广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)桂0103民初10740号 原告（反诉被告）：南宁市九湾家居有限公司，住所：南宁市秀厢大道99号快环建材市场精品馆第4层。统一社会信用代码：91450100079086045B。 法定代表人：王晋荣，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：钟雄秋，广西沵达律师事务所律师。 被告（反诉原告）：南宁市喜孕保健服务有限公司，住所：南宁市青秀区厢竹大道10号综合楼A座一层至五层。统一社会信用代码：91450102MA5KBM83XF。 法定代表人：梁美松，该公司总经理。 委托诉讼代理人：彭佩妮，广西金桂北斗律师事务所律师。 委托诉讼代理人：伍笑雪，广西金桂北斗律师事务所实习律师。 原告（反诉被告）南宁市九湾家居有限公司（以下简称：九湾公司）与被告（反诉原告）南宁市喜孕保健服务有限公司（以下简称：喜孕公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。九湾公司的委托诉讼代理人钟雄秋，喜孕公司的委托诉讼代理人彭佩妮、伍笑雪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 九湾公司向本院提出诉讼请求：1、判令喜孕公司支付九湾公司货款161471元；2、判令喜孕公司支付九湾公司违约金318744元（计算方式：自2016年11月1日起暂计至2019年7月15日，以实欠款项161471元为基数，按合同约定的日利率2‰计付，2019年7月15日后的违约金另计至喜孕公司清偿全部货款之日）；3、本案的诉讼费用由喜孕公司承担。事实与理由：2016年8月12日，九湾公司与喜孕公司签订 2 一份《喜孕月子中心家居定制产品采购及安装工程合同》（以下简称《定制合同》），约定由九湾公司购货欧派衣柜、电视柜、床柜、洗水台柜及餐桌等提供给喜孕公司。同时，合同载明，合同暂定总价款为444958元，喜孕公司的付款义务为：1、合同签订后2日内支付30%货款，即133487元；2、货到现场安装前，支付至总货款的80%（扣除已付部分），即222479元；3、合同定制产品安装完毕，验收合格经双方确认工程量无误后5日内，支付剩余20%工程货款即88992元。合同还就技术要求与质量标准、维修责任、违约责任、争议的解决等内容进行了约定。其中在“六、违约责任”中约定：“2、甲方如未能按期付款的，每天按应付而未付款的2‰支付违约金给乙方……”。合同生效后，九湾公司按合同履行完毕合同约定的全部义务，但截至起诉之日，喜孕公司仍欠货款共计161471元。九湾公司多次催告，喜孕公司均不予理会。另，因喜孕公司的违约行为，截至2019年7月15日喜孕公司已产生了318743元违约金。 喜孕公司辩称：1、九湾公司要求喜孕公司在尚未验收合格的情况下支付货款161471元没有事实依据。九湾公司没有按合同预定数量、质量提供家具及安装服务，至今双方对最终供货金额尚未进行确认。因九湾公司拖延整改，双方未能进行验收，合同约定的付款条件尚未成就。2、合同履行过程中，九湾公司提供不合格产品，喜孕公司不得不进行维修，维修产生的费用应扣减货款。九湾公司未能按合同约定期限完工，应承担违约责任，并在最终结算款中扣除。3、九湾公司要求的逾期违约金没有事实及法律依据。因九湾公司供货及安装出现质量、延期等问题，双方对最终金额尚未协商一致，至今未能核算出应付金额，故喜孕公司不知道应支付九湾公司的款项或要求九湾公司应退还的款项，因此不存在喜孕公司逾期支付的情况。九湾公司以161471元为基数，要求支付318744元违约金，是九湾公司不合理的要求，应不予支持。综上，请求依法判决。 喜孕公司向本院提出反诉请求：1、判令九湾公司向喜孕公司支付逾期违约金93441元（以合同总价款444958元为基数，自2016年9月18日起计算至 3 2017年1月1日止）；2、本案的反诉费用由九湾公司承担。事实与理由：喜孕公司是由唯一股东广西凯合置业有限公司设立，喜孕公司的经营场所——南宁市青秀区厢竹大道10号综合楼A座一层至五层的房屋也是由广西凯合置业有限公司为设立喜孕公司而以公开竞标方式租赁后交由喜孕公司使用至今。相关房屋的租赁期限自2016年6月8日起至2020年12月31日止，前三个月为装修期，免交租金。为了尽快能够在租赁房屋开业经营，喜孕公司与九湾公司经协商后于2016年8月12日签订了《定制合同》，约定由九湾公司向喜孕公司提供欧派家具产品以及安装服务，九湾公司应于2016年9月17日安装完毕。《定制合同》第六条“违约责任”第3款约定：“乙方未能按期完工的，每天按合同总价的2‰支付违约金给甲方，甲方在工程结算款中扣除。”喜孕公司在签订《定制合同》时希望九湾公司能够在免租金的装修期内如期完成全部安装，以便喜孕公司能够在免租金的装修期届满后开业经营，否则喜孕公司需要遭受支付租金却不能按时经营的租金、人力成本等损失。《定制合同》签订后，喜孕公司按约定向九湾公司支付了30%的首付款133487元，但九湾公司不仅未按照合同约定的数量向喜孕公司提供产品，而且在整个供货安装过程中屡屡出现货品错误、安装人员未能及时安装的情形，导致产品短失、安装进度严重滞后的情况。期间，喜孕公司根据现场的实际到货以及安装进度情况支付了150000元货款。在九湾公司出现严重违约的情况下，喜孕公司为减少因九湾公司违约而遭受的损失、减轻租金及其他经营成本压力，虽然九湾公司尚未完成全部安装工作，但喜孕公司还是于2017年1月1日开始对外正式营业。与此同时，喜孕公司也多次就安装数量、质量等问题与九湾公司进行交涉，九湾公司虽前后委派多批工作人员进行登记核实，但至今尚未进行整改安装完毕。因此，鉴于九湾公司的违约行为，其应当按《定制合同》第六条第3款的约定向喜孕公司承担逾期违约金。 九湾公司辩称：1、根据《定制合同》约定，喜孕公司有先履行的义务，九湾公司基于促成交易的原则，履行安装义务，但不能免除喜孕公司的违约责任，即不能视为九湾公司放弃追究喜孕公司的违约责任；2、关于是否存在质量、逾期安装问题，九湾公司认为不存在以上 4 问题，从双方提交的证据可见双方实际认可工程已经完工，仅对质量问题发生纠纷，即涉案货物已经交付，但仅存在或可能存在质量瑕疵问题；3、喜孕公司从2016年开始使用九湾公司交付的货物，基于双方交易进行了两年多之久，喜孕公司没有提供证据证明九湾公司交付的货物存在何种瑕疵问题，应视为对交付的标的无异议。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年8月12日，喜孕公司（甲方）与九湾公司（乙方）签订《定制合同》，就双方共同完成喜孕月子中心会所家居定制产品共32套工程项目达成协议。该合同第一条约定购货产品为欧派衣柜、电视柜、床柜、洗水台柜及餐桌等欧派产品。第二条第1款约定乙方应于2016年9月17日安装完毕；第2款约定合同暂定总金额为444958元，为综合单价包干，按实结算，合同签订后甲方2日内向乙方支付30%货款即133487元，货到现场安装前甲方支付至总货款的80%（扣除已付部分）为222479元，合同定制产品安装完毕，验收合格经双方确认工程量无误后，甲方5日内支付剩余20%工程款即88992元。第四条第1款约定本合同产品质量保修期为该工程项目经甲方验收合格交付起12个月，在质量保修期内，凡属乙方产品质量问题的，乙方必须进行维修和更换并承担一切费用（包括已使用在工程上所需的更换人工及材料等费用），甲方向乙方提出售后服务的请求时，乙方应在48小时内到达现场；第2款约定本合同产品属甲方所定制产品，故定制后若非整体质量问题，乙方不接受整体退换，合同产品如出现质量瑕疵乙方负责对有质量瑕疵的部分进行返工维修，如返工维修后仍无法正常合理使用，甲方可以对该存在质量问题的产品部分要求退换。第六条第2款约定甲方如未能按期付款的，每天按应付而未付的2‰支付违约金给乙方，且交货时间顺延；第3款约定，乙方如未能按期完工的，每天按合同总价款的2‰支付违约金给甲方，甲方在工程结算款中扣除；第4款约定如乙方售后服务承诺的48小时内未到达现场提供服务的，甲方有权委托第三方提供维修服务，产生的费用由乙方承担。合同附件为报价汇总表及产品设计图纸。 5 本案庭审中，双方均认可喜孕公司已向九湾公司支付货款共计283487元。九湾公司认可案涉产品至2016年9月底方制作安装完毕，主张是由于喜孕公司称现场有其他工程施工，导致九湾公司无法进场施工，故才会拖延至2019年9月底完工，九湾公司对该主张未举证证明。喜孕公司主张因九湾公司提供不合格产品，其自行进行过维修，但未提交证据予以证明。 喜孕公司主张案涉定制家居产品的主要质量问题为：定制的衣柜内置保险柜无法正常打开，其配备的备用钥匙也无法正常使用；部分房间的衣柜没有柜门、衣柜柜板开孔不合格。九湾公司称保险柜的问题系安装过程中产生的质量瑕疵，并非产品本身质量问题，可以通过维修加以解决，至于衣柜柜门及开孔不合格的地方需要双方一起核实确认。经本院协调，九湾公司于2020年6月5日安排维修人员至喜孕公司营业场所对衣柜内置保险柜进行维修。喜孕公司指定九湾公司对其营业场所505房间进行维修，维修过程中，双方当事人均在现场，经维修人员维修，保险柜可以正常打开，备用钥匙也能正常使用，保险柜并未存在质量问题，仅为安装上存在瑕疵。九湾公司称其可按喜孕公司的安排进场维修并核实其他产品质量问题，但喜孕公司以其正在营业为由未安排九湾公司继续进行维修，未安排双方人员核实其他产品存在的数量、质量问题，亦未能给出具体的维修时间安排。 本院认为，九湾公司与喜孕公司签订的《定制合同》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应严格按照该合同的约定享有权利、履行义务。根据《定制合同》第二条第2款的约定，货到现场安装前，喜孕公司即负有支付货款至总货款的80%的义务，喜孕公司未依约及时足额支付货款，违约在先，喜孕公司此后以九湾公司在后续安装过程中出现的延期施工、部分产品存在质量瑕疵等问题进行抗辩，依据不足。与此同时，九湾公司提供的衣柜内置保险柜虽存在安装上的瑕疵，但经维修人员现场维修，表明该瑕疵可通过维修后恢复正常使用，九湾公司同意按照喜孕公司的安排进行维修，但喜孕公司以其营业不便维修为由长时间未安排九湾公司进场维修、验收，不符合双方的合同 6 约定。 关于货款。本院要求双方当事人对案涉产品存在的数量、质量问题进行一一核实，但喜孕公司以其营业不便安排为由未予安排，致使无法对存在问题进行全面核实，喜孕公司在本案审理过程中又未能充分举证证明案涉产品存在的数量、质量问题的具体情况，故仅有喜孕公司的单方陈述不足以作为认定案件事实的依据，对此应由喜孕公司承担举证不能的不利法律后果。喜孕公司自2017年1月1日起开始对外正式营业至今，已使用九湾公司提供的产品将近四年，现喜孕公司仍以双方尚未对案涉产品进行验收为由拒付货款，有悖诚信原则，本院不予采纳，本院认定喜孕公司应当依据《定制合同》约定的货款总额444958元向九湾公司支付货款，扣除已支付的283487元，喜孕公司还应当向九湾公司支付货款161471元。另，喜孕公司主张因产品存在质量问题其不得不进行维修，维修产生的费用应扣减货款，但喜孕公司在本案中并未提供其进行维修所支出的费用凭证，故本院对喜孕公司的该项主张亦不予采纳。 关于违约金。在案涉合同的履行中，喜孕公司未依约及时足额支付货款，构成违约；九湾公司未按期完成施工，且交付的产品存在一定的安装瑕疵，也存在违约的事实。鉴于双方均存在违约的事实及双方在本案中提交的证据均不足以证明各自的实际损失情况，故本院对九湾公司要求喜孕公司支付逾期付款违约金及喜孕公司反诉要求九湾公司支付逾期交付产品违约金的诉讼请求均不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）南宁市喜孕保健服务有限公司向原告（反诉被告）南宁市九湾家居有限公司支付货款161471元； 二、驳回原告（反诉被告）南宁市九湾家居有限公司的其他诉讼请求； 7 三、驳回被告（反诉原告）南宁市喜孕保健服务有限公司的反诉请求。 上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 本案本诉案件受理费8503元，由原告（反诉被告）南宁市九湾家居有限公司负担5644元，由被告（反诉原告）南宁市喜孕保健服务有限公司负担2859元；反诉案件受理费1068元，由被告（反诉原告）南宁市喜孕保健服务有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  林利扬 人民陪审员  赵红梅 人民陪审员  罗瑞安 二〇二〇年十二月三十日 8 书记员胡丽妃