湖南省洪江人民法院民 事 判 决 书（2019）湘1291民初216号原告：杨荣军，男，1977年3月27日出生，汉族，住洪江区。委托诉讼代理人：李应国，湖南清园律师事务所律师。被告：贺兰珍，女，1977年3月9日出生，汉族，现住洪江区。委托诉讼代理人：朱志奇，湖南嵩云律师事务所律师。原告杨荣军与被告贺兰珍委托合同纠纷一案，本院于2017年6月6日立案后，依法适用普通程序，于2018年5月21日做出民事判决，被告贺兰珍不服判决，于2018年6月1日向怀化市中级人民法院提起上诉，怀化市中级人民法院于2018年9月18日做出民事裁定，撤销该判决，发回本院重审。2019年3月18日，原告杨荣军向本院提起诉讼，又于2019年5月23日向本院申请撤回起诉，本院于当日裁定予以准许。2019年7月10日，原告杨荣军再次向本院提起诉讼，本院于2019年8月20日、2019年9月4日二次公开开庭进行了审理。原告杨荣军及其委托诉讼代理人李应国，被告贺兰珍及其委托诉讼代理人朱志奇均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。杨荣军向本院提出诉讼请求：1、判令贺兰珍支付杨荣军为其装修房屋的装饰装修款158445元；2、本案诉讼费由贺兰珍承担。事实和理由：2015年9月，贺兰珍告诉杨荣军其在洪江区购买了一套商品房，要求杨荣军为其进行房屋装修，杨荣军同意，贺兰珍将该房的钥匙交给了杨荣军，双方未形成书面合同。杨荣军进场后，聘请专门人员对该套房屋进行了装修设计，形成设计图纸，杨荣军拍照发送给贺兰珍，在得到贺兰珍同意后，杨荣军又将所需要购买装修材料的材质、花色品种及价格发送给贺兰珍，由贺兰珍选定，然后组织人员进场施工。在房屋装修过程中，杨荣军曾多次要求贺兰珍支付部分装修工程款，贺兰珍表示先欠着，杨荣军只能继续为其进行装修。2016年2月，因贺兰珍对房屋地板颜色的选取与杨荣军意见不一，要求杨荣军停工，杨荣军随即停止了该房屋装修。杨荣军要求贺兰珍支付已完工的装修工程款，贺兰珍不同意支付，双方为此酿成纠纷。杨荣军认为已完成贺兰珍房屋三分之二的装修工程（房屋粉刷、吊顶、中央空调、门窗安装、厨卫装修、水电安装等完成或接近收尾阶段），双方已形成事实上的装饰装修合同关系，但贺兰珍尚未支付分文工程款。为此，杨荣军向本院提起诉讼。贺兰珍口头辩称,1、原、被告没有达成房屋装饰装修合同，被告拒绝原告帮忙装修房屋；2、原告系自愿为被告装修房屋，并明确表示不需要被告支付任何价款和承担任何责任。因此，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1、对于杨荣军提交的“×房装修单据(房屋装修设计费收款收据一份、兄弟木业销售单据七份、洪江区兴华铭家装饰部防盗窗收款收据一份、嘉懿环境艺术有限公司发货单一份、好百年装饰材料发货单一份、水电工工钱清单一份、卫生间门与隔断收款收据一份、防水胶清单一份、水泥沙子红砖清单一份、九牧公司产品销售单一份、马可波罗瓷砖票据一份、泥工工资单据一份、水电工工资单据一份、大理石材料票据一份、打灶材料及工资单据一份、不锈钢防盗网单据一份、防盗门、密码指纹锁、房门三套单据一份、荣军家电商场单据一份、米桶保险柜送货单一份、人工搬运费单据一份、熊虎山五金、集成吊顶单据一份、涂料工费用单据一份。上述单据，贺兰珍均不予认可；2、对于杨荣军提交的其委托代理人就谌春香、田承汉的调查笔录，贺兰珍不予认可。本院结合庭审查明的事实，对于杨荣军提交的上述票据，本院对其中的装修设计费票据不予认可，因为该设计费票据没有出具人的名字或公章；电工材料款没有供货人出具的具体材料单据，不予认可。其他证据予以认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：杨荣军与贺兰珍系同学关系，杨荣军在洪江区经营“荣军家电商场”，销售家用电器等。2011年上半年，贺兰珍购买位于洪江区×室房屋一套。2015年8月，贺兰珍将洪江区×室的密码、钥匙交给杨荣军，委托杨荣军对此房进行水电装修。杨荣军于2015年9月起召集相关装修人员进场施工，在施工过程中，在选取装修材料和其他装修事项上，双方通过微信交流了意见，征得了贺兰珍的同意，杨荣军还通过微信聊天向贺兰珍发送了声明“……没有要求，不要回报”。2016年2月，杨荣军与贺兰珍就地板颜色选取意见不一，该房屋装修停工至今，贺兰珍尚未支付分文装修款项，该房屋装修亦未全部完工。到目前为止，该房屋除客厅木地板、灯具、开关插座、卫生间厨房吊顶尚未安装外，其余装修工作均已完成。庭审中，杨荣军向本院提出对该房屋装饰装修工程价值进行评估的书面申请，而贺兰珍于2019年8月7日向本院出具书面意见，不同意对该房屋的装饰装修工程价值进行评估，也不配合任何评估机构的评估行为。另查明，该房装修所花费材料款及人工工资如下：兄弟木业材料款11958元，洪江区兴华铭家装饰部防盗窗、落地窗、厨房玻璃款7156元，嘉懿环境艺术有限公司石塑线款2680元，好百年装饰材料油漆款3710元、油漆人员工资5000元，水电工工资4680元，卫生间门与隔断款2695元，水泥沙子红砖款2305元，九牧公司产品货款5000元，马可波罗瓷砖款12890元，泥工工资11000元，大理石材料3180元，打灶材料及工资760元，不锈钢防盗网2907元，防盗门、密码指纹锁、房门三套11870元，荣军家电商场销售的中央空调及支架、消毒柜款37519元，米桶保险柜等2136元，人工搬运费1800元，熊虎山五金、集成吊顶1760元，涂料工费用6800元，防水胶2364元，木工工资12600元，上述款项合计金额为152770元。本院认为：本案系装饰装修合同纠纷，虽然杨荣军与贺兰珍未形成书面合同，但双方以口头及微信聊天的方式达成了一致意思表示。杨荣军提供材料和人工对该房屋进行了装饰装修施工，贺兰珍应该对已装修完工的部分支付装饰装修工程款。由于贺兰珍不同意对已装饰装修完工部分的价值进行评估鉴定，本院只能根据杨荣军提供的相关材料款清单及人工工资单据、调查笔录来进行认定。对于杨荣军提供的相关证据，本院对于其提供的装修设计费1000元，电工材料款4680元，由于设计费票据没有出具人的名字或公章，电工材料款没有供货人出具的具体材料清单，本院不予认定；对于其本人经营销售的中央空调及支架和消毒柜（37519元），由于杨荣军称不要回报，应视为对贺兰珍的赠予，本院对于该笔款项不予认定；对于杨荣军提供的其他装修材料款和人工工资共计115251元（152770元-37519元），该房屋的装饰装修图显示，其柜子、地板、墙砖、吊顶、粉刷、门等均已完工，需要木工、泥工、油漆工、水电工、搬运工等人工工作，也使用了相关的材料，因此，该款项应该由贺兰珍支付，本院对此予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第十条第一款、第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定,判决如下:一、贺兰珍于本判决生效之日起十五日内向杨荣军支付装修材料款及人工工资合计115251元；二、驳回杨荣军的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3468.9元，减半收取为1734.45元，由贺兰珍负担1302.51元，杨荣军负担431.94元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于湖南省怀化市中级人民法院。审判员 钟 鸣二〇一九年九月十九日书记员 李宗洋本案适用法律条文如下：《中华人民共和国合同法》第十条当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其委托诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序,全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。