苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0591民初9654号原告（反诉被告）：苏州市华建商品混凝土有限公司，住所地苏州吴中经济开发区尹中南路718号。法定代表人：聂祖康，该公司董事长。委托诉讼代理人：许顺亦，江苏展智律师事务所律师。委托诉讼代理人：李洁，江苏展智律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：苏州二建建筑集团有限公司，住所地苏州工业园区唯亭金达路16号。法定代表人：甘宗华，该公司董事长。委托诉讼代理人：袁方园，女，该公司员工。原告苏州市华建商品混凝土有限公司（以下简称华建公司）诉被告苏州二建建筑集团有限公司（以下简称二建公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月27日受理后，依法由审判员王贤成适用简易程序独任审理。后因工作原因，变更为由审判员范凌杰适用简易程序独任审理。审理过程中，被告二建公司提起反诉，本院依法予以受理，并与本诉合并审理，于2020年11月19日公开开庭进行了审理。华建公司的委托诉讼代理人许顺亦，二建公司的委托诉讼代理人袁方园到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）华建公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即支付货款702942.8元，逾期付款利息分别暂计为56938元，以上合计为759880.8元。审理过程中，原告将逾期付款利息明确为：其中527207.1元，自2020年8月27日开始计算至被告实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；剩余175735.7元，自2020年11月12日开始计算至被告实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。事实和理由：2019年7月20日，华建公司与二建公司签订《商品混凝土采购合同》，由华建公司为二建公司承建的“苏州工业园区第二污水处理厂改扩建工程”供应混凝土，合同对混凝土单价、结算方式、付款方式等均作了明确规定。合同签订后，华建公司依约履行送货义务，共计供应混凝土4701方，货款共计2337942.8元，二建公司累计支付货款1635000元，尚欠货款702942.8元。该款经华建公司数次催讨，二建公司均未支付，故华建公司诉至法院。二建公司辩称，华建公司提出来的尾款及利息计算，我方不予认可，因为实际没有达到合同约定的尾款支付时间和条件。尾款是702942.8元，尾款金额我方认可，但认为付款条件没有达到，也不存在利息计算。二建公司提起反诉请求判令：1、判令华建公司支付违约金233794.28元并继续履行合同；2、判令华建公司承担反诉受理费。事实和理由：2019年7月20日，华建公司与二建公司就苏州工业园区第二污水处理厂改扩建工程的混凝土采购事宜签订《商品混凝土采购合同》，合同对混凝土单价、付款方式、供货时间、供货方式、违约等均作出约定。合同签订后，华建公司未按合同规定和进度计划的要求按时供货，经二建公司催告后仍不按时供应，导致二建公司工期延误和对业务承担赔偿责任的风险。二建公司严格按照合同约定按期足额支付进度款，不存在拖欠货款的事实。华建公司所称尚欠货款实际上为合同余款，根据合同约定，余款在混凝土供应结束后一年内分四次平均付清，但项目所需混凝土供应未结束，合同也未解除，而华建公司违约更不能代表合同约定供货义务的终止，不存在华建公司所称余款在混凝土供应结束后支付的条件，故二建公司提起反诉。针对反诉，华建公司答辩称，第一，华建公司没有违约的情形。第二，二建公司对于违约金的计算没有事实和法律依据，请求法院予以驳回。经审理查明，2019年7月20日，华建公司（供应方、乙方）与二建公司（采购方、甲方）就苏州工业园区第二污水处理厂改扩建工程商品混凝土采购事宜签订商品混凝土采购合同，合同约定：本合同所称“货物”是指乙方按本合同要求及甲方通知要求，向甲方提供的材料及所有相关技术资料和证明文件。六种规格型号的商品混凝土数量暂估合计为94896立方米。该货物数量是暂估数量，是根据工程图纸和工程业主书面指令要求计算的材料需用量，以甲方、乙方等共同验收的实际合格量为准。合同总金额暂估为43061186元。上述合同总金额是依据甲方明确的暂估数量计算得出的暂估总价。合同最终结算总价以甲方、乙方依据本合同约定的质量、技术标准等条件共同验收的实际合格供应量乘以本合同单价为准。付款方式和期限：乙方所供砼每月25号对帐后需经项目经理、材料员、分公司材料科长确认后开发票，公司统一进帐后，在次月(20号-30号)月底前支付上月货款的70%，余款在混凝土供应结束后一年内分四次平均付清。每次付款前，供方须提供符合国家及地方要求的可用于需求方抵扣的增值税专用发票，否则需方有权拒绝付款并顺延付款时间。合同履行过程中，非因需方的原因造成资金暂时不到位，供方应确保连续正常的供应并给予需方理解和配合，乙方给予甲方30个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为甲方违约，宽限期内不计利息。供货方式：乙方必须配合全部工程的进度计划要求供应合同项下货物。本合同履行过程中，无论乙方因客观阻碍或是其自身原因不能按照合同规定或进度计划的要求按时交货时，乙方均应在相关情况发生后24小时内以传真、电报、电传等书面形式将拖延的事实、原因以及可能拖延的期限和理由通知甲方。如因乙方未按合同规定或进度计划的要求按时交货，亦未履行及时通知义务，乙方还应承担甲方在比情况下遭受的工期延误损失及对业主承担的赔偿责任。本工程货物供应，乙方在履约过程中，甲方有权增加供货商。在任何情况下，乙方接到甲方供货通知后，必须按合同约定确保供货，否则视乙方违约，乙方须承担由此对甲方造成的一切损失。违约：乙方无正当理由迟延交货，应支付误期违约金，并承担因货物延误而可能造成的工期延误从而给甲方造成的相应一切损失；误期违约金从甲方应向乙方支付的合同价款中扣除，不足部分另行追偿。误期违约金比率为：每迟交一日，按合同总金额的0.05%按日计算；误期违约金最高不超过合同总金额的10%。因甲方原因不按时支付货款，乙方有权停止供货和解除合同，将延迟部分货款按照同期银行贷款利率向乙方承担违约责任。2019年9月，华建公司共计向二建公司供应3735方量的混凝土，货款金额为1808078.2元。2019年11月1日，二建公司的人员在二污厂华建混凝土供应微信群中通知华建公司供应混凝土。2019年11月2日至11月12日，华建公司共计向二建公司供应966方量的混凝土，货款金额为529864.6元。审理过程中，双方均确认华建公司最后一次供货时间为2019年11月12日。2019年11月15日，二建公司的人员在二污厂华建混凝土供应微信群中通知华建公司供应混凝土。关于货款的支付情况，二建公司共计向华建公司支付货款1635000元，分别为：2019年11月18日支付1.5万元、11月27日支付125万、12月24日支付2万元、12月底支付35万元。审理过程中，二建公司称，因9月供货对应的发票开具时间为9月30日，对应的进度款在10月20日至10月30日支付，但根据合同约定“乙方给予甲方30个工作日内的延期付款期限，宽限期内不视为甲方违约，宽限期不计利息”，因此在11月完成支付不存在违约情况。华建公司称，诉讼前，二建公司未提出延期付款申请。诉讼后，二建公司未提供相应证据证明资金不到位的具体原因。为证明因华建公司违约致使二建公司采取紧急补救措施，改为由案外第三人向二建公司供应混凝土，二建公司提供案外第三人出具的混凝土送货单。经询问，华建公司称，我方于2019年11月12日之后没有收到二建公司要求供应混凝土的通知。2019年11月12日之后不再向二建公司供货的原因为：第一，二建公司在双方合同中约定了94894方混凝土的方量，但是在合同履行过程中，二建公司组成多家混凝土公司，当天点到谁就叫谁去供货，所以华建公司认为已经违约。第二，二建公司不按合同支付到期货款，也就是说在华建公司最后一批供货结束后，二建公司分文未付。华建公司不同意继续履行合同，因为继续履行合同与现状不符，且二建公司是恶意的要求继续履行合同来达到拖延支付尾款的目的。华建公司于2019年9月30日分别开具金额为739466.5元、1009740.9元、58870.8元的发票给二建公司，于2019年12月3日开具金额为529864.6元的发票给二建公司。经询问，二建公司称，为了保障项目施工顺利，防止混凝土供应突然中断导致工程逾期，采取多家混凝土供应是工程行业正常的行为。本项目有四家混凝土公司供应，其中两家突然关门停产，华建公司于2019年11月12日违约暂停供应，现在只剩一家。2019年11月15日，二建公司向华建公司报送11月16日需要混凝土供应的计划，之后就没有要求华建公司供应混凝土。关于违约金233794.28元的构成，二建公司是按照合同约定，以实际发生的供货总金额2337942.8元的10%计算。以上事实有当事人提供的商品混凝土采购合同、结算确认单、微信聊天记录、送货单以及当事人在庭审中陈述等证据予以证实。本院认为，华建公司与二建公司之间的买卖合同关系依法成立并有效，双方均应当按约履行自己的义务。华建公司提供的采购合同、结算确认单及当事人陈述意见相互印证，可以认定华建公司共计向二建公司供应货物的金额为2337942.8元，二建公司共计向华建公司支付货款163.5万元，二建公司尚欠华建公司货款702942.8元的事实。关于华建公司是否有权向二建公司主张货款702942.8元的问题，华建公司认为，二建公司未按约向其支付进度款，故其有权停止供货。二建公司认为，按照合同约定，华建公司要给予二建公司30个工作日内的延期付款期限，宽限期内不视为二建公司违约，宽限期不计利息，因此在11月完成支付不存在违约情况。本院认为，按照采购合同的约定，华建公司给予二建公司30个工作日延期付款宽限期的前提为非因二建公司的原因造成资金暂不到位。本案中，华建公司于2019年9月向二建公司供货所产生的货款，二建公司应当于2019年10月20日至10月30日支付相应的进度款，但二建公司在并未提供证据证明资金暂不到位原因的情况下，直接将应当于10月支付的进度款在11月进行支付，存在逾期支付货款的违约行为。华建公司有权按照合同约定停止供货，并有权向二建公司主张剩余货款。故华建公司诉请二建公司支付剩余货款702942.8元，于法有据，本院予以支持。因二建公司未按约付款，存在违约行为，理应承担相应的违约责任。华建公司向二建公司主张相应利息损失，于法有据，本院一并予以支持。关于二建公司反诉要求华建公司支付违约金233794.28元的诉请，因二建公司逾期支付进度款，华建公司有权停止供货，故华建公司并不存在逾期供货的违约行为，二建公司据此要求华建公司支付违约金，于法无据，本院不予支持。关于二建公司反诉要求华建公司继续履行合同的诉请，因二建公司存在逾期付款的违约行为后，华建公司停止供货。现二建公司诉请要求华建公司继续履行合同，华建公司不同意继续履行合同，故对于二建公司的该项诉请，本院碍难支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）苏州二建建筑集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）苏州市华建商品混凝土有限公司支付货款702942.8元及相应利息损失（其中527207.1元，自2020年8月27日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；其中175735.7元，自2020年11月12日起至实际支付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。二、驳回反诉原告苏州二建建筑集团有限公司的诉讼请求。如果被告（反诉原告）未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费11398元，减半收取为5699元，保全费4320元，由被告（反诉原告）苏州二建建筑集团有限公司负担。此款已由原告（反诉被告）预交，法院不再退还，被告（反诉原告）负担的费用于履行判决确定的给付义务时一并支付给原告（反诉被告）。反诉案件受理费减半收取2404元，由反诉原告苏州二建建筑集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。审判员  范凌杰二〇二〇年十二月三十日书记员  夏凯迪附录：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未要求履行。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。