上海市静安区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0106民初37215号原告：上海业霆网络科技有限公司，住所地上海市静安区。法定代表人：王浩平，该公司总经理。委托诉讼代理人：江**青，女。委托诉讼代理人：钱萍萍，女。被告：上海善合创意设计有限公司，住所地上海市嘉定区。法定代表人：向志江。原告上海业霆网络科技有限公司与被告上海善合创意设计有限公司定作合同纠纷一案，本院于2020年8月26日立案后，依法适用简易程序，并进行了证据交换。2020年12月9日，本案公开开庭进行了审理，原告的委托诉讼代理人江**青到庭参加诉讼，被告经本院传票传唤未到庭，本院依法缺席审理。本案经双方当事人自愿协商，合议延长简易程序适用期间1个月。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.判令原、被告签订的《小站文化衫制作合同》于2020年8月7日解除；2.判令被告返还原告未交货的货款19,500元；3.判令被告支付原告违约金(以19,500元为基数，自起诉之日即2020年8月26日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准计付至实际清偿之日止)；4.判令本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年12月19日，原、被告签订《小站文化衫制作合同》，约定由被告为原告提供小站文化衫定制生产服务，原告按约支付价款，合同总价为50,600元。2019年12月20日，原告向被告支付第一笔货款25,300元。但被告仅向原告交付了第一批货值为5,800元的小站文化衫/圆领，之后未再按约履行交货义务。原告多次催告被告要求其继续履行合同，但被告仍未履行合同义务，已构成根本性违约。2020年8月5日，原告通过电子邮件和邮寄方式向被告致《通知函》，通知被告解除案涉合同，并要求被告退还多支付的货款及赔偿违约金。之后，被告既未作出任何回应，亦未退还货款。原告多次催讨未果，遂诉至法院。被告在本院组织证据交换时辩称：不同意原告所有诉请，被告已生产完案涉合同约定的POLO衫和带帽卫衣，双方曾达成口头约定，将交货时间推迟至2020年的年后，后因疫情导致被告至今尚未发货，但原告也未联系被告要求发货，希望原告接受被告现在发货并支付尾款，但无法提供案涉货物已生产完毕的相应依据，也不清楚案涉货物是何时生产完毕的；确认原告邮寄《通知函》的快递凭证上载明的地址是被告的注册地，手机号码也是被告法定代表人的电话，虽然该邮寄凭证显示的签收情况为2020年8月7日11：40分前台签收，但被告没有收到过原告寄送的《通知函》；被告的法定代表人曾将被告的公章及银行账户借给案外人宋珂奇使用，案涉合同的签订及交易也是宋珂奇与原告对接的，虽然案涉合同中将被告法定代表人列为了交货联系人，合同落款处也载明了被告法定代表人的手机号码，但被告法定代表人不清楚案涉合同的履行情况，也不清楚被告是否曾向案涉合同约定的送货地址送过货，更不清楚是否曾经拨打过案涉合同载明的原告电话；被告法定代表人也认为这个说法有违常理，但也无法再行解释了。原告针对被告的辩称反驳称：案涉合同约定的被告交货时间为2020年1月19日，后因发生疫情，原告同意被告延期交货；2020年3月底，原告要求被告交货，但被告一直拖延送货；2020年4月，原告再跟被告联系，被告已不再回复，原告认为被告已构成根本性违约，因此诉请要求自被告签收《通知函》之日起解除案涉合同；原告定作案涉文化衫是为了给员工参加活动，用来营销宣传的，后因无法联系被告，原告只能另行定做文化衫，不仅宣传活动被迫延期，还损失了部分人力物力。综合分析原告提供的证据及双方的庭审陈述意见，本院查明以下法律事实：2019年12月19日，原告(作为甲方、采购方)与被告(作为乙方、供货方)签订《小站文化衫制作合同》，约定：“……供货方(以下简称‘乙方’)：上海善合创意设计有限，公司地址：上海市嘉定区众仁路**********，联系电话：XXXXX****XX……经友好协商，就甲方向乙方委托制作小站文化衫事宜达成如下一致，……1.货物明细1.1供货清单产品名称材料数量颜色生产周期单价(元)总价(元)小站文化衫/圆领澳代尔橙色20天(确定打样后)5,800小站文化衫/POLO衫网眼棉蓝色25天(确定打样后)22,800小站文化衫/带帽卫衣加厚棉黑色25天(确定打样后)22,0001.2乙方应确保上述清单所列货品每一数据均已告知甲方并经甲方确认接受，所有货品配件齐全、交付状态均为全新未拆封，否则甲方有权要求乙方免费改正直至完全符合甲方要求的货品，并向乙方主张由此造成的一切损失。2.合同金额2.1本合同总金额为50,600元(大写：人民币伍万零陆佰元整)，其中货物总值：50,600元(大写：人民币伍万零陆佰元整)，运输及安装费用：0元(大写：人民币零元整)。以上价格为不变总价，已包含税费、包装运输费等一切费用，甲方无需再承担任何其他费用。3.付款方式3.1支付方式：分期支付，共分为两笔：3.2支付节点：3.2.1合同生效后的1个工作日内，甲方应支付货品总价款的50%,合计人民币25,300元(大写：贰万伍仟叁佰元整)。3.2.2乙方按甲方要求，圆领T恤衫于2020年1月10日前送货上门，其余货品于2020年1月19日前送货上门后，由甲方验收，在甲方确认无误收货且收到乙方开具的合法等额的增值税普通发票后，甲方应于1个工作日内支付剩余货品总价款的50%，合计：25,300元(大写：贰万伍仟叁佰元整)。……4.运输与交货4.1交付日期及时间：乙方在收到甲方预付款后7个工作日内，交付甲方第一份样板并应甲方要求做出修改调整，双方须于交付样板后的1个工作日内确认最终样板。最终样板确认后乙方应立即投入生产，最晚于2020年1月19日前完成全部货品生产并送货至甲方联系地址。具体交付时间以双方负责人协商结果为准，但不得晚于上述最终日期。……4.4交货地点：上海市静安区延平路XXX号，乙方应确保将货物以完好的状态交付到上述甲方指定地点，并负责堆放有序、整齐。交货联系人：甲方为徐媛媛XXXXXXXXXXX；乙方为向志江XXXXXXXXXXX。……6.甲方权利与义务……6.3甲方对乙方使用的材料具有检验权，发现材料存在瑕疵或者不符合合同约定时，有权要求乙方立即调换，交货日期不顺延；……7.乙方权利与义务7.1乙方应按照合同规定保质保量地向甲方交付货物。若乙方未按合同约定交付货品，甲方同意利用的，应当按照质量及工作完成程度降价处理；甲方不同意利用的，应当按照甲方要求进行修正或调换，并承担逾期交付的责任。经过2次修正和/或调换，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收全部货物，解除本合同，并向乙方主张由此遭受的一切损失；7.2乙方实行代运和/或货物发送到错误的送达地点或者接受者，需按合同规定负责重新运到指定地点或者接受者，并自行承担由此增加的一切费用，交付日期不顺延；7.3乙方不得中途解除合同，也不得未经甲方同意，变更供货清单或产品定做，否则应赔偿甲方由此遭受的一切损失；……8.违约责任……8.2乙方非因不可抗力因素逾期交付货物的，每逾期一天应按照合同金额的千分之三向甲方承担违约金，若上述违约金不足以弥补甲方由此遭受的损失时，甲方还有权就超出部分向乙方追偿；……8.4乙方存在任何违反本合同约定的行为，甲方有权要求乙方立即改正或者补救，乙方拒绝或者拖延的，甲方有权按照合同金额的20%向乙方主张违约金，若上述违约金不足以弥补甲方由此遭受的损失时，甲方还有权就超出部分向乙方追偿。……10.不可抗力10.1如果发生不可抗力事件，影响一方履行其在本合同项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行，而不视为违约。但延迟履行后发生不可抗力发生的，不能免除责任；……11.其他11.1本合同在双方授权代表签字盖章后生效，一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力；11.2一切由执行本合同引起的或与本合同有关的纠纷和/或争议，均应通过友好协商的方式解决，协商不成，应提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决；……”2019年12月20日，原告向被告付款25,300元，付款摘要载明：“FKXXXXXXXXXXXX/9周年定制文化衫预付款”。其后，被告向原告交付了货值5,800元的小站文化衫/圆领。2020年3月18日，原告员工在名为“小站-文化衫”的微信群内发微信予被告员工，内容为：“哈喽？请问我们剩下的300件Polo衫和200件卫衣什么时候能够做好送过来呢？”同日，被告员工在该微信群内回复微信予原告员工，内容为：“OK，稍等，我问一下工厂”。2020年3月19日，原告员工在该微信群内发微信予被告员工，内容为：“有结果了吗？”同日，被告员工在微信群内回复微信予原告员工，内容为：“这几天就可以发货”。2020年3月21日，原告员工在微信群内发微信予被告员工，内容为：“具体有发货的时间吗？”同日，被告员工在微信群内回复微信予原告员工，内容为：“周一回复你”。2020年3月24日，原告员工在微信群内发微信予被告员工，内容为：“今天周二了哦”。同日，被告员工在微信群内回复微信予原告员工，内容为：“这月底工厂会安排发货，我们尽快督促安排”。原告员工在微信群内回复微信予被告员工，内容为：“老板们在催了，能不能有个具体的时间？”被告员工在微信群内回复微信予原告员工，内容为：“我跟工厂确认好时间回复你”。原告员工在微信群内回复微信予被告员工，内容为：“明天能确认好吗？”被告员工在微信群内回复微信予原告员工，内容为：“月底给发货，公司总部给的回复。”2020年3月30日，原告员工在微信群内发微信予被告员工，内容为：“已经到月底了哦”。次日，被告员工在微信群内回复微信予原告员工，内容为：“本周内发货，工厂回复了”。2020年4月3日，原告员工在微信群内发微信予被告员工，内容为：“今天周五了呢，什么时候能确切发货呢？”被告员工未予回复微信。之后，原告员工多次通过微信方式向被告询问发货时间，被告员工均未予回复微信。2020年8月5日，原告向被告致《通知函》，载明：“贵我双方于2019年12月19日签订《小站文化衫制作合同》(下称‘合同’)，约定由贵司为我司提供小站文化衫定制生产服务，我司依约支付合同价款。我司已于2019年12月26日支付第一笔货款(合同总价款的50%)，合计人民币25,300元(大写：贰万伍仟叁佰元整)。但贵司仅履行第一批文化衫(小站文化衫/圆领)的交付，合计5,800元。其余文化衫贵司均未按照合同约定履行对我司的交付义务。现正式通知贵司：1、因贵司严重违约，现我司通知贵司解除该合同；2、因贵司严重违约，依据该合同第8.4条，贵司应按照合同总金额(50,600元)的20%向我司支付违约金，计人民币10120元；3、贵司应退还我司已支付但贵司尚未交货部分所对应的价款，计人民币19,500元；4、前述第2、3条中款项总计人民币29,620元(大写：贰万玖仟陆佰贰拾元整)，请贵司于收到本函后的3个工作日内，将前述款项全部打入我司账户。否则，我司将保留通过诉讼手段追究贵司的违约责任。本函现已通过电子邮件及快递向贵司投递。……”之后，被告既未交付剩余货物，亦未返还货款19,500元，原告催讨未果，致涉讼。本院认为：原、被告之间的《小站文化衫制作合同》系双方当事人基于自愿合意签订，且不违反相关法律法规的禁止性规定，本院认定合法有效，双方均应恪守。原告按约支付50%合同款后，被告理应依约履行全部供货义务，现被告仅交付了第一批货物后未再供货，已构成违约，应承担相应的违约责任。原告在多次催讨货物未果后解除案涉合同，要求被告返还未供货部分的货款，并自起诉之日起支付违约金的诉请，于法有据，本院予以支持。至于案涉合同的解除日期，原告主张以被告收到《通知函》之日为解除日，并无不当，本院予以准许。综上，原告的诉请，有事实与法律依据，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条第一款、第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、原告上海业霆网络科技有限公司与被告上海善合创意设计有限公司之间的《小站文化衫制作合同》(签订日期为2019年12月19日)于2020年8月7日解除；二、被告上海善合创意设计有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海业霆网络科技有限公司返还货款19,500元；三、被告上海善合创意设计有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海业霆网络科技有限公司支付违约金(以19,500元为基数，自2020年8月26日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准计付至实际清偿之日止)。被告上海善合创意设计有限公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取为147.50元(原告上海业霆网络科技有限公司已预缴)，由被告上海善合创意设计有限公司负担并于本判决生效之日起十日内支付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本,上诉于上海市第二中级人民法院。审 判 员 钟瑞敏二〇二〇年十二月二十一日法官助理 姜玥莹书 记 员 俞弘珺附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。……第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。……第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。三、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。