广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2020）粤2071民初28146号原告：胡文强，男，汉族，1989年1月24日出生，身份证住址广东省深圳市宝安区×××××××××，公民身份号码421××××××××××××295。原告：马琼，女，汉族，1992年8月18日出生，身份证住址湖北省黄梅县×××××××××，公民身份号码421××××××××××××326。以上两原告共同委托诉讼代理人：李淑仪，中山市大涌镇法律服务所法律工作者。被告：中山市富裕达房地产有限公司，住所地广东省中山市××××××××××××××××××卡，统一社会信用代码914×××××××××××552N。法定代表人：林国平，该司总经理。委托诉讼代理人：钟其安，广东广中律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢红萍，广东广中律师事务所律师。原告胡文强、马琼与被告中山市富裕达房地产有限公司（以下简称富裕达公司）商品房预售合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。原告胡文强、马琼向本院提出诉讼请求：被告富裕达公司向原告胡文强、马琼支付逾期交房违约金29049元（违约金的计算方法：以690000元为基数，按每日万分之一计算，从2018年11月16日起计至2020年1月10日止）。事实与理由：原告胡文强、马琼与被告富裕达公司签订《商品房买卖合同》后，原告胡文强、马琼已履行付款义务，被告富裕达公司未依约按时交房。原告胡文强、马琼在诉讼期间向本院提交的证据有：1.商品房买卖合同；2.中山市商品房销售登记备案表；3.购房发票，证明原告已经付清购房款；4.税收缴款书；5.收楼通知书。被告富裕达公司辩称，1.确认违约金的起算时间，计算标准，但截止时间不确认，原告请求逾期交房违约计至房屋实际交付之日即2020年1月10日缺乏依据，本案逾期交房违约金应计算至富裕达公司向原告发出收楼通知书之日即2019年12月30日。2.富裕达公司向原告支付的逾期交房违约金最高金额不应超过商品房总房价款的1%。被告富裕达公司向本院提交证据有：1.《中山市建设工程竣验收备案登记证》；2.EMS快递单、快递签收记录。本院经审理认定事实如下：2016年10月9日，胡文强、马琼（买受人）与富裕达公司（出卖人）签订《中山市商品房买卖合同》（合同条码：1601115404），合同约定：买受人向出卖人购买位于中山市××××××××××××××××××××××的商品房。总金额690000元。付款方式及期限:银行按揭方式，2016年10月9日现金支付138000元，后于2016年11月9日商业贷款552000元。交付期限：出卖人应当在2018年11月15日前，依照国家和该商品房所在地人民政府的有关规定，在当地建设行政主管部门办理工程竣工验收备案手续，取得《中山市建设工程竣工验收备案登记证》，并将符合本合同约定的商品房交付买受人使用。出卖人逾期交房的违约责任：出卖人如未按合同和补充协议规定的期限交房，则自本合同和补充协议约定最后交房期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，出卖人承担逾期交房的违约金累计总额最高不超过该商品房总房价款的l%。关于产权登记的约定：出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷，因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任；出卖人应当在商品房交付使用后720个工作日内，持办理权属登记需由出卖人提供的资料到产权登记机关备案，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，出卖人免责情况详见附件六合同补充协议，如由于出卖人的原因导致延误的，买受人不退房，合同继续履行，出卖人自延误之日起每日按买受人已付房价款的万分之一向买受人支付违约金，但上述违约金累计总额最高不超过买受人累计已付房价款的1%。合同还约定了其他内容。双方还签订了《附件六合同补充》协议，正文前载有特别提示：为确保买受人充分理解合同条款，出卖人特提示买受人在签订前，详细阅读并充分理解本合同及相关补充条款、附件等合同全部条款及内容；若有解释或说明要求，请买受人在签约时向出卖人提出，出卖人将依法给予解释或说明；本合同一经签订即对双方均具有约束力。合同补充协议约定：关于产权登记：产权登记期限，商品房实际交付时间早于合同约定的，以合同约定的时间为准起算办理产权登记的期限；商品房实际交付时间晚于合同约定的，以实际交付的时间为准起算办理产权登记的期限；由于政府政策、法律法规改变或其他影响办证进度的政府行为导致买受人不能按合同约定的期限取得房地产权属证书的，出卖人不承担任何责任并有权相应顺延办证期限。合同理解：买受人在此明确表示，已详尽阅读并理解买卖合同及其附件的所有内容及文义（无论是错印或手写的文字），签署买卖合同及附件是双方真实意思表示，已构成出卖人和买受人合法、有效、有约束力的义务，双方将严格遵守执行。关于补充协议的效力：本补充协议为《中山市商品房买卖合同》不可分割之部分，是双方的真实意思表示，是买卖合同的有效组成部分；买受人在签署本补充协议时对双方各自权利、义务清楚明白，并愿意按照本补充协议严格执行，若买卖合同与本补充协议有抵触的，以本补充协议为准。2016年11月18日，富裕达公司开具的发票载明胡文强、马琼向其支付房款690000元。胡文强、马琼已足额支付购房款690000元。2016年11月4日，胡文强、马琼与富裕达公司办理了涉案房地产的商品房销售登记备案手续。2019年12月23日，中山市住房和城乡建设局向富裕达公司出具《中山市建设工程验收备案登记证》，载明：建设单位富裕达公司，工程名称汇泰都城花园四期住宅小区工程。2019年12月30日，富裕达公司（开发商）向胡文强、马琼（业主）通过ems邮寄送达《收楼通知书》，ems邮件查询显示上述邮件于2019年12月31日由他人签收。《收楼通知书》载明：尊贵的汇泰都城花园四期23幢502号单位业主，富裕达公司全体员工恭祝您及您的家人入住汇泰都城花园四期智能化小区，为了让您顺利收楼，我们对收楼时间作了悉心的安排并安排业主分批收楼，正式交楼时间为2019年12月28日，2020年1月3日起至2020年2月20日为业主收楼时间，根据顺序编排，敬请阁下于2020年1月10日办理收楼；收楼通知书还载明了其他内容。胡文强、马琼认为富裕达公司逾期交房遂于2020年9月21日诉至本院，主张前述实体权利。本院认为，本案是商品房预售合同纠纷。胡文强、马琼与富裕达公司签订的《中山市商品房买卖合同》及其补充协议，是双方当事人真实的意思表示，内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定履行义务。胡文强、马琼已依约履行支付购房款的义务，富裕达公司应依约交付涉案房地产给胡文强、马琼使用，现其逾期交房已构成违约，应承担相应的违约责任。本案的争议焦点在于逾期交房违约金的截止时间及计算方法应如何确定。结合双方的诉辩主张及本院经审理认定的事实，分析如下：关于逾期交房违约金。案涉商品房买卖合同约定双方交楼时间为2018年11月15日前，根据富裕达公司送达的收楼通知书载明的内容可知，富裕达公司要求胡文强、马琼办理收楼的时间为2020年1月10日，故本院认定双方实际交付时间为2020年1月10日。庭审中，富裕达公司已确认违约金的起算时间，故富裕达公司应自2018年11月16日起至2020年1月10日按日万分之一向买受人支付违约金。诉讼中，富裕达公司辩称按合同约定要求逾期交房违约金的累计总额最高不超过该商品房总房价款的l%。针对上述抗辩，本院分析如下：虽然案涉合同中明确约定了逾期交房违约金累计不超过商品房总房价款的l%，但该封顶条款未与富裕达公司逾期交房的违约时限相联系，若富裕达公司无论逾期交房的行为再延续多久，富裕达公司均只承担累计商品房总房价款的l%的违约金，这显然与富裕达公司的违约行为严重程度不相符，也与买受人支付了全部购房款但长期无法行使所购商品房所有权的全部内容及构成的利益价值相失衡。在富裕达公司长时间内逾期交房的情况下，按封顶条款的违约金明显过低，显然不能充分体现违约金所应当具备的惩罚性，即该封顶条款的约定实际上免除了富裕达公司怠于交房应负的长期违约责任。故基于公平原则，富裕达公司的抗辩意见，本院不予采纳，本院酌定不以累计商品房总房价款的l%的封顶条款为限。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：被告中山市富裕达房地产有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告胡文强、马琼支付逾期交房违约金（以690000元为基数，从2018年11月16日起至2020年1月10日止，按每日万分之一计算）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费263元（原告胡文强、马琼已预交），由被告中山市富裕达房地产有限公司负担并于本判决生效之日起七日内迳付原告胡文强、马琼。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提供副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判员  叶迟玖二〇二〇年十二月十八日书记员  林晓晴书记员  简佩琳