四川省荥经县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川1822民初782号 原告：荥经宇城房地产开发有限公司,住所地荥经县严道镇新民下街**。 法定代表人：邹可平，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王华春，四川雅植律师事务所律师。 被告:四川正立消防科技有限责任公司，，住所地成都市金牛区曹家巷** 法定代表人：宋正武，该公司董事长。 委托诉讼代理人：钟泽民，该公司员工。 委托诉讼代理人：谢孝红，四川多元律师事务所律师。 原告荥经宇城房地产开发有限公司(以下简称宇城房产公司)诉被告四川正立消防科技有限责任公司（以下简称正立消防公司）借款合同纠纷一案,本院于2020年10月22日产案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告宇城房产公司的委托诉讼代理人王华春，被告正立消防公司的委托诉讼代理人钟泽民、谢孝红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告宇城房产公司诉称：原告和被告的雅安分公司（四川正立消防有限责任公司雅安分公司,现此公司已注销）于2014年11月15日签定宇城·尚品国际《消防施工合同》，被告的雅安分公司承包原告宇城·尚品国际楼盘的消防施工。被告所属雅安分公司向原告出具了授权委托书表示受托人钟泽卫、钟治江系被告的雅安分公司的委托代理人，全权代理被告的雅安分公司，其代理的一切法律行为（包括借款）均由被告的雅安分公司承担。于是钟泽卫2016年12月22日起至2018年8月16日，陆续以被告的雅安分公司的名义向原告借款共计叁佰壹拾叁万元整并且约定利息按月息3%计算，超期未还按月息5%计算。雅安分公司逾期未还款，依法该还款责任由被告承担。原告多次向被告催讨，被告均以各种理由推诿。为维护原告的合法权益提起诉讼请求：1、判令被告归还借款本金3130000元（叁佰壹拾叁万元整），借款利息按年利率15.4%计算直至被告还清借款本息为止。（截止2020年10月22日计息1477925元）2、本案诉讼费由被告承担。 被告正立消防公司辩称，原告主张的313万元款项，其实质是在工程施工过程中发包方向承包方支付的款项，而不是单纯的民间借贷行为，理由如下：1、款项的发生背景是双方有《消防施工合同》，在签合同时，由于原告无足够的资金，故与被告在《消防施工合同》中约定“以房抵款”，同时默认在施工过程中可由第三人购买房屋，以支付被告工程款，但是由于原告的原因，造成至少两名第三人未购买成功，故被告一直垫资施工，并且因为原告的设计变更，导致工期延长，使得被告在施工后期资金相当紧张，为保证工程的顺利完成，双方商议后续的款项由原告支付，为便于结算，利于督促被告加紧施工所以采用了借条的形式并且在借条中约定了利息。2、从借条的内容以及转帐凭证可以看出，这些款项是用于支付农民工工资、消防材料以及设备，没有任何一项内容不是为了原告的工程，没有任何一笔款项是为了被告自身的利益。双方之间存在建筑施工合同关系，所以才发生了以借条为形式的支付款项，因此不能简单的认定为民间借贷关系。被告未拿回借条的原因，是因为原告未支付工程款项，被告无法抵销这些款项。如果原告诚实信用，依约履行合同的义务，支付被告工程款项，那么原告主张的这313万元，双方早已结清。所以过错方不在被告而在原告。在被告诉原告支付工程款的诉讼中（案号：（2020）川1822民初567号），被告已将此部分款项扣除，根据双方的结算，原告应付工程款为：11085544元，但被告的诉讼请求为7955544元，因此当上述案件诉讼完结，本诉讼中原告主张的313万款项也得到了解决。原告利用其发包方的优势地位，在借条上要求被告写了3%、5%的高利贷性质利息，是显失公平的行为，根据《合同法》第54条的规定，被告可以要求撤销利息约定。 经审理查明：2014年11月15日，荥经宇城房地产开发有限公司（该公司现已注销）与四川正立消防科技有限责任公司雅安分公司签订了《消防施工合同》，合同约定由雅安分公司承包原告的“宇成·尚品国际”项目的消防工程施工。该合同签订后，被告在施工的过程中分别于：1、2016年12月22日向原告借款20万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，同日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；2、2016年12月28日向原告借款10万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，同日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；3、2017年4月6日向原告借款30万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，2017年4月10日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；4、2017年8月4日向原告借款25万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，同日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；5、2017年8月9日向原告借款35万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，同日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；6、2017年8月14日向原告借款20万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，2020年8月15日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；7、2017年9月1日向原告借款5万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，同日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；8、2017年11月10日向原告借款10万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，2020年11月27日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；9、2017年12月12日向原告借款25万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，同月13日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；10、2018年2月11日向原告借款20万元，利息按月息5%计算，同日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；11、2018年3月22日向原告借款20万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，同月23日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；12、2018年4月2日向原告借款41万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，原告于同日依约定将该笔借款其中的20万元打在被告指定账户上，于同月3日将该笔借款中的18万元打在被告指定账户上，于同月17日将该笔借款中的3万元打在被告指定账户上；13、2018年4月17日向原告借款10万元，约定借款期限30天（1个月），利息按月息3%计算，逾期则按5%计算，同日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；14、2018年6月12日向原告借款13万元，利息按月息3分计算，次日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；15、2018年6月26日向原告借款5万元，利息按月息3分计算，次日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上；16、2018年7月23日向原告借款19万元，利息按月息3分计算，次日原告依约定将该笔借款其中的16万元打在被告指定账户上，于2018年7月28日将该笔借款其中的3万元打在被告指定账户上；17、2018年8月16日向原告借款5万元，利息按月息3分计算，同日原告依约定将该笔借款打在被告指定账户上。之后被告未归还本金及支付利息。 另查明，2019年11月29日，双方签订了《消防工程结算表》，该表载明有工程价款为：11085544元，未载明有双方借款事项。正立公司雅安分公司已于2018年12月27日在工商登记部门登记注销。 以上事实有原告、被告当庭陈述及《消防施工合同》《授权委托书》《消防工程结算表》《借条》、转账凭证等证据证实足以认定。 本院认为，合法的借贷关系受法律保护，借款应当归还。在本案中，被告主张313万元的借款实质是工程施工过程中发包方向承包方支付的工程款，但双方签订的《消防工程结算表》并未载明有双方借款事项，被告也没有提供证据证明双方在结算工程款中包含了313万元的借款，故被告的该主张不成立。原告主张313万元是借款有借条、转款凭证为据，故本院予以采信。关于原告主张按15.4%计算利息的问题，因双方的17笔借款约定的利率均高于原告主张的利率，原告主张的利率也符合法律规定，故该主张本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、二百零一条，《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第九十条规定，判决如下： 被告四川正立消防科技有限责任公司在本判决生效之日起10日内归还原告荥经宇城房地产开发有限公司借款本金313万元，并支付利息（利息按年利率15.4%计算至本息还清之日止，但从2020年8月21日起如全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的4倍低于15.4%的则按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的4倍计算利息至本息还清之日，利息的具体起算时间是：1、20万元从2016年12月22日起计算；2、10万元从2016年12月28日起计算；3、30万元从2017年4月10日起计算；4、25万元从2017年8月4日起计算；5、35万元从2017年8月9日起计算；6、20万元从2017年8月15日起计算；7、5万元从2017年9月1日起计算；8、10万元从2017年11月27日起计算；9、25万元从2017年12月13日起计算；10、20万元从2018年2月11日起计算；11、20万元从2018年3月23日起计算；12、20万元从2018年4月2日起计算；13、18万元从2018年4月3日起计算；14、13万元从2018年4月17日起计算；15、13万元从2018年6月13日起计算；16、5万元从2018年6月27日起计算；17、16万元从2018年7月24日起计算；18、3万元从2018年7月28日起计算；19、5万元从2018年8月16日起计算）。 案件受理费15920元（原告已预交）,由被告四川正立消防科技有限责任公司负担，在本判决生效之日起10日内给付原告荥经宇城房地产开发有限公司。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省雅安市中级人民法院。 审判员 何 刚 二〇二〇年十二月十八日 书记员 徐皓男