呼和浩特市新城区人民法院民事判决书（２０１９）内０１０２民初５９６６号原告：湖北凌志装饰工程有限公司，住所地武汉市汉阳区郭琴路6号。法定代表人：欧阳德志，该公司总经理。委托诉讼代理人：云忠孝，内蒙古经纬天融律师事务所律师。委托诉讼代理人：任利民，内蒙古经纬天融律师事务所律师被告：呼和浩特市英菲汽车销售服务有限公司，住所地呼和浩特市新城区兴安北路乙40号。法定代表人：谭晖，该公司执行董事。委托诉讼代理人：童斌，湖北若言律师事务所律师。原告湖北凌志装饰工程有限公司与被告呼和浩特市英菲汽车销售服务有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告湖北凌志装饰工程有限公司委托诉讼代理人云忠孝，被告呼和浩特市英菲汽车销售服务有限公司委托诉讼代理人童斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告湖北凌志装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付欠原告的工程施工费1266857.50元；2.判令被告给付原告因违约所造成的利息损失217649.17元；3.判令被告给付原告以1266857.5元为基数自2019年8月3日至实际给付之日的利息按同期人民银行贷款利率计算；4.诉讼费、律师费由被告承担。事实和理由：2015年4月原告与被告签订了建筑装饰工程施工合同，原告承榄了被告位于呼和浩特市××区英菲4S店的改造装饰工程，原告按照合同约定于2015年8月1日全面完工并验收合格，但被告一直未按合同约定支付工程款。其中合同9.1条约定工程验收合格后15日内支付合同总价的85%，但被告只支付了3360000元，不到70%，合同约定工程决算审计后支付至95%，二年质保期后支付完全部的工程款，但被告一直不按合同约定支付工程款，只在2016年支付了30万元，时至今日尚欠原告工程款本金1266857.50元。并根据合同21.1条“甲方未按合同约定支付合同价款的，应按迟延期间中国人民银行同期贷款利率支付利息”的约定，被告应支付迟延付款的利息217649.17元(按人民银行同期贷款利率年息4.75%计算【附利息计算表】)。以上工程款虽经原告多次催要，但被告一直拖延不给,给原告造成了严重损害。为此，原告特提起诉讼，望人民法院判如诉请，以维护原告的合法权益。被告呼和浩特市英菲汽车销售服务有限公司辩称，1.案涉工程至今未进行竣工验收，原告也未提交工程验收的相关资料，未达到付款至85%的条件；2.案涉工程未经政府验收，原告也未向我司提供建设工程竣工验收备案表，未达到付款至95%的条件；3.施工承包合同20.1条约定，案涉工程保修期自完工验收合格证书签署之日起算，而原告至今仍未提供该证书，故不存在质保期满，返还质保金的问题；4.经原告、被告和造价咨询公司核算确认，原告的报审金额为5461306元，核定金额为4926857.5元，审减金额为534448.5元，根据原被告双方的施工承包合同第18.3条约定，被告可依约扣除原告违约金30898.7元。5.原被告双方对诉讼费、律师费无任何约定，律师费并非维权必须发生的费用，无法律依据。同时，原告亦认可我司于2016年2月向其支付30万元，在计算逾期利息时，理应予以扣减。6.原告的债权自2015年发生至今，已经超过诉讼时效，不应予以保护。故被告不存在违约，请依法驳回原告全部诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法向法庭提交了证据，因原、被告所举《建筑装饰施工承包合同》、《工程结算审核报告》等证据符合证据法定形式，足以证明案件事实，故本院对上述证据真实性予以采信。经审理查明，2015年4月，原告与被告签订《建筑装饰工程施工合同》，由原告承包施工被告位于呼和浩特市××区英菲4S店的改造装饰工程，承包方式为包工包料、工期90天，计划开工日期2015年4月25日，计划完工日期2015年7月25日，合同总价为，4808558元，工程款支付约定为，本工程完工，并通过甲方组织的验收合格后15日内付至合同总价的85%；本工程完工，并通过政府验收及甲方组织验收合格后，乙方按照本合同约定提出工程结算，并将验收结算有关资料送交甲方在完成审查工作后10天内将工程款付至双方确定的结算总价的95%；乙方在本合同约定的保修期履行保修义务，且甲方对乙方工程质量无异议甲方应于保修期满后结清尾款，并支付工程尾款。合同约定保修期两年自完工验收合格证签署之日起算。另查明，本案案涉工程于2015年8月1日施工完毕，交付被告并投入使用，被告已累计支付原告工程款366万元，2018年1月4日，湖北万信工程造价咨询有限公司出具工程造价咨询报告书。对本案涉诉工程结算进行审核，最终明确施工单位报审金额5461306，审定金额4926857.5元，审减金额534448.5元，同时三方共同出具建设工程结算编审确认表，因原被告约定结算报审金额超过审定结算造价10%。被告有权从工程款扣除30898.7元的违约金，原告主张欠付工程款时已将该金额扣除。本院认为，原、被告签订的《建筑装饰施工承包合同》，系双方在平等自愿、等价有偿原则基础上签订的，其内容亦不违反法律、行政法规的禁止性规定，应为合法有效。双方建筑装饰工程施工合同法律关系已建立。根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，当事人一方应当履行合同约定的义务，未履行合同义务应当承担违约责任。本案中，原告按照合同的约定于2015年8月1日前完成了工程并以交付使用，并相继进行了工程结算审核工作，被告应向原告支付工程款，但时至今日，被告仍未依约履行完毕，显属违约，故对原告要求被告支付尚欠工程款1266857.5元的诉讼请求，本院予以支持。关于被告提出的因工程未验收、质保期等原因不具备支付条件的抗辩理由，因本案涉诉工程已于2018年8月1日交付被告，被告随即投入使用至今，故对于被告的抗辩理由不予支持。对于被告主张的时效经过抗辩，原告工程结束后，多次向被告主张工程欠款，发生时效中断的法律后果。关于逾期付款利息，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，为交付之日，支持自欠付工程款之日至实际给付之日的利息，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算。本案中，双方在合同中明确约定了逾期付款违约金，且2015年8月1日，原告将案涉工程交付被告使用，原告主张欠付工程款（按照给付款比例为基数）自2015年8月1日（分段时间计算）起至实际支付之日止的利息，即为违约金主张，符合事实和法律规定，本院予以支持。关于律师费，因双方在合同中并未明确约定且不属于维权必要费用，故本院对原告的该项诉讼请求，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下：一、被告呼和浩特市英菲汽车销售服务有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖北凌志装饰工程有限公司支付工程款1266857.5元，并支付截止至2019年8月1日工程款逾期利息195181.46元，并以欠付工程款为基数，继续支付逾期利息自2016年1月1日起至实际支付之日止，利率执行中国人民银行同期同类贷款利率；二、驳回原告湖北凌志装饰工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9080元，保全费5000元，由被告呼和浩特市英菲汽车销售服务有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院。审判员 甄世伟 二〇一九年九月二十七日书记员 宝 音