咸阳市渭城区人民法院           民事判决书 （2019）陕0404民初1202号 原告：刘自立，男，汉族，1994年XX月XX日出生，住陕西省安康市汉滨区XX乡XX村XX组XX号。委托诉讼代理人：曹晓文，陕西尊知律师事务所律师。被告：西安力森建筑劳务有限公司。    住所地：西安市莲湖区XX号XX城XX幢XX室。法定代表人：刘世丽。原告刘自立与被告西安力森建筑劳务有限公司（以下简称力森公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告刘自立的委托诉讼代理人曹晓文到庭参加了诉讼，被告力森公司经本院公告传唤未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。刘自立向本院提出诉讼请求：1.依法判令解除原被告双方于2016年10月16日签订的《建筑劳务承包合同书（书架）》。2.依法判令被告向原告返还合同履约保证金10000元人民币并支付利息（以10000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率自起诉之日起计算至实际支付之日止）；3.依法判令被告向原告支付劳务费8000元及利息（以8000元为基数，按中国人民银行同期贷款利率自起诉之日起计算至实际支付之日止）；4.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年10月16日，原被告签订《建筑劳务承包合同书（外架）》一份，合同约定被告其承建的厚亿科技综合办公楼的外架搭设工程（包括脚踏板、施工现场的各种机械公棚、安全通道、进料平台、卸料平台、钢筋棚、木工棚等外架搭设工程）交由原告组织人员施工，同时约定：合同签订时，乙方（原告）必须向甲方缴纳合同履约保证金壹万元，主体封顶工作日内无息退还。合同签订后，原告于当日向被告支付合同履约保证金10000元，并于次日组织人员进场，因搭建钢筋棚、木工棚共花费8000元。后因被告原因涉案工程至今未能如期开工，合同目的在客观上已经无法实现。原告多次赵被告协商履约保证金的返还及劳务费支付问题，但被告一直推脱，未能给予明确答复，故诉至法院，以求判如所诉。力森公司经本院公告传唤未到庭，也未提交答辩状。刘自立围绕诉请向本院提交了相关证据，本院认定如下：1.《建筑劳务承包合同书（外架）》、收款收据具有真实性、合法性，与本案具有关联性，本院依法予以采信。2.《考勤表》系单方出具，不具有客观性，本院不予采信。根据当事人有效陈述及本院查明的事实，本院认定事实如下：2016年10月16日，甲方力森公司与乙方刘自立就厚亿科技综合办公楼外架工程施工事宜签订了《建筑劳务承包合同书（外架）》合同，该合同约定：一、工程概况：工程名称厚亿科技综合办公楼，XX城XX大道，结构类型框架结构，建筑面积约18000㎡。二、承包范围：1.外架搭设为粉刷架、XX楼XX道XX线的踢脚板。2.施工现场的各种机械棚、安全通道（延长壹佰米内）的搭设，......四、承包单价：1.按2004消耗量定额规定计算建筑面积，10元/㎡。2.非承包责任范围内容，不能按面积计算的工程量，以现场办理签证为准，由双方协商完成。3.对非承包范围内发生的零工，现场办理签证，零工150元/工日。五、结算及付款方式：1.付款方式：本工程为垫资工程，乙方必须保质、保量，按甲方要求完成节点工期，付款方式按照甲方大合同执行，春节前主体封顶支付已完成工程量70%。......3.付款时，班组必须提供资金分配方案及工资表，否则甲方有权拒付......六、工程质量及要求：1.质量：长安杯......3.外架验收优良率必须全部达到95分以上，验收结果以承包单位验收结果为准。4.因班组自身原因......因乙方自身原因中途退场，按所完成成品工程量60%结算，不得以任何理由闹事，无理取闹。七、施工进度：1.班组必须按承建单位和项目部对工程进度要求，在保证质量和安全的前提下如期完成施工进度计划，确保主体外架施工顺利封顶......十四、其它：合同签订时，乙方必须向甲方交纳合同履约保证金壹万元，主体封顶工作日内无息退还。合同签订当日，刘自立依约向力森公司交纳保证金10000元，力森公司向刘自立出具了收款收据，并加盖了力森公司财务专用章。刘自立陈述，力森公司承接了厚亿科技综合办公楼的主体及外架工程，后因力森公司资金问题导致主体工程无法正常开工，致使依附于主体工程的外架工程不具备施工条件，故合同签订后，其在做了工程开工前的部分准备工作（搭建钢筋棚、木工棚）后于2017年年底撤离了施工现场，且该主体工程至今仍未开工建设。本院认为，依法成立的合同受法律保护，本案中刘自立与力森公司签订的合同是双方真实意思表示，且不违返法律、行政法规的强制性规定，应为有效合同。现刘自立要求解除合同，因刘自立承揽的外架工程依附于主体工程的建设，力森公司因自身原因导致主体工程无法正常建设，致使刘自立不具备按照合同约定履行合同义务的条件，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”之规定，刘自立有权要求解除双方签订的合同，故本院对刘自立要求解除双方签订的《建筑劳务承包合同书》的诉请予以支持。关于刘自立主张要求力森公司返还保证金10000元及利息的问题，因力森公司原因致使该合同目的已不能实现，故刘自立有权要求力森公司返还保证金10000元。因双方在合同中约定该保证金为无息退还，故本院对刘自立要求力森公司承担利息的诉请，依法不予支持。关于刘自立主张劳务费8000元及利息的问题，因刘自立提供的证据不足以证明其主张的事实，故本院对该项诉请依法不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除刘自立与西安力森建筑劳务有限公司于2016年10月16日签订的《建筑劳务承包合同书（外架）》合同。二、西安力森建筑劳务有限公司于本判决生效后十日内向刘自立返还保证金10000元。三、驳回刘自立的其他诉讼请求。如果未按本判决制定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费250元、公告费800元，共计1050元，由刘自立承担150元，西安力森建筑劳务有限公司承担900元。如不服本判决，可自收到本判决之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提交副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。                            审  判  长   陈  斌                           审  判  员   梁  霄                            人民陪审员   贾建国                               二〇一九年九月十日                      书  记  员   李  倩 附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条  依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。  依法成立的合同，受法律保护。第九十四条  有下列情形之一的，当事人可以解除合同：  （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；  （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；  （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；  （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；  （五）法律规定的其他情形。第二百五十一条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。  承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。  《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条  被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条  当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。    在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利后果。 1