宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院民事判决书（2019）宁0502民初2739号原告：孙进平，宁夏中卫市人，住宁夏回族自治区中卫市。被告：李翔，现年30岁，个体户，现住宁夏回族自治区中卫市。原告孙进平与被告李翔装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年6月25日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告孙进平到庭参加了诉讼。被告李翔经本院依法送达传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提起诉讼请求：1.依法判令解除原、被告签订的《三盛装饰装修施工合同》（以下简称《装修合同》）；2.依法判令被告立即返还原告装修费20000元、承担违约金6200元（自2019年2月16日至2019年5月23日，62000元×1‰/天×100天），暂计26200元，之后的违约金按照合同约定支付至费用付清为止；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年2月16日，原告通过朋友介绍与被告达成装修合意，双方签订《装修合同》1份，约定：被告采用包工包料的方式装修原告所有的××府住宅房；合同期限自2019年2月16日至2019年5月1日；合同总价款62000元；同时还约定了违约责任等事项。合同签订后，原告依约向被告预先支付20000元的装修费用。被告于2019年2月16日进场进行了水电改装，之后至今再没有进行过施工。为此原告多次与被告协商未果。期间，被告至今再没有进行过施工，导致原告不能按时住房，孩子上学困难。原告通过朋友和被告协商，让被告给原告退回材料费，被告也一直没有退钱，后原告另行发包他人进行装修施工。综上认为，双方签订的《装修合同》是双方真实意思表示、合法有效。原告依约履行了合同义务，但被告收到款项20000元后至今拒不履行合同义务，严重违约。被告李翔经本院合法传唤未到庭参加诉讼，亦未向法庭提交书面答辩材料及证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对原告提交的证据，虽然被告未到庭质证，但可以依法审核认证如下，《装修合同》1份系原被告签订的合同，公证书、发票及光盘1张系公证文书资料、中卫农村商业银行存款账户交易明细查询及收据各1张系银行单位、被告分别出具给原告的书证、收条及照片2张系书证及物证资料、装修押金票据1张系书证，以上证据能够证明被告承包原告的房屋装饰装修工程，原告按约支付款项数额、被告未完成装修工作任务，原告公证解除、被告应给原告承担工程损失数额的事实，其证据间能够相互印证，对其证明效力予以确认。对原告主张被告已完的部分工程价款数额认定的事实，经核：按照原告陈述被告已完的部分工程为进行了水电改装及将沙子、水泥材料购运进场工作，对被告未完成的部分工程项目结合原告所举公证文书记载的事实，并按照双方合同约定的工程价款情况，考虑双方曾经协商退款的意见，被告已完成的部分工程价款按照3000元较为符合客观实际情况，予以认定。经审理查明：2019年2月16日，原告通过朋友介绍与被告达成装修其住宅房合意，双方签订《装修合同》1份，约定：被告采用包工包料的方式装修原告所有的××府住宅房屋；工程期限自2019年2月16日至2019年5月1日；合同总价款为62000元；在工程期限内如果因被告原因而迟延完工，每日按照工程款1‰作为违约金罚款支付给原告，直至工费扣完为止；如果因原告原因而迟延完工，每迟延一日，以装潢工程款中人工费的1‰作为误工费支付给被告50元；同时还约定付款方式及违约责任等事项。合同签订后，原告依约向被告预先支付20000元的装修费用，被告给原告出具收据1份。被告于2019年2月16日进场进行了水电改装并将沙子、水泥材料购运进场，后至今再没有进行过施工。期间，原告多次与被告协商退款未果，于2019年7月12日对施工现状进行公证，支付公证费600元，后另行找其他公司装修。并发现被告购运的水泥过期失效，拉沙子的工钱也没有给工人支付，原告给拉沙子的工人及处理失效水泥垫付款500元。为此，原告诉至本院。本院认为：被告李翔与原告孙进平签订的《装修合同》合法有效，双方应当自觉履行其义务。原告按照合同约定向被告预付了工程款20000元，被告除完成了部分相关工程任务外，剩余工程项目未按照约定期限完工，属违约，考虑施工现状并结合合同约定计算其已完成的部分工程价款按照3000元认定，本院予以确认。被告施工的工程逾期后，原告催促被告继续履行完工，但被告仍然至今未能施工，依据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第九十四条第（三）（四）项规定，由于被告不履行合同的主要义务，其违约行为致使原告不能实现合同目的，依法应予解除合同，被告依法应当承担相应的民事责任。被告虽然系三盛装饰工程有限公司的法定代表人，但签订合同时以被告个人在落款处签订且无公司盖章，依法认定被告认定属于被告承担清偿债务的责任。故对原告要求解除原被告签订的《装修合同》的诉讼请求，有相应的事实及法律依据，本院依法予以支持。依据《合同法》第九十七条的规定，在合同解除后，对于尚未履行的被告未装修的部分工程项目应终止履行；对于原告已经履行向被告预付的工程款，扣除被告已经部分履行的工程项目价款外，应向原告退还装修工程款17000元，并依法采取补救措施向原告赔偿损失，由于被告无故停工未能按期向原告完成房屋装修工程，属违约，其违约过错行为致使原告遭受经济损失，依法应承担违约责任及相应的赔偿责任。对原告要求被告返还原告装修费20000元、承担违约金6200元（自2019年2月16日至2019年5月23日，62000元×1‰/天×100天），暂计26200元，之后的违约金按照合同约定支付至费用付清为止的诉讼请求，经核：被告退还已付部分工程款17000元（20000元-3000元）并承担因解除合同的费用600元及垫付款500元予以确认；对于违约金，因被告无故停工未能按期完成房屋装修工程向原告交付工作成果，属违约，因被告不能继续履行合同致使原告提出解除合同而终止合同的履行，依据双方合同约定承担违约金的标准，被告向原告承担合同总价款的1‰/天（自2019年2月16日至2019年5月23日）的违约金计6200元予以确认；故对以上合计24300元的诉讼请求有相应的事实及法律依据，本院予以支持；但对其余部分请求，原告对被告未完工部分的工程款数额计算有误，之后违约金因原告及时主张公证解除了合同，未给原告造成实际很大经济损失，故其依据不足，本院不予支持。被告李翔经本院合法传唤未到庭参加诉讼，不影响本院在查明事实基础上依法做出缺席判决。综上，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第（三）（四）项、第九十七条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告孙进平与被告李翔于2019年2月16日签订的《三盛装饰装修施工合同》；二、被告李翔于本判决生效后十日内向原告孙进平退付装修工程款18100元，违约金6200元，合计24300元；二、驳回原告孙进平的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费556元，减半收取计278元，由原告孙进平负担74元，被告李翔负担204元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区中卫市中级人民法院。审判员 宋建喜 二○一九年九月十八日书记员 曾获钰本案适用法律条文：《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百三十四条人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。