宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院   民事判决书   （2020）宁0104民初11979号   原告：孙青青，男，1986年5月3日出生，汉族，个体从业人员，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。   被告：潘峰，男，1986年7月21日出生，汉族，个体从业人员，住宁夏回族自治区银川市金凤区。   被告：宁夏中联装饰工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市民乐新村永安花园1幢四层。   法定代表人：韩晓群，该公司总经理。   委托诉讼代理人：向凌，宁夏言宗律师事务所律师。   被告：宁夏荣恒房地产集团有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街526号塞上凝聚力37号楼。   法定代表人：梁志东，该公司总经理。   委托诉讼代理人：武鸿焯，宁夏合天律师事务所律师。   原告孙青青与被告潘峰、宁夏中联装饰工程有限公司（以下简称中联公司）、宁夏荣恒房地产集团有限公司（以下简称荣恒公司）劳务合同纠纷一案，本院于2020年10月12日立案后依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告孙青青，被告中联公司委托诉讼代理人向凌，荣恒公司委托诉讼代理人武鸿焯到庭参加诉讼，被告潘峰经本院传票传唤未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。   孙青青向本院提出诉讼请求：1.三被告支付原告工程款43000元，资金占用期间利息1720元（自2019年11月20日起至2020年7月20日，按年利率6%计算）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告2019年6月6日承包被告中联公司承包的荣恒星居37号楼B座7-17层室内水、电、暖工程，双方协定预估工程款270000元。后由于被告资金不到位，不能按照约定期限付款造成工程全部停工，因此实际完成工程量结算款为152700元，被告仅支付了部分款项，剩余43000元未付。被告中联公司作为施工方将工程发包给没有施工资质的个人潘峰，应当承担连带清偿责任，被告荣恒公司作为总发包单位应对工程款起到监督作用，也应当承担连带责任。   潘峰未作答辩。   中联公司辩称，原告并非本案实际施工人，被告中联公司也未与原告签订过合同，被告中联公司对原告没有付款义务。被告中联公司与被告荣恒公司签订了塞上凝聚力37号楼B座公寓装修工程合同，被告潘峰挂靠被告中联公司实际施工，涉案工程全部装修工程均由被告潘峰组织人员施工完成。根据被告中联公司与被告潘峰了解，原告是由被告潘峰联系参与工程部分电路施工，原告未与被告中联公司签订过任何合同，原告出示的结算单、欠条也未经被告中联公司确认，原告应向被告潘峰主张权利。另本案证据中被告中联公司的印章不属实，系他人私刻，现被告中联公司已经报案，公安机关已经立案，故本案应当中止审理，待刑事案件结束后再审理。   荣恒公司辩称，被告荣恒公司与原告之间没有合同关系，根据合同相对性原则，原告应向其合同相对方主张权利。涉案工程被告中联公司未施工完毕即退场，且至今未与被告荣恒公司进行结算，现被告荣恒公司已累计支付工程款4137076元，在工程尚未结算的情况下，被告荣恒公司已经超付工程款，不存在欠付工程款情形。   根据当事人的陈述和本院审查确认的证据，本院认定事实如下：荣恒公司将银川市兴庆区塞上凝聚力37号楼B座公寓装修工程发包给中联公司，后潘峰将其中电路铺设、开关安装等劳务工程发包给孙青青。2019年6月5日，孙青青与中联装饰工程有限公司荣恒项目部（以下简称项目部）签订《装修施工协议》，约定项目部将塞上凝聚力工程项目中强电、网络、应急系统、灯具、开关面板、上水路改造、暖气布管及安装劳务工程分包给孙青青，每户1450元，预估价款270000元。该《装修施工协议》上加盖“中联装饰工程有限公司荣恒项目部”印章，庭审中，孙青青称其入场施工是与潘峰商议，《装修施工协议》中“中联装饰工程有限公司荣恒项目部”印章由潘峰加盖。   2019年10月，孙青青与潘峰签订《结算单》，内容显示孙青青施工工程造价合计140900元。孙青青在该《结算单》“施工负责人”处签名，潘峰在“现场负责人审批意见”处签名，郭峰在“项目经理审批意见”处签名，张伟也在《结算单》上签名。庭审中，孙青青称郭峰、张伟等均系潘峰手下的工作人员。2020年1月11日，潘峰给孙青青出具欠条一张，内容为：“今欠到孙青青荣恒星居工资陆万伍仟元整（￥65000元），于2020年1月15日左右付清，欠款人：潘峰，2020.1.11,6XXXX,173XXXXXXXX”。现孙青青以潘峰、中联公司、荣恒公司未足额支付工程款为由诉至本院，请求判如所请。庭审中，中联公司称其与潘峰之间系挂靠关系，潘峰挂靠中联公司施工案涉工程，中联公司是否给潘峰付清工程款不清楚。   另查明，2020年7月20日，银川市公安局兴庆分局联受理了郭广忠、潘峰伪造印章一案。中联公司主张《装修施工协议》中加盖的“中联装饰工程有限公司荣恒项目部”印章由他人私刻。   本院认为，对于本案法律关系，荣恒公司将其开发项目中装饰装修工程发包给中联公司，潘峰挂靠中联公司实际施工项目。后经潘峰与孙青青商议，潘峰将上述工程中部分劳务分项分包给孙青青，故孙青青与潘峰之间劳务合同关系成立。现孙青青主张潘峰欠付其43000元，有潘峰出具的欠条作证，故本院对孙青青要求潘峰支付43000元劳务费的诉请予以支持。现孙青青主张利息，欠条约定欠款于2020年1月15日左右付清，现约定的付款期限已过，故对于孙青青主张的利息本院予以支持，确定潘峰按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付上述43000元劳务费自2020年1月11日起至本判决之日的利息。   对于中联公司、荣恒公司是否承担责任问题。中联公司认可涉案工程由潘峰挂靠施工，中联公司违反法律、法规强制性规定，由不具备施工资质的个人挂靠其公司施工，故中联公司应对潘峰欠付孙青青的上述款项承担连带清偿责任。中联公司辩称其项目部印章系他人私刻，本案应中止审理，因本案系劳务合同纠纷，劳务合同相对方系潘峰与孙青青，中联公司承担责任系因潘峰挂靠其施工，是否有人私刻中联公司项目部印章并不影响处理结果，故中联公司的该辩解理由不能成立。荣恒公司系涉案工程发包方，与孙青青之间不存在合同关系，故对于孙青青要求荣恒公司承担责任的诉请，本院不予支持。潘峰经本院合法传唤未到庭参加诉讼，视为对其诉讼权利的放弃。   综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定，判决如下：   一、被告潘峰于本判决生效之日起三日内支付原告孙青青劳务费43000元，并按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付该43000元劳务费自2020年1月11日起至本判决之日的利息；   二、被告宁夏中联装饰工程有限公司对上述款项承担连带清偿责任；   三、驳回原告孙青青的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费918元，由被告潘峰、宁夏中联装饰工程有限公司负担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。   审判员 蒋维国   二○二○年十一月三十日   法官助理 唐 伟   书记员 段 钰   附：本案适用的相关法律、司法解释   《中华人民共和国合同法》   第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。   第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。   前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。   履行告知书   依法履行生效法律文书确定的义务，是每一位当事人应尽的法律责任。   如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施。   1.扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产；   2.将被执行人纳入失信人员名单；   3.对被执行人限制高消费、限制出入境;   4.采取罚款、搜查、拘留等强制措施;   5.情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。