河北省石家庄市裕华区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）冀0108民初2298号 原告：河北军存预拌混凝土有限公司，住所地石家庄市裕华区西京北村东。 法定代表人：杜连文，公司执行董事。 委托诉讼代理人：刘凤英，河北远曌律师事务所律师 被告：陈新忠，男，1970年1月23日出生，汉族，住浙江省磐安县。 被告：浙江鼎泰建设集团有限公司，住所地浙江省衢州市书院西路**。 法定代表人：刘大华，经理。 第三人：河北宝鼎房地产开发有限公司，住所地河北省石家庄市新华区赵陵路**赵一街****。 法定代表人：齐建仲，公司执行董事。 原告河北军存预拌混凝土有限公司与被告陈新忠、浙江鼎泰建设集团有限公司（以下简称浙江鼎泰）第三人河北宝鼎房地产开发有限公司（以下简称河北宝鼎）买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月15日立案后，依法适用普通程序，于2019年9月4日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人刘凤英到庭参加诉讼，被告浙江鼎泰经本院传票传唤未到庭参加诉讼，被告陈新忠、第三人河北宝鼎经公告传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令二被告共同支付货款1875544元和违约金（分段计算，第一段：以1238643元为基数，从2014年7月25日起至2014年8月20日；第二段：以338642.8元为基数，从2014年8月21日起至2014年11月11日；第三段：以1875544元为基数，从2015年3月18日起至付清之日止。以上违约金均按照日千分之一计算）；2、判令二被告承担本案案件受理费、保全费、财产保全责任险等相关诉讼费用。事实与理由：一、合同的签订情况：2014年4月2日，第一被告挂靠第二被告（甲方）与原告（乙方》签订《预拌商品混凝土买卖合同》一份，约定由原告向“宝鼎世嘉住宅楼1#2#及车库”项目供应混凝土。合同第7.4条约定付款方式：每栋楼作为单体，分别按形象进度付款，即：单体主楼施工至九层封顶付所供砼款80%，十六层封顶付所供砼款80%。主体封顶付所供砼款80%，余款待主体封顶两个月内结清。第9.7条约定：主体工程封顶前，非乙方（原告）原因造成工程所需混凝土供应中断一个月以上，乙方有权解除合同，甲方应在其后一个月内将所欠乙方货款全部结清。第12.1条约定违约责任：甲方迟延付款的，乙方有权中止供货，并可要求甲方按延期付款部分的日千分之五计付违约金。同时对双方的其他权利义务做了约定。二、合同的履行情况：原告依照合同履行了义务，从2013年6月25日至2015年1月18日，原告供应混凝土价值共计至少3775544元。后因该项目手续不齐全，一直处于停工状态。自2014年8月21日至2014年11月12日被告合计付款190万元，尚欠货款至少1875544元。另外，“宝鼎世嘉住宅楼1#2#及车库”项目，第一被告系实际施工人、第二被告是施工单位，第三人系建设单位。第一被告与第二被告之间系挂靠关系，均为买受人和受益人，因此，应共同承担责任。二被告拖欠货款金额大，时间长，给原告造成了巨大损失。原告多次催要均无果。无奈之下，特向管辖法院起诉，请法院依法支持原告诉讼请求，以维护原告合法权益。 被告陈新忠未到庭参加诉讼。 被告浙江鼎泰未到庭参加诉讼。 被告河北宝鼎未到庭参加诉讼。 经审理查明，2014年4月2日，原告（乙方）与被告浙江鼎泰（甲方）签订《预拌混凝土买卖合同》，合同约定，原告为被告提供宝鼎世嘉住宅楼1#2#及车库工程的所有砼；合同第7条第四款约定付款方式：每栋楼作为单体，分别按形象进度付款，即：单体主楼施工至九层封顶付所供砼款80%，十六层封顶付所供砼款80%。主体封顶付所供砼款80%，余款待主体封顶两个月内结清；第九条第七款约定：主体工程封顶前，非乙方（原告）原因造成工程所需混凝土供应中断一个月以上，乙方有权解除合同，甲方应在其后一个月内将所欠乙方货款全部结清；第十二条第一款约定违约责任：甲方迟延付款的，乙方有权中止供货，并可要求甲方按延期付款部分的日千分之五计付违约金，违约金不足以弥补损失的，可以要求赔偿损失，延期超过十五天的，乙方有权解除合同。该《预拌混凝土买卖合同》甲方处盖有被告浙江鼎泰公章、被告陈新忠签字，乙方处盖有原告公章、赵二辉签字。 原告称宝鼎世嘉项目后因手续不全停工，被告陈新忠为实际施工人，系挂靠被告浙江鼎泰，2014年8月21日被告陈新忠支付90万元，2014年11月12日被告陈新忠支付100万元，现尚欠混凝土款1875544元。现原告要求二被告支付混凝土款及违约金。庭审中，原告提供了《预拌混凝土买卖合同》、2014年4月15日宝鼎世嘉商品混凝土结算单、2014年10月14日宝鼎世家1#2#楼商品砼结算单、2014年12月16日宝鼎世家1#2#楼商品砼结算单。上述三份结算单甲方处有王密密、吴倩签字，乙方处有翟会英签字，混凝土款共计3775544元。 本院认为，原告与被告浙江鼎泰签订了《预拌商品混凝土买卖合同》，原告按照该合同的约定向被告供应混凝土，款共计为3775544元。被告陈新忠已经支付了1900000元，剩余货款1875544元被告浙江鼎泰应当予以支付。根据双方签订的预拌商品混凝土买卖合同》的约定，被告应当在九层封顶付所供砼款80%，十六层封顶付所供砼款80%，主体封顶时付所供砼款的80%，余款待主体封顶后两个月内结清，主体工程封顶前，非原告原因造成工程所需混凝土供应中断一个月以上，原告有权解除合同，被告应在其后一个月内将所欠原告货款全部结清。根据原告提供的结算单，不能明确确定9层封顶、16层封顶的具体时间。同时在供应混凝土过程中原告亦认可被告陈新忠支付了部分混凝土款。故本案依据主体工程封顶前，非原告原因造成工程所需混凝土供应中断一个月以上，原告有权解除合同，被告应在其后一个月内将所欠原告货款全部结清的约定来确定给付时间。宝鼎世嘉建筑项目因手续不全而停工，原、被告最后一次签署结算单时间为2014年12月16日，之后原告未再向被告供应混凝土。据此计算，被告应当于2015年2月16日前将款项支付完毕。被告逾期未支付，应当按照约定向原告支付违约金。现原告主张自2015年3月17日起支付违约金本院予以支持，但其主张按照日千分之一计算明显过高，依法应当予以调整，根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，对原告主张的违约金调整为月2%。 关于原告要求被告陈新忠承担共同还款责任的主张，原告认为被告陈新忠系挂靠被告浙江鼎泰，应当共同承担。根据合同相对性原则，本案涉案的《预拌商品混凝土买卖合同》的当事人为原告及被告浙江鼎泰。被告浙江鼎泰、陈新忠未到庭参加诉讼，无法查明二被告间的关系。原告亦未能提供证据证实二被告间的关系。故现原告要求被告陈新忠共同承担责任，理据不足，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告浙江鼎泰建设集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告河北军存预拌混凝土有限公司混凝土款1875544元及违约金（违约金以1875544元为基数，自2015年3月17日起按照月利率2%计算）。 二、驳回原告的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费22580元，由被告浙江鼎泰建设集团有限公司承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。 审 判 长  马永慧 人民陪审员  王 堡 人民陪审员  聂丽娟 二〇一九年九月十七日 书 记 员  罗芳芳