以人民银行同期贷款基准为准），并支付违约金120343.4元；2.被告承担本案诉讼费。在诉讼过程中，原告变更诉讼请求：1.要求五被告连带支付工程款894481.72元及利息（利息以894481.72元为基数，自2013年4月15日起计算至还清款之日止，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算）；2.五被告承担本案诉讼费、鉴定费及公告费。事实和理由：原告和被告强尔公司分别于2012年6月18日、2012年10月27日签订两份施工合同，总价为1795000元，原告已经完成工程量的95%，价款为1705250元。另应被告强尔公司的的要求增加工程量价款为565184元，被告陆续支付了部分款项，尚欠工程款1203434元。2012年12月，被告强尔公司在工程尚未完工时无故撤场，致使原告和其公司间的相关工程款无法予以结算。经原告多次催要，被告未予回应，应承担相应的违约责任。由于被告强尔公司被吊销营业执照且未进行清算，其股东岳彩光、蔡彬、王庆松、蔡忠清应承担连带责任。为了维护原告的合法权益，特向贵院起诉，请求判如所请。 被告强尔公司、蔡忠清、王庆松辩称：强尔公司欠原告工程款属实，但是欠款数额并非是原告所主张的数额，原告主张违约金没有依据。被告蔡忠清、王庆松虽是公司的股东，但是只负有清算责任，不应承担连带付款责任。对于原告主张的一期厂房、2#仓库合同内已完成部分的价款没有异议，合同外增加部分的价款有异议，不予认可。对于围墙工程的价款，认可鉴定的结论确定的256231.72元。对于原告主张的零星工程款60300元，不予认可，因为已经包含在了256231.72元范围内。除了已付款1067000元外，被告又向原告的工人支付了97700元，要求予以扣除。 被告蔡彬、岳彩光未作答辩。 本院经审理认定如下事实： 2012年6月28日，原告和被告强尔公司签订《江苏强尔实业有限公司一期厂房土建基础工程、钢结构制作、安装工程施工承包合同》，约定被告强尔公司（甲方）将公司的一期厂房土建基础工程发包给原告（乙方）施工，一期厂房基础土建工程乙方施工建设完成总工程量50%的时候，甲方应拨付一期厂房基础土建总造价的20%的工程款，后续完成至90%的时候，甲方应再拨付一期厂房基础土建总造价的40%工程款。剩余的一期厂房基础土建35%工程款，甲方连续在4个月内分批拨付。甲方不能按时拨付工程款，应支付逾期付款的违约金，违约金可按银行现行同期利息计算付给。合同还约定了其他内容。 2012年10月27日，原告（乙方）和被告强尔公司（甲方）签订《江苏强尔实业有限公司2#仓库土建基础工程施工承包合同》，约定被告强尔公司将公司的2#仓库土建基础工程发包给原告施工，2#仓库基础土建工程乙方施工建设完成总工程量90%的时候，甲方应拨付基础土建总造价的60%工程款，剩余的35%工程款，甲方连续在4个月内分批拨付。甲方不能按时拨付工程款，应支付逾期付款的违约金，违约金可按银行现行同期利息计算付给。合同还约定了其他事项。 在履行上述两份合同的过程中，被告因故于2012年12月15日撤出场地，此后，合同未能继续履行。厂房、仓库基础工程施工已完成设计的95%，双方协商确定，被告应支付一期厂房土建基础工程价款为1372750元，二号仓库土建基础工程价款为332500元。 在施工过程中，被告强尔公司又将其公司的东侧和南侧的围墙工程发包给原告施工。在诉讼过程中，经原告的申请，本院依法委托宿迁建威工程咨询有限公司对被告强尔公司东侧、南侧的围墙工程的造价进行鉴定，该公司于2019年5月20日向出具了鉴定意见书，鉴定结论载明造价为256231.72元。原告为此支付了鉴定费8000元。 被告强尔公司已经向原告支付了1067000元。 被告强尔公司于2012年6月12日成立，公司的营业执照被吊销时间为2014年4月10日，目前企业状态为吊销，未注销，被告岳彩光、蔡彬、王庆松、蔡忠清系该公司的股东。 本院认为：对于原告已施工完成的厂房、仓库部分的工程量及相应的工程价款，双方没有异议，本院予以确认，即被告强尔公司应支付该部分的工程款为1705250元。对于围墙部分的工程价款，双方对鉴定意见均没有异议，本院予以确认，即被告强尔公司应支付该部分工程款数额为256231.72元。根据原告的主张，本案中，被告强尔公司应向原告支付工程款数额为1961481.72元，扣除被告强尔公司已经支付的1067000元，被告强尔公司还应支付894481.72元。被告强尔公司辩称，其公司还向原告的工人支付了工资97700元，为此，提供了收条、借条，因原告对此不予认可，被告无法让相关证人到庭核实条据的真实性，且被告亦未能提供其他证据相印证，故对被告的该辩称不予采信。被告强尔公司未能及时支付工程款，原告有权要求其支付相应的利息损失。综合本案的情况，原告要求自2013年4月15日起开始计算利息，标准按照中国人民银行同期同类贷款基准利率，有事实和法律依据，本院予以支持。 被告强尔公司于2014年4月10日被工商部门吊销营业执照，且无任何经营行为，被告岳彩光、蔡彬、王庆松、蔡忠清作为公司的股东，未按照法律规定在期限内成立清算组对公司进行清算，且无证据证明强尔公司现有的资产状况及对公司所负债务仍存在清偿能力，因此，其四人作为清算义务主体，应对强尔公司所负债务承担连带清偿责任。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条、第二百五十三条之规定，判决如下： 一、被告江苏强尔实业有限公司于本判决生效后十日内支付原告江苏威振建筑安装工程有限公司工程款894481.72元及利息（利息自2013年4月15日起计算至还清款之日止，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算）； 二、被告岳彩光、蔡彬、王庆松、蔡忠清对上述款项承担连带清偿责任。 案件受理费15788元、公告费600元及鉴定费8000元，由被告江苏强尔实业有限公司、岳彩光、蔡彬、王庆松、蔡忠清负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院。 审 判 长  张 敬 人民陪审员  刘长春 人民陪审员  郑发金 二〇一九年九月二十二日 书 记 员  沈苗青 附法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者位经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。