广东省广州市增城区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0118民初8475号原告：广州亚虎电力有限公司，住址广州市天河区珠江东路12号1001房之自编01、02、03单元。法定代表人：田剑。委托诉讼代理人：原峰、陈智英，北京大成（广州）律师事务所律师。被告：广州市安晟名创实业有限公司，住址广州市增城区永宁街香山大道2号（增城经济技术开发区核心区内）。法定代表人：王坤明。委托诉讼代理人：黄欣、姬汶君，该公司员工。原告广州亚虎电力有限公司诉被告广州市安晟名创实业有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告广州亚虎电力有限公司的委托诉讼代理人陈智英，被告广州市安晟名创实业有限公司的委托诉讼代理人黄欣、姬汶君到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广州亚虎电力有限公司诉讼请求为：一、被告向原告支付施工招标完成款151800元，支付逾期支付施工招标完成款的违约金4979.04元（以151800元为本金，按日万分之一自2019年9月8日暂计至2020年8月1日）；二、被告向原告支付图纸送审完成款151800元，支付逾期支付图纸送审完成款的违约金4645.08元（以151800元为本金，按每日万分之一自2019年9月30日暂计至2020年8月1日）、三、被告向原告支付施工招标款75900元及逾期付款违约金（违约金以75900元为本金，按日万分之一自2020年10月24日开始计算）；四、被告承担本案案件受理费。事实和理由：一、原告应向被告支付施工招标完成款151800元。原、被告双方于2019年5月13日签订《永旺一期永久用电工程设计合同》，合同签订后，原告按照合同约定要求进行设计工作，被告也按照设计合同支付了合同的金额。被告于2019年7月24日完成招标，但被告一直没有按照合同第7.2.3项支付完成投标后的款项。按照合同约定，被告应在2019年8月7日前支付至合同金额的70%，被告已经支付379500元，尚欠151800元。二、被告应向原告支付图纸送审完成款151800元，根据合同第7.2.4项约定，原告按照合同于2019年7月19日将图纸送审至广州供电局有限公司增城供电所并获得其审批通过，因此被告应在2019年8月30日前支付至合同金额的90%，然而原告并未收到相应款项，因此，被告尚欠图纸送审完成款项151800元。三、被告应向原告支付应付而未付款的违约金。四、涉案工程在2020年8月11日竣工验收，依据双方签订的合同，被告应在2020年9月22日前支付剩余合同金额75900元，但被告至今未付。为此，诉至法院，望判如所请。被告广州市安晟名创实业有限公司辩称：一、施工招标完成款151800元并未达到付款条件，被告无需支付。原告称被告于2019年7月24日完成招标不准确，依据被告与广州市兆能有限公司就本案项目签订的施工合同，载明合同签订日期为2019年11月13日，而施工招标完成应以签署为最终完成节点，及本项目完成招标的日期应为2019年11月13日。其次，被告与原告签订的设计合同，直至答辩之日，被告尚未收到任何有关施工招标完成款有关的相应图纸、资料、付款申请，该笔款项的付款条件未成就。且被告也没有收到施工招标完成款相关的增值税发票。二、图纸送审完成款151800元并未达到付款条件，被告无需支付。原告称图纸送审完成时间不准确，依据施工合同显示，2019年7月19日仅为原告就设计合同完成永旺一期永久用电设计图纸时间，并非图纸送审完成的时间。其次，根据设计合同的约定，被告未收到任何有图纸送审完成有关的相应图纸、资料、付款申请等，也没有提交增值税发票。三、被告不构成违约，无需向原告支付违约金。经审理查明：2019年5月13日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《永旺一期永久用电工程设计合同》，约定：甲方委托乙方承担甲方开发的广州新塘名古汇商业中心项目永旺一期永久用电工程的设计方案及施工图设计工作。……委托设计范围：1、本工程红线内10kv高低压变配电部分设计（含相关的电房土建及管线设计）；2、本工程设计图纸达到国家图纸深度的要求及甲方施工招标条件的要求；3、配合根据设计图纸出具招标工程量清单及概算；4、配合本工程施工标的招标技术答疑；5、根据甲方提供的供用电协议配合完成施工图纸的供电局送审工作。……第六条乙方应向甲方交付的设计资料及文件1、红线内10kv高低压变配电部分设计图纸，本合同已签订且甲方提供齐备资料后30天内；2、红线内招标图，本合同已签订且甲方确认图纸并提供修改意见后5天内。3、招标工程量清单及概算，本合同已签订且招标图提供后5天内。……第七条本合同设计费本合同项下的含增值税固定设计费总额为759000元，其中不含税为716037.74元，增值税税金42962.26元。若由于国家政策原因导致增值税税率变动，本合同约定的含增值税总价款不变，乙方按最新税率要求开具发票。……设计费的支付时间，甲乙双方签订合同后，甲方支付合同金额的20%作为预付款。乙方提供红线内图纸后并经甲方验收合格后30个工作日内，甲方支付至合同金额的50%。施工标完成招标后10个工作日内，甲方支付至合同金额的70%。乙方根据甲方提供的供用电协议配合完成最终图纸送审并得到供电局审批意见后30个工作日内，甲方支付至合同金额的90%。工程完成竣工验收，具备送电条件后的30个工作日内，甲方支付至合同总额的100%。乙方按本合同规定的时间完成各阶段工作并提交相应的设计图纸和资料，经甲方书面确认合格后，乙方提交书面付款申请，甲方审核后方予以付款。……乙方收取甲方每一笔款项前，应向甲方开具合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付，直至乙方开具发票为止。……如乙方未能开具合法有效的发票，或乙方开具的发票不符合国家法律、法规、……甲方有权相应推迟付款，直至乙方重新开具及提供符合要求的发票，此情形不视为甲方违约……违约方应承担律师费、诉讼费等……甲方单方面未按照合同约定或法律规定解除本合同的，甲方只需根据乙方已进行并经甲方书面验收合格的实际工作量支付设计费……甲方未按本合同约定的时间向乙方支付设计费并逾期超过一个月时，从逾期第三十一天起计，每逾期一天，应向乙方支付当期应付而未付设计费万分之一的违约金。且该违约金累计总额以当期应付而未付的设计费金额的3%为限。2019年6月24日的《设计成品签收单》，显示签收单位是广州市增城区新塘镇塘美村经济联合社。成品明细为：永旺一期永久用电工程设计红线内招标图。2019年8月2日《设计成品签收单》，显示签收单位广州市增城区新塘镇塘美村经济联合社。成品明细为：永旺一期永久用电工程设计（供电局已盖章送审图）、设计咨询申请书（供电局已盖章批复同意）。《设计咨询申请书》，广州供电局有限公司增城供电局盖章确认“通过，须按此设计进行受电工程施工”。2019年11月13日，被告与广州市兆能有限公司签订《新塘名古汇（永旺一期）外电工程施工合同》，合同后附施工设计图纸均是加盖原告印章。另查明，原告提供证据证明其具备电力设计资质。双方确认，1、被告支付了合同约定总价50%的款项。2、原告愿意开具工程款的增值税发票。3、被告表示愿意接受原告开具的增值税发票，但还需要书面请款申请。审理中，原告陈述以下事实，1、原告提供证据中显示图纸的接收单位是广州市增城区新塘镇塘美村经济联合社，但是签收的人员“苏清泉”是被告员工。2、涉案电力工程已经竣工且已经通电。被告陈述以下事实，1、建设方是广州市增城区新塘镇塘美村经济联合社，被告与广州市增城区新塘镇塘美村经济联合社是合作共同开发永旺一期项目，被告与广州市增城区新塘镇塘美经济联合社应该有签订合作协议。被告不是实际施工方，没有参与到永旺一期项目的实际施工。2、因人员变动和间隔较长，无法核实何时向广州市兆能有限公司发出中标通知书。3、苏清泉不是被告员工。4、被告与广州市兆能有限公司签订《新塘名古汇（永旺一期）外电工程施工合同》所约定的工程已经竣工。本院认为，原告与被告签订的《永旺一期永久用电工程设计合同》，经双方提供证据以及陈述，上述合同不具备法律行政法规规定的无效情形，系双方真实意思表示，应认定为合法有效，对双方均具有约束力。原告现起诉要求被告按照合同约定支付相应设计费用，根据原告提供的证据，并结合被告自行陈述，被告自认已经招标完成，故被告应当支付至合同总价的70%，即151800元。至于原告要求被告按照合同第7.2.4条约定支付设计费的请求能否支持的问题，根据原告提供的证据，上述条件业已成就，虽然《设计咨询申请书》中并无具体日期，但根据《设计成品签收单》中项目可知，在2019年8月2日已经得到供电局的批复同意。故被告应在2019年9月13日之前支付151800元设计费。至于原告要求被告按照《永旺一期永久用电工程设计合同》第7.2.5约定支付剩余款项，根据原告提供证据及陈述，上述条件具备，故被告应于支付，即从2020年8月11日开始，计算30个工作日，即被告应在2020年9月21日前付清余款75900元。至于原告要求被告承担违约金的诉讼请求，依据双方签订的《永旺一期永久用电工程设计合同》所约定，原告在收取被告一笔款项前，应当向被告开具增值税专用发票，且需要提交书面付款申请，但原告在本案中并未提交证据显示其具备上述行为。虽然支付工程款为被告的主义务，原告是否开具发票不能成为被告不履行主义务的抗辩理由，故综合考量，本院对原告主张要求被告支付违约金的请求，不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第二百六十三条、第二百六十九条。《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的之规定，判决如下：一、被告广州市安晟名创实业有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内支付原告广州亚虎电力有限公司施工招标完成款151800元；二、被告广州市安晟名创实业有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内，支付原告广州亚虎电力有限公司图纸送审完成款151800元；三、被告广州市安晟名创实业有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内，支付原告广州亚虎电力有限公司施工招标款75900元；四、驳回原告广州亚虎电力有限公司的其他诉讼请求。如未按判决书指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3848元，由被告广州市安晟名创实业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。审判员 刘 勋二〇二〇年十二月十日书记员 刘耀允