贵州省安顺市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)黔04民终939号上诉人（原审原告）：杨某，女，1974年11月26日生，汉族，贵州省六枝特区人，农民，住贵州省镇宁布依族苗族自治县。上诉人（原审原告）：陈某某，男，1968年7月14日生，汉族，江西省吉安县人，个体，住江西省吉安县。被上诉人（原审被告）：池州市贵池第二建筑有限公司，住所地：安徽省东湖路**。法定代表人：候士明，董事长。被上诉人（原审被告）：安顺市西秀区凤凰社区服务中心，，住所地：安顺市西秀区凤凰东路**法定代表人：王光曦，主任。委托诉讼代理人：郑毅，系西秀区中心法律服务所法律服务工作者。代理权限：特别授权。原审第三人：李某某，男，1973年3月25日生，汉族，系安顺永和体育健身有限公司法定代表人，住安顺市经济技术开发区，原审第三人：陈某某，男，1965年5月15日生，汉族，住安徽省池州市贵池区，上诉人杨某、陈某某与被上诉人池州市贵池第二建筑公司（以下简称贵池公司）、安顺市西秀区凤凰社区服务中心（以下简称凤凰社区）及原审第三人李某某、陈某某建筑工程施工合同纠纷一案，经本院发回重审后，贵州省安顺市西秀区人民法院另行组成合议庭对该案进行审理，作出贵州省安顺市西秀区人民法院（2019）黔0402民初587号民事判决，杨某、陈某某不服该一审判决，向本院提起上诉。本院于2019年7月4日受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。上诉人杨某、陈某某上诉请求：1、撤销一审判决第一、三、四、五项判决；2、改判支持上诉人一审诉请，即由二被上诉人连带支付工程款2210850.33元，并承担自2018年1月12日起产生的延期付款违约金；3、一审、二审诉讼费用由被上诉人负担。事实与理由：李某某提供的2016年9月8日代收工程款授权委托书不是贵池公司的真实意思表示，授权委托无效。委托书系李某某伪造。出具委托书时，本工程尚未进行招投标，更没有实际施工，贵池公司明确李某某对招投标项目进行收款，有悖常理。凤凰社区支付的两笔工程款80万元，违反合同关于工程款支付的约定，工程尚未施工即支付工程款，不符合常理，两笔款李某某出具借据，属于李某某借款，与本案无关。安顺永和体育健身有限公司（以下简称永和体育公司）与凤凰社区签订的装修合同无效，永和体育公司无装修资质，该装修合同贵池公司印章有伪造嫌疑。李某某提交的购买办公设备的审计金额72803元，后经审计实际价款4万余元，应以审计报告审计金额为准。贵池公司出具给上诉人的代收工程款项函与委托书合法有效，上诉人有权获得案涉工程款。被上诉人凤凰社区辩称：请求驳回上诉人上诉请求，维持一审判决。该工程系先施工后招标，凤凰社区已实际支付工程款80万元给贵池公司。原审第三人李某某述称：该装修工程系先施工后招标，贵池公司于2016年9月8日出具给我授权委托书，由我代收装修工程款。贵池公司先转给我50万元，后凤凰社区打款30万元工程款给我。上诉人所述不实。被上诉人贵池公司、原审第三人陈某某未答辩。原审原告杨某、陈某某向一审法院提出诉讼请求：一、依法判令贵池公司立即支付拖欠的工程款人民币2210850.33元，并承担该笔工程款自2018年1月12日起产生的利息（按照中国人民银行同期贷款利率计算），直至上述款项本息付清时止；二、依法判令贵池公司立即退还原告保证金人民币100000元及滞纳金（滞纳金的计付方式为：从2018年1月12日开始，以保证金10万元为基数按每日6%计算，算至将本息付清之日止）。3、依法判令凤凰社区对上述工程款及利息承担连带支付责任；4、案件诉讼费用由贵池公司、凤凰社区承担。一审法院认定事实：2016年9月，发包人凤凰社区的招标代理机构广东华晨项目管理咨询有限公司，经评标委员会通过合理低价法确定贵池公司为第一中标候选人，发包人凤凰社区于2016年10月11日，由其招标人广东华晨项目管理咨询有限公司向贵池公司发布中标通知书，中标价为186万元，工期90日历天，质量标准为达到国家现行工程施工质量验收统一标准，凤凰社区作为发包人甲方与贵池公司作为承包人乙方签订《装修合同》约定：第一条工程概况1.工程名称：2016年10月27日安顺市××区凤凰社区凤羽居委会综合服务用房维修改造项目。2.工程地点：安顺市××区市府路西秀区城管大队院内。3.承包范围：以双方签署的平面布置图、工程设计效果图、做法说明、工程预算书、工程变更单、补充协议等为准。4.工程承包方式：双方商定采取承包人包工包料承包方式。第五条工程工期1.工程期限90天，开工日期2016年10月28日，竣工日期2017年1月26日。6.乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修一年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。第七条工程价款及结算1.本工程总预算人民币壹佰捌拾陆万元整（￥1，860，000.00元）。2.双方同意工程的结算方法：①按照04定额，总价上浮5%，每平方米不得超过900元，最终以审计部门审计结果为准；②工程完成30%，甲方一期支付乙方伍拾万元（500000元）；工程完成50%，甲方二期支付乙方贰拾万元（200000元）；工程全部完工后，甲方验收合格后于审计结束后付清尾款；③双方约定预留3%工程款作为装修工程质量保证金由甲方保管，在保修期内无质量问题后一次性支付给乙方，若在保修期内出现质量问题，可通过双方协商的方式解决。④申请支付工程款前，乙方必须足额开具正式发票并交甲方，否则甲方有权拒绝支付任何费用。3.特别费用的约定：⑶税费由乙方负责缴交（纳）。5.工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后三日内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。第九条责任与罚则2.因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付工程总造价0.5%的违约金。3.因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，每拖延一天，应当按照工程总造价的0.5%支付乙方延期付款违约金。合同还对其他事项进行了约定，贵池公司作为甲方与作为乙方的陈某某签订《施工协议》约定：兹经甲乙双方共同协商，由乙方挂靠甲方2016年10月31日对西秀区凤凰社区服务中心凤羽居委会综合服务用房维修改造工程进行施工，特签订本协议：一、甲方同意乙方挂靠在甲方企业名下从事甲方经营许可证范围内的经营项目，采用包工包料方式对西秀区凤凰社区服务中心凤羽居委会综合服务用房维修改造工程进行施工。二、施工内容：详见甲方于2016年10月27日与安顺市××区凤凰社区服务中心签订的《装修合同》。三、在签订本协议前，乙方已向甲方交纳管理费等全部费用叁万元整（30000元），履约保证金壹拾万元整（100000元）。在乙方按包工包料完成《装修合同》约定的工程项目，并收取西秀区凤凰社区服务中心凤羽居委会综合服务用房维修改造工程款后，7个工作日内，由甲方将壹拾万元保证金返还给乙方。若甲方逾期未退还保证金，每逾期一天，按6%支付滞纳金给乙方。四、在施工过程中，包工包料所产生的费用或税费全由乙方自行承担，甲方不负出资责任。五、乙方严格按照《装修合同》约定完成工程项目，经相关部门验收后，由甲方出具《代收工程款项函》、《代收工程款委托书》，委托乙方或杨某（身份证号）到安顺市××区凤凰社区服务中心收取工程款，所收取款项属乙方施工所得。六、本协议生效后，甲乙双方须共同遵守，如有违约，则由违约方赔偿对方一切经济损失。七、本协议经甲乙双方共同签字、盖章后生效。八、本协议一式2份，甲乙双方各持一份。甲方：池洲市贵池第二建筑有限公司公章，法定代表人候士明印，乙方陈某某，签约时间：2016年10月31日，贵池公司出具收据一张交陈某某，内容为：2016年10月13日今收到陈某某交来凤凰社区凤羽居委会装修工程保证金壹拾万元整，￥100000.00元，收款单位（盖章）池州市贵池第二建筑有限公司。后原审原告于2016年11月分两次各转款50000元，共100000元到第三人陈某某的账户上，贵池公司出具收据一张交原告陈某某，内容为：2016年10月15日今收到陈某某交来凤羽居委会装修工程管理费叁万元整，￥30000.00元，收款单位（盖章）池州市贵池第二建筑有限公司。后原审原告于2016年11月18日转款30000元到第三人陈某某的账户上。第三人陈某某系被告贵池公司工作人员，贵池公司称其为该公司六枝分公司的负责人。《施工协议》系陈某某持贵池公司公章及候士明私章与原告签订。另查明，以陈某某名义签订的《施工协议》是由陈某某、杨某合伙共同出资修建。该《施工协议》签订后，陈某某、杨某即组织工人进行施工。另查明：2016年11月8日，案外人永和体育公司法定代表人为第三人李某某作为承包方乙方与被告安顺市××区凤凰社区服务中心作为发包人甲方签订《凤凰社区服务站装修合同》约定：第一条工程概况：1、工程名称：凤凰社区服务站；2、工程地点安顺市××区市府路西秀区城管大队院内（安泰电脑城后）；4、工程承包方式：承包人包工包料；第五条工程工期工程期限90天，开工日期2016年11月8日，竣工日期2017年2月5日。第八条工程价款及结算：1、本工程总造价人民币肆拾玖万元整（大写）。2、双方约定：工程完成80%，甲方支付乙方叁拾万元（300000元），工程全部完工，甲方验收合格后于2017年2月20日前一次性付清尾款。申请支付工程款前，乙方必须足额开具正式发票并交甲方，否则甲方有权拒绝支付任何费用。3、双方同意工程的结算方法：按照04定额，总价上浮5%每平方米不得超过900元，最终以审计部门审计价格为准。4.特别费用的约定：⑶税费由乙方负责缴交（纳）。6.工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后三日内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。合同还对其他事项进行了约定。庭审中凤凰社区陈述：与永和体育公司签订的《凤凰社区服务站装修合同》当时凤羽居委会装修原定的预算不够，为了确保资金到位，又与李某某签订了一份凤凰社区服务站装修合同，签订合同的目的是为了从民政部门申请50万元的经费来满足与贵池公司承建的项目的资金缺口，这个合同做的内容是包含在贵池公司的项目中的，这笔钱是保障凤羽居委会的装修，有两笔的资金来源但是都是做的一个工程，我们只是负责资金的保障，在做审计的时候我们也没有分开来做，审计是总的来做的。审计金额为2210850.33元，与李某某签订合同的49万元是其中一部分。具体他们三方如何来分配我们就不清楚了，2017年8月20日安顺市××区审计局委托四川蜀通工程造价咨询招标代理有限公司对《安顺市××区凤凰社区凤羽居委会综合服务用房维修改造项目竣工结算审核报告》如下：工程名称安顺市××区凤凰社区凤羽居委会综合服务用房维修改造项目，工程地址安顺市××区市府路西秀区城管大队院内，建设单位安顺市××区凤凰社区服务中心，承包单位池州市贵池第二建筑有限公司，报审结算造价2，584，935.26，调整金额-374，084.93，核定造价2，210850.33元，贵池公司出具委托书给永和体育公司，内容为：委托书2016年9月8日安顺市××区凤凰社区凤羽居委会服务中心：因我公司账户原因，现特别授权安顺永和体育健身有限公司代收我公司对贵单位的装修工程款项以及签署与该事项有关的文件。安顺永和体育健身有限公司上述行为与本单位具有同等法律效力，我公司自愿承担相应的法律责任和后果。委托单位：池州市贵池第二建筑有限公司候士明，受托单位：安顺永和体育健身有限公司，凤凰社区将工程进度款50万元转入贵池公司账户，由贵池公司盖章，李某某签字出具借据给凤凰社区。后贵池公司将该50万元转到李某某的名下，凤凰社区根据上述贵池公司的委托转款30万元到永和体育公司账户，该公司2016年9月8日2016年9月8日2016年10月27日2017年1月19日及李某某签名出具借据给凤凰社区。另查明：施工过程中陈某某、杨某向第三人李某某借款50余万元及李某某支付了工人工资等费用。第三人李某某替凤凰社区垫资72803元向商家购买的该工程房屋办公家俱款72803元，该垫资款因需财政支付，必须走审计程序，该笔垫资款搭乘本案工程参与审计，该款项已经包含在审计总价款2210850.33元中，陈某某、杨某同意扣减该笔费用，不认可《凤凰社区服务站装修合同》约定的工程已经包含在川蜀通筑结审(2018）字第023号报告书审计的总工程量2210850.33元中。该房屋已经于2017年5月22日竣工，已经投入使用，安徽省2018年12月4日池州市中级人民法院送达协助执行通知书给凤凰社区，内容为：变更2018年4月23日协助执行通知书（扣留、提取池州市贵池第二建筑有限公司在你处工程款100万元）为冻结池州市贵池第二建筑有限公司在你处到期债权140万元。一审法院认为：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；建设工程施工合同无效，但建设工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，利息从应付工程价款之日计付。依照以上的法律规定，一、关于陈某某、杨某诉请要求被告凤凰社区直接支付审计工程总款2210850.33元扣除72803元为2138047.33元是否支持的问题:首先,凤凰社区作为发包人按照《装修合同》约定及贵池公司的授权委托书支付工程进度款50万元到贵池公司账户，支付工程进度款30万元到案外人永和体育公司账户,共计80万元。该80万元最终归第三人李某某所有。故80万元应为凤凰社区支付给贵池公司的工程进度款。贵池公司理应按照与陈某某、杨某签订的《施工协议》将该工程进度款80万元支付给陈某某、杨某或出具委托书给陈某某、杨某，由陈某某、杨某向凤凰社区领取。但贵池公司未这样支付工程款，其错误支付的80万元，贵池公司可另行主张权利。故该80万元应由贵池公司支付给陈某某、杨某。原审原被告及第三人李某某均认可，陈某某、杨某并同意从审计的总工程款2210850.33元中扣减72803元，由凤凰社区支付给李某某，而由李某某承担该款的增值税发票税率，应尊重当事人的意愿。故凤凰社区应支付给陈某某、杨某的工程款为2210850.33元-800000元-72803元=1338047.33元。1338047.33元是由凤凰社区直接支付给陈某某、杨某还是直接支付给贵池公司，再由贵池公司支付给陈某某、杨某，从《施工协议》约定的内容为：在施工过程中，包工包料所产生的费用或税费全由乙方自行承担，甲方不负出资责任。乙方严格按照《装修合同》约定完成工程项目，经相关部门验收后，由甲方出具代收工程款项函与委托书，委托乙方或杨某（身份证号）到安顺市××区凤凰社区服务中心收取工程款，故该笔工程款应由凤凰社区直接支付给陈某某、杨某，由贵池公司配合陈某某、杨某出具工程总价2210850.33元的增值税发票给凤凰社区，2210850.33元的发票税费扣除应由李某某承担72803元的税费后，由陈某某、杨某承担发票税费。二、关于陈某某、杨某诉请要求贵池公司承担未支付工程款2138047.33元及未退还保证金100000元的利息问题：由于陈某某、杨某非法挂靠企业施工、贵池公司非法出借建筑资质、当事人将购买的办公桌椅等费用违规纳入审计，致使原审原被告及第三人之间的债权债务关系不明析，凤凰社区应支付多少工程款给陈某某、杨某不能确定，从而产生纠纷，各方均有过错，故对陈某某、杨某的该项请求，不予支持。三、关于陈某某、杨某诉请要求贵池公司退还保证金10万元的问题：《施工协议》约定：在签订本协议前，乙方已向甲方交纳管理费等全部费用叁万元整（30000元），履约保证金壹拾万元整（100000元）。在乙方按包工包料完成《装修合同》约定的工程项目，收取西秀区凤凰社区服务中心凤羽居委会综合服务用房维修改造工程款后，7个工作日内，由甲方将壹拾万元保证金返还给乙方。故陈某某、杨某的该项请求应予支持。四、关于第三人李某某要求凤凰社区支付《凤凰社区服务站装修合同》约定的工程款49万元及垫资购买办公桌椅费用72803元，已经支付给陈某某、杨某80万元的问题，第三人李某某可根据不同的法律关系主张自己的权益。综上所述，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（二）项第二条、第二十六条的规定，判决：一、被告池州市贵池第二建筑有限公司于本判决生效之日起5日内支付工程款人民币800000元给原告杨某、陈某某。二、被告池州市贵池第二建筑有限公司于本判决生效之日起5日内退还保证金人民币100000元给原告杨某、陈某某。三、被告安顺市××区凤凰社区服务中心于本判决生效之日起5日内支付工程款人民币1338047.33元给原告杨某、陈某某。四、由被告池州市贵池第二建筑有限公司配合原告杨某、陈某某开具工程价款为2210850.33元的增值税发票给被告安顺市××区凤凰社区服务中心。工程价款2138047.33元的税费由原告杨某、陈某某承担。工程价款72803元的税费由第三人李某某承担。李某某承担的税费从工程款72803元核减给二原告。余款由被告安顺市××区凤凰社区服务中心支付给第三人李某某。五、驳回原告杨某、陈某某的其他诉讼请求。案件受理费人民币25286元，诉讼保全费5000元，共计30286元由被告池州市贵池第二建筑有限公司负担。本院二审期间，各方当事人均未提交新证据。本院查明的事实与一审认定的事实一致。本院认为：本案争议焦点是：1、应支付给上诉人杨某、陈某某的装修工程款项金额与支付责任承担主体？2、延期付款违约金应否支付？被上诉人贵池公司具有建筑施工企业资质，经招投标程序，中标凤凰社区凤羽居委会综合服务用房维修改造项目，贵池公司与凤凰社区签订的《装修合同》合法有效。但贵池公司承接该装修工程后，又与陈某某签订《施工协议》，将该装修工程转包给无建筑施工资质的陈某某，系非法转包行为。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（以下简称《建筑工程司法解释一》）第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。……”贵池公司与陈某某签订的《施工协议》无效。《建筑工程司法解释一》第二条规定：“建筑工程施工合同无效，但建筑工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”本案中，陈某某与其合伙人杨某已实际完成该装修工程，是实际施工人。根据《建筑工程司法解释一》第二十六条第二款规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释二》（简称《建筑工程司法解释二》）第二十四条规定：“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”规定，实际施工人杨某、陈某某施工完成的凤凰社区凤羽居委会综合服务用房维修改造项目已经竣工验收合格并投入使用，有权要求转包人贵池第二建筑公司、发包人凤凰社区支付装修工程款项，但凤凰社区只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。本案中，凤凰社区分两次打款共计80万元给贵池公司（第一次支付给贵池公司50万元，第二次按贵池公司代收工程款函与授权委托书支付给永和体育公司30万元），该80万元工程款本应由贵池公司支付给实际施工人杨某、陈某某，但贵池公司支付给李某某（永和体育公司），系错误支付，贵池公司应承担给付杨某、陈某某80万元工程款的责任。一审判决贵池公司支付杨某、陈某某80万元工程款并无不当。按各方当事人认可的工程项目竣工结算审核报告书（川蜀通筑结审(2018）字第023号），经审计该装修工程总价款为2210850.33元。其中李某某替凤凰社区垫资72803元购买办公家具，该垫资部分各方当事人一审庭审中均同意从装修工程款中扣除，故凤凰社区尚欠付的工程价款为1338047.33元（2210850.33元-800000元-72803元=1338047.33元）。对于该欠付的1338047.33元装修工程款，贵池公司曾出具代收工程款项函与委托书，委托陈某某或杨某到凤凰社区收取工程款，同时根据《建筑工程司法解释一》第二十六条第二款、《建筑工程司法解释二》）第二十四条之规定，该欠付的1338047.33元装修工程款可由凤凰社区直接支付给杨某、陈某某。贵池公司配合杨某、陈某某开具工程款为2210850.33元的增值税发票给凤凰社区，工程价款2138047.33元的税费由杨某、陈某某承担，工程价款72803元的税费由李某某承担。关于延期付款违约金应否支付问题，上诉人杨某、陈某某上诉请求贵池公司、凤凰社区支付延期付款违约金，与一审提出的诉请支付利息不同，系新增加的独立诉讼请求，二审中由于贵池公司未到庭答辩，不能调解，根据《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十八条规定，杨某、陈某某可另行起诉。一审判决驳回杨某、陈某某其他诉讼请求（包括支付利息诉请），因陈某某与贵池公司签订的《施工协议》无效，双方均有过错，并无不当。一审判决第二项即贵池公司退还保证金10万元给杨某、陈某某，各方当事人对此无争议，予以维持。上诉人杨某、陈某某上诉理由认为2016年9月8日贵池公司出具给李某某的代收工程款函与委托书系伪造，非贵池公司真实意思表示，但不能举出充分证据证明，对该上诉理由不予支持。杨某、陈某某认为李某某所垫资购买办公家具的总价款，应按审计报告审计金额确定，在一审庭审中，杨某、陈某某多次认可李某某为凤凰社区购买的办公家具款项为72803元并同意予以扣减，系当事人自认，一审判决据此从凤凰社区欠付工程款项中予以扣减，并无不当。装修工程施工中杨某、陈某某向李某某借款事宜，非本案审理范围，可另案诉讼。综上所述，上诉人杨某、陈某某上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，在法律适用上虽然认定陈某某与贵池公司之间系挂靠关系不当，但不影响本案裁判结果，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。当事人应当按照判决书指定的期间和方式履行义务。如果未按本判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；如果未按本判决书指定的期间和方式履行义务，导致对方当事人向人民法院申请强制执行的，可能被人民法院纳入失信被执行人名单。二审案件受理费25286元，由杨某、陈某某承担。本判决为终审判决。审判长 张 化 冰审判员 李 德 江审判员 宋   颂二〇一九年九月十八日书记员 张颖（代）附：当事人被纳入失信被执行人名单，其信息将被录入最高人民法院失信被执行人名单库，通过该名单库统一向社会公布，并将承担以下法律后果：（一）承担加倍罚息或迟延履行金。（二）被强制进行审计。（三）被限制出境。（四）被限制高消费。限制失信被执行人乘坐飞机、列车软卧等其他非生活和工作必需的消费行为；限制失信被执行人住宿较高星级宾馆、酒店；限制在夜总会、高尔夫球场消费；限制失信被执行人购买不动产及国有产权交易；限制失信被执行人在一定范围的旅游、度假；限制失信被执行人子女就读高收费私立学校。（五）被限制在金融机构贷款或办理信用卡。（六）被限制担任企业法定代表人、董事、监事、高级管理人员。（七）被依法适用强制措施。被执行人具有拒绝报告或虚假报告财产及恶意转移财产、阻挠法院审计、利用虚假诉讼或仲裁规避执行等行为，人民法院可以对被执行人或其法定代表人、主要负责人或直接责任人处以罚款、拘留。（八）被依法追究刑事责任。对规避执行情节严重的行为人，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第三百一十四条及第二百七十七条、《全国人大常委会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》的规定，以拒不执行判决、裁定罪、非法处置查封、扣押、冻结财产罪和妨碍公务罪，追究刑事责任。