浙江省乐清市人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0382民初9948号原告：浙江伏尔特电器有限公司（统一社会信用代码：91330300751187769G），住所地：乐清市乐清经济开发区纬十二路162号。法定代表人：林松权，系该公司董事长。委托诉讼代理人：叶斌，男。被告：温州百洛磁自动化科技有限公司（统一社会信用代码：91330382327838518R），住所地：乐清市北白象镇岭西村。法定代表人：周谦谦，系该公司执行董事。原告浙江伏尔特电器有限公司与被告温州百洛磁自动化科技有限公司买卖合同纠纷一案，原告于2020年12月4日向本院提起诉讼，诉讼请求：一、判令被告退还原告设备预付款380000元；二、判令被告支付原告因延期退还设备预付款所产生的滞纳金45000元。本院受理后，依法由审判员刘忠敏适用简易程序独任审判，并于2020年12月29日公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。本院经审理认定，2016年12月27日，原告作为买方、被告作为卖方签订《设备购销合同书》，约定原告向被告购买流水线自动装配机1台，金额672000元。同时，双方约定交货期为90天（从签订合同次日开始计算）；付款方式为预付50%货款，剩余货款待机器制作完成，并发往买方调试验收成功后付清，机器如再实际操作中不成功、不可行，卖方需将设备全款退还给买方。之后，原告陆续支付被告货款380000元。2018年11月14日，原告向被告出具《公函》一份，载明：“我公司于2016年12月27日与贵公司签订‘流水线自动装配机’购销合同一份，涉及金额67.2万元整，合同约定交货期90天；另于2017年6月10日签订‘机器人焊接生产线’购销合同一份，涉及金额20万元整，合同约定交货期65天内。该两份合同的两套设备已运至我公司车间内，但至今未进行调试验收，导致我公司无法投产使用，请贵公司于2018年11月底之前将两台设备进行调试，办理交接，否则我公司将退还设备，追回货款，并追究因此造成的损失。”2019年7月6日，原告作为买方、被告作为买方签订《补充协议》，约定：“1、卖方延期至2019年8月15日将流水线自动装配机完整交付买方，买方于卖方交付后30天内试用没有问题后视为验收合格，验收合格后将余款付清。2、若卖方仍无法积极履行合同义务，在本补充协议中规定的延期时间到期后仍无法完整交付，买方有权将流水线自动装配机退回卖方，并要求卖方将买方已支付的合同款退回。”因被告在《补充协议》约定的延期时间届满前未能实现涉案流水线自动装配机正常运行，原告作为买方、被告作为卖方于2020年1月6日签订《退货协议》，约定：“一、‘流水线自动装配机’退回卖方，由卖方自行将设备运回处理，在装卸设备及出厂的相关工作由卖方自行负责，买方予以配合，期间因此产生的一切费用以及安全责任由卖方自行承担；二、买方已支付的前期款项共计38万元（大写：叁拾捌万元整）由卖方在2年内分8期退回买方公司账户，卖方每三个月退回买方4.75万元（大写：肆万柒仟伍佰元整）。自2020年1月份开始计算，每三个月的第10个工作日前支付，即2020年3月10日前支付第一期，2020年6月10日前支付第二期，以此类推；三、卖方应按本《退货协议》及时向买方退款，若超期未退款，则按200元/天向买方支付延期滞纳金。……”退货协议签订后，被告经原告催讨，至今尚未支付上述款项，从而引起本案之诉。另，原告主张违约金从2020年3月10日开始按200元/天计算至2020年10月20日止过高，本院酌情调整为以欠款总额380000元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍从第一期付款期限届满的次日即2020年3月11日起计算至2020年10月20日止予以确定。本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告温州百洛磁自动化科技有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告浙江伏尔特电器有限公司已付货款380000元，款交本院柳市法庭转付。二、被告温州百洛磁自动化科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告浙江伏尔特电器有限公司违约金（以380000元为基数，从2020年3月11日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍计算至2020年10月20日止），款交本院柳市法庭转付。三、驳回原告浙江伏尔特电器有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费7675元，减半收取3837.5元，由原告浙江伏尔特电器有限公司负担77.5元，由被告温州百洛磁自动化科技有限公司负担3760元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于温州市中级人民法院。审 判 员 刘忠敏二〇二〇年十二月二十九日代书记员 陈忆柔?附文：一、不履行裁判惩戒后果警示1.【追究刑事责任告知】义务人拒不报告财产、虚假报告财产、违反限制消费令，义务人或其他相关人员拒不腾退涉案房屋、土地，或具有非法处置查封、扣押、冻结的财产、虚假诉讼、拒不交出执行标的或财产等抗拒执行行为的，法院将视情予以罚款、拘留；情节严重的，移送公安机关追究刑事责任。权利人在一定条件下，可以自诉追究行为人的刑事责任。2．【报告财产义务、拒不履行后果告知】执行期间，义务人必须向执行法院如实报告财产，拒不报告又不履行的，法院将视情节轻重采取纳入失信名单、限制出入境、罚款、拘留等措施；义务人报告财产不实的，法院将予以罚款、拘留；单位为被执行人，可视情同时对该单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人予以罚款、拘留。3.【交付车辆义务告知】义务人应当将名下的车辆等动产移交执行法院。拒不移交的，法院将予以罚款、拘留；确有正当理由无法移交的，义务人应当向执行法院书面报告车辆等动产的权属和占有、使用等情况。4．【限制消费、强制执行措施告知】案件立案执行后，人民法院将对义务人采取限制高消费及非生活或者经营必需的有关消费措施（含禁止乘坐飞机、G字头高铁、在星级以上酒店消费、旅游度假、子女就读高收费私立学校等），并有权对义务人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制性措施。5．【特殊身份执行措施告知】义务人具有中共党员、人大代表、政协委员、公职人员等特殊身份，执行立案后拒不履行义务的，人民法院将向其所在单位及纪律监察部门、组织人事部门通报失信行为，并严格采取惩戒、制裁措施。6．【迟延履行债务利息、执行费用告知】案件立案执行后，义务人除应当履行生效法律文书确定的债务外，还需加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，直至债务清偿完毕之日止，并应承担执行费和因执行程序产生的申请执行费、评估费、保管费等。7．【强制执行信用污点告知】义务人未在法律文书确定的期限内自动履行，一旦案件立案执行，义务人的被执行信息将成为信用污点，并被人民银行征信系统、各级信用信息平台记录在案。二、执行风险告知1．【申请保全、提供线索告知】权利人在诉讼过程中可以申请对义务人的财产采取保全措施，并尽可能地调查了解义务人的财产状况以及下落情况，积极向法院提供义务人的财产、下落线索，以提高财产保全和送达效率，提升生效法律文书的实际执行效果。2．【申请破产权利告知】权利人发现企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以直接向企业住所地法院提出破产重整或者破产清算的申请。3．【权利人申请执行期限告知】义务人未按期履行生效法律文书确定内容的，权利人应在法律文书生效之日或法律文书确定的履行期限届满之日起两年内向人民法院申请执行。4．【执行不能风险告知】申请执行具有执行风险，权利人应当有执行风险意识。人民法院依照法定程序执行，如义务人已丧失履行法律文书确定义务的能力，且权利人又无法对义务人进行财产举证，将可能导致案件无法执行到位。这种后果是法院与权利人都不愿意发生的，但这是当事人商业风险、交易风险在执行阶段的继续，权利人应知悉并理解此类执行不能的风险。注：义务人是指应当履行生效法律文书内容的债务人、被执行人；权利人是指享有生效法律文书赋予权利的债权人、申请执行人。