浙江省平湖市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0482民初2882号 原告：黄春雷，男，1984年4月10日出生，汉族，住浙江省平湖市。 原告：范晓红，女，1989年5月13日出生，汉族，住浙江省平湖市。 上述二原告的委托诉讼代理人：钟凯丽，浙江平行律师事务所律师。 被告：上海瑞和家世界网络科技有限公司。住所地上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢1层N区158室。 法定代表人：于波。 原告黄春雷、范晓红与被告上海瑞和家世界网络科技有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月29日立案后，依法适用简易程序审判。2020年9月1日，本案转普通程序组成合议庭审判，于2020年12月14日公开开庭进行了审理。原告范晓红及二原告的委托诉讼代理人钟凯丽到庭参加诉讼，被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求（审理过程中已变更）：1、确认原、被告签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》于2020年3月13日解除；2、被告退还原告装修工程款44321元；3、被告支付逾期利息（以44321元为基数，自起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止）；4、本案诉讼费由被告负担。事实和理由：原、被告于2018年7月29日签订了《上海市家庭居室装饰装修施工合同》，由被告对原告位于平湖市××街道××幢××室进行装修施工，原告签约当天即支付64321元装修工程款。此后，被告迟迟未提供专业预算、设计方案，双方因此就解除装修施工合同、退还装修款进行了协商。后经原告催讨，被告仅退还装修工程款20000元，余款44321元未退还，原告多次催讨未果。 被告未提出答辩意见。 原告为证明其主张，提供证据如下： 1、《上海市家庭居室装饰装修施工合同》1份，证明原、被告于2018年7月29日签订了装饰装修施工合同； 2、中国农业银行个人账户明细1份、收据1份，证明原告于签订合同当日支付给了被告装修工程款64321元的事实； 3、微信聊天记录1份、中国农业银行个人账户明细1份，证明原告支付64321元之后，被告迟迟未提供专业预算和设计方案，双方协商解除合同退还装修工程款，经原告催讨，被告仅退还给了原告20000元。 被告经本院传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃对原告所举证据进行质证的权利。 上述原告提供的证据，符合证据的真实性、合法性、关联性，本院作为认定本案事实的依据。 根据本院认定的证据，结合当事人的陈述，本院认定本案事实如下： 原告黄春雷、范晓红系夫妻关系。2018年7月29日，原告黄春雷（甲方）与被告上海瑞和家世界网络科技有限公司（乙方）签订《上海市家庭居室装饰装修施工合同》一份，约定：甲方装饰装修的住宅系合法拥有，乙方为经工商行政管理部门核准登记的企业，企业资质情况为一级；装饰施工地址为万城御龙湾8号31楼3101室；承包方式为包工包料；总价款264404元，付款时间：合同签订之日付30%计64321元，水、电、管线隐蔽工程通过验收付35%，油漆工进场前付30%，验收通过当天付5%，签订工程项目变更单时付100%，甲方付款乙方应开具收据，甲方应予以保存，竣工结算后乙方收回收据并应开具税务统一发票给甲方；本工程由乙方设计，提供施工图一式二份；本合同经甲乙双方签字、盖章后生效。合同还对其他事项作了约定。合同签订当日，原告黄春雷支付给了被告64321元，被告开具了收据，收据记载：客户是黄春雷，收款事由是首期款，交款人是原告范晓红，收款单位是被告，负责人是孙佳靓、丁向红。 2020年1月15日至6月30日，瑞和家陈攻与原告范晓红微信聊天记录如下： 1月15日 范：你好，我们申请退款已经2个月了，麻烦问下什么时候把钱退给我们。 陈：没有2个月吧，不是12月头申请的。 范：我记得是11月26号，那一定要到2个月是哇。 3月12日 范：你好，现在3月份了，钱可以退我们了吗？ 陈：要稍微等等，现在疫情期间，都推迟了。 范：好的。差不多退我们好了，你说的2个月，现在快要4个月了，打个钱很快的，只要你肯退。换位思考一下，都不容易，我急需用钱。 陈：不是，一般退款都是3个月周期，疫情期间公司办公都停掉了。 范：那你的意思是什么。 陈：我没啥意思啊，只是和你沟通啊。 范：没有意思，那就退我们好了。 陈：我今天问领导，刚才不是和你沟通过，现在都没复工。 范：退早要退，还不如早点退，我这个钱快在你们那里要2年了，7万元左右利息也不少了。麻烦你了，赶紧退我吧。 陈：我今天问下啊，这个不是我个人说了就管用。 范：你们以前瑞和家申请后一个星期就打钱了，现在我等了4个月还没有给，现在除了学校还没有复工，其它的单位都是复工了。 陈：现在疫情期间都延后了，之前退款也是3个月时间。 范：不要把这个责任都推给疫情，如果你银行贷款了因为疫情可以不还款吗？那我关键问题3个月到了的，这样下去我们走法律程序吧，我已经咨询过了。 3月13日 陈：把你卡号和名字给他了，刚发了信息给他叫他给你打。 范：也可以扫码，信用卡也好刷，农业银行，范晓红。 陈：发给他了。 范：一万收到。 4月30日 范：农业银行，范晓红，赶紧打钱。 陈：发给他了。 范：一个企业一点诚信都没有，说好的打一万，讨价还价的。 陈：因为疫情资金要周转，御龙湾开工也需要费用，希望能谅解一下。 范：欠钱也是要给利息的。 陈：你家开工不是没这事了。 范：剩下的钱什么时候给？ 陈：5月下旬。 范：给多少？给你们好几次机会了，一点诚信都没有的，说好了4月中旬全部给我们的，结果一直在敷衍了事，拖到4月底才给我5千，我会到法院起诉你们的。 6月5日 范：下午了吧，赶紧打钱。 陈：刚打过电话了，要等等。 范：能不能爽快点，真磨磨唧唧的。 陈：查下。 范：收到，6月底的一万说话算数啊。 6月30日 陈：你好，我刚才打过电话了，他说六月底实在是资金太困难了，实在是拿不出钱来，七月底的话肯定给你解决。 原告范晓红收到的退款包括：2020年3月13日，收到鲍巧英汇款（御龙湾客户退款）10000元，2020年4月30日，收到范海钦汇款5000元，2020年6月5日，收到鲍巧英汇款（退款）5000元。 本院认为，合同当事人协商一致，可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿。原、被告签订装饰装修施工合同后，原告要求退款，被告表示同意，并已退还原告20000元，这表明双方已经就解除合同达成合意，原告要求确认双方签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》于2020年3月13日即退第一笔装修款日解除的诉讼请求，本院予以支持。双方的装饰装修合同解除之后，被告应将收取的装修款予以退还，被告已退还20000元，原告要求被告退还剩余装修款44321元的诉讼请求，本院予以支持。原告要求被告自起诉之日起赔偿利息损失的诉讼请求，于法有据，本院予以支持。原告范晓红虽系原告黄春雷妻子，但其非合同当事人，被告返还款项的对象应是合同相对方即原告黄春雷，原告范晓红的相关诉讼请求，本院不支持。被告经本院合法传唤无正当理由不到庭，视为放弃相关诉讼权利，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下： 一、确认原告黄春雷与被告上海瑞和家世界网络科技有限公司签订的《上海市家庭居室装饰装修施工合同》于2020年3月13日解除； 二、被告上海瑞和家世界网络科技有限公司于本判决生效后十日内支付原告黄春雷装修款44321元及利息（以44321元为基数，自2020年7月29日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日止）； 三、驳回原告黄春雷、范晓红本案其他诉讼请求； 案件受理费908元，由被告上海瑞和家世界网络科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达次日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数递交上诉状副本，上诉于浙江省嘉兴市中级人民法院。判决生效后，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以在判决书规定履行期间的最后一日起二年内向人民法院申请执行。 审 判 长  丁喜林 审 判 员  汪佳铭 人民陪审员  蒋幼琤 二〇二〇年十二月十四日 书 记 员  周 婧