甘肃省酒泉市肃州区人民法院民事判决书（2018）甘0902民初4448号原告：酒泉奥凯种子机械股份有限公司，统一社会信用代码91620900566429076H。法定代表人：贾某，该公司董事长。委托诉讼代理人：魏某，该公司法律顾问。被告：江苏金华隆种子科技有限公司，统一社会信用代码913200007908972298。法定代表人：柏某。委托诉讼代理人：梅某，新疆同济律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵某，新疆同济律师事务所律师。原告酒泉奥凯种子机械股份有限公司与被告江苏金华隆种子科技有限公司承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告酒泉奥凯种子机械股份有限公司委托诉讼代理人魏某，被告江苏金华隆种子科技有限公司委托诉讼代理人梅某、赵某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告酒泉奥凯种子机械股份有限公司向本院提出诉讼请求：请求依法判令被告：1、一次性支付剩余合同结算款2358788元；2、支付逾期付款的违约金471757.6元；3、承担本案全部涉诉费用。事实和理由：原告酒泉奥凯种子机械股份有限公司于2013年通过招标（竞争性谈判议标）中标承建被告位于新疆伊宁市××县内种子加工厂玉米种子加工生产线建设项目。并于2013年3月11日与被告自愿签订玉米种子加工生产线加工设备及结构件和安装合同一份。合同就双方的权利、义务及付款方式、争议解决等约定明确。之后原告按时完成采购、制造、安装和调试工作。2013年11月20日设备交付被告运行后，双方于2014年11月17日组织人员进行验收，验收结论为合格。由于被告一直拖延付款，原告依照双方签订的安装定制合同申请仲裁，期间被告法定代表人亲自前往原告公司就欠款事宜进行协商，双方于2017年7月6日确认结算后并达成协议，但之后被告履行部分还款义务后仍然违约并未支付剩余结算款，原告起诉来院。被告江苏金华隆种子科技有限公司辩称，因原告安装的设备有质量问题，该质量问题一直没有得到解决，因此我方拒绝支付所有款项。原、被告围绕诉讼请求依法提交了以下证据：1、原告提交2013年3月11日双方签订的《江苏金华隆种子科技有限公司新疆分公司玉米种子加工生产线加工设备及结构件定制和安装合同》、江苏金华隆种子科技有限公司伊利玉米种子加工线建设项目设备清单，以证实：依法成立的合同受法律保护，该合同的义务原告公司已经全部、超额履行完毕，被告没有按照合同约定的付款方式付款，至今拖欠设备款构成违约；合同约定的总价款为12552069元，最终优惠价格为11000000元。2、原告提交2013年8月6日《江苏金华隆种子科技有限公司工程联系单》、2013年10月7日《江苏金华隆种子科技有限公司新疆分公司项目变更签证单》、2013年10月8日《新增设备清单》，以证实：合同签订后应被告要求又增加了合同项目，价款为38788元，致使合同总价款变更为11038788，合同项目增加、变更导致工期延长。3、原告提交2013年6月28日《工程安装作业施工联系单》、2013年8月19日《金华隆种子科技有限公司项目完工计划》、2013年8月20日《施工现场联系单》、2013年8月21与22日的《基础预埋件交接记录》及附件、2013年9月3日《施工现场联系单》、2013年9月3日的《基础预埋件交接记录》、2013年9月24日《施工现场联系单》、施工日志四张（2013年8月7日、8月11日、8月21日、8月22日），以证实：金华隆公司土建基础工程分项交付时间迟于合同约定的交付时间，土建工程延期，导致原告奥凯公司工期顺延，原告享有工期顺延的权利，详见合同第五条第四款的约定。4、原告提交2013年11月26日用户满意调查表2页、2014年1月16日《成套加工设备操作培训表》，以证实：原告安装完工并交付设备给被告使用后进行回访，由被告公司新疆分公司出具结论为‘满意’的书面意见；设备交付后原告对被告公司员工进行操作培训形成了书面材料。5、原告提交2014年11月16日《设备安装完工情况证明》、2014年11月17日《竣工验收报告》及附件、2015年11月12日《除尘设备改造情况验收意见》，以证实2013年11月20日原告将设备全部安装完毕并交付被告使用，设备运转正常；被告使用一个生产周期一年后，双方于2014年11月17日实地验收结论为验收合格；后期就被告提出的设备存在问题原告进行改造并经被告再次验收，结论为通过以上维修、整改、改造，除尘设备工作、使用正常，除尘效果比较理想；验收合格后的改造属于原告履行合同后的售后服务，原告方合同义务已经全面履行完毕，但被告仍然没有按照合同约定在验收后七日内付清全部剩余款项，违约事实存在。6、原告提交付款凭据，以证实截止2014年9月30日前被告实际付款金额为7650000元，尚欠金额为3388788元。7、原告提交特快专递存根、2017年4月10日中国国际经济贸易仲裁委员会通知，以证实本案诉讼时效经原告的主张而得以中断、延长、重新计算。8、原告提交《流动资金借款合同》、提款申请书、借款凭证，以证实被告逾期付款给原告公司造成经营周转不济，向银行借款的事实，原告在被告不付款的情况下垫资并背负利息为其加工、生产、安装、交付设备，被告的拖欠行为给原告造成经济损失理应按照合同约定承担违约金并经济损失。9、原告提交2017年6月7日《结算书》、2017年6月7日《协议》及附件（由被告公司法定代表人签字盖章）、2017年7月26日发货清单、付款凭证及附件、售后照片，以证实原告申请仲裁期间，被告要求协商解决并与原告结算，欠款数额最终确认为3218788元，原告撤回仲裁，约定了剩余款项付款时间、售后维修的约定；原告为了索款再次应允，超范围再次履行合同售后义务，但被告再一次违反约定、不按约付款构成违约的事实，理应承担协议约定欠款金额20%的违约金；双方结算后被告累计付款860000元，剩余欠款额为2358788元。10、原告提交税务发票原件9张，金额为902246元，以证实原告按照协议约定超额开具了发票，原告完全履行了自己的义务。11、被告提交2013年3月11日原、被告签订的《江苏金华隆种子科技有限公司新疆分公司玉米种子加工生产线加工设备及结构件定制和安装合同》；2017年6月7日签订的《协议》，以证实原、被告双方之间的关系为加工承揽合同；2017年6月7日原、被告签订协议，约定签订后5日内由被告给原告支付价款300000元，2017年7月20日至2018年5月期间被告分期向原告支付工程余款，金额为每月280000元；原告认可所安装的设备存在质量缺陷，且承诺在2017年6月至8日之间进行维修，但原告维修后至今未修复好，导致无法使用。对于原告提交的以上证据，被告对证据的真实性合法性认可，对关联性不予认可，认为双方合同性质为承揽合同，原告未按照2017年6月7日双方签订的协议履行自己的义务。因被告对以上证据的真实性合法性予以认可，根据以上证据之间相互印证，除第八组证据系原告与第三人签订的贷款合同，与本案无关外，对其余原告提供的证据，本院予以认定。对于被告提交的合同与协议，原告对真实性无异议，对本案是承揽合同无异议，但合同后所附的电器要求和制造技术条件的真实性无法核实，有异议；对协议的证明目的有异议，该协议签订后是被告方没有按照约定履行自己的义务，再次构成了违约，我方同意维修，但是协议中约定是售后维修，而不是被告认为的有质量问题，设备交付给被告已经使用了4年之久，售后仅有1年的期限，我方的售后义务已经完成了，且在1年到期后我方依旧给被告方维修机器，为的就是和被告长期合作。因原告对合同及协议的真实性无异议，本院对该份证据的真实性予以确认，合同后所附的电气要求，原告对真实性有异议，因该要求上无双方的签字，且根据证据侧面加盖的章印证实与合同不是一份文件，故本院对电气要求不予认可。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下:2013年3月11日，原告酒泉奥凯种子机械股份有限公司为乙方，被告江苏金华隆种子科技有限公司为甲方，双方签订了《江苏金华隆种子科技有限公司新疆分公司玉米种子加工生产线加工设备及结构件定制和安装合同》，约定：甲乙双方通过招标确定乙方为中标单位，为此，甲方委托乙方承建伊利玉米种子加工生产线建设项目：收捡穗工段、果穗烘干工段、脱粒工段、仓储工段的输送设备，精选、包衣、包装工段的种子加工设备及配套钢结构件，本合同所述设备将用于位于新疆伊宁市××县金华隆种子科技有限公司种子加工厂的种子加工生产线制作安装工程；合同总价款为11000000元，以上价格为含税、含运输、含制作、安装、调试费的价格，甲方依土建预算进行相关项目的增减，提前与乙方进行沟通，乙方的制作计划亦定期与甲方进行沟通；付款方式分为四期：第一次付款分两笔支付，合同生效后7个工作日内，甲方以电汇或银行转账方式向乙方支付3850000元，在所有电动机、皮带、减速机、轴承、托辊采购并支付了具备发货条件的货款后7个工作日内，甲方支付乙方2200000元，第二期付款，乙方按计划组织完成全部主要设备生产后，甲方到乙方工厂进行外观验收，验收合格后7个工作日内支付1100000元，第三期付款分为两笔支付，在所有设备安装完毕，甲方支付2200000元，在设备安装调试，工厂内容全部完成后，经双方组织验收合格并书面确认后7个工作日内，甲方支付乙方1100000元，第四期付款，一年质保期满，双方对合同结算工程无异议，经双方组织验收合格并书面确认后7个工作日内，甲方以电汇或银行转账方式向乙方付清质保金；工期要求各个工段或设备分项进行，于2013年8月25日结束，由于基础原因不能安装由此造成的工期延误及损失由甲方负责，工期相应顺延；设备总体验收在设备总体正式运行之日起15日后进行，由乙方书面提请验收，由双方组织进行；合同还对其他事项进行了约定。2018年8月6日，被告公司出具《关于脱粒车间机架等设计变更的工程联系单》，因地坪提高，要求变更设计，原告公司出具《变更签证单》，增加风筛选进料提升机，增加费用38788元。之后因被告公司土建工程延期，导致原告安装机器设备的时间顺延，期间，双方现场施工负责人员签订了联系单、交接记录、施工日记等相关手续。2013年11月20日，设备安装完毕交付被告公司。2013年12月22日投料进行试产，设备运转正常。2014年11月17日，双方验收后出具《竣工验收报告》，验收结果为合格。在验收的过程中，被告公司提出“1、包装秤脉冲除尘不能达到预期效果，管道接口处需密封，需增加除尘点；2、钢板仓进料皮带输送机漏料，需改进”，之后原告公司根据被告公司反映的情况进行维修改进，2015年11月12日，被告江苏金华隆种子科技有限公司新疆分公司出具《江苏金华隆新疆分公司除尘设备改造情况验收意见》，结论为“通过以上维修、整改、改造，除尘设备工作、使用正常，除尘效果比较理想”。之后，因被告未按约定足额支付货款，原告多次催要无果后，于2016年12月8日向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，因被告公司要求调解，双方于2017年6月7日签订《结算书》与《协议》，《结算书》约定：原告为乙方，被告为甲方，双方于2013年3月11日签订了《玉米种子加工设备及配套钢构件合同》及合同签证，最终确认金额为10868788元。《协议》约定：双方确定的合同金额为10868788元，截止2017年6月7日，被告尚欠原告设备款3218788元，原告于2016年12月8日向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁提请仲裁，产生仲裁费用65044元，被告在协议生效5日内给原告支付300000元及50%的仲裁费32522元，原告在收到以上款项后提起撤诉；剩余设备款2918788元承诺在2017年7月20日至2018年5月20日期间分期付清，每月20日前付给原告设备款280000元；双方共同确认的工程设备问题，原告将在2017年6月至8月10日前进行售后维修；原告需在2017年6月30日前将被告已付的工程设备款发票开给被告，剩余款项发票待全款付完后一次性开具；若被告逾期付款，则应承担所欠款项20%的违约金，并在原告住所地法院提起诉讼，若乙方未在限定期限内进行售后维修达标，则被告有权在被告住所地法院提起诉讼。之后，原告按期对设备进行了维修，并开具了金额为902246元的税务发票。2017年6月7日之后，被告公司先后向原告支付设备款860000元，剩余2358788元设备款未支付，原告起诉来院。本院认为，原告与被告江苏金华隆种子科技有限公司签订的《江苏金华隆种子科技有限公司新疆分公司玉米种子加工生产线加工设备及结构件定制和安装合同》及《协议》系当事人真实的意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，双方当事人应当依照合同约定履行各自的义务。本案中，原告依约向被告提供了种子加工设备，被告公司应按时足额支付设备款。故对于原告要求被告支付剩余设备款2358788元的诉讼请求，本院予以支持。双方在《协议》中约定“若被告逾期付款，则应承担所欠款项20%的违约金”，且双方于2013年3月11日签订的合同，2013年底设备投入运行，但截止2019年被告仍未按约足额向原告支付设备款，故对于原告起诉未付款项20%的违约金471757.6元，本院予以支持。被告公司辩称原告安装的设备质量有问题，因为质量问题一直没有解决，所以拒绝向原告支付剩余款项，但未提供证据予以证实，根据原告提交的证据证实，双方于2014年11月17日对设备进行验收，验收结果为合格。被告公司在2014年11月16日质保期内提出的质量问题，经维修后被告公司于2015年11月12日出具维修、整改合格的验收意见。至于双方在2017年6月7日《协议》中提出的质量问题，设备在验收合格后使用3年多的时间，已经超过质保期限，无法证实是原告生产的设备质量有问题，且根据原告提供的证据证实，对其已经进行了免费的维修，故对被告的该项答辩意见，本院不予采纳。综上所述，对原告的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十三条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：一、被告江苏金华隆种子科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告酒泉奥凯种子机械股份有限公司剩余设备款2358788元；二、被告江苏金华隆种子科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告酒泉奥凯种子机械股份有限公司违约金471757.6元。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14722元（已减半收取），由被告江苏金华隆种子科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提交副本，上诉于甘肃省酒泉市中级人民法院。代理审判员 赵 蓉 二〇一九年九月十八日法官 助理 张文静书 记 员 赵鹏丽