云南省昆明市官渡区人民法院民 事 判 决 书（2020）云0111民初11323号原告：云南林锦电力工程有限公司，住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处海归创业园2幢13楼13382号，统一社会信用代码：91530100582387873J。法定代表人：黄作林，执行董事。委托代理人：夏禹、李传余，云南弘瑞律师事务所律师，特别授权代理。被告：云南青峰房地产开发有限责任公司，住所：昆明市官渡区小板桥镇中街10号2楼223室，实际经营地云南省昆明市官渡区海伦国际10号地块对面。统一社会信用代码:91530100695669404E。法定代表人：韩兴旺，董事长兼总经理。委托代理人：王贵贤，男，汉族，1973年4月3日出生，身份证住址：青海省互助土族自治县。系公司员工，一般授权代理。原告云南林锦电力工程有限公司(以下简称“林锦公司”)诉被告云南青峰房地产开发有限责任公司(以下简称“青峰公司”)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年8月10日立案受理后，根据最高人民法院民事诉讼程序繁简分流改革试点实施办法的规定，依法由审判员冷雨静适用普通程序独任审判，于2020年12月11日公开开庭进行了审理。原告林锦公司的法定代表人黄作林及其委托代理人夏禹、李传余，被告青峰公司的委托代理人王贵贤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告林锦公司向本院提出诉讼请求:一、判令被告向原告支付工程款封4,030,000.00元。二、本案的诉讼费、保全费、保全担保费由被告承担。事实与理由：原告与被告就“云青花园A1、A2地块10KV配电工程项目”于2017年3月24日签订了《10KV变配电工程施工合同》（合同编号：YNQF2017-3-24）。合同主要内容为：1.工程名称：云青花园A1、A2地块10KV配电工程，工程地点：云南省昆明市官渡区云溪社区云溪三组。2.工程内容为：按照云南电网有限责任公司昆明供电局审核通过的云清花园A1、A2地块商业、住宅及外线部分施工图纸内全部内容。3.工程承包方式：本工程采用承包全部人工、机械和所有材料及设备的总包干方式，按照总价一次性包干，固定不变。4.。合同价款:合同含税总价款为43,000,000.00元。5.工程款支付的方式和时间：合同签订生效后，被告先支付合同总价款30%的预付款，被告和监理单位完成月进度报表审查工作，确定符合工程款支付条件后10日内支付。确认完成工程量40%的工程进度款。工程全部完工，经被告和监理单位确认后支付至合同总价款的80%，工程验收合格且正常通电后支付至合同总价的97%。预留合同总款的3%作为工程保修金，两年期满扣除维修费及违约金后，剩余款项在15天内被告一次性无息支付原告。2019年5月4日原被告双方签订了《补充协议》，双方确认:1.就遗漏项目即综合管沟中安装玻璃钢和镀锌角钢电缆支架工程给与增加；2.就工程所用高低压电缆材料产生的差价由被告给原告给与补偿；3.电缆差价补偿金额为2,480,000.00元，电缆支架安装工程增加金额为970,000.00元,两项合计增加金额为3,450,000.00元。4.、双方确认原告完成该工程全部内容并正式通电后，被告一次性支付以上增加的工程款，其他款项按原合同执行。原告将工程全部完工，且竣工验收合格，并经南方电网公司昆明官渡供电局作出了:“云南青峰房地产开发有限责任公司客户资产接收技术审核评价报告”，已正式通电，完成了移交手续。《10KV变配电工程施工合同》及《补充协议》确定的合同总价款为46,450,000.00元，被告向原告支付了42,420,000.00元，仍有4,030,000.00元的工程款未支付给原告。由于被告资金链断裂，导致该项目本应在2017年完工，却拖到了2019年才断断续续复工。因原材料价格上涨，从而导致原告在该项目上亏损几百万元。现原告为维护自身合法权益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定提起诉讼，望判如所请。被告青峰公司答辩称:我公司认可原合同约定的总工程款43,000,000.00元的事实，合同签订后的《补充协议》不认可，没有我公司总经理或董事长的签字。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认，并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下:林锦公司提交的《补充协议》，欲证明原被告双方签订建设工程施工合同后，又于2019年5月4日签订《补充协议》，确认：（1）就遗漏项目即综合管沟中安装玻璃钢和镀锌角钢电缆支架工程给与增加；（2）就给所用高低压电缆材料产生的差价由被告给原告给予补偿；（3）电缆差价补偿金为2,480,000.00元，电缆支架安装工程增加金额：970,000.00元，两项合计增加为3,450,000.00元。经质证,青峰公司对《补充协议》真实性、合法性、关联性均认可，证明目的均不认可，认为协议上的签章是真实的，但是青峰公司的印章由青海省政协成立的涉案工程监管部门在实际管理使用并加盖，黄胜利和楚新生也是青岛省政协安排的人员。协议中没有青峰公司总经理及董事长的签字，协议不是青峰公司所签。本院认为，青峰公司对《补充协议》的真实性无异议，本院对其真实性予以确认。青峰公司虽辩称其公司的印章系交由他人保管使用，故签章行为与其无关。但因公司印章具有代表企业法人身份信息的公示效力，青峰公司将印章交与他人持有，则应对印章签章的法律后果承担相应的法律责任。且补充协议的内容与涉案工程有关联，足以使林锦公司在签订《补充协议》时有理由相信系青峰公司的行为，故本院对林锦公司的证明目的予以采证。结合当事人的陈述及举证，本院依法确认本案的法律事实如下:2017年3月24日,林锦公司(承包单位、乙方)与青峰公司(发包单位、甲方)签订《10KV变配电工程施工合同》（合同编号：YNQF2017-3-24），约定青峰公司将“云青花园A1、A2地块10KV配电工程项目”发包给林锦公司承建。合同主要内容为：1.工程名称：云青花园A1、A2地块10KV配电工程，工程地点：云南省昆明市官渡区云溪社区云溪三组。2.工程内容为：按照云南电网有限责任公司昆明供电局审核通过的云清花园A1、A2地块商业、住宅及外线部分施工图纸内全部内容。3.工程承包方式：本工程采用承包全部人工、机械和所有材料及设备的总包干方式，按照总价一次性包干，固定不变。4.合同价款:合同含税总价款为43,000,000.00元。5.工程款支付的方式和时间：合同签订生效后，青峰公司先支付合同总价款30%的预付款，青峰公司和监理单位完成月进度报表审查工作，确定符合工程款支付条件后10日内支付。确认完成工程量40%的工程进度款。工程全部完工，经青峰公司和监理单位确认后支付至合同总价款的80%，工程验收合格且正常通电后支付至合同总价的97%。预留合同总款的3%作为工程保修金，两年期满扣除维修费及违约金后，剩余款项在15天内青峰公司一次性无息支付给林锦公司。合同签订后，因青峰公司的原因导致工程停工两年。2019年5月4日林锦公司(承包人、乙方)与青峰公司(发包人、甲方)签订《补充协议》，约定:一、甲乙双方确认只对该合同中所用高低压电缆材料产生的差价甲方给予补偿，补偿比例为双方核定差价总额的40%，单价以2017年订货合同单价与2019年订货合同单价为准计算。电缆数量按现场实际情况和设计图核定，其他设备和材料差价不予补偿；二、甲乙双方确认，就该合同中存在的遗漏项目(即:综合管沟中安装玻璃钢和镀锌角钢电缆支架工程)给与增加，后附双方核定的报价表；三、甲乙双方确认，电缆差价补偿金额为2,480,000.00元，电缆支架安装工程增加金额为970,000.00元,两项合计增加金额为3,450,000.00元。四、双方确认，乙方承诺完成该工程全部内容并正式通电后，甲方一次性支付以上增加的工程款，其他款项按原合同执行。双方另就其他相关事项进行了约定。合同落款处青峰公司在发包人处签章并有“黄胜利”、“楚新生”在公司委托代理人处签名，林锦公司在承包人处签章并由法定代表人黄作林签名。后附《云青花园A1、A2地块10KV配电工程电缆价差》表、《云青花园A1、A2地块10KV配电工程综合管缆电缆支架》表，两张表格中，发包单位由青峰公司工作人员马明山签名，承包单位加盖林锦公司印章，并由黄作林签名。2019年4月9日，昆明官渡供电局出具《云南青锋房地产开发有限责任公司客户资产接收技术审核评价报告》，确认林锦公司承建的“云青花园A1、A2地块10KV配电工程”经验收合格，投产日期2019年5月25日。2019年11月26日，官渡供电局在《客户供配电设施移交技术审核明细表》中，签署技术审核意见为“合格”。另查明，2017年4月1日起至2019年11月12日期间，青峰公司陆续向林锦公司支付工程价款42,420,000.00元。现林锦公司以青峰公司尚欠工程款4,030,000.00元未付为由，诉至本院主张诉求。诉讼过程中，林锦公司向本院提出财产保全申请，请求对开发企业为青峰公司的财产价值为4030000.00元的财产进行保全，本院依法作出（2020）云0111民初11323号民事裁定书，裁定查封青峰公司坐落于昆明市官渡区地块）Ａ2-03幢9层901号、（Ａ2地块）Ａ2-03幢8层804号、（Ａ2地块）Ａ2-04幢12层1203号三套房屋，保全限额共计4030000.00元。林锦公司为此支付财产保全费5000.00元，保全保险费4030.00元。本院认为:《中华人民共和国合同法》第六十条规定:“当事人应当按照合同全面履行自己的义务。”第七十七条规定:“当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。”本案中，林锦公司与青峰公司于2017年3月24日签订的《10KV变配电工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律规定，依法成立并生效，对双方当事人具有法律约束力。该合同签订后，因青峰公司的原因导致合同未能如期履行。双方后于2019年5月4日签订《补充协议》，系双方的真实意思表示，其内容系双方在原合同的基础上对价款的变更达成新的合意，对双方具有法律约束力。按照上述合同及补充协议的约定，青峰公司应当向林锦公司支付的工程价款为43,000,000.00元+3,450,000.00元=46,450,000.00元。青峰公司仅支付42,420,000.00元，尚有4,030,000.00元未予支付。现林锦公司主张由青峰公司支付所欠工程款4,030,000.00元，双方签订的《10KV变配电工程施工合同》约定，工程验收合格且正常通电后支付至合同总价款97%，预留合同价款3%作为工程保修金。两年期满后扣除维修费等费用由青峰公司在15日内一次性无息支付。庭审中，林锦公司认为工程延期两年系青峰公司的原因所致，工程完工后已交付使用，经昆明官渡供电局验收合格，3%的工程保修金应予支付。本院认为，林锦公司的诉请理由依法成立，本院予以采纳；对其诉请，本院予以支持。庭审中，青峰公司抗辩称2019年5月4日签订的《补充协议》非青峰公司行为的观点不能成立，本院不予采纳。关于林锦公司主张由青峰公司支付保全保险费4030.00元的诉请,本案系因青峰公司未履行支付工程价款的义务而引发,林锦公司申请财产保全系保障其合法利益，且支付的保全保险费属合理范围，本院予以支持。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第二百六十九条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下:一、被告云南青峰房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起七日内向原告云南林锦电力工程有限公司支付所欠的工程款4,030,000.00元；二、被告云南青峰房地产开发有限责任公司于本判决生效之日起七日内向原告云南林锦电力工程有限公司支付保全保险费4,030.00元。以上两项合计由云南青峰房地产开发有限责任公司支付的金额为4,034,030.00元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费39,040.00元、财产保全费5,000.00元，由被告云南青峰房地产开发有限责任公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后二年内向本院申请强制执行。审判员  冷雨静二〇二〇年十二月十一日书记员  陈瀚涛