文书内容湖南省平江县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0626民初2037号原告：湖南省旺辉食品有限公司,住所地湖南省平江县城关镇寺前工业小区。统一社会信用代码：914306266616925773。法定代表人：徐望辉。委托代理人：罗丹丹，湖南汉昌律师事务所律师。委托代理人：胡秋平，湖南汉昌律师事务所实习律师。被告：杭州哎哟咪食品有限公司，住所地浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道600号。统一社会信用代码：91330110679882926U。法定代表人：朱晓君。委托代理人：谢俊，浙江泽毅律师事务所律师。原告湖南省旺辉食品有限公司（下称旺辉食品）与被告杭州哎哟咪食品有限公司（下称哎哟咪公司）定作合同纠纷一案，本院于2020年7月1日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告旺辉食品的委托代理人罗丹丹、胡秋平，被告委托代理人谢俊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告旺辉食品向本院提出以下诉讼请求：1、确认原、被告双方于2019年7月1日签订的《委托加工及采购合同》、《委托加工及采购合同补充协议》已于2020年5月13日解除；2、判决被告向原告支付货款人民币753068.82元；3、判决被告向原告支付已采购的剩余包装材料款1341795.7元；4、判决被告向原告承担违约金150613.8元及律师费用80000元；5、本案诉讼费用、财产保全费用由被告承担。事实和理由：原、被告于2019年7月1日签订《委托加工及采购合同》、《委托加工及采购合同补充协议》，约定：原告为被告采购包装材料及生产面筋类、豆制品类产品（产品名称包括：大面筋、大圆棒、亲嘴条、炭烤素肉、香辣豆皮、平江豆干），双方于每月15日核对上月入库产品账务，被告财务收到对账数据后7日内完成付款。原告根据被告的采购订单如期按质按量将上述货物分批次发货至被告指定的收货地点，且被告已验货并签收入库。截止至2020年4月20日，经原、被告对账后确认被告尚欠原告货款人民币1053068.82元。因被告未按合同约定支付货款，原告于2020年3月31日委托湖南汉昌律师事务所向被告邮寄送达律师函，要求被告在收到律师函之日起3日内履行全部付款义务。因被告仍推诿履行付款义务，2020年5月13日，原告向被告邮寄送达了解除合同通知书，解除了双方于2019年7月1日签订的《委托加工及采购合同》、《委托加工及采购合同补充协议》，并要求被告在接到合同解除通知书5日内派员到原告处沟通，确认被告委托原告采购的剩余包装材料如何处置事宜。被告在接到原告的解除合同通知书后，其法定代表人朱晓君到了原告处洽谈，但双方就原告采购的剩余包装材料如何处理，未能达成共识。至2020年5月29日，经原、被告对账后确认被告尚欠原告货款人民币753068.82元。为维护原告的合法权益，请求法院依法支持原告的诉讼请求。被告辩称：1、认可双方于2019年7月1日签订《委托加工及采购合同》、《委托加工及采购合同补充协议》已解除；2、认可被告尚欠原告货款753068.82元。但根据双方签订的《委托加工及采购合同》第五条第一款的约定，因原告并未按照约定销毁其擅自采购的包装材料，且未退回被告6万元包材保证金，被告有权根据合同约定延后支付原告上述货款至原告履行全部相应义务时止，并不存在违约行为。3、根据《委托加工及采购合同》第三条第（一）款第8项的约定，原告采购包材需同被告协商确定，原告需不定期与被告就包材事宜进行沟通，确保产品不缺货的前提下包材库存可控，如原告未经许可采购包材或多采购包材，造成包材库存由原告承担。现原告并无证据证实案涉包材系经被告许可采购，且其提供的证据无法证实原告剩余的具体包材种类、实际采购价格和时间、采购数量，故原告应当按照约定自行承担相应的包材损失并自行销毁。4、因原告存在违约行为，被告行使先履行抗辩权，按合同约定的付款顺序付款并无不当，不存在违约行为；被告延期因新冠疫情对食品零售业的冲击较大，被告亦遭受了巨大的经济损失。被告出现延期付款的情况系不可抗力所造成，无需向原告承担支付违约金的违约责任。5、被告正当行使先履行抗辩权并无不当，原告在其对被告享有的债权到期前自行支付律师费来实现债权，属自行故意扩大损失，应由原告自行承担律师费用；退一步讲，即使原告对被告所享有的债权在起诉前已到期，抵减原告应返还被告的保证金60000元后，到期债权额实际仅有693068.82元。原告支付80000元的律师费用显然过高，并非实现债权所支付的必要的合理费用。综上所述，请求驳回原告的全部诉讼请求。当事人围绕自己的诉讼主张提交了证据，本院依法组织双方当事人进行了证据交换并质证，对双方无异议的原被告诉讼主体资格证明材料、《委托加工及采购合同》、《委托加工及采购合同补充协议》、对账单、律师函及邮寄物流状态截图、解除合同通知书及邮寄快递单和物流状态截图、被告方支付原告方保证金60000元的确认书及银行分户明细对账单、原告方工作人员与被告法定代表人的微信聊天记录、（2020）湘岳平证字第497号公证书，本院予以确认并在卷佐证。被告对原告所举的徐朝晖账号为6228××××9210的银行卡网银转账记录的真实性、合法性无异议，但认为该证据只能证明徐朝晖与林园章、林凤舞之间的个人经济往来，无法证明原告向长沙银腾塑印包装印务有限公司、平江县隆皇纸品实业有限公司支付了包材货款。对原告所举的九份产品购销合同、采购单及送货单，被告对其真实性、合法性、关联性不予认可，并认为该组证据不能证实原告所主张的待证事实。对原告所举的其员工与微信号为×××ｉ1（哎哟咪许晓辉经理）、微信号为×××87（哎哟咪章日丹Ｓｅｒｅｎａ）之间的聊天记录，被告认为许晓辉和章日丹均已从被告处离职，被告无法确认上述微信号系许晓辉和章日丹所有，无法确认其聊天内容的真实性，对该组证据的真实性、合法性和关联性均有异议。对原告所举的2019年10月8日包材采购审批单，被告的异议为：该采购单系打印件，并非原件；该单上“章日丹”签名与原告提供的两份《客户库存表》中的“章日丹”明显不一致，不能证明是章日丹本人签署；该单上加盖的“杭州哎哟咪食品有限公司采购开发专用章”，并非被告对外使用的公章，该印章亦未在被告公司备案。故对该采购单的真实性、合法性和关联性不予认可。在本案审理过程中，本院向财付通支付科技有限公司发出调查令，核实微信号为×××ｉ1、×××87的微信开户注册信息、变更情况及绑定的手机号码等信息，同时，对九份合同，采购单、送货单的真实性进行了核实。财付通支付科技有限公司经查询确认微信号为×××ｉ1所绑定的财付通账户实名认证信息为许晓辉，公民身份证号330184198402××××，微信号为×××87所绑定的财付通账户实名认证信息为章日丹，公民身份证号340823199707××××。原告所举的九份产品购销合同、采购单及送货单，经长沙银腾塑印包装印务有限公司、平江县隆皇纸品实业有限公司确认系原告向该公司订购包装材料时与原告所订立的合同及履行合同过程中的往来文件，该九份产品购销合同双方均已实际履行。被告向本院书面陈述确认章日丹曾在被告处担任采购专员职务，于2019年7月22日入职，2020年3月2日离职。许晓辉曾在被告处担任采购助理职务，于2019年6月1日入职，2020年4月8日离职。陈**佳曾在被告处担任采购专员职务，于2020年2月24日入职，2020年4月10日离职。对被告有异议的原告所举证据，本院认定如下：1、原告所举的九份产品购销合同、采购单及送货单、徐朝晖账号为6228××××9210的银行卡网银转账记录，经向长沙银腾塑印包装印务有限公司、平江县隆皇纸品实业有限公司核实，上述产品购销合同、送货单等均为交易双方进行“小梅的零食”包装纸箱、包装袋、卷膜交易的真实往来文件，合同已实际履行，货款均由徐朝晖账号为6228××××9210的银行卡转入长沙银腾塑印包装印务有限公司使用的林凤舞卡内，及由平江县隆皇纸品实业有限公司使用的林园章卡内。故本院对上述九份产品购销合同、采购单及送货单、徐朝晖账号为6228××××9210的银行卡网银转账记录等证据予以采信。2、被告尽管对原告所举的2019年10月8日包材采购审批单的真实性有异议，但未提供相应的证据证实异议理由成立，且结合本案的其他证据和双方实际发生业务的数量，本院该份包材采购审批单予以采信。根据采信的证据，本院确认如下法律事实：原告旺辉食品系2007年6月13日依法登记设立的有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为糕点、豆制品、薯类和膨化食品、肉制品、水产品、蔬菜制品、调味品、蜂产品、淀粉及淀粉制品、饮料、引用水类、坚果类加工生产、销售。被告哎哟咪公司系2008年10月24日依法登记设立的有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为食品经营；食品生产、销售；日用百货；货物进出口。2019年7月1日，原、被告订立《委托加工及采购合同》（合同编号：AYMOEM20190619),约定：1、被告授权原告在本合同约定事项范围内使用被告公司所有的注册商标“小梅的零食”，并委托原告生产面筋类、豆制品类产品。原告严格按照被告委托的内容及要求从事代加工活动，代加工产品的品种和数量以被告订单为准，订单双方确认有效，原告在接到被告的订单后，依照被告订货要求供货；未经被告同意不得以任何形式和理由增加订单品种，允许原告按订单数量各品项正负5%的误差交付订单。原告负责原材料的采购、验收、供应，并按照被告确定的原材料质量要求进行。2、所有产品外包装设计由被告负责，由被告提供商标、包装设计图及印刷品，原告负责采购产品包装材料。原告采购包材需同被告协商确定，如未经被告许可采购包材或多采购包材，造成包材库存由原告承担。3、被告每次订货应提前10天以书面订单方式通知甲方，订单双方确认（采用签字回传、微信信息、QQ信息回复均可）有效。对订单有异议双方可在24小时内进行协商，如24小时内未回复则默认确认被告方订单。被告方可视具体情况对订单进行相应的调整，但调整计划应提前以调整函的形式书面通知原告方，自原告方签字盖章回传后开始执行。4、费用支付：本合同签订后，被告方向原告方支付人民币60000元作为包材保证金，待双方合作终止后，被告方应承担的包材由乙方回购处理。原告方擅自采购或多采购的包材，由原告方承担费用并销毁。包材保证金在双方确认合作终止且已无被告方应当承担的包材责任后，原告方应无条件将保证金返还被告方，如未及时返还，乙方有权延后货款支付至甲方返还包材保证金止。被告方相应仓库收到原告方货物后办理入库，由被告方对接人员将本批次入库产品数量及金额及时反馈至原告方，双方每月15日核对上月入库产品账务，被告方财务在收到确认对账数据后7日内完成付款。5、违约责任：被告方未按约定期限支付货款的，原告方有权拒绝交货直至被告方付清所欠货款，且被告方每逾期一日，应按应付价款总额的5‰向原告方支付违约金。被告方逾期未付的产品价款及违约金累计达到30万元的，则原告方有权解除本合同，并要求被告方按逾期未付的产品价款的20%承担违约金外，还应向原告方承担因此而发生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。因被告方原因造成本合同提前终止的，双方沟通确认是否将被告方委托原告方采购的包括包装袋、纸箱等剩余包装材料继续生产使用完毕并销售给被告方。如包装材料不能继续使用，原告方有权利要求被告方按双方确认的包装材料的采购价格（附包材采购最低起订量及价格表）回购全部剩余包装材料。6、本合同所指全部实际损失，全部经济损失、相关经济损失或损失包括但不限于：直接经济损失、预期利益损失、律师费、诉讼仲裁费、公证费、调查取证费、鉴定费、差旅费。7、不可抗力：由于不能预见、不可避免和不能克服的客观的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行，部分履行的有效证明文件原件，由合同双方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或者全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。但在遭受不可抗力期间应积极采取措施防止损失扩大，防止应就损失扩大的部分承担赔偿责任。8、双方的合作期限自2019年7月1日至2021年6月30日，合作期限届满，经双方协商后可续签。该合同还就产品的质量和验收、与合同有关的通知、函件等的送达和签收、知识产权的保护等方面作出了约定。案涉《委托加工及采购合同》签订后，原、被告双方又补签了《委托加工及采购合同补充协议》，确定了新增产品的名称、规格、单价及新增产品包装由原告方采购等内容。上述《委托加工及采购合同》和《委托加工及采购合同补充协议》生效后，被告方的采购职员章日丹（负责成品采购）、许晓辉（负责包材采购）于2020年9月3日、2020年9月23日、2020年10月8日，先后4批次（含合同约定的首批采购量）审批同意原告采购包材袋、卷膜12种、采购包装袋数量17497710个，卷膜7500kg及配套包装纸箱。原告根据被告所审批的采购计划，分别于2020年7月22日、2020年9月9日、2020年10月6日向平江县隆皇纸品实业有限公司采购包装纸箱57700只，总采购金额213120元；于2020年7月23日、9月5日、9月9日、9月21日、10月6日、10月9日共六次向长沙银腾塑印包装印务有限公司采购包装“小梅的零食”内、外袋15720000个和卷膜7500Kg，总采购金额2333620元。原告自2019年8月至2020年4月共计交付被告哎哟咪公司12种28636件货物，上述交付的货物共使用包材数量为：外袋878670个、内袋3823399个、卷膜3136.8kg、外包装纸箱28636件。经双方对账确认，被告至2020年3月24日止，尚有914289.22元货款未按约定的付款日期支付（其中应在2019年12月份末应付货款895687.8元，2020年1月末应付货款18601.42元）。原告遂于2020年3月31日委托律师向被告发送律师函，催讨货款。但被告仍未按期支付。2020年5月10日，原告向被告发出解除合同通知书，解除案涉《委托加工及采购合同》和《委托加工及采购合同补充协议》，并要求被告在接到解约通知书5日内委派工作人员到原告公司沟通确认剩余包材如何处置事宜，该解约通知于2020年5月13日到达被告处。被告法定代表人朱晓君于2020年5月16日到了原告处洽谈，但双方就原告采购的剩余包装材料如何处理，未能达成共识。2020年8月20日，经湖南省平江县公证处现场清点公证，确定原告库存尚未使用的“小梅的零食”包材数量为：12类包装袋9989871个，卷膜5602.52公斤，各类包装箱21340只,按采购单价计算包材价值金额为人民币1488547.06元。2020年5月29日，经双方对账确认，被告截止该次对账日止尚欠原告货款753068.82元。2020年6月30日，原告与湖南汉昌律师事务所签订委托代理合同，委托该所指派的罗丹丹律师担任本案的一审代理人，原告为此向该律所支付了委托代理费用人民币80000元整。本院认为：原、被告之间所订立的《委托加工及采购合同》和《委托加工及采购合同补充协议》，系双方的真实意思表示，无《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的合同无效情形，上述合同及补充协议均合法有效，且对双方已产生合同效力。原、被告作为市场主体，应本着诚实信用的原则，全面实际履行案涉合同及补充协议约定的合同义务。原告于2020年5月10日向被告发出解除合同通知书后，被告未在法定期限内提起确认解除合同效力之诉。经审查，因被告逾期付款金额在2020年3月24日时超过了30万元，原告行使合同解除权的条件在该日已成就，原告在采取发送律师函的形式催告被告履行付款义务未果的情形下，于2020年5月10日发出解除合同通知书解除案涉合同及补充协议，其解约行为符合法律规定，案涉《委托加工及采购合同》和《委托加工及采购合同补充协议》已于2020年5月13日解除。在本案审理过程中，被告亦认可案涉合同及补充协议已解除。综合原、被告双方的诉辩主张，本院认为本案争议焦点为：1、本案争议所涉及的基础法律关系的性质？2、被告逾期付款是否构成违约？被告主张的先履行抗辩是否成立，是否可以构成延期付款的正当情由？新冠疫情是否构成被告因不可抗力因素违约，应予免除违约责任承担的合法理由？3、被告是否应在案涉《委托加工及采购合同》、《委托加工及采购合同补充协议》解除后，承担继续支付剩余货款的义务？4、原告所主张的支付违约金及损失赔偿请求是否应予支持？其损失应如何确认？违约金数额应如何确定？现就上述焦点作如下评述：关于争议焦点一：本案中，哎哟咪公司委托旺辉公司以自己的生产工艺加工熟食，生产成以哎哟咪公司自有商标“小梅的零食”的产品交付给哎哟咪公司对外进行销售，同时哎哟咪公司向旺辉公司按约定价格支付加工货款，符合《中华人民共和国合同法》第一百五十一条规定的“承揽合同是承揽人根据定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同”的承揽合同特征，承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作，故本案案涉《委托加工及采购合同》及《委托加工及采购合同补充协议》应为定作合同，本案争议所涉及的基础法律关系应定性定作合同关系。处理本案争议应遵照《中华人民共和国合同法》总则和分则中关于承揽合同的法律规定。关于争议焦点二：被告主张根据双方签订的《委托加工及采购合同》第五条第一款的约定，因原告并未按照约定销毁其擅自采购的包装材料，且未退回被告6万元包材保证金，被告有权根据合同约定延后支付原告上述货款至原告履行全部相应义务时止，并不存在违约行为。本院认为，被告有权按约定延后支付原告货款的前提是存在案涉合同第五条第一款所约定的无被告方应当承担的包材责任后，如原告方未及时返还6万元的包材保证金。现查明原告尚有库存包材，且双方在解除案涉合同后经协商未能就库存包材如何处理达成共识，按案涉合同第九条规定应由被告方回购处理。因此，被告据案涉合同第五条第一款之规定延后支付原告货款的条件并未成就，故对被告该抗辩主张不予支持。案涉《委托加工及采购合同》第五条第三款约定，双方于每月15日核对上月入库产品账务，哎哟咪公司财务在收到确认对账数据后7日内完成付款。现查明经哎哟咪公司与旺辉公司完成对账后，哎哟咪公司未按双方合同约定的付款日期履行付款义务，因哎哟咪公司未支付拖欠的货款，原告于2020年3月31日委托湖南汉昌律师事务所律师向哎哟咪公司邮寄送达律师函，催促其履行付款义务，但截止至2020年6月，被告仍拖欠原告货款达753068.82元。被告公司拖欠货款的行为已构成违约，应按约承担违约责任。被告主张出现延期付款的情况系新冠肺炎疫情的不可抗力所造成，无需承担违约责任。《最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎民事案件若干问题的指导意见（一）》第二条规定：人民法院审理涉疫情民事案件，要准确适用不可抗力的具体规定，严格把握适用条件。当事人主张适用不可抗力部分或全部免责的，应就不可抗力直接导致民事义务部分不能或者全部不能履行的事实承担举证责任。本案被告应履行付款义务的期限在新冠肺炎疫情爆发之前，且在本案审理过程中，被告没有举证证实因新冠疫情直接导致其不能支付货款，故对被告因不可抗力无须承担违约责任的主张，本院不予支持。关于争议焦点三，案涉《委托加工及采购合同》及《委托加工及采购合同补充协议》，前文已确认于2020年5月13日解除。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失”。经双方核对，被告至今尚应付原告货款753068.82元，现原告请求被告继续履行支付剩余货款753068.82元的义务，符合《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，应予支持。关于争议焦点四：原告所主张的损失实际上由二部分构成，一是逾期付款的违约损失，二是已采购的剩余包装材料款。关于逾期付款的违约损失。案涉《委托加工及采购合同》第九条第一款约定：“乙方（哎哟咪公司）逾期未付的产品价款及违约金累计达到30万元的，则甲方（旺辉公司）有权解除本合同，并要求乙方（哎哟咪公司）按逾期未付的产品价款的20%承担违约金外，还应向甲方（旺辉公司）承担因此而发生的费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等”。尽管案涉《委托加工及采购合同》已解除，但根据《中华人民共和国合同法》第九十八条“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力”的规定，被告仍应按该合同条款约定的违约金计算方法向原告承担支付违约金并赔偿实现债权的费用，经计算，被告应承担逾期付款的违约金为人民币150613.8元（逾期付款金额753068.82元×20%）。被告辩称原告在其对被告享有的债权到期前自行支付律师费来实现债权，属自行故意扩大损失，应由原告自行承担律师费用；即使原告对被告所享有的债权在起诉前已到期，抵减原告应返还被告的保证金60000元后，到期债权额实际仅有693068.82元。原告支付80000元的律师费用显然过高，并非实现债权所支付的必要的合理费用。前文已确认被告逾期付款构成了违约，案涉《委托加工及采购合同》第九条第一款约定被告逾期支付货款及按日计算的违约金累计总额超过30万的，原告可解除合同、要求被告承担逾期付款金额20%的违约金，并承担原告因此发生的律师费等维权费用。故原告为进行本案诉讼而发生的律师费用，不属原告故意扩大损失，按约应由被告承担。本案原告诉讼请求标的额包括被告逾期支付的货款753068.82元、应付违约金150613.8元及要求被告支付库存包材的回购款1341795.7元，共计请求标的达2245478.32元，即使剔除被告已交付的包材定金60000元后，仍达2185478.32元，其支付的律师费80000元仅占标的额3.6%，远低于湖南省律协2017年发布的《湖南省律师服务收费行业指导标准》中按标的额比例收费项下的50-500万部分6%-4%指导性标准，并非过高。故对被告关于律师费用的抗辩主张，本院不予支持。综上认定被告应承担逾期付款违约责任金额为230613.8元。关于已采购的剩余包装材料款如何承担。1、案涉《委托加工及采购合同》第九条第三款约定：因乙方（即被告）原因造成本合同提前终止的，双方沟通确认是否将乙方委托甲方（即原告）采购的包括包装袋、纸箱等剩余包装材料继续使用完毕并销售给乙方。如包装材料不能再继续使用，甲方有权利要求乙方按双方确认的包装材料的采购价格（附包装材料最低起订量及价格表）回购全部剩余材料。现因被告逾期付款达到案涉合同约定的解约条件，导致原告行使约定解除权解除案涉合同及补充协议，提前终止了案涉合同及补充协议。之后尽管被告的法定代表人到原告处协商沟通，但双方未就剩余库存包材如何处理达成共识。根据被告审核同意原告采购的包材数量和已交货物所合理消耗的包材数量，可以确定原告现库存剩余的包材数量仍处于双方认可的采购数量范围之内。故根据案涉《委托加工及采购合同》第九条第三款之约定，原告剩余库存的包材，应由被告全部回购处理并向原告支付相应的材料款。2、因原、被告不能就剩余包装材料的回购价格或回购总金额达成共识，故本院综合考量原告采购相关包材的价格、已交付货物所实际消耗的各类包材数量及被告已审核同意采购的数量等因素后、确定原告所有包材的实际采购金额为1488547.06元（详见附表），其金额已超过原告诉请被告支付剩余包装材料款1341795.7元金额，现原告诉请被告支付剩余的包装材料款，符合案涉合同的约定，故本院确定被告应支付原告剩余包材回购款1341795.7元。剩余包材在上述款项支付后由被告自行处理。因原告已选择由被告支付违约金的方式追究被告的违约责任，故被告交付的包材定金60000元可抵减上述包材回购款，抵减后被告实际应支付的包材回购款人民币1281795.7元。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十三条之规定，判决如下：一、由被告杭州哎哟咪食品有限公司支付原告湖南省旺辉食品有限公司定作报酬款人民币753068.82元；二、由被告杭州哎哟咪食品有限公司支付原告湖南省旺辉食品有限公司逾期付款违约金人民币150613.8元及律师费人民币80000元，共计人民币230613.80元；三、由被告杭州哎哟咪食品有限公司支付原告湖南省旺辉食品有限公司抵减被告所交定金后的包材回购款人民币1281795.7元。上述给付内容总计人民币2265478.32元，限被告杭州哎哟咪食品有限公司在本判决生效后十日内履行至本院履行款账户内（开户行：湖南平江汇丰村镇银行有限责任公司，行号：320557500016，帐号：×××02。收款人：平江县财政国库集中支付中心）。如未按本判决指定的期间履行给付义务，应当根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费人民币25403元，由被告杭州哎哟咪食品有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。审 判 长  李 振审 判 员  彭丽平人民陪审员  余崇高二〇二〇年十二月三十日书 记 员  湛 莺附表：剩余包装材料价值计算明细表            序号              包材名称              包材公证      数量              包材单价              共计      （元）              备注                  1              80g炭烤素肉内袋              430500个              0.32元/个              137760              1、所有单价根据旺辉食品公司与长沙银腾公司、隆皇纸品实业有限公司订货合同价格确定。      2、剩余包装材料数量依据公证文书确定的数量计算。                  2              平江豆干烧烤味内袋              1104000个              0.04元/个              44160                  3              散装炭烤素肉内袋              3401200个              0.053元/个              180263.6                  4              80g牛肉味亲嘴条              457900个              0.3元/个              137370                  5              106g大圆棒袋              559100个              0.32元/个              178912                  6              52g小面筋袋              81650个              0.22元/个              17963                  7              80g香辣豆皮              623700个              0.3元/个              187110                  8              106g大面筋袋              505100个              0.3元/个              151530                  9              散香辣豆皮袋              2507000个              0.06元/个              150420                  10              52g小辣棒              94300个              0.22元/个              20746                  11              100g平江豆干外袋              225421个              0.32元/个              72134.72                  12              牛肉味亲嘴烧卷膜              5602.52Kg              23元/公斤              128857.96                  13              80g香辣豆皮牛肉味亲嘴条纸箱              4922个              4.7元/个              23133.4                  14              5Kg香辣豆皮纸箱              274个              3.25元/个              890.5                  15              5Kg牛肉味亲嘴条纸箱              203个              3.25元/个              659.75                  16              106g大面筋纸箱              3458个              3.56元/个              12310.48                  17              106g大圆棒纸箱              5041个              3.65元/个              18399.65                  18              52g小面筋小辣棒通用纸箱              426个              2.45元/个              1043.7                  19              100g平江豆干纸箱              1580个              3.5元/个              5530                  20              散称平江豆干纸箱              190个              3.5元/个              665                  21              炭烤素肉纸箱              1255个              3.76元/个              4718.8                  22              80g炭烤素肉纸箱              3991个              3.5元/个              13968.5                  总      计              1488547.06