浙江省瑞安市人民法院民 事 判 决 书（2020）浙0381民初7997号原告瑞安市华锦电镀设备有限公司，住所地瑞安市汀田街道汀六工业区，统一社会信用代码913303816912739201。法定代表人罗华锦。委托诉讼代理人朱振仕，浙江信泰律师事务所律师。委托诉讼代理人金伟东，浙江信泰律师事务所律师。被告瑞安市华冠五金制品有限公司，住所地瑞安市上望街道八十亩村电镀工业园****401，统一社会信用代码91330381MA299RXMIC。法定代表人邹龙。被告杨锡洁，男，1983年9月29日出生，汉族，住瑞安市。两被告委托诉讼代理人冯金伟，浙江玉海律师事务所律师。原告瑞安市华锦电镀设备有限公司（以下简称华锦电镀公司）与被告瑞安市华冠五金制品有限公司（以下简称五金制品公司）、杨锡洁承揽合同纠纷一案，本院于2020年8月11日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，于2020年10月15日、11月26日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人朱振仕、被告杨锡洁及两被告委托诉讼代理人冯金伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1、请依法判令二被告共同向原告支付定做款457480元及违约金45748元，合计503228元；2、本案诉讼费由二被告承担。两被告辩称：1、原告诉称的部分事实不客观，订立合同的时间是2018年3月23日，不是2月23日订立合同，另订立合同附件，对设备作出相应约定。2、双方确有订立增购协议，原告提供的增购清单落款日期“2018年8月12日”“2018年8月18日”是事后打印而成，当时未对设备进行验收，因为未安装，何来验收？3、交付安装完毕的日期为2019年3月9日，原告存在延期履行交付安装。4、原告交付设备不符合约定，未按照全封闭装置、废气处理及其他细节，可以肉眼看出，要求法院勘查，被告多次要求原告维修，原告没有维修。5、被告并非故意不付款，而是原告因上述违约事实在先，要求原告先解决再谈款项。6、原告的诉讼请求不成立，原告未按期履行安装义务，按约应支付违约金，违约金在定做款中扣减，被告五金制品公司可以扣减209748元，五金制品公司另委托案外人安装全封闭装置，支付50000元，五金制品公司增加废气取暖设备支付48000元，原告没有保修，另行委托他人维修，支付50000元，该些费用应由原告负担，扣减上述费用后，仅需支付99732元，被告有权行使后履行抗辩权，暂扣剩余定作款。7、增购清单系原告单方提供，其中部分文字在增购协议中多次使用，未经协商，系格式条款，加重被告杨锡洁的责任，对被告杨锡洁没有效力，该条款即使有效，也可以反映本案中主合同签订的主体是原告与被告五金制品公司，与被告杨锡洁无关，增购清单签字人是被告杨锡洁，但原告起诉的是五金制品公司，表明其认可被告杨锡洁代表被告五金制品公司。8、原告存在虚假陈述、伪造证据，应予处罚。经审理，本院认定如下事实：2018年3月23日，原告作为甲方，被告五金制品公司作为乙方，双方订立氧化设备定制合同，约定在乙方提供工艺流程前提下，乙方并委托甲方制造安装氧化、半全自动龙门生产线设备一套，设备报价清单、技术协议及平面布局图各一份作为合同附件，金额1880000元，如出具发票，则税额由需方承当，交货日期为130工作日，以定金到位时计算工期，乙方需于本合同签订之日15日内完成地基的制作或提供已符合安装条件的场地，逾期未完成的，甲方有权顺延交货期，安装地点为乙方厂内，乙方支付定金600000元，可以分两次付，交货期满之日起50日内乙方再支付680000元，可以分两次付，乙方提货验货后甲方开始安装，甲方设备安装完成经乙方验收合格后15个工作日内乙方支付300000元，余款300000元在该龙门生产线安装完备后365天内付清，甲方在设备安装完成后7日内组织并完成验收，乙方逾期不组织验收，将视为默认验收合格；自验收合格之日起甲方协同乙方设备维护和保养，因设备质量问题引起的故障一年内实行无偿维修，在质保期内设备出现故障，甲方在接到乙方维修通知后24小时内维修；甲方逾期交付设备给乙方验收（包括逾期安装），每逾期一天，按合同总额的千分之一向乙方赔偿违约金，若甲方逾期超过30天，甲方赔偿乙方合同总额百分之十，逾期付款的违约责任为：以逾期金额的百分之十计付违约金；合同另约定其他内容。原告在甲方栏盖章，甲方栏落款日期表示月份的数字有涂改痕迹，被告五金制品公司在乙方栏盖章，被告杨锡洁在乙方代表人栏签名，被告落款日期为2018年2月23日。2018年8月12日，被告杨锡洁在托水板材订购清单（合同外补增）上确认人栏签名“杨杰”，该清单记载塑料托水盆及操作平台板金额148500元，被告五金制品公司在该清单上盖章，同月18日，被告杨锡洁在增加托水盆等外加件清单确认栏签名“杨杰”，该清单记载金额28980元。该2份清单均记载：“注：以上合同外增设备及合同内所有设备均已交付安装验收，签字确认人与公司对全部定制款负共同还款责任”。2018年12月5日，被告杨锡洁在增加设备订购单采购收货确认人栏签名“杨杰”，该清单记载采购单位为被告五金制品公司、金额为40000元。原告确认其与除本案被告以外的其他交易相对方交易时使用的清单格式与上述3份清单的格式相同。随后，原告完成龙门氧化生产线安装。2019年3月，原告应被告要求多次到原告处维修，同月底，被告试运行上述生产线，4月正式运行生产线。设备价款为1880000+148500+28980+40000=2097480元，被告于2018年3月26日至2020年5月25日之间汇款，共计1640000元，尚欠价款457480元。在诉讼过程中，被告要求法院到现场勘察，以证明原告交付的设备违反合同约定。认定上述事实的证据有氧化设备定制合同、托水板材订购清单（合同外补增）、增加托水盆等外加件清单、增加设备订购单、汇款回复及双方事人陈述。被告提供的证据中照片仅能记载物品影像，不能反映与本案的关联性，本院不予采纳。本院认为，氧化设备定制合同有效，被告五金制品公司未于安装完毕后365天即2020年4月底支付剩余价款，应承担违约责任，支付10%的价款作为违约金，原告对被告五金制品公司的诉讼请求合法，本院予以支持。被告五金制品公司辩称其未对设备进行验收、原告延期安装设备、交付设备不符合约定、未按约安装全封闭装置，废气处理、没有保修，由于被告五金制品公司于2019年4月正式运行，表明原告已将设备安装完毕，不存在质量问题，该被告要求原告对设备进行保修，因保修义务产生的时间在原告安装完毕以后，由此也表明原告已安装完毕，若原告没有履行保修义务，被告可按合同的约定另行主张权利，本院对被告的辩称理由不予支持。被告要求对现场进行勘察以证明原告履行合同时违约，基于以上理由，本院不再组织双方到现场勘察。原告要求被告杨锡洁共同偿还价款，由于该被告在氧化设备定制合同上签名系以代表人的身份签名，系履行职务行为，该被告在增加托水盆等外加件清单、托水板材订购清单（合同外补增）上签名，该2份清单虽记载有“签字确认人与公司对全部定制款负共同还款责任”的字样，但该字样系原告提供的格式条款中的文字，该文字加重签字人即该被告的责任，属于无效条款，对该被告没有拘束力，本院对原告的该项诉讼请求不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第三十九条、第四十条、第五十二条、第一百零七条、第二百六十三条、《中华人民共和国民法总则》第一百七十条的规定，判决如下：一、被告瑞安市华冠五金制品有限公司向原告瑞安市华锦电镀设备有限公司支付价款457480元及违约金45748元，合计503228元，款于本判决生效后十日内交付。二、驳回原告瑞安市华锦电镀设备有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费8832元，由被告瑞安市华冠五金制品有限公司负担（该被告于本判决生效后十日内到本院缴纳）。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于温州市中级人民法院。审 判 长  缪正坚人民陪审员  钟晓峰人民陪审员  陈晓秋二〇二〇年十二月八日书 记 员  林冰茹附文：一、不履行裁判惩戒后果警示1.【追究刑事责任告知】义务人拒不报告财产、虚假报告财产、违反限制消费令、义务人或其他相关人员拒不腾退涉案房屋、土地，或具有非法处置查封、扣押、冻结的财产、虚假诉讼、拒不交出执行标的或财产等抗拒执行行为的，法院将视情予以罚款、拘留；情节严重的，移送公安机关追究刑事责任。权利人在一定条件下，可以自诉追究行为人的刑事责任。2.【报告财产义务、拒不履行后果告知】执行期间，义务人必须向执行法院如实报告财产，拒不报告又不履行的，法院将视情节轻重采纳入失信名单、限制出入境、罚款、拘留等措施；义务人报告财产不实的，法院将予以罚款、拘留；单位为被执行人，可视情同时对该单位的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人予以罚款、拘留。3.【交付车辆义务告知】义务人应当将名下的车辆等动产移交执行法院。拒不移交的，法院将予以罚款、拘留；确有正当理由无法移交的，义务人应当向执行法院书面报告车辆等动产的权属和占有、使用等情况。4.【限制消费、强制执行措施告知】案件立案执行后，人民法院将对义务人采取限制高消费及非生活或者经营必需的有关消费措施（含禁止乘坐飞机、G字头高铁、在星级以上酒店消费、旅游度假、子女就读高收费私立学校等），并有权利对义务人的财产采取查封、扣押、冻结、拍卖、变卖等强制性措施。5.【特殊身份执行措施告知】义务人具有中共党员、人大代表、政协委员、公职人员等特殊身份，执行立案后拒不履行义务的，人民法院将其所在单位及纪律监察部门、组织人事部门通报失信行为，并严格采取惩戒、制裁措施。6.【迟延履行债务利息、执行费用告知】案件立案执行后，义务人除应当履行生效法律文书确定的债务外，还需加倍支付迟延履行期间的债务利息或迟延履行金，直至债务清偿完毕之日止，并应承担执行费和因执行程序产生的申请执行费、评估费、保管费等。7.【强制执行信用污点告知】义务人未在法律文书确定的期限内自动履行，一旦案件立案执行，义务人的被执行信息将成为信用污点，并被人民银行征信系统、各级信用信息平台记录在案。二、执行风险告知1.【申请保全、提供线索告知】权利人在诉讼过程中可以申请对义务人的财产采取保全措施，并尽可能地调查了解义务人的财产状况以及下落情况，积极向法院提供义务人的财产、下落线索，以提高财产保全和送达效率，提升生效法律文书的实际执行效果。2.【申请破产权利告知】权利人发现企业法人不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，可以直接向企业住所地法院提出破产重整或者破产清算的申请。3.【权利人申请执行期限告知】义务人未按期履行生效法律文书确定内容的，权利人应在法律文书生效之日或法律文书确定的履行期限届满之日起两年内向人民法院申请执行。4.【执行不能风险告知】申请执行具有执行风险，权利人应当有执行风险意识。人民法院依照法定程序执行，如义务人已丧失履行法律文书确定义务的能力，且权利人又无法对义务人进行财产举证，将可能导致案件无法执行到位。这种后果是法院与权利人都不愿意发生的，但这是当事人商业风险、交易风险在执行阶段的继续，权利人应知悉并理解此类执行不能执行的风险。注：义务人是指应当履行生效法律文书内容的债务人、被执行人；权利人是指享有生效法律文书赋予权利的债权人、申请执行人。