安徽省合肥市蜀山区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖0104民初14110号 原告:潘涛,男,汉族,1986年12月30日出生，住安徽省合肥市包河区。 委托诉讼代理人：杨玲，安徽金华安律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张哲豪，安徽金华安律师事务所律师。 被告:安徽华迪装饰科技有限公司,住所地合肥市蜀山区。 法定代表人:孙益,总经理。 被告：合肥华迪装饰工程有限公司,住所地合肥市包河区徽州大道984号,统一社会信用代码9134010057852429XX。 法定代表人:汪金苗,总经理。 原告潘涛诉被告安徽华迪装饰科技有限公司、合肥华迪装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法使用简易程序公开开庭进行了审理。原告潘涛及委托诉讼代理人杨玲到庭参加诉讼。被告合肥华迪装饰工程有限公司，安徽华迪装饰科技有限公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出如下诉讼请求:1.依法确认原告与被告之间的《华迪装饰装修工程同书》已于2020年8月27日解除。2.依法判令两被告立即向原告返还已支付的装修款63541.8元;3.依法判令被告一支付违约金21180.6元。4.本案的诉讼费由两被告承担。当庭明确：第一项诉请是与两被告之间解除。第二项是转至各自的款项份额为限两被告共同返还。我们要求两被告共同返还已支付的装修款项。第三项是以被告一支付违约金，第三项违约金的计算标准是依据合同中的违约责任中总合同款的20%为限。事实与理由:2020年7月21日原告与被告就位于合肥市蜀山区南七里三期7#203室签订了一份《华迪装饰装修工程合同书》,合同约定装的装修款为105903元。合同签订后,原告依约支付了装修款63541.8元,其中31770.9元支付给了被告二的法定代表告二公司也出具了相应的收据,且据原告了解两被告二属于关联公司,实际控制人为汪金苗。2020年7月28日被告组织人员进场施工,但仅施工了几天,是就无故停工,原告曾多次找到被告公司进行协商要求复工,但被告却以经营不善、资金周转困难等理由进行推迟。原告尚在外面租房居住,该装修的房屋是原告急需居住的,但是被告的无故停工导致装修工程停滞,复工日遥遥无期,被告也并未积极主动告的解决该事情,原告已经为了解决事情花费了巨大的精力,被告的行为已经构成根本违约,原告在起诉前即2020年8月23日已经通知被告解除合同。综上,原告与被告之间的装饰装修合同依法成立,双方应当按照合同履行相应的义务,现被告的行为已经构成根本违约,应当承担违约责任,原告为了维护自身合法权益,特诉至贵院,望判如所请! 二被告均未答辩。 经审理查明：2020年7月21日原告（发包方甲方）与被告一签订《华迪装饰装修工程合同书》，约定工程地点南七里三期7#203室，装修面积155平方米，双方商定采取第2种承包方式：乙方包部分材料，甲方提供部分材料。本合同工程造价为105903元，双方商定施工图纸采用下列方式提供：甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见装饰装修工程设计图纸），施工图纸设计费用不含在本合同价款内。6.4如乙方没有法定理由变更或解除合同的，视为违约，合同签订后施工前，任何一方提出终止合同，需向对方以书面形式提出，并按合同总价款20%支付违约金，办理终止合同手续；施工过程中，任何一方提出终止合同，须向对方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由过错方按合同总价款20%支付违约金，解除本合同。工程款支付方式：第一次合同签订时60%金额63541.8元，第二次泥工工程验收合格时，35%，37066.05元，第三次油漆验收合格时5%，5295.15元，并注明被告一的收款账户。双方签订补充协议1.本业主半包不打折，水电按15000全改，本报价已包含设计费等，2020年7月20日原告交付设计定金10000元，由合肥华迪装饰工程有限公司出具收据并注明设计定金（不可退）加盖该公司财务专用章；2020年7月21日原告交付21770.9元，并由合肥华迪装饰工程有限公司出具收据并注明合同首付款补齐30%，加盖该公司财务专用章，该两笔系向被告二的法定代表人汪金苗的个人账户转款。2020年7月29日原告交付31770.9元，并由安徽华迪装饰科技有限公司出具收据并注明半包60%，加盖该公司财务专用章上述三张收据均为统一制式收据，抬头均为合肥华迪装饰集团收款收据。被告一为原告设计、砸墙，2020年8月中旬因资金链问题被告一停工，2020年8月23日，原告通过微信向被告一的项目经理发出解除合同通知书，载明2020年8月3日正式开工，8月14日工地开始停工至今，已完工工程9887.7元，设计费6950元，尚有46704原工程未进行，现由于华迪装饰资金链断裂，经过多次协商后仍无法复工，现特通知贵司，如三日内（2020年8月26日前仍不复工，将依法解除合同，特此函告，但被告一仍未继续装修。 上述事实，有企业信息查询打印件两份、《华迪装饰装修工程合同书》、收款收据原件三份、转款记录三份、照片、微信聊天记录及原告当庭陈述在卷佐证。 本院认为：双方当事人均应按照合同约定履行义务。现安徽华迪装饰科技有限公司在合同履行过程中不再履行与原告告之间的合同，原告向被告一的项目经理以信息方式发出解除通知书，原告要求确认原告与被告一之间的华迪装饰装修合同书已于2020年8月27日解除本院予以支持，原告要求两被告返还已支付的装修款63541.8元，鉴于合同相对方为安徽华迪装饰科技有限公司，原告交付63541.8元后该公司已按合同约定开工，即对原告交付的金额63541.8元予以认可，原告在解除合同通知书中已确认已完工程9887.7元，设计费6950元，尚有46704元工程未进行，本院确认被告一应返还的工程款为46704元，原告主张超过此金额的不予以支持，原告要求被告一支付违约金21180.6元，符合双方合同约定，本院予以支持。原告要求被告合肥华迪装饰工程有限公司承担责任，不予认可。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条第（四）项、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、确认原告与被告合肥华迪装饰科技有限公司之间的《华迪装饰装修工程同书》已于2020年8月27日解除； 二、被告合肥华迪装饰科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告返还已支付的装修款46704元; 三.被告合肥华迪装饰科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告支付违约金21180.6元。 四、驳回原告其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费1918元，减半收取959元，由被告合肥华迪装饰科技有限公司承担。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省合肥市中级人民法院。 审判员  王嘉佳 二〇二〇年十二月二十九日 书记员  童 星 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。