北京市朝阳区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0105民初57825号原告：穆红利，女，1971年9月2日出生，满族，国旅国际会议展览有限公司职员，住北京市朝阳区。被告：北京猫舍科技有限公司，住所地北京市朝阳区工体东路20号8层1单元805。法定代表人：韩孟岑。原告穆红利（以下简称原告）与被告北京猫舍科技有限公司（以下简称被告）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告到庭参加诉讼。被告经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.确认原告与被告于2018年3月31日签订的《工程合同》《定制部品订购协议》于2018年5月14日解除；2.被告退还我已付合同款11万元。事实和理由：原告于2018年2月4日与被告签署装修意向，对位于朝阳区24号楼601室的房子进行装修，并支付8万元，又于3月31日与被告签正式合同交装修款34687元，并商定于4月3日开始施工。因被告资金链断裂，负责人失踪，工长于5月14日停止工程施工，只做了部分原告自付费部分，合同规定项目尚未履行。故被告存在违约行为。因被告资金链断裂负责人失踪而导致停工，我曾向公安机关报案，公安机关决定不予立案，故诉至法院。被告未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述及经审查认定的证据，本院认定事实如下：涉案房屋为24号楼601号房屋。2018年2月4日，原告（发包方，甲方）与被告（承包方，乙方）签订《家装装修意向协议书》，就涉案房屋约定：开工日期待定，工程总造价78439元，此意向造价为整体包干价。甲方签订正式施工合同时应补齐工程总额75%的首期款。双方其它约定：直接费8折；之后如客户加柜体享受相同的折扣（包括门）；预交8万；赠送美的1P挂式空调两台。本意向书在签订正式合同并生效后终止。同日，原告支付被告意向金8万元。2018年3月31日，原告（发包方，甲方）与被告（承包方，乙方）签订《工程合同》，就涉案房屋装修工程约定：工程期限54工作日，开工日期2018年4月3日，完工日期2018年6月21日。工程价款49253元，结算以实际工程量为依据。乙方施工中严格执行安全施工、操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。施工中如有漏报项目或增加项目，则按实际增减项目结算工程款。乙方以包工包料方式提供服务，按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到达施工现场前通知甲方验收，若因甲方自己不能及时到场或其代理人及时到达现场验收，造成甲方工地施工延期由甲方自行承担相应。因乙方责任导致工程不能按期完工，工期不做顺延，由乙方向甲方支付30元每天的违约金：但遇小区周末不能正常施工或法定节假日，则施工工期相应顺延。甲、乙双方均不得单方面终止本合同。在乙方已经进场施工的情况下：如甲方单方要求终止本合同则甲方须向乙方支付合同金额20%作为违约金，并按预算向乙方支付已经做好的项目费用；如乙方单方要求终止本合同则乙方须向甲方支付合同金额的20%作为违约金，乙方放弃已经做好的项目费用。合同款支付方式：合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款。第一次，合同签订日，36940元；第二次，工程进度过半（即木制作项目收口、水电改造布管线完毕、厨房墙砖铺贴完成），9851元；第三次，工程完工后双方验收合格，2462元。甲方应在工程完工验收后的7个工作日内与乙方办理工程结算手续。工程款应由甲方交到乙方财务部门，如甲方将款项交至财务部门以外的人员，造成款项差错、遗失等，乙方不承担责任。补充协议：1.现金优惠38552元；如减项金额超过合同额的5%，以上优惠相应比例扣减。2.赠送IP挂式空调两台美的品牌。3.免费升级（300×600）浴霸一台。4.签定此合同意向合同作废。同日，原告（甲方）与被告（乙方）签订《定制部品订购协议》，就涉案房屋约定：乙方保证严格按本协议条款为甲方提供定制部品设计生产安装服务，根据工地安装条件及时供应定制部品。甲方指定的交货地点为涉案房屋。甲方须在本协议签订后三日内一次性向乙方支付定制部品款77747元。施工过程中，如因甲方未按时支付定制部品款（以变更后金额为准），乙方有权停止施工，每延误一天甲方须向乙方支付30元/天的违约金。因乙方责任导致工程不能按期完工，工期不做顺延，应当按日向甲方支付定制部品款总金额的1%的违约金但累计不得超过定制部品货款总金额的20%。同日，原告支付被告首期款34687元。原告称，2018年4月3日，被告开始施工；2018年5月14日停工，后未复工也找不到被告。期间，原告支付仰来根（原告称系工长）22000元水电、拆除费及800元垃圾费，该部分款项本案中原告不予主张。原告提交短信记录显示，案外人朱律师（原告称系北京市爱义律师事务所联系人）于2018年5月27日向其发送短信，称被告已委托该律所进行债权登记；2018年5月29日，原告填写债权登记表，确认已付款金额114687元。2018年6月27日，案外人苏琳（原告称系被告工作人员）向原告发送短信，称经公司核算共欠原告107687元。2018年7月，原告另聘其他公司进行装修工程。诉讼中，本案起诉状于2019年9月17日向被告公告送达。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外；当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案被告经本院合法传唤，无正当理由拒不出庭应诉，视为其放弃了举证、质证及答辩的权利。被告缺席并不影响本院依法进行判决。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行己方义务。《工程合同》《定制部品订购协议》系各方当事人真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，应予遵守。对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。本案中，原告主张《工程合同》《定制部品订购协议》签订生效后，被告未履行合同约定的装修义务，被告负有对合同履行的举证责任而放弃答辩、举证权利，应承担相应不利后果，综合考虑原告提交的被告工作人员认可欠原告款项等证据，本院对原告的主张予以采信。原告以被告违约行为致使其合同目的无法实现，要求解除《工程合同》《定制部品订购协议》，本院予以支持。关于合同解除时间，当事人根据约定解除权或法定解除权主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。本案中，原告未提交证据证明其于诉讼前向被告送达了解除合同通知，故合同解除时间应为本案起诉状公告送达被告之日。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。原告共支付被告114687元，其主张被告返还110000元于法有据，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告穆红利与被告北京猫舍科技有限公司于二〇一八年三月三十一日签订的《工程合同》《定制部品订购协议》于二〇一九年九月十七日解除；二、被告北京猫舍科技有限公司于本判决生效之日起七日内返还原告穆红利110000元；三、驳回原告穆红利其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2840元，由被告北京猫舍科技有限公司负担（原告穆红利已预交，被告北京猫舍科技有限公司于本判决生效后七日内直接给付原告穆红利）。公告费560元，由被告北京猫舍科技有限公司负担（原告穆红利已预交，被告北京猫舍科技有限公司于本判决生效后七日内直接给付原告穆红利）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第三中级人民法院。审 判 长 杨 兵人民陪审员 尹 静人民陪审员 王伟民二〇二〇年十二月十八日书 记 员 吕高扬