河北省容城县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0629民初761号 原告：河北绿行地质勘探技术有限公司，住所地河北省邯郸市丛台区和平路388号。 法定代表人：苏中起，该公司经理。 委托诉讼代理人：邢志友，该公司员工。 委托诉讼代理人：王永强，河北中大同律师事务所律师。 被告：河北纳润新能源科技有限公司，住所地河北省石家庄市高新区祁连街88号盛和广场B座1单元707室。 法定代表人：王佳，该公司经理。 原告河北绿行地质勘探技术有限公司（以下简称绿行公司）与被告河北纳润新能源科技有限公司（以下简称纳润公司）合同纠纷一案，本院于2020年9月4日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告绿行公司的委托诉讼代理人邢志友、王永强到庭参加诉讼，被告纳润公司经本院传唤未到庭。本案现已审理终结。 原告绿行公司向本院提出诉讼请求：一、请求人民法院依法判决被告给付原告河北地矿D21井三开井段纠斜轨迹控制工程施工款50000元、给付追加施工款74000元、支付违约金35636元（截止到2020年8月18日，按约定0.2%/日的违约金。其中，30000元243天14580元，94000元112天21056元），合计159636元；2、请求人民法院依法判决被告支付原告159636元自2020年8月19日至履行支付完毕之日期间的银行同期同类贷款利息。3、请求人民法院依法判决被告支付河北地矿D21井二开井段纠斜轨迹控制工程施工款70000元（合同约定80000元，原项目经理范永恒微信支付了10000元，已扣除）、给付超期施工费60000元、支付违约金62660元（自2019年12月21日至2020年8月18日，按约定0.2%/日的违约金。总计施工费130000元计241天62660元），合计192660元。四、请求人民法院依法判决被告支付192660元自2020年8月19日至履行支付完毕之日期间的银行同期同类贷款利息。五、本案诉讼费、律师代理费及诉讼发生的交通住宿等费用由被告承担。事实与理由：2019年12月16日，原告与被告签订河北地矿D21纠斜三开工程施工合同，施工地点：河北省雄安新区容城县容城镇，同日原告开始施工，并于2020年4月26日施工完毕。根据合同约定被告应付原告施工费、超期施工费及违约金如诉讼请求第一项。前期在2019年10月14日，原告与被告的分包商吉林省润程石油工程有限公司签订河北地矿D21纠斜二开工程施工合同；施工地点：河北省雄安新区容城县容城镇，原告次日开始施工，并于2019年12月3日施工完毕；施工总工期50天（其中：超期施工工期20天），施工费总计140000元，施工中原钻井项目经理范永恒用微信预支给原告10000元，尚欠原告130000元；此时被告直接接手该钻井项目，钻井项目由被告股东之一孙龙飞亲自负责，原钻井项目经理因故不在施工现场；故在施工确认单签认时由孙龙飞直接签字认可，由孙龙飞写明在2019年12月20日结清的约定。同时，在原告与被告签订河北地矿D21纠斜三开工程施工合同中在第七项对河北地矿D21纠斜二开井段定向施工付款情况的补充说明，构成了原告支付该工程款及违约金等的事实依据。现分包商吉林省润程石油工程有限公司确实发生了不能如约支付的事实，故原告请求被告履行合同约定的应尽义务。在施工中及两次施工完毕后，原告多次电话、信函、见面与被告协商给付施工费用等事宜，但均因被告欠缺商业诚信而无果。为此，原告依照《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定和签订的合同约定，向人民法院提起诉讼，请人民法院查明事实，依法判如所请，保护原告的合法权益。 被告纳润公司未作答辩。 本院经审理认定事实如下：2019年10月14日，吉林省润程石油工程有限公司与绿行公司签订《直井纠斜定向施工合同》，约定：吉林省润程石油工程有限公司承钻的河北地矿D21井纠斜二开部分委托乙方进行轨迹控制部分技术服务，并提供纠斜所需施工工具；合同期限为自双方签字及设备到场后合同生效，有效期自2019年10月14日至施工结束及付清全部工程款止；施工费为人民币捌万元整。（1）无线随钻仪器、要求的定向工具及技术人员到场预付壹万伍仟元整。（2）纠斜施工第7天再预付壹万伍仟元整。（3）二开纠斜施工结束3日内预付叁万元整。（4）二开套管下完3日内结清全部余款；甲方不能按合同约定支付乙方全部或部分工程款时，甲方承担0.2%/日的违约金，并承担因此造成的停工等责任；自直井纠斜施工开始，工期超过30天后，甲方应追加3000元/日的施工费付给乙方。根据2019年12月16日吉林省润程石油工程有限公司为绿行公司出具的《直井纠斜施工确认单》，其中载明定向人员与定向设备到井时间2019年10月15日，施工结束时间2019年12月3日，施工总天数50天，共超期20天，二开工程款于12月20日结清。 2019年12月16日，纳润公司与绿行公司签订《直井纠斜定向施工合同》，约定：纳润公司承钻的河北地矿D21井纠斜轨迹控制部分委托绿行公司施工，并提供无线随钻仪器及无磁钻铤部分施工工具；合同期限为自双方签字后合同生效，有效期自2019年12月16日至施工结束及付清全部工程款止；三开井段定向施工费为人民币伍万元整。三开井段自仪器下井之日，正常施工工期为30天，超期施工费追加2000元/天。三开井段自无线随钻仪器及技术人员到场施工开始3日内预付叁万元整，三开纠斜定向施工结束3日内付清三开井段应付的余款；甲方不履行约定支付乙方施工费，甲方需支付未付部分0.2%/日的违约金给乙方。该协议第七条对河北地矿D21井纠斜二开井段定向施工付款情况的补充说明载明：河北地矿D21井二开井段的直井纠斜定向施工是由乙方承担，合同是乙方与吉林省润程石油工程有限公司签订，二开井段的直井纠斜定向施工已完成，但工程款尚未结清，因吉林省润程石油工程有限公司的河北地矿D21井钻井施工合同的甲方是纳润公司（本合同的甲方），现就吉林省润程石油工程有限公司未付绿行公司该井二开井段的直井纠斜定向施工费做如下约定：1、2019年12月20日吉林省润程石油工程有限公司要结清未付绿行公司该井二开井段的直井纠斜定向施工费。2、吉林省润程石油工程有限公司不能如期支付绿行公司该井二开井段的直井纠斜定向施工费时，由甲方代行支付。3、补充协议是本合同履行的组成部分。 2020年1月12日河北地矿D21井发生井队事故，于当日停工。当月15日纳润公司与绿行公司签订《事故确认单》，约定由绿行公司负责打捞定向仪器，打捞未成功，纳润公司按合同约定价格赔偿定向仪器。绿行公司于2020年1月16日离开施工场地，开始放假。2020年3月18日绿行公司施工人员返回河北地矿D21井继续施工，于2020年4月25日施工完成，人员、设备当日撤离。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。关于二开井段的施工费及违约金，本案中，根据原告提交的经吉林省润程石油工程有限公司签字确认的《直井纠斜施工确认单》，原告于2019年12月3日施工结束，施工总天数50天，共超期20天，结合《直井纠斜定向施工合同》对工期超过30天后应按3000元/天加付施工费的约定，故被告应付施工费140000元（80000+20*3000），减去被告已付10000元，纳润公司仍欠施工款130000元，本院予以确认。本案双方当事人在《直井纠斜施工确认单》约定，二开工程款于12月20日结清，由此可见二开工程款违约金支付的起止时间为2019年12月21日至给付之日止。关于三开井段的施工费及违约金，根据原告提交的经被告签字确认的《事故确认单》及双方通话录音，原告于2020年1月15日施工结束，后于2020年3月18日返工，于2020年4月25日施工完成、人员、设备撤离，施工总天数67天，共超期37天，结合《直井纠斜定向施工合同》对工期超过30天后应按2000元/天加付施工费的约定，故被告应付施工费124000元（50000+37*2000），本院予以确认。本案双方当事人在《直井纠斜定向施工合同》约定，三开井段自无线随钻仪器及技术人员到场施工开始3日内预付叁万元整，三开纠斜定向施工结束3日内付清三开井段应付的余款。三开井段到场施工日为2019年12月16日，施工结束日为2020年4月25日，由此可见违约金支付的起始时间为2020年12月20日，其中30000元应自2019年12月20日起至给付之日止，剩余部分94000元应自2020年4月29日起至给付之日止。但案涉合同约定的违约金计算标准过高，依据公平原则和诚实信用原则，综合考虑本案实际情况，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍计算为宜。原告主张的律师费用及诉讼发生的交通住宿等费用，未举证且无合同依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定，判决如下： 一、被告河北纳润新能源科技有限公司于本判决生效之日起五日内给付原告河北绿行地质勘探技术有限公司施工费254000元及违约金（其中以130000元为基数自2019年12月21日起至给付之日止；以30000元为基数自2019年12月20日起至给付之日止；以94000元为基数自2020年4月29日起至给付之日止，均按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.3倍计算）； 二、驳回原告河北绿行地质勘探技术有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6584元，由被告负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北雄安新区中级人民法院。 审 判 长  郑国新 审 判 员  尚文玲 人民陪审员  郑建振 二〇二〇年十二月二十八日 书 记 员  王 璇