广东省云浮市云城区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤5302民初2397号原告：石慧芳，女，汉族，1986年4月24日出生，住云浮市云城区。被告：云浮市一家一世界装饰工程有限公司。住所地：云浮市云城区XX路XX卡商铺。法定代表人：周世勤。被告：周世勤，男，汉族，1974年3月2日出生，住云浮市云安区。被告：黄伟英，女，汉族，1973年1月14日出生，住云浮市云城区。原告石慧芳与被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司（以下简称“一家一世界装饰公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员吴桂桃适用简易程序独任审理，于2019年1月16日公开开庭进行了审理。原告石慧芳、被告一家一世界装饰公司的法定代表人周世勤到庭参加诉讼。后因原告申请对涉案房屋的已装修的工程量和价值进行鉴定以及追加周世勤、黄伟英为被告，本案依法转为普通程序并组成合议庭，于2019年6月12日公开开庭进行了审理。原告石慧芳到庭参加诉讼，被告一家一世界装饰公司、周世勤、黄伟英经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告石慧芳向本院提出诉讼请求：1.判决被告拒绝履行合同的违约责任，并按合同金额20%（即人民币16459.4元）向原告支付违约金；2.判决被告承担中途停工，导致原告造成误工费、交通费的损失赔偿，按合同约定每停工一天向原告支付合同总金额0.5‰（即人民币41.1元/天）的赔偿金截至起诉日为26日共计1068.6元；3.请求法院支持对原告房屋装饰工程实际工程量和经济价值进行鉴定，判决被告按照第三方鉴定的实际工程量和经济价值，在原告已支付59378元装修项目款基础上进行扣除，剩下余款项返还原告；4.判决原告与被告双方工程合同书解除，终止合同关系；5.判决被告承担本次损失费用和第三方鉴定产生的鉴定费用。庭审中，原告称“2.判决被告承担中途停工导致原告造成误工费、交通费的损失赔偿，按合同约定每停工一天向原告支付合同总金额1％……”存在笔误，应为“2.判决被告承担中途停工导致原告造成误工费、交通费的损失赔偿，按合同约定从2018年10月6日起每停工一天向原告支付合同总金额0.1‰……”。事实与理由：2018年5月12日下午13时许，原告到云浮市云城区XX路XX卡店铺购买房屋装饰服务，并于2018年5月12日下午14时许，确定选用被告所销售的瓷砖，原告使用名下广东省农村信用社借记卡（卡号：62XXXX）通过银联刷卡支付人民币3000元（大写：叁仟元整）的定金。后被告公司销售人员多次推荐，原告于2018年5月30日下午19时许，确定选用799元/㎡整装套餐（包工包料、包清洁），原告使用名下中国邮政储蓄银行借记卡（卡号：621XXXX）通过银联刷卡支付人民币7000元（大写：柒仟元整）的定金，双方约定两次定金合计10000元（大写：壹万元整）作为项目的预付款。随后，被告向原告开具定金《收据》（编号：5234547），经手人签名为罗学恒，《收据》盖有被告公司公章。随即在被告公司云浮市云城区XX路XX卡店铺二楼董事长室签订《工程合同书》，项目总金额为人民币82297元（大写：捌万贰仟贰佰玖拾柒元整）；承包方式：总价合同，包工包料，包清洁，装饰面积103㎡，工程期限90天。被告于2018年5月30日下午19时许提供施工图纸。2018年7月7日，被告公司员工罗学恒与设计师梁庆钊对原告名下房屋[广东省云浮市云城区XX路XX区(又名金濠新天地）XX栋XX房]进行实量工程装饰面积，确定工程装饰面积与合同约定一致。2018年7月18日，被告公司员工罗学恒通过微信向原告发送了设计师梁庆钊的设计方案。2018年10月7日下午17时许，原告使用了名下中国邮政储蓄银行借记卡（卡号：621XXXX）通过银联刷卡支付人民币49738元（大写：肆万玖仟叁佰柒拾捌元整）。期间，原告提出用之前的壹万元定金抵扣首期款，但被告公司拒绝抵扣。截至2018年10月7日，原告共向被告支付人民币59378元（大写：伍万玖仟叁佰柒拾捌元整），被告随后开具首付款《收据》（编号：5234517）给原告，经手签名为陈永怡，《收据》盖有被告公司公章。2018年10月7日，经原告向金濠花苑小区物业公司濠宇物业管理有限公司申报后，本工程于2018年10月7日获得装修许可，但因当天装修公司未能提供相关资料，物业公司并未立即通水通电。第二日即2018年10月8日，装修公司向物业公司提供资料，并做好防护后准备开工。但2018年10月9日至10月11日，被告公司以物业公司未通水通电为由未进行施工。在2018年10月13日至10月23日期间，被告公司开展了凿线槽、装电管、水管、电线等施工工作，该部分工作内容成果尚未获得原告认可和确认。2018年10月22日、23日，原告因对被告所做装饰工程内容不满意，多次拨打工地负责人陈永怡电话，但是均无人接听。2018年10月27日上午11时许，尚东国际业主严伟雄通过QQ告知原告，被告公司法定代表人周世勤，公司财务负责人陈永怡，两人在2018年10月26日下午17时许，在被告公司云浮市云城区XX路XX卡店铺办公室开始销毁消费相关工程合同书、供货商支付凭证和聘用员工的相关证据。2018年10月26日晚上22时许，被告公司法定代表人周世勤在云浮市云城区XX路XX号（富临花园小区）携带大件行李物品，驱车（粤WZH521）出逃。2018年10月27日下午16时许，原告到被告公司云浮市云城区XX路XX卡店铺查看现场，已空无一物，大门紧闭。公司法定代表人周世勤、公司财务负责人陈永怡已卷款逃跑，无法联系。同日下午17时许，在被告公司处发现前来追讨货款供货商、员工、消费者约40人。2018年10月27日17时许，原告到云浮市公安局云城分局云城派出所报警，原告向公安局民警详细描述案发经过，将相关工程合同书、收据、被告公司营业执照、法定代表人身份证等复印件移交公安机关进行立案侦查。截至2018年11月16日，被告已对原告房屋停止施工26天，经原告检查，期间被告并未进行复工，仍拒绝履行合同。根据《中华人民共和国合同法》第七章违约责任第一百零七条和第一百零八条规定，被告对原告房屋装饰工程停止施工的行为，违反了上述规定，被告应承担相应的违约责任。截至2018年10月7日，被告拒绝将之前支付的10000元定金做为项目首期预付款，并拒绝退还该定金。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十八条、第五十三条及《中华人民共和国民法通则》第八十九条规定，被告应承担相关责任。被告一家一世界装饰公司答辩称，同意原告第三、第四项诉讼请求，不同意原告第一、第二项诉讼请求，该请求没有依据。经审理查明：被告一家一世界装饰公司于2018年5月30日出具盖有其公章的《收据》交由原告收执，载明：今收到金濠新天地XX栋XX房交来家装定金10000元（壹万元整），升值为20000元使用，其中10000元为装修款，其余10000元购买主材产品使用。2018年5月30日，原告石慧芳（甲方）和被告一家一世界装饰公司（乙方）签订《一家一世界装饰工程装修合同》约定：第一条工程概况：1.甲方装饰地址系合法使用建筑。2.装饰施工地点：金濠花苑XX栋XX房。3.建筑结构为框架，工程建筑面积103。4.装饰施工内容及做法（见预算书及图纸）。5.承包方式：包工包料。6.总价款：82297元；双方约定，如变更内容、变更材料，变更部分的工程款按实另计。7、工程期限：90天，开工日期为甲方首期款到账后第三日即201年月日（或另行约定为201年月日），如物业部门开工手续完备时间晚于前述时间，则以后者为开工日期，竣工日期为开工后第90天。……第六条、违约责任。……3.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付0.5‰的违约金（但不承担其它“租房”、“单位罚款”等各种任何名目的“损失”）。……第八条、合同（工程）的变更和解除。1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后重新签定补充协议。合同签定后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总金额的20%支付违约金，办理终止合同手续。……3.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。甲方石慧芳（签名并按捺指模）；2018年5月30日。乙方：一家一世界装饰公司盖章确认（加盖公章）；2018年5月30日。2018年10月7日，被告一家一世界装饰公司出具《收据》，确认收到原告交来家装首期款49378元整。2018年10月7日，涉案小区物业公司为涉案房屋办理了装修施工许可证，装修期限为2018年10月7日至2019年1月6日。之后，被告一家一世界装饰公司开始为涉案房屋进行了部分装修，之后便停工。原告和被告一家一世界装饰公司对已完成的工程量及工程造价无法达成一致意见。根据原告的委托鉴定评估申请，本院委托深圳市合创建设工程顾问有限公司对云浮市云城区金濠新天地XX栋XX房装修工程造价进行鉴定。2019年4月12日，深圳市合创建设工程顾问有限公司出具《关于云浮市云城区云浮市云城区金濠新天地XX栋XX房装修工程造价鉴定意见书》，认为云浮市云城区云浮市云城区金濠新天地XX栋XX房已完成的装修工程造价为15613.17元。原告对此无异议，同意在已支付的工程款59378元中抵扣上述已完成的工程造价为15613.17元。被告未到庭应诉及发表意见。另查明：被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司系自然人独资的有限责任公司，股东及法定代表人均为被告周世勤，经营范围包括承接室内外装修装饰工程及批发、零售建筑材料（不含石材和河沙）。被告周世勤和被告黄伟英是夫妻关系，涉案合同纠纷发生在两被告夫妻关系存续期间。原告主张，被告一家一世界装饰公司是自然人独资的公司，无法证明法人的财产独立于公司的财产，且周世勤和黄伟英是夫妻关系，且有参与经营，周世勤因涉案案件涉嫌刑事犯罪被立案调查，故要求被告周世勤和黄伟英承担返还装修款的责任。庭审中，被告周世勤表示其因资金链断裂无法继续经营被告一家一世界装饰公司，但尚未到工商登记部门注销，公司经营场所因没有交租金被房东锁门停水停电，无法继续履行涉案合同。原告及被告一家一世界装饰公司同意解除涉案合同，返还未完成的工程款给原告。本院认为，本案是装饰装修合同纠纷而非承揽合同纠纷。原、被告签订的《一家一世界装饰工程合同书》是双方真实意思表示，内容没有违反法律法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。被告一家一世界装饰公司在另案中明确表示因经营困难已经停止经营，无法再继续履行合同。《中华人民共和国合同法》第九十四条“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：…（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；…”及第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”。本案中，因被告的过错即没有能力继续履行合同而同意解除合同，本院予以确认，本院认定被告收到本案诉状之日即2018年12月26日为涉案合同解除之日。原告已经支付了59378元工程款，扣除被告一家一世界装饰公司完成的工程15613.17元，现原告请求要求被告返还未完工的工程款43764.83元（59378元－15613.17元），具有事实和法律依据，本院予以支持。关于被告一家一世界装饰公司是否需要按合同总金额20%（即人民币19957.6元）向原告支付违约金的问题。原告和被告一家一世界装饰公司签订的《一家一世界装饰工程合同书》第八条明确约定，合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总金额的20%支付违约金，办理终止合同手续。本案中，被告一家一世界装饰公司已经为原告的房屋进行了部分装修施工工程，并不属于“合同签订后施工前”这一情形，根据合同的严格意思自治原则，本案不适用“按合同总金额的20%支付违约金”的约定。对原告该项请求，本院不予支持。关于被告一家一世界装饰公司是否需要支付合同约定的逾期竣工违约金的问题。《一家一世界装饰工程合同书》约定，由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总金额0.1‰的违约金。本案中，双方合同约定工期90天，原告支付首期款的时间是2018年10月7日，施工许可证的施工期限也明确载明2018年10月7日至2019年1月6日，而被告收到本案诉状之日即2018年12月26日为涉案合同解除之日，在合同解除之前，不存在逾期竣工的情形，违约金不适用上述关于逾期竣工违约金的约定。至于合同解除之后的违约责任问题，因双方并未约定施工后合同解除的违约责任，且合同已经解除不再继续履行及施工，故不宜再以逾期完工时间计算损失，其损失可认定为资金占用期间的利息损失，可参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条第二款“未约定逾期利率或者约定不明的，人民法院可以区分不同情况处理：（一）既未约定借期内的利率，也未约定逾期利率，出借人主张借款人自逾期还款之日起按照年利率6%支付资金占用期间利息的，人民法院应予支持”的规定，从2018年12月27日起以尚欠工程款43764.83元为本金按年利率6%计付资金占用期间利息至43764.83元返还之日止。关于被告周世勤是否需要对上述债务承担连带责任的问题。被告一家一世界装饰公司系自然人独资的有限责任公司，股东及法定代表人均为被告周世勤。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”。本案中，被告周世勤不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，依法应当对公司债务承担连带责任。关于被告黄伟英是否需要对上述债务承担连带责任的问题。《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律问题的解释》第三条规定：“夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外”。本案中，涉案原为被告一家一世界装饰公司的生意经营债务，被告周世勤承担连带责任的前提是其为该公司唯一股东。而原告未提供证据证实涉案债务系用于被告周世勤与被告黄伟英共同生产经营或基于夫妻共同意思表示，故原告请求被告黄伟英对涉案债务承担连带或共同清偿责任，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律问题的解释》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、解除原告石慧芳与被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司于2018年5月30日签订的《一家一世界装饰工程装修合同》。二、被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内返还工程款43764.83元给原告石慧芳。三、被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起七日内支付违约金（从2018年12月27日起以工程款43764.83元为本金按年利率6%计付至工程款返还之日止）给原告石慧芳。四、被告周世勤对上述第二项、第三项判决所确定的债务承担连带清偿责任。五、驳回原告石慧芳的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费238元（原告石慧芳已预交），由被告云浮市一家一世界装饰工程有限公司、周世勤负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省云浮市中级人民法院。审 判 长  吴桂桃人民陪审员  唐云仙人民陪审员  粱煜雄二〇一九年九月二十四日书 记 员  黄雅欣附本判决相关适用法律条文:《中华人民共和国合同法》第八条【依合同履行义务原则】依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条【严格履行与诚实信用】当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条【合同的法定解除】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条【解除的效力】合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第二百六十九条【定义】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律问题的解释》第三条夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，债权人以属于夫妻共同债务为由主张权利的，人民法院不予支持，但债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条【迟延履行】被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。