北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0105民初101000号原告吴金季，男，1965年8月15日出生，汉族，住北京市朝阳区。委托代理人黄剑，北京黄剑律师事务所律师。委托代理人王佳祺，北京黄剑律师事务所律师。被告东达迈赫力汽车有限公司，住所地北京市朝阳区金盏乡东苇路甲67号。被告程玉荣，女，1969年4月3日出生，汉族，住安徽省临泉县。被告程凯保，男，1979年2月19日，汉族，住安徽省阜阳市颍泉区。原告吴金季与被告东达迈赫力汽车有限公司（以下简称迈赫力公司）、程玉荣、程凯保买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员李增辉担任审判长，与人民陪审员陈怀春、贾丽花组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告吴金季及委托代理人黄剑到庭参加了诉讼。被告迈赫力公司、程玉荣、程凯保经本院合法传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。原告吴金季起诉称：2017年11月24日，吴金季与迈赫力公司签署《车辆销售及内饰装饰合同》，约定吴金季从迈赫力公司处购买两台奔驰威霆商务车，迈赫力公司为所购车辆外观及内饰进行改装，应于2018年1月30日交付车辆。直至2018年4月，迈赫力公司才通知吴金季仅能先交付第一台车，双方于2018年4月19日签署《改装补充合同》，约定第二台车交货日期延长至2018年6月19日。由于第一台车未达到约定标准，迈赫力公司于2018年4月27日向吴金季出具《承诺函》，承诺将第一台车重新改装，两台车交货日期延长至2018年7月30日。2018年8月14日，双方再次签署《改装补充协议》，约定迈赫力公司重新采购两台约定车型的车辆进行改装，保证于2018年9月19日交付，程凯保作为担保人一并签署合同。截止起诉之日，吴金季已向迈赫力公司支付款项1397500元，但迈赫力公司未交付车辆，完全不履行合同义务，严重侵害权益。此外，迈赫力公司为一人公司，吴金季将合同款项直接汇入股东程玉荣账户，在不能证明公司财产独立于股东财产情况下，程玉荣应承担连带责任。现迈赫力公司诉至法院，要求判令迈赫力公司返还购车款及改装费用1397500元，要求支付违约金1598490元（其中自2018年1月30日至2018年7月31日，以1395000元为基数，按照每日0.1%标准计算，自2018年8月1日起至实际清偿之日，以162万元为基数，按照每日0.2%标准计算），要求程玉荣、程凯保承担连带责任。被告迈赫力公司、程玉荣、程凯保未到庭，亦未提交书面答辩意见。经审理查明：2017年11月24日，吴金季作为甲方与乙方迈赫力公司签订《车辆销售及内饰装饰合同》，约定：甲方向乙方支付两台车辆裸车款及改装款共计162万元；甲方向乙方交纳两台车辆裸车款、加装高顶费用及车辆改装公告费用共计76万元（裸车单车车辆开票金额299000元）；两台车辆改装定金共计43万元，两台车辆改装完毕后车辆改装尾款共计43万元，甲方提车前一次性付清；甲方支付乙方裸车车款后，在2018年1月30日把两台车辆改装后交予甲方；乙方保证装饰车辆符合国家及有关部门批准的企业产品质量标准；如乙方原因延迟交车每延迟一日支付装饰费用总额的万分之一作为赔偿。2018年4月7日，迈赫力公司向吴金季出具说明，载明：由于我公司原因造成车辆交车延迟，特别真诚给予补偿；赠送奔驰威霆专用电动后尾门每台车，赠送奔驰V260中网每台车，现金补偿2万元，厦门这台车我方负责运输；按合同尾款应该支付43万元，每台车尾款215000元，由于不能一次性交两台车，先交一台车尾款215000元，减去每台车的补偿应该支付205000元。2018年4月19日，吴金季与迈赫力公司签订《改装补充合同》，约定：由于乙方施工进度慢，导致两台车不能同时交车，先交付甲方一台车，应支付车辆尾款205000元，经友好沟通，现支付尾款105000元，乙方负责运到厦门指定地点；第一台车辆在使用中发现质量问题乙方在12个小时内给予解决方案，甲方如对改装内饰不满意，乙方承诺予以返厂整改；第二台车在2018年6月19日交付甲方，如未按约定时间交车，甲方有权无条件退车并退还车款、车辆加价款、公告费、高顶费、改装预付款，共计595000元。2018年4月27日，迈赫力公司向吴金季出具《承诺函》，载明：由于我司原因，已经交付甲方的第一台车存在改装内饰不符合要求情况，我司同意对第一台车进行整改，我司保证尚未交付的第二台车改装内饰标准达到整改后第一台车标准；我司承诺第一、第二台车应当在2018年7月30日前按照《改装补充合同》约定的地点和方式交付给甲方；逾期交付按照2017年11月22日原合同承担违约金；逾期超过20天或者交付车辆仍未达到甲方要求的，甲方有权无条件退车（含车辆及加价款、公告费、高顶费等全部费用以及因此受到损失）。2018年8月14日，吴金季与迈赫力公司再次签订《改装补充协议》，程凯保作为担保人签字确认，约定：乙方在2018年7月30日履行交货时，乙方再一次违约，返厂第一台车辆还是没有达到甲方质量要求，而第二台车辆也没有在乙方改装厂，乙方一再违约不遵守合同约定，愿意承担自2018年1月30日第一次交货日期至2018年7月30日第二次约定交货期间的违约金，赔偿甲方支付的车款及内饰装饰等费用1395000元（两台车）；乙方承诺为甲方重新采购两台原合同约定的车型，在2018年9月19日前将两台车按约定改装交付甲方；如乙方所改车辆未达到甲方质量要求，或不能在2018年9月19日完成交付两台车辆，甲方有权无条件退车及所支付全部款项，退款总计1397500元；如乙方不能在2018年9月19日将两台改装车辆交予甲方，乙方应承担全部违约责任，违约金按照合同总价162万元从2018年8月1日至合同终止按照延期交货补偿方案每日千分之二赔偿。诉讼中，吴金季称迈赫力公司至今未交付符合标准车辆。另查明，迈赫力公司成立于2011年5月25日，注册资本为5008万元，类型为自然人独资，股东及法定代表人为程玉荣。诉讼中，吴金季提交了个人交易账户明细，其中购车款50万元、26万元、车辆改装费43万元收款账号均为程玉荣。上述事实，有吴金季提交的《车辆销售及内饰装饰合同》、说明、《改装补充合同》、《承诺函》、《改装补充协议》、付款凭证、工商登记信息及当事人陈述等在案佐证。本院认为：吴金季与迈赫力公司签订的《车辆销售及内饰装饰合同》、《改装补充合同》、《改装补充协议》，以及迈赫力公司出具的说明、《承诺函》，均系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。迈赫力公司在收取车款及改装费后，多次出现交付延期，未能及时交付符合约定标准及数量的车辆，该行为已经构成违约，迈赫力公司依据合同及协议约定要求迈赫力公司退还已经收取款项并承担违约责任，合法有据，本院予以支持。针对违约金，综合考虑合同约定、损失情况、违约情形、过错责任等因素，本院对计算基数、计算标准予以调整。程凯保作为担保人，在未约定担保方式情况下，应对上述债务承担连带保证责任，在承担保证责任后，其有权向迈赫力公司追偿。程玉荣作为一人有限责任公司的股东，多次使用个人账户收取车款及改装费，且未能证明公司财产独立于股东自己的财产，根据相关法律规定，其应当对公司债务承担连带责任，针对吴金季的相应诉讼请求，本院予以支持。经本院合法传唤，迈赫力公司、程玉荣、程凯保无正当理由未到庭参加诉讼，不影响本院依据查明的事实缺席审理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第二十条、第六十三条，《中华人民共和国担保法》第十九条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告东达迈赫力汽车有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告吴金季购车款及改装费一百三十九万七千五百元；二、被告东达迈赫力汽车有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告吴金季违约金（以一百三十九万五千元为基数，自二〇一八年一月三十日起至付清之日止，按照每日千分之一标准计算）；三、被告程玉荣对上述第一、二项被告东达迈赫力汽车有限公司的付款义务向原告吴金季承担连带责任；四、被告程凯保对上述第一、二项被告东达迈赫力汽车有限公司的付款义务向原告吴金季承担连带保证责任；五、被告程凯保承担保证责任后，有权向被告东达迈赫力汽车有限公司追偿；六、驳回原告吴金季的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费三万六千五百六十三元、公告费二百六十元、保全费五千元，由被告东达迈赫力汽车有限公司、程玉荣、程凯保负担（于判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审 判 长  李增辉人民陪审员  陈怀春人民陪审员  贾丽花二〇一九年九月二十六日书 记 员  李天佳