北京市房山区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0111民初9664号原告：赵秋实，男，1990年9月1日出生，汉族，北京波士顿健身汇健身教练，住北京市房山区。原告:姜薇,女，汉族，1984年5月27日出生，军官，住北京市房山区。二原告的委托诉讼代理人：郭晓静，河南光法（洛阳）律师事务所律师。二原告的委托诉讼代理人：刘志恒，河南光法（洛阳）律师事务所律师。被告：北京金阳置业有限公司，住所地北京市房山区长阳镇水碾屯一村村南150米。法定代表人：许广震，经理。委托诉讼代理人：刘晓雨，北京大成律师事务所律师。委托诉讼代理人：洪绍荣，北京大成律师事务所律师。原告赵秋实、姜薇与被告北京金阳置业有限公司（以下简称金阳公司）商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告赵秋实、姜薇的委托诉讼代理人郭晓静、刘志恒，被告金阳公司的委托诉讼代理人洪绍荣、刘晓雨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。赵秋实、姜薇向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告赔偿原告逾期交房违约金217224元;2.依法判令被告支付原告层高不足的赔偿金57456元;3.依法判令被告承担本案的诉讼费用。事实与理由:2017年7月24日，原告与被告签订编号为Y2052367号的《北京市商品房预售合同》。约定原告购买被告开发的位于房山区X号，建筑面积共164.02平方米，套内建筑面积137.48平方米，层高为2.9米，计价方式和价款按套内建筑面积计算，该商品房单位每平方米57408元，总价7899062元，付款方式为按揭付款。被告(出卖人)应在2017年12月31日前向原告(买受人)交付该商品房。该商品房交付时应当符合下列条件：1、该商品房已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表；2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告；3、满足第十三条中出卖人承诺的市政基础设施和其他设施达到的条件(公共绿地:2017年12月31日达到使用条件；小区非市政道路：2017年12月31日达到使用条件)。该商品房应当符合国家有关建筑节能的规定和《居住建筑节能设计标准要求》。逾期交房的责任，自第十二条约定的交付期间限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之一的违约金。2017年12月31日被告通知原告收房，原告发现被告所交付房屋并未达到合同约定的房屋交付条件，小院的围墙、地面、采光井玻璃顶盖、排水，等等均未施工，也没有建筑工程竣工验收备案表、阳光房层明显不足2.9米、通风率也不符合约定标准、墙壁有明显裂痕且公共绿地及小区非市政道路仍在施工中，故拒绝收房。经查，竣工备案的实际时间为2018年4月27日，院内采光井玻璃顶盖2018年8月才开始施工封顶，而负一楼外墙保温则是在2018年10月2日才开始施工。面对强势的开发商，原告无奈于2018年8月8日接受了房屋，并与被告协商上列赔偿问题，均协商不能，为维护自身合法权益，根据《民事诉讼法》第一百一十九条之规定，特具状起诉，望依法判如所请。金阳公司辩称，不同意原告的诉讼请求。第一，根据合同第十二条的约定，逾期交房的违约金不超过买受人已付款的百分之一；第二，房屋不存在层高不足的情况，原告主张层高不足的赔偿金无事实和法律依据，请求驳回原告的全部诉求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年7月24日，赵秋实、姜薇与金阳公司签订编号为Y2052367的《北京市商品房预售合同（住宅类）》（以下简称预售合同），约定赵秋实、姜薇向金阳公司购买位于房山区X号房屋（以下简称X号房屋），该商品房的用途为普通住宅，该商品房单价每平方米57456.08元，总价款7899062元。预售合同第九条“交付条件”，约定该商品房交付时应当符合下列条件：1.该商品房已取得规划核验验收合格文件和建设工程竣工验收合格证明文件；2.有资质的房产测绘机构出具的《房屋面积测算技术报告书（实测绘）》；3.满足第十条中出卖人承诺的基础设施设备、公共服务及其他配套设施达到的条件；同时，出卖人应当提供《住宅质量保证书》、《房屋建筑使用说明书》以及《住宅工程质量分户验收表》。预售合同第十条“商品房相关设施设备交付条件”约定：出卖人承诺本合同附件五载明的该商品房所在楼栋本期的项目建设方案与出卖人向建设行政主管部门申报并在北京市住房和城乡建设委员会网站上公示的该项目建设方案一致，本条款约定的相关设施设备的交用日期与公示的该项目建设方案的日期相符或提前于建设方案约定的日期，具体约定如下：（一）基础设施设备1.供水、排水：交付时供水、排水配套设施齐全，并与城市公共供水、排水管网连接。使用自建设施供水的，供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准，2017年12月31日达到开通条件，由于政府原因造成该日期未能达到开通条件的情况除外；2.供电：交付时纳入城市供电网络并正式供电，2017年12月31日达到使用条件，但双方另有约定的除外；由于政府原因造成该日期未能达到使用条件的情况除外；3.供暖：交付时供热系统符合供热配建标准，使用城市集中供热的，纳入城市集中供热管网，2017年12月31日达到使用条件；4.燃气：交付时完成室内燃气管道的敷设，并与城市燃气管网连接，保证燃气供应，出卖人承诺2017年12月31日达到敷设到户；（非因出卖人原因未能完成室内燃气管道的敷设，并与城市燃气管网连接，从而致使买受人无法使用燃气的，买受人不得以此追究出卖人的一切责任），但双方另有约定的除外；5.电话通信：交付时线路敷设到户；6.有线电视：交付时线路敷设到户；7.宽带网络：交付时线路敷设到户。以上第1、2、3项由出卖人负责办理开通手续并承担相关费用；第4、5、6、7项需要买受人自行办理开通手续并承担因开通、使用所产生的费用。如果在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件，双方同意按照下列第（2）种方式处理：双方同意由买卖双方根据实际情况协商解决，包括但不限于由出卖人采取其他方式保证买受人之正常生活使用，使用过程中产生的能源消耗费用由买受人支付，按照国家有关部门规定的消耗单价标准计算；非出卖人原因导致在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件的，则以相关部门和机构实际供给日为准，出卖人不承担由此造成的逾期交付市政设施的违约责任；（二）公共服务及其他配套设施（以建设工程规划许可为准）1.小区内绿地率：2017年12月31日达到同期使用条件；2.小区内非市政道路：2017年12月31日达到同期使用条件；3.规划车位、车库：2017年12月31日达到同期使用条件；4.物业服务用房：2017年12月31日达到同期使用条件；5.医疗卫生机构：2017年12月31日达到同期使用条件；6.幼儿园：2017年12月31日达到竣工备案；7.学校：2017年12月31日达到竣工备案；8.配套生活垃圾分类设施：2017年12月31日达到使用条件。以上设施未达到上述条件的，双方同意按照以下方式处理：1.小区内绿地率未达到上述约定条件的，出卖人采取相应补救措施，在前述约定的日期届满之日起180天内使绿地率达到约定交付使用条件的，视同出卖人已如期交房，不承担违约责任；双方同意，鉴于绿化工程受季节影响严重，如因季节因素致使出卖人无法在前述约定的日期届满之日起180天内完成绿化率的，不视为出卖人违约，出卖人应于季节影响因素消除后尽快完成约定的绿化率；2.小区内非市政道路未达到上述约定条件的，出卖人采取相应补救措施，保障买受人正常使用，在前述约定的日期届满之日起180天内使小区内非市政道路达到约定交付使用条件的，视同出卖人已如期交房，不承担违约责任；3.规划的车位、车库未达到上述约定条件的，出卖人采取相应补救措施，保障买受人正常使用，在前述约定的日期届满之日起180天内使车位、车库达到约定交付使用条件的，视同出卖人已如期交房，不承担违约责任；4.物业服务用房未达到上述约定条件的，出卖人采取相应补救措施，保障买受人正常使用，在前述约定的日期届满之日起180天内使物业服务用房达到约定交付使用条件的，视同出卖人已如期交房，不承担违约责任；5.其他设施未达到上述约定条件的，出卖人采取相应补救措施，保障买受人正常使用，在前述约定的日期届满之日起180天内使其他设施达到约定交付使用条件的，视同出卖人已如期交房，不承担违约责任。预售合同第十一条“交付时间和手续”约定：出卖人应当在2017年12月31日前向买受人交付该商品房。预售合同第十二条“逾期交付责任”约定：除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第（一）、（二）种方式处理：（一）按照逾期时间，分别处理（1和2不作累加）。1.逾期在60日之内（该期限应当不多于第八条第（一）1项中的期限），自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之壹的违约金（该违约金比率应当不低于第八条第1（1）项中的比率）。2.逾期超过60日（该期限应当与本条第1项中的期限相同），买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房价款（含已付贷款部分），并自买受人付款之日起，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的1%向买受人支付违约金。买受人不解除合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之壹（该比率应当不低于本条第（一）1项中的比率）的违约金。（二）买受人按前款规定要求继续履行合同的，出卖人累计向买受人支付的逾期交房违约金最高不超过买受人全部已付款的1%。买受人按前款约定退房的，应于约定的逾期60日的期限届满之日起十五日内将解除合同的书面通知送达至出卖人，如果买受人未在上述期限内将解除合同的书面通知送达出卖人，则视为买受人放弃解除合同的权利，放弃追究出卖人的违约责任，合同继续履行。该预售合同及附件还对双方的其他权利义务进行了约定。合同签订后，赵秋实、姜薇按照约定向被告支付了全部购房款7972605.78元；2017年12月31日被告通知原告收房，原告认为未达到合同约定的交付条件，遂未接受房屋。后，金阳公司于2018年8月8日向赵秋实、姜薇交付了X号房屋。2018年5月至2018年10月间，金阳公司仍对X房屋所在的区域进行道路、绿化、围墙等进行施工。审理中，原告称房屋层高未达到2.9米；对此，被告不予认可。经本院释明，原告表示不对房屋层高进行测量鉴定。另，X房屋所在住宅楼于2017年12月28日进行了工程竣工验收备案。本院认为，赵秋实、姜薇与金阳公司在自愿基础上签订的预售合同，是双方真实意思的表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效。双方均应按照合同约定和法律规定，全面适当地行使权利、履行义务。本案中，虽然经通知，赵秋实、姜薇未能按照预售合同约定的期限办理交房，但审理中金阳公司未提供证据证明逾期交房系由于赵秋实、姜薇自身原因造成的，故金阳公司应当按照合同约定向赵秋实、姜薇承担逾期交付房屋的违约责任。金阳公司于2018年8月8日向交付了房屋，已经逾期，依据预售合同约定的逾期交付责任，金阳公司应当向赵秋实、姜薇给付逾期交房违约金为全部已付款的1%即79726.05元。虽然2018年5月至2018年10月间，金阳公司仍对X房屋所在小区进行道路、绿化、围墙等进行施工。原告据此主张2018年10月之前房屋仍不达到合同约定的交付条件，要求被告自2017年12月31日起至2018年10月2日止，按日计算向买受人支付全部房价款万分之壹的违约金，赔偿逾期交房违约金217224元，其主张的违约金数额已经超出合同约定的逾期交付的违约金最高数额，不符合合同约定，超出合同约定的部分，本院不予支持。因原告提供的其他业主装修时的室内测量数据，不足以证实其购买的X房屋层高未达到2.9米，故赵秋实、姜薇要求金阳公司支付层高不足的赔偿金57456元的诉讼请求，证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、北京金阳置业有限公司于本判决生效后十日内给付赵秋实、姜薇逾期交房违约金79726.05元；二、驳回赵秋实、姜薇的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2710元，由赵秋实、姜薇负担1294元（已交纳），由北京金阳置业有限公司负担786元（于本判决生效后七日内直接给付赵秋实、姜薇）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审判员  路军二〇二〇年十二月十四日书记员  曾慧