湖南省长沙市望城区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘0112民初4570号 原告：英利能源（中国）有限公司，住所河北省保定市朝阳北大街3399号，统一社会信用代码91130600667708103C。 法定代表人：苗连生，董事长。 委托诉讼代理人：吴卓凡，湖南金州律师事务所律师。 被告：湖南长高新能源电力有限公司，住所湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路与月亮岛路交汇处，统一社会信用代码91430122MA4L14MG0P。 法定代表人：张平，董事长。 委托诉讼代理人：罗青春，湖南三湘律师事务所律师。 原告英利能源（中国）有限公司与被告湖南长高新能源电力有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月8日立案后，于2019年9月26日依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告英利能源（中国）有限公司的委托诉讼代理人吴卓凡，被告湖南长高新能源电力有限公司的委托诉讼代理人罗青春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告英利能源（中国）有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付货款5807280.00元；2、判令被告依据采购合同13.5条向原告支付逾期付款违约金807126元；（其中1345824元货款自2017年9月1日起暂计至2019年8月1日，小计245052元；其中5461456元质保金自2018年7月1日起暂计至2019年8月1日，小计562074元；2019年8月1日以后的违约金按判决计算）；3、判令被告依据采购合同13.1条向原告支付违约金1000000元；4、判令被告依据采购合同13.4条向原告支付律师费480720元；以上四项暂总计为：8095126元；5、判令被告承担诉讼受理费、保全费、保全担保费等全部费用。 被告湖南长高新能源电力有限公司辩称：1、原告请求被告支付货款5807280元请求，因为付款条件未达到，请求依法驳回，2、逾期付款违约金的请求，因原告存在逾期交货的行为及付款条件未达到，按照合同约定，原告也应当向被告承担违约金，因被告支付原告的货款条件未满足，被告不存在延期付款的行为，请求法院驳回原告要求被告承担违约金的请求，3、律师费480720元没有事实和法律依据，请求法院驳回，4、诉讼费也无事实和法律依据，请求法院驳回。 经审理查明：2016年10月14日，原、被告签订了《石家庄井陉县天长镇蔡庄村16兆瓦光伏发电项目光伏组件采购合同》，合同约定：被告向原告购买光伏组件(型号275W)17672600余瓦，货款金额54614560元。原告于2016年10月31日前将货物(10WM)交付至石家庄天长镇蔡庄村16兆瓦光伏发电项目建设现场，2016年11月5日前将剩余所有光伏组件交付至石家庄天长镇蔡庄村16兆瓦光伏发电项目建设现场。被告向原告支付预付款即合同总价的10%，计5461456元。被告收到原告的双方合同盖章原件、等金额的收款收据后的7个工作日内以转账或电汇、银行承兑汇票方式支付。发货款：被告在收到原告的发货通知和原告提交的双方合同盖章原件、到合同总价100%的增值税发票、等额收款收据，经被告审核确认后5个工作日内，以转账或电汇、银行承兑汇票方式支付向原告支付合同总价的40%,计21845824元。验收付款：原告向被告交付最后一批货物后，经被告对外观验收合格，且被告收到双方签署的验收合格报告、双方合同盖章原件，等金额的收款收据，被告审核确认的3个月内，以转账或电汇、银行承兑汇票方式支付向原告支付合同总价的40%,计21845824元。质保金：合同总价10%,原告最后一批货到现场之日起一年内无未解决的质量问题，被告收到原告提交的双方合同盖章原件、双方签署的验收合格报告、等额的收款收据、原告出具给井陉县世茂光伏发电有限公司的10年设备质量保证书。被告审核并确认后7日内或自最后一批设备到交货地13个月内，二者以先到时间为准，以转账或电汇、银行承兑汇票方式支付向原告支付。 原、被告签订合同后，原告未按合同约定时间向被告履行交货义务。原告直至2017年5月19日才向被告交付合同约定的最后一批货物。被告按原告交付货物进度和提交合同约定的材料后，向原告支付了部分货款。2019年3月31日，原、被告双方涉案货物和货款进行了核对，截止到2019年3月31日，被告欠原告涉案合同的货款共计6807280.00元。尔后，被告向原告支付了1000000元。 在庭审中，被告对欠原告货款本金5807280元无异议。 上述事实有原、被告提交的《石家庄井陉县天长镇蔡庄村16兆瓦光伏发电项目光伏组件采购合同》，原告提交的《询证函》、《委托代理合同》、《湖南增值税专用发票》，被告提交的《付款凭证》、《货物签收单》及当事人在庭审中的陈述等证据，在卷佐证。 本院认为，2016年10月14日，原、被告签订了《石家庄井陉县天长镇蔡庄村16兆瓦光伏发电项目光伏组件采购合同》，符合法律规定，对双方当事人具有约束力。原告未按合同约定时间向被告履行交货义务，被告的行为是违约行为。故原告提出要求被告承担延期支付货款的违约金和律师费用的理由，本院不予支持。被告确认欠原告货款本金5807280元。按合同约定，原告自2017年5月19日向被告交付了最后一批货物，至原告向本院提起诉讼时，已满足合同约定的付款条件即自最后一批设备到交货地13个月内付款。故原告要求被告支付货款5807280元的理由，本院予以支持，被告提出未满足付款条件的理由，本院不予支持。 据此，本院根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十六条、第一百二十条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下： 一、被告湖南长高新能源电力有限公司在本判决书生效之日起十五日内向原告英利能源（中国）有限公司支付货款5807280元。 如被告湖南长高新能源电力有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，向原告英利能源（中国）有限公司加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二、驳回原告英利能源（中国）有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费68466元，因适用简易程序减半收取34233元，财产保全费5000元，两项共计39233元。由原告英利能源（中国）有限公司承担9233元，被告湖南长高新能源电力有限公司承担30000。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。 审判员  补博霖 二〇一九年九月二十九日 书记员  余 羿 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十六条当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。 第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。第一百二十一条当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。