贵州省毕节市七星关区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔0502民初2097号 原告：吴皎洁，女，1990年7月19日出生，汉族，住贵州省毕节市七星关区。 委托诉讼代理人：叶兴义，男，1989年7月20日出生，汉族，住址同上，系原告丈夫。 被告：贵州尚家艺建筑装饰工程有限公司，住所贵州省贵阳市观山湖区金阳新区贵阳世纪城**团购物中心（一）幢******房，统一社会信用代码：915201155692076983。 法定代表人:于腾智。 被告：毕节尚家艺建筑装饰工程有限公司，住，住所贵州省毕节市七星关区碧阳街道天钰花园******一社会信用代码：91520502MA6DKNN83E。 法定代表人:罗盛辉。 被告：于腾智，男，1997年5月23日出生，汉族，住贵州，住贵州省贵阳市小河区iv> 被告：毛万福，男，1992年9月9日出生，汉族，住贵州，住贵州省德江县iv> 被告：罗盛辉，男，1985年9月11日出生，壮族，住广西，住广西乐业县iv> 原告吴皎洁诉被告贵州尚家艺建筑装饰工程有限公司、毕节尚家艺建筑装饰工程有限公司、于腾智、毛万福、罗盛辉装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用普通程序公开开庭进行审理。原告吴皎洁及其委托诉讼代理人叶兴义到庭参加诉讼，被告贵州尚家艺建筑装饰工程有限公司、毕节尚家艺建筑装饰工程有限公司、于腾智、毛万福、罗盛辉经本院依法传唤无正当理由未到庭，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告吴皎洁向本院提出诉讼请求：一、请求依法判决解除原告吴皎洁与被告签署的编号为SJY2018-053的《装修合同书》即《住宅室内装饰装修工程施工合同》；二、请求依法判决被告返还原告吴皎洁装修款49916.00元；三、请求依法判决被告支付原告吴皎洁违约金21669.98元（108349.90元×20%）；四、请求依法判决被告承担本案全部诉讼费用。事实及理由：2018年4月14日，原告与被告签订编号为SJY2018-053的《装修合同书》（包括《688元/平方米精装套餐内项目内容及报价》《套餐外预算单》《赠送选材单》）。约定被告为原告位于碧阳国际13-1-5-4号住房提供室内装修服务，由被告包工、包基础施工材料、包部分材料，工程总造价108394.90元，分四次支付（第一次支付总造价的35%，第二次支付总造价的30%，第三次支付总造价的30%，第四次支付总造价的5%）工程期限为自2018年4月30日起90日（即2018年7月29日届满），违约金为工程总造价的20%。合同签订前原告于2018年3月10日支付被告定金5000元，合同签订后，原告分别于2018年5月14日、5月30日支付被告工程款37922元、32504元，已付款项共计75426元。但是被告未在约定期限内履行与已付工程款对应的装修义务，且经催告后仍未履行合同义务，故原告要求解除双方的装修合同，并要求被告退还49916元工程款（工程尾期结算款明晰表结算金额），并按合同第14.1条中约定向原告吴皎洁支付违约金21669.98元（108349.90元×20%）。综上，原告依法向贵院提起诉讼，望贵院支持原告吴皎洁的诉讼请求。 原告又另申请追加于腾智、毛万福、罗盛辉作为本案被告参加诉讼，并要求对本案债务承担连带清偿责任。事实及理由为：因于腾智、毛万福、罗盛辉分别系二被告公司股东，根据《中华人民共和国公司法》第二十条：“公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”的规定，为维护原告的合法权益，申请人民法院追加于腾智、毛万福、罗盛辉为本案被告参加诉讼。 被告贵州尚家艺建筑装饰工程有限公司、毕节尚家艺建筑装饰工程有限公司、于腾智、毛万福、罗盛辉未答辩，也未提供证据。 本院经审理查明事实如下：2018年4月14日，原告吴皎洁（甲方、发包方）与被告贵州尚家艺建筑装饰工程有限公司（乙方、承包方）签订编号为SJY2018-053的《住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定“被告为原告位于碧阳国际城的13-1-5-4号住房提供装修服务，承包方式为由被告包工、包基础施工材料，施工期限为2018年4月30日起90日内完工，工程总价款108349.90元。合同第14条约定任何一方不履行合同的需向对方支付工程总造价的20%作为违约金，违约金不足以赔偿经济损失的，违约方还应赔偿因违约行为给对方造成的损失。”合同签订前后，2018年3月10日至5月30日原告分三次向被告毕节尚家艺建筑装饰工程有限公司支付装修款75426元，该公司向原告出具收据。合同签订后，被告未充分履行合同义务，2018年7月15日，被告罗盛辉、毛万福与原告结算并签订《工程尾期结算款明晰表》，明确：“合同解除结算：确认已收原告款项75426元，已装修部分价值25510元，应退还原告49916元。”此后被告未退还该款，原告诉至本院。 另查明：在履行装修合同过程中，以被告毕节尚家艺建筑装饰工程有限公司签章并出具了部分特批单、自助套餐概算表、工程变更单等资料，又以被告贵州尚家艺建筑装饰工程有限公司名义签章出具了套餐外预算单、赠送选材单等资料。原告曾因被告涉嫌合同诈骗向公安机关报警，七星关区公安局于2019年9月20日出具《撤销案件决定书》，撤销原告报警的案件。 再查明，被告于腾智是被告贵州尚家艺建筑装饰工程有限公司的大股东和法定代表人；被告毛万福是被告毕节尚家艺建筑装饰工程有限公司的大股东，被告罗盛辉是被告毕节尚家艺建筑装饰工程有限公司的股东及法定代表人。经查询被告毕节尚家艺建筑装饰工程有限公司中国银行账户“133……2675”，有大量资金进入其股东被告毛万福、罗盛辉的银行账户，被告毛万福、罗盛辉未举证相关财务资料证明获得款项原因。 本院认为，原告与被告贵州尚家艺公司签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，原、被告均应按照合同约定履行各自义务，原告依约履行了支付装修工程款的义务，被告未充分履行其装修义务，构成违约。合同约定施工期限为2018年4月30日起90日内完工，在被告未完成装修义务的情况下，双方于2018年7月15日签订《工程尾期结算款明晰表》，明确：“合同解除结算：确认已收原告款项75426元，已装修部分价值25510元，应退还原告49916元。”双方以该意思表示达成了解除合同的合意，根据《中华人民共和国合同法》第九十三条：“当事人协商一致，可以解除合同。”第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，原告要求解除该合同并要求被告贵州尚家艺公司退还结算的剩余款项49916元的诉讼请求，本院予以支持。关于原告主张的违约金，合同虽然解除，根据前述法律第九十八条规定：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。”合同中关于违约责任的约定仍然有效，合同第14条约定任何乙方不履行合同的需向对方支付工程总造价的20%作为违约金，工程总造价为108349.90元，违约金为108349.90元×20%=21669.98元，故原告主张的违约金21669.98元，本院予以支持。 关于其余被告是否承担连带责任问题，合同虽然以贵州尚家艺公司名义与原告签订，但是在履行过程中，以毕节尚家艺公司名义收款，且毕节尚家艺公司向原告出具了一系列的装修方面的资料，因此，本院认定毕节尚家艺公司和贵州尚家艺公司均为履行装修义务的合同相对方，因此毕节尚家艺公司也应对本案债务承担责任。被告毛万福、罗盛辉系被告毕节尚家艺公司股东，该公司有大量资金流入毛万福、罗盛辉账户，且该二被告未能举诸如财务凭证等证明因何种原因获得该公司款项，根据《中华人民共和国公司法》第二十条：“公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”的规定，被告毛万福、罗盛辉的行为属于股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任逃避债务的行为，故原告要求被告毛万福、罗盛辉对本案债务承担连带清偿责任的诉讼请求，本院予以支持。被告于腾智虽然是被告贵州尚家艺公司股东，但是没有证据证明其有前述行为，故原告要求被告于腾智连带承担本案债务清偿责任的诉讼请求，没有事实依据，本院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条、九十八条，《中华人民共和国公司法》第二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、解除原告吴皎洁与被告贵州尚家艺建筑装饰工程有限公司于2018年4月14日签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》（合同编号：SJY2018-053）； 二、被告贵州尚家艺建筑装饰工程有限公司、毕节尚家艺建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内退还原告吴皎洁装修款49916元，并支付原告违约金21669.98元； 三、被告毛万福、罗盛辉对本判决第二项债务承担连带清偿责任； 四、驳回原告吴皎洁的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费795元、诉讼保全费730元，由被告贵州尚家艺建筑装饰工程有限公司、毕节尚家艺建筑装饰工程有限公司、毛万福、罗盛辉负担。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。 审 判 长  陈庆坤 人民陪审员  梁道林 人民陪审员  杨胜龙 二〇二〇年十二月二十三日 书 记 员  姜童尧