河北省石家庄市栾城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0111民初1587号 原告：王建伟，男，1982年11月17日出生，汉族，群众，软件工程师，住石家庄市栾城区。 被告：河北美庭装饰工程有限公司，原住所地河北石家庄市裕华区金利街与汇通路交口长虹大厦**，现地址：石家庄市塔谈国际商贸城6号写字楼2010室。统一社会信用代码：911301083477661522。 法定代表人：刘宝岭，执行董事。 委托代理人:王康。 委托代理人：郭伏天。 原告王建伟与被告河北美庭装饰工程有限公司（以下简称美庭公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王建伟、被告河北美庭装饰工程有限公司委托代理人王康、郭伏天到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 王建伟向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判令解除原、被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》2、请求法院依法判令被告向原告退还工程款28000元。3、请求法院依法判令被告向原告支付违约金14910元（计算至2020年8月18日）。4、本案诉讼费用由被告承担。2019年7月14日，原、被告双方签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》，合同约定被告以包工包料7万元的价格承揽了原告天阳泰富1-1-201室的装修工程，工程期限为60-90工作日。同时，被告承诺合同签订当天交纳30%合同款可以赠送电动按摩椅和海尔热水器。但原告在签订合同当天支付合同款的30%后被告未积极履约，没有按约定出设计效果图、交付赠品按摩椅和热水器等。经原告多次催促进场施工，被告才于2019年10月20日与原告签订了补充协议。约定开工时间为2019年10月26日，同时约定除室内“他他”木门外，其余工程在2020年1月18日全部完工，超出工期按照日1%赔偿。并要求原告必须交工程款到合同总款的70%才进场开工，原告于10月23日又向被告交付合同总款的40%。补充协议签订后，被告并未及时全面履约。直到2020年1月18日，被告只完成了水电线路铺设和吊顶的部分施工。后原告多次电话和到公司催促，被告断断续续进行了贴砖、防水、刷墙泥的部分施工，2020年6月13日后，项目彻底停滞，被告很长一段时间不接电话，不回消息，原告发函通知被告进场施工后，被告仍未进场施工，其行为已经表明不再继续履行合同。依据原、被告双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》第14.5条和补充协议之约定。被告应该于2020年1月18日完工，计算至2020年8月18日，被告应支付违约金14910元；被告虽进行了部分施工但是工程量不足30%。被告应退还原告已经支付工程款的40%，共计28000元。为此，特提起诉讼。望依法判如所请。 河北美庭装饰工程有限公司辩称，原告交了工程总款70%的钱，我们的工程量也到了70%，我们已经超额完成，原告还欠我们水电部分8000元工程款。因为疫情原因工程没有完工，不同意支付违约金。 本院经审理认定事实如下：2019年7月14日，原告王建伟（发包方甲方）与被告河北美庭装饰工程有限公司（承包方乙方）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定乙方承包甲方位于天阳泰富的124平米的3室2卫户型一处，工程期限为60日-90日。合同总价款为70000元。因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。因乙方责任不能按期完工，工期不顺延。因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。且每延误一日应向甲方支付工程款的1‰违约金。因甲方原因造成工期延误由甲方承担相应费用，且每延误一日应向乙方支付剩余工程款的1‰违约金。判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。合同并约定中期结算：工程中期（即木制品框架完成、瓦工项目基本完成及水电管路敷设基本完成为工程中期，不含新增项目），乙方通知甲方进行中期验收及中期结算,甲方应在接到乙方中期款结算单两日内到乙方财务部交付中期款。自接到之日起两日内如未有书面异议，即视为甲方同意支付乙方该期工程款；甲方未约定足额交付中期款，乙方有权暂停施工，同时，甲方每拖延一天应支付乙方工程款（不含水电预收款）的1%违约金。并且由此延误的工期及给乙方造成的损失均由甲方承担。合同支付方式为第一次付款时间为签订合同时（工程款×70%＋合同1、7的工程款）、第二次中期款为（工程款×25%水电结算款＋变更全款）、第三次尾款工程款×5%＋后期变更尾款。 合同签订当日原告王建伟向被告缴纳30%的定金即21000元,2019年10月20日原告向被告缴纳40%合同款即28000元，同日原被告签订《补充协议》，约定开工时间为2019年10月26日，工期从开工之日起，除“他他门”外，其余工程年前2020年1月18日全部完工，超出施工期按合同1%赔付客户。后被告进场施工，完成部分工程后停止施工，后原告多次催促被告继续施工并于2020年7月4日向被告发送要求进场施工通知后被告仍拒绝进场施工，被告主张原告缴纳工程款的70%，工程量已达到70%，停止施工的原因系原告没有如期缴纳中期款。原告否认被告主张，认为被告做了合同约定的部分项目，但质量没有达到要求（主要有水电的铺设没有水电布局图，开关及插座的安装没有做，防水做了，但没有测试），主张被告施工进度达不到中期验收的条件，故未缴纳中期款。 以上事实，有原告提交的书面证据及庭审笔录中当事人陈述等证据为证。 本院认为，原被告签订了《家庭居室装饰装修工程施工合同》及《合同补充协议》系原被告双方真实意思表示，合同符合法律规定，本院对上述合同的效力予以认定。被告在履行部分工程后停止施工，经原告多次催促后拒绝继续履行合同，原告要求解除合同，符合法律规定，对原告该主张本院予以支持。合同签订后，被告按约定实施了部分工程，原告主张被告未完成70%工程量，但根据庭审中原被告陈述情况，本院认定被告已完成70%工程量，故对原告主张被告退还工程款28000元的主张不予支持。被告未继续履行合同，被告主张经催告原告未缴纳中期款导致停工情况出现，原告主张被告没有通知验收也没有通知交中期款，因被告未能提交相应证据证实其主张，故导致工程停工的责任应由被告承担。原被告签订的《合同补充协议》约定工程在2020年1月18日全部完工，超出施工期限按合同1%赔付客户。故对原告要求被告支付工程延期至2020年8月18日共计213天的违约金14910元（70000元×1%×213天）的主张本院予以支持。 综上所述，经多次调解无效。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、解除原告王建伟与被告河北美庭装饰工程有限公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》； 二、被告向原告支付违约金14910元； 三、驳回原告其他诉讼请求。 案件受理费872元，减半收取计436元，由原告承担285元，被告承担151元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心上诉案件受理窗口递交或邮寄至本院诉讼服务中心（邮件封面务必注明“上诉材料”字样，邮寄地址：河北省石家庄市栾城区，邮编：051430，收件人：诉讼服务中心董会江，电话：0311-886××××7）。 上诉案件受理费872元，应当在上诉期限届满之日起7日内预交（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判员  信云丽 二〇二〇年十二月三日 书记员  任力伟 ——