文书内容上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0115民初61600号原告：日立电梯(中国)有限公司，住所地广东省广州市。法定代表人：光冨眞哉(MITSUDOMISHINYA),董事长。委托诉讼代理人：张志坚，广东广和律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢小玲，广东广和律师事务所律师。被告：上海腾艺贸易有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人：储荣昌。原告日立电梯(中国)有限公司与被告上海腾艺贸易有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月18日立案后，依法适用简易程序，于2020年12月1日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人谢小玲到庭参加诉讼，被告经本院公告传唤，无正当理由拒不到庭应诉，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告日立电梯(中国)有限公司向本院提出诉讼请求：１、判令被告支付原告货款人民币(以下币种相同)43,270元；２、判令被告支付逾期付款违约金(以43,270元为基数，自2019年9月29日起至实际清偿之日止，按照每日万分之二计算)；３、判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2017年7月6日,原、被告签订《产品供货合同》(合同编号为AHXXXXXXX),约定由被告向原告购买电梯设备共计6台,合同总价865,400元(含运输费),双方并对付款方式、违约责任等进行了约定。合同签订后,原告积极履行合同义务,并将6台电梯送达被告指定的安装地点,且6台电梯于2017年9月28日经当地质量技术监督局验收合格。根据合同约定,结算总价的5%作为质保金，待两年质保期满且经被告确认无任何质量问题情况下一次性无息付清。但被告未按合同约定的条件付款,在前述合同项下累计付款822,130元,尚欠剩余合同款43,270元。合同违约责任条款中约定，被告未按合同约定的期限支付货款,需按逾期金额每日万分之二的比例支付逾期付款违约金。被告上海腾艺贸易有限公司未到庭应诉答辩和举证、质证。经审理查明：2017年7月6日，原、被告签订《产品供货合同》。双方约定，被告向原告购买6台电梯，金额计865,400元；被告应自合同签订后7日内按合同总价的20%支付预付款，被告在发货前5天支付至设备总价的70%，发货后2天到货；原告移交全部工程、取得当地技术监督局核发的该批次电梯使用合格证书及双方完成工程结算并经书面确认无误后14个工作日内(原告提交工程结算资料后，被告在2个月内完成审核)，被告支付至该批次电梯合同价款的95%，结算总价的5%作为质保金，待两年质保期满且经被告确认无任何质量问题的情况下，在被告接到原告书面付款申请后一次性无息付清；每次付款前，原告应向被告提供合法等额的增值税专用发票，否则被告有权拒绝支付下批次的设备款或是安装工程款，无需承担逾期付款责任，且原告不得以此为由拒绝履行合同义务；产品质量保证期为自上海市特种设备监督检验技术研究院验收合格、取得电梯使用标志之日起24个月；电梯由原告指定上海日立电梯工程有限公司安装，由被告与该公司签订安装合同；产品安装完毕经电梯安装地质量技术监督局验收合格后，原告向被告提供原告出具的《产品质量合格证书》及电梯安装地质量技术监督局出具的《电梯监督检验报告》《电梯使用标志》；原告未按被告书面通知的日期交货，或被告未按合同约定的期限支付货款，违约方须按逾期金额每日万分之二的比例向守约方支付逾期交货或逾期付款的违约金；被告在电梯交付安装并验收合格满60天后仍未按约支付货款，原告可解除合同并书面通知被告……2017年9月28日，上海市特种设备监督检验技术研究院出具6份《电梯监督检验报告》，确认制造单位为原告、使用单位为被告的6台电梯检验合格。2017年10月20日，安装单位上海日立电梯工程有限公司向被告出具《电(扶)梯竣工移交单》，被告予以签收，确认电梯已经安装竣工，与相关资料、钥匙等一起移交给被告。2020年6月19日，原告向被告开具质保金43,270元的增值税专用发票。被告已经向原告支付货款822,130元，余款即质保金43,270元至今未付。以上事实，由原告提供的《产品供货合同》《电梯监督检验报告》《电(扶)梯竣工移交单》、增值税专用发票，及原告的当庭陈述等予以证实。经审查，本院确认上述证据的真实性。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。原、被告签订的《产品供货合同》系当事人的真实意思表示，内容于法不悖，双方均应恪守。原告已履行向被告交付电梯的合同义务，被告理应按约履行付款义务。被告向原告支付货款计822,130元，剩余质保金43,270元尚未支付。根据合同约定，质保金待两年质保期满且经被告确认无质量问题，并在被告接到原告书面付款申请后一次性无息支付，质保期为自上海市特种设备监督检验技术研究院验收合格、取得电梯使用标志之日起24个月。根据原告提供的《电梯监督检验报告》，电梯质保期起算日期应为2017年9月28日，由此质保期于2019年9月27日届满。被告支付质保金的条件现已成就，原告主张被告支付质保金43,270元，有相应的事实及法律依据，本院予以支持。关于原告主张的逾期付款违约金，因合同中约定原告应在被告每次付款之前向被告开具等额增值税专用发票，否则被告有权拒付款项，原告直至2020年6月19日才向被告开具相应发票，且未在审理中提供证据证明在起诉前曾向被告提交过书面付款申请，故本院对原告主张自2019年9月29日起计算违约金，不予支持。本院认定违约金起算日期为本案受理之日，即2020年8月18日。原告主张按照每日万分之二的标准计算违约金，符合合同约定，且无不当，故本院对此予以支持。被告无正当理由拒不到庭应诉，应视为其放弃了对原告所主张之事实和证据进行辩驳的权利，由此产生的不利法律后果，应由其自行承担。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、被告上海腾艺贸易有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告日立电梯(中国)有限公司货款43,270元；二、被告上海腾艺贸易有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告日立电梯(中国)有限公司违约金(以43,270元为基数，自2020年8月18日起至实际清偿之日止，按照每日万分之二计算)。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费941元，减半收取计470.50元，由原告日立电梯(中国)有限公司负担25元，被告上海腾艺贸易有限公司负担445.50元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员  蔡婷婷二〇二〇年十二月三十一日书记员  陈 曦附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。