山东省东营经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0591民初3942号原告：山东天时空间钢结构工程有限公司，住所地：菏泽市牡丹区工业园，统一社会信用代码91371700751776862J。法定代表人：时剑，总经理。委托诉讼代理人：曹婧，山东鲁北律师事务所律师。被告：山东华辰重型机床有限公司，住所地：东营市东营区汾河路165号，统一社会信用代码：91370500554362281M。诉讼代表人：山东华辰重型机床有限公司管理人。负责人：李成银。委托诉讼代理人：韩迎迎，女，山东正义之光律师事务所工作人员。原告山东天时空间钢结构工程有限公司（以下简称“天时空间公司”）与被告山东华辰重型机床有限公司（以下简称“华辰公司”）普通破产债权确认纠纷一案，本院于2020年10月19日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。天时空间公司委托诉讼代理人曹婧，华辰公司管理人山东正义之光律师事务所指派的工作人员韩迎迎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。天时空间公司向本院提出诉讼请求：1.依法确认天时空间公司对华辰公司3号厂房折价、拍卖或其他处置所获得价款在7062799.12元范围内享有优先受偿权；2.本案的诉讼费由华辰公司承担。事实与理由：2014年2月15日，天时空间公司与华辰公司签订《建设工程施工合同》一份，约定由天时空间公司承包华辰公司3#厂房钢结构工程加工、制作、安装、维修板材工程。合同约定了工程承包范围、工程价款、结算方式等内容。合同签订后天时空间公司按照合同约定进行工程施工，期间因华辰公司资金、设备材料不到位致项目停工。后因经营不善，2019年12月5日，华辰公司被东营经济技术开发区人民法院依法裁定破产清算。2020年6月8日指定山东正义之光律师事务所担任债务人管理人。2020年7月31日，天时空间公司按照管理人的要求向管理人申报债权，申报债权数额为11645470.7元，同时申请对债权享有优先权。2020年9月27日管理人向原告送达“华辰公司债权表”，确认天时空间公司债权审核金额为7062799.12元，但为普通债权。天时空间公司认为因为华辰公司的原因，涉案工程未再继续施工，工程虽未经竣工验收，但华辰公司未对已完工工程质量提出异议。天时空间公司于2020年7月31日向华辰公司主张支付工程款，该时间节点为支付工程款的起算点，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十条、第二十二条的规定，未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。故天时空间公司请求确认建设工程价款优先受偿权的权利行使期限没有超过法律规定的六个月期间。天时空间公司的工程款应享有建设工程价款优先权。华辰公司辩称，涉案工程因天时空间公司违约未竣工，导致不能确定实际工程量，但这并不影响天时空间公司按施工合同约定主张工程款的权利，不应因工程量不确定就可以顺延主张优先权的除斥期间，工程优先权仍应根据应付工程款之日计算。天时空间公司主张优先受偿权已过除斥期间，不应获得法律支持。原被告签订的《建设工程施工合同》，就合同工期的约定为：开工时间为2014年2月15日，竣工时间为2014年6月30日。就工程款支付的方式和时间为：合同签订付总工程款20%；钢架完成50%，付总工程款20%；钢架完成，付总工程款15%；围栏完成50%，付总工程款15%；围栏全部完成，付总工程款15%；围护完成6个月内，付总工程款5%；围护全部完成12个月内付总工程款5%；余款5%，围护完成2年内全部付清。按照合同约定，华辰公司应当给付建设工程价款的起算时间以施工进度起算，天时空间公司称其未再继续施工是华辰公司的原因造成的，既然天时空间公司不再继续施工，其停止施工之日即是其行使建设工程价款优先受偿权的起算之日，合同约定的竣工日期是2014年6月30日，天时空间公司未完成施工，其停止施工之日不会早于2014年6月30日，天时空间公司最迟应该于2015年1月1日前主张建设工程价款优先受偿权。天时空间公司于2020年7月31日向华辰公司主张支付工程款，因其未在法律规定的时间内主张建设工程价款优先受偿，其已经丧失了主张建设工程价款优先受偿的权利，管理人对其工程款认定为普通债权符合事实和法律依据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年1月22日，华辰公司（发包人）与天时空间公司（承包人）签订合同，约定工程名称为华辰公司3#厂房钢结构工程；工程地点为东营开发区东六路东、汾河路北；工程内容为3#厂房钢结构工程加工、制作、安装、维护板材；承包范围为机械工业六院华辰3#厂房钢结构部分所有施工内容（土建、装修、水电暖、消防、避雷、通风器、铝板、土建配合费、空调机及墙面、卫生间墙面、玻璃幕墙、防火涂料）。开工日期为2014年2月15日，竣工日期为2014年6月30日，合同工期总日历天数136天。合同价款为26200000元。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间为1.合同签订付总工程款20%；2.钢架完成50%，付总工程款20%；3.钢架全部完成，付总工程款20%；4.围护完成50%，付总工程款15%；5.围护全部完成，付总工程款15%；围护完成6个月内，付总工程款5%；6.围护完成6个月内，付总工程款5%；7.围护全部完成12个月内付总工程款5%；8.余款5%，围护完成2年内全部付清。2019年12月5日，本院依法裁定受理华辰公司破产清算一案，2020年6月8日，本院指定山东正义之光律师事务所担任华辰公司破产管理人。2020年7月31日，天时空间公司向华辰公司破产管理人申报债权，申报债权金额11645470.7元，申报享有优先受偿权。2020年9月25日，华辰公司破产管理人出具债权表一份，确认天时空间公司工程款债权为普通债权，金额为7062799.12元，双方对此数额均无异议。2020年9月21日，华辰公司委托的审计公司向天时空间公司发送工程款审计表对涉案厂房的工程款数额予以确认，审计的工程价款总金额为23638799.12元，双方均无异议。天时空间公司陈述，2014年2月20日、2014年2月28日、2014年7月22日、2014年9月4日、2015年1月23日、2018年8月31日华辰公司向其分别支付170万元、2万元、170万元、1692579.95元、130万元、770万元，华辰公司主张因入账时间不同，具体的付款日期和金额与天时空间公司记账有一定的差距，但是总付款金额予以认可。上述事实，由合同、债权申报表、华辰公司债权表、民事裁定书、指定管理人决定书及当事人陈述在卷佐证，本院依法予以确认。本案争议焦点为天时空间公司对华辰公司涉案3号厂房是否享有工程价款优先受偿权。关于争议焦点，天时空间公司与华辰公司签订的合同系当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应按照合同约定行使权利和履行义务。《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十条、第二十二条规定，未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为六个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。本院认为，涉案3号厂房已部分施工，尚未建设完毕，未经竣工验收，涉案3号厂房的总工程款尚未确定，工程价款结算条件亦未成就，应付工程价款之日无法以上述条件成就的时间认定，且华辰公司未对已完工工程质量提出异议,应以华辰公司破产管理人委托的审计公司确定工程款之日即2020年9月21日为起算点。至2020年10月19日天时空间公司向本院提起诉讼，请求确认建设工程价款优先受偿权的权利行使期限没有超过法律规定的六个月除斥期间。破产管理人委托的审计公司对涉案工程审计的工程价款为23638799.12元，破产管理人确认债权金额为7062799.12元，双方当事人对此均无异议，天时空间公司请求确认对工程欠款7062799.12元享有优先受偿权符合法律规定，应予支持。综上所述，天时空间公司对华辰公司3号厂房折价、拍卖的价款在7062799.12元范围内享有优先受偿权。依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十条、第二十二条之规定，判决如下：山东天时空间钢结构工程有限公司对山东华辰重型机床有限公司3号厂房折价、拍卖的价款在7062799.12元范围内享有优先受偿权。案件受理费100元，减半收取计50元，由被告山东华辰重型机床有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省东营市中级人民法院。审判员  薛国岳二〇二〇年十二月九日书记员  史 英