海南省临高县人民法院   民事判决书   （2020）琼9024民初1733号   原告：临高恒奕建筑材料有限公司，住所地海南省临高县博厚镇美山村（金龙大道旁）。统一社会信用代码：91469028396298797E。   法定代表人：陈文明，该公司经理。   委托诉讼代理人：王科臻，海南威盾律师事务所律师。   被告：海南宏基晖建筑工程有限公司，住所地海南省万宁市万城镇建设街。统一社会信用代码：914690062014842249。   法定代表人：杨国张，该公司总经理。   委托诉讼代理人：吴福荣，该公司员工。   委托诉讼代理人：文福清，海南颖川律师事务所律师。   被告：海南临高绿地房地产开发有限公司，住所地海南省临高县临城镇新镇北街111号三楼3号房。统一社会信用代码：91469028589269589F。   法定代表人：陈毓俊，该公司董事长。   委托诉讼代理人：郑伟，该公司销售总监。   第三人：李国胜，男，汉族，1979年8月19日出生，住址广东省茂名市茂南区。公民身份号码：XXX。   原告临高恒奕建筑材料有限公司（以下简称临高恒奕公司）诉被告海南宏基晖建筑工程有限公司（以下简称海南宏基晖公司）、海南临高绿地房地产开发有限公司（以下简称临高绿地公司）与第三人李国胜买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月7日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告临高恒奕公司的委托诉讼代理人王科臻，被告海南宏基晖公司的委托诉讼代理人文福清、吴福荣及被告临高绿地公司的委托诉讼代理人郑伟到庭参加诉讼；第三人李国胜经本院传票合法传唤没有正当理由拒绝到庭参加诉讼。本案现已依法审理终结。   原告临高恒奕公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告海南宏基晖建筑工程有限公司和被告海南临高绿地房地产开发有限公司共同向原告临高恒奕建筑材料有限公司支付钢筋货款7851810.82元及其逾期付款利息1413325.94元（利息计算方式：以货款7851810.82元为基数，按月息2%计算，从2020年1月11日起暂计至2020年10月11日止，往后的利息另行计算至付清货款之日止）；2、判令被告海南宏基晖建筑工程有限公司和被告海南临高绿地房地产开发有限公司共同赔偿原告临高恒奕建筑材料有限公司委托律师代理诉讼而支付的律师服务费185300元；3、诉讼费用由被告海南宏基晖建筑工程有限公司和被告海南临高绿地房地产开发有限公司共同负担。事实和理由：海南宏基晖公司在承包施工建设临高绿地公司位于临高县临城镇市政大道旁边的“临高凭海临江花园”工程项目时向原告购买钢筋。为此，原告和海南宏基晖公司于2019年6月5日签订了《钢筋购销合同》，主要约定供货总量与供货单价如下：1、供货总量：钢筋供需总量约5000吨，以实际最终供应量为准；2、供货单价确定：钢筋供货单价以《我的钢铁网一中国钢铁行业门户网站》华南地区一海口一海口市场当日公布的《海口市场建筑钢材价格行情》为基数[见附件1]，按照下列方式确定单价结算：A、以当日公布同规格同品牌的钢材当日行情价格每吨上浮400元计算结算；B、若钢材同规格/品牌未公布行情价格，就以当日公布同规格钢材价格行情中的最高价和最低价的平均价格每吨上浮400元进行计算结算；C、如遇星期六送货至工地，则按上一日（即星期五）行情价格结算。如遇星期日送货至工地，则按下一日（即星期一）行情价格结算。如遇国家法定节假日期间装货，则按节假日后第一个工作日行情价格结算；D、以上价格均为含税结算单价。结算方式和付款方式为：所供钢筋按月结算一次，支付清一次，需方按月支付100%结算金额给供方，支付时间为每月10日前，逐月逐次类推。违约责任为：需方逾期付款的，需方愿意按照应付货款金额每日万分之七的标准支付逾期付款利息（即月息2.1%），直至货款全部付清为止。临高绿地公司作保证（担保）并负连带责任：担保的范围为需方在本合同项下所有债务，包括应付货款、逾期付款利息、违约金、损害赔偿金以及供方实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）；保证期限为合同签订时起至需方上述债务全部清偿时止；还有其他约定等等。合同签订后，原告依约向海南宏基晖公司供应钢筋，至2019年12月14日止，海南宏基晖公司共拖欠钢筋货款7851810.82元，但两被告至今分文未付。综上所述，原告认为，两被告未按合同约定的期限如数支付钢筋货款，显然属于严重违约，依约应承担支付逾期付款利息给原告。为了维护原告的合法权益不遭受损害，特提起诉讼，请求人民法院依法判决，以实现原告的诉讼请求。   被告海南宏基晖公司辩称：一、海南宏基晖公司没有与临高恒奕公司签订《钢筋购销合同》,与临高恒奕公司不存在购销关系。临高恒奕公司在诉状中称海南宏基晖公司承包施工建设临高绿地公司“临高凭海临江花园”工程项目而向其购买钢筋，双方为此于2019年6月5日签订《钢筋购销合同》,与事实不符。事实上,海南宏基晖公司与临高绿地公司签订《建设工程施工合同》的时间是2019年9月6日,此前,海南宏基晖公司还没有承包“凭海临江花园”工程,何来购买临高恒奕公司钢筋用于建设“凭海临江花园”工程另外,从临高恒奕公司提交的《钢筋购销合同》来看,在该合同上签名盖章的是临高绿地公司,就是说,购买其钢筋的是临高绿地公司,海南宏基晖公司与临高恒奕公司不存在购销关系。二、海南宏基晖公司对临高恒奕公司提交的钢筋供应对账单不予承认。从临高恒奕公司提交钢筋供应对账单来看,供货时间是在2019年6月至12月期间,在钢筋供应对账单的订货栏签名的经办人均为李少鹏、符明强，而李少鹏、符明强均是临高绿地公司的人员,海南宏基晖公司没有在钢筋供应对账单上签名盖章。显然,购买临高恒奕公司钢筋的是临高绿地公司,接收临高恒奕公司钢筋的也是临高绿地公司。因此,海南宏基晖公司对临高恒奕公司提交的对账单不予承认。三、临高绿地公司将其工程承包给海南宏基晖公司后未办理交接手续，一直未办理工程建设施工许可证,海南宏基晖公司一直拒绝续建施工。据调查,“临高凭海临江花园”工程原先承包给中商联合泰盛建筑集团有限公司及福建泉州市二建工程有限公司施工,或者是临高绿地公司用以上两公司名义自行施工一段时间后,才于2019年9月6日签订施工合同承包给海南宏基晖公司。此后,海南宏基晖公司得知该工程尚未办理施工许可证,且已动工建设,属违建工程,要求临高绿地公司抓紧时间办好施工许可证,并表明办好施工许可证后才办理工程施工交接手续,拒绝对该工程开工续建。在此情况下,临高绿地公司抛开海南宏基晖公司,自行采购建筑材料,自行组织人员,自行施工建设。在此期间,海南宏基晖公司从未派出任何技术人员参与施工,且一直拒绝续建施工。因此,临高绿地公司自行施工购买临高恒奕公司的钢筋，货款应由临高绿地公司支付。同时，原告请求支付律师服务费185300元应不予支持。首先是双方对律师服务费没有事先约定；另外是原告提交的钢筋购销合同的主体并不是海南宏基晖公司；再者是原告没有提供收取律师服务费的合同及发票。鉴于以上事实与理由,请求人民法院支持海南宏基晖公司的答辩请求,判决临高绿地公司承担所欠临高恒奕公司钢筋货款；海南宏基晖公司不承担任何经济责任,以维护海南宏基晖公司的合法权益。   被告临高绿地公司辩称：我公司认可原告所主张的工程量及货款，由于我公司现在状态，当时办理涉案的员工大部分已经离职了，我公司对人民法院所做出的裁决都予以认可。   第三人李国胜未到庭作陈述，也未提交书面陈述意见。   临高恒奕公司提交以下证据以支持其诉讼请求：1、《钢筋购销合同》，证明合同签订时间是2019年6月5日，签订合同的需方是海南宏基晖公司，担保人是临高绿地公司。临高绿地公司对所欠的所有债务（包括应付货款、逾期付款利息、违约金、损害赔偿金以及供方实现债权的费用）承担连带责任，同时证明需方海南宏基晖公司指定的收货人员是李少鹏的事实；2、《临高恒奕建筑材料有限公司钢筋供应对账单》，证明对账单里面确认所拖欠的钢材款为7851810.82元，在上面有李少鹏、符明强、李国胜的签名加以确认的事实；3、《授权委托书》及李国胜的居民身份证复印件，证明海南宏基晖公司授权委托李国胜代表海南宏基晖公司与临高绿地公司进行“凭海临江”项目工程量核算相关事宜，法律后果由海南宏基晖公司承担，在授权委托书上有海南宏基晖公司的盖章及法定代表人签名的事实；4、《法律事务委托合同》、《海南增值税专用发票》，证明临高恒奕公司已向海南威盾律师事务所支付律师服务费185300元的事实。   海南宏基晖公司对临高恒奕公司提交的证据发表如下质证意见：对证据1文本的真实性不予质证，因为该份合同跟我方无关；对该份证据的关联性有异议，该合同的落款处供方跟需方并不是海南宏基晖公司的公章，也没有海南宏基晖公司员工的签名，沈健是临高绿地公司的总经理，李少鹏也是临高绿地公司的员工。对证据2文本的真实性不予质证，对关联性有异议，因为海南宏基晖公司没有在上面盖章，同时上面的签名人员也不是海南宏基晖公司的人员。对证据3的真实性、合法性、关联性不予认可，该份证据没有原件进行核实，所显示的委托时间是2020年4月22日，但原告提交《钢筋购销合同》的签订时间是2019年6月5日；对账单记载的时间是2019年6月-12月，很显然出具授权委托书是在合同签订以及对账单签收之后；委托书上面的委托事项是进行“凭海临江”项目工程量核算，并不是委托李国胜签订合同以及接收材料。对证据4的真实性、合法性、关联性有异议，认为跟本案没有关联性，双方没有事先约定支付律师服务费。   临高绿地公司对临高恒奕公司提交的证据发表如下质证意见：对证据1-4的真实性、合法性、关联性及证明力没有异议。   海南宏基晖公司提交以下证据进行抗辩：1、《建设工程施工合同》，证明海南宏基晖公司跟临高绿地公司于2019年9月6日签订合同的事实；2、《工程项目施工缴交电费》3份，证明从2018年1月至2020年8月，涉案的“凭海临江”工程项目都是由临高绿地公司施工，并由临高绿地公司缴纳电费的事实。   临高恒奕公司对海南宏基晖公司提交的证据发表如下质证意见：以临高恒奕公司对证据1-2不清楚，不予以发表质证意见。   临高绿地公司对海南宏基晖公司提交的证据发表如下质证意见：对证据1-2的真实性、合法性、关联性无异议。   第三人李国胜对临高恒奕公司与海南宏基晖公司提交的证据，未到庭发表质证意见，也未提交书面质证意见。   被告临高绿地公司没有证据提交。   第三人李国胜没有证据提交。   临高恒奕公司与海南宏基晖公司提交的上述证据已经在法庭上出示，第三人李国胜经本院传票合法传唤未到庭参加诉讼发表质证意见，视为其自愿放弃质证的权利。经审查，本院对临高恒奕公司与海南宏基晖公司提交的证据认定如下：一、对临高恒奕公司提交证据1-4的真实性、合法性、关联性及证明力综合本案有关证据进行分析后再予以确认。二、对海南宏基晖公司提交证据1-2的真实性、合法性、关联性及证明力综合本案有关证据进行分析后再予以确认。   根据当事人的陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年6月5日，李少鹏以海南宏基晖公司（需方）的名义与临高恒奕公司（供方）及临高绿地公司（担保方）就需方施工建设临高凭海临江花园项目工程的钢筋供应事宜签订一份《钢筋购销合同》。双方在该合同第三条对供货总量与供货单价约定为：1、供货总量：钢筋供需总量约5000吨，以实际供应量为准；2、供货单价：钢筋供货单价以《我的钢铁网-中国钢铁行业门户网站》华南地区-海口-海口市场当日公布的《海口市场建筑钢材价格行情》为基数[见附件1]，按照下列方式确定单价结算：A、以当日公布同规格同品牌的钢材当日行情价格每吨上浮400元计算结算；B、若钢材同规格/品牌未公布行情价格，就以当日公布同规格钢材价格行情中的最高价和最低价的平均价格每吨上浮400元进行计算结算；C、如遇星期六送货至工地，则按上一日（即星期五）行情价格结算。如遇星期日送货至工地，则按下一日（即星期一）行情价格结算。如遇国家法定节假日期间装货，则按节假日后第一个工作日行情价格结算；D、以上价格均为含税结算单价。该合同第四条对质量要求及技术标准约定为：1、供方严格按照需方的材料计划申请单要求供应钢筋；2、所供钢筋必须符合国家标准，经质检部门检验检测合格的钢筋。该合同第五条对计量方式约定为：1、盘圆钢、盘螺钢以过磅方式计量结算；2、螺纹钢（12米定尺）以点条按国家理论重量计算计量方式结算（保留小数点后三位，四舍五入）。该合同第六条对交货地点、交货时间、交货方式约定为：1、交货地点：临高凭海临江花园项目；2、需方将《发货申请单》以电话或者微信方式提前5日内通知供方，供方接收后按照需方《发货申请单》指定日期及数量供应钢筋。供货时间与数量方式变更的，需方应当提前3日内通知供方，预留供方备货送货时间；3、交货时间：供方接到需方《发货申请单》后，按照需方指定时间，将钢筋运至需方工地项目部指定地点交货；4、需方指定钢筋收货人员，姓名：李少鹏。需方指定上述人员为现场点收人，并授权指定收货人在供方每次开的《送货单》上签字，签字即视为需方已点收货物，并作为双方结算凭证。指定收货人不在现场的，需方临时可授权其他现场工作人员进行验收点货，或事后供方要求需方指定的材料收货人补签确认，需方收货人应无条件协助补签字；5、需方须在钢筋到达后3个小时内指定卸车地点并安排验收人员进行点收，超过3个小时造成压车而额外产生的费用，由需方全部承担责任。该合同第九条对结算方式和付款方式约定为：1、结算方式：所供钢筋按月结算一次，支付一次，需方按月支付100%结算金额给供方，支付时间为每月10日前，逐月逐次类推。2、从供应钢筋之日起，在每月最后一日由供需双方办理当月结算，结算凭证经供需双方签字确认后可作为付款依据。3、需方逾期不予结算的，不影响货款金额的认定，供方有权依据《送货单》需方收货人签字确认的收货数量与本合同约定的价格标准，确定货款金额。4、付款方式：银行转账。该合同第十条对违约责任及违约责任免除约定为：1、需方逾期付款的，需方愿意按照应付货款金额每日万分之七的标准支付逾期付款利息（即月息2.1%），直至货款全部付清为止。2、需方逾期一个月结算或付款，供方有权延期或拒绝供货，并要求需方承担逾期付款利息。3、需方逾期结算或付款达三个月以上的，供方有权解除合同，并要求需方按照应付货款10%的标准承担解除合同违约责任。4、需方从供方采购钢筋未达5000吨时，未经供方同意，不得擅自从第三方处获取钢筋；需方从供方处采购钢筋达5000吨，但需方存在违约行为，未经供方同意，也不得擅自从第三方处获得钢筋，除非需方付清供方全部货款，并支付完毕逾期付款违约金及逾期利息。在上述情况下，需方擅自从第三方处获得钢筋的，供方有权解除合同，并要求需方按照应付货款10%的标准承担解除合同违约金。……。该合同第十一条对保证条款及连带责任约定为：为保证本合同有效履行，经供需双方同意，下列单位和个人自愿对本合同债务承担连带保证责任：海南临高绿地房地产开发有限公司。上述单位和个人担保的范围为需方在本合同项下所有债务，包括应付货款、逾期付款利息、违约金、损害赔偿金以及供方实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。保证期限为合同签订时起至需方上述债务全部清偿时止。李少鹏在《钢筋购销合同》落款处签上自己的名字；海南宏基晖公司没有在该合同上签字盖章，事后也不予以追认。   合同签订后，临高恒奕公司在2019年6月至2019年12月期间为涉案的临高凭海临江花园项目供应钢材，由李少鹏、符明强及李国胜分别在对账单上签名确认货款共计为9921525.815元。其中2019年6月份的货款为1064922.475元、7月份的货款为770632.94元、8月份的货款为1944648.29元、9月份的货款为1140038.62元、9月30日-11月1日的货款为2796937.62元、11月2日-12月14日的货款为2204345.87元。   临高绿地公司于2019年10月12日、10月22日、11月1日分别以房抵债的方式向临高恒奕公司支付货款987235元、736837元、685442元，共计为2409514元；临高恒奕公司为此而支付的售房佣金共计为339799元。临高绿地公司已支付的上述货款与临高恒奕公司支付的佣金相抵冲后，临高绿地公司实际支付临高恒奕公司货款共计为2069715元。上述钢筋货款与已支付的货款相抵冲后，截止2019年12月14日，临高绿地公司尚欠临高恒奕公司货款7851810.82元（尚欠的货款实际为7851810.815元，该款小数点后两位是按照四舍五入法计算）。   又查明：2019年9月6日，临高绿地公司与海南宏基晖公司签订一份《建设工程施工合同》，约定由临高绿地公司将位于临高县市政大道的“凭海临江花园·东区”工程发包给海南宏基晖公司进行施工建设。工期总日历天数为730天；合同价款为260177800元；采用单价合同形式。合同签订后，临高绿地公司因没有取得涉案工程施工许可证，也没有将与涉案工程相关的施工图纸等材料交付给海南宏基晖公司，海南宏基晖公司没有对涉案工程进行施工。   就本案纠纷，临高恒奕公司与海南威盾律师事务所于2020年8月31日签订一份《法律事务委托合同》，由临高恒奕公司委托海南威盾律师事务所指派该所律师参加本案诉讼活动。临高恒奕公司于2020年9月10日向该所支付律师服务费185300元。   另查明：2020年4月22日，海南宏基晖公司向李国胜出具一份《授权委托书》，其内容为：本人杨国张，系海南宏基晖建筑工程有限公司的法定代表人，现委托李国胜为我方代理人。代理人根据授权以我方名义与甲方海南临高绿地房地产开发有限公司进行凭海临江项目工程量核算相关事宜，其法律后果由我方承担。海南宏基晖公司法定代表人杨国张在该委托书上签名并盖上该公司的盖章。   以上事实，有临高恒奕公司与海南宏基晖公司提供的证据，以及各方当事人在庭审中的陈述，资以认定。   本院认为：依照《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款规定：“没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意”之规定，在本案中，李少鹏虽然是以海南宏基晖公司的名义与临高恒奕公司及临高绿地公司签订了《钢筋购销合同》，但海南宏基晖公司对李少鹏的行为不予认可或追认，临高恒奕公司也没有提交证据证明李少鹏的行为已经得到海南宏基晖公司授权。据此应认定《钢筋购销合同》对海南宏基晖公司不具有法律约束力。临高恒奕公司提供的钢筋是用于临高凭海临江花园项目工程建设，临高绿地公司作为该项目的开发企业，双方签订的《钢筋购销合同》是其真实意思表示，没有违反国家法律法规的规定，该合同具有法律效力。依法成立的合同，对双方当事人均具有法律约束力，双方应按照合同的约定履行自己的义务。按照《钢筋购销合同》第十一条的约定，临高绿地公司为担保人，但该公司实际也是钢筋的需方。临高绿地公司接收并使用钢筋后，应承担向临高恒奕公司支付货款的义务。临高恒奕公司和临高绿地公司在《钢筋购销合同》中约定，需方逾期付款愿意按照月利率2.1%支付应付货款的利息，并且承担供方为实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。虽然双方约定按月利率2.1%支付逾期利息明显偏高，但临高恒奕公司只请求临高绿地公司从2020年1月11日起按月利率2%支付逾期利息，符合法律的规定。综上所述，临高恒奕公司请求临高绿地公司支付货款7851810.82元及其利息，并赔偿律师服务费，有事实根据和法律依据，应予支持；临高恒奕公司请求海南宏基晖公司支付上述货款及其利息、并赔偿律师服务费，证据不足，应不予支持。第三人李国胜经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，视为对原告的诉讼请求自愿放弃抗辩的权利。   综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《中华人民共和国民法通则》第六十六条第一款、第八十四条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下：   一、被告海南临高绿地房地产开发有限公司支付原告临高恒奕建筑材料有限公司货款7851810.82元及其利息（利息计算方法：以7851810.82元为基数，从2020年1月11日起至该款付清之日止按月利率2%计付）。限于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕；   二、被告海南临高绿地房地产开发有限公司赔偿原告临高恒奕建筑材料有限公司律师服务费185300元。限于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕；   三、驳回原告临高恒奕建筑材料有限公司的其他诉讼请求。   如果被告海南临高绿地房地产开发有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费76656元，由被告海南临高绿地房地产开发有限公司承担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于海南省第二中级人民法院。   审判长 林 珩   人民陪审员 林红波   人民陪审员 陈 彬      二〇二〇年十二月二十一日   书记员 陈小慧   附适用法律条文：   《中华人民共和国民事诉讼法》   第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。   当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。   人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。   第一百六十四条当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。   当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。   第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。   《中华人民共和国民法通则》   第六十六条没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的行为，只有经过被代理人的追认，被代理人才承担民事责任。未经追认的行为，由行为人承担民事责任。本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。   代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。   代理人和第三人串通、损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。   第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。   第八十四条债是按照合同的约定或者依照法律的规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。   债权人有权要求债务人按照合同的约定或者依照法律的规定履行义务。   《中华人民共和国合同法》   第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。   依法成立的合同，受法律保护。   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。