广东省广州市越秀区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0104民初17133号原告：广州础垠建材有限公司，住所地广州市南沙区东涌镇鱼窝头万洲村南沙大道自编88号。法定代表人：凌波，经理。委托诉讼代理人：张科平，广东穗南律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄燕君，广东穗南律师事务所律师。被告：广州珠江建设发展有限公司（原名称：广州市住宅建设发展有限公司），住所地广州市越秀区环市东路476号之一10-17层。法定代表人：卢志瑜，董事长。委托诉讼代理人：潘思波，该公司职员。委托诉讼代理人：陆倩婷，该公司职员。原告广州础垠建材有限公司诉被告广州珠江建设发展有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月14日立案后，依法适用普通程序，于2020年7月13日公开开庭进行审理。原告的委托诉讼代理人黄燕君，被告的委托诉讼代理人潘思波、陆倩婷均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广州础垠建材有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付货款6881456.72元及至货款付清之日止的逾期付款违约金（按每日万分之六计算，暂计至2020年4月15日为423853元，自2020年4月16日起以6881456.72元为基数按每日万分之六计算至实际付清之日）；2.判令本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年12月18日，被告与原告签订《商品混凝土购销合同》（合同编号：穗住采购字第18364号），约定由原告向被告承建的嘉诚国际港项目工程供应混凝土。2018年11月至2019年10月，原告依约向被告供应了混凝土29436.21方，货值15981456.72元。但被告却未依约付款，仅支付910万元，尚欠货款6881456.72元。被告不按合同约定支付货款的行为已构成违约，侵害了原告的合法权益，故原告诉至法院。被告广州珠江建设发展有限公司辩称：原告未按照合同约定履行责任义务，该合同项下被告付款义务尚未成就。1.根据《商品混凝土购销合同》（合同编号：穗住采购字第18364号）第九条约定：“……由甲方现场负责人钟孔添及结算审核员陈日强共同签名确认。”2.原告提交的相应结算文件中均无被告两名授权人员的签名，其结算文件效力尚未成就，故被告无需基于该结算文件进行付款。3.原告并未向被告开具足额发票，并依照合同约定向被告提交书面付款申请，故被告付款的形式要件也尚未具备。4.因付款条件及形式要件均未成立，故原告主张的逾期付款违约金并无依据。5、假如法院认为具备付款条款，合同第九条第2款第（1）小点约定，第四个月付第一个月货款的80%，余下20%在主体封顶完成及竣工验收技术资料送齐后6个月内付清。综上所述，原告在诉状中所述均与事实严重不符，请求依法驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：广州珠江建设发展有限公司原名称为广州市住宅建设发展有限公司，2020年2月12日经核准变更登记为现名称。2018年12月18日，被告（需方、甲方）与原告（供方、乙方）签订《商品混凝土购销合同》（合同编号：穗住采购字第18364号），约定：一、工程概况。1.工程名称：嘉诚国际港。2.工程地点：广东省广州市南沙区东涌镇鱼窝头马克村骏马大道8号。二、材料的产品名称、强度等级、塌落度、单价、数量。产品名称包括C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60，暂定数量合计21160m3，暂定金额合计10000000元；备注：……12.以上数量为暂定数量，并不作为甲方对乙方材料需求量的最低承诺，最终按双方确认的实际供应产品数量为准，若实际供应数量累计超出本合同暂定数量的，须甲、乙双方另行协商并签订相关补充协议，否则超出合同暂定数量部分的供应量，甲方有权不予认可。13.供货期间因材料市场价格变动，甲、乙双方可协商并通过签订补充协议进行调价，以市场价原材料价格调价；……三、合同总价款。1.本合同暂定总价款（含税）：￥10000000.00元（人民币大写：壹仟万元整），最终按甲、乙双方确认的实际结算价为准……四、供货时间及使用部位。1.供货期限：暂定从项目部开工至项目竣工结束，具体每批次材料供应时间以采购订单中的要求为准。2.使用部位：具体可按甲方采购订单上的要求。……七、质量、技术要求。……2.乙方随货提供混凝土技术质量资料（预拌混凝土出厂质量证明书）、《混凝土生产质量信息登记回执》及报告包括砼配合比设计报告、配料通知单、原材料（砂、石、水泥等）物理性能检验报告等相关质量证明文件原件或复印件（复印件需加盖乙方公章）。……八、验收方式。1.乙方将材料运到指定交货地点后应马上通知甲方验货，甲方验货通过后，由甲方授权收料经办人钟孔添以及乙方授权经办人黎伟竞在送货单上签名进行初步确认，作为结算依据之一，最终结算以每月由甲方结算审核人员与乙方授权经办人双方确认的结算表为准。……九、结算方式与付款方式。1.结算方式。（1）双方每月办理一次对账结算审核手续。乙方每月10日前向甲方提交上个月的结算表以及经甲方收料经办人确认的送货单进行汇总对账。双方应于15日前办理好上月的结算，甲方拖延办理结算，乙方有权停供。乙方须将结算表、送货单提交给甲方。甲方应在收到乙方送达结算表以及送货单后对乙方所发出的结算表予以核对，核对无误后由甲方授权担任本项目的现场负责人钟孔添及结算审核人员陈日强以及乙方授权经办人黎伟竞共同签名确认（乙方须加盖公章）作为结算依据；若甲方对结算数量或金额存在异议，应及时以书面形式向乙方提出，对有争议的部分，双方应本着实事求是的原则协商解决，审核期限相应顺延至争议解决，但不应影响无争议部分货款的确认及支付。2.付款方式：（1）乙方应在双方办理完对账结算审核手续后3个工作日内向甲方出具书面付款申请，同时提供合法、完税、有效的增值税专用材料发票、供货清单、经双方确认的结算表、收款人的授权委托证明等甲方要求提交的相关资料给甲方审核。甲方应在收到乙方提交的上述付款申请资料后审核，审核存在异议的，甲方应及时向乙方提出，乙方应按甲方要求完善审核手续，审核顺延至异议解决，甲方审核通过后向乙方支付当期申请的货款金额，即第四个月付第一个月货款的80%，以此类推。余下20%在主体封顶完成及竣工验收技术资料送齐后6个月内付清，乙方应及时与甲方办理收款手续。（2）在具备合同约定付款条件后，甲方每次付款，乙方应先向甲方提供足额有效的增值税专用发票，乙方必须具备增值税一般纳税人资格，否则甲方有权拒绝向乙方支付任何款项，且不承担迟延付款责任。……（3）乙方向甲方收取最后一笔货款费用前，还须与甲方进行最终结算，并向甲方提供《结清证明》原件，否则甲方有权拒付或延付并不视为甲方违约，一切损失和责任由乙方自负。同时，乙方在收取最后一笔货款时，需向甲方提交所供应每批次的混凝土28天强度及搅拌记录，作为甲方验收依据。（4）乙方未按甲方要求提交付款申请相关资料，或提交的资料有漏缺、不真实、不合法、有误、无效或乙方未及时办理收款手续的，甲方有权拒付或延付并不视为甲方违约，一切损失和责任由乙方自负，乙方不得因此暂停或停止供货。（5）甲方以支票（或银行转账）的方式向乙方支付款项。（6）甲方的开票信息如下：公司名称为广州市住宅建设发展有限公司……十、甲、乙双方权利与义务。1.甲方权利与义务：（1）甲方授权担任本项目的现场负责人钟孔添、结算审核人员陈日强为办理本合同结算审核的经办人，负责在结算表上共同签名确认作准，甲方对两人共同签署的结算表予以承认。授权有效期从本合同签订之日起至本合同履行结束。……2.乙方权利与义务：……（5）乙方应在甲方要求的时间内及时提供真实、完整、无误、有效的所有资料给甲方并协助甲方完成工程竣工验收工作，且所有资料要符合验收规范规定以及符合甲方和工程竣工验收技术资料的要求。……（9）乙方的质量保证止于施工现场交付时止。十一、违约责任。1.甲方违约责任：（1）非乙方原因造成甲方无正当理由未按合同约定时间付款的，每逾期一日，乙方有权按应付而未付货款总额的万分之六向甲方收取违约金。（2）甲方单方原因未按约定结算、调价或付款，乙方有权停供。连续违约达30天，乙方有权解除合同，要求甲方立刻付清全部款项。……2.乙方违约责任：……（6）乙方未按本合同第十条第2点第（5）款约定履行的，甲方有权按合同总价款的5‰收取乙方违约金，并且由此造成甲方的一切责任和损失均由乙方负责承担和赔偿等。2019年4月16日，原告与被告签订《嘉诚国际港项目商品混凝土购销合同补充协议一》，约定：在原合同基础上增加采购商品混凝土，暂定增加数量合计20880m3，暂定增加金额合计10000000元；本次调增合同价后，合同含税总价款调整为20000000元等。原告向本院提交了四份调价函及一份单价补充协议，其中2018年12月7日的单价补充协议以及2018年11月21日、2018年11月28日、2019年10月23日的调价函均由吴和明代表被告签名确认，2019年12月2日的调价函由吴汉雄代表被告签名确认。被告对上述调价函及单价补充协议均不予确认，认为吴和明、吴汉雄并非被告工作人员、无权代表被告签订调价文件，但被告确认双方履约过程中曾调整单价，并确认调整后的单价与原告提交的调价函、单价补充协议所载一致。原告与被告均确认案涉《商品混凝土购销合同》项下原告向被告供货合计15981456.72元。原告向本院提交了2018年11月1日至2019年10月31日期间的10份《混凝土结算表》，其中，2018年11月份的《混凝土结算表》结算金额为2722266.5元，签订日期为2019年1月7日，需方签名人员为郑乃辉、吴和明；2018年12月份的《混凝土结算表》结算金额为3056439.37元，签订日期为2019年1月19日，需方签名人员为郑乃辉、吴和明；2019年1月份的《混凝土结算表》结算金额为2321375元，签订日期为2019年2月20日，需方签名人员为郑乃辉、吴和明；2019年2月份的《混凝土结算表》结算金额为114860元，签订日期为2019年7月15日，需方签名人员为郑乃辉、吴和明；2019年3月份的《混凝土结算表》结算金额为761290元，签订日期为2019年7月15日，需方签名人员为郑乃辉、吴和明；2019年4月份的《混凝土结算表》结算金额为1182590.52元，签订日期为2019年5月10日，需方签名人员为郑乃辉、吴和明；2019年5月份的《混凝土结算表》结算金额为2157970.43元，签订日期为2019年6月17日，需方签名人员为郑乃辉、吴和明；2019年8月份的《混凝土结算表》结算金额为1328758.08元，签订日期为2019年9月18日，需方签名人员为郑乃辉、吴和明；2019年9月份的《混凝土结算表》结算金额为645625.5元，签订日期为2019年10月9日，需方签名人员为郑乃辉、吴和明；2019年10月份的《混凝土结算表》结算金额为1690281.32元，签订日期为2019年12月2日，需方签名人员为郑乃辉、吴汉雄。上述《混凝土结算表》载明的施工部位包括1号仓库、2号仓库、3号仓库、4号仓库、5号仓库、1号多功能厂房、2号多功能厂房、钢筋场垫层、基坑支护桩、下行盘道、上行盘道、装卸通道、下行联络桥等。被告对上述《混凝土结算表》不予认可，认为郑乃辉、吴和明、吴汉雄并非被告员工、无权代表被告签订结算表。但被告未能提交其持有的结算文件。原告为证明吴和明有权代表被告签订结算单，向本院提交一份落款日期为2019年5月27日的《授权委托书》，内容为：被告委托项目经理吴和明代表被告与原告办理嘉诚国际港项目相关货单、结算（对数）单确认、发票签收、技术资料签收、调价函、补充协议、其他往来文书经办、签署等事宜，具体授权办理事项为结算单。该《授权委托书》中加盖有被告嘉诚国际港工程项目部印章，且印章中注明“对外签订合同无效”。被告对该项目部印章真实性无异议，但认为项目部无权作出上述授权。原告就案涉合同共向被告开具10张增值税专用发票，金额合计9100000元。其中，开票日期为2019年1月14日的1张发票（金额为1000000元）于2019年1月14日由郑署斌签收；开票日期为2019年1月28日的2张发票（金额合计1700000元）由郑署斌签收，未注明签收日期；开票日期为2019年4月30日的1张发票（金额为800000元）于2019年5月1日由郑署斌签收；开票日期为2019年6月29日的3张发票（金额合计2800000元）于2019年6月30日由郑署斌签收；开票日期为2019年9月2日的3张发票（金额合计2800000元）于2019年9月30日由郑乃辉签收。被告确认其已收到上述发票。被告就案涉合同向原告付款合计9100000元，具体付款情况如下：2019年1月17日支付1000000元；2019年2月1日支付1700000元；2019年5月21日支付800000元；2019年7月15日支付2500000元；2019年9月24日支付3100000元。原告提交了一份《嘉诚国际项目管理人员通信录》，该通信录中载明钟孔添为项目经理、吴和明为执行经理、吴汉雄为现场总工、郑署斌（联系电话为186××××1255）为财务、郑乃辉为会计；原告主张该通信录是嘉诚国际港工程项目现场公示的通信录。被告以该通信录无被告的签字盖章为由不予确认。原告提交其授权代表黎伟竞与微信用户“嘉诚国际项目：郑署斌”（该微信用户关联的手机号码为186××××1255）的聊天记录显示：2020年3月29日，黎伟竞问：“郑总，嘉诚国际港80%应付货款的发票368.5万元，怎么这么久了一直还没有通知我开出来呀，要不我先开出来给你先？”该用户回复：“现在我们要划到第五分公司，等这个手续弄完了，然后就通知你们开吧。”原告主张上述与黎伟竞对话的微信用户即为郑署斌，被告对该聊天记录不予确认。另查明，根据本院已生效的（2020）粤0104民初11861号民事判决书查明认定事实，郑署斌使用的微信号×××所关联的手机号码为186××××1255，且郑署斌在嘉诚国际港工程项目中有权代表广州珠江建设发展有限公司履行财务人员相关职责。原告于2020年4月14日提起本案诉讼。被告于2020年5月28日签收起诉状及应诉材料。诉讼中，双方确认原告已向被告交付随货提供的产品资料，但尚未交付最后验收所需资料。被告确认其已收到原告的供货清单，但主张其未收到书面付款申请、经合同授权人员签名的结算表、收款人授权委托证明、结清证明，同时确认上述资料均是用于被告公司内部审批。关于案涉合同20%尾款的付款条件问题。被告主张案涉项目包括厂房2栋、仓库5栋、装卸通道1个、上下盘道各1个，其中1号、3号、5号仓库已封顶，2号仓库部分封顶，其余均未封顶且未能确定封顶时间，故主张20%尾款应在项目整体竣工验收后6个月内支付。原告则认为被告前期拖欠货款3685165.38元达到总货款的23%，故主张依据《商品混凝土购销合同》第十一条第1款第（2）点的约定要求被告立即付清全部款项；且原告主张案涉工程至今未封顶，其实际工期已经超出原告签订合同时对工期和被告付款期限的预期，对此原告提交了“‘嘉诚国际港’工程施工总承包”工程的建筑工程施工许可证（编号：440115201810190101）为证，其中载明合同工期为2018年9月1日至2020年8月25日。关于逾期付款违约金。原告主张：2018年11月至2019年5月的80%货款（9853433.46元）应于2019年8月前付清，但被告仅支付9100000元，尚欠753433.46元应自2019年9月1日起计算违约金；2019年8月至10月的80%货款应分别自2019年12月1日、2020年1月1日、2020年2月1日起计算违约金；合同20%尾款应自最后一次供货时间2019年10月的第四个月即2020年2月1日起计算违约金；违约金计算标准均为日万分之六。被告明确表示其对原告主张的每日万分之六的逾期付款违约金计算标准无异议，但认为因付款条件未成就故无需支付违约金。本院认为，原告与被告签订的《商品混凝土购销合同》是双方真实意思表示，内容无违反法律法规强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。双方对于案涉合同项下货款总额为15981456.72元、被告已付款金额为9100000元的事实均无异议，本院对此予以确认，故案涉合同项下被告尚欠货款金额为6881456.72元。本案主要争议焦点在于：一、被告付款条件是否成就；二、被告应否向原告支付逾期付款违约金。关于争议焦点一，被告付款条件是否成就的问题。首先，关于前期80%货款的付款条件问题。案涉《商品混凝土购销合同》约定，双方应每月办理结算，原告应在双方办理完对账结算审核手续后向被告出具书面付款申请、增值税专用发票、双方确认的结算表、收款人授权委托证明等材料，被告审核后在供货之次月起三个月内支付供货当月货款的80%。现被告主张原告提交的《混凝土结算表》中无被告授权人员钟孔添、陈日强的签名，且原告未足额开具发票，故拒绝付款。本院认为，第一，案涉合同虽约定结算表需由被告授权人员钟孔添、陈日强共同签名确认，但被告在本案中未能提交有钟孔添、陈日强共同签名确认的任何结算单据，而原告提交的《混凝土结算表》所载结算总金额与被告认可的购货总金额一致，且被告已向原告支付9100000元货款，可见双方在实际履约过程已经变更了《商品混凝土购销合同》中关于结算单必须由钟孔添、陈日强共同签名的约定。第二，原告提交的10份《混凝土结算表》中代表被告签名的人员为吴和明、郑乃辉、吴汉雄。原告提交了加盖有被告项目部印章的《授权委托书》证明吴和明有权代表被告与原告签订结算单，被告对其项目部印章的真实性并无异议，而项目部印章中虽注明“对外签订合同无效”，但并未禁止对外出具授权委托书，故该《授权委托书》依法对被告发生效力。关于吴汉雄、郑乃辉的身份，被告在诉讼中对由吴汉雄签名确认的调价函中的调价内容予以确认，且确认已收到由郑乃辉向原告签收的增值税专用发票，而被告未能举证证明其是通过其他途径与原告确认调价及签收发票，结合原告提交的《嘉诚国际项目管理人员通信录》中记载的吴汉雄、郑乃辉的职务，本院认定吴汉雄、郑乃辉在嘉诚国际港项目中有权代表被告。因此，本院对原告提交的10份《混凝土结算表》予以确认。第三，根据本院已生效的（2020）粤0104民初11861号民事判决书查明认定事实可知，本案原告提交的微信聊天记录中与原告工作人员黎伟竞对话的人员为郑署斌，且郑署斌在嘉诚国际港工程项目中有权代表被告履行财务人员相关职责。从本案中郑署斌多次代表被告签收发票、且被告均确认已收到该些发票的事实亦可知郑署斌有权代表被告处理嘉诚国际港工程项目的发票相关事宜。根据原告提交的聊天记录可知，原告于2020年3月29日提出要向被告开具案涉货款发票，但郑署斌要求原告等通知。现被告未举证证明其已及时通知原告开具发票，故自2020年3月29日起不应再以交付发票作为被告的付款条件。第四，被告确认合同约定的书面付款申请、收款人授权委托证明、结清证明等文件均是用于被告公司内部审批，现被告收取、使用原告供应的货物已超过一年，被告仍以其内部审批所需资料不齐为由拒绝履行其作为买方所负有的主要付款义务，显然不合理。综合以上分析，本院认为原告主张被告立即支付案涉合同项下80%货款，合理合法，应予支持。其次，关于尾款20%的付款条件问题。被告主张案涉工程主体封顶未完成、未通过竣工验收，故拒绝支付尾款。本院认为，案涉《商品混凝土购销合同》第十一条第1款第（2）点约定：“甲方单方原因未按约定结算、调价或付款，乙方有权停供。连续违约达30天，乙方有权解除合同，要求甲方立刻付清全部款项。”如前所述，被告拒付合同80%货款的行为缺乏依据。原告在2019年10月份完成最后供货，如原告及时开具发票，被告本应在2020年1月31日前支付相应货款，但被告在2020年3月29日要求原告暂缓开具发票，故本院认定前期80%货款的付款条件在2020年3月29日成就，被告逾期支付该货款已超过30天，原告依据上述合同条款要求被告立即付清案涉合同项下全部款项，并无不当。另，在买卖合同中，出卖人的主义务为交付合格货物，买受人的主义务为支付货款。现原告已交付货物，被告使用至今未提出质量异议，即原告已履行其主要义务，而被告未支付的20%尾款金额高达3196291.34元。工程施工的主体封顶、竣工验收是被告作为案涉工程施工单位应承担的义务，其进度不受原告控制。现案涉工程工期已超过建筑工程施工许可证记载的预计工期，被告在诉讼中亦称其无法确定主体封顶的完成时间，如要求原告继续等待至工程主体封顶、竣工验收完成后6个月才收回尾款，则对原告而言有失公平。因此，原告主张被告立即支付合同20%尾款3196291.34元，本院予以支持。需要指出的是，被告向原告支付合同尾款，不能免除原告依约提供竣工验收技术资料的义务，原告应当按照《商品混凝土购销合同》第十条第2款第（5）项的约定应被告要求及时提供相关竣工验收技术资料。如因原告未能提供相关资料造成被告经济损失，被告可另循法律途径主张原告承担相应法律责任。关于争议焦点二，被告应否向原告支付逾期付款违约金的问题。首先，关于被告已付的9100000元货款，原告在本案中未主张计算逾期付款违约金，属于原告对自身权利的处分，本院予以确认。其次，案涉合同虽约定当月货款的80%应在次月起三个月内支付，但同时约定原告收款前应向被告提供等额发票。如前所述，被告于2020年3月29日通知原告暂缓开具发票，应视为案涉合同80%货款中未付部分（15981456.72元×80%-9100000元=3685165.38元）的付款条件在当日成就，被告至今未付款构成违约，应自2020年3月30日起以3685165.38元为基数向原告计付逾期付款违约金。再次，关于案涉合同20%尾款3196291.34元，如前所述，被告逾期支付前期80%货款超过30天，原告自2020年4月29日起即有权要求被告立即支付案涉合同项下全部款项。原告提起本案诉讼请求被告支付全部货款，被告于2020年5月28日签收起诉状及应诉材料，即原告要求被告支付全款的通知已于2020年5月28日到达被告，被告仍不及时付款构成违约，应自2020年5月29日起向原告计付尾款的逾期付款违约金。最后，关于逾期付款违约金的计算标准，案涉合同明确约定为每日万分之六，被告在诉讼中亦明确表示对该计算标准无异议，本院对此予以确认。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百五十九条，《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告广州珠江建设发展有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州础垠建材有限公司支付货款6881456.72元；二、被告广州珠江建设发展有限公司自本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州础垠建材有限公司支付逾期付款违约金（以3685165.38元为基数自2020年3月30日起至实际清偿之日止，以3196291.34元为基数自2020年5月29日起至实际清偿之日止，均按每日万分之六标准计算）；三、驳回原告广州础垠建材有限公司其他诉讼请求。如未按本判决指定期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费62937元，由原告广州础垠建材有限公司负担3347元，被告广州珠江建设发展有限公司负担59590元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  廖嘉娴人民陪审员  谢兆珊人民陪审员  胡秀芳二〇二〇年十二月一日书 记 员  张绮倩