广东省五华县人民法院民 事 判 决 书（2019）粤1424民初896号原告：广东五华一建工程有限公司。住所地：五华县河东镇下坝沿江中堤建裕大厦，统一社会信用代码：914414241965216833。法定代表人：曾炽宏，该司总经理。委托诉讼代理人：李伟芳，该司副总经理。委托诉讼代理人：廖秀妮，广东诚优律师事务所律师。被告：叶远南，男，汉族，1965年4月27日出生，住五华县，原告广东五华一建工程有限公司(以下简称五华一建)诉被告叶远南追偿权纠纷一案，本院于2019年3月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告五华一建的委托诉讼代理人李伟芳、廖秀妮到庭参加诉讼，被告叶远南经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告五华一建向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告偿还原告4074691.79元及利息（从起诉之日起至还清之日止，按年利率6%计付）；2、被告承担本案诉讼费用。事实和理由:2011年4月原告与被告签订了《联营合作发展协议书》，双方约定新疆辖区范围内的工程业务由被告负责承包经营，经济上独立核算，自负盈亏，若在社会上造成经济纠纷，一切责任（包括经济、法律）均由乙方承担。但被告叶远南在2011年5月1日至2014年4月30日责任承包经营期间，利用原告资质、资信对外进行赊、欠、借贷等行为，造成原告直接经济损失4074691.79元（其中：材料款3486209.21元，提供假发票补缴（罚）税203948.58元，诉讼费、律师费302000.00元，差旅食宿费78234.00元，银行销户费4300.00元）。2014年期间被告叶远南，为逃避债权人追讨，逃匿失联近一年，导致原告多次被新疆鄯善、乌鲁木齐、吉尔萨、五华县等人民法院传唤、直接执行查封扣划原告账户款，造成原告经济重大损失，声誉信誉受到严重影响。被告叶远南在2015年11月16日亲笔手写还款计划，承诺第一期款从2016年11月20日起至2025年12月底前还清，但经原告多次催收，被告至今未还。虽然约定的最后偿还期限未到期，但被告叶远南未按照其承诺履行一期债务，是以事实行为表明不再履行，属于严重违约。为维护原告的合法权益，请求法院判令支持原告的诉讼请求。本案在诉讼中，原告提供的证据有：1、原告营业执照、被告身份证复印件，证明原、被告主体资格；2、被告在2015年11月16日亲笔手写的《还款计划》，证明被告承诺还款；3、《联营合作发展协议书》，证明原被告双方约定新疆辖区范围内的工程业务由被告负责承包经营，经济上独立核算，自负盈亏，若在社会上造成经济纠纷，一切责任由被告承担；4、原告代被告叶远南垫付欠款情况明细总表及对应单据，证明原告代被告垫付4074691.79元。被告叶远南未答辩，亦未提交有证据。本院经审理认定如下事实：2011年4月，原告五华一建为甲方，被告叶远南为乙方签订了一份《联营合作发展协议书》，主要约定：对新疆辖区的工程业务采取责任经营、定额包干的经营方法，经双方协商如下：一、经营地域：新疆辖区范围内。即新疆区域内的工程由乙方负责经营，但甲方通过关系直接衔接的项目，乙方必须尽力协助管理，收取的工程综合管理费另行双方商定，如超出该辖区外有工程业务，需先征得甲方同意后，由甲方另行协助办理，否则将按超区域承接工程规定处理，并视为违约，甲方有权单方终止本协议，并将保留进一步追究乙方经济和法律等责任的权利；对跨区承接的业务工程综合费收取。另行视具体情况议定。二、经营方式：由乙方负责承包经营、经济上独立核算，自负盈亏。三、经营时间：暂定叁年，即二〇一一年五月一日至二〇一四年四月三十日止。四、人员使用：甲方暂不派驻人员到驻点开展工作（视今后业务发展情况再另行派驻人员），甲方印章暂交由乙方直接管理使用，但乙方在使用印章过程中，必须严格按甲方印章使用规定执行，如因印章管理使用不当造成的一切经济法律等责任均由乙方负责。……七、经营期内乙方要诚信守法经营，不得利用甲方资质、资信进行赊购材料和借贷等其他经济活动，若在社会上造成经济纠纷，一切责任（包括经济、法律）均由乙方承担，届时甲方有权单方即行终止协议，并按相关法律程序追究乙方责任。……九、合同期满后：1、乙方原经营期间的未完工程项目，要如实逐项列出清单报给甲方，并要求严格按原合同条款要求继续管辖好各项在建工程的管理工作，如因责任不落实，管理不到位，造成的一切质量、安全及经济、法律等责任均由乙方负责。2、对承包期间已完工程的保质期、保修责任均由乙方负责。十、经济上缴……2、乙方在责任经营期间内应负责交清上缴乙方所在地上级主管部门及新疆辖区所有部门的一切规定费用。被告在承包经营新疆辖区的工程业务期间，因以原告名义进行赊购材料、欠付工程款、借贷等行为，案外人起诉至法院，为此，经法院判令并执行付款的情况以及相关支出费用的情况如下：2014年7月28日乌鲁木齐市水磨沟区人民法院扣划执行款349821.78元；2014年8月11日向广东五华一建工程有限公司台山分公司支付141000元法院执行款；2014年8月18日通过鄯善县人民法院向顾书康支付440000元执行款；2014年8月18日通过鄯善县人民法院向鄯善永石新型建材有限公司支付款项377857元；2014年12月29日向陈顺富支付执行款100000元；2015年2月13日通过五华县人民法院向陈顺富支付执行款200000元；2015年4月3日通过新疆维吾尔自治区乌鲁木齐中级人民法院向牛海金支付320000元；2015年4月4日向乌鲁木齐中级人民法院缴交7409.21元诉讼费用；2015年4月7日向新疆兵团第四建筑安装工程公司支付120000元；2015年5月19日支付二审诉讼费11264元；2015年6月29日支付案件费用6000元；2015年6月30日通过五华县人民法院向陈顺富支付500000元；2015年7年6日鄯善县人民法院划拨执行款105068元；2015年10月12日通过司法协助扣划资金过渡户支付783091.22元；2017年3月3日通过吉尔萨县人民法院支付23980元执行款；2017年3月22日向吉尔萨县人民法院支付718元诉讼费用，以上金额合计3486209.21元。被告采用其他偷税的手段少缴税款，2014年12月8日吐鲁番地区地方税务局稽查局向原告出具了吐地地税稽罚【2014】35、38号税务行政处罚决定书，原告向国家金库鄯善县支库共缴纳203948.58元税款、罚款。另因新疆辖区工程涉及上述诉讼，原告支付律师费合计302000元及差旅食宿费合计78234元，并支付了银行销户费4300元。2015年11月16日，被告叶远南亲笔书写了一份《还款计划》，载明：“本人在2010年十月中旬承接了新疆鄯善县人社局学生宿舍楼工程项目。（该项目合同由五华一建工程有限公司签订）。工程造价为壹仟肆佰叁拾多万元，施工工期为八个月。按甲方施工指令在2011年中旬开工，因意外特殊原因，造成本人在该项目亏损了柒佰伍拾多万元：（一、甲方因资金不到位，该项目工期拖了三年多才完工，造成人工工资、材料等费用涨价叁佰多万元，而甲方又不予调整结算。二、本人在该项目因用人不当，致使分包人陈斌拿走工程款肆佰伍拾万元，而且该项目又未竣工，本人被迫融资叁佰陆拾多万，才把该项目完工验收）该项目承包人陈斌在施工过程中，又未付钢材等项目材料款叁佰捌拾多万元。（该项目甲方仍欠本人工程余款壹佰叁拾多万元未付）造成总公垫付了陈斌所欠该项目材料款。致使本人为公司直接责任人所负担。具体还款时间如下：第一期：在2016年11月20日前还款伍万元。（现本人在龙门县华润建材公司打工，每月捌仟工资，除本人日常生活和医疗，剩余工资存还公司）；第二期：在2017年11月20日前还款伍万元（还款资金来源同上）；第三期：在2018年12月底前还款贰拾万元（资金来源按本人事业成就具体情况而定）；第四期：在2019年12月底前还款叁拾万元（还款资金同上）；第五期：在2020年12月底前还款叁拾万元；第六期：在2021年12月底前还款叁拾万元；第七期：在2022年12月底前还款叁拾万元；第八期：在2023年12月底前还款伍拾万元；第九期：在2024年12月底前还款伍拾万元；第十期：在2025年12月底前还清所欠余款。以上还款计划看本人事业经营而定，本人尽最大努力和刻苦争取早日还清。欠款和还款人：叶远南身份证号：2015.11.16”。本院认为，本案为追偿权纠纷。2011年4月，原、被告签订的《联营合作发展协议书》，是双方真实意思表示。根据该协议书的约定，被告叶远南履行协议对外承揽业务过程中，除应向原告支付一定比例的管理费之外，所产生的所有债权、债务均由被告享有和承担。现《联营合作发展协议书》约定的经营时间已经届满，原、被告双方进行了清算。被告叶远南在《联营合作发展协议书》的基础上，亲笔书写了一份《还款计划》，确认其为新疆辖区范围内工程的直接负责人,对工程欠付的钢材等材料款380多万元确认为个人债务。但被告没有及时履行债务，案外人向法院提起了诉讼，由原告垫付了款项。本院认为，《还款计划》可以视为是双方对《联营合作发展协议书》的结算，被告对新疆辖区工程产生的债务自愿承担，未违反法律规定。另原告为解决纠纷减少损失，先行支付了案件诉讼费用、差旅费、销户费，补缴税款等均系合理必要的支出。原告主张垫付材料款3486209.21元、补缴税款203948.58元、诉讼费、律师费302000元、差旅费78234元、银行销户费4300元，合计4074691.79元，提供了中国工商银行银行业务回单、中国建设银行单位客户专用回单、执行和解协议书、税务行政处罚决定书等证据予以证明，对此本院予以确认。上述费用本应由被告负担，由于被告怠于履行造成原告先行垫付。根据《中华人民共和国民法通则》第八十四条：“债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。”的规定，结合《联营合作发展协议书》、《还款计划》的约定，原告要求被告返还有理，应予支持。虽然《还款计划》约定的最后履行期限未到期，但被告未按《还款计划》约定的时间和金额履行第一期还款义务，可视为以事实行为不履行义务，根据《中华人民共和国合同法》第一百零八关于“当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。”的规定，原告要求被告偿还全部有理。关于利息问题，原告要求被告支付从起诉之日（2019年3月25日）起至还清之日止，按年利率6%计付利息，参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律问题的若干规定》第二十九条第二款第（一）项关于按照年利率6%支付资金占用期间利息的规定，本院予以支持。被告叶远南经本院合法传唤未到庭参加诉讼，可视为放弃抗辩的权利，其不到庭不影响本案的审理和对事实的认定。据此，依照《中人民共和国民法通则》第八十四条、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第一百零八条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律问题的若干规定》第二十九条第二款第（一）项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：被告叶远南应在本判决发生法律效力之日起三十日内支付4074691.79元及利息（从2019年3月25日起至还清之日止，按年利率6%计付）给原告广东五华一建工程有限公司。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费45948元，公告费600元，合计46548元，由被告叶远南负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省梅州市中级人民法院。审 判 员  刘振苍人民陪审员  刘美玲人民陪审员  曾爱文二〇一九年九月十二日书 记 员  孔剑文