北京市房山区人民法院民 事 判 决 书(2020)京0111民初9714号原告（反诉被告）：四川联友医疗科技有限公司，住所地四川省仁寿县文林工业园区。法定代表人：彭远通，经理。委托诉讼代理人：祁平，北京市正皓律师事务所律师。委托诉讼代理人：马越，北京市正皓律师事务所实习律师。被告（反诉原告）：北京靓妃传媒文化有限公司，住所地北京市房山区阎村镇焦庄村桥梁厂南路**。法定代表人：张建忠，总经理。委托诉讼代理人：刘平，北京市汉和律师事务所律师。原告（反诉被告）四川联友医疗科技有限公司（简称联友公司）与被告（反诉原告）北京靓妃传媒文化有限公司（简称靓妃公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月25日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。联友公司的法定代表人彭远通及其委托诉讼代理人祁平、马越，靓妃公司的委托诉讼代理人刘平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。联友公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院判令靓妃公司立即返还定金300000元；2、请求法院判令靓妃公司立即返还货款480000元；3、请求判令靓妃公司支付违约金76800元（总价款384万＊2％）；上述1—3项诉讼请求共计856800元；4、本案的诉讼费由靓妃公司承担。事实和理由：2020年5月15日，联友公司与靓妃公司签订了《熔喷购销合同》，约定靓妃公司按照每吨48万元的价格向联友公司提供熔喷布8吨，交货期限为2020年5月15日至2020年6月5日，双方约定在此交货期限内，靓妃公司每3日向原告供应1吨货物，联友公司在上述合同签订的当日，便向靓妃公司交付了30万元的定金，同时又向靓妃公司支付了48万元的货款。靓妃公司在收到款项后，未按照合同约定的时间及数量向联友公司供应合格的熔喷布，根据双方签订的《熔喷购销合同》第5条第1款规定，甲方（即靓妃公司）在未知照乙方（即联友公司）并获得谅解的情况下延期交货，给乙方（即联友公司）造成损失的，应按预期交货部分货款的2％偿付逾期交货违约金。同时根据合同第8条约定，此合同争议解决的管辖地为甲方（即靓妃公司）所在地有管辖权的人民法院，即北京市房山区人民法院。现联友公司根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，特向法院提起诉讼，恳请法院作出公正、合理的判决。联友公司庭审中补充陈述，2020年5月18日收到靓妃公司507公斤货物，当时靓妃公司讲这些货物从江苏发货的，在5月20日退回到靓妃公司指定的江苏的地址，退回原因是过滤指数不合格，过滤指数合同约定是99。在厂里作了检测是60到70，和靓妃公司沟通是同意退货的。第2批是5月22日收到188公斤货物，从北京发货，也是检测不合格，5月24日退回到北京靓妃公司的公司注册地址，检测数值是50多。这批退货的时候靓妃公司是同意退回的。第3批我们没有收过，发件人是案外人，5月25日我们拒收了，后来我们就没有要货，就商量退费的问题。靓妃公司针对本诉辩称，不同意联友公司的诉讼请求。双方签订合同的真实性认可，靓妃公司也收到了联友公司交付的定金以及货款，其陈述靓妃公司向联友公司发货的这几个时间，除了第3次5月25日的退回了，靓妃公司是5月24日连续发了2次，分别是300公斤和700公斤，300公斤的联友公司拒收了，700公斤的一直在投，联友公司没有说拒收，货还在快递公司。我们通过在顺丰物流网查的信息显示还在投，我们要求联友公司收货。靓妃公司向本院提出反诉请求：1、判令联友公司赔偿支付靓妃公司货款240000元；2、判令靓妃公司无须退还联友公司交付的定金300000元；3、判令联友公司赔偿支付靓妃公司违约金144000万元（以靓妃公司送达货物1.5吨的价款72万元乘20%计），合计68.4万元；4、判令反诉费由联友公司承担。事实与理由：2020年5月15日反诉原被告双方因联友公司购买熔喷布签订《熔喷购销合同》，合同约定了货物价格，数量，交期，质量标准，验收方式及违约责任。合同签订后，靓妃公司在约定时间内，向联友公司分3批交付了部分货物计1.5吨，但联友公司在其收到上述货物后，分别采取退货、拒收等方式将靓妃公司向其交付的货物退回，造成靓妃公司为其采购订做上述货物损失，并造成靓妃公司对第三方的违约。靓妃公司认为，联友公司的上述行为均是在熔喷布市场发生较大变化的基础上，为减少自身损失而发生的恶意违约行为，其擅自退货，单方拒收货物造成涉案合同无法继续履行，根据案涉合同违约条款的相关规定，联友公司应承担因此产生的违约赔偿责任。鉴于联友公司已先行起诉的事实，为维护自身合法权利，靓妃公司被迫提出反诉，请法院查明事实支持靓妃公司的反诉请求，驳回联友公司本诉请求。联友公司针对反诉辩称，不同意靓妃公司的反诉请求。不同意支付货款的24万元。定金要返还的，他们不返还我们不同意。第三项的那个诉请是要求我们承担违约责任，我们认为是对方违约，我们不存在违约行为，不同意支付违约金。具体的事实理由我们在在起诉时已经说得很清楚，我们涉案的合同约定签订合同当天就支付了定金和1吨的货款，合同约定是每三天就应该供应1吨的货，因为特殊时期物资都非常紧张。按照合同约定，对货物的质量是有要求的，对方第一没有在规定时间交付合格的货物，第二交付的部分货物质量也是不符合要求的，不能使用的，所以我们向法院提出了诉请，应该支持我们的本诉请求，对反诉我们要求予以驳回。本院经审理认定事实如下：2020年5月15日，联友公司（需方，乙方）与靓妃公司（供方、甲方）签订《熔喷购销合同》，合同编号202005151，合同约定：一、供方向需方购买熔喷布，供方提供的产品原料符合GB/T30923-2014标准，成品依据F2/T64034-2014标准生产。熔喷布参数要求成分：100%PP，用途：一次性医用口罩原材料，BFE：99%，包装：塑料卷包，防水处理，纸箱外装。二、产品的数量、单价、金额及结算方式：1、产品的数量8吨。2、价格48万/吨，合计金额小写3840000元。3、结算方式：合同签订生效后，乙方先交定金30万元，每3天供应1吨提前给供，给货款。连续20天内供完，如果提前吨数供完即完成。货款以银行转账方式转至甲方指定银行账户。甲方在收到货款后即安排生产发货事宜。厂家指定账户为安金龙账户。三、产品的交货期限及方式：1、交货期限2020年5月15日至6月5日，2、交货及验收地点：甲方工厂。3、运费需方付。四、验收方法及对产品提出异议的时间和办法。1、乙方在收货时需及时验货，在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应立即向甲方提出异议；乙方有权拒收不符合乙方订单要求的产品，由此造成的货物损失由甲方承担；若乙方未及时提出异议（最长不超过三日）未通知甲方的，视为产品合乎乙方要求。2、乙方因使用、保管不善等原因造成产品质量下降的，不得向甲方提出质量异议。3、甲方在接到乙方有关质量异议通知后，应在及时回应并处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。五、违约责任：1、甲方在未知照乙方并得到乙方谅解的情况下延期交货，给乙方造成损失的，应按照逾期交货部分货款的2%，向乙方偿付逾期交货的违约金，以补偿乙方因此所受的损失。2、甲方所交产品品种、型号、规格、花色、质量等有不符合规定时，如果乙方同意使用，应当按质论价：如果乙方不能使用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责退换，并承担调换或退货而产生的实际费用。3、乙方逾期支付货款的，应按延期付款金额的同期银行贷款利息（日息）的三倍作为违约金按日赔付甲方，直至该款全部付清为止。4、乙方下订单后，如果不想要该批熔喷布时，必须在甲方未生产出来前通知甲方，取消订单。否则，乙方应无条件按照订单购走该批产品，若无故拒绝收货的，应当赔偿甲方该批货物价值的20%作为违约金，以此补偿甲方因生产该批产品而造成的损失和费用等。5、甲方按照乙方的订单生产完成后，乙方在接到甲方的提货通知2日之内必须将货全部提走（特殊情况经甲乙双方商定过的除外），否则，甲方将有权将此次货物自行销售，无需经乙方同意，除乙方已付该批货物全款除外。6、乙方下单数量未达到8吨而提前终止甲方不予返还乙方所付定金。八、合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。该合同由双方公司盖章及法定代表人签字。合同签订当日，联友公司法定代表人罗旭娇向安金龙账户转账30万元定金，同日向安金龙账户转账48万元作为首批货款。2020年5月18日，经安金龙协调，苏州熙沐医疗科技有限公司向联友公司快递507公斤熔喷布，联友公司自行检测后认为BFE值远远低于合同约定的99，遂通过中间人罗斌与安金龙沟通，安金龙同意退回并提供了江苏太仓的退货地址。2020年5月22日，安金龙再次安排从苏州案外公司快递188公斤熔喷布，联友公司自行检测后称BFE值远远低于合同约定的99，经中间人罗斌和安金龙再次沟通，安金龙同意联友公司退货至北京房山。2020年5月22日，罗斌通过微信要求罗金龙先把定金退给联友公司，不要发布了。安金龙表示其在常州的工厂，并保证该次常州的布肯定非常好参数很漂亮。罗斌说“抓紧这一吨解决了，人家要退钱了”。2020年5月24日，安金龙安排常州案外公司通过顺丰快递1吨熔喷布给联友公司，附生产记录记载“生产日期2020年5月22日，过滤等级95上面划√”。联友公司在2020年5月25日对来自常州的顺丰快递拒收。安金龙出庭作证陈述，其对第一批、第二批发货退货的事实知悉且同意，安金龙不是靓妃公司的员工或者业务人员，安金龙认识罗斌，从罗斌处得知联友公司正急需熔喷布，安金龙遂找到靓妃公司以靓妃公司名义和联友公司签订合同，靓妃公司自身不生产熔喷布，安金龙先后找到苏州、常州案外公司向联友公司发货。本院认为，双方买卖合同约定交货及验收地点为靓妃公司工厂，但靓妃公司自身不生产熔喷布，安金龙安排苏州的案外公司向联友公司快递供应第一、二批货，联友公司收货后检测对质量提出异议并通知安金龙，安金龙同意退货。联友公司通过罗斌告知安金龙不要发熔喷布了，安金龙安排常州的案外公司向联友公司发出第三批货但被拒收。靓妃公司的第一批、第二批供货未按照合同约定在靓妃公司工厂交货并验收，联友公司对靓妃公司的供货能力和质量产生合理怀疑，靓妃公司继续从常州案外公司向联友公司发货，表明其没有按照合同约定履行义务，联友公司对第三批发自常州案外公司的供货有权拒收，联友公司不存在违约。联友公司针对第一批和第二批货物退货是双方协商后合意的结果，对第三批货物拒收是靓妃公司未按合同约定交货造成的，靓妃公司反诉要求联友公司赔偿货款24万并支付违约金的反诉请求本院不予支持。联友公司在靓妃公司三批发货均不符合合同约定的情况下有权解除合同且已告知安金龙不要发货了，联友公司主张返还定金30万元和已付货款48万元的本诉请求本院予以支持。联友公司依据合同第五条第一款主张总价款2%的违约金76800元，本院认为，该合同条款规定靓妃公司未知照联友公司并得到谅解情况下延期交货给联友公司造成损失，靓妃公司收取第一吨货款48万元后三日内通过快递向联友公司送货，因交货方式和质量异议双方协商退货，且联友公司明确告知不要再发货了，并非靓妃公司延期交货的情形，故不适用该条款规定的违约金标准。本院对联友公司主张违约金的诉讼请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第二项、第九十六条、第九十七条规定，判决如下：一、被告（反诉原告）北京靓妃传媒文化有限公司于本判决生效后十日内返还原告（反诉被告）四川联友医疗科技有限公司定金300000元和货款480000元；二、驳回原告（反诉被告）四川联友医疗科技有限公司的其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）北京靓妃传媒文化有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费12368元，由原告（反诉被告）四川联友医疗科技有限公司负担1109元（已交纳），由被告（反诉原告）北京靓妃传媒文化有限公司负担11259元（于本判决生效后给付原告四川联友医疗科技有限公司）；反诉案件受理费5320元，由被告（反诉原告）北京靓妃传媒文化有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 员 栾林林二〇二〇年十二月九日法官助理 马存君书 记 员 佟 彤