德阳市旌阳区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川0603民初4920号 原告：四川天府消防工程有限公司,住所地四川省成都市永丰路高新科技开发区标准厂房,社会统一代码91510100621601538U。 法定代表人:张进成,该公司董事长。 委托诉讼代理人：王良久，四川杰邦律师事务所律师。 委托诉讼代理人：罗文爽，四川杰邦律师事务所律师。 被告：德阳市呈邦置业有限公司,住所地四川省德阳市珠江东路**，统一社会信用代码915106000623744544。 法定代表人：蒋伟，该公司总经理。 委托诉讼代理人：林烈翔，四川汉震律师事务所律师。 委托诉讼代理人：谢攀，四川汉震律师事务所律师。 原告四川天府消防工程有限公司(以下简称天府消防公司)与被告德阳市呈邦置业有限公司（以下简称呈邦置业公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告天府消防公司的诉讼代理人王良久、被告呈邦置业公司的委托诉讼代理人谢攀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 天府消防公司向本院提出诉讼请求：1.判决被告退还原告履约保证金20万元并支付利息(自2019年5月1日起按同期银行贷款利率计算至全部退还时止)、退还履约保证金和投标保证金25.9万元并支付利息（自2019年5月31日起按同期银行贷款利率计算至全部退还时止）；2.判令被告支付工程款90.8716万元并支付利息（自2019年7月1日起以40.8716万元为基数按同期银行贷款利率计算至退还止，自2019年7月31日起以50万元为基数按同期银行贷款利率计算至退还止）；3.本案诉讼费、保全费、保全担保费等所有诉讼费用由被告承担。关于利息，庭审中原告变更利息计算，2019年8月20日后的利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算。事实及理由：2014年7月28日，原告被告双方签订《呈邦.摩根时代项目一期消防及通风工程施工合同》，工程于2014年7月28日开工，因被告的原因项目多次暂停施工，直至2016年6月28日正式停工。2019年3月23日，双方就前述合同签订解除协议，协议约定：自本协议签订之日起，双方解除合同，甲方（即被告）应在协议签订后于2019年4月31日（实际应为4月30日）前退回履约保证金20万元给乙方（即原告），2019年5月30日前退回剩余履约保证金和投标保证金共25.9万元给乙方；双方确认：乙方已完成合同金额151.23万元，甲方已支付60.3584万元，剩余90.8716万元未支付。未支付部分，甲方分二次支付，于2019年6月31日（实际应为6月30日）前支付40.8716万元，第二次于2019年7月30日前支付50万元。解除协议签订后，被告未按期退还履约保证金和投标保证金，也未按期支付工程款。为保护原告的合法权益，特诉至法院，请求判决支持原告的诉请。 呈邦置业公司辩称，对于利息合同没有约定，不应支持；保证金支付答辩人没有异议；对于工程款，协议约定了在新的消防公司签字确认工程质量之后再支付款项，被告没有收到原告催告向新消防公司签字确认质量的催告函，也没有收到原告移交的工程质量验收的资料，所以在建工程消防支付款项的首要条件是必须保证工程质量，至少双方应进行质量验收，双方和监理以及消防主管部门在场进行验收合格之后，支付条件才成就；且协议约定，原告应开具46.23万元的工程建安施工发票，原告未开具，相应款项的支付条件不成就。 本院审理查明的事实与原告陈述的事实诉称一致。本院另查明：2019年3月23日，原告（乙方）、被告（甲方）签订《呈邦.摩根时代项目一期消防及通风工程施工合同》解除协议，该协议还约定：案涉工程中通风系统工程的权利义务已由第三方四川奥森实业有限公司承继；甲方应在新消防工程公司签字确认乙方已完成工程量的质量后支付款项，甲方分二次向乙方支付剩余的工程款90.8716万元，第一次于2019年6月31日前支付40.8716万元，2019年7月30日前支付50万元；乙方已向甲方开具105万元工程建安施工发票，乙方2019年应在甲方向乙方支付最后一次工程款前向甲方出具剩余46.23万元的工程建安施工发票。庭审中，被告认可解除协议签订后，案涉项目无新消防工程公司进场，故未对原告已完成工程量进行质量验收。 关于解除协议约定的原告提供相应的施工资料及在支付尾款时应出具46.23万元的工程建安施工发票问题，庭审中原告表示随时可以提供施工资料和出具46.23万元的工程建安施工发票。 原告为诉讼保全，向保险公司交纳诉讼财产保全责任保险费1350元 以上事实有双方当事人陈述、施工合同、解除协议、增值税专用发票等在卷证据予以佐证。 本院认为，案涉施工合同及施工合同的解除协议，其内容系双方真实的意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，均合法、有效。原告、被告已就解除案涉合同达成一致，被告应按照协议约定的期限支付相应款项。被告关于未对已完成工程的质量进行确认，支付工程款的条件不成就的抗辩，本院认为，案涉工程的新消防工程公司至今未入场，未对已完成工程的质量进行确认不是原告的原因，过错在于被告，故被告的抗辩不成立，本院不予采信。被告应当按照协议约定的时间付款，逾期付款构成违约，原告主张的利息损失不违反法律规定，本院予以支持。又根据解除协议的约定，原告应在被告支付最后一次工程款前出具46.23万元的工程建安施工发票而未出具，故最后一次工程款50万元的利息损失不予支持。庭审中，原告表示随时可以提供46.23万元的工程建安施工发票，为避免诉累，确保双方合法权益得以平衡，本院依法确定在本案判决生效之日起20日内，原告应向被告提供46.23万元的工程建安施工发票，被告自收到原告提供的发票之日起20日内向原告支付工程款50万元，原告迟延提供发票的，被告付款期限顺延，被告逾期付款的，原告可就被告逾期违约行为另行主张。 关于原告主张的诉讼财产保全责任保险费1350元，无合同约定，本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条规定，判决如下： 一、被告德阳市呈邦置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告四川天府消防工程有限公司退还保证金459000元及利息（利息计算方法为：以200000元为基数,从2019年5月1日起计算至2019年8月19日止，按银行同期贷款利率计算；以200000元为基数，从2019年8月20起计算至本判决确定的给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；以259000元为基数,从2019年5月31起计算2019年8月19日止，按银行同期贷款利率计算；以259000元为基数，从2019年8月20起计算至本判决确定的给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。若未按本判决确定的给付之日给付本金，上述利息计算至本金付清之日止）； 二、被告德阳市呈邦置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告四川天府消防工程有限公司支付工程款408716元及利息（利息计算方法为：以408716元为基数,从2019年7月1日起计算至2019年8月19日止，按银行同期贷款利率计算；以408716元为基数，从2019年8月20起计算至本判决确定的支付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。若未按本判决确定的给付之日给付本金，上述利息计算至本金付清之日止）； 三、被告德阳市呈邦置业有限公司向原告四川天府消防工程有限公司支付工程款500000元（该工程款于被告德阳市呈邦置业有限公司收到原告四川天府消防工程有限公司提供的46.23万元的工程建安施工发票之日起20天内付清）； 二、驳回原告四川天府消防工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费征收17109元，诉讼保全费5000元，由被告德阳市呈邦置业有限公司全部负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省德阳市中级人民法院。 审 判 长  代秀荣 审 判 员  方显琼 人民陪审员  骆如健 二〇二〇年十二月三十日 法官 助理  尹承蓉 书 记 员  刘斌冰