四川省宜宾市翠屏区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1502民初6357号 原告：宜宾宜翔公路工程有限公司，住所地：四川省宜宾市翠屏区江北广厦东路121号1幢1层4号，统一社会信用代码：91511502MA62YRKM6T。 法定代表人：龚顺，经理。 委托诉讼代理人：郭杰钢，四川叙府律师事务所律师，执业证号：××。 被告：宜宾泰宇建筑有限公司，住所地：长宁县长宁镇城北三环路，统一社会信用代码：915115240582357261。 法定代表人：孙强，总经理。 委托诉讼代理人：牟全忠，四川川安律师事务所律师，执业证号：××。 原告宜宾宜翔公路工程有限公司（以下简称宜翔公司）与被告宜宾泰宇建筑有限公司（以下简称泰宇公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年10月15日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告宜翔公司的委托诉讼代理人郭杰钢，被告泰宇公司的法定代理人郭杰钢到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告宜翔公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判令被告支付原告工程款262783.4元；2、请求法院依法判令被告支付原告违约金63068.01元；3、请求法院依法判令被告赔偿原告因聘请律师造成的经济损失3万元；4、本案诉讼费由被告承担。事实与理由，原、被告双方签订《沥青路面劳务分包合同》，约定，被告将位于宜宾市翠屏区××庄道路工程劳务委托给原告进行施工，单价为105元每个平方，工程量以实际计量。工程总价以竣工结算为准。同时，双方约定，原告完成全部施工任务后，被告在1个月内验收，被告支付原告工程款总金额的100%。若被告超过30日未支付工程余款，被告应向原告每月支付剩余工程款的2%违约金，给守约方造成损失的，还应承担相应的经济赔偿责任，包括但不限于诉讼费、律师费等。2019年10月15日，原被告经结算，工程总价为362783.4元。被告预先支付了工程款10万元，因被告一直拖延不支付原告剩余工程款，原告多次催收协商未果，现为了维护原告的合法权益，特根据相关法律的规定，提起诉讼，请求法院依法支持原告的诉讼请求。 被告泰宇公司辩称，1.本案原告不享有要求支付工程款的权利，理由在于根据合同第4条约定，工程竣工后1个月验收后，甲方支付工程款的100%，2.按照工程领域的相关规定是工程完工后承包人应当将施工资料向发包方申请验收，但至今作为发包人的被告没有收到原告的请求，原告也没有证据证明原告在合理时间内向被告申请验收；二、关于违约责任和律师费辩论意见同质证意见。 当事人围绕诉讼请求依法提交了原告营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、企业信息公示报告、工程结算清单、收方记录表、合同书、发票、委托合同、诉讼费发票等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经本院审查确认的证据，本院认定事实如下：泰宇公司（甲方）与宜翔公司（乙方）签订《沥青路面劳务分包合同》，约定：甲方将李庄道路工程劳务委托给乙方施工；本工程总价约为36.75万元人民币，具体工程总价以竣工结算为准；甲、乙双方约定，合同签订后甲方预付乙方10万工程款，乙方应完成全部施工任务，工程施工完工后1个月内验收，甲方支付乙方工程款总金额的100%，若违约按照合同处理违约；违约责任：甲、乙双方应按本合同约定履行义务，若甲方超30日未支付工程款余款，甲方每月应向乙方支付余下工程款的2%违约金。给守约方造成损失的，还应承担相应地经济赔偿责任（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、保全费、公告费等）；甲方在本合同履行过程中若不按合同约定支付工程款项，超出约定2天时，乙方可采取相应的如停止供料或终止施工等措施，甲方须向乙方支付1‰/天的违约金（从应支付之日起第5天起且以应支付款项金额为基准计算）。由此造成的工期顺延或一切损失概由甲方承担。甲方未超过约定付款时限，乙方擅自停止供料或停止施工的，乙方须承担违约金1‰/天（从停工之日计且以相应施工部位的工程价款为基数）。 2019年6月19日，泰宇公司对工程进行收方，确认案涉工程方量为3455.08㎡。2019年10月15日，泰宇公司与宜翔公司对案涉工程进行结算，形成《工程结算清单》，载明沥青路面工程金额362783.4元。因泰宇公司未支付工程款，故宜翔公司诉至本院。宜翔公司委托叙府律师事务所指派律师担任其代理人，产生律师费用共计30000元。 本院认为，原、被告签订的《沥青路面劳务分包合同》系双方真实意思表示，不违反法律效力性强制性规定，系合法有效的合同，原、被告应按照合同约定履行相应的义务。案涉工程仅为路面的沥青铺设，被告在收方时已对沥青的厚度、覆盖面等进行了核查，相应的沥青材料在原告运往现场施工时被告（现场管理人员）也已核查并同意原告施工，且案涉工程投入使用至今被告未向原告提出存在质量等问题，故被告的收方应视为案涉工程交付验收合格。原、被告已对案涉工程进行了结算，被告应按照结算金额向原告支付工程款。对原告诉请的工程款262783.4元，因被告对该金额并未提出异议，故本院对该诉请依法予以支持。 对原告诉请的违约金63068.01元。被告辩称该违约金过高，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条的规定，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。本案中，原告的损失实际为资金占用利息的损失，本院参考《四川省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》29条：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，但不得超过中国人民银行公布的同期同类贷款利率的4倍；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。发包人以承包人未开具发票、未移交工程竣工资料为由拒付工程价款的，不予支持。但建设工程施工合同另有约定的除外。”的规定，对原告的该诉请本院根据双方合同第6.3约定支持为从2019年11月15日起以262783.4元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的4倍计算至工程款付清之日止。 对原告诉请的律师费用损失30000元，律师费系原告为自己利益而单方面委托律师产生，委托方和受托方可以通过协商确定其数额，并非必然产生，本院已支持并调整了违约金，故该费用本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百七十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，第一百四十二条的规定，判决如下： 一、宜宾泰宇建筑有限公司于本判决生效之日起十五日内向宜宾宜翔公路工程有限公司支付剩余工程款262783.4元； 二、宜宾泰宇建筑有限公司于本判决生效之日起十五日内向宜宾宜翔公路工程有限公司支付违约金（计算方式：从2019年11月15日起以262783.4元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的4倍计算至工程款付清之日止）。 三、驳回宜宾宜翔公路工程有限公司的其他诉讼请求。 如果上述义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6638元，减半收取为3319元，由宜宾泰宇建筑有限公司承担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省宜宾市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 员  张 涛 二〇二〇年十二月十八日 法官助理  陈利萍 书 记 员  唐 洪