江苏省扬州市邗江区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）苏1003民初8657号 原告：扬州星力机械制造有限公司，住所地在江苏省扬州市邗江区甘泉街道。 法定代表人：孙圣江，执行董事。 委托诉讼代理人：何金国，总经理。 被告：靖江市顺驰汽车配件有限公司，住所地在江苏省靖江市。 法定代表人：陈云杰，该公司总经理。 被告：陈云杰，男，1991年8月20日出生，汉族，住江苏省靖江市。 被告：陈卫红，男，1969年5月4日出生，汉族，住上海市徐汇区。 上述三被告共同委托诉讼代理人：樊澍，江苏福朋律师事务所律师。 上述三被告共同委托诉讼代理人：刘其娟，江苏福朋律师事务所律师。 原告扬州星力机械制造有限公司（以下简称扬州星力公司）与被告靖江市顺驰汽车配件有限公司（以下简称靖江顺驰公司）、陈云杰、陈卫红买卖合同纠纷一案，本院于2018年10月17日立案受理后，依法由审判员石敬梅适用简易程序公开开庭进行了审理。原告扬州星力公司的委托诉讼代理人何金国及被告靖江顺驰公司、陈云杰、陈卫红的共同委托诉讼代理人樊澍、刘其娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告扬州星力公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告偿还原告人民币150万元及利息（以150万元为基数，自2018年9月17日至实际给付之日止，按照年利率6%计算）；2、判令被告陈云杰、陈卫红承担连带清偿责任。事实与理由：2017年12月25日，被告靖江顺驰公司与原告签订合同一份，约定由原告向被告靖江顺驰公司提供高精密压力机11台，金额共计170元，并约定了技术标准、交货和付款时间等内容。合同签订后，被告靖江顺驰公司于2017年12月27日向原告支付定金20万元，原告分别于2018年2月4日、2月7日、3月16日分期供货。但原告履行全部合同义务后，被告靖江顺驰公司反复要求延期付款，致使原告的生产经营收到严重影响。被告陈云杰、陈卫红系被告靖江顺驰公司股东，未能全面履行出资义务，导致原告权利受到损害，理应承担连带赔偿责任，故原告诉至法院。 被告靖江顺驰公司、陈云杰、陈卫红共同辩称，1、原告交付产品违反了双方约定，逾期交付行为给被告靖江顺驰公司造成损失。2、原告交付的产品不符合双方约定，部分技术标准达不到国家规定，产品质量不合格，造成被告靖江顺驰公司的员工受伤，申请对交付产品中的六台机床进行鉴定。3、被告陈云杰、陈卫红不存在违反公司法的行为，不应承担相应赔偿责任。 当事人为支持自己的主张，除当庭所作陈述外，还提供相应证据。庭审中，本院组织当事人双方进行了证据交换和质证，对双方无争议的事实予以确认，并在卷佐证。 经审理查明：2017年12月25日，原告与被告靖江顺驰公司签订《合同书》一份，约定：原告为被告靖江顺驰公司提供HCA-60、HCA-110、HCA-160、HCA-260四种型号的高精密压力机共计11台，金额共计170万元；产品交付时间为：HCA-60、110、160一个月交货，HCA-260在3月10日交货；付款方式及时间为：定金贰拾万元，余款从发货之日起六个月内一次性付清。双方并约定了产品质量标准、运输方式及费用承担、验收、合同争议的解决方式等事项。同时，双方签订《机床订购合同附加协议》一份，约定了上述高精密压力机的具体技术参数。 2017年12月27日，被告陈云杰向原告支付上述产品定金20万元。 2018年2月4日，原告向被告靖江顺驰公司提供HCA-60高精密压力机5台、HCA-110高精密压力机2台；2018年2月7日原告向被告靖江顺驰公司提供HCA-110高精密压力机2台、HCA-160高精密压力机1台；2018年3月16日，HCA-260高精密压力机1台交货，被告靖江顺驰公司签收并安装使用。 2018年4月26日，原告致函给被告靖江顺驰公司对产品使用中发生的问题进行答复并提出整改方案；2018年10月3日，被告靖江顺驰公司向原告发出质量异议书，提出原告产品质量不合格，且原告未能按照合同约定时间交货，要求原告进行维修并赔偿；2018年12月18日，被告靖江顺驰公司向原告发出工作联系函，再次提出产品质量问题，并要求原告予以解决。 2018年1月4日至2018年1月27日期间，扬州地区有多场雨雪，其中1月4日、1月27日为大雪天气，1月25日为暴雪天气。 在原告交货后，被告靖江顺驰公司未给付剩余货款150万元。 被告靖江顺驰公司于2017年12月19日成立，依据其公司章程，公司注册资本为：500万元，被告陈云杰、陈卫红均为公司股东，认缴出资额分别为：被告陈云杰300万元、被告陈卫红200万元，出资方式均为货币，出资期限均为2050年12月31日前缴足。 上述事实，有当事人双方的当庭陈述及双方提供的证据等在卷予以证实，本院予以确认。 本院认为，债务应当清偿。原告与被告靖江顺驰公司之间存在买卖合同关系，原告履行了交付货物的义务，被告靖江顺驰公司签收并安装使用，理应按照合同约定支付全部货款。被告靖江顺驰公司尚欠原告货款共计150万元，其拒不按期支付货款属违约，现原告要求被告靖江顺驰公司给付货款150万元及利息，符合法律规定，应予支持。被告靖江顺驰公司为有限责任公司，依法独立享有法人财产，并以其全部财产对公司债务独立承担责任。原告提供的证据仅能证明被告靖江顺驰公司曾使用公司法定代表人暨被告陈云杰的个人账户支付产品定金，但不能证明被告陈云杰、陈卫红与被告靖江顺驰公司之间存在资产不分、账簿合一、账目不清，或者人事交叉、业务相同导致与其交易的第三人无法分清是与股东还是与公司进行交易等情形。被告靖江顺驰公司用法定代表人的个人账户支出款项，确实存在经营不规范之处，然仅凭此不足以证明财产混同，亦不足以证明被告陈云杰、陈卫红滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害债权人的利益，原告要求被告陈云杰、陈卫红对公司债务承担连带责任的证据不足，本院依法不予支持。被告靖江顺驰公司辩称，原告逾期交付产品给其造成损失，本院认为，在双方合同约定的交货时间内，扬州地区存在持续性的恶劣天气，给产品生产和运输造成影响。被告提供的证据亦不足以证明因原告逾期交货给其造成了实际损失，对被告靖江顺驰公司该项抗辩不予支持。被告靖江顺驰公司还辩称，原告交付的产品存在严重质量问题，造成被告靖江顺驰公司员工受伤和巨大经济损失，申请对部分产品进行鉴定，本院认为，被告靖江顺驰公司的主张系独立的诉讼请求，在本案中不予理涉，被告可另案诉讼。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十二条、第一百一十七条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国公司法》第三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告靖江市顺驰汽车配件有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告扬州星力机械制造有限公司货款150万元及利息（以150万元为基数，自2018年9月17日起至实际给付之日止，按照年利率6%计算）； 二、驳回原告扬州星力机械制造有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费依法减半收取9150元、保全费5000元，共计14150元，由被告靖江市顺驰汽车配件有限公司负担（此款原告已预交，本院不再退还，被告靖江市顺驰汽车配件有限公司于履行上述义务时一并给付原告）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于江苏省扬州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省扬州市中级人民法院预交上诉案件受理费（江苏省扬州市中级人民法院开户行：工商银行扬州分行汶河支行，户名：江苏省扬州市中级人民法院，账号：11×××57）。 审判员  石敬梅 二〇一九年九月二十四日 书记员  杜露露