江苏省仪征市人民法院民 事 判 决 书（2018）苏1081民初4934号原告：扬州新科展纺织制品有限公司，住所地在仪征市汽车工业园康民路24号。法定代表人：赖美玲，总经理。委托诉讼代理人：尤志明，江苏宗申律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵金星，江苏宗申律师事务所律师。被告：江苏艾亦特机电设备有限公司，住所地南京市鼓楼区山西路57号工贸大厦621室。法定代表人：李洪盛。原告扬州新科展纺织制品有限公司（以下简称新科展公司）与被告江苏艾亦特机电设备有限公司（以下简称艾亦特公司）买卖合同纠纷一案，本院于2018年10月23日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告新科展公司的委托诉讼代理人赵金星到庭参加诉讼。被告艾亦特公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告新科展公司向本院提出诉讼请求：1、确认原、被告双方签订的买卖合同于2018年9月5日解除；2、被告返还原告电梯首付款67500元并支付违约金67500元；3、被告承担本案的诉讼费用。事实和理由：2018年2月6日，原、被告签订《产品买卖合同》，约定由被告向原告提供三菱电梯1部。原告于2018年4月12日将电梯首付款67500元支付给被告。被告未能按合同约定及时告知原告交货时间。2018年9月7日，原、被告经协商达成一致意见：解除双方签订的合同，被告将首付款67500元返还给原告。2018年9月7日，被告告知原告已经将67500元汇给原告，并通过短讯将汇款支付凭证拍摄给原告负责人。因被告填写汇款账户有误，致使当日汇款未能成功。后经原告多次催要，被告至今未能返还原告首付款67500元。原告新科展公司提供的证据有：1、买卖合同1份；2、银行流水1份；3、律师函以及快递签收电子回单各1份；4、原告单位项目经理以及被告单位负责人短信截图打印件4张；5、中国农业银行账户交易明细回单打印件以及中国银行交易明细电子回单打印件各1份。被告艾亦特公司在答辩期间内未提出答辩意见，在举证期限内未提供反驳证据。经审理查明，2018年2月6日，原、被告签订《产品买卖合同》1份，约定由原告（买方）向被告（卖方）购买日本三菱电梯1部，设备总价为225000元。合同并约定如下内容：四、付款方式和付款条件，4.1预付款：买方定于2018年2月10日之前将产品预付款67500元汇入卖方账户。4.2提货款：买方依据本合同及相关附件确定的交货日期办理预约发货前，向本合同约定的卖方账户支付本合同设备总价的70%提货款，即157500元。五、交货日期，5.1买卖双方依本合同3.2条签字盖章确认技术文件，且卖方收到买方依合同4.1条按期足额支付的预付款后，双方约定交货日期：1号梯于18年4月30日；如卖方在合同约定的期限内未收到足额预付款或买方付款不符合约定，或双方对技术文件未进行确认的，双方约定的交货日期将根据收到符合约定的足额预付款的时间或双方技术文件确认的时间（二者中以时间在后的为准）以旬为单位顺延。5.2买卖双方最迟应在本合同5.1条确定的交货日期前30天对交货日期进行最终确认，并经双方签字盖章签订《交货日期确认书》。5.3如买方需要推迟交款日期的，在双方按5.2规定的期限内签订《交货日期确认书》的前提下，卖方同意买方可将5.1条款确定的交货日期顺延一次，最长不超过6个月。5.4如双方未在按5.2规定的期限内签订《交货日期确认书》，视为买卖双方同意并认可交货日期按本合同5.1条约定实施。5.5本合同所有梯种预计交货期为70天。七、交货条件及方式7.1发货预约：在卖方足额收到合同4.2约定的买方提货款后，买方在买卖双方按照合同第五条最终确定的交货日期前的7个工作日及之后按7.2条约定的交货方式向卖方办理发货预约，卖方在买卖办理发货预约之日后7各个工作日内完成发货安排。十、除不可抗力外，买方已经履行了全部义务，而卖方不能交货，或买方违反合同约定，不履行给付义务或视为自动退货的，守约方有权选择解除合同，违约一方应向守约一方支付合同设备总价的30%的违约金。…。合同签订后，原告通过其在中国银行股份有限公司扬州仪征支行账号（51×××99）于2018年4月12日向被告在中国农业银行股份有限公司南京挹江门支行账户（账号10×××85）交付了首付款67500元。2018年9月7日，被告通过其在中国农业银行股份有限公司南京挹江门支行账户（账号10×××85）向原告在中国银行股份有限公司扬州仪征支行账号（51×××99）预退款67500元给原告，因汇款过程中填写原告账号有误，未成功。2019年9月29日，被告收到原告邮寄律师函，部分内容为：2018年9月5日，经协商，贵司（被告）负责人与委托人（原告）负责人达成一致：解除双方签订的合同，贵司将首付款67500元返还给委托人。2018年9月7日，贵司告知委托人已经将67500元汇给了委托了，并通过短讯将汇款支付凭证拍给了委托人负责人。遗憾的是，由于贵司填写汇款账户有误，致使当日汇款未能成功…。本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案中，原告主张原、被告双方于2018年9月5日经协商达成一致意见，内容为解除双方签订的合同，由被告将首付款67500元返还给原告。该主张与原告提供的原、被告负责人短信截屏内容、2018年9月7日被告预退款电子回单内容以及原告邮寄给被告的律师函内容相互吻合，能够证明双方当事人均同意《产品买卖合同》于2018年9月5日解除以及被告同意返还给原告首付款67500元的事实。故，原告要求确认双方的《产品买卖合同》于2018年9月5日解除，并要求被告返还给首付款67500元，具有事实和法律依据，本院予以支持。原告主张被告未能确定交货日期，导致合同无法继续履行，已经构成违约，故应按合同第十条第二款约定给付合同设备总价30%的违约金。本院认为，本案中，原、被告签订的《产品买卖合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，应当合法有效，双方当事人应按照合同的约定全部履行自己的义务。根据双方订立的合同以及原告提供的证据，原告按合同第十条第二款规定向被告主张合同设备总价30%的违约金缺乏相关依据，理由如下：一、合同本身约定了交货日期的确定方法。本案中，原告属于未在合同约定的期限给付预付款，且双方未签订《交货日期确认书》，故应当适用合同第五条第一款确定交付日期；二、原、被告继续履行合同需要原告向被告先给付合同总价的70%提货款，但原告未能提供证据已经按合同约定给付了提货款；三、合同第十条第二款规定的违约方给付合同总价30%的违约金的前提需要原告已经履行了全部的义务，但原告未能提供证据已经履行全部义务；四、双方发生纠纷后达成的协议中未有被告给付违约金条款的约定。综上，原告主张按合同第十条第二款约定主张被告给付合同总价30%的违约金无事实和法律依据，本院不予支持。因原、被告双方于2018年9月5日达成协议，由被告返还原告首付款67500元。被告未按约定将首付款返还，其应从原告向其发出的律师函限定给付日期之日起即2018年10月5日起至实际给付之日止，按年利率6%支付原告资金占用期间的利息损失。被告艾亦特公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，应当视为其放弃自己的诉讼权利，本院依法可以缺席判决。综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第九十三条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告扬州新科展纺织制品有限公司与被告江苏艾亦特机电设备有限公司签订的《产品买卖合同》于2018年9月5日解除；二、被告江苏艾亦特机电设备有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告扬州新科展纺织制品有限公司67500元并支付相应的利息（以67500元为本金，自2018年10月5日起至实际给付之日止，按年利率6%计算）；三、驳回原告扬州新科展纺织制品有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3000元，保全费1220元，公告费900元，共计5120元，由被告江苏艾亦特机电设备有限公司负担，此款由被告江苏艾亦特机电设备有限公司于本判决生效之日起10日内直接向本院缴纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于江苏省扬州市中级人民法院。审 判 长  边晓斌审 判 员  林洪飞人民陪审员  李文慧二〇一九年九月九日法官 助理  徐美菊书 记 员  刘 丽