四川省成都市新都区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0114民初8350号 原告：阳晓伟，男，1973年2月25日出生，汉族，住四川省南部县。 委托诉讼代理人：周波，四川和睿律师事务所律师。 被告：四川君羊建设集团有限公司，住所地成都市金牛区蜀西路46号6栋3楼。 法定代表人：杨召群，董事长。 委托诉讼代理人：李杨，男。 被告：成都市香源供水有限责任公司，住所地成都市新都区新都状元街97号。 法定代表人：马运高，总经理。 委托诉讼代理人：陈高繁，四川诚伦律师事务所律师。 委托诉讼代理人：罗静，四川诚伦律师事务所律师。 原告阳晓伟与被告四川君羊建设集团有限公司（以下简称君羊公司）、成都市香源供水有限责任公司（以下简称香源公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告阳晓伟及委托诉讼代理人周波、被告君羊公司的委托诉讼代理人李杨、被告香源公司的委托诉讼代理人陈高繁及罗静到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 阳晓伟向本院提出诉讼请求：1.判令君羊公司向阳晓伟支付工程款401191元，并按同期商业银行贷款利率计算从2016年9月7日起至2019年8月19日止向阳晓伟支付资金利息，以及按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付自2019年8月20日起至全部款项支付完毕之止的利息；2.判令香源公司在欠付君羊公司工程款范围内向阳晓伟承担支付上述工程款的责任。事实和理由：君羊公司与香源公司于2013年11月签订《建设工程施工合同》，约定由君羊公司承建成都市新都区自来水公司三水厂迁改扩建工程项目清水输水管道工程1标段。同时，君羊公司任命胡波担任该项目的项目负责人。君羊公司承建该工程后，将该项目土石方工程交由阳晓伟组织工人、机械进行施工。阳晓伟施工完成后，2015年2月，阳晓伟与君羊公司项目负责人胡波等就阳晓伟完成的工程量进行了结算确认。2016年9月6日，阳晓伟与案涉项目负责人就土方施工结算再次进行了确认，明确土方施工结算尾款为401191元。之后，阳晓伟多次要求君羊公司支付工程尾款均未果。 君羊公司辩称，阳晓伟与君羊公司没有进行结算，无法确认最终付款的金额。 香源公司辩称，一、对于阳晓伟提出的要求香源公司直接在欠付君羊公司工程款范围内承担付款责任的主张不认可。从阳晓伟所举证据来看，阳晓伟只是案涉工程项目机械工程组之一，阳晓伟与君羊公司的纠纷应由双方协商解决；二、香源公司在2013年与君羊公司签订的工程施工合同，案涉工程于2015年1月14日竣工验收，定案金额为7228902.77元，香源公司已向君羊公司支付6945845.29元，剩余的283057.48元因君羊公司一直未提供请款手续和发票，香源公司暂未支付。 本院经审理认定事实如下：2013年11月，君羊公司与成都市新都区自来水公司（该公司名称于2020年3月25日变更为香源公司）签订《建设工程施工合同》，约定香源公司将三水厂迁改扩建工程项目清水输水管道工程1标段工程项目发包给君羊公司进行施工。君羊公司承包上述工程后，于2013年11月19日发出君建司工［2013］078文件《关于三水厂迁改扩建项目清水输水管道工程一标段项目部管理班子的任命书》，该任命书明确载明任命胡波担任案涉工程项目的项目负责人。君羊公司在对案涉工程进行施工时，将其中的土石方工程部分交由阳晓伟进行施工。阳晓伟按照君羊公司的要求组织工人、机械对工石方工程进行了施工。案涉工程项目于2015年11月4日竣工验收合格，该工程经审核结算，工程造价总金额为7228902.77元，香源公司已向君羊公司支付工程款6945845.29元，尚有283057.48元工程款未支付。 对于当事人没有争议的上述事实，本院予以确认，并有当事人的当庭陈述及提交的《建设工程施工合同》《关于三水厂迁改扩建项目清水输水管道工程一标段项目部管理班子的任命书》《审核报告》《结算审核备案函》、付款凭证等证据在卷佐证。 对于当事人有争议的事实和证据，本院认定如下：阳晓伟为证明与君羊公司之间进行了工程结算，结算总价为846191元，结算尾款为401191元，以及君羊公司直接向其支付了部分工程款550000元的事实，提交了银行转账记录、《关于新都三水厂迁改扩建项目-清水输水管道工程一标段土方施工队（阳晓伟）结算的情况说明》《三水厂迁改扩建项目清水输水管道工程1标段土方开挖方量及机械额外计时汇总》《收条》。《关于新都三水厂迁改扩建项目-清水输水管道工程一标段土方施工队（阳晓伟）结算的情况说明》出具时间为2016年9月6日，该情况说明载明：新都三水厂迁改扩建项目-清水输水管道一标段土方施工队分包内容已全部完成，经项目部负责人胡学武和土方施工队负责人阳晓伟共同核对确认，土方施工队的合同工程量、临时加用机械、签证用机械等所有项目的结算总价为846191元，已支付阳晓伟550000元，结算尾款296191元。阳晓伟提出诉求，因项目工期延误长达10个月，要求项目部向其支付因工期延误导致他多付机械管理员、机械司机的工资及机械停置费共计17万元。胡学武考虑到确实因业主拆迁等问题延误对阳晓伟造成了一定的损失，且按照董事长指示精神同意给予一定补偿，但阳晓伟提出的金额过高无法接受。后经双方多次磋商，阳晓伟做出了让步，双方同意补偿和按每月15000元计算，补偿期限按7个月计算，共计105000元。经双方共同确认，土方施工队结算尾款为401191元。特此说明！在该情况说明上三水厂项目部负责人一栏胡学武签名，土方施工队负责人一栏阳晓伟签名。2016年9月7日，胡波在该情况说明上签名并备注：双方经多次协商方确定最终金额，情况属实。阳晓伟提交的《三水厂迁改扩建项目清水输水管道工程1标段土方开挖方量及机械额外计时汇总》上载明汇总的结算总金额为846191.40元，在该汇总表上领导审批栏由胡波审批签名。君羊公司对银行转账记录的真实性认可，但阳晓伟与君羊公司之间还有其他工程项目，银行转账无法分清是支付的哪一个工程项目的工程款；对结算说明和土方汇总表的真实性不认可，因系复印件。香源公司对银行转账记录的真实性、合法性认可，对关联性不确认，对结算说明和土方汇总表未发表质证意见。结合《关于三水厂迁改扩建项目清水输水管道工程一标段项目部管理班子的任命书》，君羊公司任命胡波为案涉工程项目的项目负责人的事实和银行转账记录载明了君羊公司向阳晓伟付款的事实。本院认为，阳晓伟提交的《关于新都三水厂迁改扩建项目-清水输水管道工程一标段土方施工队（阳晓伟）结算的情况说明》《三水厂迁改扩建项目清水输水管道工程1标段土方开挖方量及机械额外计时汇总》符合证据的真实性、合法性、关联性原则，本院予以采信，对阳晓伟提交上述证据证明已进行了工程结算的事实予以确认。 本院认为，阳晓伟对案涉工程项目中的土方工程部分进行施工，与君羊公司之间虽未签订书面合同，但根据查明的事实，阳晓伟与君羊之间已建立了事实上的建设工程分包合同关系，基于该事实合同关系，阳晓伟现要求君羊公司支付工程款及工程款利息。因阳晓伟是不具备建设施工资质的自然人，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；”之规定，阳晓伟与君羊公司之间建立的建设工程分包合同无效。本案查明案涉工程项目已竣工验收合格，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”之规定，阳晓伟现要求君羊公司按2016年9月7日胡波签字确认的《关于新都三水厂迁改扩建项目-清水输水管道工程一标段土方施工队（阳晓伟）结算的情况说明》所载明的结算尾款承担支付责任，而君羊公司抗辩称双方并未进行结算。现双方争议的焦点是：胡波所签字确认的该情况说明对君羊公司是否发生效力的问题。针对焦点，本院分析认定如下： 胡波系君羊公司任命的案涉工程项目的项目负责人，其作为项目负责人关于对阳晓伟土方工程施工结算的相关事宜签字确认的行为，系履行职务的行为，该行为系代表君羊公司，根据《中华人民共和国民法总则》第一百七十条：“执行法人或者非法人组织工作任务的人员，就其职权范围内的事项，以法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为，对法人或者非法人组织发生效力。法人或者非法人组织对执行其工作任务的人员职权范围的限制，不得对抗善意相对人。”之规定，胡波的行为是代表君羊公司，其行为后果归属君羊公司，故2016年9月7日胡波签字确认的《关于新都三水厂迁改扩建项目-清水输水管道工程一标段土方施工队（阳晓伟）结算的情况说明》对君羊公司发生效力，君羊公司应按该情况说明所确认的结算尾款401191元向阳晓伟履行支付义务。 关于阳晓伟主张的工程款利息。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”和第十八条的规定：“利息从应付工程价款之日计付。”君羊公司应按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准，从胡波签字确认结算尾款之日起进行计算，向阳晓伟支付工程款利息。又因从2019年8月20日起，中国人民银行已授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率，中国人民银行贷款基准利率这一标准已取消，故利息的计算标准从2019年8月20日开始按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为准。 本案中，阳晓伟与君羊公司之间事实上建立的建设工程分合同无效，即能确认阳晓伟系实际施工人，且已查明香源公司为案涉工程项目的发包人，现尚有283057.48元工程款未支付给君羊公司。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款之规定：“以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”故阳晓伟现要求香源公司在欠付工程价款范围内向其承担责任的诉讼请求，符合上述法律规定，本院予以支持。 综上所述，本案中，阳晓伟的诉讼请求，具有事实依据，且符合法律规定，本院予以支持。依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项、第二条、第十七条、第十八条、第二十六条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下： 一、四川君羊建设集团有限公司在本判决发生法律效力之日起7日内给付阳晓伟工程款401191元及利息（以401191元为基数，从2016年9月7日始计算至2019年8月19日止，以中国人民银行发布的同期同类贷款利率为标准进行计算；以401191元为基数，从2019年8月20日始计算至本判决确定的本金给付之日止，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准进行计算。若未按本判决确定的给付之日给付本金，第二笔利息计算至本金付清之日止）； 二、成都市香源供水有限责任公司在欠付283057.48元工程款范围内对阳晓伟承担支付责任； 三、驳回阳晓伟的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3659元（已因适用简易程序减半收取），由四川君羊建设集团有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  严振波 二〇二〇年十二月一日 书记员  侯 毅