浙江省绍兴市柯桥区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0603民初1265号 原告:吴利娟，女，1963年9月20日出生，汉族，住浙江省绍兴市柯桥区。 委托诉讼代理人：徐雯，浙江鉴湖律师事务所律师。 被告：绍兴市越城区国荣装修服务部，住所地浙江省绍兴市越城区斗门街道昌明街**第**(财富中心**)，统一社会信用代码92330600MA29DKH7X6。 经营者：陈国荣，男，1972年1月6日出生，汉族，住浙江省绍兴市柯桥区。 原告吴利娟与被告绍兴市越城区国荣装修服务部装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年2月16日立案后，依法适用简易程序，后因采用其他方式无法向被告绍兴市越城区国荣装修服务部送达，本案转入普通程序。审理期间，本院根据原告吴利娟的申请启动司法鉴定，鉴定结束后，本院公开开庭进行了审理，原告吴利娟及其委托诉讼代理人徐雯到庭参加诉讼。被告绍兴市越城区国荣装修服务部经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告吴利娟向本院提出诉讼请求：1.请求判决解除原、被告于2019年2月24日签订的《装修协议》；2.请求依法判令被告立即返还原告工程款24123元，并支付违约金18750元；3.请求依法判令被告赔偿原告损失23995元；4.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2019年2月24日，原、被告签订一份《装修协议》，约定由被告为原告装修位于滨海景和嘉苑24幢501室房屋，施工面积为120平方米；工程价款为125000元；工期自2019年2月24日起至2019年6月10日止；合同一经签订，原告付40%工程款，当木工材料进场时，原告付工程款的30%，油漆工材料进场时，原告支付工程款20%，剩余10%尾款待工程竣工后结清。 上述合同签订后，原告于2019年3月3日支付了首笔工程款50000元，被告随即进场装修。2019年5月1日，原告支付第二笔工程款37500元。2019年8月21日，原告支付第三笔工程款25000元。付款后，被告未再施工，也未按照工期约定交付房屋。原告迄今都无法联系到被告。 原告认为，根据装修合同约定，被告已迟延履行合同义务，且以其行为表示不会继续履行合同。原告根据我国合同法的相关规定依法要求解除合同，并要求被告承担违约责任、赔偿损失。 综上，原告为维护自身合法权益向法院呈讼。 被告绍兴市越城区国荣装修服务部未作答辩。 原告吴利娟围绕诉讼请求依法提交了证据，即装修协议、付款账单、现场照片、工商变更登记情况、造价鉴定报告书，本院予以确认并在卷佐证。 根据原告吴利娟陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 被告系个体工商户，其前身为绍兴市袍江裕丰装修服务部。案涉装修工程为原告发包给被告施工的滨海景和嘉苑24幢501室房屋装修工程。2019年2月24日，原告（甲方）与被告（乙方）签订了《装修协议》一份，约定原告将案涉装修工程委托给被告施工装修，施工面积120平方米；施工内容为本合同附件《家庭装潢施工内容单》和施工图及购买电器清单；工期从2019年2月24日开工，至2019年6月10日竣工；工程合同价款125000元，合同一经签订，原告付40%工程款，当木工材料进场时，原告付工程款的30%。油漆材料进场时，原告付工程款20%，剩余10%尾款待工程竣工后结清；工程施工中如有项目增减或需要变动，双方签订补充协议，减项目的价款，另行结算；合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的15%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿等。 2019年3月3日，原告给付被告装修款50000元。嗣后，被告即开工装修。2019年5月1日、8月21日，原告分别给付被告装修款37500元、25000元。付款后，被告无法按期完成案涉装修工程，原告亦无法联系被告，案涉装修工程遂停工至今。 本案审理期间，根据原告的申请，本院委托浙江兴业建设项目管理有限公司对案涉装修工程已完成工程量对应的造价进行鉴定，该鉴定机构于2020年10月出具鉴定意见，确定案涉装修工程已完工的造价为88377元。原告为此支出鉴定费2000元。 本院认为，原、被告间签订的《装修协议》系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律禁止性规定，应认定合法有效。双方均应按合同约定，依照诚实信用原则的要求，全面履行合同义务，同时享有合同权利。围绕原告的诉求，本院作以下评判分析。 针对原告要求判决解除装修协议的诉求。本院认为，除协议解除外，合同解除一般有约定解除和法定解除。在本案中，双方未在装修协议条款中就合同解除的条件进行约定。原告基于法定事由要求法院判决解除。根据我国合同法第九十四条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。结合本案查明事实，双方约定涉案装修工程工期，但被告未能按期完成施工任务，反而停止施工，直至原告起诉前仍未完成案涉装修工程，表明被告迟延履行债务的违约行为致使不能实现原告的合同目的。据此，原告提出判决解除装修协议，符合上述合同法定解除条件，本院对原告的该项诉求予以支持。 针对原告请求返还装修款24123元，支付违约金18750元，赔偿经济损失23995元的诉求，本院认为，根据我国合同法第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案事实表明，原告已付被告装修工程款112500元，但因被告尚有部分工程未完工，相应未完工部分工程款被告应作返还处理。但对于返还数额，根据司法鉴定意见，案涉装修工程已完工的造价为88377元，被告应向原告返还多付的装修款24123元。另，原告要求被告承担违约责任，本院对此认为，我国合同法第一百一十四条规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法；约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。结合本案事实，原、被告签订的装修协议中约定，擅自解除合同方，应按合同总金额的15%作为违约金付给对方。现被告未能按期完工已构成违约，应依法承担违约责任。原告要求被告参照上述合同约定的计算方法承担违约金，事实和法律依据充分，本院予以支持。据此，被告应向原告支付违约金18750元。原告另主张赔偿经济损失，但其未提供充分证据加以证明，且上述违约金已在一定程度上弥补原告因解约产生的经济损失，故本院对于该项经济损失诉求不再予以支持。 综上所述，本院对于原告诉求中的合理部分依法予以支持。被告未到庭应诉，不影响本院根据查明的事实作出处理。依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下： 一、解除原告吴利娟与被告绍兴市越城区国荣装修服务部于2019年2月24日签订的《装修协议》； 二、被告绍兴市越城区国荣装修服务部应返还原告吴利娟装修款24123元，另支付违约金18750元，合计42873元，限于本判决生效后十日内付清； 三、驳回原告吴利娟的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，负有金钱给付义务的当事人应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1472元，由原告吴利娟负担600元，被告绍兴市越城区国荣装修服务部负担872元，当事人应负担的受理费均限于本判决生效后十日内向本院交纳。 鉴定费2000元，由被告绍兴市越城区国荣装修服务部负担，该款已由原告吴利娟垫付，限被告绍兴市越城区国荣装修服务部于本判决生效后十日内支付给原告吴利娟。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省绍兴市中级人民法院。 审 判 长  冯春盛 人民陪审员  俞丹楠 人民陪审员  胡禾苗 二〇二〇年十二月二十二日 书 记 员  陈鑫星 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。