贵州省荔波县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)黔2722民初1314号 原告：重庆东翔建筑劳务有限公司，住所地：重庆市涪陵区滨江大道二段**（滨江国际花园）****，统一社会信用代码：915001025567706411。 法定代表人：黎述兰，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：覃生亮，贵州昌言律师事务所律师。 被告：贵州鹏辉房地产开发有限责任公司，住所地贵，住所地贵州省都匀市开发区龙华综合楼****信用代码915227017553818413。 法定代表人：成万坤。 原告重庆东翔建筑劳务有限公司诉被告贵州鹏辉房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年7月18日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告重庆东翔建筑劳务有限公司的委托诉讼代理人覃生亮到庭参加诉讼，被告贵州鹏辉房地产开发有限责任公司经本院合法传唤，无正理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告重庆东翔建筑劳务有限公司向本院提出如下诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款1,630,410.97元；2、判令被告支付到实际付清工程款为止的利息（按同期银行贷款利率5%支付）；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：都匀市第三建筑工程公司与被告签订《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同补充协议》，约定都匀市第三建筑工程公司承建被告开发的荔波“阳光一号”项目（原项目名称：鹏辉佳苑）。2015年3月2日，都匀市第三建筑工程公司与原告签订《荔波鹏辉佳苑劳务承包合同》，将“阳光一号”项目的劳务人工费（含周材、机械设备等）发包给原告。2015年5月10日，都匀市第三建筑工程公司与原告签订《补充协议》，进一步明确双方的权利义务。被告于2015年11月11日向原告出具《承诺书》，认可同意原告与都匀市第三建筑工程公司签订的《荔波鹏辉佳苑劳务承包合同》。原告与都匀市第三建筑工程公司签订劳务承包合同后，从2015年3月进场开始组织施工，在2016年12月底完成合同约定的全部施工任务并进行了工程量总决算，2017年1月进行整改收尾，至2017年7月10日全面整改收尾结束并达到基本合格并将工程移交给被告。根据原、被告于2016年8月10日签订的《荔波鹏辉佳苑劳务补充协议》的相关约定，原告于2017年7月10日向被告提请《关于项目决算的报告》。2017年8月底，原、被告及监理单位审核通过《重庆东翔建筑劳务有限公司荔波“阳光一号”项目总决算书》，明确被告尚欠原告工程款1,830,410.97元，约定被告在原告完成合同范围内所有的工序一周内将上述工程款支付给原告（原告已经于2017年6月底完成工程并交付给被告），但被告于2017年9月支付给原告200,000元工程款后再没有支付工程款，截止2019年7月17日，尚欠工程款1,630,410.97元，鉴于被告拖欠原告工程款时间长达17个月之久，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，被告应当从工程实际交付之日起按银行同期贷款利率向原告支付欠付工程款利息。 被告贵州鹏辉房地产开发有限责任公司未到庭参加诉讼，也未提交书面答辩意见和证据。 经审理查明，都匀市第三建筑工程公司承包了被告“阳光一号”工程项目的建设，2015年3月2日都匀市第三建筑工程公司与原告签订《荔波鹏辉佳苑劳务承包合同》将建设工程的劳务分包给原告，合同约定了如不按约定支付进度款和结算后的剩余款项，超过7日以上，属违约，应付应结工程款的月利息3%的利息。2015年11月11日，被告出具承诺书向原告承诺2015年11月4日至11月10日给原告造成的停工损失50,000元由被告承担。同日，被告还另外向原告承诺，原告与都匀市第三建筑工程公司《荔波鹏辉佳苑劳务承包合同》真实有效，具备法律效力，该合同的执行过程中如发生任何纠纷，都由被告担保支付并承担不能履约的责任等。2016年8月10日，原、被告签订了《荔波鹏辉佳苑劳务承包补充协议》，协议称因都匀市第三建筑工程公司荔波项目部在所承建的荔波“阳光一号”工程中，不能履行合同义务，经被告与都匀市第三建筑工程公司协商决定，“阳光一号”项目的所有后续工作全部由被告直接管理。协议约定原告与都匀市第三建筑工程公司签订的真实有效，由被告继续履行该《荔波鹏辉佳苑劳务承包合同》。2016年11月18日，原告、被告、都匀市第三建筑工程公司、项目材料供应商及有关政府职能部门在荔波县矛盾纠纷多元化调处中心人民调解委员会进行调解，约定从当日开始，由原告、被告、都匀市第三建筑工程公司共同对前期完成的工程量及工程款支付情况进行清算。2017年1月13日原、被告确认截止2017年1月10日，被告直接或经都匀市第三建筑工程公司划转的工程款总计17,113,250元，其中1,500,000元属于退还劳务公司进场时所交的保证金，被告实际拨付给原告进度款为15,613,250元。2017年8月30日原、被告再次确认2017年1月20日起至2017年8月30日止，被告直接或经都匀市第三建筑工程公司划转给原告的工程款总计3,105,100元。原告编制了“阳光一号”总决算书，总工程款为20,548,760.97元，扣除已支付的18,718,350元，被告尚有1,830,410.97元未支付。原、被告和工程监理单位均在该决算书上签名盖章确认，其中被告法定代表人签名时间为2017年8月31日。后被告支付了200,000元工程款。另，该“阳光一号”项目2017年已投入使用。 上述事实，有原告提交的《荔波鹏辉佳苑劳务承包合同》及补充协议、《荔波鹏辉佳苑劳务承包补充协议》、荔波县矛盾纠纷多元化调处中心人民调解委员会调解协议、承诺书、确认书、银行账户流水、总决算书等为证。 本院认为，原告与都匀市第三建筑工程公司签订了《荔波鹏辉佳苑劳务承包合同》双方形成建设工程合同关系，被告认可该合同，并担保该合同的履行。后原、被告签订了《荔波鹏辉佳苑劳务承包补充协议》，由被告继续履行该《荔波鹏辉佳苑劳务承包合同》，该合同对于都匀市第三建筑工程公司的权利义务已转移至被告，原、被告已形成合同关系。原告完成合同约定的工程项目有权要求被告支付相关工程款，被告则有依约支付工程款的义务。工程款的数额业已经原、被告及监理单位确认，被告尚欠的工程款为1,630,410.97元，原告主张从2017年9月15日起按年利率5%支付利息，未违反法律规定，也未超出合同约定的违约责任，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 被告贵州鹏辉房地产开发有限责任公司于判决生效后十五日内支付原告重庆东翔建筑劳务有限公司工程款1,630,410.97元,并承担从2017年9月15日起到付款完毕之日止尚欠款项年利率5%的逾期付款利息。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费20,514元，减半收取10,257元，由贵州鹏辉房地产开发有限责任公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，预交上诉案件受理费，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院。 逾期不提出上诉，则本判决发生法律效力。 本判决发生法律效力后，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，权利人可以向本院申请强制执行，申请执行的期间为二年，该期间从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。 审判员  姜文明 二〇一九年九月四日 书记员  覃育希