广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0312民初3120号 原告：韦x，女，1988年11月14日生，壮族，住广西永福县。 委托诉讼代理人：何学广，广西亚卓律师事务所律师。 委托诉讼代理人：何晨舒，广西亚卓律师事务所实习律师。 被告：桂林xx建安家居有限责任公司，住所地桂林市临桂区临桂镇西城北路。 法定代表人：周xx。 被告：周xx，男，1983年5月24日生，汉族，住桂林市象山区。 原告韦x与被告桂林xx建安家居有限责任公司、周xx装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月5日立案受理，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告韦x的委托诉讼代理人何学广、何晨舒到庭参加诉讼,被告桂林xx建安家居有限责任公司、周xx经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告韦x向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判决原告与被告解除《装饰施工合同》；2、请求法院依法判决二被告共同返还原告已支付的房屋装修款50720元，并自起诉之日起，按年利率6%支付该款项资金占用费至履行完毕止；3、本案诉讼费由二被告共同承担。 事实与理由：2020年1月5日,原告就装修位于桂林市临桂区房屋与被告签订《装饰施工合同》。 工程承包方式：双方商定采取大包（主材代购）承包方式。 开工日期2020年1月8日；竣工日期2020年6月1日（竣工2020年5月1日）。括号注明竣工2020年5月1日，为实际竣工日期，系原告承诺房屋装修竣工后，作为小区装修样板房，供计划装修房屋的其他业主参观，为被告业务营销宣传使用一个月，至2020年6月1日止。 合同工程总造价为壹拾贰万陆仟捌佰元（126800元）。 工程款支付方式: 合同生效后，原告分四次支付。第一次为合同签订日，工程款项为材料购置款，支付比率为总工程款的40%，支付金额50720元。第二次支付为水电完工，泥工进场，支付比率为总工程款的20%，支付金额25360元。第三次为木工吊顶完工，支付金额38040元。第四次为验收合格，支付金额12680元。 原告依约支付了第一次工程款50720元，其中有47720元直接进入装修公司法定代表人周xx的个人账户。 由于春节及疫情因素，装修工程受到一定影响。但是，2020年3月11日，原告装修房屋的小区，彰泰物业公司即发出通知，自2020年3月12日开始，小区装修复工。原告接到通知后，即通过微信通知公司装修负责人蒋龙。3月26日原告通过微信继续追问公司装修负责人蒋龙，了解装修工程情况。公司装修负责人蒋龙答复已经安排好工人。 由于一直不见装修工人施工，2020年4月份，原告一直关注装修工程进度，不仅联系公司装修负责人蒋龙，更联系公司法定代表人周xx。但周xx不是不接电话，就是以各种借口不安排继续施工。 工程进度至今为止，仅仅在2020年1月份进行了部分房间的线槽施工，合同约定的阶段工程量远远没有完成。 2020年5月6日，原告通过微信，向公司法定代表人周xx发出解除装饰合同的通知，要求退还所交的工程款，并承担相应的法律责任。 原告认为,《装饰施工合同》基于原、被告双方真实意思表示达成,系合法有效合同,依法受法律保护。合同签订后,原告依约履行了付款义务,被告却一直未履行合同约定，已构成严重违约，并给原告造成损失。 为维护原告的合法权益,特向贵院提起诉讼,望贵院支持原告的诉讼请求。 原告为证明其诉讼请求向本院提供证据如下：1、原告身份证，证明原告韦x的主体资格；2、国家企业信用信息查询，证明被告桂林xx建安家居有限责任公司的主体资格；3、装饰施工合同，证明原告和被告签订装饰合同，确定双方的权利和义务；4、微信交易记录1，证明原告2020年1月3日微信转账3000元交定金；5、微信交易记录2，证明原告2020年1月5日微信转账47720元至公司法定代表人周xx个人账户；6、收据，证明被告桂林xx建安家居有限责任公司出具收据，原告如约履行装修合同约定的第一次支付工程款50720元；7、装修房屋现场图片，证明被告装修原告住房的工程进度，至今仅仅开了部分线槽；8、关于欢乐颂小区装修复工的通知，证明彰泰物业2020年3月11日通知，告知业主及装修工人自2020年3月12日起复工；9、微信复工通知，证明原告2020年3月11日通过微信通知被告方的装修负责人蒋龙复工。3月26日又询问并催复工情况；10、解除合同的微信通知，证明原告2020年5月6日，向被告周xx及公司正式通知，解除装饰合同，要求退还原告工程款，并承担相应的法律责任；11、“掌上临桂”信息记录，证明因为被告违约，多名业主通过“掌上临桂”反映被告的违约事实。并通过当地消费者协会投诉。 被告桂林xx建安家居有限责任公司、周xx未作答辩，也未出庭参加诉讼，没有向本院提供证据。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有答辩、举证及对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其已放弃答辩、举证和质证的权利。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，原告提供的证据符合《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，本院对原告提交的证据的真实性予以确认并作为查明案件事实的依据。 根据当事人陈述和经过审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年1月5日,原告韦x与被告桂林xx建安家居有限责任公司签订《装饰施工合同》。合同约定，原告位于桂林市临桂区房屋由被告进行装修。工程承包方式：双方商定采取大包（主材代购）承包方式。开工日期2020年1月8日；竣工日期2020年6月1日。之后括号注明竣工2020年5月1日。合同工程总造价为壹拾贰万陆仟捌佰元（126800元）。工程款支付方式:合同生效后，原告分四次支付。第一次为合同签订日，工程款项为材料购置款，支付比率为总工程款的40%，支付金额50720元。第二次支付为水电完工，泥工进场，支付比率为总工程款的20%，支付金额25360元。第三次为木工吊顶完工，支付金额38040元。第四次为验收合格，支付金额12680元。 2020年1月5日，原告依约支付了第一次工程款50720元，其中有47720元直接进入装修公司法定代表人周xx的个人账户。被告桂林xx建安家居有限责任公司收到上述工程款后出具了收据给原告，并在收据上加盖了被告桂林xx建安家居有限责任公司公章。被告桂林xx建安家居有限责任公司进行了部分房间的线槽施工，春节及疫情因素，装修工程受到一定影响。之后经过原告通知，被告桂林xx建安家居有限责任公司没有安排继续施工。 2020年5月6日，原告通过微信，向公司法定代表人周xx发出解除装饰合同的通知，要求退还所交的工程款，并承担相应的法律责任。 同时查明，被告桂林xx建安家居有限责任公司是由3个股东投资成立，属于有限责任公司。 本院认为，民事法律行为是公民或者法人设立、变更终止民事权利和民事义务的合法行为。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。依法成立的合同，自成立时生效。2020年1月5日,原告韦x与被告桂林xx建安家居有限责任公司签订《装饰施工合同》，是合同当事人真实意思表示、合法有效。合同当事人应当依约履行各自义务。合同到期后，被告桂林xx建安家居有限责任公司违背诚实信用原则，仅进行了部分房间的线槽施工，经原告催告也不予继续施工，其行为构成根本违约，致使不能实现合同目的，依照法律的规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同，故本案原告请求解除合同，理由正当且符合法律规定，本院予以支持；根据法律规定，合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取其他补救措施，原告起诉要求被告退还，并支付利息，理由正当，依法予以支持；但是，原告要求年利率6%支付资金占用费，双方没有约定，缺乏依据，原告该部分损失应当属于利息，由于中国人民银行贷款基准利率已经取消，应当按现行LPR利率一年其利率3.85%执行，过高部分不予支持。被告桂林xx建安家居有限责任公司是由3个股东投资成立，属于有限责任公司，周xx属于法定代表人，原告部分转款至周xx账户，之后公司出具收据认可公司收到原告的款项，周xx此行为代表公司行为，原告请求周xx共同返还装修款缺乏依据，本院不予采信，对该请求不予支持；被告虽然进行了部分施工，但是被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其已放弃答辩、举证和质证的权利，没有对自己施工工程款是否应当支付提出抗辩，对其造成的法律后果，由其自行承当。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第一百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、解除原告韦x与被告桂林xx建安家居有限责任公司2020年1月5日签订的《装饰施工合同》； 二、被告桂林xx建安家居有限责任公司返还装修款50720元及资金占用费（利息从2020年8月5日起，以50720元为基数，按年利率3.85%算至履行完毕债务之日止）给原告韦x； 三、驳回原告韦x的其他诉讼请求。 上述义务，义务人应在本判决生效后十日内履行完毕，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费1068元，公告费560元，由被告桂林xx建安家居有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交上诉案件受理费1068元（收款单位：桂林市中级人民法院，帐号：20×××16，开户行：农行桂林高新支行），上诉于桂林市中级人民法院。递交上诉状后七天内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。 审 判 长  秦国斌 人民陪审员  王顺有 人民陪审员  唐初花 二〇二〇年十二月十八日 书 记 员  黄元波