广西壮族自治区扶绥县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1421民初3539号 原告：禤祖干，男，1979年3月23日出生，壮族，住广西扶绥县。 委托诉讼代理人：钟志鸿，广西南密律师事务所执业律师。 被告：扶绥县东门国发投资有限公司，住所地广西扶绥县新宁镇永宁商贸小区55号1楼。统一社会信用代码：91451421574567882B。 法定代表人：林平，总经理。 委托诉讼代理人：林羽今。 委托诉讼代理人：刘林。 原告禤祖干与被告扶绥县东门国发投资有限公司（以下简称国发公司）商品房销售合同纠纷一案，本院于2020年12月1日受理后，依法适用小额诉讼程序，于2020年12月17日公开开庭进行了审理。禤祖干的委托诉讼代理人钟志鸿，国发公司的委托诉讼代理人林羽今、刘林到庭参加诉讼。2020年12月11日，禤祖干向本院申请诉讼保全，同日，本院作出裁定，冻结或查封国发公司10164元的银行存款或相应价值的财产一年。本案现已审理终结。 禤祖干请求判令：1．国发公司向禤祖干支付逾期办证违约金10164元；2.诉讼保全申请费由国发公司负担。事实和理由：2016年11月14日，禤祖干与国发公司签订《商品房买卖合同》，禤祖干购买国发公司所开发的位于扶绥县，购房总金额338800元。合同签订后，禤祖干交清了首付，其余部分以银行按揭方式支付。按照合同约定，国发公司应在2016年12月31日前将商品房交付禤祖干，从2016年12月31日后延720日为办证期限，国发公司应当在2018年12月21日前为禤祖干办理房屋产权证，但是，国发公司一直拖到2019年12月18日才为禤祖干办得房屋产权证，办证逾期近一年多时间，给禤祖干的财产利益受到损失，损失数额难以确定。根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第二款规定及按照“类案检索、同案同判”规定，参照类案扶绥县人民法院（2020）桂1421民初1156号民事判决书、崇左市中级人民法院（2020）桂14民终975号民事判决书对延迟办证违约金支持3%利率计算，禤祖干主张国发公司向禤祖干支付以总房款338800元为基数，按照3%计算逾期办证违约金10164元，理应得到法院支持。禤祖干围绕诉讼请求提交了《商品房买卖合同（预售）》、不动产权证书、《关于扶绥县东门国发投资有限公司办理不动产登记有关问题的复函》予以佐证。 国发公司辩称：国发公司已于2017年12月完成了禤祖干所购不动产产权首次登记，完成了开发商所负责的所有工作。禤祖干于2019年12月12日提交了材料以及委托国发公司办理不动产权证，国发公司于2019年12月18日递交产权登记机关，没有拖延。双方签订的《商品房买卖合同》约定办理不动产权证的期限为商品房交付使用后720日内，逾期办证按已付房款1%承担违约金责任，该约定明确是以实际交房日为逾期时间起算，而不是指合同约定交房日为起算点，禤祖干请求按3%支付违约金不符合合同约定，应按约定处理。禤祖干主张“损失数额难以确定”，也未提供任何证明材料，不应采信。综上所述，国发公司不存在逾期办证行为，禤祖干的起诉无事实和法律依据，望法院予以驳回。国发公司围绕其答辩意见向法庭提交了授权委托书、扶绥县不动产登记受理单证据证明。 经组织当事人质证，本院认证，查明案件事实如下：2016年11月14日，禤祖干作为买受人与作为出卖人的国发公司签订了《商品房买卖合同（预售）》。合同约定，禤祖干购买国发公司所开发的位于扶绥县，总金额338800元，出卖人应于2016年12月31日前向买受人交付该商品房;双方同意共同向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记，因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起720日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按照下列第1种方式处理：1.……买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之0.1的违约金。因买受人的原因未能在约定期限内完成该商品房的房屋所有权转移登记的，出卖人不承担责任。合同还约定了其他权利义务。禤祖干在该合同上签字按手印，国发公司及法定代表人林平在该合同上盖章。禤祖干共支付购买房款338800元。2017年10月1日，国发公司将房屋交付给禤祖干。2017年12月25日，扶绥县不动产登记局依据国发公司的申请，制作了《扶绥县不动产登记受理单》。2019年12月12日，禤祖干出具授权委托书，委托国发公司为其办理涉案房屋不动产转移登记，2019年12月18日，扶绥县不动产登记局受理了禤祖干、国发公司的申请，于当日核发了权利人为禤祖干的不动产权证书。禤祖干已领取该不动产权证。本案在审理过程中，禤祖干向本院申请诉讼保全，并缴纳申请费122元。 2020年9月16日，扶绥县不动产登记局向本院作出的《关于扶绥县东门国发投资有限公司办理不动产登记有关问题的复函》中明确：供销新城·中央商业广场5号楼完成首次登记是2017年12月26日，开发商在办理不动产首次登记后，还应与业主共同申请办理不动产转移登记，将房产过户至业主名下；因办理不动产登记为单方申请，开发商申请确权登记个人财产属其享有的权利，购房者未交清购房面积差额，不影响办理不动产首次登记，而办理不动产转移登记应由当事人双方共同申请，若购房者未交清购房面积差额，开发商可根据购房合同关于面积差异处理的方法要求购房者履行相应的义务，进而对办理不动产转移登记存在一定影响。 本院认为，依法成立的合同受法律保护。禤祖干与国发公司签订的《商品房买卖合同（预售）》，是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律或者行政法规强制性规定，合法有效，对双方均具有法律约束力，双方应按照合同约定全面履行自己的义务。本案中，国发公司对禤祖干主张的双方存在商品房销售合同关系、交易过程、交房时间、办理不动产权证书等事实无异议，本院予以确认。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条规定：“由于出卖人的原因，买受人未能按合同约定期限取得房屋权属证书的，出卖人应当承担违约责任。”国发公司与禤祖干双方对涉案房屋交付的时间已经有明确的约定，若国发公司按合同约定的时间2016年12月31日交房，则应从约定交房之日起720日内即2018年12月20日前向房屋登记机构为禤祖干办理并取得该商品房的房屋所有权证书，但国发公司因自身的原因未能按约定交付房屋，进而导致未能在约定期限内办理得房屋所有权证，国发公司逾期办证的事实存在，依法应承担逾期办证违约责任。若按照国发公司抗辩理由以实际交付房屋之日起计算，则有可能导致国发公司迟迟未向禤祖干交房，但只要在实际交房之日起720日内办理房屋所有权证即不构成违约而减轻其自身责任的情形出现，故对国发公司主张办理房屋所有权证的时间应从实际交房之日起计算的主张不予支持。 国发公司以禤祖干于2019年12月12日才提交授权委托书委托其办理不动产权证为由主张其未拖延办证时间。经查，2017年12月25日，国发公司虽提交相关材料申请产权登记机构受理不动产登记，但国发公司于2017年12月26日才完成涉案房屋的初次登记，国发公司在办理不动产首次登记后，未能及时通知业主共同申请办理不动产转移登记，致使禤祖干在延长一年时间才取得涉案不动产权证书事实存在。禤祖干依程序提交授权委托书并无过错，故国发公司的抗辩理由不成立，本院不予支持。 关于逾期办证违约金的计算问题。参照已发生法律效力的扶绥县人民法院（2020）桂1421民初1156号民事判决书、崇左市中级人民法院（2020）桂14民终975号民事判决书对延迟办证违约金支持3%利率计算，禤祖干主张按照合同约定的赔偿率万分之0.1计算违约金明显过低，请求按照“类案检索、同案同判”以总房款338800无为基数，按3%计算逾期办证违约金理由成立，本院予以支持。禤祖干虽未提交证据证实逾期办证造成经济损失的具体数额，但国发公司的违约行为事实存在，结合国发公司逾期办证的时长及案件的具体情况，根据公平、诚实信用原则，以及违约金“补偿性为主，惩罚性为辅”的性质规定，充分衡量国发公司的违约事实，综合考虑合同条款、合同履行情况、当地经济等因素酌情调整为按照已付购房款的3%支付违约金。禤祖干已付清购房款338800元，因此国发公司应支付给禤祖干逾期办证违约金10164元（338800元×3%）。 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十二条规定，判决如下： 一、扶绥县东门国发投资有限公司应于本判决生效之次日起三十日内向禤祖干支付违约金10164元； 二、扶绥县东门国发投资有限公司应于本判决生效之次日起三十日内向禤祖干支付诉讼保全申请费122元。 如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，义务人应当按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本判决书规定的履行期限最后一日起两年内，向本院申请执行。 案件受理费54元，减半收取计27元，由扶绥县东门国发投资有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 员 林少芳 二〇二〇年十二月二十五日 法官助理 韦立婷 书 记 员 梁娟娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》 第十八条由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任： （一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限； （二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日； （三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。 合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算《中华人民共和国民事诉讼法》 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百六十二条基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审。