湖南省株洲市芦淞区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0203民初4249号原告（反诉被告）：湖南振球消防实业有限公司，住所地湖南省株洲市。法定代表人：符震球，系该公司董事长。特别授权委托代理人：曾辉荣，系湖南法达律师事务所律师。一般授权委托代理人：尹军辉，系湖南法达律师事务所律师。被告（反诉原告）：湖南天泽置业有限公司，住所地湖南省株洲市。法定代表人：贝钰，系该公司董事长。特别授权委托代理人：李慧兰，系湖南天桥律师事务所律师。一般授权委托代理人：吴豫湘，系湖南天桥律师事务所律师。原告（反诉被告）湖南振球消防实业有限公司与被告（反诉原告）湖南天泽置业有限公司合同纠纷一案，本院于2020年8月12日立案后，依法适用简易程序，于2020年10月15日、2020年12月2日公开开庭进行了审理。原告湖南振球消防实业有限公司的委托代理人曾辉荣（第一次到庭）及尹军辉（第二次到庭），被告湖南天泽置业有限公司委托代理人吴豫湘到庭参加诉讼，原告（反诉被告）湖南振球消防实业有限公司于2020年10月15日向本院提出对工程质量进行鉴定申请，于2020年11月16日撤回鉴定申请，本案现已审理终结。原告湖南振球消防实业有限公司向本院提出诉讼请求为1、判决被告向原告支付拖欠的工程款116288元及其逾期利息（按年利率6％从2018年12月17日起至本案本息全部清偿之日止）;2、本案诉讼费用由被告负担。事实与理由：原、被告于2016年10月12日签订了《株洲华丽国际服饰文化商业广场续建工程防火门制作安装工程承包合同》，约定由原告（乙方）为被告（甲方）在华丽三期续建项目制作、安装钢质防火门工程。合同约定：1、合同单价为：甲级钢质防火门为533元／㎡，乙级钢质防火门为493元/㎡，丙级钢质防火门为453元／㎡。工程总价暂定92020元；2、工程款的支付：合同签订后，甲方于15天内向乙方支付合同价20％作为预付款，防火门全部安装完后经甲方和监理方验收合格后支付至合同结算总价的80%，乙方安装的防火门通过消防验收合格后，两个月内办理完结算，甲方收到乙方请款单15天内支付至结算总额的95％给乙方，余款5％作为质保金待保修期满后15天内一次性付清；3、发生争议应协商或调解，协调或调解不成时，通过甲方所在地人民法院诉讼解决。2018年11月19日，因增加了工程量，原、被告双方又签订了两份《华丽三期续建项目标准层钢防火门制作、安装补充协议》，合同总价分别为340946元和19737元。合同其余条款与2016年10月12日签订的《株洲华丽国际服饰文化商业广场续建工程防火门制作安装工程承包合同》条款一致。合同签订后，原告如约履行了制作及安装防火门窗的义务。2020年1月19日防火门工程项目验收合格。双方确定工程量分别为：甲级钢质防火门147.889㎡，乙级钢质防火门544.66㎡，丙级钢质防火门283㎡，玻璃298块。工程总金额为499381元。截止至2018年12月17日，被告已支付工程款383093元，尚欠工程款116288元。原告多次找到被告协商付款未果，请求依法判决。被告湖南天泽置业有限公司辩称：原告制作、安装的钢质防火门的质量与合同约定严重不符，相关等级也系其虚假报送，其恶意提供伪劣产品系严重违约。原告与被告在华丽三期续建项目制作、安装钢质防火门工程签订了《株洲华丽国际服饰文化商业广场续建工程防火门制作安装工程承包合同》、两份《华丽三期续建项目标准层钢防火门制作、安装补充协议》（以下简称“补充协议”)，双方对原告应提供的甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门的数量及单价均作了约定。补充协议第六条第一款明确约定，钢制防火门门扇采用0.8mm镀锌钢板，门框采用1.2mm镀锌钢板，门扇厚度不低于45mm，原告虽向答辩人提供了防火门，但由于原告虚假向答辩人报送防火门等级，以次充好，导致答辩人受骗作出与事实严重不符的验收结论，并且，原告提供的防火门的质量标准和使用材料远远达不到补充协议第六条第一款约定的厚度尺寸和规格，构成严重违约。2、原告构成严重违约，其向答辩人主张支付工程款及逾期利息没有事实和法律依据，原告应当向答辩人赔偿损失。根据补充协议第九条第三款之约定，“乙方（原告）提供的产品的品牌、规格、型号等与本协议约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收。乙方应在五天内无偿更换，因此造成逾期交货的，按逾期交货条款承担违约责任”，原告提供的产品以次充好，存在欺诈行为，根据《合同法》第一百一十三条（当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任）、《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条（经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍）之规定，原告应当向答辩人支付己付款项的三倍的赔偿款即1149279元。由此，答辩人不支付剩余款项系依法行使先履行抗辩权（合同法第六十七条：当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其要求。在原告没有提供符合合同约定的防火门之前，答辩人有权拒绝支付价款，原告主张的所谓工程款及利息依法应予驳回。3、因原告违约，原告向答辩人支付违约金并由答辩人直接从工程款中扣除。依据双方2018年11月29日签订的两份《华丽三期续建项目钢制防火门制作、安装补充协议》第九条第二、三、四款的约定，乙方（即原告）不能按合同约定的时间完成本合同承包范围内约定的内容，乙方每超期一天，乙方同意按500元／日、1000元／日向甲方（天泽公司）支付违约金，并同意由甲方直接从工程款中扣除。两份《补充协议》第四条第一款约定，原告应在收到进场通知单后25天、60天全部安装完毕。两份《补充协议》系2018年11月29日签订，天泽公司在2018年12月4日的工作联系函中通知原告要求2018年12月5日进场施工，根据约定，原告最迟应当在2019年2月5日完成安装，但原告直到2020年1月19日才完成交付验收。依据约定，原告应承担至少每天500元的违约金，且天泽公司有权直接从工程款中扣除。由此答辩人有权从工程款中直接扣除原告应支付的违约金共计165000元。综上，答辩人认为原告的诉讼没有任何依据，请求法庭查明事实驳回原告全部诉讼被告湖南天泽置业有限公司两次开庭均增加和变更了反诉请求，以下为最后确认的反诉请求：一、判令被反诉人向反诉人支付赔偿款1041067元；二、判令被反诉人将不符合合同约定及标准的产品退换成安装符合合同约定的产品；三、判令被反诉人向反诉人返还多付的货款76212元，并承担反诉人的双倍检测费用32000元；四、由被反诉人承担本案全部诉讼费用。事实和理由:被反诉人于2020年8月向贵院提起诉讼，要求支付拖欠工程款116288元及逾期利息。反诉人认为，被反诉人的诉讼请求既无事实依据，也无法律依据，被反诉人履行合同时存在严重的违约行为和欺诈行为，依法应承担相应的违约责任。具体理由如下：2016年10月12日，反诉人与被反诉人签订《株洲华丽国际服饰文化商业广场续建工程防火门制作安装工程承包合同》（下称“承包合同”)，约定由被反诉人为反诉人在华丽三期续建项目制作、安装钢质防火门工程。2018年11月19日，反诉人与被反诉人签订了《华丽三期续建项目标准层钢防火门制作、安装补充协议》、《华丽三期续建项目钢制防火门制作、安装补充协议》（下称“补充协议”）。在《承包合同》及两份《补充协议》中，对被反诉人应提供的甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门的数量及单价、质量要求、技术规范、违约责任等均作了约定。其中《补充协议》第六条第一款明确约定，钢制防火门门扇采用0.8mm镀锌钢板，门框采用1.2mm镀锌钢板，门扇厚度不低于45mm。但被反诉人却采取欺骗手段，虚假向反诉人报送防火门等级，以次充好，所提供的防火门的质量标准和使用材料远远达不到《补充协议》第六条第一款约定的厚度尺寸和规格，也不符合国家标准，导致答辩人受骗作出与事实严重不符的验收，被反诉人的行为不仅存在欺诈，也构成严重违约。依据《合同法》第一百一十三条之规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条之规定：经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。因被反诉人提供的产品有明显的欺诈行为，以次充好，依法应当按照消费者购买商品的价款的三倍予以赔偿。现反诉人己经支付被反诉人的款项共计人民币383093元，按照三倍计算，被反诉人应当赔偿反诉人1041067元。并且鉴于被反诉人逾期交货，根据合同约定，被反诉人应支付违约金192500元，且应双倍支付检测费即32000元，综上，反诉人认为，被反诉人提供的产品不仅存在重大欺诈，而且严重不符合合同约定，恳请法院查明事实，支持反诉人的诉讼请求。原告湖南振球消防实业有限公司对反诉辩称：一、答辩人并未采取欺骗手段虚假向被答辩人报送防火门等级，以次充好。答辩人所提供的防火门均经国家质量监督检验中心检验合格，并报送公安部认定为消防合格产品，由公安部颁发《中国国家强制性产品认证证书》。且答辩人报送给被答辩人《装修、维修、改造工程验收表》中，工程现场管理部、消防安全管理部、审计部及公司总经理等诸多部门均对答辩人制作安装的防火门签字验收合格。该验收表上也就答辩人制作安装防火门及玻璃的面积进行了核算。被答辩人认为答辩人采取欺骗手段，以次充好向被答辩人报送防火门无事实及法律依据。二、被答辩人单方面委托第三方湖南富利消防产品质量检测有限公司进行的检验报告无效，答辩人不认可。被答辩人在未通知答辩人到场的情况下，单方面委托湖南富利消防产品质量检测有限公司进行的检验报告做出的检测报告无法律效力。且被答辩人未提供检测公司行业资质证书，无法证明该公司是否具有消防检测资质。答辩人对检测报告中的检测方式、方法及检测的防火门窗是否系答辩人制作均提出异议。三、根据国家标准，钢板允许合理范围内的偏差，依据《不锈钢冷轧钢板和钢带》中华人民共和国国家标准（GB/T3280-2015）之规定，尺寸、外形、重量及允许偏差，答辩人提供的防火门的材质属于宽度普通精度，PW.A,公称厚度为0.8-当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，有异议的证据，本院综合认定。经审理查明，原告（反诉被告）湖南振球消防实业有限公司与被告（反诉原告）湖南天泽置业有限公司于2016年10月12日签订了《株洲华丽国际服饰文化商业广场续建工程防火门制作安装工程承包合同》，约定由原告（乙方）为被告（甲方）在华丽三期续建项目制作、安装钢质防火门工程。合同第三条约定：工程造价、合同总价：玖万贰仟零贰拾壹元整（92021元），此价作为本工程承包单位的暂定总价，仅为甲方支付工程进度款之用，结算时以工程固定综合单价结算。结算工程按门外框外围面积以实际工程量计算。防火门数量及固定综合单价表：甲级钢质防火门为533元／㎡，乙级钢质防火门为493元/㎡，丙级钢质防火门为453元／㎡。工程总价暂定92020元；第五条约定：工程款的支付与结算：1、合同签订后，甲方于15天内向乙方支付合同价20％作为预付款；2、防火门全部安装完后经甲方和监理方验收合格后支付至合同结算总价的80%；3、乙方安装的防火门通过消防验收合格后，两个月内办理完结算，甲方收到乙方请款单15天内支付至结算总额的95％给乙方；4、余款5％作为质保金待保修期满后15天内一次性付清；第七条其他第二项约定：在施工过程中，甲方有权对防火门进行破坏性试验，检查内部构造和质量是否符合要求，检验数量为每100樘防火门抽检不多于2樘，若抽检合格，所发生的费用由甲方支付；若抽检不合格，甲方有权翻倍抽查并联由乙方支付所发生的费用。2018年11月29日，原、被告双方签订了《华丽三期续建项目钢制防火门制作、安装补充协议》，合同第五条协议总价款及付款方式第（一）约定：协议总价为19737元。第六条第一款约定：（一）钢制防火门门扇采用0.8mm镀锌钢板，门框采用1.2mm镀锌钢板，门扇厚度不低于45mm。第九条第三款约定：3、“乙方（原告）提供的产品的品牌、规格、型号等与本协议约定不符的，视为乙方违约，甲方有权拒绝验收。乙方应在五天内无偿更换，因此造成逾期交货的，按逾期交货条款承担违约责任”。2018年11月29日，原、被告双方又签订了《华丽三期续建项目标准层钢制防火门制作、安装补充协议》合同第五条约定：协议总价为340946元，合同签订后，原告如约履行了制作及安装防火门窗的义务。2020年1月19日被告（反诉原告）湖南天泽置业有限公司在湖南天泽置业有限公司装修、维修、改造工程验收表上予以签字确认工程量分别为：甲级钢质防火门147.889㎡，乙级钢质防火门544.66㎡，丙级钢质防火门283㎡，玻璃298块。被告已支付工程款383093元，尚欠工程款116288元。另查明，原告（反诉被告）湖南振球消防实业有限公司于2015年8月13日、2010年11月25日对钢质隔热防火门甲级、乙级、丙级送国家防火建筑材料质量监督检验中心检验，经检验均判定合格。公安部消防产品合格评定中心出具了符合认证证书，株洲市住房和城乡建设局于2019年7月24日出具了，株建消验字[2019]第039号建设工程消防验收意见书，意见为综合评定本案争议工程消防验收合格。被告（反诉原告）湖南天泽置业有限公司于2020年9月4日，经湖南富利消防产品质量检测有限公司检测，原告制作的钢质防火门耐火极限为0.57h，不符合GB12955-2008《防火门》Al.50（甲级）耐火性能要求，检验结果不合格。被告（反诉原告）湖南天泽置业有限公司于2020年9月8日委托公证处对《天泽华丽三期续建项目消防钢质防火门现场测量抽检记录》进行了测量。本院认为，本案系承揽合同纠纷。争议的焦点之一为被告是否应向原告支付拖欠的工程款及逾期利息。本案争议的焦点之二为被反诉人是否应向反诉人支付赔偿款以及退换成安装符合合同约定的产品和被反诉人是否应向反诉人返还货款及双倍检测费用。关于本案争议焦点之一现分析如下：原告（反诉被告）湖南振球消防实业有限公司与被告（反诉原告）湖南天泽置业有限公司于2016年10月12日签订了《株洲华丽国际服饰文化商业广场续建工程防火门制作安装工程承包合同》，2018年11月29日双方签订了《华丽三期续建项目钢制防火门制作、安装补充协议》、《华丽三期续建项目标准层钢制防火门制作、安装补充协议》，合同是原、被告双方的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，是合法有效的，原、被告双方均应按合同的约定履行各自的义务。原告所提供的防火门经国家质量监督检验中心检验合格及公安部认定为消防合格产品的认证证书，另，株洲市住房和城乡建设局出具意见为综合评定该工程消防验收合格，再加上被告对原告报送的制作安装防火门及玻璃的面积进行了签字确认并已实际使用。本案系承揽合同纠纷，承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明，定作人应当验收该工作成果。可见，验收是定作人的义务，且，被告没有在双方合同约定的质保期内提出异议，故原告要求被告支付拖欠的工程款116288元的诉讼请求本院予以支持。原告主张逾期支付利息，因原、被告合同并未约定利息，故，对该诉讼请求本院不予支持。关于本案争议焦点之二分析如下：被告（反诉原告）湖南天泽置业有限公司于2020年9月4日，经湖南富利消防产品质量检测有限公司检测，原告制作的钢质防火门耐火检验结果不合格，其鉴定结论系被告单方面鉴定，而原告提供的防火门经国家质量监督检验中心检验合格及公安部认定为消防合格产品的认证证书，株洲市住房和城乡建设局于2019年7月24日出具了，株建消验字[2019]第039号建设工程消防验收意见书，意见为综合评定本案争议工程消防验收合格。原告提供的证据效力高于被告单方面做出的鉴定结论，且被告在庭审中未提出重新鉴定申请。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者不足以证明当事人事实主张的，由当事人承担不利的后果，故被告要求原告支付赔偿款以及退换成安装符合合同约定的产品和返还货款及双倍检测费用的诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十一条、第二百六十二条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）湖南天泽置业有限公司于本判决生效之日五日内向原告（反诉被告）湖南振球消防实业有限公司支付工程款116288元；二、驳回原告（反诉被告）湖南振球消防实业有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）湖南天泽置业有限公司的全部反诉请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费2626元，减半收取1313元，反诉费15144元，减半收取7572元，合计8885元，由被告（反诉原告）湖南天泽置业有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省株洲市中级人民法院。审判员  刘让武二〇二〇年十二月二日法官助理黄辉书记员罗燕附判决书引用法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。