四川省成都市锦江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0104民初9456号 原告：四川科特空调净化有限责任公司，住所地：成都市锦江区书院西街1#-33#10楼5号。 法定代表人：崔静涛，四川科特空调净化有限责任公司总经理。 委托诉讼代理人：肖健，女。 被告：成都蓥博管道销售有限公司，住所地：成都市金牛区金府路593号8栋3单元23层1号。 法定代表人：王清泉，成都蓥博管道销售有限公司总经理。 委托诉讼代理人：杨才友，四川雅图律师事务所律师。 原告四川科特空调净化有限责任公司（以下简称科特公司）与被告成都蓥博管道销售有限公司（以下简称蓥博公司）买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法由审判员詹茜适用简易程序公开开庭进行了审理。蓥博公司提出了反诉，本院予以受理并决定与本诉合并审理。蓥博公司经本院传票传唤，无正当理由未按时到庭参加诉讼，本案按蓥博公司撤回反诉处理。科特公司的委托诉讼代理人肖健到庭参加诉讼，蓥博公司的委托诉讼代理人杨才友在法庭调查结束后到庭参加诉讼。经过庭外和解双方未能达成一致意见，本案现已审理终结。 原告科特公司向本院提出诉讼请求：1．判令解除科特公司与蓥博公司签定的《购销合同》，蓥博公司向科特公司返还货款176,632.97元。2．判令蓥博公司按定金罚则向科特公司支付117,755.31元。3．判令蓥博公司承担本案诉讼费用。事实与理由：蓥博公司与科特公司于2019年6月24日签订了一份《购销合同》，合同约定由科特公司向蓥博公司购买不锈钢风管，合同金额588,776.56元，并约定了合同定金176,632.97元，交货时间为收到定金后25天内（可分批次交货，尽量提前），以及货物余款结算、违约金、增值税专用发票等。合同签订后，蓥博公司向科特公司发出《付款通知》，并承诺收到定金后，于2019年7月20日分批次将货物送至科特公司指定地点情况下，科特公司按约于2019年6月27日向蓥博公司支付了定金176,632.97元，但蓥博公司未按约定向科特公司交付货物。在合同约定的时间内，蓥博公司未能按约定数量履行完毕交货义务，构成重大违约。蓥博公司辩称是科特公司没有支付双方于2019年6月10日签订的购销合同款项而认定科特公司丧失商业信誉而行使不安抗辩权拒绝交付货物的理由不成立，2019年6月10日签订的购销合同中蓥博公司向科特公司交付的部分货物不符合合同约定，蓥博公司向存货单位出具了承诺书承诺将不符合约定的货物退还厂家，但蓥博公司至今并未重新交付符合合同要求的货物，导致科特公司至今未收到符合合同约定的全部货物，无法结算，科特公司支付2019年6月10日合同剩余货款的条件不成就，科特公司在履行2019年6月10日合同过程中没有违约金，没有丧失商业信誉。故科特公司提起本案诉讼。 被告蓥博公司向本院提交书面意见辩称，1．蓥博公司已按《购销合同》（编号62417）向科特公司交付价值231,230元的货物，科特公司要求蓥博公司返还货款176,632.97元无事实依据。科特公司虽然向蓥博公司支付了1,776,632.97元的定金，但蓥博公司已按《购销合同》（编号62417）于2019年7月6日、7月19日分别向科特公司交付价值117,990元、113,240元的货物（见称重单和单价表），共计货款231,230元，扣减176,632.97元的定金后，科特公司还应向蓥博公司支付货款54,597.03元。2．蓥博公司不继续按《购销合同》向科特公司供货，是因科特公司已丧失商业信誉，蓥博公司依据《中华人民共和国合同法》第68条不安抗辩权而中止供货，科特公司要求蓥博公司按定金罚则向其支付117,755.31元的诉求无法律依据。2019年6月10日，科特公司与蓥博公司签订了另一份《购销合同》（编号61013），约定按照实际过磅称重进行结算后3日内付清货款，2019年7月20日，科特公司向蓥博公司出具了《结算清单》，但科特公司拖欠蓥博公司货款171,890.04元，虽经蓥博公司多次催讨仍至今不支付，科特公司已丧失商业信誉，蓥博公司才中止供货，并依据合同法第69条多次口头、微信告知科特公司的联系人吴鑫，只要科特公司支付了《购销合同》（编号61013）所拖欠的货款后就及时供货。2019年8月2日，蓥博公司收到科特公司的告知函后，当日用《回复函》邮件回科特公司“望贵公司尽快支付剩余到货款项171,890.04元，我司好继续生产供货”，但科特公司未回应。本纠纷中蓥博公司无违约行为。综上所述，科特公司拖欠货款的行为已丧失商业信誉，蓥博公司有不安抗辩权，蓥博公司同意双方解除合同，请求法院驳回科特公司的其他诉讼请求。 本院经审理认定事实如下： 2019年6月24日，科特公司（需方）与蓥博公司（供方）签订编号为ＫＴＮ2019062417的《购销合同》，约定：产品名称为不锈钢风管，总价为588776.56元；交货时间及地点为收到定金后25天内（可分批次交货，尽量提前），收货地址为成都市金堂县××镇工业园××路××号，指定收货人为吴鑫。交货附带资料为供方提供产品的交货清单、合格证、检验报告、材质报告书等一切必要资料，若有缺失，供方无条件补充；合同产品的运输由需方负责，运输责任及费用由需方承担；数量验收为按照约定的产品规格送货，具体数量以需方称重为准，需方签收时只对物品数量、外观、型号、规格负责；供方货到现场后，需方按国家相关标准和双方约定的其他标准进行验收，符合相关标准和要求的表示合格，但不能以此免除供方和生产商对产品质量的承诺和所承担的相关责任；数量异议，需方须将异议信息以书面或电话形式通报供方，供方在需方要求的时间内作出处理（包括但不限于退、换或补偿）；质量异议，在产品验收、使用期、质保期内供方对产品本身质量问题负责，出现质量等相关问题供方在需方通知的时间内（2小时作出响应，4小时内给出处理方案，确实需要到现场处理的要在24至72小时内赶到现场）及时免费更换成合格品或修理完好；供方提供的产品出现严重质量问题或与合同要求出现严重偏差的，需方要求退货的，供方无条件及时退货，同时供方按照相应合同金额的20%对需方进行赔偿，并承担由此给需方造成的所有损失；供方提供的产品出现严重质量问题或与合同要求出现严重偏差的，需方要求退货的，供方无条件及时退货。如供方提供的合同产品出现质量保证及相关条款2-3点的任一约定状况，供方必须配合需方处理，由此产生的费用和相关责任由供方承担，如不积极配合需方处理的，供方承担全部合同金额20%的违约金，并承担由此给需方造成的相关损失。供方按照合同约定的技术质量标准、指定地点和收货人对合同产品进行交换，符合相关标准和要求的表示合格，非指定人员签收，视为货物没有送达，不良后果由供方承担。支付方式为电汇，合同生效后，需方支付合同预计金额30%为定金，合同生效后供方立刻安排生产，供方按照合同约定时间交货，双方按照实际过磅称重进行结算后3日内付清余款。供方按合同约定时间交付相应货物，若延迟交货超过5天以上（需方延期付款、现场不具备施工条件或不可抗力因素外），自延迟之日起承担每天合同金额1‰的违约金给需方。供方交货延迟10天以上（不可抗力因素除外），视为供方严重违约，需方有权解除合同，且供方付给需方合同金额一倍的违约金，且供方及时退回需方已经支付给供方的本合同已付款项。双方联系函件往来以盖章后的电子文档、扫描件等向指定的电子邮箱发送以及向合同中约定的单位地址送达有效，供方指定电子邮箱×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，需方指定电子邮箱×××＠126.ｃｏｍ。 2019年6月25日，蓥博公司向科特公司出具《付款通知》载明：根据双方签订合同（编号KTN2019062417）约定，现科特公司应付蓥博公司合同款项的30%即176,632.97元，收到此款后，蓥博公司承诺于2019年7月20日前分批次将货物送至科特公司指定地点，且在收到款项七日内开具与合同内容一致的13%增值税专用发票给科特公司，并严格按照合同约定履行合同义务和相关承诺。否则，愿意承担相应责任。 2019年6月27日，科特公司向蓥博公司付款176,632.97元。 2019年8月2日，科特公司向蓥博公司发送《关于逾期未交货要求限期交货并承担相应损失及违约金否则解除合同的告知函》，要求蓥博公司在2019年8月4日前将全部合同产品交付给科特公司，若有延迟视为双方签订编号为KTN2019062417的购销合同于2019月8月4日解除，届时要求蓥博公司退还全部定金176,632.97元并承担合同金额一倍的违约金以及给科特公司造成的全部损失。 科特公司指定的收货人吴鑫是四川川净技术检测服务有限公司员工。 科特公司出具《蓥博KTN2019062417合同到货情况说明》载明：科特公司实际收到货物152,019.42元，其中已经使用部分价值78,038.32元，因蓥博公司违约不发后续配套货物而导致无法使用需要退回管道价值约73,981.1元，无法使用需要退回的货物现存于原卸货地。 四川川净技术检测服务有限公司注册地位于成都市金堂县××镇××工业园区，法定代表人为崔静涛。 2019年7月20日，蓥博公司向四川川净洁净技术股份有限公司出具《承诺书》载明：根据双方签订的合同约定，存在部分到货风管与合同不符，现蓥博公司承诺与合同规格、数量不相符的风管，均按原价退回厂家。 2019年9月23日，科特公司向蓥博公司发送《关于逾期未按照合同要求交货的告知函》，载明：双方签订的购销合同（编号为KTN2019061013，不锈钢风管一批）的，科特公司已经按照合同约定向蓥博公司支付合同金额30%（75,993.96元）作为定金，蓥博公司未按照合同要求交货，导致科特公司无法实现合同目的，请蓥博公司尽快按照合同要求履行交货义务，否则将追究蓥博公司全部违约责任。 另查明，蓥博公司向本院提起诉讼要求科特公司支付编号为KTN2019061013《购销合同》（2019年6月10日签订）货款171,890.04元及赔偿逾期付款违约金（以171,890.04元为基数，自2019年7月24日起按照中国人民银行同期贷款利率130%计算至全部货款支付完毕之日止），本院立案受理后，案号为（2019）川0104民初11315号，科特公司提起反诉，认为蓥博公司实际供货的型号与合同不相符。双方一直未进行结算，未达到付款条件，请求判令科特公司退回蓥博公司价值60,529.52元不符合合同规格约定的管材；判令蓥博公司按定金罚则向科特公司支付12,105.9元。 2020年12月21日，本院作出（2019）川0104民初11315号民事判决，认为科特公司未按约履行付款义务，已经违反了合同约定，应当按照约定承担违约责任，并判决科特公司向蓥博公司支付尚欠货款171,890.04元及违约金、驳回蓥博公司的本诉其他诉讼请求、驳回科特公司全部反诉诉讼请求。 认定以上事实有原告科特公司提交原告营业执照复印件、被告企业信用信息公示报告、编号为KTN2019062417的《购销合同》、《付款通知》、电汇凭证、《关于未按合同约定货期交货要求履行交货义务并承担违约责任的告知函》、电子邮件截图（2019）川成蜀证内经字第139694号公证书、吴鑫成都市城镇职工医疗保险缴费信息、四川川净技术检测服务有限公司营业执照、承诺书、《关于逾期未按照合同要求交货的告知函》、物流查询单，EMS邮寄单、（2019）川0104民初11315号民事判决书等证据材料及当事人陈述在案为证。 本院认为，依法成立的合同，受法律保护。科特公司与蓥博公司双方在平等、自愿基础上签订的KTN2019062417的《购销合同》，系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，其合法有效，科特公司与蓥博公司双方应全面履行合同约定的义务。科特公司主张解除该合同，蓥博公司同意解除合同，双方就解除合同达成一致，对于科特公司主张解除合同的诉讼请求，本院予以支持。关于科特公司是否具有不安抗辩权，根据（2019）川0104民初11315号民事判决，已经认定科特公司在履行与蓥博公司编号为KTN2019061013《购销合同》合同中已存在违约行为，未及时支付编号为KTN2019061013《购销合同》合同的款项，蓥博公司享有抗辩的权利。科特公司主张蓥博公司存在违约行为的意见，本院不予采纳。根据（2019）川0104民初12175号案件审理查明情况，蓥博公司已经向科特公司提供了总金额为231,230元的货物，科特公司主张蓥博公司退还已付定金并要求蓥博公司双方返还定金的诉讼请求，并无法律依据，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第九十三条、第一百零七条、第一百零九条（法律条文全文附后）之规定，判决如下： 一、解除原告四川科特空调净化有限责任公司与被告成都蓥博管道销售有限公司签定的编号为KTN2019062417《购销合同》。 二、驳回原告四川科特空调净化有限责任公司的其他诉讼请求。 本案案件受理费减半收取3,741元，由原告四川科特空调净化有限责任公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  詹茜 二〇二〇年十二月二十八日 书记员  苏倩 附：本判决所适用法律条文全文 《中华人民共和国合同法》 第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。