包头市昆都仑区人民法院民事判决书（2020）内0203民初3839号  原告：苏文莉，女，1969年9月20日出生，住包头市。被告：汪凯，男，1970年6月13日出生，稀土高新区皮阿诺橱柜经销部实际经营人，确认送达地址包头市。被告：张春梅，女，1982年2月22日出生，稀土高新区皮阿诺橱柜经销部经营者，租住包头市稀土高新技术产业开发区育华园4号楼2单元303号。被告：稀土高新区皮阿诺橱柜经销部。经营者：张春梅。原告苏文莉诉被告汪凯、张春梅、稀土高新区皮阿诺橱柜经销部承揽合同纠纷一案，本院于2019年12月10日作出（2019）内0203民初6705号民事判决，原告不服上诉至包头市中级人民法院，包头市中级人民法院于2020年5月25日作出（2020）内02民终1103号民事裁定书，撤销（2019）内0203民初6705号民事判决，将本案发回重审,本院于2020年7月17日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告苏文莉、被告稀土高新区皮阿诺橱柜经销部经营者张春梅到庭参加了诉讼，被告汪凯经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。原告苏文莉向本院提出诉讼请求：1、请求法院依法判令解除原、被告之间的合同关系；2、请求法院依法判令被告连带退还原告为履行合同所缴纳的费用12万元；3、请求依法判令被告按照约定承担违约责任，按合同总价款的每日万分之三计算至合同款项退还为止；4、要求被告赔偿因违约行为造成原告的实际损失共计2万元；5、本案诉讼费均由被告承担。事实与理由：原告购买了包头市昆都仑区锦尚国际12号楼1002号房屋一套，准备作为儿子的结婚用房，装修已到位，只有房屋内的家具、厨柜等需要做整体设计安装，被告在包头市××区、三楼均有柜台，是经营皮阿诺品牌产品的，能够进行全屋定制。原告向被告陈述了急需全屋定制，因孩子婚期已订好，只有三个月的时间就要举行婚礼。被告承诺两个月就可以了，在看完房屋、丈量全屋尺寸、在电脑上进行了设计并确定了所有家具及橱柜后，被告给出了报价，被告保证在两个月内完成安装。双方在2019年3月31日签订了家具定制合同和橱柜定制合同，原告如约将12万元的货款交于张春梅，但被告迟迟没有履行协议。2019年4月25日，被告才通知原告复核尺寸，近一个月的时间被浪费。原告多次催促，被告始终没有进行安装。合同履行期限届满，合同目的无法实现，为减少损失，只能推后婚期，造成近20000元损失。原告要求终止合同，退还货款，被告未予退还。2019年7月23日，被告突然通知安装橱柜，原告告知被告已违约，至今未安装，被告的行为已构成根本违约，应承担违约责任，故诉至法院。被告张春梅、稀土高新区皮阿诺橱柜经销部辩称：一、我方与原告签合同后，复尺时间为4月25日，按照我方签订合同时间，交货时间应该是7月15日，7月23日时，我方货已经到物流，给甲方已经安装一部分，到8月3日时，给原告打电话安装，但是原告不接收货，剩余的货现在仍放在我们的库房；二、原告要求解除合同，我们签订合同，有约定，超过合同期限，按照千分之2赔偿，但我们是按照原告所要求的颜色、样式所定制，若我们的货期超过日期90天后是可以退货的，否则我们不可以退货。按照合同约定订制的货品是不可以退货的，我们有违约赔偿金，我们当时是正常的工期。23日我们安装的柜体和台面。我们订制厂家在广州中山市，当时因为雨季确实有延期，厂家也承认，当时已经安装了柜体和台面，只有面板（烤漆）没有安装，因为原告要求的面板是烤漆型。关于打款时间不是我收到款就支付，把设计图传给厂家必须审核通过了才能打款。全国都有分店，上传单号后设计好了才能生产，原告的订单很多，拆解审核后大概一个月时间才能打款，全部合格了才能整体打款。关于柜体安装，因为是白色生产好了就先发货，烤漆面板因为工艺比较复杂，是最后发货。被告汪凯未到庭答辩。原告苏文莉围绕诉讼请求，向本院提交了六组证据，证据一、《皮阿诺家具购货合同书》及《橱柜零售合同书》，证明合同中明确约定违约条款；证据二、收据及微信截图，证明苏文莉按照合同约定缴纳货款120000元；证据三、皮阿诺橱衣柜订单查询系统截图，证明被告方没有按照合同约定履行合同义务，致使合同目的无法实现；证据四、通话截图及照片，证明被告方迟延履行合同，安装工是于7月24日才进行安装，其履行合同情况不符合合同约定；证据五、收据2张，证明原告的儿子举行婚礼交付的定金；证据六、工商信息及登记档案，证明皮阿诺橱柜经销部是个体工商户性质。被告张春梅、稀土高新区皮阿诺橱柜经销部对于上述证据均无异议。被告张春梅、稀土高新区皮阿诺橱柜经销部向本院提交三组证据，证据一、复尺明细，证明应以复尺时间开始计算工期；证据二、货到现场的照片两张，证明定制家具已经到货；证据三、皮阿诺橱衣柜订单查询系统截图，证明衣柜款于2019年6月2日已经支付。苏文莉对于证据一的真实性无异议，对证明目的不予认可，认为只有橱柜是以复尺时间为准；对于证据二的真实性及证明目的均不予认可，认为照片显示货是发给张春梅的；对于证据三的真实性证明目的不认可。本院认定事实如下：汪凯与张春梅系夫妻关系。张春梅为被告稀土高新区皮阿诺橱柜经销部的登记经营者，汪凯为实际经营者。2019年3月31日，汪凯代表稀土高新区皮阿诺橱柜经销部与苏文莉签订《橱柜零售合同》，约定由苏文莉向皮阿诺经销部定制橱柜产品，合同金额55900元，制作周期60日（以复尺时间为准），同时约定，如因乙方（指皮阿诺经销部）原因不能按期交货，延期每日按合同总价万分之三作为违约金赔偿甲方（指苏文莉）。同日，汪凯与苏文莉还签订了《皮阿诺全屋定制家居购货合同书》，约定苏文莉向汪凯定制家居产品，合同金额64100元。交货日期自2019年3月31日至2019年5月31日。合同签订后，苏文莉给付被告张春梅合同价款38200元，此前原告已于2019年1月14日给付稀土高新区皮阿诺橱柜经销部橱衣柜货款81800元，被告张春梅系收款人。同年4月25日，双方对定制产品的尺寸进行了复核，7月24日，被告为原告安装了橱柜柜体和台面，8月3日，被告联系原告安装柜门，原告予以拒绝，后原告另行安装橱柜柜门。《皮阿诺全屋定制家居购货合同书》未履行。本院认为：被告汪凯与原告苏文莉签订的《橱柜零售合同》及《皮阿诺全屋定制家居购货合同书》系双方真实意思表示，且未违反法律的强制性规定，合法有效，自成立时起，对双方当事人有约束力。本案争议的焦点是汪凯延期交货的行为，是否构成根本违约。首先，按《橱柜零售合同》约定，制作周期60日（以复尺时间为准），则其交货日期应当为2019年6月25日，而《皮阿诺全屋定制家居购货合同书》约定的交货日期为2019年5月31日，汪凯直至2019年7月24日，才进行了部分橱柜的安装，违反了合同约定；其次，原告向被告定制橱柜及家居产品的目的是为给即将结婚的儿子布置新房，庭审中，原告表示因汪凯延期交货，其已将案涉房屋另行布置完成装修，已不再需要上述产品，则本案所涉合同的订立目的已无法实现，故对于原告要求解除《皮阿诺全屋定制家居购货合同书》、《橱柜零售合同》的请求，本院予以支持。关于返还费用的请求，考虑本案所涉橱柜已进行了部分安装，对此部分的价格，被告未能举证证明，本院酌情扣除8000元。关于违约金，在《橱柜零售合同》中明确约定，如因乙方原因不能按期交货，延期每日按合同总价万分之三作为违约金赔偿甲方，计算时间从6月25日至8月3日，共计40日。在《皮阿诺全屋定制家居购货合同书》中，关于违约金一项没有填写具体标准，视为约定不明，故对该合同的违约金请求，本院不予支持。关于原告要求被告赔偿20000元的诉讼请求，原告提供的证据不能证明其损失数额，故不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、解除原告苏文莉与被告汪凯签订的《皮阿诺全屋定制家居购货合同书》、《橱柜零售合同》；二、被告张春梅、汪凯返还原告苏文莉货款60000元；三、被告汪凯、稀土高新区皮阿诺橱柜经销部返还原告苏文莉货款52000元；四、被告汪凯、稀土高新区皮阿诺橱柜经销部支付原告苏文莉违约金720元。上述款项共计112720元，于本判决生效之日起十日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。五、驳回原告苏文莉的其他诉讼请求。案件受理费3100元（原告已预交），由原告苏文莉负担546元，由三被告共同负担2554元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于包头市中级人民法院。  审判长  董强人民陪审员  郭婧人民陪审员  史春丽  二〇二〇年十二月三十一日 书记员  焦金龙          附：本案引用的法律条文及申请执行的期限《中华人民共和国合同法》第六十条 当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第一百一十四条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理。第二百五十三条 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。