甘肃省庆阳市西峰区人民法院民事判决书（2020）甘1002民初994号原告：西某。经营者：郝高宏，男，汉族，1975年2月14日出生，庆阳市西峰区人，住庆阳市西峰区报社巷33号。委托诉讼代理人：黄某，甘肃昕脉律师事务所律师。被告：陕西创业建筑劳务有限责任公司庆阳项目部。负责人：余某，男，汉族，陕西省安康市××县人，该项目部经理，住陕西省西安市××区。被告：余某，男，汉族，陕西省安康市××县人，陕西创业建筑劳务有限责任公司庆阳项目部经理，住陕西省西安市××区。被告：陕西创业建筑劳务有限责任公司。法定代表人：何某，该公司总经理。原告西某（以下简称高宏设备租赁站）与被告陕西创业建筑劳务有限责任公司庆阳项目部（以下简称陕西创业公司庆阳项目部）、余某、陕西创业建筑劳务有限责任公司（以下简称陕西创业公司）设备租赁合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告高宏设备租赁站的经营者郝高宏及其委托诉讼代理人黄某，被告陕西创业公司庆阳项目部负责人余某、被告余某到庭参加了诉讼。被告陕西创业公司经本院传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告高宏设备租赁站向本院提出诉讼请求：1、判令被告共同清偿欠付原告的建筑机具租赁费及利息181291.85元（利息暂计算至2020年6月1日）；2、本案诉讼费由各被告共同承担。事实和理由：2014年，被告在西峰区老商业街中段陇东商场西门金富莱商住小区项目负责施工时，于2014年10月8日与原告签订《建筑机具租赁合同》，详细约定了租赁物的种类、日租金、数量规格、交付及结算、双方权利义务等事宜，原告按照被告需求提供建筑器材设备。截止目前，被告共欠付原告5笔建筑机具租赁费用，包括：2015年3月份租赁费44269元；2016年3月15日-2017年6月14日期间租赁费100000元；2017年6月-2017年9月租赁费5000元；2018年6-8月份租赁费8304.08元；2018年9-10月份租赁费976元。被告出具承诺书承诺第一笔费用于2016年5月份之前付清；第二笔费用于2017年7月15日前付清。但被告至今未支付上述费用，经原告索要无果，现诉至法院，请求支持原告的诉讼请求。被告陕西创业公司庆阳项目部、余某辩称：原告诉述五笔欠款有不符合实际之处。2015年3月份的44269元欠款不存在，因2015年春节后开工迟，当时约定从2015年4月1日开始计费，并且结算单和付款凭据已经全部付清；2016年3月15日至2017年6月14日停工期间的租赁费100000元争议更大，焦点在于整个工程停工，租赁物完全可以退还给原告，租赁合同约定由原告提供车辆到现场退货，但原告不安排车辆，被告自行安排车辆退货时遭到原告拒收，被告无奈报警，但原告仍避而不见，被告只得将配件拉回找人看管，仅看管费花费48000元。余某出具欠条是基于2017年6月15日甲方要求开工，而原告阻挡的情况下迫于无奈出具。2017年6-9月份的租赁费5000元更不存在，已经全部付清。被告陕西创业公司未到庭，但提交答辩状与陕西创业公司庆阳项目部、余某意见一致。本案当事人围绕诉讼请求依法提交营业执照副本、建筑机具租赁合同、协议、提货单、退货单、租赁站财务系统结算单、结算协议、分包项目劳务费结算单、中国建设银行个人活期账户交易明细、租赁站财务系统结算单、企业公示信用信息，庆阳市鸿瑞房地产开发有限公司文件、结算单、付款凭证、照片、合同等证据佐证。本院认定事实如下：2014年，被告在西峰区老商业街中段陇东商场西门金富莱商住小区项目负责施工时，于2014年10月8日与原告签订《建筑机具租赁合同》一份，双方在合同中约定：出租方（甲方）：西某，承租方（乙方）：陕西创业建筑劳务有限责任公司庆阳项目部，租赁物品：钢管，租赁价格m/天0.013元；扣减：个/天0.008元；丝杠：个/天0.03元。交付方法：需方提货时，由供方负责装车，装车费及运费由供方承担；退货时由需方负责每米钢管0.15元的运输费，车辆由供方提供自行装卸。供方负责施工现场收货。租费结算与交纳：租费结算以双方代表在收发货单上签字的时间和数量及本合同租赁单价为依据，连续按日计费。租费于每月31日结算一次，第一次付款于主体工程完成到8层时支付累计租费的50%，随后在主体封顶后春节前支付70%，余款待全部还退手续办理完毕后，三个月内付清。每年冬季租赁费只计到11月15日，从11月16日到次年的3月14日不计租赁费。出租方加盖原告租赁站印章，并由经营者郝高宏签字，承租方由被告陕西创业公司庆阳项目部加盖印章，由项目经理余某签字，时间：2014年10月8日。合同签订后，被告使用了原告提供的租赁设备。期间被告向原告支付了2014年9月至2014年11月、2015年4月至2015年9月期间的租赁费共计291304元，支付了2015年10月17日至2015年10月31日期间的租赁费用32797元，2017年9月5日预支给原告款项124091元；支付2017年6月16日至2017年9月份的租赁费113042元。2015年3月16日至2015年3月31日44269元租赁费、2016年3月15日至2017年6月14日租赁费10万元、2018年6月1日至2018年6月30日租赁费8304.08元、2018年9月1日至2018年11月15日租赁费975.58元未支付。2017年7月6日，余某向原告出具结算单一份，约定：郝高宏在庆阳金富莱小区出租给陕西创业劳务公司的钢管、扣减、顶丝在2016年3月15日至2018年6月14号停工期间的租赁费结算一口价：壹拾万元（100000.00元），由陕西创业建筑劳务公司在2017年7月15号一次性付清。郝高宏，余某，2017.7.6号。经原告索要无果，故诉至法院。本院认为：《中华人民共和国合同法》第八条规定：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护；第二百一十二条规定：租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同；第二百二十六条规定：承租人应当按照约定的期限支付租金。本案中，原告与被告陕西创业公司庆阳项目部签订的《建筑机具租赁合同》系双方当事人真实意思表示，该合同合法有效，原告按照双方约定履行了提供设备的义务，被告应当按照约定价款向原告支付租赁费用。审理中，原告提出被告欠付其2015年3月16日至2015年3月31日租赁费44269元；欠付2016年3月15日至2017年6月14日期间的租赁费10万元；欠付2018年6月1日至2018年6月30日期间的租赁费8304.08元；欠付2018年9月1日至2018年11月15日期间的租赁费975.58元；余某欠其借款5000元。关于原告提出被告欠付2016年3月15日至2017年6月14日期间的租赁费10万元，并提交被告余某出具的结算单复印件予以证实，该证据虽系复印件，但经被告余某陈述，确系其向原告出具，但因2016年3月15日至2017年6月14日工程停工，出具该结算单系其无奈之举，因此不应当支付该笔费用，经本院审查，双方在合同中并未约定停工期间不支付设备租赁费的约定，故被告应当继续按照约定向原告支付该笔10万元的租赁费用。关于原告主张被告欠付其2015年3月16日至2015年3月31日租赁费44269元、欠付2018年6月1日至2018年6月30日期间的租赁费8304.08元、欠付2018年9月1日至2018年11月15日期间的租赁费975.58元；经本院审查被告提交向原告支付租赁费的证据，原告请求的该三笔44269元、8304.08元、975.58元并无证据证实已经支付，故被告应当继续向原告支付该两笔租赁费。关于原告主张余某欠其借款5000元，在被告向原告支付的费用中应当予以扣除的说法，原告未提交证据证实被告向原告支付的租赁费中含有余某向原告借款5000元予以归还的证据，故对此说法本院不予支持，对于被告向原告支付费用均系租赁费予以采信，原告与余某之间的借款可另案主张。关于支付租赁费主体，被告陕西创业公司庆阳项目部系合同相对方，以项目部名义与原告签订的《建筑机具租赁合同》系双方当事人真实意思表示，故陕西创业公司庆阳项目部应当承担支付租赁费的责任；被告陕西创业公司项目部系陕西创业公司下属分支机构，该项目部不具备法人资格，其签订的合同所产生的后果在项目部足以承担全部责任的情况应由被告陕西创业公司承担，故被告陕西创业公司应当承担连带支付责任。关于原告主张被告余某承担责任的请求，因被告余某系陕西创业公司庆阳项目部经理，其签字行为系履行职务行为，故对原告该主张本院不予支持。关于原告主张由被告支付利息的请求，因双方在合同中并未约定利息，故对原告主张利息的请求本院不予支持。综上，依照《民法总则》第七十四条，《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第二百一十二条、第一百一十三条、第二百二十六之规定，判决如下：一、被告陕西创业建筑劳务有限责任公司庆阳项目部支付原告西某设备租赁费153548.66元。二、被告陕西创业建筑劳务有限责任公司对上述租赁费承担连带支付责任。三、驳回原告西某要求被告余某承担责任的诉讼请求。四、驳回原告西某其他诉讼请求。上述给付内容，限本判决生效后15日内履行完毕。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3923元，由原告西某负担600元，被告陕西创业建筑劳务有限责任公司庆阳项目部、陕西创业建筑劳务有限责任公司负担3323元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省庆阳市中级人民法院。审判长 张宗和人民陪审员 任彩玲人民陪审员 谢 拓二〇二〇年十二月二十八日书记员 任京旭