北京市通州区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0112民初24602号原告：北京好佳益家具制造有限责任公司天津分公司，营业场所天津市。法定代表人：张伟丰，经理。委托诉讼代理人：贾丛旭，男，北京好佳益家具制造有限责任公司天津分公司员工。委托诉讼代理人：张美华，女，北京好佳益家具制造有限责任公司天津分公司员工。被告：北京华卿艺展文化产业有限公司，住所地北京市朝阳区。法定代表人：王园园，经理。委托诉讼代理人：李卫国，男，北京华卿艺展文化产业有限公司员工。原告北京好佳益家具制造有限责任公司天津分公司（以下简称:好佳益天津分公司）与被告北京华卿艺展文化产业有限公司（以下简称:华卿公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。好佳益天津分公司的委托诉讼代理人贾丛旭、张美华，华卿公司的委托诉讼代理人李卫国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。好佳益天津分公司向本院提出诉讼请求：1.判令华卿公司向好佳益天津分公司支付项目工程款总计149603.8元（其中公益西桥苏宁项目的工程款为9466.42元，京北大世界总报价为164867.53元,计算85%）及违约金34196.35元（暂定）至给付时止；2.判令华卿公司支付好佳益天津分公司垫付的人工费、材料费共计7429.73元（39429.73元扣除3.2万元）；3.判令证人出庭费用由华卿公司承担；4.判令诉讼费由华卿公司负担。事实与理由：好佳益天津分公司与华卿公司于2019年3月30日签订海尔卖场项目合作协议书，双方约定，华卿公司负责承接海尔进店项目工程并转包给好佳益天津分公司但不限于前期测量，后期复尺测量、制作、安装、质保期内维修维护等。双方约定合作方式为，华卿公司采取收取项目运营费和管理服务费的方式与好佳益天津分公司合作。即在每一个单体项目运作且经过华卿公司确认后与好佳益天津分公司合作，7日内，华卿公司向好佳益天津分公司预付该项目的25%作为预付款（此预付款数目为下单费用款扣除华卿公司相对应的项目运营、服务管理费后计算）。剩余尾款在工程完毕海尔结账期到华卿公司账户后，好佳益天津分公司结账发票后，3个工作日内华卿公司将剩余款项一次性支付给好佳益天津分公司。尾款结算方式为{工程项目总款-预付款费用}*（100%-15%），其中，双方约定华卿公司将扣除每一单次项目款项的15%作为运营及管理服务费用。双方合作期限为一年，每月3号双方定期对账。双方签订协议书后，2019年4月华卿公司共承揽北京怀柔物美大世界店（以下简称：京北大世界）以及公益西桥苏宁电器店（以下简称：公益西桥苏宁）两个项目，合同报价款分别为164867.53元和63109.52元，好佳益天津分公司均以双方协议书中约定按时按质完成工作，期间还垫付了材料费，人工费等一些合理支出，华卿公司均未按约定支付任何费用，也未与好佳益天津分公司进行对账。根据协议书约定华卿公司应该支付140137.4元和55536.37元以及相关违约金34196.35元，和好佳益天津分公司垫付的39429.73元，由于华卿公司不支付行为导致好佳益天津分公司对其失去信任且发现华卿公司有隐藏转移财产的可能，华卿公司还应该按照协议书约定支付工程款的同时每月按工程总造价的5%违约金支付给好佳益天津分公司。故好佳益天津分公司诉至法院。华卿公司辩称，这个两个项目是存在，但是不是好佳益天津分公司做的，不同意好佳益天津分公司的诉讼请求。我们不欠好佳益天津分公司的钱，合同签订后没有履行，只是签订了一个主框架合同，准备给好佳益天津分公司承包，但是好佳益天津分公司没有实际承包，因为每个项目必须有单独的合同，但是没有签订任何一个项目的合同。双方只是有合作意向。好佳益天津分公司围绕诉讼请求依法提交了合作协议书、报价单、出库单、展柜项目结算清单、入库单、叫车记录、微信聊天记录、提货确认单、照片及证人证言等证据。华卿公司围绕答辩意见依法提交了付款凭证等证据。对于本案事实本院认定如下：好佳益天津分公司提交海尔卖场合作协议书，约定：华卿公司（甲方）法定代表人王园园，好佳益天津分公司（乙方）。一、合作基础，1、甲方是海尔官方认可的供应商，具备并已经取得承建海尔进店装修装饰资质的企业；2、乙方是具备广泛的社会资源和丰富的施工、管理、制作以及安装经验的企业；3、乙方具备较强的制作安装实力，有能力独立解决工程前后期所遇到施工问题事宜；4、乙方具备较强的资金实力，有能力独立解决前期垫资事宜；以上条件为本协议成立的必要条件，不可更改，以上条件如不成立，此协议无效。甲、乙双方发挥各自优势，强强联合、互利双赢。此合同自签订后有效期为1年。二、合作周期，本协议有效期1年，适用磨合期是2自然月。自签订之日起计算，协议执行期限：本协议书有效期自（2019）年（03）月（20）日至（2020）年（3）月（19）日为止。双方应在期满前提前一个月就延长合作期限等事宜达成书面约定，否则本协议效力到期自然终止。三、合作方式和范围，1、甲乙双方的合作范围仅限于海尔进店工程项目，具体工程项目由甲方指定具体店面与乙方合作。2、甲方负责独立承接海尔进店项目工程并转包给乙方进行包括但不仅限于前期测量、后期复尺测量、制作、安装、质保期内维修维护等，并且保证质量及开业工期；3、甲方采取收取项目运营和管理服务费的方式与乙方进行合作，即在每一个单体项目运作且甲方确定制作工程项目与乙方合作后，7天内，甲方向乙方预付该项目款项的25%作为预付款（此预付款数目为下单费用款项和扣除甲方相对应的项目运营、管理服务费后计算）。剩余尾款在工程完毕海尔结账期明确切到款甲方账户后，乙方提供给甲方结账每次结账总款发票后，3个工作日内甲方将剩余款项一次性支付给乙方。尾款结算方式如下：【工程项目总款项-预付款费用】*（100%-15%）；4、乙方承接甲方项目的质保期为1年整，若在工程完毕后的1年内，工程出现验收质量不合格或者需要维修的情形的，乙方应在第一时间进行维修或整改，在此期间甲方有权不结算乙方后期进店系统内未结算款项作为质保。5、甲方授权乙方以甲方的名义对工程项目进行前期测量、复尺、实施制作、安装维修维护等工作；并在项目过程中乙方应独立自行办理相关手续并承担相关费用（包括不限于押金、管理费证件费等）。但在合作过程中，乙方仅可在约定合作范围内使用甲方名义，同时乙方以甲方名义办理相关手续前需获得甲方的书面同意；6、因市场份额较大，项目较多，甲方并未承诺乙方为甲方独家合作伙伴承接方，甲方有权自行寻找其他合作伙伴进行合作。7、甲方给乙方下单为整店下单。如有特殊情况，甲乙双方应协商解决。协商后，按照协商办法解决。8、甲乙双方都应建立海尔合作台账，定期（每月的3号）核对，以便准确结算。台账应当包含的内容为：进店数量和名称，每店面的产业总数和金额，本协议为框架协议，有关甲乙双方合作的工程项目、工程总价款、时间、质量要求等内容，由甲乙双方另行签订《分包项目合同》进行确认。四、项目款项与付款，1、项目款项总额定位：工程项目方委托给甲方每一单次项目的总体款项金额，此价格含税；2、甲方将扣除每一单次项目款项总产业总额的15%作为运营及管理服务费。3、甲方乙方确认项目合作后，甲方向乙方预付该项目款项的25%作为预付款，付款时间双方可另行约定，一般在7天内预付到位。剩余尾款在工程完毕海尔结账期明确切到款甲方账户后，乙方提供给甲方结账每次结账总款发票后，3个工作日内甲方将剩余款项一次性支付给乙方。尾款结算方式如下：【工程项目总款项-预付款费用】*（100%-15%）；4、甲方收到乙方结账等额发票后，税点依据报价单中体现税点为准，乙方为甲方提供相同税率……五、权利义务……4、甲方向乙方付款以海尔方向甲方付款为前提，若海尔方超出约定期限付款给甲方，甲方应在收到海尔付款且乙方提供甲方全额发票后，及时付与乙方全部工程款项……7、甲方享有海尔供应商账号管理权，需要与乙方分享账号，分享期为此合同合作期限内……9、如因乙方自身资源配置不充足造成不能保质保量保工期完成甲方已下单项目，甲方有义务协助乙方并派遣临时工作人员来完成项目，因此产生的费用全部由乙方承担，但全部工人由乙方统一全权管理，任何由工人自身错误导致的损失及罚款由乙方全权承担。甲方不参与工程项目人员管理。甲方义务，在项目起始期，甲方有义务向乙方出示由工程项目方产品经理所提供的《签字版报价单》予以证明每一单体工程项目的合同总金额；甲方在收到海尔方关于乙方实施项目的全部费用且乙方提供等额发票后的3个工作日内将发票等额款项转交给乙方。乙方权利，1、乙方有权利独立雇佣施工队伍履行甲方同海尔方的合作事项，保证施工质量和进度。2、乙方有权全权管理施工人员，包括甲方协助寻找的临时工作人员，并对其的行为负责；3、如项目工程通过海尔方验收合格，海尔方未能按照约定向甲方付款的，乙方可以甲方方名义向海尔方进行催款。乙方义务：1、合作工程项目的资金必须从甲方财务走账，工程款的支付一律采用支票或电汇结算的方式，甲方依据先收乙方等额发票后支付工程款……3、乙方在施工过程中，质量问题安全责任和用人均由乙方自行承担，产生的一切费用均同甲方无关，如给甲方造成损失的，由乙方承担一切法律责任和全部经济损失。4、海尔进店项目进店押金、海尔指定供货商及项目代为采购款项由乙方承担，并且乙方必须具备一定能力的垫资能力，在部分工程款拖欠等情况下，乙方仍应按时支付应付的工人工资、项目费用及相关费用。如不能及时结算，按照乙方违约计算……六、工程质量，乙方需要按照工程项目方的要求按时保质的完成工程，项目工程质量的标准为：工程项目方验收合格。七、违约责任，甲方不及时将项目款支付给乙方，乙方将按月收取甲方项目总金额的5%作为违约金，直至付清全部款项为止。此外，合作协议书还约定了其他内容。日期为2019年3月30日，协议书尾部甲方加盖华卿公司合同专用章，乙方处加盖好佳益天津分公司公章。好佳益天津分公司提供报价单两份，第一份第一张为690中国区北京中心海尔热水器PL验收表，门店名称为公益西桥苏宁，显示材料序号、材料名称、单价、数量、金额，金额合计22769.56元；第二张为690中国区北京中心海尔冰箱PL验收表，金额合计24092.97元；第三张为690中国区北京中心卡萨帝冰箱PL验收表，金额为10895.29元；第四张为690中国区北京中心海尔冷柜PL验收表，金额为2705.85元；第五张690中国区北京中心卡萨帝冷柜PL验收表，金额为2645.85元。第二份为第一张690中国区北京中心卡萨帝空调PL验收表，道展台报价怀柔物美京北大世界，金额为12029.89元；第二张690中国区北京中心海尔空调PL验收表，金额为31471.49元；第三张690中国区北京中心海尔洗衣机PL验收表，金额为14793.62元；第四张690中国区北京中心卡萨帝冰箱PL验收表，金额为18637.87元；第五张690中国区北京中心卡萨帝洗衣机PL验收表，金额为10836.39元；第六张690中国区北京中心海尔冰箱PL验收表，金额为44762.78元；第七张690中国区北京中心海尔冷柜PL验收表，金额为20390.61元；第八张690中国区北京中心卡萨帝冷柜PL验收表，金额为11902.68元，以上八张表格注明安装供应商和模块供应商均为华卿公司，好佳益天津分公司称怀柔物美京北大世界、公益西桥苏宁的项目均是好佳益天津分公司完成。华卿公司称该证据并非其制作的台账，上述项目已经完工，好佳益天津分公司支付了工人工资和场地费，上述费用已经支付给了好佳益天津分公司。好佳益天津分公司提交产品提货（出库）确认单，产品名称公益西桥苏宁开票台，数量2，金额1716元，发货仓库好佳益天津分公司成品仓库，收货和验收人均有刘肖签字，还注明提货车牌号，打印日期2019年4月24日。产品出库确认单中，收货单位为华卿公司，发货人王雪斌，收货人及验收人处马保文签字，收货地址为河北省香河关庄村华卿公司，打印日期2019年5月16日。出库单复写联17张。好佳益天津分公司称刘肖肖签字的为8张，马保文签字的1张，陈少杰签字的2张，其他的没有人签字。华卿公司称部分单据上载明的工具是华卿公司购买的，因其在天津没有仓库，将部分物品放在好佳益天津分公司的仓库，提货时好佳益天津分公司的工作人员要求华卿艺展的工作人员签字，双方产生争执，有一部分是借用的好佳益天津分公司的工具，在施工后好佳益天津分公司将工具拉走，出库单上的价格是好佳益天津分公司自己写的，华卿公司并未收到这些材料，华卿公司称公益西桥苏宁的项目以及京北儿童大世界的项目都是李卫国带人完成的，并非好佳益天津分公司完成，按照双方签署的合作协议书，双方如有合作，应再签署《分包项目合同》，但双方并未签署，好佳益天津分公司称工人都在工厂里，就开始干活了，总共完成了三个项目包括天津婚博会的项目以及本案诉争的两个项目，其中刘肖肖是好佳益天津分公司雇佣的工作人员，负责现场安装。华卿公司称天津婚博会的项目并非好佳益天津分公司完成了，是为了让好佳益天津分公司学习所以算到好佳益天津分公司的名下。好佳益天津分公司提交展柜项目加工费结算清单6张，天津婚博会1220元，王群飞签字确认，京北大世界6068元，王群飞签字确认，天津婚博会660元、京北大世界3010元，结算姓名崔会刚，注明身份证号银行卡号及开户信息、天数，结算确认签字一栏，注明：刘肖肖代。共计六张展柜项目加工费结算清单中显示，京北大世界加工款的总金额为25645元，天津婚博会的总金额为7194元。好佳益天津分公司称王群飞、郭宝亮是华卿公司雇佣的工作人员，刘肖肖系好佳益天津分公司雇佣的人员，户自飞和崔会刚是刘肖肖带来的打工的，华卿公司认可系好佳益天津分公司支付了上述工人的工资，但称已经支付给好佳益天津分公司3.2万元，已经结清。好佳益天津分公司提交入库单32张，称入库单指的是好佳益天津分公司出资购买的材料进入好佳益天津分公司的库房，经过好佳益天津分公司的加工后出库，用于本案诉争的两个项目，华卿公司称诉争的两个项目的使用的材料系华卿公司购买后放入好佳益天津分公司的仓库，好佳益天津分公司提交的入库单中很多材料诉争的两个项目中用不到。好佳益天津分公司提交网络叫车记录，显示2019年4月4日、4月3日、3月31日，为天津市宝坻区建铨道至京北大世界，华卿公司对叫车记录的真实性认可，称双方当时处于友好合作关系，是好佳益天津分公司帮忙叫的车。好佳益天津分公司提供微信聊天记录，好佳益天津分公司会计：“京北的您先付25%吧。”华卿公司会计：“京北的，我觉得从这拿的物料和押金应该跟25%差不多的”好佳益天津分公司证明华卿公司知道其应当承担付款义务，华卿公司认为，从微信聊天记录里看不出来同意付款，当时京北大世界并未承包给好佳益天津分公司。照片，证明好佳益天津分公司发货后拍摄的照片，华卿公司称对此不知情。好佳益天津分公司提供提货确认单。产品提货（出库）确认单中载明项目名称为京北大世界，出货日期为2019年3月31日至7日，注明了材料的名称、数量等，无单价及货物总金额，发货人处王雪斌签字，收货人处刘肖肖签字确认。华卿公司称对该证据不清楚，因为刘肖肖是好佳益天津分公司雇佣的工作人员，并非华卿公司的工作人员。PL验收表，均为京北大世界的，在验收表右侧有划叉的，有手写说明的，下方有刘肖肖签字，并注明“京北大世界工作量已确认。”好佳益天津分公司称表格中划勾的部分是其完成的，划叉的是其没有完成的，表格记载的内容和海尔平台的记载是一致的，该表格中对部分货物的备注中记载了“厂买的”，总金额为1163.64元。华卿公司称并未见过此表格，此前工人的结算也不是通过这种方式确认工作量的。好佳益天津分公司提交张美华与华卿艺展王廷辉的微信聊天记录，记录中张美华：“王总您好，您工艺西桥项目应急解决方案如下：此单给好佳益海尔系统价15%的销售利润，剩余85%全部都是您的利益。具体为1.您找的工人与我车间工人共同使用我的车间生产场地生产此产品；2.我提供此单全部车间生产工人食宿，您承担全部食宿费；3.原材料使用我车间现有的，您公司承担全部原材料费；4.车间没有需要外购的其他原辅材料您直接购买；5.刘肖带工人车间生产与现场安装期间的全部工费由您承担。……”华卿艺展王廷辉回复：“行”。好佳益天津分公司据此证明公益西桥接单报价结算依据。华卿公司称当时双方确有合作意向想用好佳益天津分公司的场地进行生产，但好佳益公司并未同意。华卿公司提交了付款凭证，证明诉争的两个项目的材料和部分的工人工资是华卿公司支付的，刘肖肖没有参与公益西桥的项目。好佳益天津分公司认可上述款项是代理人李卫国自己的开销与本案无关。好佳益天津分公司提交微信聊天记录，证明华卿公司对京北大世界的项目进行了报价，好佳益天津分公司应按照协议约定取得88%的款项。还证明好佳益天津分公司张美华向华卿公司王廷辉发送微信，约定公益西桥项目的利润分成方式为天津好佳益天津分公司取得85%，华卿公司对上述证据的真实性认可，称华卿公司打算将上述两给项目交给好佳益天津分公司完成，但好佳益天津分公司并未完成明细单上载明的所有工程，其中，公益西桥项目好佳益天津分公司未参与任何施工。华卿公司提交手写对账单，加盖华卿公司公章，写明未付款原因：因与乙方合同约定展台安装所有费用乙方承担、展台制作、展台发光字、展台吊顶、地板、展台软式及押金，在实际京北展台执行安装中，乙方仅仅承担展台，剩余其他的定应付没有兑现，违反合同在先，以上均为甲方承担，是违约，所以我司拖延付款。该明细中显示实际履行金额为86255.809元，计算85%为73317.4376元，扣除代付的29840元为43477元，故华卿公司据此证明还欠好佳益天津分公司43477元。此后，华卿公司称又支付好佳益天津分公司2900元。在本案审理过程中，又付32000元。好佳益天津分公司认可收到32000元，不认可收到2900元。华卿公司称上述金额包含了好佳益天津分公司在本案审理过程中提到的人工费及材料费。华卿公司认为已经不欠好佳益天津分公司任何款项。好佳益天津分公司申请证人刘肖肖出庭作证，证人刘肖肖到庭称华卿公司的王廷辉介绍其到好佳益天津分公司工作，2019年4月，其待工人到好佳益天津分公司的工厂做的展柜，具体工作为木工，后来到了天津婚博会和京北大世界的现场进行了安装并领取了好佳益天津分公司发放的工资。华卿公司对证言的真实性认可，称认可好佳益天津分公司仅购买了板材并加工和安装，但该费用应由好佳益公司负担，华卿公司购买了LOGO、电线、电料、进场需要的其他材料。上述事实，有双方当事人提交的上述证据以及当庭陈述等证据在案佐证。本院认为：好佳益天津分公司与华卿公司签订合作协议，该协议系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。好佳益天津分公司的主张的款项分为京北大世界项目、公益西桥苏宁项目、垫付的工人工资及材料费三部分。关于第一部分京北大世界项目，按照双方合作协议书第三条第8款的约定，有关双方合作的工程项目、工程总价款、时间、质量要求等内容，由甲乙双方另行签订《分包项目合同》进行确认。本案中，双方并未签署《分包项目合同》，好佳益天津分公司应举证证明双方合作的具体内容包括工程的具体内容、材料的供应以及工期等基本事项，以及好佳益天津分公司完成了京北大世界项目的施工。好佳益天津分公司提交产品提货（出库）确认单证明系“好佳益天津分公司干的活”，提交出库单的复写联和入库单的照片，产品提货（出库）确认单5份原件，由刘肖肖签字，证明刘肖肖在现场施工并收货。好佳益天津分公司提交的微信聊天记录中，好佳益天津分公司会计：“京北的您先付25%吧。”华卿公司会计：“京北的，我觉得从这拿的物料和押金应该跟25%差不多的。”好佳益天津分公司提交与报价单一致的“PL验收表”由刘肖肖签字，称划勾的部分是已经完成的，划叉的部分不是好佳益天津分公司完成的，而该表格中有大量划叉的未完成部分。综合以上因素，好佳益天津分公司提交的证据不能证明其与华卿公司就京北大世界工程由好佳益天津分公司完成了报价单中全部的工程以及好佳益天津分公司应取得85%的报价款。从实际履行的情况来看，在好佳益天津分公司提交的证据不能证明其与华卿公司达成协议且完成了报价单中的全部工程的情况下，好佳益天津分公司应证明其完成的实际工程量及应取得的价款。关于工资部分，因华卿公司予以认可，本院不持异议。关于施工中需要的材料是否由好佳益天津分公司购买，在好佳益天津分公司并未举证证明其购买板材、辅料实际支付相应款项及金额的情况下，华卿公司自认好佳益天津分公司购买了板材及部分辅料，本院不持异议，结合庭审中双方当事人均认可华卿公司使用好佳益天津分公司厂房车间的事实，好佳益天津分公司应举证证明自其仓库中发货的货物系由好佳益天津分公司出资购买，但其未提交证据予以证明。华卿公司自认好佳益天津分公司完成该工程量86255.809元，代为支付的款项为29840元及3.2万元，本院不持异议。对华卿公司又称通过银行转账方式支付好佳益天津分公司2900元的请求，因其未提交证据予以证明，好佳益天津分公司亦不予认可，故本院依法不予采信。关于好佳益天津分公司单独主张的人工费及材料费，从其提交的报价单来看，报价单中包含了安装费、拆除费等人工费用，华卿公司称最终结算金额为43477元，已经包含了上述费用，且好佳益天津分公司不能证明其完成了全部工程，结合双方提交的证据，又因双方未签署《分包项目合同》，不宜按照华卿公司所主张的按照报价单的85%计算，按照双方提交的证据，本院酌情确定华卿公司再向好佳益天津分公司支付24416元，对其主张过高部分，本院依法不予支持。关于好佳益天津分公司主张公益西桥苏宁项目的工程款9466.42元的请求，华卿公司主张好佳益天津分公司并未参与公益西桥苏宁项目的施工，好佳益天津分公司提交张美华与王廷辉的微信聊天记录，证明公益西桥报价为海尔平台报价的15%。本院认为，即使该微信聊天记录真实存在，现好佳益天津分公司提交的证据不能证明其参与并完成了公益西桥苏宁工程的施工，故对好佳益天津分公司的该部分诉求本院依法不予支持。关于好佳益天津分公司主张的违约金，双方在合同第七条第2款约定了华卿公司逾期付款的违约责任，为项目总金额的月5%，因双方对于具体项目的完成时间并未作出明确约定，且好佳益天津分公司未提供证据证明其完成工程的具体时间，但华卿公司确存在逾期付款行为，本院依法酌情确定自本案受理次日起，以未付款项为基数，按照中国人民银行同期贷款利率四倍或全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的四倍的标准计算违约金，对其主张过高部分，本院依法不予支持。关于好佳益天津分公司主张的证人出庭费用由华卿公司承担的请求，因证人未能证明其主张的诉求，故本院依法不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告北京华卿艺展文化产业有限公司给付原告北京好佳益家具制造有限责任公司天津分公司24416元及违约金（以24416元未付部分为基数，自2019年7月25日起，计算至2019年8月19日，按中国人民银行同期贷款利率的四倍计算，自2019年8月20日起至实际付清之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的四倍的标准计算），于本判决生效之日起七日内执行清；二、驳回原告北京好佳益家具制造有限责任公司天津分公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4125元，由被告北京华卿艺展文化产业有限公司负担410元，于本判决生效之日起七日内交纳，由原告北京好佳益家具制造有限责任公司天津分公司负担3715元（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳相应上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉案件受理费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  刘 文人民陪审员  梁成祥人民陪审员  杨秋玲二〇二〇年十二月三十日法官 助理  刘斐洁书 记 员  吴 迪