太原市尖草坪区人民法院民事判决书（2019）晋0108民初1494号原告：太原市晋源区三龙石材经销部，住所地山西晋源区阳光装饰广场D区六座2号。经营者：傅聪敏。被告：山西忠诚石材工程有限公司，住所地山西省太原市万柏林区和平北路80号迎海茶文化有限公司二层。法定代表人：黄元兴，总经理。委托诉讼代理人：黄泉盛，男，1991年12月21日出生，汉族，山西忠诚石材工程有限公司职工，住太原市晋源区绿地世纪城1期4号楼2单元501号。被告：辰兴房地产发展有限公司太原分公司，住所地太原市尖草坪区和平北路361号龙城优山美郡展示中心3层。负责人：陈振河，总经理。委托诉讼代理人：张岩，男，1989年10月17日出生，汉族，辰兴房地产发展有限公司太原分公司法务专员，住太原市尖草坪区和平北路363号山投城尚8号楼1单元902号。原告太原市晋源区三龙石材经销部与被告山西忠诚石材工程有限公司、被告辰兴房地产发展有限公司太原分公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。诉讼中，原告太原市晋源区三龙石材经销部称因被告山西忠诚石材工程有限公司提出发包人尚欠其优山美郡一期3-3#楼建设工程款未付，申请追加辰兴房地产发展有限公司太原分公司为被告，由辰兴房地产发展有限公司太原分公司在欠付建设工程价款范围内对原告进行支付，本院予以准许。原告太原市晋源区三龙石材经销部的经营者傅聪敏，被告山西忠诚石材工程有限公司的委托诉讼代理人黄泉盛，被告辰兴房地产发展有限公司太原分公司的委托诉讼代理人张岩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告太原市晋源区三龙石材经销部向本院提出诉讼请求：请判令被告支付安装工程款375743.40元和判令被告支付修补工程款74391.60元,合计支付450135元支付。并从20l4年月25日起支付逾期付款违约金到付清工程款之日止(违约金数额由法院依法核定)。由被告承担诉讼费。诉讼中，原告太原市晋源区三龙石材经销部变更诉讼请求为：请判令被告支付工程款375743.40元，并支付逾期付款违约金（违约金数额由法院核定）计算到付清工程款为止。事实和理由：被告山西忠诚石材工程有限公司将其承包的龙城优山美郡3-3石材安装工程分包（包工包料）给原告。2013年原告完成了石材安装工程，至今被告山西忠诚石材工程有限公司仍欠原告工程款375743.4元未付。实际上，被告山西忠诚石材工程有限公司在2014年1月24日就收到总发包方的全部工程款。原告认为，被告收到总发包方全部工程款2014年1月24日之次日，就是被告逾期付款的起算日。根据合同法和相关司法解释，被告应承担赔偿逾期付款违约金。为维护原告的合法权益，特向你院起诉请求如上。被告山西忠诚石材工程有限公司辩称，我方与原告并没有结算，我方不承认。被告辰兴房地产发展有限公司太原分公司辩称，1.原告与我方不存在合同关系，我方不需要向原告付款；2.委托付款我们并不知情。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年5月16日，辰兴房地产发展股份有限公司（作为甲方发包方）与被告山西忠诚石材工程有限公司签订了合同编号为TYSG-1303《龙城优山美郡项目石材工程合同》，该合同载明工程名称龙城优山美郡A区南群楼、会所干挂石材工程，工程地点太原市尖草坪区和平北路西侧，工程内容及施工范围A区南群楼、会所、室外台阶、石材工程、钢架龙骨制作安装、石材干挂、外墙岩棉保温、勾缝注胶；该合同还约定了发包方与承包方其他的权利与义务。2016年12月23日，辰兴房地产发展股份有限公司（作为建设单位）与被告山西忠诚石材工程有限公司（作为施工单位）签署了《建筑安装工程结算书》，该《建筑安装工程结算书》显示结算总价为15026516.68元。辰兴房地产发展股份有限公司已支付被告山西忠诚石材工程有限公司结算款14705500元。2013年11月2日，原告太原市晋源区三龙石材经销部(作为丙方)与被告山西忠诚石材工程有限公司（作为乙方）签署了《分包协议》（《分包协议》将辰兴房地产发展股份有限公司列为甲方，但并未加盖辰兴房地产发展股份有限公司的印章，也无辰兴房地产发展股份有限公司工作人员的签名或盖章），该《分包协议》载明：“工程概况乙方承包甲方工程龙城-优山美郡A区南群楼石材干挂工程，因工期紧迫，乙方无法按时完工。甲方向乙方建议由丙方分包一栋A区南群楼3-3#楼外墙干挂石材工程。（钢架龙骨制作安装、保温岩棉施工、石材干挂、勾缝注胶、完工清洗等）乙方按甲方的承包价分包给丙方。丙方承担此栋楼的产值税收与其所产生的相关费用（如水、电费、材料报验、材料复试试验、竣工验收资料等）一、乙方提供给丙方安装图纸，丙方按乙方图纸和已施工过的样品施工，丙方应以现场实际情况和尺寸进行石材排版施工。二、进度要求：符合甲方整体进度要求，合理安排施工，编制施工计划。三、质量要求：依据总承包合同质量标准要求。四、材料标准：依据甲乙承包合同标准干挂英国红棕板，综合单位平米价700元实际面积以实结算。五、付款方式：乙方应在丙方开工前给甲方出一份委托书，把丙方所有分包工程的工程款在施工完成验收后委托甲方付给丙方。甲方按乙方承包合同的付款方式直接付给丙方。以上工程款全部由甲方直接支付给丙方。（乙方应提供与甲方的承包合同复印件加盖红章作为执行依据。）六、丙方应服从甲方和监理的安排，听从指挥，做的文明、安全、保质、保量的施工。七、丙方在施工过程中，由丙方人员在施工中发生或丙方施工造成任何第三方发生人身、财产等一切损害和责任事故，全部责任均由丙方自行承担，与甲方和乙方无关。丙方还应办理自身员工的保险、员工培训教育等。八、其它相应条款与甲乙承包合同中条款一致，具有相同的法律效力。本合同壹式陆份，甲乙丙三方各执贰份。”被告山西忠诚石材工程有限公司的法定代表人黄元兴在《单位工程预（结）算表》上写明:“3-3结1341743.4，已付966000，尚余375743.4黄元兴2017.1.14日。”被告山西忠诚石材工程有限公司的法定代表人黄元兴为原告方出具《保证书》，该《保证书》载明：“我黄元兴保证2014年1月27日把优山美郡3-3#外墙石材工程进度款80%如数付给傅聪敏（太原市晋源区三龙石材经销部），其中应扣除电费4500元，节能6000元，资料3000元及钢铁角钢16200元，傅聪敏应按工程进度付给王碧荣80%安装费，款项应在2014年1月27日两点（下午）之前转到太原市晋源区三龙石材经销部帐上，超出保证书日期，每天增加壹万元延时费。优山美郡3-3#是在甲方（辰兴房地产开发有限公司）的同意下，由黄元兴让给傅聪敏承接的，条件以甲方与黄元兴的合同一致，其中不收取任何费用。黄元兴、傅聪敏签订答应付王碧荣3000元托债费用。收到款项此保证书立即作废。补充扣除费用包括焊工工资，未收到款以此保证书入法院上诉。延时费为违约金。甲方已在2014年1月24日前把钱转到黄元兴帐户上了，由此王碧荣才采取本措施来维护自己的利义。托债费用为王碧荣的勿工费用。”本院认为，建筑工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。辰兴房地产发展股份有限公司将龙城优山美郡A区南群楼、会所干挂石材工程交由被告山西忠诚石材工程有限公司承包，被告山西忠诚石材工程有限公司将一栋A区南群楼3-3#楼外墙干挂石材工程分包给原告太原市晋源区三龙石材经销部。原告太原市晋源区三龙石材经销部与被告山西忠诚石材工程有限公司签署了《分包协议》，该《分包协议》加盖有原告太原市晋源区三龙石材经销部与被告山西忠诚石材工程有限公司的公章，并有原告方经营者傅聪敏与被告山西忠诚石材工程有限公司法定代表人黄元兴的签名，但未加盖辰兴房地产发展股份有限公司的公章，也无辰兴房地产发展股份有限公司相关人员的签名。庭审中，原告太原市晋源区三龙石材经销部称被告辰兴房地产发展有限公司太原分公司是发包方，其追加被告辰兴房地产发展有限公司太原分公司是想确认一下被告辰兴房地产发展有限公司太原分公司是否给了被告山西忠诚石材工程有限公司工程款，如果辰兴房地产发展有限公司太原分公司履行了付款义务，其就不向辰兴房地产发展有限公司太原分公司要工程款了，如果没有付款，其就向被告辰兴房地产发展有限公司太原分公司要工程款。被告辰兴房地产发展有限公司太原分公司提供了其与被告山西忠诚石材工程有限公司签订的《龙城优山美郡项目石材工程合同》、《建筑安装工程结算书》及相应的付款凭证，被告辰兴房地产发展有限公司太原分公司已与被告山西忠诚石材工程有限公司就龙城优山美郡A区南群楼会所干挂石材工程进行了总结算（包括涉案工程），辰兴房地产发展有限公司太原分公司已将涉案工程款（除质量保证金外）支付给了被告山西忠诚石材工程有限公司。本院认为原告太原市晋源区三龙石材经销部为个体工商户，未取得建筑施工企业资质，该《分包协议》为无效协议，但依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”的规定，涉案工程已经辰兴房地产发展有限公司太原分公司验收并由辰兴房地产发展有限公司太原分公司与山西忠诚石材工程有限公司进行了结算，原告太原市晋源区三龙石材经销部请求被告山西忠诚石材工程有限公司支付工程价款，本院应予支持。被告山西忠诚石材工程有限公司的法定代表人黄元兴向原告方出具《保证书》，并在《单位工程预（结）算表》上写明:“3-3结1341743.4，已付966000，尚余375743.4黄元兴2017.1.14日。”，本院认为黄元兴作为被告山西忠诚石材工程有限公司的法定代表人，在上述《保证书》、《单位工程预（结）算表》上签字应视为公司行为，本院对原告太原市晋源区三龙石材经销部要求被告山西忠诚石材工程有限公司支付安装工程款375743.4元的诉讼请求予以支持。原告太原市晋源区三龙石材经销部要求被告支付逾期付款违约金（违约金数额由法院核定）计算至付清工程款为止，本院结合本案的具体情况认为逾期付款违约金应以375743.4元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率从2016年12月23日（辰兴房地产发展股份有限公司与被告山西忠诚石材工程有限公司结算之日）起计算利息至该款项付清之日止为宜。另原告太原市晋源区三龙石材经销部在起诉中要求判令被告山西忠诚石材工程有限公司支付修补工程款74391.6元，后因原告太原市晋源区三龙石材经销部提供的该笔款项的对账是涉及被告山西忠诚石材工程有限公司与山西钱江装饰公司王碧荣，并非本案原告太原市晋源区三龙石材经销部，原告太原市晋源区三龙石材经销部在开庭前申请撤回该项诉讼请求，本院对该笔欠款不作处理，有关权利主体可以另行起诉。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第二十六条的规定，判决如下：一、被告山西忠诚石材工程有限公司在本判决书生效后十日内支付原告太原市晋源区三龙石材经销部工程款375743.4元；二、被告山西忠诚石材工程有限公司在本判决书生效后十日内以375743.4元为基数按照中国人民银行同期同类贷款基准利率向原告太原市晋源区三龙石材经销部支付逾期付款利息，从2016年12月23日起计算至该款项付清之日止；三、驳回原告太原市晋源区三龙石材经销部的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4026元，由被告山西忠诚石材工程有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，上诉于山西省太原市中级人民法院。审 判 员 胡建彪 二○一九年九月三十日法官助理 梁 静书 记 员 高瑞雪