广东省惠州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤13民终4299号上诉人一（原审原告）：曾令锋，男，1948年1月25日出生，香港永久性居民，委托诉讼代理人：周运妙，广东商达（惠州）律师事务所律师。上诉人二（原审被告）：惠州市惠百川实业发展有限公司，住所地：惠州市惠阳区淡水北环路旁新祺园一期5幢14层03号房。法定代表人：石中杰。委托诉讼代理人：黄文科、朱梓华，均系广东海略律师事务所律师。上诉人曾令锋因与上诉人惠州市惠百川实业发展有限公司商品房预售合同纠纷一案，不服惠阳区人民法院（2018）粤1303民初3996号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。上诉人一的委托诉讼代理人周运妙、上诉人二的委托诉讼代理人朱梓华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曾令锋上诉请求：1、依法改判（2018）粤1303民初3996号民事判决书，改判被上诉人向上诉人支付逾期办证违约金18296.63元。二、本案的诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：上诉人认为一审判决在计算违约金时扣除办理权籍调查测绘时间56天是错误的，理由如下：一、被上诉人未在合同履行期限内积极履行关于权籍调查测绘义务。即使在合同履行期限内出现了关于不动产权籍调查测绘的政策要求，被上诉人完全可以在新政策启动后履行期限届满前即2016年6月30日至2016年12月27日时间段内办理权籍调查测绘，但是被上诉人在合同履行期限内已经知悉要先行开展不动产权籍调查测绘程序后并未在合同履行期限届满前积极履行该义务，甚至拖延至2017年2月13日方才启动权籍调查测绘。二、被上诉人在合同履行期限届满后方才办理权籍调查，是严重违约，计算逾期办证违约金时不应扣减权籍调查测绘办理时间。被上诉人本应在2016年12月27日前为上诉人履行完办证义务,被上诉人完全可以在合同履行期限届满前完成有关于权籍调查等办证业务，但被上诉人拖延至2017年2月13日方才办理权籍调查，该办理时间明显是出现在合同履行期限届满后。如被上诉人在合同履行期限内依法及时办理该权籍调查业务而要求扣减相应的办理时间完全符合法律及合同约定，但其在合履行期限内已明知要先行办理权籍调查测绘后并未在合同约定的办证期限内主动、积极履行，仍旧拖延至合同履行期限届满后方才办理，其行为已属严重违约，其应按合同约定向上诉人承担违约责任，向上诉人支付违约金。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”之规定，因被上诉人在未在合同履行期限内履行权籍调查，不属于可免责情形，因此上诉人认为一审法院在计算违约金时将办理权籍调查测绘业务时间56天予以扣除是错误的。上诉人曾令锋补充上诉意见如下：上诉人认为一审法院适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第二十六条，是依职权主动适用“情势变更”原则，进而扣减办理权籍调查时间56天，属适用法律错误，应当依法予以改判。一、双方在一审法院受理前已经履行完合同义务，不存在可变更或解除合同的内容。合同的变更只能发生在合同成立后，合同尚未履行或尚未完全履行之前。而涉案在一审法院受理时，双方均已经按照合同约定把合同义务履行完毕，因此不存在可以变更或解除合同的内容。二、“情势变更”的适用前提是当事人主动提出。情势变更原则适用的前提是依赖于当事人的主动提出。即一方当事人可以要求对方就合同的内容重新协商，在协商一致的基础上重新确定合同权利义务或终止合同，或者诉请法院或者仲裁机构变更或解除合同。而涉案中，且不论关于“权籍调查”是否属于“情势变更”，被上诉人在合同履行期限内，从未将其辩称的权籍调查等情形告知上诉人，也未就该情形出现后与上诉人协商变更合同内容。在一审过程中，也从未就关于权籍调查等因素以“情势变更”原则为由与答辩人进行协商变更合同。三、最高人民法院已明确人民法院不宜依职权主动适用“情势变更原则”。最高人民法院在2010年时向浙江省高级人民法院签发的关于袁林伯与陈恒坤企业租赁经营合同纠纷案适用法律问题审核意见即[2010]民二他字第6号文中，已明确表示“情势变更原则的适用应当由当事人明确提出，人民法院不宜依职权主动适用”。四、法院适用情势变更时应当慎重，如在个案中需要适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第二十六条规定的，应当由高级人民法院审核。第二条“严格适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第二十六条：为了因应经济形势的发展变化，使审判工作达到法律效果与社会效果的统一，根据民法通则、合同法规定的原则和精神，解释第二十六条规定：合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。对于上述解释条文，各级人民法院务必正确理解、慎重适用。如果根据案件的特殊情况，确需在个案中适用的，应当由高级人民法院审核。必要时应报请最高人民法院审核”。双方在一审前并未有任何一方依“情势变更”原则提出与另一方对合同变更，而在一审过程中也未有任何一方依“情势变更”原则明确向法院诉请对合同进行变更。退一步讲，假使真的存在情势变更事由，且当事人又主动提出，一审法院如认为案件应适用情势变更的，那么其应当按照第二条之规定，交由广东省高级人民法院审核。五、一审法院在原判决中滥用“情势变更”原则，忽视开发商的违约行为，通过公权力强行介入双方间的合同，严重违反公平原则。根据合同约定，被上诉人本应在2015年12月30日至2016年6月27日期间就要完成涉案房屋的所有权转移登记备案，即在2016年12月27日之前应当将权籍调查测绘、商品房首次登记、涉案房屋的转移登记全部履行完毕，但被上诉人在明知政府2016年6月28日起开始启动权籍调查测绘程序.两者时间相比较，明显政府要求权籍调查测绘的政策要求是发生在合同履行期限届满后。且被上诉人在明知政府启动新政策后，依然怠于履行权籍调查测绘义务，拖延至2017年12月25日才办理商品房的首次登记，2018年3月方才办理涉案房屋的权属登记备案。因此，如果被上诉人在合同履行期限因未履行办证义务，而合同履行期限届满后，被上诉人也并无积极履行办证义务减少损失，在被上诉人严重违约之下，一审法院并没有充分考虑被上诉人的违约行为，反而仍然适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十六条规定扣除因办理权籍调查测绘时间56天明显有违公平原则，这不仅没有惩罚被上诉人的违约行为，反而是变相鼓励、豁免被上诉人的违约行为，属于滥用情势变更原则，严重违反公平原则。综上所述，上诉人认为一审法院主动适用情势变更原则，适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十六条规定而扣减因办理权籍调查测绘所的56天明显是适用法律错误，其通过公权力介入双方间的合同，严重违背公平原则，应当依法予以改判。上诉人惠百川公司辩称，一、一审法院扣减不动产权籍调查测绘的办理时间56天合法合理，体现了诚实信用、公平原则，应当予以维持，理由如下：1、本案审理过程中，上诉人公司方已经明确提出相关部门新增的不动产权籍调查测绘的事实并请求法院依法扣减办理时间，所以法院并非依职权主动适用，只是法院在法律适用问题上认为应适用《合同法》若干问题的解释（二）第二十六条情势变更原则予以扣减为宜。2、本案新增的办证前置程序属于国家行政部门政策发生重大变化，不可归责于双方，在签订合同时双方当事人对此根本无法预见，自然也不可能在合同约定中将权籍调查测绘的办理时间预估在办证期限内，而该新增程序必然导致办证时间相应增加，如果仍按原协议约定办证期限来履行，对于负有履行办证义务一方来说，即上诉人公司方显失公平，因此，办证期限也理应随之在原来约定的基础上顺延实际办理权籍调查测绘花费的56天，同理应在计算逾期办证违约责任时相应扣减该部分办理时间。3、对最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十六条，对于该条的适用目的与核心就在于，继续履行原合同会对一方当事人明显不公平，本系列案涉及126名业主，而在合同约定的履行期内新增权籍调查测绘花费的办理时间也是事实客观存在的，一审法院对该程序产生的办理时间进行扣减是对合同履行的一个调整，充分体现了裁判公平性，与现合同的履行状态无关。4、《最高人民法院关于正确适用若干问题的解释(二)服务党和国家的工作大局的通知》出台是在2008、2009年正处于国际金融危机的大背景下，为了保障金融业健康稳定发展才提出的，适应时代背景的产物，现法院在个案中为了裁判的公平性适用情势变更原则已经基本没有报高院的程序。另外，2016年，权籍调查测绘的新政策在整个惠州全面启动，关于在计算逾期办证时能否扣减权籍调查测绘花费的时间，在惠州中院的终审判例也已经明确了是可以扣除的，这批案件并不是先例。5、对于局部2015年12月30日交房的业主，尽管不动产权籍调查测绘出现在办证履行期之后，但不影响计算违约责任时扣减权籍调查测绘花费的时间。第一，该部分业主合同约定办证截止日为2016年6月27日，而惠阳区的不动产权籍调查测绘系2016年6月28日启动，也就是说在该办证截止的最后一日的隔天就启动新政策，这点恳请合议庭加以考虑；第二，尽管新政策调整是履行期之后发生，但办证事宜仍处于可持续状态，上诉人公司方仍需承担办证义务和逾期办证的违约责任，而在继续办证过程中遇到的订立合同时不能预见的客观情况，仍应在计算违约时予以扣减，不能过分加重上诉人公司方的责任，以凸显裁判的公平性。二、一审法院上诉人公司方除权籍调查测绘之外的一审抗辩理由不予支持属于适用法律错误，请二审法院予以纠正。l、关于2017年6月21日至30日（共计10天）因房管局系统升级整合暂停业务，同理，与第一大点第5小点一致，尽管是在迟延履行后发生的，但办证事宜仍处于可持续状态，在办证过程中遇到的政府部门停办业务的时间理应予以扣减。2、权属登记通常先由开发商完成初始登记，之后才由各个买受人分别办理商品房买卖登记，合同第15条约定上诉人公司方的办证义务就是“将办理权属登记需由上诉人公司方提供的资料报产权登记机关各案”，而上诉人公司方作为开发商,在合同没有具体明确约定的情况下，上诉人公司方的办理义务就是指初始登记，上诉人公司方2017年12月25日向不动产登记部门提交了整个房地产项目的初始登记资料即应视为完成合同约定的办证义务。3、合同15条关于办证的约定是“出卖人应在商品房交付使用后180日内办理”，那么办证时间实际是与交楼时间是相关联的，补充协议附件四约定的交楼180天免责期同理适用本案的办证约定。上诉人惠百川公司向本院提出上诉请求：1、请求撤销一审判决，依法改判上诉人向被上诉人支付逾期办证违约金为4738元。2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。事实和理由：一、违约金应计算截止至2017年12月25日，逾期天数为362天，一审法院认定事实错误，适用法律错误。根据《商品房买卖合同》第十五条约定，上诉人应当在商品房交付使用后180日内，将办理权属登记需由上诉人提供的资料报产权登记机关备案，从该条约定看，上诉人作为开发商的办证义务也就是提交需由上诉人提供的资料报备案，而具体到本案，上诉人已经于2017年12月25日将办理首次（初始）登记资料（共计17项）提交不动产登记中心，并取得受理回执，应视为上诉人已完成办证义务，故逾期办证违约金计算截止日应为当天。二、2017年6月21日至30日（共计10天）因房管局系统升级整合存量数据暂停业务的时间，属不可抗力，应予扣除，一审法院适用法律错误。2017年6月21日至30日（共计10天）因房管局系统升级整合存量数据暂停业务，一审法院仅因其系上诉人违约之后产生的新事由即不予支持扣除。上诉人认为，尽管上诉人存在逾期办证的违约行为，但是办证事宜仍在可持续的状态，在上诉人履行办证义务期间，因房管局系统升级整合存量数据暂停业务，属于政府行政行为，系不可抗力，其直接导致上诉人客观上无法提交办证资料，故针对上诉人履行办证义务期间因不可抗力导致的无法办理的时间应在计算违约责任时予以扣除。三、合同以及合同附件四《补充协议》明确约定上诉人承担违约责任之前提是因上诉人的责任导致违约，本案政府行为以及新政策出台延误办证等原因，均不可归责于上诉人，均属于合同约定的不可预测原因，故依照约定双方对此已经达成180天免责不视为出卖人违约，故违约金应扣减该180天的免责期。《商品房买卖合同》第十五条明确约定:“如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第2、3项处理:……”。以及合同附件四《补充协议》第四条明确约定“出卖人、买受人双方同意：合同约定的交楼时间为预计交楼时间，出卖人因不可预测原因导致提前或推迟交楼时（不超过预计交楼时间180天），双方表示理解，不视为出卖人违约。”，综上可见，要上诉人承担违约责任之前提是因上诉人的责任导致违约，上诉人才需承担相关不利后果。从导致本案逾期办证的因素看，存在上诉人无法预料和控制的客观因素，非答辩人的全部过错所导致，不应全归责于上诉人；不可抗力属于免责事由，在计算逾期办证违约金时应予以扣减因不可抗力导致的逾期时间。四、被上诉人起诉违约金过高，请求法院予以调整。涉案房屋均已经在合同约定的期限内按期交房。逾期办证不同于逾期交付，并未影响业主居住使用，客观上被上诉人所购的涉案商品房均已大幅度升值，被上诉人在经济利益上并无损失；另外，上诉人逾期办证主要原因在于与承建商纠纷未决，项目部分物业被长期查封，客观上无法办理，并非主观故意不办理，且部分逾期系因被上诉人自身资料不齐全导致的，被上诉人诉请违约金计算标准日万分之一的比例过高，不合理，请求法院考虑实际情况予以下浮调整。综上，结合应扣除的不动产权籍测绘时间56天（一审已经扣除），上诉人应向被上诉人支付违约金为4738元[408407元×0.01%×（362日-56日-10日-180日）]，一审法院认定事实不清，恳请法院依法查明，依法改判支持上诉人的上诉请求。上诉人曾令锋辩称，一、一审法院认定的违约金计算截止日期及逾期天数正确无误，应当予以维持。答辩人与被答辩人签订的合同第十五条明确约定办证时间，被答辩人本应在2016年12月27日前完成涉案房屋的所有权转移登记备案，但其直至在2017年12月25日才向产权登记机关提交办理新建商品房首次登记的备案资料，该备案登记并非是涉案房屋的权属备案登记。被答辩人混淆视听，意图将新建商品房的首次登记与一手商品房过户登记混同。一审法院认定违约金的计算截止日期为涉案房屋办理权属登记备案之日正确无误，应当予以维持，被答辩人辩称的违约金应当计算到2017年12月25日没有事实依据，应予以驳回。二、一审法院主动适用“情势变更”，并以“情势变更”为由扣减办理权籍调查时间56天，属适用法律错误，应当依法予以改判。1、“情势变更”的适用前提是当事人主动提出，被答辩人在合同履行期限内，从未将其辩称的权籍调查等情形告知上诉人，也未就该情形出现后与上诉人协商变更合同内容。情势变更原则适用的前提是依赖于当事人的主动提出。即一方当事人可以要求对方就合同的内容重新协商，在协商一致的基础上重新确定合同权利义务或终止合同，或者诉请法院或者仲裁机构变更或解除合同。而涉案中，且不论关于“权籍调查”是否属于“情势变更”，但被答辩人在合同履行过程中以及一审过程中，从未就关于权籍调查等因素以“情势变更”原则为由与答辩人进行协商变更合同。2、最高人民法院已明确人民法院不宜主动适用“情势变更原则”。最高人民法院在2010年时向浙江省高级人民法院签发的关于袁林伯与陈恒坤企业租赁经营合同纠纷案适用法律问题审核意见即[2010]民二他字第6号文中，已明确表示“情势变更原则的适用应当由当事人明确提出，人民法院不宜依职权主动适用”。3、人民法院因个案中需要适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第二十六条规定的，应当由高级人民法院审核。第二条“严格适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)第二十六条：为了因应经济形势的发展变化，使审判工作达到法律效果与社会效果的统一，根据民法通则、合同法规定的原则和精神，解释第二十六条规定：合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。对于上述解释条文，各级人民法院务必正确理解、慎重适用。如果根据案件的特殊情况，确需在个案中适用的，应当由高级人民法院审核。必要时应报请最高人民法院审核”。双方在合同履行期限内并未有任何一方依“情势变更”原则提出与另一方对合同变更，而在一审过程中也未有任何一方依“情势变更”原则明确向法院诉请对合同进行变更。退一步讲，假使真的存在情势变更事由，且当事人又主动提出变更，一审法院如认为案件应适用情势变更的，那么其应当按照第二条之规定，交由广东省高级人民法院审核。三、一审法院在原判决中滥用“情势变更”原则，忽视开发商的违约行为，通过公权力强行介入双方间的合同，严重违反公平原则。根据合同约定，被答辩人本应在2015年12月30日至2016年6月27日期间就要完成涉案房屋的所有权转移登记备案，即在2016年6月27日之前应当将权籍调查测绘、商品房首次登记、涉案房屋的转移登记全部履行完毕，但被答辩人在明知政府2016年6月28日起开始启动权籍调查测绘程序.两者时间相比较，明显政府要求权籍调查测绘的政策要求是发生在合同履行期限届满后。且被答辩人在明知政府启动新政策后，依然怠于履行权籍调查测绘，拖延至2017年12月25日才办理商品房的首次登记，2018年3月方才办理涉案房屋的权属登记备案。因此，被答辩人在合同履行期限未履行办证义务，而合同履行期限届满后，被答辩人也并无积极履行办证义务减少损失，在被答辩人严重违约之下，一审法院并没有充分考虑被答辩人的违约行为，反而适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十六条规定扣除因办理权籍调查测绘时间56天明显有违公平原则，这不仅没有惩罚被答辩人的违约行为，反而是变相鼓励、豁免被答辩人的违约行为，属于滥用情势变更原则，严重违反公平原则。四、一审法院在计算违约金时未扣除2017年6月21日至30日（共计10天）因房管局系统升级整合存量数据暂停业务的时间，是适用法律正确，应予维持。根据合同约定，被答辩人本应在2016年12月27日前完成涉案房屋的权属登记备案，但被答辩人辩称的2017年6月21日至30日（共计10天）因房管局系统升级整合存量数据暂停业务的时间明显是发生在其严重迟延履行之后。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”之规定，不属于可免责情形，因此被答辩人关于在计算违约金时应扣减因房管局系统升级整合存量数据暂停业务的时间是没有事实根据，于法无据，应予以驳回。五、逾期办证的直接原因是被答辩人怠于履行，并非政府因素导致。被答辩人未及时向产权登记部门提交涉案房屋的所有权登记备案，是导致逾期办证的直接原因。根据合同约定，被答辩人本应在2016年12月27日前完成涉案房屋的所有权转移登记备案，但其在2016年6月已清楚的知晓政府要求办理权籍调查测绘手续后，依然怠于履行办理权籍调查测绘业务，直至在2017年2月才履行权籍调查测绘，时隔一年后方才办理涉案房屋的权属登记备案，因此被答辩人逾期办证并非是政府出台的新政策所导致，直接原因是其没有主动积极履行相应的义务，其应当就其违约行为按照合同约定向答辩人承担违约责任。六、合同附件四中的180天与预期办证没有关联，被答辩人要求违约金扣减180天没有事实及法律依据，应当予以驳回。合同附件四《补充协议》第四条中的180天与逾期办证无关，被答辩人因其自身违约行为导致未在合同期限内办理涉案房屋权属登记备案，因此其关于违约金要求扣减180天是没有事实及法律依据，应当予以驳回。七、答辩人诉请的违约金是按照合同约定的标准计算，与最高人民法院及广东省高级人民法院关于逾期办证违约金规定的标准相比明显偏低。首先，双方签订合同是由被答辩人事先拟定好的格式合同，在确定违约责任方面，答辩人处于弱势地位，无改变合同条款的权利。其次，答辩人诉请的违约金计算标准、起始日期、截止日期均是按照双方签订的合同计算。再次，双方在合同第十五条约定的关于逾期办证违约金标准与《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条以及广东省高级人民法院《关于审理房屋买卖合同纠纷案件的指引》第三十八条规定的逾期办证违约金标准相比，明显偏低，不存在过高。综上所述，答辩人认为一审法院关于被答辩人逾期办证天数及违约金计算截止日期认定正确，但一审法院主动适用情势变更扣减因办理权籍调查测绘所的56天明显是适用法律错误，严重违背公平原则，应当依法予以改判。曾令锋向一审法院起诉请求：1、被告向原告支付延期办证违约金18092.43元（暂从2016年12月28日计至2018年3月16日，2018年3月16日之后违约金计至被告向产权登记机关办理关于涉案商品房的不动产转移登记备案之日止）；2、被告承担本案的诉讼费、保全费、公告费。一审法院认定事实：原、被告于2015年10月23日签订了《广东省商品房买卖合同》，约定被告将位于惠州市××区淡水北××路旁××祺××单元××层××房出售给原告，房屋总价款共计人民币408407元。合同第八条约定：被告应当在2016年6月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经建设、监理、施工、勘察、设计五个单位验收合格并出具竣工验收报告的房屋交付给原告使用……；合同第十五条约定：被告应当在商品房交付使用后180日内，将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案，如因被告的责任，原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，……2、原告不退房，被告按已付房价款的0.01%向原告支付违约金；3、本条第2项所指0.01%违约金按日计算。《商品房买卖合同》附件四的第四条约定：原被告双方同意：合同约定的交楼时间为预计交楼时间，被告因不可预测原因导致提前或推迟交楼时（不超过预计交楼时间180天），双方表示理解，不视为被告违约。原被告还对其他相应事宜作出了约定。合同签订后，原告按约付清购房款，并支付契税及办证等费用。被告于2016年6月30日前将案涉房屋交付原告使用，于2018年3月21日将案涉房屋办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案。另查明，2018年12月5日，惠州市××区房产管理局《关于不动产登记中心暂停业务时间情况的复函》载明：“惠阳区不动产登记业务2016年6月28日启动，届时起申请办理土地首次登记、新建商品房首次登记、自建房首次登记、一手商品房过户、二手房过户等业务，需先行开展不动产权籍调查测绘（此项工作请咨询国土局）；不动产登记业务启动至今，我中心因工作需要共暂停了两次业务。第一次是2017年6月21日至30日因系统升级整合存量数据暂停业务；第二次是2018年4月8日至4月28日因办公场所搬迁暂停业务”。2018年12月26日，惠州市国土资源局惠阳区分局《关于新祺园项目一期首次登记权籍调查办理时间的告知函》载明：“经查，位于惠州市××区淡水街道北环路旁的‘新祺园’商品房项目的一期小区大门、3幢、4幢、5幢，于2017年2月13日受理了商品房首次登记的权籍调查业务，并于2017年4月10日办结”。惠州市××区房产管理局系在原、被告办证履行期内发布公告告知新建商品房办证业务增加权籍调查测绘内容。上述事实有《广东省商品房买卖合同》、广东省地方税收通用发票（电子）、中华人民共和国税收缴款书（契税发票）、收据、《关于暂停受理不动产登记相关业务的公告》、《关于在惠州市××区实施不动产统一登记的通告》、惠州市××区不动产登记受理收件回执单、《关于不动产登记中心暂停业务时间情况的复函》、《关于新祺园项目一期首次登记权籍调查办理时间的告知函》及庭审陈述等为据。一审法院认为，原、被告签订本案所涉的《商品房买卖合同》及补充协议是双方真实意思表示，不违反法律法规禁止性规定，合法有效。关于被告是否违约的问题。合同约定被告应当在商品房交付使用后180日内【从2016年7月1日起至2016年12月27日】将办理权属登记需由被告提供的资料报产权登记机关备案，然被告在2017年2月13日依据新的办证政策向国土部门申请办理所涉商品房首次登记的权籍调查业务，且在2018年3月21日才将案涉房屋办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案。被告未按照合同约定的时限启动办证程序，确实存在违约行为，应承担相应的违约责任。经核算，被告逾期办理权属登记备案的天数为448日【自2016年12月28日至2018年3月21日】。《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十六条规定“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除”。本案中，在合同约定的履行期内，惠州市××区房产管理局发布公告称2016年6月28日起一手商品房过户需先行开展不动产权籍调查测绘，因不动产权籍调查测绘系合同履行期限内出现的新政策，非合同履行期届满后发生的新政策，该部分增加的义务导致延长了办证期限，属不可归责于双方的事由，被告辩称因不动产权籍调查测绘增加的时间56日【自2017年2月13日至2017年4月10日】应在逾期期限内予以扣除，辩称合理，予以采纳。惠州市××区房产管理局2017年6月21日至30日因系统升级整合存量数据暂停业务，2018年4月8日至4月28日因搬迁暂停业务，该两段时限均是被告违约之后产生的新事由，被告主张在逾期时限内予以扣除，依据不足，不予支持。据此，被告应承担逾期办证违约金的违约金为16009.5元【408407元×0.01%×（448日-56日）】。综上所述，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条第一款以及《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决：被告惠州市惠百川实业发展有限公司于本判决发生法律效力之日起10日内支付逾期办证违约金16009.5元给原告曾令锋。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费252元（原告已预交126元），由被告惠州市惠百川实业发展有限公司负担。二审中，当事人没有提交新证据。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：一审法院认定的基本事实属实，本院予以确认。本院认为：本案系商品房预售合同纠纷，结合上诉人的上诉请求和理由，本案二审中双方争议焦点：1.逾期办证违约金的截止日期；2.因政府政策变化增加的办证时间应否扣除。关于逾期办证违约金的截止日期的问题。涉案《商品房买卖合同》约定出卖人应当在商品房交付使用后180日内将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。据查，惠百川公司在2018年3月21日才将案涉房屋办理权属登记需由其提供的资料报产权登记机关备案，一审法院据此认定逾期天数计至2018年3月21日并无不妥。惠百川公司主张其于2017年12月25日将办理首次（初始）登记资料提交产权登记机关，应视为已完成办证义务，对此，本院认为，“办理首次（初始）登记”是合同约定的“办理权属登记”的前置程序，即要先办理首次登记（大确权）后才能办理权属登记（小确权），两者不属于同一登记事项，惠百川公司主张逾期天数应当计至2017年12月25日，无事实和法律依据，本院不予采信。关于因政府政策变化增加的办证时间的扣除问题。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：……”《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定：“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”依照上述规定，只有基于“出卖人的原因”，出卖人对于逾期交房有过错的情况下，出卖人才需对逾期交房承担违约责任，至于因不可抗力导致的办证流程延长，属于不可归责于出卖人的事由，对应因不可抗力所导致增加的办证时间，应从出卖人的办证天数中扣除，免除相应的违约责任。据查，涉案《商品房买卖合同》签订后，惠阳区房产管理局发布《公告》载明从2016年6月28日起新增两次权籍调查的手续，而原约定的办证期限在此后方才届满。因不动产权籍调查测绘增加的时间（56日）属于惠百川公司签订合同时无法预见也不能避免、不能克服的客观情况，属于不可抗力因素导致的时间延长，应当从办证历时中扣除相应天数。在本案的一审中，各方当事人均未明确提出适用“情势变更”原则，一审法院直接适用该原则，违反了相关的法律规定，本院予以纠正。至于惠州市××区房产管理局系统升级整合存量数据暂停业务的时间（2017年6月21日至30日），发生在双方约定的办理权属登记期间之后，属于惠百川公司违约之后产生的新事由，同时惠百川公司也没有提交证据证明在该时间段内发生了其提交办证资料而遭遇暂停受理业务的事实，因此惠百川公司主张在逾期时限内予以扣除于法无据，本院不予支持。惠百川公司称双方同意“出卖人因不可预测原因导致提前或推迟交楼时（不超过预计交楼时间180天），双方表示理解，不视为出卖人违约”的约定，并以此主张计算逾期办证违约金时扣除180天免责期，本院认为该约定系关于逾期交房违约责任的约定，非案涉房屋办理权属登记方面的约定，惠百川公司不能根据该条款主张免除逾期办证违约责任。惠百川公司主张违约金过高而请求法院予以降低应当承担举证责任，但其未提交证据证明涉案违约金过高的事实，故惠百川公司诉请将违约金调低理据不足，本院不予支持。原审按照双方当事人合同约定的违约金计算标准计付违约金，事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。综上所述，原审认定事实清楚，虽适用法律有所不当，但处理结果并无不妥，本院予以维持。上诉人的上诉，没有事实和法律依据，二审不予采纳。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费已由上诉人预交，经本院核准，均由上诉人负担。本判决为终审判决。审判长  陈晓文审判员  曾求凡审判员  刘天贞二〇一九年九月二十五日法官助理曹国阳书记员彭敏附相关法律条文：《民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。