广东省江门市江海区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）粤0704民初1372号 原告：余永权，男，1960年9月8日出生，汉族，住广东省江门市江海区， 被告：江门市整装宅配装修设计有限公司，住所地：江门市江海区胜利南路6号首层130、131号铺。 法定代表人：张跃威。 原告余永权与被告江门市整装宅配装修设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月19日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告到庭参加诉讼。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令依法解除原、被告于2018年12月3日签订的家庭居室装饰装修工程施工合同，合同编号：ZJ20181126；2、判令被告返还首期装修款42618.5元，个性化定制项目费用560元，两项合共43178.5元及违约金，违约金以43178.5元为基数，从2018年12月3日起至装修款返还完毕之日止，按年利率24%计算；3、判令本案诉讼费由被告承担。 事实和理由：2018年11月26日，原告到被告位于星海湾广场的装修公司，双方签订装修工程施工合同约定套餐装修全包价69600元，包括：客厅、厨房、卫生间等（详见装修报价表）。原告当日即现金交付定金10000元，12月3日又以现金交付首期工程款33178.5元。2018年12月15日上午被告施工人员进场直至2019年1月5日，施工人员只完成了砌墙、铺设水管、电线及开关插座，后再无工人继续施工，公司老板和主管电话全部无法接通。 被告缺席，没有答辩，也没有提供证据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对原告提交的证据及其主张的事实，本院认定如下： 根据原告提交的合同编号：ZJ20181126《家庭居室装饰装修工程施工合同（套餐适用）》、《付款方式》，原、被告于2018年11月2日签订家庭居室装饰装修工程施工合同（套餐适用），合同约定：被告承包原告位于江门市江海区××山小区××＃××室的房屋的装饰装修工程；因被告的原因逾期竣工的，每逾期一日，被告应向甲方支付50元违约金；任何一方违反本合同的约定或法律规定解除本合同的，应向另一方支付合同总价款10%的违约金等。之后，原、被于2018年12月3日签订付款方式，约定基本套餐费用85237元，个性化定制项目费用560元，预算总费用85797元，合同签订当日支付50%，42618.5元和个性化定制项目费用560元，泥水铺贴施工前支付45%，38356.65元，竣工之日起三天内支付5%，4261.85元。 根据原告提交的NO.7503409、NO.7503411收据，原告于2018年11月26日支付装修订金10000元给被告。之后，原告又于2018年12月3日按付款方式的约定向被告支付首期工程款42618.5元和个性化定制项目费用560元，扣除订金10000元，原告实付现金33178.5元给被告。被告分别出具收据给原告予以确认收款。 被告缺席对上述证据的质证，本院通过庭审围绕证据的真实性、合法性以及对待证事实的关联性进行审查。经庭审核证，原告提交的证据内容真实，与待证事实相关联，来源和形式符合法律规定，本院依法予采信。上述证据能证明：1、原、被告于2018年11月26日签订家庭居室装饰装修工程施工合同，合同约定：被告承包原告位于江门市江海区××山小区××＃××室的房屋的装饰装修工程；因被告的原因逾期竣工的，每逾期一日，被告应向甲方支付50元违约金；任何一方违反本合同的约定或法律规定解除本合同的，应向另一方支付合同总价款10%的违约金等。之后，原、被告于2018年12月17日签订付款方式，约定基本套餐费用85237元，个性化定制项目费用560元，预算总费用85797元，合同签订当日支付50%，42618.5元和个性化定制项目费用560元，泥水铺贴施工前支付45%，38356.65元，竣工之日起三天内支付5%，4261.85元。2、原告于2018年11月26日支付装修订金10000元，之后，原告又于2018年12月3日按付款方式的约定向被告支付首期工程款42618.5元和个性化定制项目费用560元，扣除订金10000元，原告实付现金33178.5元给被告。 在本案诉讼期间，原告确认被告的施工人员于2018年12月15日进场施工，至2019年1月5日，被告施工人员只完成了涉案房屋的砌墙、铺设水管、电线及开关插座，之后再无工人继续施工，被告主要负责人电话无法接通。对此，被告未以任何形式提出抗辩，也没有提供反驳证据予以反驳。 本院认为，本案涉及原、被告之间的装饰装修合同法律关系的纠纷。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃对原告提交的证据进行质证及对原告提出的诉讼请求进行抗辩的权利。 原、被告签订的家庭居室装饰装修工程施工合同是双方的真实意思表示，内容没有违反法律规定，是合法有效的合同。双方已成立装饰装修合同法律关系，双方均应依约履行合同义务。原告已履行合同义务向被告交付订金10000元，以及首期装修款42618.5元、个性化定制项目费用560元，扣除订金10000元后实付33178.5元给被告。上述合同没有约定开工日期和施工期限。但被告收到原告交付首期装修款后，已进场作部分装饰装修施工，停工后经催告一直没有继续完成装饰装修工程施工。之后及至本案诉讼期间被告已停业，主要负责人处于下落不明的状态。导致原告不能实现合同目的。据此，被告已构成违约，应承担违约责任。 根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;……。”的规定，原告请求解除其与被告签订的家庭居室装饰装修工程施工合同，依法有据，本院予以支持。 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，被告应返还首期装修款42618.5元、个性化定制项目费用560元，合计43178.5元给原告。 上述合同约定如因被告方原因逾期竣工的，每逾期一日，乙方应向甲方支付人民币50元违约金；任何一方违反本合同的约定或法律规定解除本合同的，应向另一方支付合同总价款10%的违约金。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”的规定，被告应依合同约定向原告支付合同总价款85797元的10%，即8579.7元的违约金。但由于上述合同没有约定工期，所以，不能适用合同约定的逾期竣工的违约责任。原告主张违约金以43178.5元为基数，从2018年12月3日起计至欠款付清之日止，按年利率24%计算，没有事实和法律依据。本院予以调整。 综上所述，原告的于法有据的诉讼请求，本院予以支持。被告经本院合法传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼，也没有委托诉讼代理人到庭参加诉讼和提出答辩意见，由此而引起的法律后果，理应由其自负。本院依法缺席判决。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第九十二条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告余永权与被告江门市整装宅配装修设计有限公司于2018年11月26日签订的编号：ZJ20181126家庭居室装饰装修工程施工合同； 二、被告江门市整装宅配装修设计有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内返还首期装修款42618.5元、个性化定制项目费用560元，合计43178.5元给原告余永权； 三、被告江门市整装宅配装修设计有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金8579.7元给原告余永权； 四、驳回原告余永权的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费879.46元，由被告江门市整装宅配装修设计有限公司负担。原告余永权已预交的案件受理费879.46元，由本院予以退回；被告江门市整装宅配装修设计有限公司应向本院补缴案件受理费879.46元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省江门市中级人民法院。 审 判 长  黄佩贤 人民陪审员  郭翠瑜 人民陪审员  吴栋灼 二〇一九年九月二十七日 法官 助理  严筱凤 书 记 员  施兆勤