江苏省无锡市惠山区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0206民初7603号 原告：苏州森歌建筑装饰工程有限公司，统一社会信用代码91320506562984355R，住所地苏州市相城区元和街道嘉元路**时尚四季商业广场**。 法定代表人：张秀娟，该公司总经理。 委托诉讼代理人：杨东升，江苏双泽律师事务所律师。 被告：无锡阳山千里走单骑文化旅游有限公司，统一社会信用代码91320206MA1UUNM53M，住所地无锡市惠山区阳，住所地无锡市惠山区阳山镇金鸡墩科技桃园v style="LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;"> 法定代表人：李一波,该公司董事长。 原告苏州森歌建筑装饰工程有限公司(以下简称森歌建筑公司)与被告无锡阳山千里走单骑文化旅游有限公司（以下简称无锡千里走单骑公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年11月13日受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。原告森歌建筑公司的委托诉讼代理人杨东升到庭参加诉讼。被告无锡千里走单骑公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告森歌建筑公司向本院提出诉讼请求:1、判令解除森歌建筑公司与无锡千里走单骑公司于2018年9月20日签订的《无锡阳山走千里走单骑项目精装修工程施工合同》；2、无锡千里走单骑公司向森歌建筑公司支付工程款1502400.84元及逾期付款利息（以1502400.84元为基数，自2019年11月13日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3、本案诉讼费用由无锡千里走单骑公司承担。事实和理由：2018年9月20日，双方签订《无锡阳山千里走单骑项目精装修工程施工合同》，约定：森歌建筑公司承接无锡千里走单骑公司发包的精装修工程，合同价款暂定为790万元。合同对承包方式，支付方式、质量标准，质量保修期、双方责任、材料设备等作了约定。合同签订后，森歌建筑公司按约进行施工。2019年1月3日，因无锡千里走单骑公司原因，工程暂停施工，至今未收到恢复施工的通知，且本案工程实际已被政府部门责令拆除。因无锡千里走单骑公司原因导致合同无法继续履行，且已无继续履行的可能，故诉至法院。 被告无锡千里走单骑公司未作答辩。 本院经审理认定事实如下：2018年3月27日，无锡千里走单骑公司与森歌建筑公司签订《无锡阳山千里走单骑项目精装修工程施工合同》一份，内容为：森歌建筑公司承接位于无锡市惠山区××镇××路的无锡阳山千里走单骑项目精装修工程（室内所有工程、建筑外立面、室外泡池、室外公区铺装、空调系统、热水系统（含温泉热水）、泳池等）。工程暂定合同价款为790万元。详见所附工程量清单及报价书；报价书作为合同的附件，是支付工程即结算的依据。工程为固定综合单价合同，数量按实结算，综合单价以合同附件-阳山古村落度假酒店预算报价清单为准。若有新增工程项，以双方确认的价格为准。支付方式为：工程待森歌建筑公司组织人员、相关辅材进场后，进场投入总产值超过30万元时，无锡千里走单骑公司支付30万元预付款给森歌建筑公司作周转资金，预付款分两次从进度款中扣除。若增加空调、弱电、景观或发生其他签证变更等内容，一同计入总造价，均按如下方式支付。森歌建筑公司于每月的28日前向无锡千里走单骑公司现场代表提交当月完成工程量，经无锡千里走单骑公司现场代表确认工程量及施工质量无异议后，无锡千里走单骑公司应在7天内审定实际完成产值，在森歌建筑公司申报工程款的次月10日前按审定后完成产值的70%支付森歌建筑公司工程进度款。项目决算完成后1个月内支付至合同总产值的80%；项目决算完成后，6个月内支付至项目决算金额的85%，12个月内支付至90%，18个月内付至95%，24个月内付清所有决算金额。无锡千里走单骑公司代表为刘建兵。森歌建筑公司项目经理为朱绍荣。 2019年1月3日，无锡千里走单骑公司代表刘建兵出具工程指令单，载明：因无锡千里走单骑公司原因，现暂停本项目施工，贵方做好材料堆放、成品保护等相关工作，工期顺延。开工日期无锡千里走单骑公司提前通知。 审理中，森歌建筑公司向本院提交由刘建兵签字确认的2018年10月至12月进度款申请表，载明：2018年10月份审核工作量为1653256.4元；11月份审核工作量为1461730.41元；12月份审核工作量为1357414.03元。森歌建筑公司陈述：至今共收到无锡千里走单骑公司工程款297万元。 森歌建筑公司另向本院提交工程联系单、变更材料价款确认表及汇总表，证明在施工过程中增加工程量402563.965元。嗣后，森歌建筑公司又认为现有证据不足以证明工程增量未结算至2018年10月至12月的进度款中，且提供的计算方式亦不足以证明增量金额的准确性。故撤回了该部分诉讼请求，准备补充证据后另案主张。 以上事实，有无锡阳山千里走单骑项目精装修工程施工合同、进度款申请表、工程指令单及庭审笔录等证据在卷佐证。 本院认为：森歌建筑公司与无锡千里走单骑公司签订的《无锡阳山千里走单骑项目精装修工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方应恪守履行。无锡千里走单骑公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其放弃举证、质证的权利，应根据现有证据依法裁判。无锡千里走单骑公司至今未按约支付工程进度款，并因其自身原因出具工程指令单要求暂停施工，森歌建筑公司亦表示至今未收到恢复施工的通知且无法找到无锡千里走单骑公司结算工程款。无锡千里走单骑公司已用自己的行为表明不履行合同义务，故森歌建筑公司主张解除施工合同具有事实和法律依据，本院予以支持。森歌建筑公司现主张的2018年10月至12月的工程进度款合计4472400.84元由无锡千里走单骑公司代表刘健兵签字确认，本院予以认定。森歌建筑公司确认无锡千里走单骑公司已付工程款297万元，故无锡千里走单骑公司还应向森歌建筑公司支付剩余工程款4472400.84元-2970000元=1502400.84元。关于逾期付款利息，森歌建筑公司主张的逾期付款利息未超过合同约定付款期限所产生的利息，本院予以支持。据此，依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下： 一、无锡阳山千里走单骑文化旅游有限公司与苏州森歌建筑装饰工程有限公司于2018年9月20日签订的《无锡阳山走千里走单骑项目精装修工程施工合同》于本判决生效之日起解除。 二、无锡阳山千里走单骑文化旅游有限公司于本判决之日起三日内向苏州森歌建筑装饰工程有限公司支付工程款1502400.84元及逾期付款利息（以1502400.84元为基数，自2019年11月13日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率计算）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费18322元、财产保全费5000元、公告费600元，合计23922元。由无锡千里走单骑公司负担。森歌建筑公司预交的诉讼费用23322元可在判决生效之日起十日内向本院申请退回，无锡千里走单骑公司应负担的部分23322元在本判决生效之日起十日内向本院交纳。无锡千里走单骑公司应负担的部分600元在本判决生效之日起十日内给付森歌建筑公司。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于无锡市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向该院预交上诉案件受理费。 审 判 长  赵 新 人民陪审员  叶剑军 人民陪审员  石栋一 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  唐 文