山西省孝义市人民法院民事判决书（2019）晋1181民初2150号原告：孝义市华盛鹏飞贸易有限公司，统一社会信用代码：×××。法定代表人：郑某，职务：总经理。委托代理人：闫某，山西华炬律师事务所律师。被告：扬州伟江机械有限公司，统一社会信用代码：×××。法定代表人：戴某，职务：执行董事。原告孝义市华盛鹏飞贸易有限公司与被告扬州伟江机械有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月19日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告孝义市华盛鹏飞贸易有限公司的委托代理人闫某到庭参加诉讼，被告扬州伟江机械有限公司经本院传唤传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告孝义市华盛鹏飞贸易有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告《采购合同》；2、判令被告返还原告支付的人民币50万元并支付违约金56200元；3、判令被告支付占用原告50万元的费用，按自支付之日起至实际支付之日的同期银行贷款利息计算；4、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年4月11日，原、被告签署《JNDX3-6.25-11型焦炉用设备材料采购合同》。根据合同约定，原告购买被告的“可逆反击锤式破碎机两台，规格型号为PFCK1825Ⅱ型，两台设备总价款人民币壹佰捌拾陆万元整(1,860,000元);合同工期为2017年9月1日前，设备应安装完毕，调试合格；原告应于合同签订当日支付被告预付款20万元，设备制作完成具备发货条件后，付至合同总价款的60%;如果被告无故拖延交货，将承担损失赔偿或终止合同。除不可抗力外，如果被告没有按照合同规定的时间交货和提供服务，造成工程工作延误，原告可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交一天，扣除被告违约金1万元，最高限额不超过货物合同总价5%,如果被告在达到最高限额仍不能交货，原告有权终止合同，并可要求赔偿超过最高限额部分的损失。原告于2017年4月1日支付了20万元，并于2017年12月8日支付了30万元，但被告的设备一直不能制作完成。2018年4月27日，因被告一直未能供货，鹏飞公司又急需两台配套电机，通过函件沟通，双方同意两台配套电机由鹏飞公司自行采购，电机款73.6万(柒拾叁万陆千元整)在合同总价中扣除。为催促被告履约，原告于2019年3月15日委托山西华炬律师事务所向被告发律师函，通知被告尽快履约。然而被告收到函件后仍未发货，被告的行为已构成严重违约，致使不能实现合同目的。根据《中华人民共和国合同法》等有关法规，现原告诉至法院，请求贵院依法判决，支持原告的诉讼请求。原告针对其主张向本院提供如下证据：1、原告的营业执照复印件，证明原告诉讼主体资格；2、被告工商信息，证明被告主体资格；3、采购合同，证明两台设备总价格为1860000元，被告答应在2017年9月1日前将设备安装完毕，调试合格，原告应于签订合同当日支付被告预付款20万元，设备制作完成具备发货条件后，付至合同总价款的60%，如果被告无故拖延交货，将承担损失赔偿或终止合同。除不可抗力外，如果被告没有按照合同一定的时间交货和提供服务，造成工程工作延误，原告可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应当按每迟交一天，扣除被告违约金1万元，最高限额不超过货物合同总价5%，如果被告在达到最高限额仍不能交货，原告有权终止合同，并可要求赔偿超过最高限额部分的损失；4、承兑汇票、收据、电子银行承兑汇票、被告取款授权书各一份，证明原告向被告支付了50万元；5、原告发出的函、通话录音（原告公司业务员与被告的法人戴某的通话录音）、律师函、律师函物流单、物流信息各一份，证明原告继续配套电机两台，被告迟迟未供货，原被告经过协商，同意原告自行购买，电机款73.6万元在合同中扣除，因此合同价格变更为1124000元。原告一直催被告，被告承诺发货，但迟迟未发货。原告委托律师发函，经催告后，被告仍未履行合同义务。被告扬州伟江机械有限公司未提交答辩状亦未到庭参加诉讼。根据原告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年4月11日，原、被告签署《JNDX3-6.25-11型焦炉用设备材料采购合同》，合同约定：买方（甲方）孝义市华盛鹏飞贸易有限公司（本案原告）卖方（乙方）扬州伟江机械有限公司。一、货物数量、合同价格、交货时间及技术要求1.1甲方向乙方购买可逆反击锤式破碎机两台，规格型号为PFCK1825Ⅱ型，两台设备总价款1860000元，大写壹佰捌拾陆万元整（含17增税价和运费），交货期限为2017年9月1日前。……1.5总工期为2017年9月1日前，甲方负责工程设备安装，乙方指导安装调试合格。二、付款方式2.1合同签订后，甲方支付乙方20万元预付款；2.2设备制作完成具备发货条件经甲方确认后，付至合同总额的60%进行提货;……2.5结算采用承兑。……十二、延期交货12.1乙方应按照合同中甲方规定的时间交货和提供服务。12.3如果乙方无故拖延交货，将承担违约损失赔偿或终止合同。十三、除本合同十四条规定的不可抗力外，如果被告没有按照合同规定的时间交货和提供服务，造成工程工作延误，甲方可从货款中扣除违约赔偿费。赔偿费应按每迟交一天，扣除乙方违约金1万元，最高限额不超过货物合同总价5%；如果乙方在达到最高限额仍不能交货，原告有权终止合同，并可要求赔偿超过最高限额部分的损失。……十五、纠纷的处理15.1甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何乙方可提起诉讼，受诉法院为甲方所在地有管辖权的人民法院。合同还对供货范围、技术规范、包装要求、交货方式、保险、质量保证、检验、合同生效及其他等进行了约定。合同落款处甲方处加盖孝义市华盛鹏飞贸易有限公司合同专用章及委托代理人签字，乙方处加盖扬州伟江机械有限公司合同专用章及委托代理人签字。原告于2017年4月17日交付被告20万元承兑汇票，并由被被告委托取款人高如清出具收据，载明收款方式为承兑，人民币贰拾万元?200000，收款事由定金，落款处加盖被告扬州伟江机械有限公司财务专用章及高如清的签字。原告于2017年12月8日通过中信银行公司网上银行将30万元的电子银行承兑汇票转让给被告。由于被告的设备一直不能制作完成，2018年4月27日，原告公司因急需两台配套电机，通过函件沟通，双方同意两台配套电机由原告自行采购，电机款73.6万(柒拾叁万陆千元整)，在合同总价中扣除。后由于被告一直未按约定履约，原告于2019年3月15日委托山西华炬律事务所向被告发律师函通知被告尽快履约。被告在收到函件后仍未发货，原告认为被告的行为已构成严重违约，致使合同目的不能实现，故现诉至法院，望判如所请。本院认为，原告与被告签订的《采购合同》系双方真实意思表示，合法有效。双方在合同中约定交货期限为2017年9月1日，被告应按照合同约定的时间交货和提供服务。现原告提供银行承兑汇票、取款委托书、收据、电子银行承兑汇票等证据，证明原告已按照合同约定支付被告50万元，但被告未能按约履行交货义务，现原告要求解除合同并返还50万元货款的诉求，本院予以支持。另原被告双方在合同中约定如果被告没有按照合同规定的时间交货和提供服务，原告可从货款中扣除违约赔偿费。赔偿费应按每迟交一天，扣除乙方违约金1万元，最高限额不超过货物合同总价5%。故从合同约定的总价款186万元中扣除原告自购电机款73.6万元，被告应支付原告违约金56200元[（1860000元-736000元）×5%=56200元]。原告要求被告支付占用原告50万元货款的利息，因超出实际损失，故本院不予支持。故依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十九条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十四条、第一百零七条、第一百三十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四之规定，判决如下：解除原告孝义市华盛鹏飞贸易有限公司与被告扬州伟江机械有限公司签订的《JDX3-6.25-11型焦炉用设备材料采购合同》。被告扬州伟江机械有限公司返还原告孝义市华盛鹏飞贸易有限公司500000元，于判决书生效后十五日内履行。被告扬州伟江机械有限公司支付原告孝义市华盛鹏飞贸易有限公司合同违约金56200元，于判决书生效后十五日内履行。驳回原告孝义市华盛鹏飞贸易有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9442元，由被告扬州伟江机械有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山西省吕梁市中级人民法院。审 判 员 唐海龙 二〇一九年九月三十日法官助理 张瑞芳书 记 员 刘俊红