四川省绵阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川07民终1686号 上诉人（原审被告）：四川英士伦房地产开发有限公司。住所地:四川省三台县正北街银河商场**。 法定代表人：黄晓东，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：罗韬，四川万帆律师事务所律师。 委托诉讼代理人：雍笠，四川万帆律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：冯林，男，汉族，1977年5月12日出生，住四川省三台县。 委托诉讼代理人：邓常超，四川蜀华律师事务所律师。 原审被告：三台县土地收购储备中心，住所地：四川省三台县西顺城街国土局办公大楼****。 法定代表人：余杰，该中心主任。 委托诉讼代理人：谢雷，该中心法律顾问。 上诉人四川英士伦房地产开发有限公司（以下简称英士伦公司）因与被上诉人冯林及原审被告三台县土地收购储备中心（以下简称三台土地储备中心）房屋拆迁安置补偿合同纠纷一案，不服四川省三台县人民法院（2018）川0722民初481号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年7月4日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人四川英士伦房地产开发有限公司的委托诉讼代理人罗韬、雍笠，被上诉人冯林及其委托诉讼代理人邓常超到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 英士伦公司上诉请求：1.撤销（2018）川0722民初481号民事判决书的第一项判决，并依法改判按照上诉人预留房源对被上诉人进行房屋产权调换安置，或按照三方签订的《县城大十字东北片区旧城改造项目营业用房拆迁补偿安置协议书》（以下简称《拆迁补偿安置协议书》）确定的评估价格向被上诉人支付房屋拆迁安置补偿费248,640元及相应资金占用利息；2.如判决上诉人向被上诉人支付房屋拆迁补偿费，则请求撤销（2018）川0722民初481号民事判决书的第二项判决，并依法改判驳回被上诉人要求上诉人支付停业补助费的诉讼请求；3.一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实及理由：一、《拆迁补偿安置协议书》合法有效，且被拆迁房屋有明确的评估价格，一审法院以新的评估价格计算安置补偿费无事实依据，二审应当予以改判。1.三台县人民政府颁布的《三台县西片区和大十字东北片区旧城改造项目房屋拆迁补偿安置实施意见》（三府发【2010】50号）第四条第（二）款规定，对私有营业用房的拆迁补偿安置方式有两种，即货币补偿和产权调换，被拆迁人自愿选择货币补偿的，拆迁人按照房地产评估机构的评估金额给予被拆迁人货币补偿。2012年10月11日，受三台县人民政府委托，三台县值信房地产评估事务所有限公司对被拆迁房屋的市场价格进行了评估，得出被拆迁房屋的市场评估价格为8,000元/㎡。上诉人与被上诉人及三台土地储备中心三方签订的《拆迁补偿安置协议书》再次明确了该价格，并按照此价格计算相应的补助款。因此在各方都确认了被拆迁房屋市场价格的情况下，法院没有启动评估程序的必要性。2.因新修建的房屋位置未与被拆迁房屋一一对应，评估报告对新修建的房屋进行的价格评估结论并不能准确反映被拆迁房屋的价格，更无法进行参照，此外，评估报告确定的价格远远高于房屋市场价格，不能直接按照此评估价格计算被拆迁房屋的补偿安置费。四川利均评估公司出具的评估报告及说明明确记载，评估报告是对上诉人新修建的，位置与被拆迁房屋完全不同的房屋进行的市场价格评估，不能等同于被拆迁房屋的市场价格。评估报告是按照新修房屋现状进行评估，包含了装修及附属设施，而上诉人已经对被拆迁房屋的室内装饰装修费用进行了补偿，且各方均认可法院启动评估的目的仅为协商面积补差的参考标准而不作为货币补偿的标准。一审法院改变评估报告的使用目的，且未考虑评估报告的局限性的情况下，不采用已有充分证据的价格显属事实认定错误。3.在政府对案涉拆迁补偿事宜有明确具体的拆迁政策的情况下，一审法院的判决明显违反了该拆迁政策，在被拆迁的事实未发生改变的情况下，被上诉人单方将安置补偿方式从产权调换改为货币补偿，应当严格按照政府的拆迁政策予以补偿，而一审法院按照不同位置的新修房屋的市场评估价确定被拆迁房屋的安置补偿费属事实认定错误。评估报告作出后，冯林在一审庭审中将其诉讼请求由产权调换变更为货币补偿，实质上仅改变了《拆迁补偿安置协议书》的补偿方式，而未改变房屋拆迁安置补偿的基本事实，即房屋被拆迁的时间和事实。而三台县人民政府对私有营业用房的拆迁安置货币补偿方式有明确规定，一审法院应当严格按照政策的规定确定安置补偿费的计算标准，以免对其他依法进行安置补偿的被拆迁人不公平。二、在《拆迁补偿安置协议书》合法有效，且上诉人为被上诉人意见预留了同等面积的房源的情况下，一审法院确认被上诉人的货币补偿的请求属于法律适用错误。根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十六条之规定：“合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，当事人请求人民法院变更或者解除合同的，人民法院应当根据公平原则，并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。”《拆迁补偿安置协议书》签订后，因政府规划调整导致上诉人无法在原房屋位置修建新房屋（原位置已被规划为广场），使得上诉人无法按照协议交付指定位置的房屋，但上诉人预留并通过住建局锁定了足够面积相应位置的安置房源，与被上诉人多次协商，被上诉人均不接收房屋，导致房屋延期交付。因预留房源的价值远大于被拆迁房屋的价值，按照产权调换的方式对被上诉人进行安置不仅不损害被上诉人的利益，而且与其在一审起诉之时的诉请一致。一审判决不顾上述基本事实，违反公平原则，确认被上诉人货币补偿的诉讼请求，属于法律适用错误。二审应当按照公平的原则，判决按照上诉人预留房源对被上诉人进行房屋产权调换安置。三、一审法院判决上诉人对被上诉人进行货币安置补偿的同时向被上诉人支付营业用房停业补助费违反产权补偿的相关政策和基本逻辑。根据三府发【2010】50号《实施意见》第六条第三款第二项的规定：实行货币补偿的营业用房，不给予停业补助，而一审判决却既判决上诉人对被上诉人进行货币补偿，又判决向其支付停业补助费，严重违反政策。上诉人不应当向其支付停业补助费，且前期收取的费用应当退还，在计算安置补偿费总额时应当予以抵扣。 冯林辩称，一、被上诉人与英士伦公司、三台土地储备中心签署的《拆迁补偿安置协议书》均有附图说明，在三台县临小东巷应安置的营业用房总数为20套，书面约定对被上诉人安置具备产权和使用独立性的门面房，而目前仅建好房源9套，安置总面积相差200余平方米。二、不能按照《拆迁补偿安置协议书》全面履行安置的责任应由上诉人和三台土地储备中心承担。补偿安置方案经过了三台县人民政府审核批准，且已签订《拆迁补偿安置协议书》。但上诉人在安置房源的修建过程中不告知被上诉人自行改变原修建方案，直接导致安置目的无法达成。现因上诉人和三台土地储备中心过错导致无法按原协议全面履行安置，应由其承担该责任及不利后果。三、一审法院认定事实清楚，适用法律正确。1.被上诉人一直希望能够按协议约定进行产权调换安置，但上诉人并未以正确的态度处理此事，且实际上也无法按照《拆迁补偿安置协议书》对所有被拆迁人进行安置。2.在无法履行产权调换安置的情况下，上诉人提出应按照8,000元/㎡进行货币补偿安置无任何依据：（1）被上诉人选择的是产权调换的安置方式，不需要继续评估价值；（2）“评估价格”只是作为停产停业补助费的发放标准；（3）该评估价格不是按正常程序、由具备资质的机构进行评估的。3.一审法院征询当事人后启动评估程序是妥善解决本纠纷系合理合法：（1）评估公司系上诉人与被上诉人共同选定，是合意的结果；（2）评估报告的用途是用来确定安置价格，上诉人对评估报告存在错误认识；（3）上诉人单方声称评估报告是用作为面积补差的参考，这一表述的前提是上诉人对被上诉人能够全面履行安置，单套安置房屋面积存在差别而适用。在未全面履行安置义务的情况下，该说辞无任何意义；（4）上诉人称“时代广场”商场内的营业用房销售价格高于了市场价格没有依据，对于时代广场中商业店面的评估缺乏基础数据源，影响价值收益的贡献值在价格中的比例系数明显过高。被上诉人在评估过程中提供了其中几套店面的成交价格（合同号：2015006015，姓名：王利、戴礼兵，价格：35000元；合同号：2016000911，姓名：张高辉，价格：36500元；合同号：2016003186，姓名：林莉，价格：36500元），并且该三户房屋位于商场内部，显然临街的位置更优，因此对于评估价格不应再作调减。并且“时代广场”二期拆迁的价格问题与本案没有任何的关联性；（5）在诉讼过程中，上诉人不断改变主意，试图拖、赖，对于处理安置事务态度极为消极。4.上诉人称“预留了同等面积房源”，但并非同一安置位置的房源，上诉人明知不同位置房屋价值差异较大，因此被上诉人并不当然应接受他处的安置房源。并且上诉人提供的所谓“超市4”号房源，三台县住建局都无法确认位置，因此上诉人该理由不成立。5.停产停业补助应发放至安置完毕，但截止目前，上诉人和三台土地储备中心仍未完全履行安置义务。在被上诉人合法财产已不复存在的情况下，目前的问题在于如何保障被拆迁人的基本权益，上诉人无法按照《拆迁补偿安置协议书》完全履行义务，就应当按合同约定支付停产停业补助。依据《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》第35条第2款规定：“征收非住宅的，超过过渡期限一年以内的，本逾期时间内停产停业经济损失补助费按规定的1.5倍发放；超过过渡期限一年以上的，本逾期时间内停产停业经济损失补助费按规定的2倍发放”，因此一审法院对该项的判决合法合理。四、一审法院确定的价格补偿标准不应扣除确保门面政策适用的装修费用，因《拆迁补偿安置协议书》本身即约定上诉人应当进行产权调换安置，其不应当自行决定装修并出租收益，并且为了避免矛盾激化，应当统一以评估价格和一审确定的补偿标准来确定安置补偿金额。五、被上诉人等个别被拆迁人愿意继续就小东巷安置房源予以补差接受确认一套房屋，但前提必须是价值方案通过判决确定之后以和解的方式处理。如现有9套房屋无法抵偿至被上诉人，再依法拍卖并用所得补偿货币安置接受人。六、一审法院对评估费的承担主体未做判断，属于漏判。 三台土地储备中心未作陈述。 冯林向一审法院起诉请求：1.请求依法判令英士伦公司和三台土地储备中心请求按照新修建的时代广场临小东巷的营业用房市场价格予以货币补偿安置；2.依法判令英士伦公司和三台土地储备中心从2017年8月1日起按应返还门面房建筑面积以每月160元/平方米计算支付停产停业补助费至安置完毕时止；3.本案诉讼费用由英士伦公司和三台土地储备中心承担。 一审法院认定事实：2013年1月18日，冯林（被拆迁人、乙方）与英士伦公司（补偿安置人、丙方）、三台县土地储备中心（拆迁人、甲方）签订了《县城大十字东北片区旧城改造项目营业用房拆迁补偿安置协议书》[以下称《拆迁补偿安置协议书》]，主要约定：为实施三台县城大十字东北片区旧城改造项目，依据三台县人民政府与丙方签订的《拆迁工作合作协议》，县人民政府依法委托甲方担任房屋拆迁人，负责县城大十字东北片区旧城改造项目房屋拆迁工作。丙方为补偿安置人，负责提供安置房源和垫支补偿资金。一、被拆迁房屋情况：乙方被拆迁房屋位于三台县，混合结构1楼营业用房1间；房屋产权证号：三台房权证县房监字第××号，产权建筑面积31.52㎡，实际确认的产权建筑面积33.89㎡（其中套内建筑面积31.08㎡），评估价8000元/㎡。二、拆迁补偿安置方式：拆迁补偿安置方式为就地产权调换，即在原房屋拆迁后修建的东方伦敦2号楼小东巷1楼营业用房从南到北第1号门面。按确认的被拆迁房屋套内建筑面积31.08㎡由丙方等面积产权调换，乙方不补差价。四、提前搬迁奖、营业用房停业补助费：营业用房停业补助费……按被拆迁房评估金额（不含室内装饰装修补偿费）每月1％；停业时间暂定两年（从被拆迁人移交旧房开始至丙方移交安置房时止），两年停业补助费一次性支付。因丙方责任使乙方延长停业期的，在第一年停业补助费的基础上每年递增3％，按半年或季度支付。第一年停业补助费：被拆迁房屋产权建筑面积33.89㎡×评估价8,000元/㎡×1％·月×12个月=32534元。六、甲、乙、丙三方责任：甲方负责督促丙方按本协议书约定，向乙方支付相关费用和交付产权调换房。乙方必须负责与承租人终止租赁关系并承担终止租赁关系全部费用。丙方必须按本协议书约定支付相关费用，提供本协议书约定标准的产权调换房。 《拆迁补偿安置协议书》签订后，冯林依约履行了被拆迁人的约定义务，后因英士伦公司与其签订《拆迁补偿安置协议书》时依据的是英士伦公司的初步设计建设方案未获得相关职能部门的批准，之后英士伦公司根据相关职能部门的规划审查意见对设计方案进行了变更，在未告知冯林的情况下英士伦公司按照变更后的设计图纸（方案）进行修建，现建成的“东方时代广场”一期即为《拆迁补偿安置协议书》中约定的“东方伦敦”2号楼，小东巷一楼营业用房共有9间，约定的东方伦敦1号楼位置现建为广场；“东方时代广场”建成后，英士伦公司虽然为被拆迁人预留了应安置的拆迁房屋面积，但因安置房屋的位置及面积发生变化，致使英士伦公司无法按照《拆迁补偿安置协议书》约定的安置房屋位置及面积进行安置，事后经多次协调，英士伦公司与各拆迁户未能达成一致意见，导致至今未交付安置房屋。 2018年12月6日，四川利均房地产土地资产评估有限公司受一审法院的委托对“东方时代广场”一期一楼1-1-1号至1-1-10号、超市4号、1-15-1号至1-15-4号商业用房进行价值评估；2019年2月28日，四川利均房地产土地资产评估有限公司出具鉴定估价报告，载明：1-1-1号建筑面积124.21㎡，评估单价33083元/㎡，1-1-2号建筑面积79.77㎡，评估单价28764元/㎡,1-1-3号建筑面积53.1㎡，评估单价28764元/㎡，1-1-4号建筑面积60.73㎡，评估单价28764元/㎡，1-1-5号建筑面积76.84㎡，评估单价28764元/㎡，1-1-6号建筑面积94.5㎡，评估单价28764元/㎡，1-1-7号建筑面积52.91㎡，评估单价28764元/㎡，1-1-8号建筑面积73.31㎡，评估单价28764元/㎡，1-1-9号建筑面积92.96㎡，评估单价30757元/㎡。 另查明，1、英士伦公司于2015年取得案涉土地使用权；2、三台县潼川镇小东巷共有拆迁户16户。英士伦公司与冯林签订协议书时依据的是该公司的初步设计方案，约定就地产权调换，分布在“东方伦敦”1、2号楼；3、《拆迁补偿安置协议书》签订后，英士伦公司向冯林支付了部分营业用房停业补助费；4、英士伦公司已委托绵阳市百斯泰商务服务有限公司将上述营业用房出租，并收取租金。 2019年5月20日，四川利均房地产土地资产评估有限公司出具评估说明，载明：1-1-1号套内建筑面积113.76㎡，评估单价36119元/㎡，1-1-2号套内建筑面积73.06㎡，评估单价31406元/㎡,1-1-3号套内建筑面积48.63㎡，评估单价31402元/㎡，1-1-4号套内建筑面积55.62㎡，评估单价31406元/㎡，1-1-5号套内建筑面积70.38㎡，评估单价31404元/㎡，1-1-6号套内建筑面积86.55㎡，评估单价31403元/㎡，1-1-7号套内建筑面积48.46㎡，评估单价31405元/㎡，1-1-8号套内建筑面积67.14㎡，评估单价31403元/㎡，1-1-9号套内建筑面积85.14㎡，评估单价33582元/㎡。同日，一审法院通知当事人对该说明进行了质证。 一审法院认为，英士伦公司虽辩称签订协议时未取得案涉土地使用权，协议无效，但其已于2015年取得案涉土地使用权证，且冯林与英士伦公司和三台土地储备中心签订的拆迁协议是当事人真实意思表示，并不违反法律规定，因此英士伦公司该辩称理由不成立，双方签订的《拆迁补偿安置协议书》合法有效。英士伦公司辩称其不是合同相对人，不是本案适格主体，拆迁协议是由冯林与英士伦公司、三台县土地储备中心三方签订，英士伦公司是协议约定的补偿安置人，其应是合同相对人，应当对冯林承担拆迁安置补偿责任。三台县土地储备中心作为房屋拆迁人，《拆迁补偿安置协议书》中明确约定其应当承担监管责任，督促英士伦公司按协议约定向乙方支付相关费用和交付产权调换房，故其应在英士伦公司不能履行的范围内承担补充责任。因英士伦公司按照变更后的设计方案修建的房屋位置及面积发生变化，导致不能按照《拆迁补偿安置协议书》约定一一对应安置，冯林要求房屋安置的合同目的不能实现，鉴于已建成房屋的实际情况，对冯林变更诉讼请求为货币安置予以确认。根据现有房屋，结合评估报告以及冯林被拆迁房屋基本对应的安置位置，其货币安置应按套内建筑面积36,119元/㎡计算为宜。冯林关于从2017年8月1日起按应返还门面房建筑面积以160元/平方米/月计算支付停产停业补助费的诉讼请求，因《拆迁补偿安置协议书》中对如何支付营业用房停业补助费进行了明确约定，故对其要求以160元/平方米/月计算停业补助费的诉讼请求，按照协议约定合理部分予以支持。遂判决：一、由四川英士伦房地产开发有限公司于一审判决生效之日起三十日内向冯林支付房屋拆迁安置补偿费1,122,578.52元（31.08㎡×36,119元/㎡）；二、由四川英士伦房地产开发有限公司于一审判决生效之日起三十日内按照《县城大十字东北片区旧城改造项目营业用房拆迁补偿安置协议书》约定的从2013年1月起按32,534元/年并逐年递增3％计算，向冯林支付营业用房停业补助费至上述一项款项付清之日止（已支付部分在执行时予以扣除）；三、三台土地储备中心在四川英士伦房地产开发有限公司不能履行上述一、二项给付款项的范围内承担补充给付义务；四、驳回冯林的其他诉讼请求；如果未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费14,903元，由四川英士伦房地产开发有限公司负担。 本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：1.英士伦公司在二审中提交《装饰装修评估报告》，证明涉案被拆迁房屋在被拆迁前（2012年9月20日）已由政府委托评估机构统一对其装修及附属设施的价格进行了准确的价格评估。三台土地储备中心（甲方）、冯林（乙方）以及英士伦公司（丙方）在《县城大十字东北片区旧城改造项目营业用房拆迁补偿安置协议书》约定：“三、甲方委托丙方向乙方支付如下费用：室内装饰装修补偿费用5,791元（按三台置信房地产评估公司出具的‘附属设施评估核价通知书’确定的金额）”。 2.二审中，人民法院依职权向四川利均房地产土地资产评估有限公司调取《关于对三台县“东方时代广场一期”1-1-1号至1-1-10号、超市4号、1-15-1号至1-15-4号商业店面房地产装修价值的说明》，其中载明：“对估价报告中的假设限制条件‘本次估价考虑了满足估价对象使用功能且无法从建筑物主体剥离的附属设施对估价结论的影响,估价结果不包含室内动产’中所涉及的影响估价对象价值的二次装修价值进行剥离,需要特别说明的是,我公司测算的房屋装修价值,不是各个店面房屋的装修成本价值,而是其中影响商业店面房地产收益价值的贡献价值”。该《说明》载明15间被评估房屋的装修价值占比平均值为5.93%。 3.一审中，冯林的委托诉讼代理人明确表示：“所有原告均变更诉讼请求为请求法院按照新修建的时代广场临小东巷的营业用房市场价格予以货币补偿安置。”冯林表示：“同意代理人意见。”英士伦公司对此回复：“公司作为安置的代理人，我们属于垫资方，是否补偿要安置中心确认，我们无权回答。”三台土地储备中心回复：“鉴于本案无法进行产权调换，同意按照货币补偿的方式予以补偿，但货币补偿应按照相关的程序依据评估时点及合同约定的安置时点来确认补偿价值。根据合同的相对性原理，英士伦公司是该合同的交付房屋的义务人及补偿价值的义务人。收购中心只是负有监督义务，并不具有合同约定的给付义务……其拆迁后果应由英士伦公司承担。” 4.《三台县城西片区和大十字东北片区旧城改造项目房屋拆迁补偿安置实施意见》载明：“……（三）生产、营业用房停产停业补助费……2.实行货币补偿的营业用房，不给予停业补助。” 5.《三台县城乡规划委员会办公室关于三台县“东方时代广场”容量测算论证报告及项目设计方案专家评审会会议纪要》载明：“一、经专家评审，原则同意三台县‘东方时代广场’容量测算论证报告及项目设计方案。……3.增加道路交叉口及正北街、东街建筑红线的退让，以便形成带状广场，释放空间，吸引人气，减少对城市道路的压迫感。主广场应设置在的交汇处，并将十字路口广场适当放大。”英士伦公司关于其为按照初设方案修建是因为政府规划变更导致，并非其自行改变方案的陈述，有事实依据，本院予以采信。 经二审审理查明的其余事实与一审一致，本院依法予以确认。 本院认为，本案二审的争议焦点为：1.本案的补偿是否应当按照合同约定进行实物安置还是货币安置；2.货币安置的标准；3.停产停业补助费是否应当予以扣除。 关于本案的拆迁补偿安置的方式。《拆迁补偿安置协议书》虽然约定本案拆迁补偿安置方式为实物安置，但冯林在一审中同意诉讼请求变更为货币补偿，英士伦公司称是否变更为货币补偿需要三台土地储备中心确认，其无权回答，三台土地储备中心对此予以同意。本院认为本案的拆迁补偿安置方式由实物补偿变更为货币补偿，是当事人合意的结果，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。冯林将原审诉讼请求变更为请求法院按照新修建的时代广场临小东巷的营业用房市场价格予以货币补偿安置，系冯林自行处置其诉讼权利，符合《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条“原告可以放弃或者变更诉讼请求。……”的规定。鉴于现修建完毕的房屋无法与《拆迁补偿安置协议书》上所约定的安置位置一一对应，一审法院根据冯林变更后的诉讼请求，判决英士伦公司承担货币安置补偿责任，有事实依据，本院予以维持。 关于货币安置的标准。在《拆迁补偿安置协议书》的“三、甲方委托丙方向乙方支付如下费用”中已包含了冯林的被拆迁房屋的室内装饰装修补偿费。冯林所应取得的是不包含装修部分的清水房，即就货币补偿而言，应将评估报告结果中的装修价值予以扣除。一审法院所依据的评估报告结果中包含了被评估房屋现有装修的价值，其在判决结果中未剔除装修价值部分，属于事实认定瑕疵，本院予以纠正。根据四川利均房地产土地资产评估有限公司出具的《关于对三台县“东方时代广场一期”1-1-1号至1-1-10号、超市4号、1-15-1号至1-15-4号商业店面房地产装修价值的说明》显示涉案商铺的装修价值占比平均值为5.93%。由于项目设计方案的变更导致冯林所应被安置的房屋与实际修建完毕的房屋无法一一对应，且每一间的房屋装修价值占比各异，因此本院认为以装修价值占比平均值5.93%作为扣除标准较为合理，即本案中英士伦公司应向冯林支付房屋拆迁安置补偿费标准为33,977.14元/㎡（36,119元/㎡×94.07%），总额为1，056，009.51元（31.08㎡×33,977.14元/㎡）。三台土地储备中心作为房屋拆迁人，《拆迁补偿安置协议书》中明确约定其应当承担监管责任，督促英士伦公司按协议约定向冯林支付相关费用和交付产权调换房，故其应在英士伦公司前述不能履行的范围内承担补充责任。 关于停产停业补助费是否应当予以扣除。虽然在《县城大十字东北片区旧城改造项目营业用房拆迁补偿安置协议书》中，三台土地储备中心、冯林以及英士伦公司三方就营业用房停业补助费进行了约定，但该协议内容是在拆迁补偿安置为实物安置的前提下所进行的约定，根据三台县人民政府所出台的《三台县城西片区和大十字东北片区旧城改造项目房屋拆迁补偿安置实施意见》，本案中实行货币补偿的涉案营业用房，不应给予停业补助。一审法院判决从2013年1月起按32,534元/年并逐年递增3％计算，向冯林支付营业用房停业补助费至上述一项款项付清之日止（已支付部分在执行时予以扣除），不符合客观事实，本院予以纠正。对于英士伦公司已经支付的停业补助，由英士伦公司在执行中与房屋拆迁安置补偿费进行品迭。 综上所述，英士伦公司的上诉请求部分成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下： 一、撤销四川省三台县人民法院（2018）川0722民初481号民事判决； 二、由四川英士伦房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向冯林支付房屋拆迁安置补偿费1,056,009.51元（四川英士伦房地产开发有限公司已支付的停业补助费用在执行中与该款进行品迭）； 三、由三台土地储备中心在四川英士伦房地产开发有限公司不能履行上述第二项给付款项的范围内承担补充给付义务； 四、驳回原审原告冯林的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费14,903元，由四川英士伦房地产开发有限公司负担10,432.1元，冯林负担4,470.9元。二审案件受理费11,582元，由四川英士伦房地产开发有限公司负担8,107.4元，冯林负担3,474.6元。 本判决为终审判决。 审判长  左迪 审判员  罗琴 审判员  严炎 二〇一九年九月二十九日 法官助理潘怡佳 书记员黄娟