浙江省杭州市拱墅区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0105民初1752号 原告：王晴烟，女，汉族，1992年7月8日出生，住杭州市拱墅区。 委托诉讼代理人：朱清梁、包剑雄，浙江正允律师事务所律师。 被告：杭州北晨房地产开发有限公司，住所地杭州市拱墅区。 法定代表人：郭英涛。 委托诉讼代理人：罗弘韬、陈丽媚，浙江金道律师事务所律师。 原告王晴烟诉被告杭州北晨房地产开发有限公司（以下简称北晨公司）、第三人浙江港升控股集团有限公司（以下简称港升公司）房屋买卖合同纠纷一案，于2020年3月16日向本院起诉，经诉前调解不成，本院于2020年4月17日立案受理，依照《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，适用简易程序，于2020年8月10日公开开庭进行了审理。原告王晴烟及其委托诉讼代理人朱清梁、包剑雄，被告北晨公司的委托诉讼代理人罗弘韬、陈丽媚到庭参加诉讼。庭审过程中，王晴烟申请撤回对港升公司的起诉，本院予以准许并通知港升公司退出本案诉讼。诉讼过程中，双方当事人申请庭外和解，但未能达成和解协议。本案经院长批准延长审限一个月。现已审理终结。 原告王晴烟向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还装修款380730元；2、判令第三人对案涉房屋进行维修（维修项目见附表）；3、判令被告支付延期交房违约金至实际具备交付条件之时止（违约金按日万分之一计算至实际具备交付条件之时止，暂算至起诉日为28365.85元）；4、本案诉讼费、鉴定费等由被告承担。诉讼过程中，原告王晴烟撤回第2项诉讼请求并撤回对第三人港升公司的起诉。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对双方当事人提交的证据，本院对真实性均予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2017年11月26日，甲方北晨公司与乙方王晴烟签订《关于春秋华庭项目补充协议（一）》一份，其中“八、关于房屋交接、质量异议处理的补充约定”中有如下约定：样板房的建筑形式、建筑材料、外立面、园区景观及室内装修仅供风格及装修效果的参考，不作为装修交付标准，具体以实际交付为准；“十一、其他”中有如下约定：卖方在本房地产项目中展示、陈列样板房的目的在于向买方提供关于装修、使用房屋的启发性思路，因此，除买卖合同及附件有特别约定外，样板房内的装修、装饰、改造以及家具和物品的陈列等任何内容均不作为买卖合同项下房屋的交付标准，出卖人提供的样板房，除出卖人通过标识或书面告知的形式确认为预售全装修商品房的交付样板房外，其余样板房为展示样板房，展示样板房不作为出卖人对房屋装修交付标准的承诺。 2017年12月19日，出卖人北晨公司与买受人王晴烟于春秋华庭售楼处签订合同编号为2017预1459461的《浙江省商品房买卖合同》一份，约定，出卖人以出让方式取得位于拱墅区长浜路与储鑫路交叉口东南角，编号为杭政储出（2016）5号的地块的建设用地使用权，出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，规划名春秋华庭，建设工程规划许可证号为建字第330100201700131，施工许可证号为××；买受人购买的商品房为预售商品房，预售许可证号为杭售许字（2017）第000094号；买受人购买的商品房为杭州市拱墅区××幢××单元××室，建筑面积共126.91平方米，其中套内建筑面积95.48平方米，应分摊的共有建筑面积31.43平方米；按建筑面积计算，该商品房为每平方米单价31930.22元，总价款4052264元，其中包含全装修总价为761460元；买受人按商业贷款方式按期付款：于《商品房买卖合同》签订之日支付首付款2722264元，剩余房款133万元向银行申请商业按揭贷款的方式于2018年2月19日或之前支付给出卖人；出卖人应当在2019年10月30日前，将符合下列各项条件的商品房交付买受人使用：1、建设工程经竣工验收合格，并取得建设工程竣工验收备案证明；2、取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件；3、用水、用电、用气、道路等，具备商品房正常使用的基本条件；出卖人逾期交房的违约责任：除本合同第九条规定的特殊情况以外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1和2种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）：（1）逾期不超过90（含90）日，自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续；双方将该商品房的装饰、设备标准约定于本合同附件四，如为精装修房，双方应当约定装修使用的主要材料和设备的品牌、产地、规格、数量等内容；出卖人交付的商品房，应当符合约定的装饰、设备标准，达不到约定标准的，出卖人补偿装饰、设备差价，并承担违约责任如下：出卖人按商品房的实际装饰、设备标准与合同约定装饰、设备标准的实际差价的5%予以赔偿。该合同附件四《装饰、设备标准》对主要材料和设备的品牌、产地、数量等进行了约定。 合同签订后，王晴烟按约支付了购房款。 2019年10月24日，北晨公司向王晴烟邮寄了《交付通知书》，通知其集中交付时间为2019年10月29日。王晴烟于2019年10月25日收到该通知。2019年11月1日，王晴烟向北晨公司邮寄了《房屋拒收通知书》，以北晨公司拒绝出具房屋验收合格的证明，小区公建及配套设施不符合约定，其房屋截至2019年10月31日发现主卧、北次卧泡水，严重影响居住等为由，拒绝收房。2019年12月31日，双方对本案房屋进行了验收交接，并签订了《商品房交接书》。 北晨公司在销售本案楼盘时制作了展示样板房，并在售楼处公示了《样板房参观须知》《春秋华庭126方户型装饰、设备交付标准》。王晴烟在签订《浙江省商品房买卖合同》前参观了该样板房。 本案诉讼过程中，王晴烟申请对案涉房屋实际装修价值及改造工程实际费用进行鉴定。 本院认为，本案《浙江省商品房买卖合同》及相关补充协议均系双方第三人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定合法有效，对双方均具有法律拘束力。本案中，在双方签订《浙江省商品房买卖合同》前，王晴烟参观了展示样板房，《浙江省商品房买卖合同》也对装修所用主要材料和设备的品牌、数量作了明确约定，因此，王晴烟在签订《浙江省商品房买卖合同》时实际掌握了案涉房屋室内装修主要材料和设备的品牌、数量，可以据此判断装修的价值。本案中，也不存在北晨公司实施欺诈、胁迫等行为导致王晴烟作出错误意思表示而签订《浙江省商品房买卖合同》的情形。故应认定《浙江省商品房买卖合同》有关装修价格及装修主要材料和设备交付标准的约定均系双方当事人真实意思表示，对双方当事人均具有约束力。诉讼过程中，王晴烟也未举证证明案涉房屋室内装修所用主要材料和设备的品牌、数量等与合同约定不一致。《浙江省商品房买卖合同》及相关附件仅就装修所使用的主要材料和设备的品牌、数量等进行了约定，双方并未对装修价格进行过分项约定。即使双方对整套房屋的装修价格进行了约定，但其形成过程中受包括但不限于市场供求关系、设施配套、利润等多重价值因素影响，从而最终达成符合双方当事人意愿的综合价格，并不能以装修本身的造价作为衡量该价款的依据。同时，从合同约定的计价方式及一般交易规则来看，房屋装修价值附着于房屋，本案房屋及其装修系一个整体，不宜也不能将装修价值与房屋分割，单独进行评定。因此，王晴烟有关鉴定申请，对证明待证事实无意义，已无鉴定必要，本院不予准许。王晴烟诉请退还装修款，本院不予支持。本案《浙江省商品房买卖合同》约定的交房时间为2019年10月30日。该日前本案房屋已符合合同约定交付条件，北晨公司并已通知王晴烟交接房屋。王晴烟并未举证证明案涉房屋存在主体结构质量不合格或严重影响正常居住使用的质量问题，其拒收房屋的理由不能成立，应认定北晨公司已按期交付房屋。王晴烟诉请支付逾期交房违约金，没有事实和法律依据，本院不予支持。 综上所述，王晴烟的诉讼请求，依据不足，本院不予支持，依据《中华人民共和国合同法》六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 驳回王晴烟的诉讼请求。 案件受理费7011元，减半收取3505.5元，由原告王晴烟负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院，并向杭州市中级人民法院指定账号预交上诉案件受理费。对财产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理。杭州市中级人民法院户名、开户行、指定账号详见《上诉费用交纳通知书》。 审 判 员 姜新农 二〇二〇年十二月十三日 法官助理 贾昱泓 代书记员 陈晓玲