山东省青岛市即墨区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0282民初5562号原告：山东莱钢建设有限公司，住所地青岛市崂山区株洲路139号，确认送达地址为青岛市市南区东海西路43号乙，统一社会信用代码91370212750441892J。法定代表人：李洪建，董事长。委托诉讼代理人：于宁，山东钢铁集团公司律师事务部律师。被告：山河建设集团有限公司，住所地团风县团方大道，确认送达地址为陕西省西安市未央区凤城11路文景广场A座16层，统一社会信用代码91421121272000266B。法定代表人：程理财，董事长。委托诉讼代理人：王鑫，男，1986年1月28日出生，汉族，住西安市灞桥区，系公司工作人员。原告山东莱钢建设有限公司（以下简称莱钢公司）与被告山河建设集团有限公司（以下简称山河公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年6月9日正式立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人于宁，被告委托诉讼代理人王鑫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告莱钢公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付欠款1952868.69元及自2018年7月1日至2018年10月1日以1452294.95元为基数；自2018年10月2日至2019年10月1日以1827725.26元为基数；自2019年10月2日起至实际付清之日止以1952868.69元基数按照银行同期贷款利率计算的利息；2.诉讼费由被告承担。事实与理由：2018年4月20日，原告与被告签订《钢结构委托加工合同》，就空中客车直升机H35青岛总装线定制厂房项目钢结构工程加工制作达成合作事宜，约定由原告负责施工图纸范围内的主钢结构、预埋件（锚栓）加工制作，合同暂定总价为2000000元。依据《钢结构委托加工合同》第十条第三款约定，在办理完结算后三个月内被告应向原告支付工程款至结算金额的95%，剩余5%作为质量保修金。原告于2018年6月30日履行完合同义务，并按照合同约定提交结算相关资料，项目决算报审总额为2502868.69元，但被告以种种理由不履行合同约定支付工程款，也不予审核决算。现该工程已于2019年4月17日投产使用，时至今日，被告仅向原告支付了550000元，仍有1952868.69元未支付。原告曾经多次向被告主张剩余款项，但是被告一直推诿，为维护原告的合法权益，特具状起诉，请求判如所请。原告在庭审中明确诉讼请求：1.判令被告支付原告欠款1832880.1元及自2018年11月28日起以1832880.1元为基数按照同期银行贷款利率计算的利息；2.诉讼费由被告承担。被告山河公司提交书面答辩状辩称，一、原告所诉与客观事实不符。1.山河公司（甲方）于2018年4月20日与莱钢公司（乙方）签订《钢结构委托加工合同》。2.2018年8月2日，经山河公司多次催交且支付运费前提下，莱钢公司才发出合同项目的钢楼梯构件（附运费转账记录及装车清单），而并非起诉状中描述的2018年6月30日履行完合同义务。3.山河公司截至2019年12月30日仍要求莱钢公司提交结算报告等系列文件，曾于2019年6月21日、2019年12月19日、2019年12月20日、2019年12月23日、2019年12月24日、2019年12月26日、2019年12月27日、2019年12月30日多次催促莱钢建设项目负责人郭孝杰提交完成的结算资料但是至今未果（附微信沟通记录），2019年12月27日和2019年12月30日联系莱钢建设项目人石雪刚提交相关结算资料至今未果（附微信聊天记录），同时，山河公司也多次要求莱钢公司派相关人员来核对工程量及商议结算相关事宜，时至今日，莱钢公司依然没有委托任何人员来山河公司洽商相关结算事宜，因此，致使工程无法结算，该过错责任应由莱钢公司自行承担。二、莱钢公司交付的加工钢结构存在质量问题，至今仍未结算，且加工钢构件存在质量问题仍未解决，故请求法院驳回原告的诉讼请求。庭审中，山河公司提起反诉，要求莱钢公司赔偿其因钢结构制品存在质量问题给其造成的损失。本院当庭向山河公司送达书面缴纳反诉费通知书，山河公司逾期未缴纳反诉费，视为其撤回反诉。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：一、合同签订情况2018年4月20日，山河公司（甲方）与莱钢公司（乙方）签订《钢结构委托加工合同》，双方约定，一、工程概况：工程名称：空中客车直升机H135青岛总装线定制厂房项目。工程地点：青岛市即墨高新区华山镇，工期：以甲方要求为准。三、工程承包范围、方式：1.合同文件中约定的制作加工范围：乙方负责施工图纸范围内的主钢结构、预埋件（锚栓）加工制作，包括材料（主、辅材）采购、试验检验（含第三方检测）、制作、探伤检测、喷砂除锈、油漆（含漏涂部位油漆）、运输、交货、竣工资料等，包括设计变更及甲方书面临时指定的加工任务。2.承包方式：包原材料进场复检、包乙方提供的连接副实验、包制作探伤、包主、辅材、包资料、包机械、包人工、包运输，乙方按承包范围包安全、保质量、包工期、包文明施工。五、合同价款：本委托加工合同价采用全费用综合单价包干的固定综合单价方式，具体单价详见后附表，工程量暂定：300吨。暂定总价为人民币2000000元。八、工期要求：1.首批构件到场时间为2018年5月10日前，后续构件按甲方的要求供应，构件供货的数量与顺序需与现场施工相配套。2.乙方供货的时间、顺序及配套要求必须满足甲方书面提供的现场进度计划要求，并以此作为乙方的工期考核依据（甲方同意和签订的工期除外）。若因乙方制作原因导致本分包工程的总体工期延误，从而使得甲方受到业主或总承包方的处罚，此处罚由乙方承担。九、工程质量：1.乙方应严格按照甲方提供的合同图纸及审批的深化图纸进行制作加工，必须满足本工程技术要求及施工图纸的要求，并符合国家和山东省现行有关验收标准，规范要求。2.工程质量等级：达到“青岛杯”。3.乙方应确保构件一次性交验合格，甲方在现场验收。属乙方制作原因造成的构件质量缺陷，乙方驻现场代表对缺陷事实进行确认并甲方要求进行修整，费用及工期延误责任由乙方承担。4.乙方在收到甲方书面通知后24小时内未及时回复与确认，仍无实际行动，甲方有权组织人员实施相关整改，有关费用直接从乙方的工程款中予以扣除。若因构件整改而导致的工期延误，乙方承担相应责任和经济损失。5.若因乙方直接原因造成在施工中出现影响结构、使用功能等重大质量事故时，乙方须承担一切责任及相关的费用，甲方可无条件终止合同。并严格按国家颁发的《工程建设质量管理条例》处罚规定执行。十、价款支付和结算：1.本合同签订15天内，甲方向乙方支付本合同暂定总价款的15%作为工程预付款。预付款将平均分两次从后续工程进度款中扣回。2.乙方于每月30日向甲方申报当期已到工地现场构件的进度款，甲方将按照乙方当期到工地现场构件的工程量进行进度款的审核，并在收到业主支付的进度款后7个工作日内，按照甲方审核金额减去预付款回扣余额支付乙方当期进度款。工程进度款累计付至审核工程量的70%。甲方每月审核金额的仅作为中期付款依据，最终付款金额以结算为准。3.乙方在最后一批构件交货完毕后且经甲方安装、验收完毕后，当月进度款（尾款）审核至工程量的80%。完工后30日内，向甲方提交结算报告相关资料，甲方在乙方提交相关资料后60日内审核并将审核结果返还给乙方签字盖章，如乙方有异议再与甲方进行核对，在双方核对并达成一致后双方进行签字确认。该结算作为最终付款依据。3.1在甲乙双方办理完结算后三个月内甲方向乙方支付工程款至结算金额的95%，剩余5%作为质量保修金。3.2质量保修期为壹年，质量保修期满若无制造质量事故发生，甲方在15个工作日内支付剩余保修金给乙方。4.乙方在甲方申请每笔工程款时，需按甲方要求向甲方提供等额增值税专用发票。十二、保修：1.本分包工程的保修金为本分包工程合同结算价的5%。2.保修金的支付方式按照本合同第十条中第3款执行。3.保修期限为壹年，起始日期以总承包工程发出竣工证书之日为准。二、合同履行情况莱钢公司自2018年4月26日陆陆续续向山河公司发货，最后一次发货时间为2018年8月2日。山河公司主张莱钢公司逾期发货导致其被中建八局四公司处罚。莱钢公司认为其发货时间不构成逾期，因为发货进度是根据甲方的临时通知进行，时间紧迫，没有准备时间，有时不得不停下当前工作以完成被告的工作任务.三、工程量、工程价款及款项支付情况2020年10月23日，原被告确认空中客车直升机H135青岛总装线钢结构加工制作工程量汇报报审表，原被告确认的工程量为：钢梁241.315吨、钢柱7.789吨、钢屋盖/檩条135.314吨、钢梯3.165吨，合计387.583吨，工程总价款为2382880.1元。被告已经向原告支付工程款550000元。原告主张被告尚欠其工程款1832880.1元未支付。被告认为，因原告存在延误工期及加工的钢构件存在质量问题，应当扣除600000元，剩余1232880.1元同意支付原告。四、其他事项山河公司与中建八局第四建设有限公司签订专业分包合同，后将钢结构的加工委托给莱钢公司。原告提交房屋建筑工程竣工验收备案表，该证据系原告从总包方中建八局四公司获取，证明涉案工程于2018年11月28日完成竣工验收，按照合同约定的保修期限为一年，自总包方工程发出竣工证书之日起算。被告对原告提交的该证据无异议。本院认为，原告莱钢公司与被告山河公司签订《钢结构委托加工合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应按照合同约定享有权利并履行义务。原告按照合同约定加工供货，被告应及时足额按照合同约定支付相应的款项，被告未能按照约定支付款项，其行为已经构成违约，应承担违约责任。故原告要求被告支付工程款及相应的利息损失，符合合同约定和法律规定，本院依法予以支持。经原、被告双方核对，被告尚欠原告工程款1832880.1元未支付，故被告应当支付原告工程款1832880.1元。关于原告主张被告应当自2018年11月28日起承担利息。2018年11月28日空客直升机定制厂房及配套设施建设工程总体竣工，原告以该时间点主张付款利息于法有据，本院予以支持，但是该付款利息的基数应当为扣除质保金以外的欠款本金。根据《钢结构委托加工合同》的约定，原告的保修期限为壹年，起始日期以总承包工程发出竣工证书之日为准。因此原告的保修期应当自2018年11月28日至2019年11月28日，该期间，被告可扣留结算总价款的5%作为质量保修金，即119144元（2382880.1元×5%），待质保期结束后，被告应当支付原告质保金及相关利息。故山河公司应当支付莱钢公司工程款1713736.1元及自2018年11月28日起至2019年11月28日止以1713736.1元为基数按照中国人民银行同期银行贷款利率计算的利息及以1832880.1元为基数自2019年11月29日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息。被告辩称原告延误工期导致其被总承包方中建一局四公司处罚，被告未能提供充足的证据证明系原告造成工期延误，应承担举证不能的法律责任。本院对其该项意见不予采纳。被告在庭审时提起反诉，要求原告赔偿其因钢结构质量问题给其造成的损失，本院当庭向被告送达书面缴纳反诉费通知书，被告逾期未缴纳反诉费，视为其撤回反诉。被告的该项主张可另行提起诉讼。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告山河建设集团有限公司于本判决生效后十日内偿付原告山东莱钢建设有限公司工程款1832880.1元及利息损失（以1713736.1元为基数，自2018年11月28日至2019年11月28日止按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息；以1832880.1元为基数，自2019年11月29日起至实际清偿之日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息）；二、驳回原告山东莱钢建设有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间内履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费22376元（原告预交），由原告山东莱钢建设有限公司负担1080元，由被告山河建设集团有限公司负担21296元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审判长  王彬彬审判员  刘平平审判员  李林娟二〇二〇年十二月十八日书记员  王 卓附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。