四川省自贡市自流井区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0302民初1477号 原告：自贡润辰彩灯艺术有限公司，住所地四川省自贡市自流井区通达南街远达南湖郡**********。 法定代表人：王成龙，总经理。 委托诉讼代理人：罗永川，四川川盈律师事务所律师。 委托诉讼代理人：钟泽沛，自贡市大安区牛佛法律服务所法律工作者。 被告：重庆九连环文化传媒有限公司，住所地重庆市渝**双桥街道空港大道**青麓雅园****5-2。 法定代表人：雷燕。 原告自贡润辰彩灯艺术有限公司（以下简称润辰公司）与被告重庆九连环文化传媒有限公司（以下简称九连环公司）承揽合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序于2020年11月20日公开开庭进行了审理。原告润辰公司委托诉讼代理人罗永川、钟泽沛到庭参加诉讼、被告九连环公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告润辰公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付尚欠原告的工程款260,000.00元；2、判令被告向原告支付违约金400,000.00元；3、判令被告支付原告聘请律师先期代理费4,000.00元；4、判令被告支付本案诉讼费、保全费、交通费。事实和理由：原、被告于2018年1月21日签订了“彩灯制作合同”，合同约定被告将重庆大足彩灯制作、安装项目交由原告承揽，合同约定总包价为2,800,000.00元并约定了支付方式和违约责任的承担方式。合同签订后，原告按照合同约定的开工时间、制作期限、首展期、拆除期以及施工制作质量要求完成承揽制作工程，且该工程经被告验收合格后，交付被告正常投入使用，该灯会已按期成功举办。被告于2018年1月23日至2018年2月13日累计向原告支付2,540,000.00元承揽制作费，尚欠原告260,000.00元彩灯承揽制作费至今未支付。根据彩灯制作合同关于违约责任的约定，被告的行为已经违反合同约定的支付义务，应当向原告支付违约金及本案的诉讼费、保全费、律师费、交通费等费用。为维护原告的合法权益，请求人民法院支持原告的诉讼请求。 被告九连环公司未提供答辩和证据。 经审理查明，2018年1月21日，原告润辰公司以乙方名义与被告九连环公司以甲方名义签订了《彩灯制作合同》，合同约定：灯展（灯组）名称、制作地点重庆大足区、工程制作期限24天、甲乙双方的主要职责、甲方支付乙方彩灯承制费2,800,000.00元，该价款包含：彩灯制作费、人工费、材料费、安装费、运输费、安装费用制作付款方式分5次付款：1、甲、乙双方签订合同后，甲方（一个工作日内）支付合同总价款的10%作为预付款，即人民币280,000.00元。2、乙方人工进场当天内，甲方支付合同总价款的20%，即人民币560,000.00元。3、乙方人工进场5天内，甲方支付合同总价款的30%，即人民币840,000.00元。4、乙方人工进场15天内，甲方支付合同总价款的20%，即人民币560,000.00元。5、乙方安装完毕当天内，甲方支付合同总价款的20%，即人民币560,000.00元。任何一方违约时应承担以下责任：1、继续履行合同；2、乙方工期迟延完工或验收不合格导致工期拖延，每迟延一日按合同总金额的千分之一支付违约金，迟延达10日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的价款作为违约金。3、甲方延期付款，每迟延一日按该批次欠款金额的千分之一支付违约金，迟延达10日的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总金额20%的价款作为违约金。4、本合同违约金经双方约定即人民币400,000.00元；5、赔偿对方由此造成的经济损失，赔偿损失为直接损失包括但不限于为追讨损失支出律师费等一切费用，违约方应当在明确责任后五天内支付上述违约金和赔偿金等内容。合同签订后，原告润辰公司按照合同约定的开工时间、制作期限、首展期、拆除期以及施工制作质量要求完成了承揽制作工程，且该工程经被告九连环公司验收合格后，交付被告九连环公司正常投入使用，该灯会已按期成功举办。被告九连环公司分别于2018年1月23日、同月30日、同年2月11日、同月13日向原告润辰公司支付840,000.00元、840,000.00元、560,000.00元、300,000.00元，累计支付25,400,000.00元，尚欠原告润辰公司支付260,000.00元。原告润辰公司因本案聘请律师支付律师代理费4,000.00元，并以被告九连环公司未按合同约定履行付款义务为由，向本院提出前述诉讼请求。 上述事实，有原告润辰公司营业执照复印件、被告九连环公司企业信用信息公示复印件、法定代表人身份证明、《彩灯制作合同》《中国工商银行业务回单》《中国工商银行客户存款对账单》、律师代理费增值税发票、灯组现场制作灯会展出的照片本院庭审记录等附卷证实，有关证据来源合法、符合证据三性，本院予以确认。 本院认为，原告润辰公司与被告九连环公司签订的《彩灯制作合同》系双方真实意思表示，不违反法律法规强制性规定，合法有效，双方当事人均应当按照约定全面履行各自的义务。原告润辰公司按照合同约定履行了承揽制作工程义务，被告九连环公司未能按约履行付款义务，应当承担相应的民事责任。原告润辰公司要求被告九连环公司支付尚欠的工程款和支付原告润辰公司聘请律师实际产生代理费，符合合同约定及有关法律规定，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”的规定，违约金的主要性质对损失的弥补性同时具有惩罚性。本案中，原告润辰公司的损失主要表现为占用资金利息损失，违约金的补偿性是以实际损失为限，双方当事人虽对违约金的具体数额进行了约定，但结合被告九连环公司的违约性质、违约期限以及民事活动应当遵循公平原则等因素，本院确定违约金为36,000.00元，足以弥补原告润辰公司的损失。原告润辰公司主张被告九连环公司承担的交通费，因其未提出明确的诉讼请求，也未提供相应的证据加以证明应当承担不利的法律后果，本院不予支持。被告九连环公司经本院依法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为自愿放弃抗辩的权利。据此，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、被告重庆九连环文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告自贡润辰彩灯艺术有限公司承制费260,000.00元; 二、被告重庆九连环文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告自贡润辰彩灯艺术有限公司支付违约金36,000.00元； 三、被告重庆九连环文化传媒有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告自贡润辰彩灯艺术有限公司支付律师代理费4,000.00元； 四、驳回原告自贡润辰彩灯艺术有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5,220.00元、保全费3,895.00元、公告费600.00元，合计9,175.00元，由原告自贡润辰彩灯艺术有限公司负担4,120.00元、被告重庆九连环文化传媒有限公司负担5,055.00元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省自贡市中级人民法院。在提交上诉状的七日内，预交上诉费用，逾期按放弃上诉处理。 审 判 长  郭礼平 人民陪审员  胡楷文 人民陪审员  刘晓琴 二〇二〇年十二月三日 法官 助理  黄 敏 书 记 员  夏园园