湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2019）湘0104民初10949号原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司，住所地湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路868号天祥水晶湾办公楼1207号。法定代表人陈菁华。委托诉讼代理人唐国忠，北京德恒（长沙）律师事务所律师。委托诉讼代理人刘鹏，北京德恒（长沙）律师事务所律师。被告湖南金弹子网络科技有限公司，住所地湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓云路268号梅溪湖金茂悦（金悦雅苑）商业14栋A区2507号。法定代表人满延平。原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司与被告湖南金弹子网络科技有限公司合同纠纷一案，本院于2019年8月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司及其委托诉讼代理人唐国忠，被告湖南金弹子网络科技有限公司到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司向本院提出诉讼请求：一、解除原被告双方签订的《北卡蓝旅游平台开发服务合同》及相应的《补充合同》和《补充协议》；二、被告向原告返还PC端网站开发费用11400元，并支付赔偿款82080元（赔偿款按每日2280元，从2019年6月24日暂计算至2019年7月29日，后续赔偿款以相同标准计算至合同解除之日起再计算30日止），合计93480元；三、被告向原告支付微信端产品逾期交付赔偿款11400元，并支付赔偿款66120元（赔偿款按每日2280元，从2019年7月1日暂计算至2019年7月29日，后续赔偿款以相同标准计算至合同解除之日起再计算30日止），合计77520元；四、本案诉讼费、保全费、保险费等诉讼费用全部由被告承担。事实和理由：2019年4月16日，原被告双方签订《北卡蓝旅游平台开发服务合同》，以原告为甲方，被告为乙方，原告委托被告开发“北卡蓝旅游平台”系统，该系统包括PC端和微信公众号端。双方在合同中针对合同专案、软件价格和付款方法、软件开发时间、软件验收标准、售后服务条款及时间、管辖法院等内容做了详细约定。2019年5月24日，双方签订第一份《北卡蓝旅游平台开发服务合同（补充协议）》，该补充协议的主要内容为在原主合同的基础上，增加美术板块的设计和制作，并针对美术板块的费用和付款方式等内容做了约定。2019年6月25日，双方签订第二份《北卡蓝旅游平台开发服务合同（补充合同）》，该补充协议的主要内容为：一、乙方必须于2019年6月30日晚上24点前向甲方交付PC版UI设计和平台开发全部内容，乙方没有在2019年6月30日晚上24点前交付PC版U1设计和平台开发全部内容，需按以下进行赔偿：乙方退还甲方已支付的11400元费用，并按照总款数22800元的10%（即2280元）的金额赔偿给甲方，从2019年6月24日开始计算；二、乙方必须在2019年7月7日晚上24点前向甲方交付移动端微信公众号版和平台开发全部内容，乙方没有在2019年7月7日晚上24点前交付移动端微信公众号版和平台开发全部内容，需按以下进行赔偿：乙方向甲方赔偿11400元，并按照总款数22800元的10%（即2280元）的金额赔偿给甲方，从2019年7月1日开始计算。《北卡蓝旅游平台开发服务合同》和两份补充合同签订后，原告按照合同约定的方式向被告支付了11400元开发费用，但被告并未按照约定按时交付产品。原本应该24个工作日就应完成的工作，经多次催促，并签订补充合同重新给予开发时间，被告至今未向原告交付合格产品，其违约行为已损害原告合法权益，致使原告遭受巨大损失。原告只能终止与被告的合作，要求解除合同，并按合同约定的损失计算方法承担违约责任，赔偿原告损失。故原告诉诸法院。被告湖南金弹子网络科技有限公司辩称，原告诉求不合理。原告称被告延期，被告延期是多方面原因造成，因双方签了两份合同，第一份是开发合同，该合同约定第一部分由页面设计组成，页面设计由原告自己完成，但被告需等原告开发完成才能继续开发。原告一直没有完成。一个月以后，被告追问未完成理由，原告称还没开始做，故双方签订第二次合同即页面设计的合同（即本案合同）。原来双方约定30天履行完合同，但本案合同只约定15天履行。原告称手机版设计按照电脑版设计缩小就行。但是当被告设计完以后，原告称不行，需要重新设计。当时已是5月17日，手机版重新设计需要二十天，被告也不可能完成了。双方签订的合同内容，二级目录只有33个功能，但是被告完成的二级目录功能有90多个。经审理查明：2019年4月16日，原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司（甲方）与被告湖南金弹子网络科技有限公司（乙方）签订《北卡蓝旅游平台开发服务合同》，约定：第一条合同专案1．北卡蓝功能列表（版本：微信公众号版和PC版，以下简称软件）；2、商城模式按甲方提供的《北卡蓝功能列表.png》内容，进行系统蓝图规划，开发并交付符合系统蓝图规划的软件系统。3、共同以“北卡蓝旅游平台”系统申报软件著作权，软件著作权归甲方所有。第二条软件价格，付款方法1.软件价格：总费用为16800元，此价格不含税。2．付款方法：①本合同签订之日起15日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%即8400元；②完成开发，平台搭建完成，交付测试，完成10天稳定测试运行，甲方向乙方支付合同总价款的50%即8400元，软件产品交付日期为6月1日，不含测试运行时间。第三条软件开发时间1．项目开发周期为24个工作日。2.乙方必须严格按照合同约定的开发时间进行项目开发，如果乙方逾期交付的，应按照本合同的约定向甲方支付违约金，并承担由此造成的甲方的全部损失。乙方逾期5日仍未交付的，甲方有权随时解除本开发服务合同，乙方应按本合同约定承担违约责任。第四条软件验收标准软件验收标准以符合蓝图规划并系统稳定运行为标准。第九条其他4．除在不可抗力或双方协议的情况下，任何一方违约均应按照合同总金额的10%向守约方支付违约金。第十条争议解决本协议的解释与履行及由此发生的纠纷，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼解决。2019年5月24日，原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司（甲方）与被告湖南金弹子网络科技有限公司（乙方）签订《北卡蓝旅游平台开发服务合同（补充协议）》，约定：甲乙双方已于2019年4月16日签订了北卡蓝功能列表开发合同，主合同名《北卡蓝旅游平台开发服务合同》，合同编号：JDZ00108-2019，此合同作为《北卡蓝旅游平台开发服务合同》的补充协议，与主合同具有同等法律效应。甲乙双方同意，在原合作基础上增加北卡蓝旅游平台网页（微信公众号版（手机端）和PC端）美术业务版块。费用为6000元，合同签订三个工作日支付3000元定金，验收合格支付尾款。1：增加网页美术版块的设计和制作。2：乙方除负责美术设计和制作以后，有义务按甲方要求进行增减修改，直到完成为止。3：美术设计的交付时间为北卡蓝旅游平台开发服务同一时间，甲方测试10天稳定满意后支付尾款。4：因美术周期问题，平台开发和美术开发在原有的交付时间推后15天，即交付时间为2019年6月15日，不包含交付后的十天测试时间。5：平台开发和美术设计任一项没有在约定时间内交付，按违约项尾款金额每逾期一天扣除5%（两项逾期则两项都扣），交付逾期时间超过一个月，不支付乙方尾款。2019年6月25日，原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司（甲方）与被告湖南金弹子网络科技有限公司（乙方）签订《北卡蓝旅游平台开发服务合同（补充合同）》，约定：甲乙双方已于2019年4月16日签订了北卡蓝功能列表开发合同，主合同名《北卡蓝旅游平台开发服务合同》，合同编号：JDZ00108-2019，同时因双方共同协议，双方确认，已于2019年5月23日在长沙签字了补充协议。因各方问题，双方需要再次签订补充合同，此合同作为《北卡蓝旅游平台开发服务合同》的补充合同，与主体和2019年5月23日签订的补充协议同具有同等法律效应。甲乙双方同意，达成以下协议，协议为甲乙双方共同商议决定，双方应履行补充合同的全部内容。共同商议决定如下：1：乙方必须在2019年6月30日晚上24点前交付PC版UI设计和平台开发的全部内容，甲方严格按主合同和《北卡蓝功能列表》进行验收。2：乙方没有在2019年6月30日晚上24点前交付PC版UI设计和平台开发的全部内容，需按以下进行赔偿：A：乙方没有在2019年6月30日晚上24点前交付，乙方退还甲方已支付的11400元费用，费用乙方原路返回给甲方。（乙方微信转款给甲方），同时甲方不支付尾款和一切费用。三个工作日内支付给甲方。B:乙方没有在2019年6月30日晚上24点前交付，主合同和补充协议合同共计总款数22800元，乙方需每天按总款数百分之十（2280元）金额赔偿给甲方，时间按2019年6月24日开始计算。(2019年6月24日到6月30日共计7天），以此类推。3：乙方必须在2019年7月7日晚上24点前交付移动端微信公众号版和平台开发的全部内容，甲方严格按主合同和《北卡蓝功能列表》进行验收。4：乙方没有在2019年7月7日晚上24点前交付移动端微信公众号版和平台开发的全部内容，需按以下进行赔偿：A：乙方没有在2019年7月7日晚上24点前交付，乙方需支付11400元的赔偿款。（乙方微信转款给甲方），同时甲方不支付尾款和一切费用。三个工作日内支付给甲方。B:乙方没有在2019年7月7日晚上24点前交付，主合同和补充协议合同共计总款数22800元，乙方需每天按总款数百分之十（2280元）的金额赔偿给甲方，时间按2019年7月1日开始计算。（2019年7月1日到7月7日共计7天），以此类推。以上时间不含测试的十天时间，都为完成以上才进行全面测试，如没有完成，测试的时间往后推迟，赔偿金额等按共同商议决定四点进行。此补充合同和主合同（北卡蓝旅游平台开发服务合同）以及补充协议同具有同等法律效应，甲乙双方需按合同要求执行，本协议的解释与履行甲方对乙方不将再有协商，乙方没有按时履行合同，甲方向甲方所在地法院提起诉讼乙方解决。后被告湖南金弹子网络科技有限公司没有在2019年6月30日晚上24点前向原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司交付PC版UI设计和平台开发的全部内容，亦没有在2019年7月7日晚上24点前向原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司交付移动端微信公众号版和平台开发的全部内容。上述事实，有《北卡蓝旅游平台开发服务合同》、《北卡蓝旅游平台开发合同（补充协议）》、《北卡蓝旅游平台开发服务合同（补充合同）》、微信聊天记录、录音光盘及当事人陈述等证据予以证明，本院审查予以认定。本院认为，第一、关于合同解除。原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司与被告湖南金弹子网络科技有限公司于2019年4月16日签订的《北卡蓝旅游平台开发服务合同》及相应的补充协议、补充合同系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按约履行义务。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。”原、被告双方约定，被告湖南金弹子网络科技有限公司在2019年6月30日晚上24点前向原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司交付PC版UI设计和平台开发的全部内容，在2019年7月7日晚上24点前向原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司交付移动端微信公众号版和平台开发的全部内容，但被告湖南金弹子网络科技有限公司经原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司催告后并未交付，故对于原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司主张解除原、被告双方签订的《北卡蓝旅游平台开发服务合同》及相应的补充协议、补充合同的诉讼请求，本院予以支持。第二，关于违约责任。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”；第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”；第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’”。被告湖南金弹子网络科技有限公司未按合同约定按时向原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司交付PC版UI设计和平台开发的全部内容及移动端微信公众号版和平台开发的全部内容，应当承担违约责任。根据原、被告双方签订的《北卡蓝旅游平台开发服务合同（补充合同）》，被告湖南金弹子网络科技有限公司应退还原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司已支付的11400元。原、被告双方约定，被告没有在2019年6月30日晚上24点前交付PC版UI设计和平台开发的全部内容，主合同和补充协议合同共计总款数22800元，被告需每天按总款数百分之十（2280元）金额赔偿给原告，时间按2019年6月24日开始计算。该损失赔偿额的约定过高，根据本案实际情况，本院酌情认定由被告湖南金弹子网络科技有限公司向原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司支付赔偿款2500元。原、被告双方约定，被告没有在2019年7月7日晚上24点前交付移动端微信公众号版和平台开发的全部内容，被告需支付11400元的赔偿款，主合同和补充协议合同共计总款数22800元，被告需每天按总款数百分之十（2280元）的金额赔偿给原告，时间按2019年7月1日开始计算。该损失赔偿额的约定过高，根据本案实际情况，本院酌情认定由被告湖南金弹子网络科技有限公司向原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司支付赔偿款900元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下：一、解除原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司与被告湖南金弹子网络科技有限公司于2019年4月16日签订的《北卡蓝旅游平台开发服务合同》及相应的补充协议、补充合同；二、被告湖南金弹子网络科技有限公司在本判决生效之日起五日内退还原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司PC版UI设计和平台开发及移动端微信公众号版和平台开发费用11400元；三、被告湖南金弹子网络科技有限公司在本判决生效之日起五日内支付原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司PC版UI设计和平台开发赔偿款2500元；四、被告湖南金弹子网络科技有限公司在本判决生效之日起五日内支付原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司移动端微信公众号版和平台开发赔偿款900元；五、驳回原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3720元，减半收取1860元，财产保全申请费1375元，共计3235元，由原告湖南北卡蓝旅游咨询服务有限公司负担2975元，被告湖南金弹子网络科技有限公司负担260元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员 吕 鸣二〇一九年九月三十日书记员 宋子琳