山东省青岛市城阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0214民初11524号原告：丁蔚，女，1988年2月6日生，汉族，住青岛市市**。被告：刘岩，男，1997年2月3日生，汉族，住青岛市李沧区（盛世源建材城）德国都芳漆。原告丁蔚与被告刘岩装饰装修合同纠纷一案,依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。原告丁蔚到庭参加了诉讼。被告刘岩经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告丁蔚向本院提出诉讼请求：1.判令解除《青岛市家居装饰装修施工合同》、被告返还原告已支付的装修费34200元；2.判令被告支付自2020年7月31日起至2020年11月30日的违约金2214元；3.诉讼费用由被告承担。庭审过程中，原告以被告已经铺设了一条电线，购置了一些瓷砖、水泥、沙子，变更第一项诉讼请求主张返还装修费30000元，变更第二项诉讼请求要求被告支付自2020年7月31日起至2020年9月16日的违约金864元。事实与理由：原告与被告于2020年4月29日签订《青岛市家居装饰装修施工合同》，约定自2020年5月4日至2020年7月30日期间由被告负责城阳区双元路20-3号41栋2单元103户的装修，全额装修费36000元。原告于签订合同当日通过微信向被告转账支付23400元。2020年5月4日原告将房屋钥匙交给被告。2020年5月15日被告要求原告提前支付工程过半阶段的装修费全额装修费的30%即10800元，原告当日通过维修转账支付10800元。截止2020年7月31日被告仍未装修完毕，且经原告多次催告，被告一直拒不回复。原告无奈与他人重新签订装修合同，进行装修。请求判如所请。被告刘岩未答辩，也未提交证据。原告围绕诉讼主张依法提交了证据：1.《青岛市家居装饰装修施工合同》1份、微信转账记录3张、被告的朋友圈截图1张，证明原告与被告签订该装修合同，约定合同工期为2020年5月4日至2020年7月30日，工程总造价36000元，因乙方原因致使工期延误的，工期不予顺延，乙方应向甲方每日支付工程总价款万分之五的违约金；原告及母亲法秀芝按照合同约定的付款时间通过微信转账支付了被告95%的工程款34200元；该微信号为被告刘岩本人的微信号，其于2019年1月21日在朋友圈中说明“您朋友刘岩的手机号码从即日零时起升级为159××××****，请即使保存更新……”。2.照片8张、微信聊天记录打印件7张，证明2020年7月24日，原告通过微信向被告发送催告函，告知被告尽快完工，被告一直未回复，直到2020年7月31日，被告仍未装修完成。3.微信截屏打印件1份，证明被告向原告出具的预算报价单明细，合计40800元，被告将该数额优惠至合同约定的36000元。本院认证：被告经本院合法传唤，拒不到庭参加诉讼，放弃质证权利，应承担不利后果。本院依法确认原告提交的上述证据的真实性、关联性及合法性，可以作为本案认定案件事实的依据。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年4月29日，原告丁蔚（发包方、甲方）与被告刘岩（承包方、乙方）签订《家居装饰装修施工合同》，主要约定，工程地点正商蓝色港湾小区41楼2单元103室，工程预算总造价36000元，在没有项目内容变更的情况下，预算工程造价与竣工决算工程造价基本相符，上下增减幅度不应超过预算造价的5%，施工内容变更的按实进入决算。开工日期2020年5月4日（首期工程款到位后的第三日为开工日期），竣工日期2020年7月30日。工程款付款时间，对预算设计方案认可合同签订当日，付款比例65%即23400元；工期过半，水电管线隐蔽工程通过验收，油漆工进场前，付款比例30%即10800元；竣工验收合格当天，付款比例5%即1800元。因乙方原因致使工期延误的，工期不予顺延，乙方应向甲方每日支付工程总价款万分之五的违约金。2020年4月10日，丁蔚通过微信转账支付装修定金2000元。2020年4月29，丁蔚通过微信转账支付装修款21400元。2020年5月15日，丁蔚通过微信转账支付装修款10800元。截止2020年7月31日，刘岩已进行了部分水、电施工，且购置了瓷砖、水泥、沙子。案涉房屋已由丁蔚包给他人进行了装修。丁蔚2020年7月10日10:11给刘岩发微信“小哥，月底蓝海能装好是吧，我和人签合同了哈”，刘岩未回复；2020年7月20日19:15给刘岩发微信“小哥，蓝海的合同我已经和人家签了，8月1日交房，到期交不了每天都赔双倍房租和人家的误工费，我要是赔了，可是要找你解决哈”，刘岩回复“好的，我抓紧赶进度”；2020年7月22日18:23给刘岩发微信“小哥，到底能不能装修了，不能的话，趁合同没结束，你就把钱退我，我算你装修一个月，你把两个月的房租和物业费给我就算了，不然人家的误工费和双倍房租我真心给不起”，刘岩未回复。2020年7月24日11:07，丁蔚通过微信给刘岩发送催告函，载明“刘岩：本人丁蔚与你自2020年4月29日签订《青岛市家居装饰装修施工合同》，约定自2020年5月4日至2020年7月30日期间由你负责城阳区双元路20-3号正商蓝海港湾41栋2单元103户的全套装修工作，并于合同签订当日按合同约定向你支付全额装修费的65%即23400元（实际支付21400元，扣除前期已支付定金2000元）。5月4日将房屋钥匙交接于你，鉴于你声称要结婚离开青岛半个月，为避免延误工期，你离青期间会安排装修相关工作，需本人提前支付工程过半阶段的装修费，全额装修费的30%即10800元，本人于你提出要求当日2020年5月15日向你支付。……本人郑重通知你：1.如正商蓝海港湾41栋2单元103户不能按合同约定准时完工，你需按合同约定进行对本人的赔偿。2.如上述房屋因装修未准时完成，导致产生双倍日租金，物业费及租户的误工费，本人将向你要求足额赔偿。”刘岩未对此进行回复。2020年7月28日8:37丁蔚给刘岩发微信“小哥，蓝海什么进度了”，刘岩仍未回复。刘岩向丁蔚出具的装修预算报价明细载明：水电人工+材料5000元，木工人工+材料2000元，油工人工+材料5000元，瓦工人工+材料6000元，瓷砖2500元，木门+入户门套4500元，拆除1500元，橱柜3000元，大理石2000元，阳台封门2500元，自流平1000元，地板3000元，洁具1500元，厨卫吊顶1300元，共计40800元。本院认为，被告刘岩作为个人不具备装修施工资质，其与原告丁蔚签订的《青岛市家居装饰装修施工合同》违反法律效力性强制性规定，应属无效。因案涉装饰装修合同无效，丁蔚要求解除案涉装饰装修合同并要求支付违约金，无事实及法律依据，本院不予支持。关于刘岩是否应返还已支付的装修款及数额，本院认为，通过丁蔚提交的2020年7月31日案涉房屋的照片以及双方之间的微信聊天记录，足以认定刘岩仅进行了部分水、电施工，购置了瓷砖、水泥、沙子，而丁蔚已支付刘岩95%的装修款34200元，故丁蔚要求返还装修款，理由正当，本院予以支持。按照刘岩施工情况及刘岩出具的装修预算报价明细结合施工现场已不具备鉴定基础的事实，根据公平原则，本院酌情认定应扣除刘岩已施工部分造价8000元，故刘岩应返还丁蔚装修款26200元，丁蔚主张过高部分，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第五条、第五十二条第（五）项、第五十八条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告刘岩于本判决生效之日起10日内返还原告丁蔚装修款26200元；二、驳回原告丁蔚的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费710元，减半收取355元，公告费300元，共计655元，由被告负担。被告负担部分应在本判决生效之日起10日内直接支付原告。如不服本判决，可以在判决送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省青岛市中级人民法院。审判员  赵丕杰二〇二〇年十二月十一日书记员  张玉全