湖南省湘潭市雨湖区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）湘0302民初2679号 原告：湘潭市雨湖区尊爵婚纱摄影，住所地为湘潭市雨湖区韶山西路415号左门面。 经营者：苏意，女，1989年7月4日出生，汉族，湖南省湘潭市人，住湘潭市雨湖区。 委托诉讼代理人：张国强，湘潭市雨湖区潭城法律服务所法律工作者。 被告：株洲创壹家装饰设计工程有限公司，住所地为株洲云龙示范区玉龙路1096号磐龙生态社区丹桂里7栋209、109室。 法定代表人：张康杰，系该公司执行董事、总经理。 被告：颜谦，男，1992年7月2日出生，汉族，湖南省株洲市人，住株洲市天元区。 原告湘潭市雨湖区尊爵婚纱摄影（以下简称原告）与被告株洲创壹家装饰设计工程有限公司（以下简称株洲创壹家公司）、颜谦装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月23日立案后，依法适用简易程序，于同年10月20日公开开庭进行了审理。原告经营者苏意、委托诉讼代理人张国强，被告株洲创壹家公司法定代表人张康杰到庭参加诉讼。被告颜谦经本院传票传唤，无正当理由未到庭。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、判令解除2020年5月29日原、被告签订的施工合同；2、判令被告返还多支付的装饰装修款项160,000元，赔偿工程逾期的损失，支付违约金，实际损失等；3、判令被告支付自起诉之日起按月利率6%计算利息至清偿完毕之日止；4、判决被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原告于2020年5月29日与被告株洲创壹家公司、颜谦签订装饰施工合同，合同金额为315,800元，工期45天，2020年5月30日开工，2020年7月13日竣工。合同签订后，原告在2020年5月29日支付定金5,000元，2020年6月2日支付工程款50,000元，2020年6月16日支付工程款80,000元，2020年6月29日支付工程款65,000元，2020年7月6日支付工程款55,000元，2020年7月11日支付工程款20,000元，合计支付金额275,000元，两被告并出具了收条。在施工过程中，被告颜谦以各种理由为借口，向原告索要工程款项后，在2020年7月17日开始陆陆续续停工，临近约定的完工之日，被告还只完成为了工程量的40%左右，被告的行为严重损害了原告的合法权益，给原告造成了巨大的经济损失，后来原告多次找两被告要求其完工，两被告均不理睬，原告便要求两被告返还多付的装修款，被告不但不完工和返还多收的款项，还对原告进行辱骂及人身攻击等，严重侵害了原告的合法权益，综上所述，请求人民法院依法判决支持原告全部诉讼请求。 被告株洲创壹家公司到庭未发表答辩意见。 被告颜谦未到庭，也未向本院递交答辩状。 本院经审理查明，2020年4月12日，原告经营者苏意与案外人张明俊签订《房屋租赁合同》，由原告承租张明俊名下的位于湘潭市雨湖区××路××号××号门面（二楼）开设摄影店，租赁期15年，前三年每月租金为8000元，按季度支付。被告颜谦为被告株洲创壹家公司员工，原告经营者苏意此前认识被告颜谦，二人遂就原告店内的装修进行了协商，2020年5月29日，被告颜谦作为被告株洲创壹家公司的委托代理人与原告签订《施工合同》，约定由被告株洲创壹家公司负责原告摄影店的装修事宜。双方在合同中约定：装修工程期限为45天，开工日期为2020年5月30日，竣工日期为2020年7月13日，合同预算总价款为315800元；甲方（原告）按工程进度分批次付款，工程竣工后验收合格付清尾款，甲方按合同金额的3%预留质保金（壹万元整），如无质量问题，三个月后付完保证金；因乙方（被告株洲创壹家公司）致使工期延误，每延误一天向甲方支付违约金1000元一天；双方还在合同中约定了其他事项。合同签订后，被告株洲创壹家公司按约开始了装修工作，原告按照装修工程进度多次向被告株洲创壹家公司支付装修款，共计支付了275000元，对原告支付的上述款项，被告颜谦和被告株洲创壹家公司先后以自己的名义出具了收据。但到了双方约定的竣工日期即2020年7月13日，装修工程只完成了一部分，剩余部分被告一直拖延，而到2020年7月17日已经全部停工。为此原告多次找到被告颜谦要求其继续开工，但对方一直没有采取行动，原告遂向本院提起诉讼。本院立案后，原告因店内装修停工，每月需负担高额房租，为尽早重新开工，原告向本院申请对其店内未完工部分装饰装修工程价值进行鉴定。收到原告申请后，本院依法通知被告株洲创壹家公司、颜谦参与本院组织的鉴定程序，但两被告未参加。2020年8月14日，本院依法委托湘潭市潭城价格评估有限公司对原告申请事项进行鉴定。2020年9月8日，湘潭市潭城价格评估有限公司出具潭城价评司［2020］价评字第70号评估鉴定报告书，鉴定原告店内未完工部分装饰装修工程于鉴定基准日价值合计为171389元。在收到上述鉴定报告书后，两被告于2020年9月18日向本院提出异议，本院依法将两被告提交的《异议申请书》送达湘潭市潭城价格评估有限公司，该公司于2020年10月12日作出《对鉴定意见异议的说明》，维持了潭城价评司［2020］价评字第70号评估鉴定报告书中的鉴定结果，此次鉴定费用8000元，由原告所支付。 以上事实有原告提交的原、被告身份信息，《施工合同》，付款凭证及收据，转账记录，装修现场图片，湘潭市潭城价格评估有限公司潭城价评司[2020]价评字第70号评估鉴定报告书及鉴定费发票，《房屋租赁合同》及庭审双方当事人陈述予以证实，足以认定。 本院认为，本案为装饰装修合同纠纷，原、被告双方协商一致签订《施工合同》，双方之间就原告店内装饰装修事宜建立合法有效的合同关系，原、被告均应当严格遵守上述合同。本案主体方面，被告颜谦作为被告株洲创壹家公司的员工，代表后者在《施工合同》上签字，以及之后在原告支付款项时以本人名义向原告出具收据等，其在合同上签字以及出具收据等行为均为职务行为，代表了被告株洲创壹家公司，因而其非本案适格被告，对于原告要求其承担相关责任的诉请本院不予支持。本案中，原告按约履行了付款等义务，而被告株洲创壹家公司未在合同约定的时间内完成装修工程，且之后在原告的多次催促下均未继续开工，其已经以实际行动表明自己不再履行合同义务，因而对于原告要求解除与被告在2020年5月29日签订的《施工合同》的诉请本院依法支持。对于原告要求被告返还其多支付的装饰装修款160,000元的诉请，在本案中，原告已合计向被告株洲创壹家公司支付了275,000元，双方在《施工合同》中约定的装修工程总价款为315,800元，而根据湘潭市潭城价格评估有限公司出具的潭城价评司[2020]价评字第70号评估鉴定报告书的鉴定结果，原告店内未完工部分装饰装修工程于鉴定基准日价值合计为171,389元，故被告实际完成工程量价值约为144,411元，因而原告实际多支付了130,589元（275,000元－144,411元），多支付部分被告应当返还，故被告株洲创壹家公司实际应向原告返还多支付的装饰装修款130,589元，对于原告诉请中多出的部分本院不予支持。对于原告要求被告株洲创壹家公司支付延期完工违约金的诉请，根据原、被告双方在合同中的约定，因乙方（被告株洲创壹家公司）致使工期延误，每延误一天向甲方支付违约金1,000元一天，该违约金计算标准为原、被告双方根据自己真实意思表示所达成的合意，现被告株洲创壹家公司构成违约，应当按照约定向原告支付违约金。延期日期方面，双方约定的完工日期为2020年7月13日，但被告未按期完工，之后一直处于停工状态，原告主张延期日期应当计算到2020年9月24日，对此本院认为，延期日期应当从双方约定的完工日期的次日即2020年7月14日开始计算，而终止日期应当在合理范围之内，不能无限期计算下去。原告在2020年7月23日向本院提起诉讼，要求解除与被告株洲创壹家公司之间的合同关系，故2020年7月23日为原告向被告发出解除双方之间合同关系的通知之日，因而本院认定该日为计算被告株洲创壹家公司延期日期的终止之日，即被告株洲创壹家公司共逾期10日（2020年7月14日-2020年7月23日），应当向原告赔偿逾期违约金10,000元。对于原告要求被告赔偿房屋租金损失及按月利率6%计算利息的诉请，因支付房屋租金为原告与他人之间约定的合同义务，被告株洲创壹家公司是否违约并不影响原告履行该义务，且原告已经主张了违约金，故对原告的该两项诉请本院不予支持。鉴定费方面，由于被告株洲创壹家公司违约在先，且经本院依法通知后无故不参与鉴定程序，故本院认定鉴定费8,000元由被告株洲创壹家公司负担。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下： 一、解除原告湘潭市雨湖区尊爵婚纱摄影与被告株洲创壹家装饰设计工程有限公司2020年5月29日签订的《施工合同》； 二、被告株洲创壹家装饰设计工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告湘潭市雨湖区尊爵婚纱摄影多支付的装饰装修工程款130,589元并支付逾期违约金10,000元，以上合计140,589元； 三、驳回原告湘潭市雨湖区尊爵婚纱摄影的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案受理费3,350元，减半收取1,675元，鉴定费8,000元，合计9,675元，由被告株洲创壹家装饰设计工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于湖南省湘潭市中级人民法院。 审 判 员 彭良春 二〇二〇年十二月十一日 法官助理 肖三响 书 记 员 邓 乐 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。