河南省卫辉市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0781民初935号原告：新乡大易墅建筑设计有限公司，住所地新乡市红旗区胜利路中街168号。法定代表人：曹克斌，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：张广平、李君（实习），河南日诚律师事务所律师（特别授权）。被告：河南省苏新钢结构有限公司，住所地新乡市红旗区小店镇宋庄村北500米。法定代表人：贵士雨，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：贵士闪，女，汉族，1981年2月18日出生，住新乡市。被告：贵文明，男，汉族，1978年10月20日出生，住新乡市。被告：尚华，女，汉族，1982年7月13日出生，住新乡市。原告新乡大易墅建筑设计有限公司（以下简称大易墅公司）与被告河南省苏新钢结构有限公司（以下简称苏新公司）、贵文明、尚华建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年5月9日立案后，依法适用普通程序，公开开庭审理，本案现已审理终结。新乡大易墅建筑设计有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告返还原告多支付的工程款25万元，并以25万元为基数自起诉之日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息，至实际清偿完毕之日止。2、判令被告支付自被告2019年11月25日起至2020年3月29日合同解除之日的违约金13.86万元。3、判令被告赔偿因钢结构质量不合格给原告造成返工损失5.7万元。4、案件受理费由被告承担。事实和理由：2019年10月19日，原、被告就位于卫辉市××××村水库边的“钢结构毛胚房”建设工程签订“住宅装饰工程合同”一份，合同约定：工期45天，自2019年10月9日起至2019年11月25日止，质保期1年；工程总价款为99万元，工程款支付节点分别为：“土建基础墩做好，钢结构加工好进场在厂区内查验钢结构材料后，支付合同总价45％；钢结构安装好砌块砖完工，支付合同总价30％；双方验收合格，支付合同总价20％；质保期满后，支付合同总价5％。”同时约定被告延误工期，每延误一天支付合同价款1‰的滞纳金等条款（详见合同）。合同签订后，原告依约向被告指定收款账户尚华建设银行卡支付了第一付款节点工程款共计44.55万元。被告收到工程款后不但未按期完工，而且偷工减料导致钢结构工程存在严重质量问题：1、局部没有刷防锈漆、全部没有刷防火涂料，2、钢梁与钢柱局部没有螺丝连接且钢梁与钢柱距离不够，3、局部钢梁断裂有焊接痕迹，不符合安全标准。对于原告的整改要求，被告不但对应当整改的质量问题置之不理，反而在没有完成钢结构工程的前提下，自2019年11月25日起擅自退场，经原告多次联系、催促被告返工及解决问题，被告以各种借口欺哄原告持续违约，原告为了避免损失扩大，只能于2020年3月29日依法通知被告解除合同。原告认为，被告违反诺约必守的民事交易原则，一而再丧失诚信不履行合同义务，为法律和道德所不能容忍。鉴于被告已经完成的工程量仅仅价值为19.55万元，其除了返还多收取原告的工程款25万元外，还应当担负违约责任并赔偿其钢结构工程质量不合格给原告造成的其他经济损失。为维护原告合法权益，故依法提起诉讼，请法庭判如所请。河南省苏新钢结构有限公司辩称，我方没有和原告签订建设合同，签订的合同名字叫贵文明的人我们不认识，也不是苏新公司的员工，他个人冒充我方有限公司名义签订的合同已经给我们造成侵权。签订合同盖的章不是我方公司的章。我方与原告根本没有发生过任何经济往来，法人贵士雨也没有出具任何委托书，请求贵院查清事实驳回原告的起诉。贵文明辩称，对于原告指控向我多打25万元，我不予认可，原因是合同已经清楚表明土建完工，钢结构部分在工厂加工好，然后甲方按照合同约定向我支付合同约定的总价款的45％即445500元整，合同已经清楚证明，甲方已经对我在淇县全新公司加工的钢结构构件派出代表已经做了验收，证明钢结构部分合格，然后甲方即原告才向我支付了45％的款项。尚华辩称，我不同意原告的请求，理由是当时贵文明找我借钱，在2019年9-10月份，借给他几回钱，借给他大概8、9万元钱，他为了让我安心就让原告的钱打到我账户上，给我账户上打了445500元，贵文明用钱，我又都转给他了，其他的我都没有参与。经庭审调查质证，依据有效证据，认定事实如下：原告与被告贵文明签订《住宅装饰工程合同》，合同加盖有河南省苏新钢结构有限公司合同专用章字样的印章。合同主要约定：工程名称山水民宿钢结构毛坯房加工安装工程；承包方式为包工、包部分材料；工程期限45天，自2019年10月9日起至2019年11月25日止；合同价款及付款方式：合同总价为99万元，土建基础墩做好，钢结构加工好进场前在厂区内查验钢构材料后支付（合同总价45％）445500元；钢架结构安装好砌块砖完工支付（合同总价30％）297000元；双方验收合格支付（合同总价20％）198000元；质保期满后支付（合同总价5％）49500元；违约责任：由于乙方原因，致使工期延误，每延误一天向对方支付合同价款1‰的滞纳金。合同签订后，被告贵文明组织施工，施工至钢架结构安装及部分砌块砖完工后停工。原告于2019年11月26日转款445500元至被告贵文明指定收款人尚华账号。原告于2020年3月29日向被告贵文明用微信发出解除合同通知书。2020年8月11日，原告申请被告已完工程量价格鉴定，鉴定意见：被告已完成工程量的价格为344481.47元。鉴定费用12000元。本院认为，一、关于返还工程款责任承担问题，原告依据合同加盖有被告苏新公司字样合同专用章，要求苏新公司承担责任，苏新公司不予认可。苏新公司辩称，其未与原告签订合同，也未委托他人签订合同，合同上加盖印章也非被告公司的印章，被告贵文明自认，合同加盖印章是其私自偷盖，苏新公司并不知情。根据上述情况，结合工程款转账至被告贵文明指定个人账户，及原告与被告贵文明微信聊天记录载明：“合同我用钢结构公司名义签订合同对双方都负责任”的表述来分析，原告的合同相对方应是被告贵文明。原告无充分证据证明合同相对方是被告苏新公司。依据合同相对性原则，被告苏新公司不享有合同权利，不承担合同义务，原告主张被告苏新公司承担责任，不予支持。基于上述原则，原告主张被告尚华承担返款责任，也无法律依据，不予支持。二、关于应返还多支付工程款数额问题，经鉴定，被告贵文明已完工程价款为344481.47元，原告已支付贵文明工程款为445500元，被告贵文明应返还原告多支付工程款为101018.53元。原告主张返还工程款利息，应视为资金占用费，以101018.53元为基数，自起诉之日即2020年5月9日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至清偿完毕之日止的利息，符合相关法律规定，予以支持。对于超出本院确认部分，不予支持。三、关于违约金问题，依据合同第六条，由于乙方原因，致使工期延误的，每延误一天向对方支付合同价款1‰的滞纳金的约定，结合聊天记录“已经暂停施工，开始整改”的表述，可以证明因被告贵文明原因未能按约定时间完工，贵文明应承担约定违约责任。原告主张违约金以99万元为基数按每天1‰的标准计算自2019年11月26日至2020年3月29日止共计125天的违约金123750元符合双方约定，予以支持。对于超出本院确认部分，不予支持。四、关于原告主张质量不合格造成返工损失5.7万元的问题，因原告无相关证据证明其损失数额，被告也不予认可，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、被告贵文明于本判决生效后十日内返还原告新乡大易墅建筑设计有限公司工程款101018.53元及利息（利息计算：以101018.53元为基数，自起诉之日即2020年5月9日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至清偿完毕之日止的利息）；二、被告贵文明于本判决生效后十日内支付原告新乡大易墅建筑设计公司违约金123750元；三、驳回原告新乡大易墅建筑设计有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7984.00元，由原告负担3752元，被告贵文明负担4232元,鉴定费12000元，由被告贵文明负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新乡市中级人民法院。审 判 长  王燕军审 判 员  文万洲人民陪审员  张俊民二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  申汇佳