河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0184民初7089号原告：河南百仁建筑工程有限公司，住所地河南省郑州经济技术开发区航海路第八大街富田财富广场3号楼29层2906室，统一社会信用代码91410100MA3X957C8Y（1-1）。法定代表人：武保亮，经理。委托诉讼代理人：李世中，郑州市新郑市中信法律服务所法律工作者。被告：郑州天地美养生健康产业有限公司，住所地河南省新郑市梨河镇岗李村南街198号，统一社会信用代码91410184MA3XFMG57F。法定代表人：李晓宁，董事长。委托诉讼代理人：臧广勇，男，1974年2月17日出生，汉族，系该公司法务。被告：河南天地美农业集团有限公司，住所地河南省郑州航空港区沃金公寓111号，统一社会信用代码91410100094781089E（1-1）。法定代表人：康铁飞。原告河南百仁建筑工程有限公司（以下简称百仁建筑公司）与被告郑州天地美养生健康产业有限公司（以下简称郑州天地美养生健康公司）、河南天地美农业集团有限公司（以下简称河南天地美农业公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2019年7月5日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告百仁建筑公司的委托诉讼代理人李世中，被告郑州天地美养生健康公司的委托诉讼代理人臧广勇到庭参加诉讼，被告河南天地美农业公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告百仁建筑公司向本院提出诉讼请求：判令被告给付工程款444030.45元，支付拖欠期间的利息并承担诉讼费用。事实与理由：2018年11月9日，原告与被告郑州天地美养生健康公司签订《工程施工合同》，合同详细约定了双方的权利义务。原告履行合同竣工后经与二被告结算，被告应支付原告工程款527408.85元，已付50000元，扣除保修期内的质量保证金，应付444030元。经原告多次催要，至今未付。被告郑州天地美养生健康公司辩称，对原告所述的诉讼请求无异议，但对原告所述的工程期限有异议，按施工合同约定竣工日期应该为2018年12月8日，但实际竣工日期为2019年3月25日，原告竣工逾期3个月17日。按工程施工合同约定，每逾期一天应按工程总金额的万分之五支付违约金，该工程实际工程款为527408元，故应在应付工程款中扣除违约金，违约金的计算方式为527408元乘万分之五乘逾期天数。该项工程施工合同系原告与郑州天地美养生健康公司签订，与河南天地美农业公司无关。河南天地美农业公司系代郑州天地美养生健康公司付款，河南天地美农业公司无合同上的付款义务。被告河南天地美农业公司未作答辩，亦未提交相关证据材料。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：郑州天地美养生健康公司（发包方、甲方）、百仁建筑公司（承包方、乙方）签订《工程施工合同》，约定：甲方将位于新郑市梨河镇黄桥村的黄桥区域围护工程发包给乙方施工；合同总工期为30个自然日（自合同签订之日生效后30个自然日完工）；工程合同总价暂定为444125元，以实际结算为准；本工程分为冲孔板工程、大门工程、金属网围护工程，每一单项工程施工完成后，乙方提交竣工验收资料报送甲方，甲方审查资料合格、程序合法时，组织对该工程进行竣工验收，验收合格后，5个工作日内双方办理该工程的竣工结算，确认工程的工程价款，双方签字后在5个工作日内支付工程总价款的95%，剩余5%作为质保金，待1年保修期满没有质量问题后支付；由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程总金额日万分之五的违约金；合同对承包方式、承包范围、工程量及工程价款、双方的责任和义务、履约保证金、合同争议等予以了约定。合同签订后，双方于2018年11月8日签署《工程开工报告》，注明：工程自2018年11月9日开工，工程期限为2018年11月9日至2018年12月9日。后双方于2019年1月8日、2019年1月16日、2019年3月25日签署三份《单位工程竣工验收单》，分别显示：绿网围护工程开竣工日期为2018年11月9日至2018年12月13日；防尘网工程开竣工日期为2018年11月9日至2019年1月16日；大门工程开竣工日期为2018年11月7日至2018年3月25日。2019年1月22日，郑州天地美养生健康公司向百仁建筑公司出具《关于新郑市梨河镇黄桥区域围栏工程项目相关款项的支付与发票开具的函》，内容为：在不改变双方签订的《工程施工合同》合同主体双方其他权利义务的前提下，河南天地美农业公司代表郑州天地美养生健康公司向百仁建筑公司支付新郑市梨河镇黄桥区域围栏工程项目的相关款项，并告知了付款方开票信息，及已于2019年1月22日向河南天地美农业公司出具了相关事宜的《授权委托书》等。同日，郑州天地美养生健康公司向河南天地美农业公司出具《授权委托书》，授权河南天地美农业公司代表该公司向百仁建筑公司支付新郑市梨河镇黄桥区域围栏工程项目的相关款项，同意百仁建筑公司向河南天地美农业公司提供对应金额的增值税专用发票，授权书有效期限自2019年1月22日起至全部授权事项办理完成等。郑州天地美养生健康公司在庭审中陈述其公司与河南天地美农业公司系关联企业。之后，河南天地美农业公司与百仁建筑公司就工程款进行了结算，签署《工程结算单》三份，结算单上注明：发包人为河南天地美农业公司；冲孔板工程扣除水电费、存在质量隐患部分的工程量价款和5%的质保金后应付工程款为159810元；金属网围护工程扣除5%的质保金后应付工程款为307629元；南大门工程扣除5%的质保金后应付工程款为26591元。2019年2月3日，河南天地美农业公司通过银行转账支付百仁建筑公司围墙工程款50000元。上述事实，有当事人陈述，《工程施工合同》，《工程开工报告》，《单位工程竣工验收单》三份，河南省农村信用社账户历史交易明细清单，《关于新郑市梨河镇黄桥区域围栏工程项目相关款项的支付与发票开具的函》及《授权委托书》，《工程结算单》三份等证据予以证明。本院认为，被告河南天地美农业公司经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，视为对其答辩、举证、质证等诉讼权利的放弃，不影响本院依据现有的证据及查明的事实依法作出裁判。对百仁建筑公司提交的《工程施工合同》、《单位工程竣工验收单》、《工程结算单》、《关于新郑市梨河镇黄桥区域围栏工程项目相关款项的支付与发票开具的函》、《授权委托书》、河南省农村信用社账户历史交易明细清单等证据的真实性，郑州天地美养生健康公司均无异议，本院对上述证据予以采信。上述证据，能够形成证据链条，证明郑州天地美养生健康公司将新郑市梨河镇黄桥区域围栏工程项目发包给百仁建筑公司承建，工程竣工后，郑州天地美养生健康公司予以了验收；郑州天地美养生健康公司于2019年1月22日通知百仁建筑公司，将付款义务转给其关联企业河南天地美农业公司，并将此项事项通知了百仁建筑公司，百仁建筑公司未持异议；后河南天地美农业公司与百仁建筑公司就工程款进行了结算，双方均认可工程发包人为河南天地美农业公司，扣除保修期满支付的5%的质保金和暂扣的工程款、施工用水电费后，三个单项工程分别应支付的工程款为159810元、307629元、26591元，共计为494030元；河南天地美农业公司已支付百仁建筑公司的工程款50000元，未支付的工程款为444030元。百仁建筑公司请求郑州天地美养生健康公司、河南天地美农业公司共同支付下余未付的工程款444030元，但郑州天地美养生健康公司已在2019年1月22日通知百仁建筑公司将全部付款义务转给了河南天地美农业公司，百仁建筑公司未提出异议视为认可，河南天地美农业公司亦未提出异议并之后与百仁建筑公司进行工程款结算、并支付了部分工程款应视为其自愿承担该项工程款的付款义务，因此，本案应视为百仁建筑公司、郑州天地美养生健康公司、河南天地美农业公司三方已协定全部工程的付款义务由河南天地美农业公司承担，故郑州天地美养生健康公司不应再承担付款责任，下余未付的工程款应由河南天地美农业公司予以支付。百仁建筑公司请求支付逾期付款利息，郑州天地美养生健康公司抗辩百仁建筑公司应按照合同约定支付逾期竣工违约金，本院认为，百仁建筑公司未在约定的工程期限内完工存在违约，河南天地美农业公司未按照合同约定及时向百仁建筑公司支付工程款亦存在违约，鉴于双方均有违约行为，综合本案案情并考虑双方因违约造成的损失，本院对双方的主张均不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告河南天地美农业集团有限公司应支付原告河南百仁建筑工程有限公司工程款444030元，于本判决生效之日起十日内付清；二、驳回原告河南百仁建筑工程有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延期间的债务利息。案件受理费7089元，减半收取为3545元，由被告河南天地美农业集团有限公司负担。此款原告已预交，不再退还，待被告向原告支付工程款一并付清。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费后将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  刘沛佩二〇一九年九月二十四日书记员  张春会