陕西省韩城市人民法院民 事 判 决 书 (2020)陕0581民初3232号原告:韩城市周瑜混凝土搅拌厂。住所地：陕西省韩城市（原十三支队监狱）。法定代表人：周瑜，系该公司总经理。委托诉讼代理人：陆张辉，陕西莱锦律师事务所律师。委托诉讼代理人：张伟，陕西莱锦律师事务所律师。被告：中化二建集团有限公司。住所地：山西省太原市晋源区长风商务区。法定代表人：胡富申，系该公司董事长。委托诉讼代理人：张初东，系该公司员工。原告韩城市阳山庄周瑜混凝土搅拌厂与被告中化二建集团有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月1216日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告韩城市阳山庄周瑜混凝土搅拌厂的委托诉讼代理人陆张辉与被告中化二建集团有限公司的委托诉讼代理人张初东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告韩城市阳山庄周瑜混凝土搅拌厂向本院提出诉讼请求：1、请求判决被告向原告支付混凝土货款749318元、违约金82699.5元（自2018年12月10日暂计至2020年10月28日，按照全国银行间同业拆借中心公布的市场报价利率的1.5倍计算，违约金顺延计至被告实际支付之日止）；2、请求判决被告承担本案全部诉讼费、保全费、保险费、律师费。事实与理由：2018年4月，原告开始向被告中化二建集团有限公司施工的陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）工程开始供应商品混凝土。2020年6月2日，原告与被告补充签订《混凝土买卖合同》，混凝土方量据实结算。后原告按照合同约定向被告供应了商品混凝土，但被告未按照合同约定向原告支付混凝土货款，截止目前，被告仍欠原告货款本金749318元。原告多次联系被告催要货款，被告以各种理由拖延不予支付，被告的拖欠行为已严重侵犯了原告的合法权益。因被告拖欠时间较长，给原告造成重大损失和经营困难，被告应向原告支付违约损失82699.5元。综上，为维护原告的合法权益，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，特向贵院提起诉讼，望人民法院支持原告全部诉求。被告中化二建集团有限公司辩称：原告的诉讼请求应全部予以驳回。1、原告请求被告支付混凝土货款余款的条件未成就，不应予以支持。根据双方合同约定，余款（合同总金额的30%）在施工完毕，不再供应商品砼且混凝土主体结构检测合格，办理结算，且卖方提供结算价剩余增值税专用发票后，买方在3个月内支付合同剩余货款。现原告与被告之间总货款金额为3823118元，原告已付3073800元，剩余749318元，余款不到总款项20%。但混凝土主体结构结算未完成，因此余款付款条件未成就。2、原告请求被告支付违约金不成立，双方未约定买方违约金的标准及计算方式，且支付混凝土货款的条件未成就，不应计算违约金。原告违约金的计算方式根据《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》应按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算，但央行同期同类人民币贷款基准利率标准已失效，该条款适用标准不存在，且不应按照1.5倍请求违约金。3、原告请求被告承担本案诉讼费、保全费、保险费、律师费的诉请应予驳回。原告保全费、保险费未产生，不应支持，律师费在双方合同中未约定不应支持，诉讼费因原告诉请不能成立，应当由原告自行承担。二、关于双方事实部分的补充。1、原告未在2020年6月2日与被告补充签订《混凝土买卖合同》，双方之间合同签订均在2018年。2、2018年9月12日后，原告单方停止向被告供货，仅到主体工程的2层（主体工程共4层），导致被告工期延误，被告不得已另找了韩城市龙海建材有限责任公司作为商品砼供应商，2018年9月14日由韩城市龙海建材有限公司开始供货。被告与原告之间，事实上是原告先行单方终止合同，且原告在付款条件未成就时，考虑到原告资金周转，仍给原告支付了整体金额80%，比合同约定70%更多，因此被告不存在违约行为。综上，请求贵院驳回原告的全部诉请。当事人围绕诉讼请求依法提供了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告向法庭递交如下证据：第一组证据：混凝土买卖合同；证明2018年6月2日，原告与被告签订《混凝土买卖合同》，约定原告向被告承建的陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）工程供应混凝土，混凝土的用量据实结算。被告质证后认为上述证据是复印件，是其公司该项目部临时签订的合同，后原被告签订了正式合同，正式合同才是双方真正履行的合同。第二组证据：结算单。证明合同签订后，原告按照合同约定向被告工地供应商品混凝土，履行了合同约定的供货义务，双方进行了结算。被告质证后认为原告提供的结算单价和其提供的合同价款不符。结算单应该有我公司项目经理签字，且应有我公司盖章，原告提供的只是双方对量单，不是结算单，该对量单我方签字人员是材料员，无权结算。第三组证据：陕西增值税专用发票；证明原告按照合同约定已全额向被告提供了税点为3%的的增值税专用发票。被告质证后对真实性无异议。第四组证据：中化二建集团有限公司往来明细；证明原被告之间的账目往来明细，证明被告尚欠原告749318元的事实。被告质证后对其公司欠款金额认可。被告向法庭递交如下证据：第一组证据：原、被告签订的买卖合同书五份；证明和原告提供的合同文本与被告文本不同，且价格对不上。被告提供的合同是双方正式履行的合同。原告质证后对上述证据真实性认可，对证明目的不认可。第二组证据：中化二建集团有限公司陕西红马工程项目部、湖南百利科技股份有限公司红马项目部、陕西红马科技有限公司2018年9月16日关于更换周瑜商混供应商证明及情况说明。证明原告违约单方停止向被告供货，且双方没有结算给原告付款条件不成就。原告质证后对上述证据真实性合法性证明目的均不认可。第三组证据：被告与韩城市龙海建材有限责任公司签订的买卖合同及发货单62张，证明原告单方违约停止供应商砼后，被告无奈更换商砼厂家。原告质证后对上述证据真实性无异议，对证明目的不认可。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告韩城市阳山庄周瑜混凝土搅拌厂于2018年4月向被告中化二建集团有限公司施工的陕西红马科技有限公司10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）工程开始供应商砼。后原、被告分别于2018年6月2日、2018年7月27日、2018年8月28日、2018年9月13日、2019年9月30日签订多份商砼买卖合同。合同约定被告向原告购买合同总价4792489.26元商砼，原、被告在合同中对合同价格及供货清单、质量要求、货物交付方式、交货日期、交货地点、交货清单、材料质量证明书、到货验收等均有明确约定。合同中原、被告约定结算方式：到货验收无误并提供双方约定的发票后，按照实际验收数量结算合同金额，买方原则上按当月到货总金额的70%支付合同价款。余款合同总金额的30%施工完毕，不再供应商品砼且混凝土主体结构检测合格，办理结算且卖方提供结算价剩余增值税专用发票后，买方在3个月内支付合同剩余货款。后原、被告履行合同。原告给被告供货后，被告给原告按约支付了大部分货款。2018年9月12日许，原、被告发生纠纷，原告单方停止向被告供货，被告为确保工期不延误，另找案外公司签订商品砼买卖合同。另查明，原、被告双方没有就案涉买卖合同结算，原告提供的结算单上仅有被告方材料员个人对供货量单确认签字，没有被告方盖章或被告方有结算权人员签字认可。庭审中，原、被告均认可原告尚欠被告工程款749318元，后原告索款未果，故诉至法院。本院认为，原告韩城市阳山庄周瑜混凝土 搅拌厂与被告中化二建集团有限公司签订商砼买卖合同系双方当事人真实意思表示，且未违反国家法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。双方当事人应当按照约定全面履行权利和义务。被告在原告按约定供应商砼后，应当支付相应货款。原被告双方当事人在本案中均认可被告尚欠原告货款749318元，故原告要求被告支付货款749318元之诉讼请求，本院予以支持。关于原告主张被告支付违约金82699.5元，即自2018年12月18日起暂计至2020年10月28日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的1.5倍计算，违约金顺延至被告实际支付之日止之诉请，因原、被告双方签订的买卖合同未就逾期付款约定违约金或者违约金计算方法，且原、被告双方在案涉合同履行中均存在违约行为，本院综合考量合同履行情况，当事人过错程度，本着诚实信用原则、公平原则衡量，酌定对原告韩城市阳山庄周瑜混凝土搅拌厂请求的违约金计算标准确定为以749318元为基数，自原告起诉之日2020年11月16日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付为宜。关于原告请求被告承担本案保全费、保险费、律师费之诉请，因原告未提供相关证据证明，故本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百一十四条、第一百六十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告中化二建集团有限公司于本判决生效后十日内向原告韩城市阳山庄周瑜混凝土搅拌厂支付货款749318元及违约金（违约金以749318元为基数，自2020年11月16日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率计算）。二、驳回原告韩城市阳山庄周瑜混凝土搅拌厂的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12120元，减半收取6060元，由被告中化二建集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省中级人民法院。     审  判  员    薛  建  彤                        二〇二〇年十二月二十七日                           书 记 员   李      翀 1