四川省大英县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0923民初1574号 原告：廖素琼，女，汉族，生于1967年6月25日，住四川省 大英县卓筒井镇安乐村3社17号。 原告：蓝跃军，男，汉族，生于1967年2月7日，住四川省大英县。 上列二原告共同委托诉讼代理人：蔡国强，四川同耀律师事务所律师。 被告：广安市泰和房地产开发有限公司，住所地四川省广安市城南万盛街防疫站综合楼**门市，统一社会信用代码91511600791824291M。 法定代表人：李先国，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：周道云，男，该公司员工。 原告廖素琼、蓝跃军与被告广安市泰和房地产开发有限公司（以下简称泰和公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。二原告的委托诉讼代理人蔡国强，被告泰和公司的委托诉讼代理人周道云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 廖素琼、蓝跃军向本院提出诉讼请求：判令泰和公司支付逾期交房违约金19383元（以总房款367876元为基数按日万分之一标准自2018年6月30日起计算至2020年1月5日止）并负担本案诉讼费用。事实和理由：2017年11月4日，廖素琼、蓝跃军与泰和公司签订《商品房买卖合同》，购买了泰和公司开发的位于大英县××住房**，总房款367876元。同日，廖素琼、蓝跃军支付了首付房款349876元。依照合同约定，泰和公司应当在2018年6月30日前交房，若未按照约定的期限和条件交付，应按日支付已付房款万分之一的逾期交房违约金，合同继续履行。交付期限届满后，由于该商品房整体工程尚未竣工验收，不具备交付条件，廖素琼、蓝跃军多次要求交房未果。2019年12月31日，廖素琼、蓝跃军才收到售楼部接房通知。泰和公司于2020年1月5日办理了交房及相关事宜。双方签订的商品房买卖合同系当事人真实意思表达，符合法律规定，双方均应按约履行各自义务。泰和公司作为案涉房产的出卖人，按约定交房系其基本合同义务。泰和公司本应于2018年6月30日前交付的商品房延迟至2020年1月5日实际交付，逾期554天。泰和公司未按约定期限交付商品房，致使廖素琼、蓝跃军合法权益受到严重侵害，其行为构成违约，根据公平原则和诚实信用原则，应当按约定支付违约金。 泰和公司辩称，应驳回廖素琼、蓝跃军的诉讼请求；如要支付违约金，违约金标准过高。理由是：1.建设工程经验收合格的，方可交付使用，案涉商品房于2019年12月才验收合格，符合交付使用条件。2.廖素琼、蓝跃军已于2020年1月接房，房屋所有权已归购房人，购房人进行了装修或居住，购房合同权利义务已终止，廖素琼、蓝跃军无权再要求出卖人支付违约金。3.廖素琼、蓝跃军在接房前一日欠付购房尾款、大修基金、契税和其他费用，无权接房；泰和公司是按照交齐款项后才交房的规定和商品房买卖合同的约定办理的，未违约，不应承担延期交房的责任；最高人民法院于2015年12月4日发布的《周某诉重庆某房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷案》，认定公司未按约定交付房屋，但周某未按约定先履行付款义务，故公司不应向周某支付违约金，按照最高人民法院关于指导性案例的规定，此案例应当参照适用。4.廖素琼、蓝跃军所购商品房增值，不存在损失；《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三十一条规定：“买卖合同当事人一方因对方违约而获有利益，违约方主张从损失赔偿额中扣除该部分利益的，人民法院应予支持。”况且泰和公司并未违约。5.泰和公司项目部于2019年12月发布了《商品房买卖合同违约金法律及合同规定的公告》，公开了事实和政策，廖素琼、蓝跃军和其他客户都未提出异议，公告发布时生效，终止了商品房买卖合同的权利义务。6.政府未打通溪江美景小区与鹭岛新城小区间山路，影响建设，未交房是政府和部门行为所致，此系不可抗力，泰和公司不承担迟延交房责任。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人对证据均无异议，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年11月4日，泰和公司与廖素琼、蓝跃军签订《商品房买卖合同》及补充协议，约定二原告购买泰和公司开发的位于大英县××住房，面积99.11㎡，总房款367876元。合同第十一条“交付条件”约定交房时间为2018年6月30日前，第十三条“逾期交房责任”约定：“出卖人按日向买受人支付已付房款万分之一的违约金，合同继续履行。”第十五条“交接手续”第三款约定，买受人同意委托出卖人代交专项维修资金、契税；两证办理费用及地方政府规定的其他费用，按国家规定各自承担；并在接收该商品房的同时将上述税费交给出卖人。附件五“付款方式及期限的约定”载明，买受人应于签订本《商品房买卖合同》时一次性支付房屋总款的95%，计349876元，剩余房屋总款的5%应于交房时付清，计18000元。《商品房买卖合同补充协议》关于房屋的交付另有约定：买受人未按合同约定的时间付清房款，或未付清其他费用，以及出卖人未收到买受人个人购房抵押贷款，买受人无权接房，出卖人不承担延期交房的相应责任。二原告于当日给付购房款349876元。泰和公司未在合同约定时间内交房。2019年12月31日，二原告接到接房通知。2020年1月5日，泰和公司开具费用结算表。二原告于2020年1月3日结清办证费用和社区管理费、同月4日结清大修基金、同月5日结清剩余房款17035元。二原告于2020年1月5日接收房屋。 本院认为，泰和公司与廖素琼、蓝跃军签订的《商品房买卖合同》及其附件、补充协议系当事人真实意思表示，合法成立、有效。泰和公司逾期交房的客观事实存在，应当按照合同承担违约责任，其抗辩理由不能成立。1.泰和公司作为房地产开发企业，建设工程经验收合格方可交付使用是其应当承担的基本义务，泰和公司以房屋没有验收合格不能交付为由，主张免除逾期交房责任，逻辑混乱，不可接受。2.双方进行了房屋交接，但未办理房屋产权登记，双方合同权利义务并未终止，根据《中华人民共和国合同法》第九十八条“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力”之规定，即使合同权利义务如泰和公司主张的已经终止，但合同违约责任条款依然应当执行。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十二条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失”和第一百一十四条第三款“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务”之规定，泰和公司履行了交房义务后，还应当承担逾期交房违约责任。3.廖素琼、蓝跃军在接房时按照合同约定结清大修基金、房屋尾款、办证费用等相关费用，不存在违约。至于契税，合同约定在接房同时交付泰和公司代缴，但契税在办理产权登记时才会向有关机关缴纳，且金额未明确（泰和公司开具的业主费用结算表上只有分类别的缴费比例，金额空白）。契税系业主委托开发商代缴，收款主体为相关国家机关，并非泰和公司，廖素琼、蓝跃军未预先支付契税，只是让泰和公司丧失了无偿占用该费用的机会，不构成泰和公司不交房或者延期交房的理由，不能免除泰和公司逾期交房违约责任。至于泰和公司提及的案例，并非最高人民法院发布的指导性案例，案情亦异于本案，没有可参照性。4.廖素琼、蓝跃军所购房屋是否增值不在本案讨论范围，即使有增值，亦不是泰和公司逾期交房所致，泰和公司引用《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第三十一条“买卖合同当事人一方因对方违约而获有利益，违约方主张从损失赔偿额中扣除该部分利益的，人民法院应予支持”之规定，主张免除违约责任，罔顾事实，强词夺理。5.泰和公司认为发布了免除自己违约责任的公告，购房户未提异议，自己的违约责任就已经免除，但并未提交证据证明廖素琼、蓝跃军等购房户同意免除其违约责任，事实上廖素琼、蓝跃军等购房户已经起诉追究其违约责任。假如泰和公司的主张成立，免除或者减轻己方责任的意思表示单方发出、对方不提异议即发生法律效力，交易安全何在？6.泰和公司认为未交房是政府和部门行为所致，系不可抗力。但是，泰和公司没有证明政府未打通溪江美景小区与鹭岛新城小区间山路与工程建设之间的关系，没有证明政府行为导致工程建设不可避免地迟延，逾期交房是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。综上，泰和公司的抗辩理由无任何事实依据，恣意曲解法律，本院不予支持，泰和公司应当承担逾期交房违约责任。 关于约定的违约金标准问题。廖素琼、蓝跃军主张按照合同约定的日万分之一执行，泰和公司认为约定的违约金标准过高。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第二款“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失３０％为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额”和第十七条“商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定”之规定，日万分之一的违约金标准，折算为房屋出租年收益率约为3.65%，大致与同地段同类房屋租金相当。本院认为本案逾期交房违约金应当按照合同约定执行，按签订合同时已付房款349876元的日万分之一计算，从约定交房的2018年6月30日至通知接房的2019年12月31日，逾期550日，违约金共19243.18元。 综上所述，对二原告的诉讼请求，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十三条、第一百一十四条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，判决如下： 广安市泰和房地产开发有限公司于本判决生效后十日内向廖素琼、蓝跃军支付逾期交房违约金19243.18元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费285元，由广安市泰和房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省遂宁市中级人民法院。 本案判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 长  何雪峰 人民陪审员  林升贵 人民陪审员  代 利 二〇二〇年十二月二十四日 法官 助理  马 炼 书 记 员  冷美玲