文书内容重庆市石柱土家族自治县人民法院民 事 判 决 书(2020)渝0240民初3777号原告：石柱土家族自治县宏伟机械设备租赁有限公司，住所地重庆市石柱土家族自治县南宾镇向家巷。统一社会信用代码9150024068891879G。法定代表人：谭兴发，该公司经理。委托诉讼代理人：康小平，重庆舒义律师事务所律师。被告：重庆亿茸农业发展有限公司，住所地重庆市江北区建新东路80号17-11。统一社会信用代码：91500105320447047E。法定代表人：王一茸，该公司经理。原告石柱土家族自治县宏伟机械设备租赁有限公司（以下简称宏伟公司）诉被告重庆亿茸农业发展有限公司（以下简称亿茸公司）租赁合同纠纷一案，本院2020年9月4日立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告宏伟公司的委托诉讼代理人康小平到庭参加了诉讼，被告亿茸公司经本院公告传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。宏伟公司向本院提出诉讼请求：依法判令被告立即支付原告塔机租金434520.00元，同时判令被告从欠款之日起按同期全国银行间同行拆借中心公布的贷款市场报价利率计算租金利息直至付清时止，由被告承担本案一切诉讼费用。事实和理由：2015年，重庆万江农业发展有限公司（以下简称万江公司）在修建石柱土家族自治县（以下简称石柱县）金彰工业园区B区“莼菜项目”时，将工程发包给重庆市湖州建设工程有限公司（以下简称湖州建司），湖州建司又将该工程的劳务部份发包给饶成贵，饶成贵租用了原告四台塔机。2015年12月，由于万江公司缺乏资金导致工程停工。2017年12月11日，被告与万江公司签订了《增资扩投协议》，被告占其股份90%，并自愿承担万江公司在开发修建“莼菜项目”过程中的一切债权、债务。2018年5月8日，被告找原告对所欠塔机租金问题进行协商，双方形成了《塔式起重机停工期间租金问题的会议纪要》，经双方协商一致，按起租之日起至2015年12月4日止的租金由承租人承担，2015年12月5日后新承包方复工进场时止，由被告按(停工期间)重庆市定额解释规定计算的金额承担，从2015年12月5日起至2018年5月4日止，被告应付原告租金434520.00元，同时在会议纪要中约定了付款期间，然而在付款期限到期后，经原告多次催收，被告均以无款为由而拒付。综上所述，被告不按约定支付所欠原告租金，其行为已严重侵犯了原告的合法权益，并给原告造成了一定的经济损失。为此，原告遂向人民法院提起诉讼，请求依法裁判。亿茸公司未作答辩。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年，万江公司在修建石柱县金彰工业园区B区莼菜项目时，将工程发包给湖州建司，湖州建司又将该工程的劳务部份发包给饶成贵。饶成贵与原告签订了《塔式起重机租赁合同》，约定饶成贵租赁原告4台塔式起重机。后原告将4台塔式起重机交付给饶成贵。2015年12月，由于万江公司缺乏资金导致工程停工。2017年12月11日，被告与万江公司签订了《增资扩投协议》，被告占其股份90%，并自愿承担万江公司在开发修建“莼菜项目”过程中的一切债权、债务。2018年5月8日，对所欠原告塔机租金问题，双方经协商达成《关于石柱金彰工业园B区“莼菜项目”租赁塔式起重机停工期间租金问题的会议纪要》，载明：“关于石柱金彰工业园B区‘莼菜项目’租赁塔式起重机停工期间租金问题的解决办法，经双方友好协商，并达成协议如下：一、该项目业主万江公司于2015年由总承包方湖州建司与万江公司签订《建设工程施工合同》，湖州建司又进行了单项工程分包。我司于2017年12月11日与万江公司签订《增资扩股协议》，并占其股份90%，债权债务（含公司和个人）均由我司承担。在其配合下，我司主动反复与各方协商，分别于2018年4月19日、23日、30日与湖州建司、现场实际大劳务杜洪合等民工代表达成‘原项目遗留问题’的解决办法，为顺利复工扫清障碍。二、关于塔机租赁金问题，按起租之日起至2015年12月4日止由承租人负责承担。2015年12月5日后至新承包方复工进场止，由亿茸公司按（停工期间）重庆市定额解释规定计算的金额承担。新承包方入场复工后，按正常租赁金计算。三、根据原承包方提供的资料统计如下：1.1、2号塔机：型号为QTZ63数量两台，2015年5月20日、8月25日分别起租，1号塔机，2015年12月4日停工。共计15月12天，金额92400.00元（大写：玖万贰仟肆佰元整）。2号塔机共计17月12天，金额104400.00元（大写：壹拾万零肆仟肆佰元整）。2.3、4号塔机：型号QTZ40，数量两台，2015年10月10日起租，2015年12月4日停工。2015年12月5日至今共计28月9天，金额237720.00元（大写：贰拾叁万柒仟柒佰贰拾元整）。3.停工期间塔机租赁金共计金额434520.00元（大写：肆拾叁万肆仟伍佰贰拾元整）。四、付款及复工准备问题：1.付款时间：2018.12.30付20%；2019.3.30付30%；2019.6.30付50%。2.复工后有承租方通知宏伟公司负责现场检修和安装，以保证施工顺利进行。”会议纪要后还附有《万江公司莼菜深加工及出口贸易项目停工期间塔机租金结算单》，显示4台塔机停工期间租金共计应支付434520.00元。被告在会议纪要及结算单上盖章确认，原告的法定代表人也签名确认。此后，经原告多次催收，被告未支付租金。本院认为，原、被告就达成《关于石柱金彰工业园B区“莼菜项目”租赁塔式起重机停工期间租金问题的会议纪要》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效，被告应当根据约定履行支付租金的义务，故本院对原告请求被告支付塔机租金434520.00元予以支持。因被告未按约定时间向原告支付租金，确给原告造成损失，可自约定期限届满之日起次日向原告支付租金利息，因约定2018年12月30日需支付20%即86904.00元、2019年3月30日需支付30%即130356.00元、2019年6月30日需支付217260.00元，故计算利息基数应以前述金额计算。对于利息计算标准问题，因原告请求按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算，因该标准系2019年8月20日才公布，故本院酌定对于2019年8月19日（含当日）之前的利息参照2019年8月20日公布的当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准计算，2019年8月20日（含当日）之后的利息按照同期公布标准计算至付清时止。被告未出庭参加诉讼，视为放弃其抗辩权利，应承担不利后果。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第二百二十六条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告重庆亿茸农业发展有限公司于本判决生效后十五日内支付原告石柱土家族自治县宏伟机械设备租赁有限公司塔机租金434520.00元，并支付资金利息（以86904.00元为基数，参照2019年8月20日公布的当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准自2018年12月31日起计算至2019年8月19日止；以130356.00元为基数，参照2019年8月20日公布的当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准自2019年3月31日起计算至2019年8月19日止；以434520.00元为基数，参照2019年8月20日公布的当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准自2019年3月31日起计算至2019年8月19日止；以434520.00元为基数，参照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准自2019年8月20日起计算付清时止）；二、驳回原告石柱土家族自治县宏伟机械设备租赁有限公司的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7187.80元，公告费560.00元，由被告重庆亿茸农业发展有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第四中级人民法院。审 判 长  王新贵人民陪审员  谭金春人民陪审员  熊成蓉二〇二〇年十二月十七日书 记 员  崔 芸