河北省张家口市宣化区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0705民初561号 原告：张家口市宣化区春光乡大东村民委员会，住所地张家口市宣化区春光乡大东村。 法定代表人：张晓军，该村村委会主任。 委托诉讼代理人：王新宇，河北纵腾律师事务所律师。 被告：美盈（北京）装饰工程设计有限公司，住所地北京市通州区宋庄小堡环岛艺术区A02。 法定代表人：王学敏，经理。 委托诉讼代理人：白海亮，该公司员工。 被告：王磊，男，1971年8月14日出生，汉族，住张家口市宣化区。 委托诉讼代理人：白海亮，美盈（北京）装饰工程设计有限公司职工。 原告张家口市宣化区春光乡大东村民委员会（以下简称大东村委会）与被告美盈（北京）装饰工程设计有限公司（以下简称美盈装饰公司）、王磊施工合同纠纷一案，本院于2020年4月27日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告大东村委会法定代表人张晓军、委托诉讼代理人王新宇到庭参加诉讼。被告美盈装饰公司、被告王磊经本院公告送达，公告期满，二被告共同委托诉讼代理人白海亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告大东村委会向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令解除原告与被告美盈装饰公司签订的《张家口市宣化区大东村酒店设计及施工委托合同》、《宣化锦府酒店装修改造补偿协议》，并判令被告承担违约责任、赔偿原告相应损失；2、请求法院判令被告美盈装饰公司与王磊连带退还预付工程款460万元；3、本案诉讼费用由二被告负担。事实与理由：2017年7月，原告与被告美盈装饰公司签订《张家口市宣化区大东村酒店设计及施工委托合同》，2018年3月，原告与被告美盈装饰公司签订《宣化锦府酒店装修改造补充协议》，被告王磊系美盈装饰公司执行董事具体负责施工，合同签订后原告在2017年4月至2018年11月期间分9次向被告预付工程款共计460万元，其中向美盈装饰公司转款30万元，向王磊个人账户转款430万元，但被告美盈装饰公司未能按照合同完成施工，2019年8月完全停工。为维护原告合法权益，特向法院提起诉讼，望判如所请。 被告美盈装饰公司辩称，首先我方同意解除与原告签订的合同及补偿协议，但不同意承担相应的损失及违约金；其次王磊是美盈装饰公司的股东，其账户上确实收到430万元的工程款，王磊是代表公司收款的，是公司行为；第三，我们不同意退还原告460万元的工程款，工程已经完工工程款不应该予以退还，且在打款的工程中，原告方存在迟延付款的行为，属于违约。 被告王磊的答辩意见同美盈装饰公司答辩意见一致，认为其收款行为系代表公司收款，个人不应承担责任。 因原告当庭撤回要求被告王磊承担连带退还460万元工程款的诉讼请求，因此本案的争议焦点为美盈装饰公司是否应退还原告的设计费及装修款，具体数额是多少。原被告围绕此争议焦点进行举证质证，双方当事人均无异议的证据为：1、原告与被告美盈装饰公司于2017年7月签订的《张家口市宣化区大东村酒店设计及施工委托合同》；2、原告与被告美盈装饰公司于2018年3月签订的《宣化锦府酒店装修改造补充协议》；3、原告向被告美盈装饰公司转款凭证1张，向王磊转款凭证8张，9次转账共计460万元，用于支付工程款；对当事人有异议的证据，本院认证如下：1、宣化区阳光国际大酒店胜利北路店出具的情况说明，该情况说明系证据原件，内容真实，来源合法，与本案具有关联性，本院予以认定；2、宣化锦府酒店屋顶花园设计图及设计方案，该份证据被告一直没有向原告出示过，因此本院对该份证据的真实性、合法性予以认定，对关联性不予认定；3、室内装饰设计及施工意向协议书，该份证据系原件，内容真实，来源合法，与本案具有关联性，本院予以认定。 本院经审理认定事实如下：2017年7月，原告与被告签订《张家口市宣化区大东村酒店设计及施工委托合同》，合同约定，大东村委会委托美盈装饰公司承接张家口市宣化区大东村酒店设计及施工装修工程。本工程设计费30万元，施工总价款为465万元，合计495万元，工期为90天，合同还对双方责任及违约责任进行了约定。合同签订后，被告开始设计、施工。2018年3月，大东村委会与被告签订《宣化锦府酒店装修改造补充协议》作为双方签订的《张家口市宣化区大东村酒店设计及施工委托合同》的补充合同，该补充合同约定，根据大东村委会要求，增加以下工作内容：增加酒店四层室内餐厅、包房、会议室、公区部分；四层室外新建部分的装修改造，本次补充协议合同四层室内外装修改造金额为1486259元。两份合同总价款为6436259元，原告于2017年4月至2018年11月期间共计向被告支付工程款460万元，其中30万元支付至美盈装饰公司，其余430万元支付至美盈装饰公司股东王磊名下账户。美盈装饰公司于2017年7月17日开始施工，做了部分工程后，美盈装饰公司于2019年8月停工至今，该工程目前处于未完工状态。被告美盈装饰公司因对已完成的工程量在本案中无法完成举证，自愿对已完成工程量的工程款另行主张权利。 本院认为，原告与被告签订的《张家口市宣化区大东村酒店设计及施工委托合同》与《宣化锦府酒店装修改造补充协议》系系双方当事人的真实意思表示，约定内容不违反法律、行政法规强制性规定，系有效协议，双方均应严格遵守。原告按约支付工程款后，被告应按期在90天内完成施工任务，被告在俩年内不仅未完成施工任务，而且在工程尚未完工情况下撤出工地，导致原告一直不能实现合同目的，被告已构成根本违约。现原告要求解除与被告签订的《张家口市宣化区大东村酒店设计及施工委托合同》及《宣化锦府酒店装修改造补充协议》的诉讼请求，符合法律规定，本院准许解除。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”之规定，双方解除合同后，被告可以对已完成的工程的工程款主张权利，因此，本案对被告已完成的工程量不再进行审理。原告要求被告退还已付工程款460万元的诉讼请求本院予以支持。原告要求被告承担违约责任并赔偿损失无证据证实，本院不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、张家口市宣化区春光乡大东村民委员会与美盈（北京）装饰工程设计有限公司签订的《张家口市宣化区大东村酒店设计及施工委托合同》及《宣化锦府酒店装修改造补充协议》于判决生效之日解除； 二、美盈（北京）装饰工程设计有限公司于本判决生效之日起十日内退还张家口市宣化区春光乡大东村民委员会工程款460万元； 三、驳回张家口市宣化区春光乡大东村民委员会的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费43600元，公告费400元，合计44000元，由美盈（北京）装饰工程设计有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省张家口市中级人民法院。 审 判 长  杨 溯 人民陪审员  魏淑贞 人民陪审员  徐 静 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  王 馨 判决所依据的法律条文 1、《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 2、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 ……