广东省乳源瑶族自治县人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0232民初950号原告：韶关市小爱防水防腐工程有限公司，住所地：韶关市武江区×××××××××××××××××××；统一社会信用代码：91440203MA4W27UK8G。法定代表人：夏小爱，系该公司执行董事、经理。委托诉讼代理人：胡远春，系广东四兴律师事务所律师。被告：伦扬高科（韶关）有限公司，住所地：乳源瑶族自治县×××××；统一社会信用代码：914×××××××××××077N。法定代表人：沈某1。原告韶关市小爱防水防腐工程有限公司（以下简称“小爱公司”）诉被告伦扬高科（韶关）有限公司（以下简称“伦扬公司”）合同纠纷一案，本院于2020年8月18日立案受理后，依法由审判员陈曲波担任审判长，与审判员邱惠芬、审判员毛政新组成合议庭，适用普通程序于2020年12月10日公开开庭进行了审理，由法官助理李雄财协助办案，由书记员朱琦担任记录。原告小爱公司的委托诉讼代理人胡远春到庭参加了诉讼；被告伦扬公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告小爱公司提出诉讼请求：一、判令被告伦扬公司支付工程欠款91915元、迟延履行债务违约金9191.5元、律师费（损失）30331.95元，合计131438.45元；二、被告伦扬公司承担本案诉讼费等费用。事实和理由：2019年4月6日，伦扬公司与小爱公司在伦扬公司签订《水池防腐工程合同书》，约定主要内容有：一、工程名称为水池防腐工程；二、工程地点为伦扬公司；三、承包范围为水池玻璃钢防腐；四、乙方包工、包料、包质量、包安全；五、工程材料；六、工程报价（按附件），含：1、水池面打磨清理，面积600平方米，单价65元，小计39000元；2、水池面用胶水调水泥沙修复，面积600平方米，单价42元，小计25200元；3、水池面玻璃钢防腐，二布四油施工，面积600平方米，单价220元，小计132000元；4、地下水池内四周渗水，部分防水，面积70平方米，单价50元，小计3500元；5、拆水池墙，一口价4000元；6、税费9985元；合计（发票价）213685元；七、施工工期为6天，自2019年4月9日至4月14日，但实际上因下了几天暴雨而延长了3天，一共9天；八、付款方式为已付进度款121770元，未付余款91915元，原因是伦扬公司因环保检查不过关，整体停产，人员撤离；九、违约责任之4，除本合同另有约定外，任何一方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务的，违约方应向守约方支付工程承包造价10%的违约金，同时违约方应赔偿因其违约给守约方造成的相关损失。原告小爱公司据此主张违约金9191.5元（91915元×10%）、实现债权支付的律师费（损失）30331.95元[（91915元+9191.5元）×30%]。现伦扬公司只有看守大门的人员，其他人员均呼之不应，为维护自身合法权益，原告小爱公司特诉诸法院，望判如诉请。被告伦扬公司未作答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证和质证。原告小爱公司向本院提供的证据材料有：一、原、被告公示信息，证明原、被告诉讼主体适格；二、《水沟防腐工程合同书》，证明与水池防腐材料做法一致，并已付款；三、水沟收款凭据，证明水沟防腐工程收付款已完成；四、微信对话1，证明被告伦扬公司蔡总与原告小爱公司吕总微信对话，水沟防腐工程已完成，工程款已结清，又做水池房屋工程；五、《水池防腐工程合同》，证明水池防腐总价213685元；六、水池施工前照片，证明破烂漏水；七、水池施工后照片，证明水池防腐工作完成；八、收款凭据，证明原告小爱公司已收121770元，尚欠91915元；九、微信对话2，证明被告伦扬公司蔡总与原告小爱公司吕总微信对话，水池防腐工程已做完，已收款121770元，尚欠91915元；十、发票5张、《委托合同》，证明律师费金额和起诉诉讼请求一致，以及因财产保全而支付的保费金额。对原告小爱公司提供上述证据材料，被告伦扬公司未到庭应诉并发表质证意见，本院予以确认并在卷佐证。被告伦扬公司未向本院提供证据材料。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：小爱公司经工商行政管理部门核准成立于2016年12月9日，类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围为：承接建筑防水防腐、防漏防锈工程；室内装饰服务；室内水电安装；楼房内外清洁服务；管道工程施工、招牌安装等。伦扬公司经工商行政管理部门核准成立于2003年8月13日，类型为有限责任公司（港澳台法人独资），经营范围为：生产精密铝箔、负箔、铝粒等电子材料及其设备、产品内外销售。2019年3月16日，伦扬公司（发包单位、甲方）与小爱公司（施工单位、乙方）签订了一份《水沟防腐工程合同书》，以及于同日签署了一份《水沟防腐工程报价单》作为该合同的附件，主要约定：伦扬公司将水沟防腐工程（工程项目为水沟玻璃钢防腐）发包给小爱公司，小爱公司以包工、包料、包质量、包安全的方式进行承包，工程报价即合计发票价为24673元（含：1、水沟防腐、三布四油项目，89平方米，单价230元/平方米，金额为20470元；2、沉淀池防腐项目，一个，单价800元/个，金额800元；以上报价21270元不含税金、含材料费及人工费；以上报价24637元含税金、材料费及人工费），工期为10天，双方应在完工后共同验收，各派代表并确认工程各项目逐一验收签字，并就验收工程拍照存证，验收完成后7日内付清全部款项。伦扬公司在该合同“甲方”落款处（该落款处写明了甲方的公司名称、开户行“中国工商银行股份有限公司乳源支行”、账号“200×××××××××××××719”等）盖章，小爱公司在该合同“乙方”落款处（该落款处写明了乙方的公司名称、开户行“广发银行股份有限公司韶关分行”、账号“955×××××××××××××133”等）盖章。2019年3月28日，伦扬公司转账支付了4637元至小爱公司前述银行账户；在伦扬公司办理承兑业务后，江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新北支行于2019年5月27日转账支付了20000元至小爱公司前述银行账户；合计支付24637元。在《水沟防腐工程合同书》签订前，小爱公司吕总于2019年3月5日下午3:21微信添加伦扬公司蔡总为好友，协商水沟防腐工程报价及合同签订事宜。其中，吕总在蔡总通过微信好友添加申请后，即询问蔡总，称“请问昨天的报价能通过吗？如何可以，要写合同吗？”；蔡总回复称，“昨晚跟主管知会”、“还没确认”、“应该这几天可以确定喔”；吕总随后于下午3:26答复，“好的，我等你的通知”。2019年3月12日下午12:25，吕总将水沟防腐工程合同以DOC文档方式发送给蔡总，称“请加上因其它原因造成不能开工的，附上违约金”；蔡总于下午1:53回复，“好的，我跟主管报备了”。2019年3月13日上午10:07，蔡总将水沟房屋工程合同以DOC文档方式发送给吕总，称“吕老板，烦请协助参阅”、“红字为新增修改处”。尔后，蔡总于2019年3月14日微信通知吕总进场施工，称“请您明天安排进场施工”、“不好意思”；吕总回复称，“外面干了吗？”；蔡总答复称，“研发通知，明天下午进场比较刚好”、“今天施工倒角，应该明天里面能干”。小爱公司应伦扬公司的要求组织人员进场施工，于2019年3月19日完工后，由吕总先后于同日下午3:10、2019年3月20日下午4:12微信联系伦扬公司蔡总，称“你好，工程完工，你的人过来验收过了，没说什么，我的工人现在完工回家了”、“你好！请问我什么时候开发票给你？”；蔡总于2019年3月26日上午11:03微信询问吕总，称“吕老板，不好意思”、“会计询问，您的税票是多少点的税票”；吕总回复称，“你是要专税吗？”；蔡总答复称，“专税”；吕总回复称，“百分之十六”；蔡总答复称，“好，公司直接全额到”；吕总回复称，“你先把税钱给我，我开票是要先付税钱的”。2019年3月28日下午4:20，吕总微信联系蔡总，称“现在我也紧张了，工人更紧张，你们大公司请尽快结清工程款给我，拜托了”；蔡总回复称，“哈”、“应该是付了”、“昨天财务都跟我拿您的公司帐户”；吕总先后于下午5:11、11:22答复，称“请尽快落实，如果付了发个回单我去查一下”、“今天收到你们的4637。这个是开税票的钱？”。蔡总于2019年3月29日上午5:32微信回复称，“不是，是工程款全额”、“现金4637+承兑20000”；吕总于下午3:32答复称，“请问承兑什么时候开？”、“税票还开吗？”；蔡总回复称，“税票要开”、“承兑已经支付了耶”、“要请您财务确认一下吧”、“现金给您的同时，银行电子承兑是一起出去的”；吕总答复称，“我叫财务去确认”。2019年4月3日下午4:49，吕总微信联系蔡总，称“收到了。5月26号也很快，辛苦你了”。另查明，伦扬公司（发包单位、甲方）与小爱公司（施工单位、乙方）还签订了一份《水池防腐工程合同书》，以及签署了一份《水池防腐工程报价单》作为该合同的附件，伦扬公司在该合同“甲方”落款处（该落款处写明了甲方的公司名称、开户行“中国工商银行股份有限公司乳源支行”、账号“200×××××××××××××719”等）盖章，小爱公司在该合同“乙方”落款处（该落款处写明了乙方的公司名称、开户行“广发银行股份有限公司韶关分行”、账号“955×××××××××××××133”等）盖章以及签署落款日期为2019年4月6日。在伦扬公司办理承兑业务后，江西兴国农村商业银行股份有限公司于2019年6月17日转账支付了121770元至小爱公司前述银行账户。《水池防腐工程合同书》约定的主要内容有：“一、工程名称：水池防腐工程。二、工程地点：乳源县伦扬高科（韶关）有限公司。三、承包范围：水池玻璃钢防腐。四、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包安全。五、工程材料：1、本工程施工中，乙方承诺提供的防腐材料采用以环氧树脂、同玻纤布为主要材料。乙方应对供应的材料提供产品的合格证明，若因提供的材料不合格而影响质量，乙方应对甲方承担违约责任。2、施工程序：二布四油（即，油四遍环氧树脂，二遍玻纤布）。六、工程报价:按附件。七、施工工期：合同工期日历天数为六天，（自2019年4月9日起开工，于2019年4月14日竣工）。八、付款方式：乙方安排施工人员进场并开始实际施工后三日内甲方支付总工程价款的50%（金额人民币：121770元，甲方通过现金、银行承兑向乙方支付）；工程自验收合格之日起七日内甲方支付工程价款剩余的50%（金额人民币：91915元，甲方通过现金、银行承兑向乙方支付）。九、双方的权利与义务。（一）甲方的权利与义务：1、甲方负责配合乙方施工，现场确定施工的范围，确保工程的顺利进行。2、乙方申请竣工验收后，组织相关人员进行验收，评定质量标准。3、按照合同的约定支付工程款。（二）乙方的权利与义务：1、按相关建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。……3、乙方按时组织施工班组进场，提前做好开工前的人员装备组织工作，安排施工图自审工作，确保精心施工，安全生产，并对施工现场可能发生的一切事故负全责。……十、工程质量及验收：1、工程质量：应符合《建设工程质量管理条例》以及有关法律法规规定和甲方的要求。2、工程具备竣工验收条件的，由乙方按照相关法律法规关于工程竣工的规定，向甲方提出竣工验收的书面申请并向甲方提供完成的竣工资料，甲方收到乙方申请后组织验收。3、甲乙双方应就验收工程拍照存证。4、若工程未达到约定条件的部分，甲方可要求乙方返工……6、双方人员应统一对竣工验收报告确认签字，竣工验收须经双方代表确认并验收签字后方可视为工程验收合格。7、甲方无正当理由的不得拒绝验收，乙方不得拒绝或迟延对甲方提出的针对未合格的工程部分进行改善的要求，否则乙方应承担违约责任。……十一、本工程质保期为一年。……十二、违约责任：1、乙方承诺甲方，保证工程项目于2019年4月14日前完工验收，甲方应积极配合乙方要求，如因乙方原因导致工程未如期完工，每延迟一日，乙方应向甲方支付违约金人民币：3000元/日。……4、除本合同另有约定外，任一方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务的，违约方应向守约方支付工程承包造价10%的违约金，同时违约方应赔偿因其违约给守约方造成的相关损失。5、本合同所述的甲方损失，包括但不限于甲方直接经济损失、预期可得利益、因乙方违约导致甲方支付的违约金和赔偿金、甲方为解决争议而支出的律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费、调查取证费、公证费等。……”合同附件《水池防腐工程报价单》载明了施工顺序和工程报价；其中，施工顺序为“清除水池面污泥，打磨至池面，池面损坏部分用水泥修复；下面地下水池墙周围一小部分有水渗入，不利于防腐施工，须要做防水处理后，才能做玻璃钢防腐”；工程报价包含以下各项目的报价，具体为：1、水池面打磨清理项目，600平方米，单价65元/平方米，金额39000元；2、水池面用胶水调水泥沙修复项目，600平方米，单价42元/平方米，金额25200元；3、水池面玻璃钢防腐、二布四油施工项目，600平方米，单价220元/平方米，金额132000元；4、地下水池内四周渗水、部分防水项目，70平方米，单价50元/平方米，金额3500元；以上报价不含税金，含材料费及人工费，金额共计199700元；5、拆水池墙4000元；6、税费9985元；合计发票价213685元（199700元+9985元+4000元）。在本案庭审中，经本院征询，小爱公司表示其在2019年4月9日组织人员进场对4个水池防腐工程进行施工，后因下暴雨的原因，在2019年4月17日竣工，比《水池防腐工程合同书》约定的竣工日期即2019年4月14日延迟了3天；还表示，在该工程竣工后，伦扬公司有派出人员查看现场，也使用了水池，但没有签订书面验收单据。又查明，在《水池防腐工程合同书》签订前，伦扬公司蔡总与小爱公司吕总微信协商签订水池防腐工程合同、报价以及施工事宜。2019年4月3日下午4:49，蔡总微信联系吕总，询问称“您明天有空吗”、“里面有新工程要请您估玻璃钢”；吕总回复称，“这三天没空”；蔡总再次询问称，“方便吗”；吕总询问称，“6号行吗？”；蔡总答复称，“6日，可以”；吕总回复称，“那我6日到”；蔡总询问称，“您去上坟吗”；吕总回复称，“明天回老家”、“你们如果急，我明天上午可以过来”；蔡总答复称，“我急”、“对不起”。2019年4月5日上午10:33，蔡总微信联系吕总，称“吕老板，报价再麻烦了”；吕总下午1:11回复称，“好”、“马上发”，又于1:12将水池防腐报价以DOC文档方式发送给蔡总，并称“施工期限注合同上”、“合同请你做一份出来。能今天签上，我要准备材料同人工”。2019年4月9日上午11:10至11:15，蔡总微信联系吕总，称“吕老板，针对墙面打磨+防腐，单价285（65+220）是否能够每平米帮以270处理”、“吕老板，您的含税价税点是几点”、“依您昨天开来的发票是代开3个点”、“最后应该是未税价+3个税点”；吕总于上午11:31回复称“税价，我公司要对票，专票现在是十三个点。”，于下午10:07分又回复称“合同期限八天完工，我计划好了，星期天晚上交付工程应该没问题。后天开始防腐的工人要住工地，因为晚上要加班”、“我一定会争分夺秒抢时间。”；蔡总询问称，“多少人员”；吕总回复称，“明天计划十二个人进工地”。2019年4月10日上午9:41，吕总微信联系蔡总，称“你好。请你尽快发合同给我，今天必须订主要材料”；蔡总于下午12:47回复称，“我很急”、“合同文件给了许总”；吕总答复称，“还没发给我，我现在也不敢进主材料”、“为了赶工，我今天从韶关进的425水泥，结构块，乳源没货。”，于下午2:58又回复称，“这样下去，我星期天晚上肯定交不了工了”；蔡总答复称，“文件我追一下”，随后将水池防腐合同以DOC文档方式发送给吕总，并称“这版您先看一下”、“初版，律师还没确认”。2019年4月10日下午3:12，吕总微信联系蔡总，称“我今天十四个人开工，我性格急”，并将工人施工的照片发送给蔡总；蔡总于3:18回复称，“没事，大家都要做好，我也是急”；吕总答复称，“请你把正式的报价单同合同发给我，我才敢买主要材料”，于下午3:40联系蔡总，称“刚刚接到你们的电话，说合同今天可以完成”，尔后称“打磨后有灰，只能打到这个样了。可以怎么搞都不脱”，并发送了两张打磨后的相片给蔡总，又称“这个水池星期一交工有困难。就这个两个角，要很多时间。”、“如果星期一交，这两个角质量保证不了，其它地方可交工”、“今天合同也没签到，明天我暂时不敢开工。请转告你们的老总，谢谢”；蔡总于下午9:15答复称，“请您明天带章到公司用印合同”、“谢谢”；吕总回复称，“收到”、“你现在方便把电子版发给看一下吗？”；蔡总下午9:21答复称，“嗯”、“5分内”；吕总回复称，“好”；蔡总于下午10:25将水沟防腐工程合同书完成稿以DOC文档方式发送给了吕总；吕总答复称，“收到”。2019年4月17日，吕总将水池施工后的照片发送给蔡总，并称“今天可以完工”。尔后，蔡总将还存在问题的水池拍成照片发送给吕总；吕总回复称，“收到”、“明天一早来做，这几天雨太大了。明天没什么雨”。2019年4月28日，吕总再次将工人施工情况拍照微信发给蔡总。随后，吕总分别于2019年5月27日上午9:42、6月12上午11:49、7月29日上午10:06、8月27日上午11:16微信联系蔡总，称“蔡经理，早晨！我的9万多工程你们公司怎么没音信了？麻烦你帮我问一下”、“蔡经理，我拿工程款你们公司还差我9万多。有消息什么时候可以给？”、“蔡经理，你们厂什么开工？还差我9万多工程款可以给我了吧？”、“蔡经理，你好！你们工厂还开吗？也给个信？谢谢”；于2020年7月1日下午3:14微信联系蔡总，称“蔡经理，你好！我去年做的那防腐工程还有9万多没结给我，今天去了你们乳源的工厂没开工，麻烦您帮我结清帐可好”、“今天去你们工厂，只有几个工人在守大门”；但蔡总在微信上均未作回复。再查明，2020年8月17日，小爱公司（委托人、甲方）委托广东四兴律师事务所（受托人、乙方）指派律师参加诉讼和非诉讼活动，并签订了一份《委托合同》；该合同主要约定：一、甲方同意乙方指派胡远春律师担任其参加解决甲方与伦扬公司水池防腐工程合同纠纷案的诉讼（仲裁、调解）活动（或办理上述非诉讼法律事务）的代理人；二、根据广东省发展改革委2015年7月27日粤发改价格（2015）436号《关于放开部分服务价格意见的通知》之三规定，放开律师服务（刑事案件辩护和部分民事诉讼、行政诉讼、国家赔偿案件代理除外）等4项收费，实行市场调节的相关规定，甲乙双方约定，甲方向乙方支付律师服务费为一站式批发，即按合同诉讼金额的百分之三十；上述律师服务费、律师办案费，均不含行政申请费、仲裁费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等费用；三、合同有效期限为自本合同生效之日起至本案办理终结时止（含判决或裁定或裁决生效，达成调解或和解协议，撤诉，生效法律文书执行文笔以及商务谈判结束等结案方式）；四、本合同由当事人签章之日起生效。在该合同签订后，小爱公司向广东四兴律师事务所支付了律师服务费30331.95元；该律师事务所于2020年12月10日开具了4张《广东增值税电子普通发票》给小爱公司，其中3张发票的金额各为10000元，余下1张发票的金额为331.95元。小爱公司为向本院申请财产保全，于2020年8月20日与中国太平洋财产保险股份有限公司韶关中心支公司签订了诉讼财产保全责任保险合同，并为此支付了保费1000元。本院认为，本案系合同纠纷。小爱公司与伦扬公司签订的《水池防腐工程合同书》是双方真实意思表示，内容清楚、明确，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效；依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”的规定，双方应按照该合同约定全面履行自己的义务。根据小爱公司提供的微信聊天记录显示，结合小爱公司的庭审陈述，小爱公司已于2019年4月10日安排14名工人进场对伦扬公司的水池防腐工程进行施工，后因雨水天气的原因，在2019年4月18日竣工。在竣工后，虽然小爱公司与伦扬公司未签订书面竣工验收报告，但从小爱公司提供的微信聊天记录内容来看，小爱公司在施工过程中已将水池防腐工程施工现场的照片微信发送给了伦扬公司的联系人员，伦扬公司联系人员也将水池存在的问题拍照发送给小爱公司的联系人员，小爱公司也对伦扬公司联系人员反馈的问题进行了维修，伦扬公司联系人员在小爱公司后续以微信联系方式催收工程余款时也没有提出水池防腐工程未完工或工程施工存在质量等问题；本案庭审中，小爱公司表示伦扬公司有派员对竣工后的水池进行勘验，并已使用了水池，且小爱公司2019年3月期间为伦扬公司水沟防腐工程施工维修完毕后，伦扬公司也只是派员对水沟现场进行勘验，也未签订书面竣工验收报告；对此，伦扬公司既没有在收到起诉状等诉讼材料后向本院提交书面答辩状对水池房屋工程的施工质量问题，也没有到庭应诉并提出抗辩。根据以上分析，本院确定伦扬公司发包给小爱公司的水池防腐工程已竣工，且质量合格，伦扬公司应按照合同约定支付工程款213685元（含税费9985元）给小爱公司。但伦扬公司仅通过银行承兑方式由江西兴国农村商业银行股份有限公司于2019年6月17日转账支付了121770元工程进度款给小爱公司，余下工程款91915元未付，其行为已构成违约；对小爱公司要求伦扬公司支付工程余款91915元的诉请，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”的规定，本院予以支持。关于迟延履行债务违约金计付问题。由于伦扬公司欠付工程余款91915元的行为已构成违约，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条以及第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”的规定，伦扬公司应按照合同约定向小爱公司支付一定数额的违约金。本案中，小爱公司与伦扬公司签订的《水池防腐工程合同书》第十二条第四款约定，除本合同另有约定外，任一方不能按本合同约条款约定内容履行自己的各项义务的，违约方应向守约方支付工程承包造价10%的违约金，同时违约方应赔偿因其违约给守约方造成的相关损失；小爱公司根据该约定，要求伦扬公司支付10%的未付工程余款91915元即9191.5元作为违约金，有合同依据，本院予以支持。关于律师费计付问题。由于伦扬公司欠付工程余款91915元的行为已构成违约，按照《水池防腐工程合同书》第十二条第四款的约定，伦扬公司除了应向小爱公司支付违约金外，同时还应赔偿引起违约给小爱公司造成的相关损失。至于如何确定小爱公司的损失，虽然该合同未明确约定乙方即小爱公司损失计算事宜，但结合该合同第十二条第五款对甲方即伦扬公司损失的约定，本院认为，小爱公司的损失理应包括为解决争议而支出的律师费在内。依照《中华人民共和国律师法》第五十九条“律师收费办法，由国务院价格主管部门会同国务院司法行政部门制定。”的规定，以及参照《广东省司法厅转发国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》（粤司办[2015]255号）的规定，广东省司法厅在将《广东省发展改革委转发国家发展改革为关于放开部分服务价格意见的通知》（粤发改价格[2015]436号）转发给各地司法局时，提出除律师事务所和基层法律服务机构（包括乡镇、街道法律服务所）提供的担任公民请求支付劳动报酬、工伤赔偿，请求给付赡养费、抚养费、扶养费，请求发给抚恤金、救济金，请求给予社会保险待遇或最低生活保障待遇的民事诉讼等律师服务收费实行政府指导价外，其他律师服务收费实行市场调节价。本案中，小爱公司委托广东四兴律师事务所指派律师代理本案诉讼，该所收取的律师费实行市场调节价；而依照《中华人民共和国价格法》第三条第二款的规定，市场调节价，是指由经营者自主制定，通过市场竞争形成的价格；故广东四兴律师事务所收取小爱公司律师费30331.95元并无不妥之处。对小爱公司要求伦扬公司支付律师费30331.95元的诉请，有合同依据，本院予以支持。关于诉讼财产保全责任保险保费计付问题。本院认为，《水池防腐工程合同书》第十二条第五款约定的甲方损失包括为解决争议而支出的律师费、诉讼费、差旅费、鉴定费、调查取证费、公证费等，并不包含诉讼财产保全责任保险保费，且该保费也不属于诉讼费用范畴；故小爱公司要求伦扬公司支付该保费，缺乏合同依据，本院不予支持。伦扬公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃相应的抗辩权利，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。”的规定，本院作缺席判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国律师法》第五十九条，《中华人民共和国价格法》第三条第二款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、限被告伦扬高科（韶关）有限公司于本判决生效之日起十日内向原告韶关市小爱防水防腐工程有限公司支付工程余款91915元、迟延履行债务违约金9191.5元及律师费30331.95元，合计131438.45元；二、驳回原告韶关市小爱防水防腐工程有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案件受理费2929元，财产保全费1270元，合计4199元（原告韶关市小爱防水防腐工程有限公司已预交），由被告伦扬高科（韶关）有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于广东省韶关市中级人民法院。审 判 长 陈曲波审 判 员 邱惠芬审 判 员 毛政新二〇二〇年十二月十五日法官助理 李雄财书 记 员 朱 琦