北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0105民初64574号原告北京欣寇服装有限公司，住所地北京市朝阳区建国路甲9号1号楼1层1129。法定代表人毛延华，总经理。委托代理人宋志勇，北京市盈科律师事务所律师。委托代理人时亚平，北京市盈科律师事务所律师。被告高珊珊，女，1987年2月8日出生，汉族，住天津市宝坻区。委托代理人叶家华，北京市中银律师事务所律师。原告北京欣寇服装有限公司（以下简称欣寇公司）与被告高珊珊加工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，由审判员李增辉担任审判长，与审判员孙国荣、牟诚诚组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告欣寇公司的委托代理人宋志勇，被告高珊珊及委托代理人叶家华到庭参加了诉讼。本案现已审理完毕。原告欣寇公司起诉称：欣寇公司与高珊珊分别于2018年9月10日、9月15日、10月8日签订了三份《北京欣寇服装有限公司CHICCOMAO品牌生产委托加工合同》（以下简称《委托加工合同》），约定欣寇公司委托高珊珊加工成衣，欣寇公司提供面料、辅料、样衣、工艺、样板及生产通知单，如产品出现与工艺要求不符，或违反工艺要求，造成残次品，高珊珊按照成品吊牌价总额的38%赔付欣寇公司。在合同履行过程中，高珊珊没有按照生产通知单要求的工艺生产服装，出现大量残次品，造成成衣无法上市。此外，高珊珊延迟交付服装超过20天，且未经欣寇公司同意将服装转往其他工厂生产并造成严重质量事故。故欣寇公司诉至法院，要求判令高珊珊支付赔偿款628763.2元。被告高珊珊答辩称：不同意欣寇公司的诉讼请求。高珊珊没有违约行为，没有给欣寇公司造成任何损失，无需支付赔偿款，欣寇公司对高珊珊委托米xx加工部分服装知情且曾自行与米xx沟通，应视为同意转委托米xx进行部分服装加工。欣寇公司应支付的服装加工费202820元，现仅支付了83537.5元，其主张的赔偿款金额过分高于高珊珊可预期的损失金额。此外，合同中违约条款系欣寇公司提供的格式条款，并排除了欣寇公司的违约责任，故按照吊牌价38%标准赔偿的格式条款不能作为认定违约责任的依据，且欣寇公司选定没有资质的高珊珊个人加工服装，应当对工艺有预期，不能要求高珊珊承担过高的赔偿责任。经审理查明：2018年8月至11月，欣寇公司委托高珊珊加工成衣，双方建立事实上的委托加工关系。根据双方微信聊天记录，2018年11月10日，高珊珊向欣寇公司员工发送微信称“如果我不签合同，毛毛真的不给我结账了吗？没有商量余地吗？那我裤子的款也不给结吗？”，欣寇公司员工回复“合同必须签，裤子肯定得结”，高珊珊称“签了合同会不会按合同走？如果我不同意他扣我那么多，他会不给我结账吗”，欣寇公司员工称“你要不签合同，我手里也有你签字的，还不在我手里，在毛毛手里”“我劝你还是签了好商好量，也不可能让你们担全部责任，全担了这点货吊牌价可高了去了，肯定我们的责任我们担”，高珊珊回复“我担心毛毛会让我一分钱也拿不到，如果他按合同的38%扣我，那就是五万多不给我，我哪赔得起，我是本着好商好量的去谈，就怕他会变卦”。后欣寇公司作为甲方分别与乙方高珊珊补充签订三份《委托加工合同》，落款时间分别为2018年9月10日、9月15日、10月8日，三份合同均约定，甲方委托乙方加工成衣，甲方提供相应的面料、辅料、样衣、工艺、样板和生产通知单；所有乙方加工的服装由甲方提供的样衣和生产工艺、样板要求为准，先做生产首件，经甲方确认后乙方可生产加工，乙方所加工产品合格确认由甲方质检部最终确认为准，与确认首件质量相同；乙方必须在合同交期内交货，需返修产品必须在甲方规定的返修期限内修完并交货，以甲方开出的返修通知单为准，实际交货日期以甲方接受货品时入库单据显示为准；交货地点为甲方北京库房，运费由乙方负担；甲方先付总货款的30%给与乙方作为订金，交货后3天内由甲方再付给乙方总货款50%，剩余由甲方收到货物当天算起，15天内完成检验，超出15天默认为无质量问题，由甲方在30天内把剩余20%的尾款付给乙方；该合同甲方所提供的样衣、纸板、工艺及面辅料所剩余料，乙方需在各款式交货时退还给甲方生产，否则按实际价值扣款；如生产中出现产品延期，交期推迟，交货数量比例不足，每延迟一天按生产单量总额的1%向甲方赔付（按实际天数核算），延误日期超过商定日期的10天，乙方须按吊牌价总额的10%赔付给甲方作为违约金，延误日期超过商定日期20天，乙方须按吊牌价总额的38%赔付给甲方作为违约金；如产品出现与工艺要求不符，或违反工艺要求，所造成的残次品，乙方按照该成品吊牌价总额的38%赔付给甲方，发生以上违约赔付后，乙方仍须将该产品中所有的合格品及残次品交到甲方库房，延误日期超过商定日期30日后仍未交回，除执行以上相应赔付外，应重新累计延误天数，按照以上赔付方法标准由甲乙方另行赔付甲方，最高赔付标准为改单产品的吊牌价总额，乙方如超过30天未交货，甲方有权拒绝接受货物，并要求乙方按吊牌价的标准购买甲方的货物，并一次性交付货款总额；甲方仓库检验出的不合格产品，超过该单生产量的10%，甲方按照该单产品加工费的总额1%扣罚乙方，因返修延误交期按合同约定扣罚乙方；甲方发给乙方的加工产品，可由乙方本厂或甲方书面同意的乙方分厂生产加工，不可以转往其他工厂，如有违约事实，无论是否造成不良后果，乙方须按照该产品工费总额30%赔付甲方，如因此造成质量事故（合格率在70%以下），整单由乙方按吊牌价3.8折买单；乙方在生产大货前，须做生产首件交到甲方技术部鉴定，如果未经鉴定生产大货，甲方按照该单产品加工费总额的10%扣罚乙方。三份合同的附表1均以表格形式列明了服装的款号、款式、颜色、码数、数量、总件数、单价、税点、交货期、单款总工价、合计价格等内容，合计价格分别为40800元、143450元、17100元，均备注发票于结清货款的80%之日，由乙方开出交给甲方。其中：1.落款日期为2018年9月10日的合同附表列明服装7项，C182-534-10蕾丝叠花长裙50件、C182-535-14黑色蕾丝叠花透视衫150件、C182-5531-47黑色蕾丝叠花透视连衣裙80件、C182-537-21黑色叠花长筒透视裤70件，单价分别为70元、110元、135元、70元，以上四类服装均载明交货期为2018年9月27日已交齐；C182-5611-61黑色炫光巴黎塔腰封30件，单价30元，交货期2018年10月10日，其中急需10件交货期2018年9月30日；C182-559-63黑色炫光长筒裤30件，单价70元，交货期2018年10月10日，其中急需15件交货期2018年9月30日；C182-5541-62PVC炫光塑身衣50件，单价70元，交货期2018年10月10日，其中急需10件交货期2018年9月30日；价格合计40800元，签完合同甲方付给乙方第一次支付总货款的30%（12240元）订金，交货后3日内第二次支付总货款的50%（20400元）货款，甲方收到货以后15天内完成检验，若超出15天视为合格无质量问题，由甲方在30天内把20%尾款（8160元）付给乙方。2.落款日期为2018年9月15日的合同附表列明服装11项，C182-498-22灰色渐变镂空无袖夹克20件，交货期2018年10月15日，其中急需12件交货期2018年9月30日；C182-494-40灰色渐变开口夹克50件，交货期2018年10月15日，其中急需20件交货期2018年9月30日；C182-520-49红色复古渐变抹胸长礼服裙20件，交货期2018年10月15日，其中急需10件交货期2018年9月30日；C182-497-7红色渐变复古连衣裙100件，交货期2018年10月15日，其中急需25件交货期2018年9月30日；C182-496-9红色复古渐变半裙100件，交货期2018年10月15日，其中急需38件交货期2018年9月30日；C182-495-12军绿色渐变复古修身裙100件，交货期2018年10月15日，其中急需38件交货期2018年9月30日；C182-531-81红色亮片丝绒夹克80件，交货期2018年10月15日，其中急需25件交货期2018年9月30日；C182-493-80绿色OVERSIZE渐变拼接亮片棉服夹克100件，交货期2018年10月20日，其中急需35件交货期2018年10月10日；C182-503-16红色渐变金属丝绵夹克150件，交货期2018年10月20日，其中急需25件交货期2018年10月10日；C182-500-25绿色羊毛领渐变棉服夹克150件，交货期2018年10月20日，其中急需40件交货期2018年10月10日；C182-5081-26绿色羊毛领渐变长款大衣60件，交货期2018年10月20日，其中急需25件交货期2018年10月10日；价格合计143450元，签完合同甲方付给乙方第一次支付总货款的30%（43035元）订金，交货后3日内第二次支付总货款的50%（71725元）货款，甲方收到货以后15天内完成检验，若超出15天视为合格无质量问题，由甲方在30天内把20%尾款（28690元）付给乙方。3.落款日期为2018年10月8日的合同附表列明服装4项，C182-565-55黑色复古亮丝绒直筒长裤60件，急需25件，单价85元；C182-5651-57红色亮丝绒直筒长裤60件，急需12件，单价85元；C182-562-56黑色花边收腿长裤60件，急需30件，单价80元；C182-524-53黑色叠纱巴黎裙30件，急需15件，单价70元；均载明交货期2018年10月31日，其中急需数量的交货期为2018年10月20日；价格合计17100元，签完合同甲方付给乙方第一次支付总货款的30%（5130元）订金，交货后3日内第二次支付总货款的50%（8550元）货款，甲方收到货以后15天内完成检验，若超出15天视为合格无质量问题，由甲方在30天内把20%尾款（3420元）付给乙方。双方在委托加工服装过程中，欣寇公司分别于2018年8月19日、8月21日、9月29日共向高珊珊发送《欣寇公司生产通知单》15份，通知单以表格形式列明服装款号、款式名称、通知日期、交期、投产数量、尺寸要求（误差+1）、服装款式图、注意事项、原辅料小样、原辅料名称、颜色、规格、计划供应、实际供应等内容，其中部分通知单在“原辅料小样”部分手写注明了关于首件服装走线、拉链、下摆等存在的问题，如首件不均匀、首件宽窄不均、拉链露齿宽窄不均等，诉讼中，高珊珊主张，该手写部分系欣寇公司收到其制作的样衣后标注的样衣存在的问题。“注意事项”部分载明了注意脱皮现象，不能熨烫防止起皮，按版前后对齐，明线要均匀整齐，后中缝缝、侧缝0.3cm明线等具体工艺要求。在通知单下方空格处载明：面料到工厂先检查面料有没有残次、色差问题，如有问题及时和公司沟通，面料使用前要提前24小时醒料，使面料自然回缩，且核对纸板与样衣是否相符，如果板上标示用料和样衣实际不符问题及时和公司沟通，不可盲目使用，否则造成损失由工厂负责，切忌排料时必须按版的经纬向排版，做到上下紧凑，齐边平靠，凹凸互换，大片走局，小片填空，铺布时，布边对齐，不同批次要隔层不能弄混，裁剪时必须破迹动刀，上下刀口一致，不能走刀、偏刀、带刀，特别是袖笼和领窝，不能推刀口，制作室注意要按净版缝制，洗水标左侧下摆向上30公分、下摆向上15公分、腰头向下15公分，注意整烫时不能有水渍污渍，大烫时不能发亮发黄，烫完后彻底通风干燥后再装袋，配A4大小防潮纸一张，吊牌标朝上，包装完整入箱。其中各通知单分别载明：1.2018年8月19日8份通知单，分别载明C182-496-9复古渐变半身裙100件，交期2018/9/20;C182-497-7红色渐变复古连身裙100件，交期2018/9/20;C182-520-49红色复古渐变抹胸长礼服裙20件，交期2018/8/10;C182-498-22灰色渐变镂空无袖夹克20件，交期2018/9/10;C182-495-12军绿渐变复古修身裙100件，交期2018/9/20;C182-494-40灰色渐变开口夹克50件，交期2018/9/10;C182-493-80绿色OVERSIZE渐变拼接亮片棉服夹克100件，交期2018/9/20;C182-500-25绿色羊毛领渐变棉服夹克150件，交期2018/9/25。2.2018年8月21日4份通知单，分别载明C182-531-81红色亮片丝绒夹克80件，交期2018/9/15；C182-503-16红色渐变金属丝绵夹克150件，交期2018/9/25；C182-503-16红色渐变金属丝绵夹克150件，交期2018/9/25（与前份通知单款式相同，手写备注及配料数量不同）；C182-5081-26绿色毛领渐变长款大衣60件，交期2018/9/25。3.2018年9月29日3份通知单，分别载明C182-5651-57红色亮丝绒直筒长裤60件，急要的12件2018/10/15交齐，剩下的2018/10/25交齐；C182-565-55黑色复古亮丝绒直筒长裤60件，急要的25件2018/10/15交齐，剩下的2018/10/25交齐；C182-562-56黑色花边收腿长裤60件，急要的30件2018/10/15交齐，剩下的2018/10/25交齐。2018年9月至11月，双方陆续产生多份出库单，欣寇公司提交出库单（收方凭证）68张，高珊珊提交出库单（存根）100张（部分经核对非本案项下），分别载明了服装出库时间、编号、名称、尺码及对应数量、件数。结合合同附件约定的交货日期及双方提交的出库单，本院整理如下：1.C182-534-10蕾丝叠花长裙50件、C182-535-14黑色蕾丝叠花透视衫150件、C182-5531-47黑色蕾丝叠花透视连衣裙80件、C182-537-21黑色叠花长筒透视裤70件，均载明交货期为2018年9月27日，已交齐。高珊珊提交的出库单显示，2018年9月15日，C182-534-10、C182-535-14、C182-5531-47、C182-537-21各交货4件、150件、6件、7件；9月27日，C182-537-21交货44件、C182-534-10交货46件、C182-5531-47交货45件；9月28日，C182-5531-47交货30件（手写载明共计81件，齐）。2.C182-5611-61黑色炫光巴黎塔腰封约定制作30件，交货期2018年10月10日，其中急需10件交货期2018年9月30日，未有对应出库单。3.C182-559-63黑色炫光长筒裤约定制作30件，交货期2018年10月10日，其中急需15件交货期2018年9月30日。欣寇公司提交的出库单显示实际2018年10月29日交货15件（含首件1件），手写“10.31已收，需要验货，有几件没码标，挑一下贴上”；高珊珊提交的出库单无手写部分。4.C182-5541-62PVC炫光塑身衣约定制作50件，交货期2018年10月10日，其中急需10件交货期2018年9月30日，未有对应出库单。5.C182-498-22灰色渐变镂空无袖夹克约定制作20件，交货期2018年10月15日，其中急需12件交货期2018年9月30日。欣寇公司提交的出库单显示2018年10月18日交货9件（手写“正确，10.20”）；10月28日交货2件，（手写返修）；10月29日交货1件（手写米返）；高珊珊提交的出库单显示2018年9月30日交货8件，2018年10月18日交货9件，10月29日交货1件，11月6日交货1件（手写直发客户），11月8日交货1件（手写返修），11月9日交货1件。6.C182-494-40灰色渐变开口夹克约定制作50件，交货期2018年10月15日，其中急需20件交货期2018年9月30日。欣寇公司提交的出库单显示2018年10月18日交货11件，10月28日交货3件（手写返修），11月4日交货22件；高珊珊提交的出库单显示2018年9月28日交货9件，2018年10月18日交货11件，11月4日交货22件，11月8日交货1件（手写返修），11月9日交货6件。7.C182-520-49红色复古渐变抹胸长礼服裙约定制作20件，交货期2018年10月15日，其中急需10件交货期2018年9月30日。欣寇公司提交的出库单显示2018年10月28日交货8件（手写返修）；高珊珊提交的出库单显示2018年9月30日交货1件（手写代发客户），11月9日交货2件。8.C182-497-7红色渐变复古连衣裙约定制作100件，交货期2018年10月15日，其中急需25件交货期2018年9月30日。欣寇公司提交的出库单显示实际2018年10月17日交货11件，10月18日交货34件（手写米返），10月28日交货6件（手写返修），11月4日交货36件，11月7日交货1件，11月8日交货2件；高珊珊提交的出库单则显示2018年9月28日交货7件，10月17日交货11件，10月18日交货34件，10月28日交货6件，11月4日交货36件，11月7日交货1件（手写反修回），11月8日交货2件、1件（手写返修），11月9日交货5件，11月11日交货1件。9.C182-496-9红色复古渐变半裙约定制作100件，交货期2018年10月15日，其中急需38件交货期2018年9月30日；欣寇公司提交的出库单显示实际2018年10月17日交货11件，10月28日交货14件（手写返修），11月5日交货1件，11月7日交货4件，11月8日交货2件；高珊珊提交的出库单显示2018年9月28日交货12件，10月17日交货11件，10月18日交货46件，10月28日交货14件无手写，11月5日交货1件，11月7日交货4件，11月8日交货2件，11月9日交货13件。10.C182-495-12军绿色渐变复古修身裙约定制作100件，交货期2018年10月15日，其中急需38件交货期2018年9月30日；欣寇公司提交的出库单显示2018年10月23日交货27件，10月28日交货19件（手写返修），10月29日交货18件（手写米返），11月5日交货9件，11月8日交货20件；高珊珊提交的出库单显示2018年9月30日交货9件，10月29日交货18件，11月5日交货9件，11月7日交货2件（手写返修回），11月8日交货5件、10件（手写返修），11月9日交货37件。11.C182-531-81红色亮片丝绒夹克约定制作80件，交货期2018年10月15日，其中急需25件交货期2018年9月30日；欣寇公司提交的出库单显示2018年10月17日交货13件，10月23日交货35件，10月28日交货15件（手写返修），10月29日交货8件（手写米返），11月8日交货4件；高珊珊提交的出库单显示2018年9月29日交货7件，2018年10月17日交货13件，10月29日交货8件无手写备注，11月4日交货14件，11月8日交货4件，11月9日交货10件，11月11日交货1件（手写交公司）。12.C182-493-80绿色OVERSIZE渐变拼接亮片棉服夹克约定制作100件，交货期2018年10月20日，其中急需35件交货期2018年10月10日；欣寇公司提交的出库单显示2018年10月20日交货13件，10月28日交货10件手写“返修”，11月7日交货17件，11月8日交货39件；高珊珊提交的出库单显示11月7日交货17件，11月8日交货29件、10件（手写7件返修），11月9日交货39件。13．C182-503-16红色渐变金属丝绵夹克约定制作150件，交货期2018年10月20日，其中急需25件交货期2018年10月10日；欣寇公司提交的出库单显示2018年10月18日交货13件，10月28日交货11件（手写返修），11月4日交货24件，11月5日交货5件，11月6日交货14件（手写返修），11月7日交货25件（手写返修）、交货10件未备注，11月8日交货47件；高珊珊提交的出库单显示2018年10月17日交货1件（手写代发客户），10月18日交货13件，11月4日交货24件，11月5日交货5件，11月6日交货14件，11月7日交货25件，11月7日交货10件，11月8日交货40件、2件、5件（手写返修），11月9日交货6件。14.C182-500-25绿色羊毛领渐变棉服夹克约定制作150件，交货期2018年10月20日，其中急需40件交货期2018年10月10日；欣寇公司提交的出库单显示2018年10月25日交货13件，10月28日交货10件（手写米，返修），11月4日交货13件，11月5日交货19件，11月6日交货38件（手写返修），11月7日交货10件（手写返）、交货10件未备注，11月8日交货34件；高珊珊提交的出库单显示2018年10月28日交货10件，11月2日交货2件（手写直发），11月4日交货13件，11月5日交货19件，11月6日交货38件，11月7日交货20件，11月8日交货34件、3件（手写返修），11月9日交货8件，11月11日交货1件。15.C182-5081-26绿色羊毛领渐变长款大衣约定制作60件，交货期2018年10月20日，其中急需25件交货期2018年10月10日；欣寇公司提交的出库单显示2018年10月22日交货11件（手写需验货），10月28日交货5件（手写返修），11月4日交货9件（手写返修），11月5日交货14件，11月6日交货3件（手写返修），11月7日交货7件，11月8日交货6件；高珊珊提交的出库单显示11月4日交货9件，11月5日交货14件，11月6日交货3件，11月7日交货7件，11月8日交货6件、1件（手写返修），11月9日交货6件。16.以下四项服装均约定交货期2018年10月31日，其中急需数量的交货期为2018年10月20日。C182-565-55黑色复古亮丝绒直筒长裤约定制作60件，急需25件。欣寇公司提交的出库单显示实际2018年10月20日交货13件，10月29日交货48件，（手写需要验货），高珊珊提交的出库单显示2018年10月29日交货61件。C182-5651-57红色亮丝绒直筒长裤约定制作60件，急需12件。高珊珊提交的出库单显示，实际2018年9月29日交货51件，10月30日交货10件（手写载明交齐，共计61条，首件1条），欣寇公司未提交对应出库单。C182-562-56黑色花边收腿长裤约定制作60件，急需30件。欣寇公司提交的出库单显示2018年10月20日交货13件，手写“正确”，10月26日交货48件（包含一个首件）。C182-524-53黑色叠纱巴黎裙约定制作30件，急需15件。欣寇公司提交的出库单显示2018年10月29日交货20件（包含一个首件），手写“需要验货”，10月30日交货10件，手写“10.31已收”，高珊珊提交的出库单交货时间与件数一致，但无手写备注内容。诉讼中，欣寇公司主张高珊珊主要存在2项违约行为，分别为交货迟延、质量不符合约定且转委托第三方加工导致质量出现严重问题，并基于此要求高珊珊按照质量不合格服装吊牌总价的38%支付违约金。关于交货时间。诉讼中，欣寇公司主张高珊珊存在迟延交付服装的违约行为，制作了迟延交货时间的明细，根据不同服装编号列明了17种服装的迟延交货时间。高珊珊主张迟延交货系因欣寇公司未能按时支付服装首付款且多次要求更换材料。关于交货质量。诉讼中，欣寇公司主张高珊珊存在交付服装有大量残次品的违约行为，并在收货时即向高珊珊提出了异议，经高珊珊修改后仍有服装不平整、不对称、未缝线、左右袖口大小不一、开线、里布开叉露毛、面料有白印点等问题，无法上市销售，欣寇公司提交了服装不合格部位照片、部分返修单、吊牌照片及部分服装实物，并以表格形式列明了不合格服装共12种，服装吊牌价格及其主张的不合格服装数量分别为：C182-497-72780元、14件，C182-496-91780元、9件，C182-495-121780元、56件，C182-503-163280元、140件，C182-500-254580元、71件，C182-5081-265280元、31件，C182-494-402380元、7件，C182-524-531380元、26件，C182-565-551680元、35件，C182-5651-571680元、49件，C182-493-803280元、88件，C182-531-812580元、27件，总数量为553件，吊牌总价1654640元，故欣寇公司按照协议约定要求高珊珊支付吊牌总价的38%作为违约金共628763.2元。高珊珊认为，双方并未约定工艺流程，相关服装均已经经过欣寇公司验收入库，虽然其制作的服装有一些小的瑕疵，但不构成质量问题，且在欣寇公司要求修改后已经修复完成并于2018年11月13日交付欣寇公司，此后，欣寇公司并未提出其他质量问题。欣寇公司认可其在2018年11月13日后未向高珊珊提出质量问题，系因服装面料不可重复修复，且与高珊珊沟通未果后于2019年6月提起了本案诉讼，未再通过其他途径主张。关于加工方。欣寇公司主张高珊珊转委托案外人进行加工，导致服装质量严重不符合要求，高珊珊则主张欣寇公司对其委托案外人加工事宜知情并同意。针对上述争议事实，双方均提交了微信聊天记录，佐证各自的主张，对聊天记录的重点内容，本院概括总结如下：2018年8月起，欣寇公司与高珊珊陆续沟通服装加工事宜。在双方及工作人员的微信群聊中，2018年8月，欣寇公司陆续提出衣服没有贴纸、衣服有破洞已造成退货问题。2018年9月至10月，微信群聊中双方密集沟通用料、发货、确认收货事宜。2018年9月28日，欣寇公司又向高珊珊发送部分服装生产通知单照片，与高珊珊沟通供货时间和加工费。2018年10月，双方开始沟通服装首件质量问题，10月10日，欣寇公司称“所有首件出现的问题该说就说哈，别等大货时出错”，10月12日，欣寇公司发送服装照片称“562的兜布滚边要凭证，裤口滚边接头处把头塞进去像接的一样，后片上部的缝后中和侧缝接反了”。10月13日，欣寇公司称“叠纱巴黎裙首件，1.腰头返吐0.3的牙边要匀称，2.腰头面料不得有针眼，3.腰头上口缝合时注意不要拉伸，4.裙摆网纱底边不得参差不齐，5.上后中拉链时注意手劲不得起拱”，并发送了对应照片，同日还发送了丝绒直筒裤首件存在的8个问题及照片。10月17日，欣寇公司催促高珊珊发货称“除了裤子，其余数量打包回库房，今天就发库房”“裤子给我个时间，尽快”，高珊珊回复称“裤子在做，周日吧”，欣寇公司称“这是除了我说着急的那些数量，我着急的数量呢，着急数量已经给你了，合同里有”，高珊珊回复“出不来这么快”。10月18日，高珊珊在微信群聊中发送出库单。10月19日，欣寇公司称“等我都验完了，我再给你回货单，回货返修单”。此后，双方就服装质量产生争议，11月6日，欣寇公司一员工称“你看下这些给我们发过来的是每一条都有，打开就有的划痕”，高珊珊回复“我知道有划痕我说了我修，你也不能这样给我发回来啊？都是压的褶皱，这样再烫会出现更多问题划痕的”，欣寇公司该员工称“验货发现全是问题，没有一件可以用的，我们把验的直接装袋子了”，高珊珊称“你们开始说这些货有问题，我问你我是怎么回答的，我是不是很配合说我能修好了，然后你们说寄回来一半，我怕影响你们销售，我说都给我寄回来给你们整理好？我这态度还不够配合不够好吗？我只是没有想到你们会这样给我回货，我本身做货的工期就很短很紧张，为了赶货也是拼了，有些印记也有可能没有干透才会出现这么多问题，做工问题有一些露毛那是不可避免的，因为包条过不去的坎就会下炕，我已经很注意了，但是如果有我会配合修好的”，欣寇公司称“不要给我解释这么多了，咱们就是要结果ok？你们怎么工厂的解释会这么多，意思就是你们就是要做坏衣服给客户是吧，是做不了最基本不该有的质量是吗，麻烦你自己看看这些衣服，看看是你们说的还是质量问题，我要的是符合标准的产品”，高珊珊回复“知道了，我会注意的”。此后双方继续沟通发货事宜，至11月13日，欣寇公司称“高珊珊，你们人呢，不是说好9点过来吗”，高珊珊回复“到门口了”。关于委托案外第三方米xx加工服装。欣寇公司与高珊珊主要进行如下微信沟通：2018年8月31日，欣寇公司生产经理周xx称：“你这家有点坑你吧，这毛病多得有点不在情理之中吧？”，高珊珊回复称：“恩是啊，不用说了，做不了就不做了，我跟他们说回头我把东西拉回来，但是运费垫付的要给人家吧，做的首件不管好坏也要给人家结工钱吧”“后面那一件我就不让他做了，再做也是不合格”。2018年10月17日，周xx称“我跟晶晶说了，不是不理解，早点每款出来点，剩下的我也不会催这么紧，这晚了不是一星半点”，高珊珊回复称“我也说了天天催，就是事多，我催她也不干也没办法了”，周xx称“你手里把活都安排好了让工人先做她着急要的，你办事不要耽误出货时间，因为他们老板急眼扣我们的违约金可就是你自己的事儿了，不是我催你，这货都是人家卖完了的，所以着急要，人家也有限制的，你别不当回事啊”，高珊珊回复“嗯”。2018年10月18日，周xx向高珊珊发送服装拉链照片，高珊珊回复“这些都是我给她挑出来的毛病，我让她修，她没修，我去他家看到了这些问题，她说修完了再给你发回库房，谁知道她没修”，周xx称“卖不了货，客户退单，毛毛算你头上，我可没辙”“要不然今天就让她再都给发一遍，最晚我明天必须给客户发货，不然合同过期，要赔钱”。此后周xx多次提出米xx加工的服装质量问题、发送服装不合格部位照片，高珊珊回复“可能她验的还是不行吧，后边的我晚上加班验吧”“她跟我说她不想干了，我现在也要疯了”。2018年11月10日，周xx称“你们明天过来吧，能修就修，不能修再说吧，我也是无奈了，废了半天劲，回来的还是有问题”“一会儿我点数，看有多少，目测过了的少，有问题的多”。同日，欣寇公司员工在与高珊珊等人的群聊中称“主要是米xx的活太烦人，搞得管理销售都出错，给公司带来太多问题了”。在此过程中，欣寇公司在2018年8月至11月亦直接与米xx微信沟通，主要内容为沟通首件用料、首件发货、回货返修、质量问题等，其中，8月29日，欣寇公司员工发送服装照片及问题，米xx回复“收到，一定改正”。9月7日开始，欣寇公司陆续发送生产通知单照片的手写部分并告知照片中为首件存在的问题，发送服装照片指出米xx改过的首件存在的问题如缎要固定、袖口要固定、领子翻折不够等。此后欣寇公司催促米xx交货。10月17日，欣寇公司称“加把紧吧，让工人赶紧做，20号尽可能把货出齐”“货到日子不交会扣珊珊钱的，而且到日子了客户都等着这些货呢”，米xx回复“这阵子事太多，所以活都干的拖拖拉拉，不好意思啊让你着急了”“我现在已经开始加班赶货了”。10月18日，欣寇公司发送服装照片称“什么情况这都是”，并发送了其与高珊珊的微信聊天记录称“你俩自己解决吧”。10月23日，欣寇公司告知米xx各服装返修数量分别为52件、3件、1件等，10月26日告知返修11件，10月27日告知返修快递单号。11月13日，米xx称“法务一早就来了，人家都沟通好了叫我俩进去谈赔钱的事，你觉得我们能应付的了吗”，欣寇公司员工回复称“你们找个律师吧”，米xx称“现在怎么办，都是人家的理”“早晨去那根本不用我们修了，律师也早到那等着我们呢”。关于货款支付。高珊珊主张欣寇公司应向其支付202820元，已付款金额为83537.5元，欠付119282.5元，并提交银行卡交易明细清单予以佐证，并认为以下转账记录系本案项下款项：2018年9月30日，欣寇公司法定代表人毛延华支付4万元，备注为高珊珊加工厂定金付款；2018年10月2日，毛延华支付15275元，备注为结款加工费百分之三十款；2018年10月23日，毛延华支付28262.5元，备注为天津加工厂结款。共计83537.5元。欣寇公司主张其已付181692.5元，尚欠19657.5元，因与高珊珊产生争议故未支付，并认为该欠付款项可以在其相应诉讼请求中予以扣减，并提交了相关转账记录予以佐证，记录显示：2018年4月11日，向高珊珊支付16114元；7月19日，支付21356元；9月1日支付6785元；9月11日，分别支付5万元、3900元，转账说明为天津高珊珊工厂做货尾款、天津高珊珊加工服装结款；9月30日支付4万元；10月2日，支付15275元；10月23日，支付28262.5元。共计181692.5元。高珊珊对上述付款记录真实性予以认可，但认为其中部分款项非本案项下。上述事实，有欣寇公司提交的三份《委托加工合同》、生产通知单、微信聊天记录、公证书、出库单、服装吊牌，有高珊珊提交的出库单、银行交易明细、微信聊天记录等证据及当事人陈述等在案佐证。本院认为：欣寇公司与高珊珊签订的三份《委托加工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。合同签订后，高珊珊制作了委托其加工的服装，并交付欣寇公司，欣寇公司支付了部分价款。现欣寇公司以高珊珊所供的部分服装系残次品、多次迟延交货两项主要理由主张高珊珊存在违约行为并要求损失赔偿，高珊珊予以否认，故本案中双方争议焦点为欣寇公司主张的上述两项争议是否成立。关于服装质量问题。根据欣寇公司提交的证据，高珊珊在分批供货后存在多次返修情况，双方多次在微信中就产品供货及质量问题进行沟通，欣寇公司针对服装的外观、做工等方面提出异议，高珊珊对欣寇公司提出的诸多问题并无异议并按照要求进行返货修改。同时，根据欣寇公司提交的服装实物，多件衣物存在不平整、不对称、左右袖口大小不一致、开线、未缝线等问题。上述多次返修、微信聊天记录、服装实物及照片等证据能够形成证据链条，证明高珊珊加工的服装部分存在严重质量问题。上述质量问题属显性外观质量问题，对于衣服的销售、穿着、使用等合同目的的实现有重大影响，高珊珊应当对此违约行为承担责任。关于供货迟延。欣寇公司与高珊珊签订三份合同的附件列明了交货时间，欣寇公司发送的多份《生产通知单》亦载明了交货时间，在二者载明的交货时间不同时，应以双方在实际履约过程中欣寇公司发出的《生产通知单》载明的交货时间为准。根据双方提交的出库单，高珊珊存在多次迟延交货。诉讼中，高珊珊辩称系因欣寇公司未能按时支付服装首付款且多次要求更换材料，欣寇公司主张其在收到服装后在检验中提出了质量异议并多次催促高珊珊交付服装，其以服装质量异议作为未再行付款的抗辩理由并无不妥，对高珊珊相应答辩意见，本院不予采信。故可以认定高珊珊存在交货迟延问题。根据合同约定，“如生产中出现产品延期，延误日期超过商定日期的10天，乙方须按吊牌价总额的10%赔付给甲方作为违约金，延误日期超过商定日期20天，乙方须按吊牌价总额的38%赔付给甲方作为违约金；如产品出现与工艺要求不符，或违反工艺要求，所造成的残次品，乙方按照该成品吊牌价总额的38%赔付给甲方”，欣寇公司认为高珊珊加工的服装残次品总数量为553件，吊牌总价1654640元，据此要求高珊珊支付吊牌总价的38%作为违约金共628763.2元，因此，欣寇公司主张的上述赔偿款性质应为依据合同约定计算的违约金。诉讼中，高珊珊认为欣寇公司主张的赔偿款金额过高。故本院依据公平原则，综合考量欣寇公司的实际损失、双方履约情况、举证情况等因素，酌定高珊珊应向欣寇公司支付的赔偿金额为8万元，对欣寇公司的相应诉讼请求，本院予以支持，对其超出部分的诉讼请求，本院不予支持，对高珊珊抗辩意见中的合理因素予以采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告高珊珊于本判决生效之日起十日内支付原告北京欣寇服装有限公司赔偿款八万元；二、驳回原告北京欣寇服装有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费一万零八十八元，由被告高珊珊负担一千八百元（于判决生效之日起七日内交纳），由原告北京欣寇服装有限公司负担八千二百八十八元（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审判长  李增辉审判员  孙国荣审判员  牟诚诚二〇二〇年十二月二十九日书记员  李天佳