江苏省盱眙县人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0830民初1894号原告：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司，住所地辽宁省鞍山市铁西区四方台路272号。法定代表人：万创奇，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘钢，辽宁荣略律师事务所律师。被告：江苏爱文工业重型装备有限公司，住所地江苏省淮安市盱眙县经济开发区国槐大道西侧。法定代表人：邓莉莉，该公司总经理。委托诉讼代理人：蒲加柱，江苏开炫律师事务所律师。委托诉讼代理人：姜桥阳，江苏开炫律师事务所律师。原告卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司（以下至判决主文前简称“卧龙荣信公司”）与被告江苏爱文工业重型装备有限公司（以下至判决主文前简称“爱文工业公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月1日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告卧龙荣信公司的委托诉讼代理人刘钢、被告爱文工业公司的委托诉讼代理人蒲加柱、姜桥阳到庭参加诉讼。后因双方对案件事实争议较大，依法组成合议庭于2020年12月22日公开开庭审理，原告卧龙荣信公司委托诉讼代理人刘钢、被告爱文工业公司委托诉讼代理人姜桥阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告卧龙荣信公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告给付原告货款326000元；2、被告向原告支付延迟付款违约金至付清全部款项之日止（暂计算至2020年5月19日为13366元）；3、诉讼费由被告承担。诉讼中，原告变更违约金的请求，要求被告支付从起诉之日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率的150%计算至实际付清之日止。事实和理由：2017年7月26日，原告与被告签订了《产品购销合同》一份，约定原告向被告出售荣信高压变频器控制系统4台，合同总价款人民币81.5万元。合同签订后，原告依约履行了相应义务，但被告未按合同约定履行全部付款义务，尚欠原告货款人民币32.6万元。被告逾期履行合同约定义务应当承担违约赔偿责任，应按《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款之规定向原告支付延期付款违约金至付清全部款项之日止。被告爱文工业公司辩称，1、涉案的四台设备并未经业主方验收合格，且没有达到正常运行三个月，合同约定的货款支付条件并未成就；2、涉案的设备自2018年1月到2018年9月，多次出现运行故障，其中2018年9月18日更是出现了变频器起火，导致变频器被烧坏以及被告存放于该设备周边的物品被烧毁，给被告造成巨大的经济损失。被告认为设备在将近八个月的时间内无法使用，且烧毁的物品经济价值较大，对于该损失被告将另行诉讼主张。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织当事人进行证据交换和质证。对于当事人无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。本院经审理查明：原告卧龙荣信公司系从事电气传动与控制系列变频器、变频调速设备、直流输电设备、变频电源等设备研发、生产、销售、技术转让、技术咨询等业务的企业。被告爱文工业公司系从事环保设备、冶金设备、机电设备的设计、制造、安装及售后服务，设备配件的加工，仪器仪表的制造、加工销售等业务的企业。2017年7月26日，爱文工业公司（需方）与卧龙荣信公司（供方）签订《产品购销合同》，约定需方向供方采购荣信高压变频器控制系统4台，总金额815000元（含17%增值税发票）。交货地点和方式：运至需方指定地点；运输方式及到站港和费用承担：汽运，运费含在总价中；交货期：合同签订即生效后45天内，供方具备发货条件，需方有权在发货前到供方单位检验产品。要求提货款支付后5天内送货到现场。供货延迟交货，需支付每天5000元违约金给需方。验收标准、方法及提出异议期限：按国际和技术协议验收，需方安装使用过程中发现质量问题，供方负责退货款，质保期为业主验收合格后一年；随机备品、配件工具数量及供应办法：随货附合格证、质保书、使用说明书、试验数据等。发货时发货清单应注明发货件数、资料明细，由需方采购人员签署；结算方式及期限：合同双方签字盖章后即生效，提货时需方支付提货款60%，供方同时开具全额增值税发票，现场调试经业主方验收合格之后，正常运行3个月后支付货款30%，余款质保期到期之后付清。以上支付方式为银行汇款至需方公司账户或银行承兑汇票，承兑汇票收款时供方需提供收据及收款人身份证复印件和委托书；违约责任：按合同法。上述合同签订后，原告卧龙荣信公司分别于2017年12月14日、2017年12月26日将货物送至被告指定的业主方地点。原告卧龙荣信公司于2018年1月10日向被告开具了金额815000元的增值税专用发票。另查明，被告为证明涉案设备存在质量问题，且没有通过业主方的验收合格，提交了2018年1月23日、2018年1月30日、2018年6月11日的工程联系工作报告函以及照片一组、EMS邮寄单三张、2018年8月14日的微信聊天记录，其中工程联系工作报告中致件人：卧龙荣信公司周美林，1月23日的函件内容：根据双方在广东粤北除尘项目签订的高压变频器订单合同中的4套设备，无旁路，现场调试目前1套变频器功率单元出现编码失败，导致现场的电机风机无法正常开机，同时有一个功率单元在调试过程中出现损坏，发回贵司维修近20天时间没有解决。1月30日的工作函内容：现场调试目前变频器的功率单元已多次出现功率单元等关键设备出现故障，变频器无法投用，已经严重影响我公司所供设备的整体调试工作进行，业主已产生重大损失。6月11日工作函内容：根据贵方在广东粤北联合钢铁有限公司除尘项目签订的高压变频器，现场调试目前变频器的功率单元已多次报警停机并频繁出现功率单元故障，导致设备无法正常使用。目前有变频器的功率单元再次故障，已经返回场内维修多日，已经严重影响我公司设备的正常调试和使用。以上问题请贵公司接到此函后24小时内派出相关人员并且到现场彻底处理好以上问题，同时我司将保留进一步追索的权利，由此带来的经济损失由贵公司承担。原告质证认为，周美林是公司员工，但三份工作联系韩原告没有核实到相关的签收日期，周美林本人也记不清了。对三份工程联系工作报告函真实性不予认可，对被告出具的三份函件，说明被告方自认2018年1月23日前原告已经完成了对设备的验收，否则在未经验收的情况下被告使用，即使造成损失也是被告的原因与原告无关，那么在2018年1月30日和2018年6月13日之间，被告并未提出该设备有任何质量问题，说明该设备已经稳定运营三个月以上，满足了合同约定的业主方验收三个月以上的付款条件。对被告提供的一组照片，该照片不能证明何时何地拍摄的，也不能证明与本案有任何关联，更不能证明原告交付的设备有质量问题和业主方没有验收的被告的举证目的。对该微信记录中被告公司编辑的内容是认可的，但对该内容与本案的关联性不认可，被告方出示该组证据证明其所要证明的是属于其自认的事实，该记录中能体现出的交流仅是2018年9月20日由一方向另一方要销售老总的电话，另一方提供了电话，但是整个记录中不能证明有什么失火等现象，并且该记录能够证明在2018年8月14日之前该设备是一致处于使用状态。再查明，被告爱文工业公司已向原告卧龙荣信公司支付货款489000元。本院认为，原被告双方签订的《产品购销合同》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，因而合法有效，原被告双方均应遵守履行。本案的争议焦点为：原告卧龙荣信公司要求被告爱文工业公司支付尚欠的326000元货款付款条件是否成就。本案中，双方签订的《设备买卖合同》约定:现场调试经业主方验收合格之后，正常运行3个月后支付货款30%，余款质保期到期之后付清。质保期为业主验收合格后一年。本院认为，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，当事人对自己的主张，有责任提供证据。现原告卧龙荣信公司未能提供证据证明其交付的设备已经通过被告方或业主方验收合格，也未能证明其交付的产品已经满足其他付款条件成就的情形。另外，原告在2017年12月26日前已经将货物送至业主方，在2018年1月份之后被告方就货物调试、质量等问题不断发函给原告方，原告公司均未予回应。无论设备是否存在质量问题以及产生质量问题的原因，被告提供的证据已经能够初步证明其在就调试验收和质量问题向原告提出异议。综上，原告主张支付剩余货款，本院不予支持，原告可在条件成就后再行主张。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：驳回原告卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司的诉讼请求。案件受理费6390元，由原告卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院，并根据《诉讼费用交纳办法》向淮安市中级人民法院预交上诉案件受理费。审 判 长  王 倩人民陪审员  张传春人民陪审员  张春艳二〇二〇年十二月二十八日书 记 员  乔 菲附相关法律条款1、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。2、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。