四川天府新区成都片区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0192民初3975号 原告：王大均，男，1974年1月18日出生，汉族，住四川省仪陇县。 委托诉讼代理人：孙剑，四川扬雄律师事务所律师。 被告：张雨（曾用名：张春雨），女，1974年10月15日出生，汉族，住成都市青羊区。 被告：成都小顶装饰工程有限公司，住所地成都市锦江区一环路东五段46号1栋3层30号。 法定代表人：肖艳，职务不详。 委托诉讼代理人：葛玉兰，女，1996年8月18日出生，汉族，住云南省昭通市水富县。 原告王大均与被告张雨、成都小顶装饰工程有限公司（以下简称小顶装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月31日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告王大均及委托诉讼代理人孙剑、被告张雨到庭参加诉讼，被告小顶装饰公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本院依法缺席审理，本案现已审理终结。 王大均向本院提出诉讼请求：1.判令张雨向其支付水电改造款38000元，小顶装饰公司承担连带责任；2.判令小顶装饰公司向其支付装修款42800元，张雨承担连带责任；3.判令小顶装饰公司退回押金5000元。事实与理由：2017年3月12日，小顶装饰公司与张雨签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同条款》，约定工程地点为兰桥尚舍x号。工程造价为143000元。合同签订后，小顶装饰公司交由王大均施工，2018年11月24日，小顶装饰公司向王大均出具《成都装饰事业部情况说明》，确定剩余32800元要王大均向张雨收取，张雨支付了50000元，王大均又交回小顶装饰公司10000元，小顶装饰公司实际应向王大均支付428000元。王大均与张雨的丈夫李平约定水电改造费用为38000元。完工后，张雨并未向王大均支付，诉至法院。 张雨辩称，1.其与王大均不存在合同关系，并非是本案适格被告。张雨是与小顶装饰公司签订的施工合同，王大均系小顶装饰公司的施工经理，2018年3月10日，小顶装饰公司出具情况说明，王大均私自收取客户款项，且已经将该款项追回，后小顶装饰公司将案涉装修项目指派给了施工经理宋伟负责，故王大均参与装修是基于小顶装饰公司的指派，王大均与小顶装饰公司系内部管理关系，王大均的施工行为是代表小顶装饰公司履行合同的职务行为；2.王大均向其主张38000元水电款项没有事实和法律依据。张雨并未与王大均单独约定水电改造，关于装修问题均是与小顶装饰公司洽谈，未就合同履行过程中水电改造增加的费用进行约定。施工合同约定后期增项价格在52000元内，其中包含了15000元以内的水电改造费用，超出部分由小顶装饰公司负责；3.因为小顶装饰公司逾期未完成施工，案涉施工合同解除。张雨向小顶装饰公司支付136150元工程款外，另外向小顶装饰公司支付全部增项款50000元（该款项直接向王大均支付，后小顶装饰公司追回），张雨已经履行完毕施工合同项下的全部付款义务，因此王大均起诉要求支付水电改造款没有依据。 小顶装饰公司提交书面答辩状称，1.小顶装饰公司已按照《建筑装饰工程施工合同》向王大均超额支付承包款4万元，王大均私下还另行收取张雨4万元未归还给小顶装饰公司，小顶装饰公司未拖欠王大均任何款项；2.水电改造费系王大均越过小顶装饰公司与张雨私下协商，小顶装饰公司并不知情，也没有收取过张雨该笔款项；3.王大均违反公司制度收取张雨装修费用及其他增项，且欠公司4万元合同款，其单方终止合同的行为，导致小顶装饰公司对张雨违约，无故承担了96360元损失，因此押金理应抵扣不予退还。 本院经审理认定事实如下：2017年3月12日，张雨作为发包方与作为承包方的小顶装饰公司签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同条款》，约定张雨将位于成都市天府新区××镇××道××段××号××栋××单元××楼××号案涉房屋交由小顶装饰公司装修。合同中，双方对工程概况、工程造价、双方权利义务、违约责任等进行了约定。其中，工程造价双方约定为143000元。小顶装饰公司承接案涉装修项目后，与王大均签订《建筑装饰工程施工合同》，将案涉装修项目转包给王大均。合同中，双方约定合同价款为34719.636元；合同6.2条约定：合同生效后，甲方分3次，按照下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。签订该《建筑装饰工程施工合同》后，王大均进场施工。2017年3月12日至2017年12月16日，张雨先后四次共计向小顶装饰公司支付装修款136150元。2017年6月16日，张雨向王大均支付增项工程款50000元。2018年3月10日，小顶装饰公司向张雨出具情况说明，称该款系王大均私自收取，已经追回。2018年11月24日，小顶装饰公司出具《成都装饰事业部业务情况说明》，载明：“发包给项目经理82800元，公司收取了客户50000元，全款发包给项目经理王大均，公司不抽成，剩余32800元。项目管家王大均自行向客户进行收取，望批准！”等内容。 2019年2月18日，张雨向本院起诉，要求判令小顶装饰公司支付工期延误违约金206700元。2019年4月16日，本院作出（2019）川0192民初950号《民事判决书》，判决小顶装饰公司支付张雨工期延误违约金193000元。小顶装饰公司不服该判决向四川省成都市中级人民法院提起上诉。经审理，四川省成都市中级人民法院于2020年3月5日作出（2019）川01民终15465号《民事判决书》，判决撤销原判，改判小顶装饰公司支付张雨工期延误违约金90000元。该案二审中，小顶装饰公司开始表示要求继续履行装修合同，后表示同意解除合同。 上述事实有《成都市家庭装饰装修工程施工合同条款》、《成都装饰事业部业务情况说明》、（2019）川0192民初950号《民事判决书》、（2019）川01民终15465号《民事判决书》以及当事人的当庭陈述等在卷佐证。 本院认为，各方当事人在本案中的争议焦点为：1.张雨是否应当支付王大均水电改造款38000元，小顶装饰公司是否应当承担连带责任；2.小顶装饰公司是否应当支付王大均工程款。如应支付，具体金额为多少；3.小顶装饰公司是否应当退还王大均押金5000元。对此，本院做如下评述： 一、关于张雨是否应当支付王大均水电改造款及小顶装饰公司是否应当承担连带责任的问题。 本案中，案涉《成都市家庭装饰装修工程施工合同条款》系张雨与小顶装饰公司签订。根据合同相对性，权利、义务双方为张雨与小顶装饰公司。王大均主张就水电改造与张雨配偶单独达成协议，但在张雨明确否认的情况下，王大均既未提交与张雨配偶协商的相关证据，也未提交水电改造部分施工相关证据。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。”的规定，王大均应当承担举证不能的不利后果。故本院对王大均要求张雨支付水电改造款的主张不予采纳。因并无证明证明张雨应支付王大均水电改造款，故王大均要求小顶装饰公司承担连带责任的问题已无评述必要。 二、关于小顶装饰公司是否应当支付王大均工程款。如应支付，具体金额为多少的问题。 本案中，小顶装饰公司与张雨签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同条款》后，又将案涉工程转包给王大均，故参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据《合同法》第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；”、第四条“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。……”等相关规定，小顶装饰公司与王大均签订的合同属无效合同，其合同的内容不能作为确定双方权利、义务的依据，双方应依法承担合同无效的相应后果。同时，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照参合同约定支付工程价款的，应予支持。”本案中，根据（2019）川01民终15465号《民事判决书》，足以证明案涉装修工程存在延期、合同未完成小顶装饰公司最终同意解除等事实。也即，在案涉工程并未完全按照《成都市家庭装饰装修工程施工合同条款》完工并验收的情况下，王大均要求按照与小顶装饰公司约定支付工程款缺乏事实和法律依据。其可与小顶装饰公司就实际施工部分结算后另行主张权利。 三、关于小顶装饰公司是否应当退还王大均押金5000元的问题。 本案中，小顶装饰公司主张王大均违反《小顶家装重大违规处罚制度》，故不应退还相关押金。本院认为，小顶装饰公司上述陈述无论是否属实，《小顶家装重大违规处罚制度》无论是否对王大均具有约束力，但押金就性质而言，主要为履行义务担保。现王大均与小顶装饰公司关于案涉工程款项权利、义务未最终确定，故根据公平原则，对王大均要求小顶装饰公司退还押金的主张不予采纳。王大均可在双方就案涉工程权利、义务确定时另行主张权利。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 驳回原告王大均的全部诉讼请求。 案件受理费973元，由原告王大均负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  夏旭东 二〇二〇年十二月七日 书记员  陈代丽