广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0111民初30516号原告：广州法宝丽生物科技有限公司，住所地广州市白云区江高镇江三路44号401房。法定代表人：陈健炎，总经理。委托诉讼代理人：翁俊尉，广东知泓律师事务所律师。委托诉讼代理人：古东玲，广东知泓律师事务所律师。被告：广东煌锦装饰设计有限公司，住所地广州市白云区北太路1633号科盛路1号白云火炬大厦1813房。法定代表人：钟选煌，总经理。被告：钟选煌，男，1986年8月5日出生，汉族，住广东省大埔县，上述二被告共同委托诉讼代理人：杜晶星，广东济方律师事务所律师。原告广州法宝丽生物科技有限公司（以下简称法宝丽公司）与被告广东煌锦装饰设计有限公司（以下简称煌锦公司）、钟选煌装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月28日立案后，依照《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。原告法宝丽公司的委托诉讼代理人翁俊尉、古东玲，被告煌锦公司、钟选煌的共同委托诉讼代理人杜晶星，被告钟选煌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告法宝丽公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除陈健炎与煌锦公司于2018年4月23日签订的《装修工程合同》；2、判令煌锦公司向原告退还已收取的工程款项56万元及支付逾期利息（以56万元为基数，按年利率6%的标准，自起诉之日起计算至实际清偿之日止）；3、判令煌锦公司向原告支付违约金532350元；4、判令钟选煌就上述2、3项诉讼请求与煌锦公司共同承担连带清偿责任；5、判令被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2018年初，原告发起人为设立原告从事化妆品生产经营活动，委托钟选煌进行化妆品生产车间选址、承租、装修、环评及化妆品生产许可办证事宜。2018年3月30日，原告发起人通过钟选煌承租了位于广州市白云区江高镇珠江村东贤队的厂房（4）楼半层，面积共1476平方米。2018年4月23日，原告发起人与煌锦公司签订《装修工程合同》，约定委托煌锦公司对其厂房四楼车间进行装修，委托方式为包工包料并且含环境评估报告及环保设施。2018年10月11日，原告发起人成功设立原告。《装修工程合同》签订后，原告发起人基于信任多次按要求向钟选煌支付工程款56万元。然而钟选煌拖延工期，迟迟未能竣工交付。原告于2019年11月25日发送律师函催告履行合同义务，但被告一直置之不理，导致涉案厂房始终无法投产使用。2020年4月，为避免损失扩大，原告与出租方解除涉案厂房租赁合同，场地恢复原状。原告认为，发起人为设立法人从事的民事活动，其法律后果由法人承受。本案工程为厂房装修工程，但煌锦公司不具备装饰装修企业资质，且其未按合同约定履行装修义务，亦没有为原告办理环评、化妆品卫生许可手续，导致原告的化妆品车间玩法无法投产使用，合同目的根本无法实现，造成原告极大经济损失。因此，在《装修工程合同》事实无法继续履行的情况下，原告有权请求解除该合同，并要求煌锦公司全额退还所收取的工程款项并支付违约金。钟选煌代表行为存在重大过错，且其作为煌锦公司法定代表人和股东，滥用煌锦公司独立法人地位，两者人格混同，损害原告合法利益，故钟选煌应当对煌锦公司的债务承担连带清偿责任。庭审中，原告确认仅支付了工程款48万元。故成讼。被告煌锦公司辩称：1、同意解除《装修工程合同》。因被告没有获得装饰装修的资质，故同意原告主张无资质合同无效的法律后果。2、关于工程款。目前收取的装修工程款并非56万元，而是48万元。原告主张支付的8万元并非工程款。原告主张退款无依据，因为煌锦公司已经完成了装修项目，连原告要求的整改也完成了。煌锦公司还将完工的照片发给原告的发起人看。原告已搬进入住，放入采购的仪器。因此，上述情形应当视为竣工。3、关于逾期利息。工程确实未按照双方约定时间完工，但是原因是原告拖欠房租。一拖欠房租，房东便不让煌锦公司施工。房屋有时会有行政检查。此时房东便会不让煌锦公司施工。原告也有拖欠工程进度款。在进度到第三项净化空调进场时，原告应当支付工程进度款为13万元，但其只支付了9万元。因此，煌锦公司有合同抗辩权。4、关于支付违约金的事宜。煌锦公司并未违约。工程完工后，只剩下环评报告的部分办理不下来。因为2019年时政策有变化，导致租赁的厂房地段变为政策变动中不可以办理环评的范围。今年这个月，政策又重新变回去，可以办理环评了。所以当时是不可抗力导致合同无法履行，不属于违约责任的范围。5、煌锦公司保留向对方主张违约责任的权利。因为煌锦公司没有支付完成进度款。煌锦公司现在还是可以履行合同，帮原告将环评证办下来。4、钟选煌的个人财产并未与煌锦公司公司财产混同。只是因为企业运作不规范，所以用了股东个人名下的账户收款，但不并不代表财产混同。被告钟选煌辩称，意见与煌锦公司一致。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人提供的证据工商登记信息、厂房租赁协议、装修工程合同、工程款支付凭证、工商登记档案、微信聊天记录，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：陈健炎、CHENSIONGFONG（曾祥芳）为法宝丽公司的发起人。钟选煌为煌锦公司的法定代表人、股东。2018年3月30日，法宝丽公司发起人委托钟选煌代表签约承租了位于广州市白云区江高镇珠江村东贤队的厂房4楼半层。上述厂房建筑面积1176平方米、空地300平方米，合计1476平方米。2018年4月23日，陈健炎（甲方）与煌锦公司（乙方）签订《装修工程合同》，约定：甲方将上述厂房四楼车间装修工程交给乙方施工；施工内容按《装修工程报价表》；乙方包工包料，含环境评估报告及环保设施；工期2018年4月5日至2018年5月30日；工程款65万元，若装修的内容有变动的，以实际测量数据为准，按单项报价计算；工程款结算，按《装修工程报价表》包干价，签订合同预付工程款项的30%即195000元，隔墙完成到90%时支付工程款项的30%即195000元，空调进场时支付工程款项的20%即13万元，工程完工支付工程款项的10%即65000元，化妆品生产许可证下来时支付工程款项的10%即65000元；如果因乙方原因而延迟完工，按工程总额的每日千分之一作为违约金罚款支付给甲方，直至工程款项扣完为止；如因甲方原因而迟延完工，延迟一日，以工程款项的千分之一作为误工费支付给乙方，工期顺延；工程质量验收，按《装修报价表》的具体内容，待工程全部结束后，乙方通知甲方进行竣工验收，双方办理工程结算和移交手续；合同生效后，不得单方解除；在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同工程款项的20%作为违约金赔付给对方；因不可抗拒因素导致的违约，双方均不承担违约责任，可通过协商而达成延期或重新签署合同；本合同的“工程款项”指装修工程的造价总额，不做其他曲意解释；等等。上述《装修工程合同》甲方付款情况如下：2018年4月3日，10万元；2018年4月9日5万元；2018年4月25日，45000元；2018年5月16日，195000元；2018年8月21日，9万元；合计48万元。钟选煌使用个人账户收取工程款。在2018年8月钟选煌与CHENSIONGFONG的微信聊天记录中，双方确认在上述65万元的工程款中，装修工程款为50万元，环保费用为15万元。2018年10月11日，法宝丽公司注册成立。2019年1月，法宝丽公司采购仪器委托煌锦公司收货放入涉案厂房内。钟选煌未为法宝丽公司办理环评手续。2020年4月，法宝丽公司与出租人解除厂房租赁合同，将场地交还出租人。诉讼中，双方均不能提交《装修工程合同》约定的附件《装修工程报价表》以供查明具体施工内容。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。虽然煌锦公司自认其无装饰装修资质，但本案施工内容仅为厂房的装饰装修，故不宜认定合同无效。环评手续对法宝丽公司非常重要。这也是《装修工程合同》订立的目的之一。煌锦公司未为法宝丽公司办理环评手续，无充分证据证明有不可抗力导致无法办理环评手续，致法宝丽公司该合同目的无法实现。法宝丽公司据此主张解除合同合理合法，本院予以支持。该合同于起诉状送达之日即2020年11月25日解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。经查，煌锦公司施工的装修工程已完工，由法宝丽公司取得并返还给厂房出租人。根据双方的实际约定，工程款包干价为50万元。因此，合同关于装修的部分已履行完毕。法宝丽公司无权主张煌锦公司、钟选煌返还已收取的48万元工程款及支付逾期利息。故本院对法宝丽公司相关诉讼请求不予支持。对于法宝丽公司主张煌锦公司支付违约金的诉讼请求，经查，煌锦公司未为法宝丽公司办妥环评手续，可视为迟延完工。法宝丽公司可参照相关违约金的约定向煌锦公司进行主张。因煌锦公司违约时间长，依约计出的违约金过高，故本院根据合同约定的最高违约金比例20%进行调整，计得13万元（65万元×20%）。对于法宝丽公司主张钟选煌对违约金承担连带清偿责任的诉讼请求，钟选煌以个人账户收取煌锦公司的工程款，且无证据证明将该工程款交还煌锦公司，符合股东滥用公司独立法人地位的情形，故应当对煌锦公司的债务承担连带清偿责任。法宝丽公司的上述诉讼请求合理合法，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第四项、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第二十条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、陈健炎与被告广东煌锦装饰设计有限公司于2018年4月23日订立的《装修工程合同》于2020年11月25日解除；二、被告广东煌锦装饰设计有限公司于本判决生效之日起五日内向原告广州法宝丽生物科技有限公司支付违约金13万元；三、被告钟选煌对上述判决主文第二项承担连带清偿责任；四、驳回原告广州法宝丽生物科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14631.15元，由原告广州法宝丽生物科技有限公司负担12870.15元，由被告广东煌锦装饰设计有限公司、钟选煌负担1761元并于本判决生效之日起五日内向本院缴纳。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人必须依法按期履行判决。逾期未履行的，其不得有高消费及非生活和工作必须的消费行为。本项内容在判决生效后即视为执行通知，违反本项通知的，人民法院在权利人申请执行立案或移送执行后，可立即采取强制执行措施，包括但不限于依法对相关义务当事人采取限制高消费、列入失信被执行人名单、罚款、拘留等，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员 刘 军二〇二〇年十二月三十日书记员 邝婉欣