山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁01民终4153号上诉人（原审原告）：马光勇，男，汉族，住山东省齐河县。委托诉讼代理人：鲍荣军，山东圆梦律师事务所律师。委托诉讼代理人：崔秀丽，山东圆梦律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：济南昊东广告有限公司，住所地济南市。法定代表人：尹世民，经理。委托诉讼代理人：刘根，山东昊舜律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：山东高速服务区管理有限公司济南经贸发展分公司（原山东高速管理有限公司经贸部），住所地济南市。负责人：张世龙，经理。委托诉讼代理人：李庆帅，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。委托诉讼代理人：周冉冉，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：山东高速服务区管理有限公司，住所地济南市。法定代表人：张震，执行董事。委托诉讼代理人：李庆帅，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。委托诉讼代理人：周冉冉，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。上诉人马光勇因与被上诉人济南昊东广告有限公司（以下简称昊东公司）、山东高速服务区管理有限公司济南经贸发展分公司（以下简称高速服务区经贸分公司）、山东高速服务区管理有限公司（以下简称高速服务区公司）劳务合同纠纷一案，不服济南市天桥区人民法院（2015）天民园初字第366号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年5月5日立案后，依法组成合议庭，不开庭进行了审理。本案现已审理终结。马光勇上诉请求：1.撤销（2015）天民园初字第366号民事判决，改判支持马光勇的诉讼请求或发回重审；2.一、二审案件诉讼费用由昊东公司承担。事实和理由:一、原审判决对案件基本事实认定不清。原审判决除对昊东公司承包的高速服务区经贸分公司四川乐山至自贡高速公路11合同段相关工程（以下简称“乐自高速11合同段工程”）的合同条款、昊东公司指派马光勇担任现场施工负责人、工程实际开工与竣工日期、昊东公司在齐河法院起诉马光勇的案件相关事实作出认定外，对与本案劳务费纠纷相关的基本事实认定不清。具体如下：（1）昊东公司承包的高速服务区经贸分公司乐自高速11合同段工程是谁具体施工完成的？是如何施工完成的？工程量是多少？（2）昊东公司与马光勇等施工人员之间的法律关系？（3）昊东公司除委托指派马光勇担任现场施工负责人外，是否安排其他人员在施工现场监督或管理施工？上述事实是解决本案争议劳务费应予查清的基本问题，并在此基础上进行工程量鉴定。原审判决对此并未涉及。二、原审判决脱离工程施工实际，分析认定违反正常逻辑。（1）马光勇及其他施工人员与昊东公司之间是雇佣关系，马光勇受雇为昊东公司承包的工程提供劳务施工。（2）马光勇及其他施工人员提供劳务的天数应自马光勇到施工现场开始起算，至离开施工现场返回济南截止。期间如有逾期开工、停工、窝工等问题，属于高速服务区经贸分公司之间的合同应予解决的问题，而不应将逾期开工、停工、窝工等责任归咎于马光勇及其他施工人员，更不能因此不予计算其劳务费用。（3）在马光勇与昊东公司对劳务费标准出现分歧时，最起码应按昊东公司自认的标准计算劳务费。既然昊东公司在原审庭审中认可对马光勇及其他施工人员包吃包住，那每天有30元的生活费更符合常理，也是对日常生活标准的一种量化。（4）关于马光勇主张的车辆使用费，如果昊东公司与马光勇人之间没有关于车辆使用费的口头约定，在双方之间系雇佣关系的前提下，马光勇开自己的车辆去施工现场拉材料，是不符合常理的。与马光勇同去的其他施工人员是经昊东公司同意后，由马光勇联系去的施工现场，马光勇与其他施工人员同是受雇于昊东公司，相互之间是工友关系，不是雇佣关系，除去共同起诉昊东公司要求劳务费外，彼此之间不存在利害关系。其他施工人员就马光勇主张的车辆使用费问题出具证明，应以尊重客观事实为原则，而不能认为其他施工人员与马光勇一起因劳务费纠纷起诉昊东公司就想当然的认为具有利害关系而否定其证明效力。三、原审判决在认定马光勇提供劳务的天数方面没有合理分配举证责任。施工期间，昊东公司未安排其他人员在施工现场监督或管理施工，也没有人对马光勇等施工人员记录考勤。根据昊东公司指派马光勇为现场施工负责人的职责，马光勇为施工人员管理需要，有权自行或安排其他施工人员记录考勤，在昊东公司无相反证据推翻考勤记录或未安排其他人员对劳务施工情况记录考勤的情况下，法院应予认定马光勇提交的考勤记录的效力。四、原审判决应就马光勇主张的劳务费与齐河法院对昊东公司起诉马光勇的判决对相关费用综合进行认定，而不应以相关人工费用无法确定是否是本案主张的劳务费为由一推了之。（1）原审判决引用齐河法院对昊东公司起诉马光勇的判决未予认定的人工费支出2840元、4800元、4200元，并称该部分人工费支出与其他用工费用支出单据不一致，无法确认是马光勇的劳务费支出，还是其他工人的劳务费支出。事实上，该部分费用支出在相关费用支出明细中均记载费用发生时间，支出目的是工程施工中临时雇佣个人零工及三轮车搬卸从济南运至施工现场的路牌，再分送至每个安装点，为安装施工作准备工作，这些工作是工程施工必须的组成部分，且在昊东公司提交的费用明细表“说明”一栏中均标注支出原因，与实际施工事实相符，之所以没有收款人签字理由有二：一是该部分劳务系在工程当地临时雇佣当地人员完成的，属于即时结清的简单劳务雇佣关系，符合传统交易习惯；二是与当地受雇人员语言交流有困难，且多数不会写字。关于马光勇与昊东公司之间的结算明细中的其他人工费，以及齐河法院案件中马光勇提交的其他用工费用支出单据等问题，是因为工程在实际施工中，涉及较大路牌的运输、装卸、安装等须在工程当地租用施工机械、临时雇佣人员帮助施工等发生的费用，该部分费用与马光勇本案主张的劳务费不是同一个问题。（2）工程施工中，马光勇仅根据昊东公司承诺的劳务费标准支付其他施工人员（鞠华卫、张冬冬、吕彬、苏兆山）劳务费用47800元，马光勇的劳务费及余欠其他施工人员的劳务费，昊东公司至今未付。综上，马光勇与其他施工人员均受雇于昊东公司，马光勇受昊东公司指派，担任工程现场施工负责人，职责包括施工人员管理、工程进度安排、相关设备与材料的采购、以昊东公司名义雇佣当地施工人员及租用施工机械或工具等，最终完成工程施工。马光勇与其他施工人员是受昊东公司安排，于2013年7月20日到施工现场提供劳务施工，马光勇与其他施工人员提供的劳务实际上是出卖自己的时间与劳动力，换取应得的报酬。昊东公司承包的高速服务区经贸分公司乐自高速11合同段工程是由马光勇及案涉其他施工人员为主提供劳务施工，在工程当地购买施工所需的相关设施与材料，使用马光勇的车辆采购运送设施材料，租用当地的机械运输装卸，间或临时雇佣当地的人员配合施工等共同完成的。马光勇一直在工程施工现场，期间昊东公司没有另行安排其他人员到施工现场监督或管理施工。即使工程逾期开工或施工期间偶有停工，也不是上诉人等施工人员的原因，且马光勇等施工人员还需为施工做准备工作，原审判决以马光勇无法证明实际提供劳务的天数为由不支持马光勇主张的劳务费是错误的。希望二审法院支持马光勇的上诉请求。昊东公司辩称,1.本案中，马光勇与昊东公司之间的纠纷为劳务合同纠纷，双方之间的法律关系已经明确。2.马光勇是施工负责人，施工的包括劳务费在内的各种款项均是由昊东公司依据马光勇的申请直接支付给马光勇，再由马光勇向其他施工人员及时发放。昊东公司在一审中提交的乐自高速路付马光勇费用明细二份，以及马光勇于2014年1月6日出具的收条一份,可以证明昊东公司已经向马光勇支付了416335.99元，且在德州法院的判决中得到了认定。因此，昊东公司并不欠马光勇的劳务费。3.马光勇主张的劳务费90500元、车辆使用费36200元和181天的劳务时间，都是马光勇自己计算出来的，没有事实和法律依据。昊东公司只是答应给马光勇每个施工天300元的劳务费,并未答应给马光勇每个施工天200元的车辆使用费。根据“谁主张，谁举证”的原则，应由马光勇对其所主张的费用和时间进行举证，但马光勇并未能提交相应的证据予以证明自己的主张。综上，马光勇所主张的劳务费和施工天数均未提交相应的证据予以证明，但是，昊东公司已经根据马光勇的申请即时结清了所有劳务人员的劳务费，双方不存在拖欠劳务费的情况。因此，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回马光勇的上诉并维持原判。高速服务区经贸分公司、高速服务区公司辩称，涉案工程已经发包给昊东公司，已经全部支付完成工程款，马光勇的诉讼请求与两公司无关。马光勇向一审法院起诉请求：1.判令昊东公司支付马光勇劳务费90500元、车辆使用费36200元、代垫款项30000元，共计人民币156700元，以及该款自起诉之日起至判决生效之日止按银行同期贷款利率计算的利息；2.判令高速服务区公司对上述款项支付承担连带责任；3.昊东公司、高速服务区公司承担本案诉讼费用。一审法院认定事实：2013年7月16日，高速服务区经贸分公司与昊东公司签订工程合同一份，约定：高速服务区经贸分公司将四川乐山至自贡高速公路11合同段工程承包给昊东公司施工，开工日期2013年7月20日，竣工日期2013年9月20日，合同工期60天，本工程总造价暂定239万元。2013年7月20日昊东公司指派马光勇到四川乐山至自贡高速公路11合同段昊东公司承包的工程中担任现场施工负责人，确定马光勇的职责为施工人员管理、工程进度安排、相关设备的采购等，双方未签订书面协议。工程正式开工日期为2013年8月20日，2014年年初工程完工。2014年7月23日昊东公司与马光勇进行了核算，昊东公司共计支付马光勇款项为416335.99元。2014年7月29日，昊东公司以马光勇、蔡丽为被告向山东省齐河县人民法院提起诉讼，诉请判决两被告向其返还工程款195364.99元及赔偿税费损失31801元。山东省齐河县人民法院于2015年10月10日作出（2014）齐宣民初字第1576号民事判决书，判决：一、马光勇、蔡丽于判决生效后七日内一次性共同返还昊东公司工程款86103.99元；二、驳回原告（昊东公司）的其他诉讼请求。马光勇、蔡丽不服以上一审判决，向山东省德州市中级人民法院提起上诉，该法院于2016年2月24日作出（2016）鲁14民终4号民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。以上事实，有马光勇提交的（2014）齐宣民初字第1576号、（2016）鲁14民终4号民事判决书予以证实。现马光勇提起本案诉讼，要求昊东公司支付其劳务费90500元、车辆使用费36200元、代垫款项30000元及利息，并要求高速服务区公司承担连带责任。在庭审中，马光勇明确表示对于代垫款项30000元在本案中其不再主张，因为该款项已在工地用于购买材料，相关票据在结算时已交付给昊东公司，包括在德州法院判决中已经认定的材料款票据中。对此并无不当，一审法院予以准许。对有争议的证据及事实，一审法院认定如下：马光勇对其主张的劳务费90500元，提交2013年7月至2014年1月的考勤表一份（共9页），证明其在工程施工现场提供劳务的天数；提交其自己记录的劳务费计算明细一份，证明其与昊东公司在工程完工后为了结算劳务费，在高速服务区经贸分公司见证与调解下其书写的该劳务费计算明细，其中其提供劳务的天数是181天，每天劳务费为500元，共计90500元，至今未支付。昊东公司对马光勇以上考勤表一份的真实性及证明内容均提出异议，不予认可，认为该考勤表系案外人鞠华卫制作，鞠华卫系本案利害关系人，且该表是在工程完工后为骗取劳务费所制作，制作时间为2014年7月23日至24日，在高速服务区经贸分公司处填写的；昊东公司对以上劳务费计算明细一份的真实性及证明内容均不予认可，认为该明细是马光勇自己书写的，且不符合事实。高速服务区经贸分公司、高速服务区公司均认为以上马光勇提交的证据不是与其两单位之间发生的，对上述证据的真实性及内容其均不清楚，也与其没有关系。马光勇提交的上述考勤表中载明制表人系其本人及鞠华卫，考勤表是对出工人员实际出工情况的记录，马光勇及鞠华卫均是涉案工程的出工人员，其实际的出工情况按常理应由接受劳务一方即昊东公司进行记录，或者按双方约定的方式对出工天数等情况进行确认，在昊东公司对上述马光勇及其工人自行制作的考勤表的记录情况不予认可的情况下，马光勇应提供每天的出工日记录或日出工签到材料等其与其他工人每天实际出工情况的相关证据予以印证其实际出工的事实，因此，马光勇仅提供其与鞠华卫自行制作的考勤表，在昊东公司不认可的情况下，不能证明其与其他工人提供劳务的天数，对该考勤表，不予采信；马光勇以上提交的其自己记录的劳务费计算明细一份，该明细未经昊东公司盖章或签字进行确认，且昊东公司也不予认可，不予采信。马光勇对其主张的车辆使用费36200元，提交其与案外人鞠华卫、苏兆山、张冬冬、吕彬共同出具的证明一份，以证明工程施工期间其提供了自己的车辆为工程运材料，按照其与昊东公司的约定该车辆使用费为每天200元，按实际使用天数共181天计算，共计36200元。昊东公司对马光勇提交的以上证明提出异议，认为该证明的出具人员均与本案有利害关系，且证明的内容不符合事实，其不予认可。高速服务区经贸分公司、高速服务区公司均认为以上马光勇提交的证据不是与其两单位之间发生的，对上述证据的真实性及内容其均不清楚，也与其没有关系。马光勇提交的以上证明，是马光勇本人及其找来的工人鞠华卫、苏兆山、张冬冬、吕彬共同出具的，出具人员均与马光勇有利害关系，且昊东公司对该证明的内容也不予认可，因此，一审法院不予采信。昊东公司提交乐自高速路付马光勇费用明细复印件二份、马光勇于2014年1月6日出具的收条复印件一份，证明其向马光勇共计付款416335.99元，对此德州法院判决书中也予以认定。马光勇对上述证据的真实性及证明内容均无异议，认为2014年1月6日收条中的款项是工程快结束时支付给在四川当地临时雇佣的其他工人的费用，也说明工程是在2014年1月6日之后竣工。高速服务区经贸分公司、高速服务区公司均认为对以上证据的真实性及内容不清楚，也与其没有关系。关于马光勇的劳务费、车辆使用费双方是如何约定的问题，马光勇称当时双方口头约定其在工地带队施工并负责现场管理，其本人每天劳务费为500元、生活费为30元，其他施工人员每天劳务费为200元、生活费为30元，没有约定支付方式，其车辆使用费每天为200元。昊东公司对此提出异议，其认为在正常施工的情况下，普通工人劳务费每天200元，马光勇劳务费每天为300元，包吃包住，没有约定30元的生活费，也没有约定车辆使用费；在不施工的情况下，就没有劳务费，而仅是包吃包住，劳务费按实际施工日计算，由马光勇提出后由其拨付，支付时间没有约定。关于昊东公司是否向马光勇支付了劳务费的问题，昊东公司认为马光勇的劳务费已经根据马光勇的申请而全部结清，其提交的乐自高速路付马光勇费用明细复印件二份、马光勇于2014年1月6日出具的收条复印件一份中，有的支付款项书写为工资，有的没有书写为工资，上述证据中其支付的款项就是双方对全部劳务费及部分材料款的结算，但无法具体区分。马光勇认为昊东公司没有向其支付过劳务费，昊东公司的上述证据中所支付的款项是用于施工中购买材料，该费用的金额及其提交的材料费单据已经由德州市法院判决予以认定，但判决中未涉及劳务费，而且对其在工地上已经支付给鞠华卫、张冬冬、吕彬、苏兆山四个工人的共计47800元劳务费也没有涉及，其在本案中主张的是该47800元以外的尚未支付的劳务费。马光勇认为其受雇于昊东公司，昊东公司应向其支付劳务费90500元及车辆使用费36200元，其中劳务费自约定开工日期2013年7月20日至2014年1月11日其从工地返回济南共181天，约定每天为500元，共计90500元；车辆使用费按约定每天为200元，共计181天，得36200元。马光勇要求昊东公司支付利息，其明确利息计算方式为：以劳务费和车辆使用费共计126700元为基数，自起诉之日即2015年6月8日起至判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算。昊东公司坚持以上关于劳务费陈述的意见，对马光勇以上主张的劳务费、车辆使用费及利息均不予认可，认为其已向马光勇结清了全部劳务费，且双方没有约定车辆使用费。高速服务区经贸分公司、高速服务区公司称对马光勇的劳务费及车辆使用费其均不清楚。马光勇认为涉案工程是昊东公司承包的高速服务区经贸分公司的，高速服务区经贸分公司应当在欠付工程款范围内对其劳务费承担支付责任，因高速服务区经贸分公司不是独立的法人单位，所以高速服务区公司作为总公司应承担连带法律责任。高速服务区经贸分公司、高速服务区公司认为其不应承担责任。一审法院认为，本案中，马光勇与昊东公司、高速服务区经贸分公司、高速服务区公司之间为劳务合同纠纷。对于马光勇主张的劳务费90500元的问题，首先，马光勇主张其与昊东公司约定劳务费每天为500元，对此昊东公司不予认可，马光勇也未提交相关证据予以证明，一审法院不予采信；其次，马光勇主张其提供劳务的天数自约定的开工日期2013年7月20日至2014年1月11日其从工地返回济南共181天，马光勇提交的证据不能充分证明其实际提供劳务的天数，且涉案工程正式开工日期为2013年8月20日，对马光勇提供劳务的天数计算的起始时间双方是如何约定的，马光勇也未提交证据予以证明，双方均认可涉案工程在2014年1月4日投入使用，因此对马光勇主张的上述提供劳务的天数，一审法院不予采信；最后，关于昊东公司与马光勇是否已结清了劳务费的问题，在2014年7月23日马光勇与昊东公司经对账双方签订的2张乐自高速路付马光勇费用明细中，载明或以现金支付，或以转账支付，除2013年12月6日6000元载明为“鞠和吕工资打卡（转账）”、12月10日3000元载明为“给张东东工资”外，其余大部分转账或现金的用途均没有注明，另外在2014年1月6日马光勇出具的收条中，也未载明其收到的银行转账35665元的具体用途，马光勇也未提交证据证明上述费用明细及收条中载明的已支付款项的具体用途，且昊东公司认为上述证据中支付的款项是双方对全部劳务费及部分材料款的结算；另外，以上2张费用明细、1张收条中支付的款项共计416335.99元，在山东省齐河县人民法院（2014）齐宣民初字第1576号民事判决书中，载明“对于被告马光勇先期提供的票据原告不予认可部分中，金额分别为2840元、4800元、4200元的人工费用的支出，单据中未有相关领款人员的签字，亦与被告提供的其他用工费用支出单据不一致，且原告不予认可，被告亦未能提供其他证据相佐证，本院不予认定。”，上述判决书所载明内容其中的“亦与被告提供的其他用工费用支出单据不一致”，可以证明在上述（2014）齐宣民初字第1576号案件中马光勇提供的“其他用工费用支出单据”中的用工费用在上述判决中并没有予以否认，从而证明在上述判决中认定的（被告）马光勇支出的费用中应包括用工费用即劳务费，该用工费用是马光勇的劳务费还是其他工人的劳务费，上述判决中未予载明，马光勇也未提交相关证据证明，致使一审法院无法查清昊东公司向马光勇已支付劳务费的事实，因此，马光勇主张昊东公司没有向其支付过劳务费，一审法院不予采信。综上，马光勇就其主张劳务费的每天的标准、提供劳务的天数及已支付劳务费的相关事实，未提供充分的证据予以证明，其主张的劳务费90500元，证据不足，不予支持。对于马光勇主张的车辆使用费36200元，马光勇没有提交证据证明其与昊东公司就该费用进行了约定，且昊东公司也不予认可，因此，其上述主张没有事实根据，不予支持。根据以上所述，在对马光勇主张的劳务费90500元、车辆使用费36200元不予支持的情况下，马光勇要求支付利息及要求高速服务区经贸分公司、高速服务区公司承担连带责任的主张，没有事实根据和法律依据，不予支持。综上所述，一审法院判决：驳回马光勇的全部诉讼请求。案件受理费3430元，由马光勇负担。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。高速服务区经贸分公司、高速服务区公司提供记账凭证、发票、付款凭证、往来资金结算票据、（2015）天执字1368号裁定书及执行通知书（上述证据均为原件及复印件），欲证实昊东公司在服务区公司剩余款即质保金已经全部付清。马光勇、昊东公司对上述证据真实性均无异议。二审查明，2019年4月3日，山东高速服务区管理有限公司经贸部名称变更为山东高速服务区管理有限公司济南经贸发展分公司。本院对一审查明的其他事实予以确认。本院认为，《最高人民法院关于适用的解释>第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”劳务合同是指劳务提供人与劳务接受人依照法律规定签订协议，劳务提供人向接受人提供劳务活动，接受人向提供人支付劳动报酬的合同,本案中，马光勇与昊东公司认可双方之间为劳务合同关系，但双方对于如何计算劳务数量、如何支付劳动报酬等问题未达成一致意见，马光勇应对提供的劳务时间和数量进行举证。考勤表作为记录劳务人员务工情况的凭证，应当根据劳务人员的出勤情况及时作出如实的记载，但马光勇提交的考勤表是事后补作，不能如实客观的反映其提供的劳务情况。昊东公司应对已付清劳务报酬承担举证责任，昊东公司提供的乐自高速路付马光勇费用明细并未对款项支出逐一标注用途，不能确定就是支付马光勇的劳务费，且（2014）齐宣民初字第1576号一案中并未对马光勇等人主张的劳务费用进行审理，昊东公司虽然支付给马光勇416335.99元，但根据昊东公司的起诉陈述的事实和理由及（2014）齐宣民初字第1576号一案认定的事实，该款项还包括相应设备采购款、交通费等，昊东公司提供的证据不能证实其已经付清马光勇的劳务报酬。昊东公司指派马光勇为现场负责人，负责施工人员的管理、工程进度安排、相关设备材料的采购等，昊东公司认可未派其他现场管理及施工人员，可以确定涉案工程由马光勇等提供劳务完成。在马光勇没有证据证实涉案工程实际施工工期的情况下，应以昊东公司的自认作为确定工期的参考依据。昊东公司认可涉案工程于2013年8月20日开工，2014年1月4日竣工，施工工期为137天，本院对此予以确认。马光勇主张每天按照500元计算劳动报酬，但有效证据予以证实，昊东公司认可马光勇劳务费为每天300元，因此，根据昊东公司的自认，马光勇的劳务费为41100元（300元/天×137天），昊东公司应当支付。因双方未约定支付利息，马光勇请求支付劳动报酬利息的请求，本院不予支持。关于马光勇主张的车辆使用费问题，马光勇主张与昊东公司有口头约定，但昊东公司对于是否使用及费用标准均不认可，马光勇亦不能提供证据证实与昊东公司关于车辆使用费约定及使用的情况，其应承担举证不能的责任，一审判决不予支持并无不当。因高速服务区公司已就涉案工程向昊东公司履行完相应的工程款支付义务，马光勇要求高速服务区经贸分公司、高速服务区公司承担连带责任没有事实依据，不予支持。综上所述，马光勇的上诉请求部分成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销济南市天桥区人民法院（2015）天民园初字第366号民事判决；二、济南昊东广告有限公司于本判决生效之日起十日内支付马光勇劳动报酬41100元；三、驳回马光勇的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费3430元，由马光勇负担2530元，济南昊东广告有限公司负担900元；二审案件受理费3430元，由上诉人马光勇负担2530元，济南昊东广告有限公司负担900元。本判决为终审判决。审判长 李 静审判员 刘晓菲审判员 焦玉兴二〇一九年九月九日书记员 孙 娜