大连市沙河口区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0204民初3265号原告：中国铁建大桥工程局集团有限公司，住所地天津自贸试验区（空港经济区）中环西路32号，统一社会信用代码：91120116244997951G。法定代表人：张树海，董事长。委托诉讼代理人：马维东，男，该公司职员，住大连市沙河口区。委托诉讼代理人：王震宇，辽宁德中律师事务所律师。被告：福建省顺鑫路桥设备有限公司，住所地福州市鼓楼区安泰街道八一七北路268号冠亚广场7#楼1层65店面，统一社会信用代码：91350100587541673U。法定代表人：徐有财，执行董事兼总经理。原告中国铁建大桥工程局集团有限公司（以下简称中铁建大桥公司）与被告福建省顺鑫路桥设备有限公司（以下简称福建顺鑫公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月24日立案后，依法组成合议庭，于2019年9月24日公开开庭进行了审理。原告中铁建大桥公司的委托诉讼代理人王震宇到庭参加了诉讼。被告福建顺鑫公司经本院合法传唤，无正当理由，未到庭。现本案已缺席审理终结。中铁建大桥公司向本院提出诉讼请求：1.请求解除原被告所签订的《二衬台车买卖合同》（合同编号：erdqglc-plgs-zzclcg-004）；2.请求判令被告返还货款43万元，赔偿原告损失20万元。事实与理由：2018年12月15日，原告萍乡至莲花高速公路A3标段项目经理部与被告签订《二衬台车买卖合同》（合同编号：erdqglc-plgs-zzclcg-004）一份，约定原告从被告处购买二衬台车设备，含税到站价867000元；合同11.2条约定，在预付款到账后10日内所有二衬台车设备发货完毕；合同12.2条约定，被告“所提供的物资及其组件应是全新、未使用过的合格品。”原告项目部于2019年1月21日向被告支付预付款43万元整。但被告在多次催促后才于2019年2月26日前交付部分货物。在部分二衬台车设备到场后，原告验收发现被告所提供的二衬台车设备严重不符合同要求，配件明显变形、损坏，附着混凝土等，为旧台车设备重新刷漆所制。合同明确约定的面板为10+2㎜不锈钢复合板，被告交付的是12㎜普通钢板，面板刷银白色防锈漆，企图蒙混过关，行为恶劣。对此严重违约行为，原告通知被告解除合同，要求其7日内退还全部预付货款，并根据合同约定赔偿损失。但时至今日，被告迟迟未予返款赔偿，原告根据合同20.2条约定向合同签订地人民法院提起诉讼，请求判如所请。福建顺鑫公司未向法庭提交书面答辩意见。经审理查明，2018年12月15日，中铁建大桥公司萍乡至莲花高速公路A3标段项目经理部（买方）与福建顺鑫公司（卖方）签订一份合同编号：erdqglc-plgs-zzclcg-004的《二衬台车买卖合同》。合同约定，买方向卖方购买物资名称为二衬台车模板、规格型号为R5.5*1210+2不锈钢复合板、计量费单位为吨、需求数量为1、含税到站合价为867000元、交货地点为萍乡市湘东区白竺乡工地；联络：买卖双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知，均应以书面信函形式或双方确认的传真、电子邮件或类似的通讯方式发送至合同载明的联络方式（见签字栏）。采用信函方式的应使用挂号或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用挂号信件或特快专递的，邮件到达日期即为送达日期，如使用传真、电子邮件或类似的通讯方式，通讯发出日期即为送达日期；计划和报告：在本合同签署后7天或发货前3天，买方向卖方提出月供应需求计划（订单）。卖方收到月供应需求计划（订单）后2天内，卖方应向买方提交可行的生产、运输、供应方案。如买方认为需要调整，卖方应根据要求修改以上方案。卖方应根据供应需求计划，按合同约定的时间向买方提交进度报告；验收：卖方必须保证保质保量、及时供应，实际购买及结算数量以买方的实际需求为准，液压系统、行走系统、模板重量以实际过磅单为准。模板生产图纸由卖方按买方认可的二衬台车图纸以及材质要求制作加工，要求版面必须表面平整，结构尺寸准确，二衬台车正常使用条件下，保证周转使用50次以上，技术质量要求应按买方的技术交底执行；质保期：货物质保期内出现质量问题由卖方负责维修或更换，相应的费用由卖方承担，如果买方直接负责维修更换的，相应的费用由卖方承担。如因卖方提供的产品出现质量问题产生的一切后续责任，包括检测费、业主罚款、维修费、误工费（包括但不限于）等一切损失，均应由卖方承担；合同结算和付款：供应期内合同签订后付款50%，预付款到账后10日内二衬台车发货，买方收货后，卖方按买方确认的收料数量、品种、规格型号、日期开具正式增值税发票，安装调试后，7个工作日内付款至80%；试用打一模无任何问题后，7天内付款95%，剩余5%的货款作为质量保证金，二衬台车使用无任何问题3个月后无息返还，但质量保证金的支付并不免除卖方对交付物资质量的保证责任；保证：卖方向买方保证严格按合同要求提供物资和服务。卖方保证合同项下的所有物资是采用先进的工艺和合格的材料制成，提供的物资及其组件应是全新、未使用过的合格品，并完全符合技术规格书规定的质量、规格、性能和技术标准的要求。由于工艺或材料的问题而导致物资的任何缺陷，卖方对此负责。在质量保证期内所发现的缺陷，由买方以书面形式通知卖方，卖方在收到通知后3天内到达现场并提出解决方案，及时给予免费维修或更换。检测不合格产生的检测费用由卖方承担，如果卖方不同意主动承担则买方有权从卖方的货款中直接扣除。卖方保证对由于生产制造及未交买方前的原因造成物资的任何缺陷负责，卖方收到买方关于物资缺陷书面通知时，保证迅速进行缺陷修补、更换，其费用买方均不负责；变更及合同修改：在合同执行过程中，如买方按实际需要需对合同规格、数量、交货地点和交货期进行调整，可依据工程进度提前30天书面向卖方发出变更通知，卖方应予执行。发生调整的，买卖双方应签订补充协议。卖方要求调整物资规格、数量或者变更交货地点的，卖方可以申请延长履约时间并书面通知买方，买方同意后执行。若买方实际采购数量不足或月暂定采购数量不一致时，不视为买方违约；误期赔偿费：在合同有效期内，若卖方执行合同遇到无法按时交货和服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间何原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评估，并书面确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费；合同的解除：在买方对卖方，如果卖方未能在合同约定的期限内或根据合同条款第13.4、15.1款的约定同意延长的期限内提供部分或全部物资，且买方提出改正要求的时限内仍未履行；如果卖方未能履行合同约定的包括但不限于第13.1款等其他义务的任一违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同；履约保证金：本合同无履约保证金。另，合同对其他相关的权利义务也进行约定，且在合同落款的签字盖章栏的卖方处加盖福建顺鑫公司公章及法定代表人徐有财签字，载明注册地为福州市鼓楼区安泰街道八一七北路268号，通讯地址为福州市鼓楼区安泰街道八一七北路268号，联系人为杨良斌、移动电话188××××6979，电子邮件118×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，在卖方代表签字栏有杨良斌签字；在买方处加盖中铁建大桥公司萍乡至莲花高速公路A3标段项目经理部，载明注册地天津自贸试验区（空港经济区）中环西路32号，通讯地址为萍乡市湘东区白竺乡源头村萍乡至莲花高速公路A3标段项目经理部，联系人白立连，移动电话188××××4632，电子邮件188×××＠163.ｃｏｍ，在买方代表签字栏有陈文彦签字。2019年1月21日，中铁建大桥公司萍乡至莲花高速公路A3标段项目经理部在网上银行转款给福建顺鑫公司430000元，并由福建顺鑫公司出具预付款《收款收据》。2019年2月26日，福建顺鑫公司交付了部分货物。2019年2月28日，中铁建大桥公司萍乡至莲花高速公路A3标段项目经理部发给福建顺鑫公司一份《违约通知书》的电子邮件，其内容为：“致：福建省顺鑫路桥设备有效公司因贵公司未履行二衬台车买卖合同约定的相关义务，我项目经理部特此发出违约通知书。1.合同约定在预付款到账后10日内所有二衬台车发货完毕，我项目部于2019年1月21日预付款（43万元）支付到账，我方履行合同约定义务后多次催促发货，贵公司以运输问题，台车加工等各种不正当理由推脱，至今（2019年2月28日）未全部收到所有配件。2.在部分二衬台车配件到场验收后，发现贵公司提供的二衬台车严重不符合合同要求，合同12.2条款明确要求“所提供的物资及其组件应是全新、未使用过的合格品。”但到场二衬台车明显为旧台车重新刷漆所制，其中配件变形，损坏，附着混凝土等现象十分明显。3.2019年2月26日，二衬台车面板部分到场，合同明确要求面板为10+2㎜不锈钢复合板，但是经过检验到场面板为12㎜普通钢板，面板刷银白色防锈漆，企图蒙混过关，行为恶劣。对此要求种种严重违约行为，对我单位声誉造成极其恶劣影响，在此要求解除全部合同，7日内退还全部预付货款，并根据和通14.1-（1）条款由贵公司“承担由此产生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费、退回物资所发生的额其他费用以及违约扣款。”其中违约扣款为因二衬台车导致的延误工期所发生的费用，共计200000元（贰拾万元整）。在贵公司接到此通知后，请于三日内回复，如三日内未有回复，我方将根据合同20.2条款向合同签订地人民法院提起诉讼，以法律手段维护我项目部正当利益。”2019年3月7日，中铁建大桥公司萍乡至莲花高速公路A3标段项目经理部发给福建顺鑫公司一份《违约通知书-2》的电子邮件，其内容为：“致：福建省顺鑫路桥设备有效公司项目部于2019年2月28日向贵公司发出违约通知书，至今日（2019年3月7日）未有任何回复，我方将向合同签订人民法院提起诉讼，维护我项目部正当权益。并且上报中国铁建大桥工程局集团有限公司及中国铁建股份有限公司，将福建省顺鑫路桥设备有效公司列入《中国铁建合作方警示名录》黑名单。特此通知。”2019年3月7日，福建顺鑫公司发给中铁建大桥公司萍乡至莲花高速公路A3标段项目经理部一份电子邮件，其内容：“致：莲花高速A3标段：各级领导您们好：现就我公司与贵单位合作中存在了些瑕疵，作以下解释：1、由于贵单位在台车的预付款支付中临近年关，施工方由催货催得紧，故作出权宜之事。2、为了三方的合作愉快，同时不影响项目，知错即纠的精神，我方决定把台车的面板重新加工，或者在台车的面板上增加2公分的不锈钢，形成12+2的面板，这样既增强了台车的受力又百分百地达到台车的美观度。保证二衬面的光洁度。最后，我方真诚地恳请能得以各位领导的谅解并支持！小企业实属不容易。在此，真挚感谢大家。”之后，福建顺鑫公司至今未重新加工。上述事实，有中铁建大桥公司提供的起诉状、《二衬台车买卖合同》、网上银行电子回单、《收款收据》、出库单、过磅单、电子邮件、现场照片以及中铁建大桥公司当庭陈述笔录在案为凭，且经本院审查，予以采信。本院认为，中铁建大桥公司与福建顺鑫公司对买卖二衬台车的相关事宜达成一致合意，其行为系双方真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，故双方签订的《二衬台车买卖合同》合法有效。合同签订后，中铁建大桥公司依约支付了预付款，而福建顺鑫公司逾期交付了部分货物，且所交付的货物不符合约定，依据合同约定，其行为已构成违约，基于此，中铁建大桥公司二次向福建顺鑫公司发出违约通知书，但福建顺鑫公司至今未修补、更换，其违约行为致使不能实现合同目的，现中铁建大桥公司依据合同第16.1条的规定，要求解除合同并返还预付款430000元，依据《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十四条、第九十七条之规定，中铁建大桥公司的请求合理，本院予以支持。关于中铁建大桥公司要求赔偿200000元损失的请求，但未能提供相关证据加以证明，故中铁建大桥公司的该项请求，于法无据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第九十三条、第九十四条、第九十七条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告中国铁建大桥工程局集团有限公司与被告福建省顺鑫路桥设备有限公司于2018年12月15日签订合同编号：erdqglc-plgs-zzclcg-004的《二衬台车买卖合同》；二、被告福建省顺鑫路桥设备有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告中国铁建大桥工程局集团有限公司货款430000元，并由原告中国铁建大桥工程局集团有限公司将已收取部分二衬台车退还给被告福建省顺鑫路桥设备有限公司；三、被告福建省顺鑫路桥设备有限公司于本判决生效之日起十日内支付给原告中国铁建大桥工程局集团有限公司保全费3670元、公告费600元；四、驳回原告中国铁建大桥工程局集团有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10100元（原告已预付），由原告负担2350元，由被告负担7750元，给付时间同上。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省大连市中级人民法院。审 判 长  范忠文人民陪审员  李 萍人民陪审员  阎 艳二〇一九年九月二十四日书 记 员  柳 桢