广东省深圳市宝安区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0306民初39460号原告刘毅首，男，汉族，1993年11月8日出生，身份证住址广东省深圳市南山区。委托诉讼代理人胡枝柳，广东商达律师事务所律师。委托诉讼代理人王文林，广东商达律师事务所律师。被告李明明，男，汉族，1988年9月1日出生，身份证住址江西省赣州市信丰县。原告刘毅首诉被告李明明装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，适用普通程序，公开开庭进行审理，原告委托诉讼代理人胡枝柳、王文林到庭参加诉讼。被告李明明经合法传唤，无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告刘毅首向本院提出诉讼请求，请求判令：1.确认原告与被告签订的《装修协议书》于2019年11月3日解除；2.被告向原告退还2组玻璃门的费用12200元及逾期还款利息（按年利率4.75%计算，自起诉之日计至实际清偿之日止）；3.被告向原告支付违约金12300元。庭审中，原告变更第1项诉请中解除时间为2019年11月4日；明确第3项诉请中违约金为装修总费用41000元的30%。具体事实和理由：2019年7月3日原告与被告签订了《装修协议书》，被告为原告位于深圳市房屋进行装修，工期为2019年7月4日至7月30日，费用25000元，逾期施工承担500元一天违约责任。施工过程中，施工费用由25000元变更为27500元，增加厨房吊顶加固部分已完成（费用1300元），增加两组玻璃门至今未交付和安装（被告负责安装和采购，原告已支付12200元）。故，装修总费用是41000元（27500元＋1300元＋12200元），其中施工费用原告已支付23000元。原告多次催促，被告短信不回、电话不接，无法联系。2019年11月4日原告委托律师向被告送达律师函，要求解除《装修协议书》、退还玻璃门款、支付违约金并赔偿损失。鉴于约定日500元违约金过高，原告主动调整为装修总费用的30%即12300元。请求判如所请。被告李明明未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人的举证、及庭审陈述情况，本院认定事实如下：2019年7月3日，原告与被告签订《装修协议书》，约定原告将位于深圳市宝安区房屋承包给被告施工。施工金额25000元；工期为2019年7月4日至7月30日，逾期施工承担500元一天违约责任，原告需及时提供跟进需采购的软装材料（灯饰、洁具、门窗、瓷砖）；施工完毕3天内原告验收；付款方式为被告进场前一天预付1万元工程款（前期材料采购和人工费用）、施工至卫生间铺贴结束和刷墙工作进行时段再预付1万元、剩余5千元全部施工完毕验收后结清。关于施工情况。原告陈述，2019年7月2日，由原告母亲“李平”交付涉案房屋装修押金3000元，深圳恒丰物业管理有限公司出具收款收据，尚未办理押金退返手续。被告于2019年7月3日进场施工，已完成除安装玻璃门外的施工项目，于2019年9月23日开始无法联系。关于施工工期。原告提交的微信记录显示，2019年8月22日，原、被告就增加厨房吊顶加固事宜进行协商；2019年8月27日，原、被告就玻璃门事宜进行协商，原告表示“到玻璃最后安装好，超过31号的天数算违约”。关于工程现状。原告于2019年10月初修改涉案装修房屋电子锁密码收回房屋，于2020年1月初另行购买安装玻璃门后入住。关于施工费用。施工过程中，经双方当事人协商一致，施工费用变更为27500元、增加厨房吊顶加固施工费用1300元、增加两组玻璃门采购安装费用12200元，装修总费用合计41000元。原告已支付施工费用23000元、厨房吊顶加固施工费用1300元和两组玻璃门采购安装费用12200元。2019年8月22日，原、被告通过微信协商一致余下施工费用4500元，物业验收后支付3250元，一年后支付1250元。关于维修费用。2019年8月，原告通过微信向被告提出地面和洁具安装存在问题需要维修，被告同意由原告自行维修并扣减施工费用400元。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，可视为放弃对原告主张的事实进行答辩及对原告提供的证据进行举证、质证的权利。原告与被告签订的《装修协议书》为双方的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应全面遵照履行。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：……（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；……”本案中，原告已按照合同约定支付工程款23000元及玻璃门采购安装费用12200元，被告尚有采购安装玻璃门施工未完成，已构成根本违约。原告就玻璃门另行装修，涉案合同客观上已无法继续履行，原告有权诉请解除合同。合同自通知到达对方时解除，原告主张曾于2019年11月3日向被告发送律师函要求解除合同，但并未提交证据证明该函件送达被告的时间，结合原告起诉状送达被告的时间，本院确认双方《装修协议书》于2020年5月21日解除。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，原告主张被告应向其退还已付玻璃门采购安装费用12200元，事实清楚，理由充分，本院予以支持。涉案装修工程除安装玻璃门外均已完工，被告有权就已完成的施工部分收取相应工程款。约定的工程款尚有4500元未支付，扣减经被告确认的维修费用400元，尚余4100元未支付，原告应支付给被告。关于原告主张的其他维修费用，并无证据表明系与上述扣减费用不同的维修项目，本院不予支持。鉴于双方当事人互负支付义务，且同时到期，为减少当事人诉累，本院判令予以抵销，被告应向原告返还抵销后费用8100元及利息，利息以8100元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自合同解除之日起计至清偿之日止。关于违约金。合同约定逾期完工违约金为每日500元。依据本院认定的事实，原告微信确认工期顺延至2019年8月31日，原告于2019年9月23日无法联系被告时应当知晓合同已无法继续履行，应当及时采取措施避免损失。被告逾期完工23天，相应违约金为11500元（500元/天×23天），故被告应向原告支付违约金11500元。原告诉请超出认定部分，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第九十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、确认原告刘毅首与被告李明明于2019年7月3日签订的《装修协议书》于2020年5月21日解除；二、被告李明明在本判决生效之日起七日内向原告刘毅首返还人民币8100元及利息（利息以8100元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自2020年5月21日起计至清偿之日止）；三、被告李明明在本判决生效之日起七日内向原告刘毅首支付违约金人民币11500元；四、驳回原告刘毅首其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费413元、公告费260元，由被告负担。受理费413元、公告费260元原告已预交，被告应在本判决生效之日起七日内将受理费413元、公告费260元迳付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于深圳市中级人民法院。审 判 长 娄    靓人民陪审员 蔡  碧  玲人民陪审员 冯  捷  彬二〇二〇年十二月二十五日书 记 员 涂莹洁（兼）书 记 员 吴  依  帆附本案相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第九十九条当事人互负到期债务，该债务的标的物种类、品质相同的，任何一方可以将自己的债务与对方的债务抵销，但依照法律规定或者按照合同性质不得抵销的除外。当事人主张抵销的，应当通知对方。通知自到达对方时生效。抵销不得附条件或者附期限。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。