福建省古田县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0922民初852号 原告：雷梨花，女，1973年10月26日出生畲族，住福建省古田县。 委托诉讼代理人：詹振珠，福建海山律师事务所律师。 被告：福州吉湘家建筑装饰有限公司，住所地：福建省福州市仓山区建新镇红江路69号7号楼601单元。 法定代表人：郑宗钦。 被告：郑宗钦，男，1987年3月27日出生汉族，住福建省古田县。 原告雷梨花与被告福州吉湘家建筑装饰有限公司（以下简称吉湘家公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月15日立案后，依法适用普通程序审理。审理过程中，雷梨花申请追加郑宗钦作为共同被告，本院依法予以准许，并两次公开开庭进行了审理。原告雷梨花的委托诉讼代理人詹振珠两次庭审均到庭，原告雷梨花到庭参加第一次庭审，被告吉湘家公司、郑宗钦经本院合法传唤，无正当理由两次庭审均未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 雷梨花向本院提出诉讼请求：1.判令立即解除雷梨花与吉湘家公司签订的《家居装修施工合同》，吉湘家公司应返还雷梨花装修款136300元；2.判令吉湘家公司支付雷梨花违约金14700元；3.判令郑宗钦对吉湘家公司的上述债务承担连带责任。诉讼过程中，雷梨花变更第一项诉讼请求为：判令解除雷梨花与吉湘家公司签订的《家居装修施工合同》，吉湘家公司应返还雷梨花装修款94317.62元；增加一项诉讼请求为：判令吉湘家公司支付雷梨花评估费2450元。事实与理由：2018年8月8日其与吉湘家公司签订《家居装修施工合同》（以下简称《合同》），将位于古田县凤凰城XXX单元房屋交由吉湘家公司装修，约定装修价款为147000元。其于2018年7月26日支付定金4000元。合同约定：“施工期间从签订本合同，收到第一次装修进度款的第二天起，150个工作日内，遇不可抗力因素影响，工期顺延（竣工是指水泥漆面喷涂结束）”。其依合同约定于2018年8月8日支付第一笔款项66150元。2018年9月2日其支付第二笔款66150元后，吉湘家公司未依约施工，待其国庆回家后发现吉湘家公司早已停工。后其多次要求吉湘家公司施工，均未果。 吉湘家公司与郑宗钦均未作答辩。 雷梨花围绕诉讼请求依法提交了证据。因吉湘家公司、郑宗钦未到庭参加诉讼，又未提出异议并提交证据，视为自愿放弃诉讼权利。本院认为，雷梨花提交的证据1.《合同》；2.中国建设银行个人活期账户交易明细两张；3.收款收据两张；4.微信聊天记录；5.装修现状图四张；6.吉湘家公司的企业信息，证据1-6客观真实，依法予以采信；7.福建立信价格鉴定评估有限公司出具的《价格评估意见书》，虽系雷梨花单方委托评估，但吉湘家公司和郑宗钦既未对评估意见提出异议也未依法向本院申请重新评估，对该评估意见予以采信，可证实吉湘家公司已完工的部分装修工程的价款为41982.38元。 根据当事人的陈述以及经庭审确认的证据，本院认定事实如下：1.2018年8月8日雷梨花作为甲方、吉湘家公司作为乙方共同签订一份《合同》，由吉湘家公司承包雷梨花位于古田县内装修。《合同》第一条约定：装修施工总价款为147000元。施工期限从签订本合同，收到第一次装修进度款的第二天起，150个工作日内。《合同》第五条约定：付款方式为第一次支付进度款66150元、第二次支付进度款66150元、第三次支付进度款14700元。《合同》第十二条第四点约定：由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价万分之一的违约金。若逾期二十天的，甲方有权解除本合同，并要求支付相应的违约金。《合同》第十五条约定：装修款支付至郑宗钦开立于建设银行福州北尚支行62×××90账户。 2.雷梨花于2018年7月26日支付吉湘家公司设计定金4000元；雷梨花分别于2018年8月8日、2018年9月2日向郑宗钦尾号为16190的账户转账支付装修款66150元、66150元，以上共计136300元。 3.《合同》签订后，吉湘家公司进场施工，至合同约定的竣工之日，吉湘家公司完成了部分项目的装修工程。经福建立信价格鉴定评估有限公司评估，吉湘家公司已完工的部分装修工程的价款为41982.38元。 4.吉湘家公司系一人有限责任公司，郑宗钦是吉湘家公司的股东兼法定代表人。 本院认为，首先，关于雷梨花与吉湘家公司签订的《合同》应否解除以及吉湘家公司应返还雷梨花的装修款数额问题。《中华人民共和国合同法》第九十三条第二款规定：“当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”本案中，《合同》约定因吉湘家公司的原因致使工程逾期二十天的，雷梨花有权解除合同。而《合同》约定的竣工期限为雷梨花第一次支付进度款的第二天，即2018年8月9日起150个工作日内，因此吉湘家公司应于2019月1月6日前完成装修施工。但至今吉湘家公司仅完成部分装修工程，雷梨花主张解除《合同》，符合双方的约定，亦不违反法律规定，应予支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。”雷梨花已向吉湘家公司支付款项136300元，而依福建立信价格鉴定评估有限公司出具的《价格评估意见书》，吉湘家公司已完工的部分装修工程的价款为41982.38元，故吉湘家公司应返还雷梨花装修款94317.62元（136300元-41982.38元）。其次，关于吉湘家公司应否支付雷梨花违约金、评估费的问题。《合同》第十二条约定“由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价万分之一的违约金……”。吉湘家公司未按双方约定的竣工日期完成全部工程施工，故雷梨花主张吉湘家公司支付违约金，合法合理。但雷梨花主张违约金14700元，依据不足，违约金应按合同总价款的万分之一计，自工程逾期之日即2019年1月7日起算至雷梨花提起诉讼之日止，故吉湘家公司应支付给雷梨花的违约金为984.9元（147000元×0.1‰×67天）。雷梨花要求吉湘家公司支付评估费2450元，依据不足，不予支持。最后，关于郑宗钦应否承担连带责任的问题。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。”本案中，吉湘家公司的性质系一人有限公司，郑宗钦系吉湘家公司的股东，而雷梨花支付给吉湘家公司的装修款系汇至郑宗钦的个人账户，郑宗钦未能举证证实吉湘家公司的财产独立于其自己的财产，故郑宗钦应对吉湘家公司的上述债务承担连带责任。 综上所述，本院认为，雷梨花主张解除《合同》，符合双方的约定，应予支持，《合同》解除后，吉湘家公司应返还雷梨花装修款94317.62元，并按约定支付相应的违约金984.9元。雷梨花主张吉湘家公司支付评估费2450元，依据不足，不予支持。郑宗钦未能提供证据证实吉湘家公司的财产独立于其自己的财产，故郑宗钦应对吉湘家公司的上述债务承担连带责任。吉湘家公司、郑宗钦经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，依法予以缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十三条第二款、第九十七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国公司法》第六十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下： 1、解除雷梨花与福州吉湘家建筑装饰有限公司于2018年8月8日签订的《家居装修施工合同》（合同编号：XXX）； 2、福州吉湘家建筑装饰有限公司应于本判决生效之日起三十日内返还雷梨花装修款94317.62元； 3、福州吉湘家建筑装饰有限公司应于本判决生效之日起三十日内支付雷梨花违约金984.9元； 4、郑宗钦对上述判决主文第二、三项付款义务承担连带责任； 5、驳回雷梨花的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期限的债务利息。 案件受理费2529元，由雷梨花负担367元，福州吉湘家建筑装饰有限公司、郑宗钦负担2162元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于宁德市中级人民法院。 审 判 长  叶少青 审 判 员  张宁国 人民陪审员  彭植连 二〇一九年九月二十日 法官助理陈蕊 书记员郑晶晶 陈庆龄 附注：义务人必须在指定的期限内履行义务，未及时履行的，权利人可以向本院申请执行。申请执行的期限为二年。申请期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第九十三条第二款当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条第一款当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 -1-