新疆维吾尔自治区泽普县人民法院民 事 判 决 书（2020）新3124民初705号 原告：牛小明，男，1974年3月27日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区莎车县。委托诉讼代理人：阿布都克热木·艾麦尔，男，1969年7月10日出生，维吾尔族，系中国电信股份有限公司喀什莎车分公司副经理，住新疆维吾尔自治区莎车县。委托诉讼代理人：王睿，新疆德新律师事务所律师。被告：莎车县叶河房地产建设开发有限公司，住所地新疆喀什地区莎车县齐乃巴格路10号。法定代表人：徐建明，系该公司董事长。委托诉讼代理人：蒋三元，新疆京喀律师事务所律师。原告牛小明与被告莎车县叶河房地产建设开发有限公司（以下简称叶河房地产公司）商品房预售合同纠纷一案，喀什地区中级人民法院作出（2019）新31民辖6号民事裁定书，裁定本案由本院管辖，本院于2020年7月4日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告牛小明及其委托诉讼代理人阿布都克热木·艾麦尔、王睿，被告叶河房地产公司的法定代表人徐建明及其委托诉讼代理人蒋三元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告牛小明向本院提出诉讼请求：1．判令被告继续履行合同，向原告交付邮电大厦8楼面积为120.9平方米的8E号住房一套；2．判令被告按照每迟延交房一年，按照房屋价值的6.37%支付违约金，自2012年7月15日起算暂计至2017年7月15日，为62,765.84元。开庭前，原告增加了诉讼请求，将违约金计算截止时间由2017年7月15日变更为2020年7月15日，违约金变更为100,425.34元。事实与理由：2011年7月1日，根据中国电信股份有限公司喀什莎车分公司（以下简称电信莎车分公司）和莎车县邮政局与被告签订的《合作开发商住楼合同》的约定，原告与被告签订了一份《商品房买卖合同》。约定原告购买被告在莎车县前进路33号建设的商品房暂定名为邮电大厦，房屋为8楼8E号房，面积为120.9平方米，单价为1,630元／平方米，总价为197,067元，交房时间为2012年7月15日之前；违约责任执行上述《合作开发商住楼合同》的约定，即如果被告不能按时向原告交房，则每迟延一日，按照该项目总造价的2‰向原告支付违约金。合同签订后，原告分4次向被告交清了购房款。邮电大厦于2011年4月22日正式开工，修到12层后，于2012年5月停工。2013年，原告上访后，被告复工完成了22层楼房的主体工程后又停工至今。经多次与被告交涉，被告始终不继续施工并按照合同约定交房。原告向法院提起诉讼，请求法院判如所诉。考虑到合同约定的违约金比例过高（折合月息6%），故原告主动将违约金比例调整为年息6.37%。被告叶河房地产公司辩称，一、双方订立的商品房买卖合同显属无效。1．被告与莎车县邮政局、电信莎车分公司共同签订的《合作开发商住楼合同书》，将莎车县邮政局及电信莎车分公司的划拨土地2412平方米，由莎车县国土局依法出让给被告，建设邮电高层商住楼。莎车县国土局将土地出让金的70%返还给莎车县邮政局及电信莎车分公司后，莎车县邮政局及电信莎车分公司把返还的土地出让金全部交给被告，用于合作开发邮电高层商住楼的约定属于无权处分，莎车县邮政局及电信莎车分公司无权将划拨的土地进行处分，更无权承诺莎车县国土局将土地出让金的70%返还给莎车县邮政局及电信莎车分公司，土地性质发生变化后需依据我国招投标法的规定进行招拍挂，而不是由无权处分的第三方进行合同约定。2．被告与莎车县邮政局、电信莎车分公司约定的返还标的直接指向土地出让金，而土地出让金属于国有，对其进行约定的情形，损害了国家利益，属于法律规定的合同无效的情形，因此原告的诉求无事实和法律规定。3．三方于2010年11月15日签订了《合作开发商住楼合同书》，约定莎车县邮政局、电信莎车分公司协助被告进行立项、规划、建设，被告竞得土地使用权，享受返还土地出让金70%。在涉案地块土地使用权拍卖前以约定土地出让金返还的方式排除其他竞买者，违反了法律法规及相关政策，因此《合作开发商住楼合同书》无效。4．《合作开发商住楼合同书》系“莎车邮电大厦”的主合同，基于该合同，2011年7月1日，莎车县邮政局和电信莎车分公司的40名职工，各自以个人名义与被告签订了《商品房买卖合同》。根据合同相互间的主从关系，《合作开发商住楼合同书》与《商品房买卖合同》系主合同与从合同，二者在效力上的关联性和从合同的从属性，因《合作开发商住楼合同书》无效，《商品房买卖合同》也无效。二、假使《合作开发商住楼合同书》与《商品房买卖合同》有效。1．被告有权行使顺序履行抗辩权，《合作开发商住楼合同书》系双务合同。被告并未实际取得土地出让金，故而原告不能享有对应的合同权利，因主合同的先合同义务不能履行，被告有权对原告的涉案房产的权利主张提出顺序履行抗辩权；2．被告事实上通过相关程序，自行获得了涉案土地的使用权。被告实现该目的，并非依据《合作开发商住楼合同书》中的承诺，而是被告自行出资购买。由此可知，《合作开发商住楼合同书》中原告及案外人莎车县邮政局、电信莎车分公司无履行合同主义务的可能，该合同目的落空，合同履行不能，应予解除。三、原告未向被告履行房款支付义务，被告从未收到涉案购房款。原告主张其缴纳了购房款应当提供相应证据证实其主张，被告从未向原告出具过任何收到购房款的凭证，被告账户中也从未有涉案购房款入账。被告考虑到涉案人员较多，为了社会稳定大局出发，被告愿意将涉案房屋出卖给原告，因被告与原告签订合同的主合同无效，按照合同约定价格将商品房出售给原告有违市场交易的公平原则，被告愿与原告协商实际价款及交房时间等事项。原告牛小明为支持其诉讼请求，向法庭出示以下证据：1．原告与被告于2011年7月签订的商品房买卖合同一份，证明原、被告之间建立了合法有效的商品房买卖合同关系，双方出于真实意思的表示，不存在合同无效的情形。经质证，被告对该份证据的真实性、关联性认可，对其合法性不认可。《商品房买卖合同》上加盖了被告公司的公章，该合同能证实签订该合同的基础是基于被告与莎车县邮政局、电信莎车分公司签订了《合作开发商住楼合同书》。《商品房买卖合同》的第六条、第七条、第八条、第九条约定：原、被告间的付款方式、逾期付款的违约责任、交付期限、逾期交房的违约责任均以《合作开发商住楼合同书》的约定为准，也就是说，本案合同是否有效应先审查被告与莎车县邮政局、电信莎车分公司签订的《合作开发商住楼合同书》是否有效为前提，被告认为主合同无效必然从合同无效。2．收款收据四张，证明原告依照合同约定以及相对应的房屋价款完全履行了付款义务，原告不存在违约行为，合同双方的买卖关系是合法有效的。经质证，被告对该份证据三性均不认可，收据上的公章不是被告公司公章，被告公司未刻过该章，收款人许莉也不是被告公司员工，此收据不能证实197,067元进入到被告公司账户，且该收据不符合原、被告之间付款方式的约定，双方的合同约定付款以主合同《合作开发商住楼合同书》的付款方式为准，而主合同《合作开发商住楼合同书》第十条第四款约定，职工（原告）的购房款由电信莎车分公司收取后转入被告账户，收据上的付款时间与双方合同时间不一致，双方合同是2011年7月1日签订的，但原告在2011年1月、2011年5月就开始付款了，不符合合同约定也不符合交易常理。3．证明一份，证明莎车县叶河房地产建设开发有限公司给邮电高层商住楼账户开通的证明，可以办理转款业务，开户行为工商银行莎车县支行，账户：3012＊＊＊＊＊＊7368，户名是莎车县叶河房地产建设开发有限公司（邮电），与原告提交的四张收款收据上的公章一致，从而证明了原告的所有款项都打给了被告。经质证，被告认为该份证据在另一案件中已出示过原件，真实性予以认可，对其合法性不认可，该证明上公章不是被告公司公章，被告公司也未授权他人开通涉案工程的账户，因被告公司本身就有账户不需要另行开设账户，其次在证明上有账户的情况下原告所在单位的电信莎车分公司还在该证明上加写许莉个人的银行卡号，意在将涉案的职工购房款脱离公司监管被挪用，对该公章的真实性在另一案件中我们已申请鉴定，在本案中也申请鉴定。4．莎车县邮政局、电信莎车分公司及被告三方共同签订的《合作开发商住楼合同书》一份，证明三方签订该合同书是为了认真贯彻落实党委和政府的清房、建房的有关政策，为落实政府的总体规划和要求依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》的规定，开展的一项互惠互利合理利用土地资源的合法有效的开发行为，因此，该《合作开发商住楼合同书》合法有效，并且在该合同中明确约定了被告履行合同义务的方式和承担违约责任的依据，从而证明了被告在与原告的房屋买卖合同关系中存在严重的违约行为，应该承担违约责任。经质证，被告对该证据真实性、关联性认可，对其证明的问题不认可，该份合同第三条可以显示出原、被告签订合同是基于该合同第三条的约定，原告主张该合同有效仅凭合同中书写的贯彻相关精神及法律规定理由不能成立，在被告与电信莎车分公司的案件中被告主张该合同无效，是否有效也被法庭归纳为争议焦点，关于无效的理由我方答辩状已经阐述，并且被告与莎车县邮政局、电信莎车分签订合同时间为2010年11月15日，三方约定涉案土地出让给被告，涉案土地是国有划拨土地电信莎车分和莎车县邮政局无处分权，更无权承诺将土地出让金返还给被告，所以合同是无效的，由于合同无效，故违约责任的约定也无效。假设被认定为有效，导致被告延期交付房屋的原因是电信莎车分公司及原告未按该合同第十条第四款约定，收取职工房款统一交给被告公司，而导致资金被挪用，项目被迫停工，因此该违约责任后果不应由被告承担。被告叶河房地产公司为证明其主张，向法庭出示以下证据：1.2010年11月15日《合作开发商住楼合同书》一份、2011年12月16日《国有建设用地使用权出让合同》一份、2013年6月3日《国有土地使用权证》一份，证明：（1）被告与莎车县邮政局、电信莎车分公司签订合作开发协议，协议约定将莎车县邮政局、电信莎车分公司所有的划拨用地依法出让给被告，由被告合作开发。被告为莎车县邮政局、电信莎车分公司员工各提供20套住宅，故原、被告签订的《商品房买卖合同》是基于被告与莎车县邮政局、电信莎车分公司之间的主合同《合作开发商住楼合同书》所形成，被告认为主合同无效，故从合同也无效；（2）合同第十条第四款约定由电信莎车分公司代被告收取原告等20人的购房款并及时转入被告账户；（3）莎车县国土局与被告签订的国有土地使用权出让合同，被告于2013年6月3日依法取得土地使用权证，结合《合作开发商住楼合同书》第十五条约定内容，合同生效时间是被告取得土地使用权证后，即生效时间为2013年6月3日，如果原、被告之间的合同被认定为有效合同，由于2013年6月被告才取得土地使用权证，那么相应的交房时间也应当延后，故原告计算违约金的起算时间是错误的；（4）该合同约定的土地出让金返还给被告条款是无效条款与法律相悖；（5）莎车县邮政局、电信莎车分公司与本案有利害关系，应当追加为本案第三人有利于查清本案事实。经质证，原告对该组证据的真实性认可，对其证明的问题不认可，本案中《合作开发商住楼合同书》与《商品房买卖合同》并不符合主从合同的构成要件，两份合同间存在着关联性不可否认，但该两份合同均是可以独立存在的，互相不具有依附关系，被告主张前后矛盾，一开始被告强调该《合作开发商住楼合同书》是无效合同，后面又认为该份合同是属于附条件生效的合同，而且现在已经满足了生效构成要件，可以推导出本案中两份合同都是合法有效的，本案中并不存在如被告所述的电信莎车分公司擅自有权处分土地的情形，被告提供了国有建设用地使用权出让合同，恰好表明该土地使用权的开发利用是通过自然资源局的审核及县委领导的批准，因此，被告的主张不成立而且自相矛盾。2．开户许可证一份，证明被告公司的开户银行是中国工商银行股份有限公司莎车支行，账号为3012＊＊＊＊＊＊0704，印证原告的房款并未交到被告账户。经质证，原告对其真实性认可，对其证明问题不认可，被告仅提供一份开户许可证并不能证明被告公司没有收到原告的购房款，而且不能证明邓小明不存在代表公司的相应职务行为，因此被告的主张不成立。3．担保书1份，证明2011年3月7日，时任电信莎车分公司负责人许莉芝给被告出具的担保书，证实其保证其丈夫邓小明按被告与电信莎车分公司、莎车县邮政局签订的《合作开发商住楼合同书》的全部条款履行，但实际履行中电信莎车分公司的负责人许莉芝与邓小明串通，将应由电信莎车分公司收取职工的购房款交付给被告账户的行为变成了电信莎车分公司安排原告等职工交付给邓小明个人。经质证，原告对该份证据三性均不认可，认为被告的主张均是没有证据证明的虚假陈述，都是一种主观猜测与臆断，如果说许莉芝存在被告所述的行为，就被刑事侦查机关采取相应措施，且被告的所证明的问题与本案无关，本案中原告把所有购房款均打到了被告提供的指定账户，并没有支付给邓小明本人，许莉芝与邓小明是夫妻关系，并不应当由被告展开各种联想，被告的主张不符合逻辑，合同中约定所有的购房款统一由指定的一名员工进行收取、交付，反而是便于许莉芝进行独断专行，被告却说该约定是为了防止产生资金上的挪用，该主张显然是逻辑混乱的。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1．被告对原告证据2不予认可，经审查，被告与莎车县邮政局、电信莎车分公司签订的《合作开发商住楼合同书》约定被告为上述两家公司员工各提供20套住宅，其中电信莎车分公司代被告收取原告等20人的购房款并及时转入被告账户，原告依公司通知先行交纳购房款；同时被告公司项目经理邓小明负责涉案莎车县邮电商住楼的土地出让、缴纳土地出让金、签订商品房合同及具体施工，许莉根据邓小明的安排经办收取购房款，应视为向被告支付了购房款，本院对该组证据予以采信。2．被告对原告证据3不认可，经审查，该证明中说明了莎车县叶河房地产建设开发有限公司（邮电）邮电高层商住楼账户已开通，可以办理转款业务，载明了开户行为工商银行莎车县支行，账户为3012＊＊＊＊＊＊7368，户名是莎车县叶河房地产建设开发有限公司（邮电），该户名和原告交纳房款收据上的公章名称一致，证明上加盖被告公司的公章，与原告出示的证据2可以相互印证，本院对该份证据予以采信。3．原告对被告证据2不予认可，经审查，该开户许可证并不能证明原告的房款没有交到被告公司，该证据与本案不具有关联性，本院不予采信。4．原告对被告证据3不予认可，经审查，该份证据系许莉芝出具的担保书，从内容上看无法证实许莉芝与邓小明之间存在串通的事实，该证据与本案不具有关联性，本院不予采信。根据原告的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2010年11月15日，莎车县邮政局（现为中国邮政股份有限公司莎车县分公司）作为甲方，电信莎车分公司作为乙方，叶河房地产公司作为丙方，三方签订了《合作开发商住楼合同书》，合同项目名称为莎车邮电高层商住楼，项目所在××县，工期2011年3月15日开工，2012年7月15日前竣工。合同主要约定由莎车县国土资源局将莎车县前进路33号院，拟开发土地的使用权依法出让给丙方。莎车县国土资源局把所得土地出让金的70%返还给甲方和乙方。甲方和乙方把莎车县国土资源局返还的土地出让金全部交给丙方，用于合作开发邮电高层商住楼。莎车邮电高层商住楼建成后，丙方为甲方和乙方各提供20套住宅，供两个单位的员工购买。每套住房的建筑面积在100平方米-120平方米左右。售于甲方和乙方员工的住房，4楼的价格为每平方米1,550元，每增高一层，每平方米增加20元级差，员工购房、办证的一切费用都由购房人自理。甲方和乙方员工的购房款分两次付清，开工10日内付款100,000元，余款在首付后一个月内交清。由乙方代丙方收取本单位员工的购房款并及时转入丙方账户。乙方的购房员工，如不能按时交纳购房款，则每迟延一日，按照迟延付款金额的3‰，由乙方的购房员工向丙方支付违约金；丙方如果不能按时向甲方、乙方和两个单位的购房员工交房，则每迟延一日，按照该项目总造价的2‰，向守约方支付违约金。甲乙丙三方在合同上加盖公章并由各方负责人或法定代表人进行了签名。合同签订后，被告公司项目经理邓小明以被告名义竞得上述土地的使用权并全额缴清了土地出让金；2011年12月16日，邓小明代表被告与莎车县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，莎车县国土资源局同意在2011年4月5日前将出让宗地交付给被告。邓小明作为项目经理，还负责莎车县邮电商住楼的具体施工及商品房买卖合同的签订。2011年1月18日，原告根据其所在的电信莎车分公司通知向被告交纳购房款30,000元，2011年5月6日交纳购房款70,000元，被告方由其项目经理邓小明安排的人员许莉具体经办。2011年7月，原告作为买受人，被告作为出卖人，双方签订了《商品房买卖合同》，被告以出让的方式取得莎车县前进路33号地块的土地使用权，该地块土地面积为2413.14㎡，规划用途为商住，被告经批准在上述地块上建设商品房暂定名为邮电大厦；买受人购买的商品房为预售商品房，买受人购买该项目下第壹幢壹单元8E号房，用途为住宅，框架结构，层高为22层，建筑面积共120.9平方米，套内建筑面积、公共部位与共用房屋分摊建筑面积以实际为准，商品房单价为每平方米1,630元，总金额197,067元。付款方式、期限、买受人逾期付款的违约责任均以莎车县邮电局、电信莎车分公司、叶河房地产公司三方签订了《合作开发商住楼合同书》中的约定为准；交付期限为2012年7月15日。合同签订后，原告于2011年7月5日交纳购房款57,000元，2011年7月9日向被告交纳购房款10,067元。原告共计向被告交纳购房款197,067元。被告至今未向原告交付房屋，原告遂诉至法院。另查明，涉案工程莎车县邮电商住楼于2011年4月25日开始施工，至今尚未完工，仍在施工。经本院主持调解，双方当事人未达成一致意见。本案争议焦点：1．原、被告签订的《商品房买卖合同》是否有效；2．原告是否向被告支付了购房款，其要求被告交付住房能否得到支持；3．被告是否存在违约，原告主张的违约金能否得到支持。本院认为，原告作为买受人，被告作为出卖人，双方经协商签订《商品房买卖合同》，原告负有按约定向被告交付购房款的义务，被告负有按期向原告交付约定房产的义务，双方之间形成了商品房买卖（预售）合同关系。关于争议焦点“原、被告签订的《商品房买卖合同》是否有效”分析如下：涉案的《商品房买卖合同》系原、被告双方当事人在平等自愿基础上签订的，意思表示真实，内容不违反法律法规强制性或禁止性规定，应认定为合法有效合同。被告抗辩《合作开发商住楼合同书》为主合同，《商品房买卖合同》为从合同，因主合同无效，故从合同必然无效。虽然《商品房买卖合同》中约定付款期限、付款方式及违约责任均以《合作开发商住楼合同书》中的约定为准，但本质上，这两份合同是相互独立的，两个合同的主体、合同目的各不相同，《合作开发商住楼合同书》的目的是开发房地产，《商品房买卖合同》的目的是买卖房屋，两个合同存在关联事实，但不能否定它们各自的独立性，两份合同不是主从合同关系，效力各自独立。被告以《合作开发商住楼合同书》与《商品房买卖合同》具有一定关联性，从而认为两份合同为主从合同关系且否定合同效力，缺乏事实根据和法律依据，其抗辩意见不能成立，本院不予采纳。关于争议焦点“原告是否向被告支付了购房款，其要求被告交付住房能否得到支持”，分析如下：被告与原莎车县邮政局、中国电信莎车分公司签订的《合作开发商住楼合同书》约定被告为上述两公司员工各提供20套住宅，其中中国电信莎车分公司代被告收取原告等20人的购房款并及时转入被告账户，原告依公司通知先行交纳购房款；被告公司项目经理邓小明负责涉案莎车县邮电商住楼的土地出让、缴纳土地出让金、签订商品房合同及具体施工，许莉根据邓小明的安排经办收取购房款，原告分四次全额交纳了购房款197,067元，应视为原告已向被告履行了支付购房款的义务。原、被告签订的《商品房买卖合同》第八条约定，商品房经验收合格后，交付买受人使用。《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件”。《城市房地产开发经营管理条例》第十七条规定：“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用······”。根据本案查明事实，涉案房屋所在工程项目尚未完工，尚未达到合同约定及法律规定的交付条件，不具备交付条件，故本案中原告要求被告交付房屋的诉讼请求缺乏事实根据和法律依据，本院不予支持。原告可在该房屋达到交付条件后继续向被告主张权利。关于争议焦点“被告是否存在违约，原告主张的违约金能否得到支持”，分析如下：根据查明的事实，原、被告签订的《商品房买卖合同》依法成立，受法律保护。原告已向被告履行付款义务，被告应当按照合同约定向原告按期交付房屋。该合同第八条也明确约定交房期限为2012年7月15日前，被告自2011年4月25日开始对涉案莎车县邮电商住楼施工，至今尚未完工，未达到交付条件。据此，被告逾期交房已成既定事实，构成违约，原告有权要求被告承担违约责任。原、被告签订的《商品房买卖合同》第九条约定，出卖人逾期交房的违约责任以《合作开发商住楼合同书》中约定执行，《合作开发商住楼合同书》第十四条第（三）项约定，丙方如果不能按时向甲方、乙方和两个单位的购房员工交房，则每迟延一日，按照该项目总造价的2‰，向守约方支付违约金。原告在起诉时考虑合同中约定的违约金比例过高（折合月息6%），故原告主动将违约金比例调整为年利率6.37%（原告于2017年起诉，五年期以上银行贷款利率为4.9%，4.9%×130%=6.37%），即被告每迟延一年交房，就应当按照房屋价值（即197,067元）的6.37%向原告支付违约金。根据《商品房买卖合同解释》第十六条的规定，当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。本案中，原告未提交任何证据证明因叶河房地产公司逾期交房行为造成其实际损失的数额，故原告的实际损失应认定为原告已付房款被叶河房地产公司逾期交房期间占用的贷款利息。因违约金为以补偿实际损失为主、以惩罚性为辅的基本性质，综合考虑本案事实，原告自行将违约金调整为叶河房地产公司逾期交房期间占用原告已付房款197,067元的贷款利息的130%即年息6.37%符合上述法律规定，但该计算标准只适用2012年7月15日至2019年8月19日，2019年8月20日之后应适用2019年8月20日贷款市场报价利率（LPR）1年期LPR为4.25%的130%更为妥当。对于违约金起算时间，双方在《商品房买卖合同》中明确约定交房期限为2012年7月15日前，故原告主张计算自2012年7月15日起至2020年7月15日止期间的违约金并无不当。综上，被告应付原告的违约金分为两阶段，第一阶段为2012年7月15日至2019年8月19日，以197,067元为基数，按年利率6.37%计，为89,077元；第二阶段为2019年8月20日至2020年7月15日，以197,067元为基数，按一年期LPR4.25%的1.3倍即5.525%为年利率，计9,810元，合计98,887元，对其主张的超出部分1,538.34元，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国建筑法》第六十一条，《城市房地产开发经营管理条例》第十七条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告莎车县叶河房地产建设开发有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告牛小明支付违约金98,887元；二、驳回原告牛小明的其他诉讼请求；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费2,308元，因适用简易程序减半收取计1,154元，由原告牛小明负担18元，被告莎车县叶河房地产建设开发有限公司负担1,136元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区喀什地区中级人民法院。审  判  员   葛小丽二 〇 二 〇 年 十 二 月 十 二 日书  记  员   黄 卉法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。《中华人民共和国建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。《城市房地产开发经营管理条例》第十七条房地产开发项目竣工，依照《建设工程质量管理条例》的规定验收合格后，方可交付使用。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。