青海省西宁市城东区人民法院民事判决书（2020）青0102民初3221号原告：张志梅，女，汉族，1971年4月2日出生。被告：青海楠溪装饰工程有限公司，住所地：西宁市城**。法定代表人：温海生，系该公司执行董事。原告张志梅与被告青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月4日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张志梅到庭参加诉讼，被告青海楠溪装饰工程有限公司经本院依法公告送达开庭传票，其无正当理由未到庭参加诉讼，本案依法缺席审理。本案现已审理终结。原告张志梅向本院提出诉讼请求：1.依法判令解除原、被告签订的《青海楠溪装饰工程有限公司装修施工合同》；2.判令被告向原告退已付装修款79188元；3.判令被向原告支付违约金23250元（93000元*25%=23250元）；合计102438元；4.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告在2020年4月29日与被告签订《装修工程施工合同》，合同约定被告负责原告位于西宁市××区房屋装饰装修，工程期限为两个月，自2020年4月29日至2020年6月29日止，工程总价款为9.3万元整。原告按照合同约定将第一期工程款5.58万元，分别于2020年4月29日和2020年5月3日以银行转帐形式支付被告。在2020年5月30日按照合同约定将第二期工程款32550元和增项工程款18279元转账形式交付给被告。在此期间，原告多次催促工程进度，没有如期完成。原告的行为已构成严重违约，致使原告遭受巨大损失，故诉至法院，望判如所请。被告青海楠溪装饰工程有限公司未到庭发表答辩意见。原告张志梅向本院提供了如下证据：证据一：《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》、楠溪装饰有限公司工程预算书，欲证明原、被告签订了装饰装修合同，并约定施工各项目的单价、工程量等内容。证据二：专用收款收据、银行支付凭条及建行信用卡交易明细，欲证明原告向被告付款的事实。证据三：被告设计师曹XX出具的《协议》，欲证明被告于2020年7月15日承诺如未按期完工则承担违约责任的事实。证据四：一组照片，欲证明被告完成的部分工程，原告拍照予以佐证。证据五：微信聊天记录截屏，欲证明原告同被告的设计师、工长联系工程进度的事实。证据六：证明一份（2020年7月27日），欲证明双方进行协商被告出具的证明明确给我完成的工程量和未完成的工程量。证据七：楠溪装饰工程变更单表，欲证明被告施工期间双方增加了一部分工程量。被告青海楠溪装饰工程有限公司未提供证据,亦未发表质证意见，视为其放弃举证、质证的权利，本院对原告提供的证据的真实性予以确认。经审理查明，2020年4月29日，原、被告签订《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》，约定原告将位于西宁市××区房屋装饰装修工程承包给被告，工程造价为93000元，工程设计人为曹XX，工程期限自2020年4月29日至2020年6月29日。工程内容及做法见报价单和图纸，报价单详见合同附件（楠溪装饰有限公司工程预算书）。合同第六条“工程变更”部分约定，工程开工后，如甲乙双方任何一方要求减少合同规定的施工项目时，为部分违约，须向另一方支付减项金额的25%的违约金。合同第二十条“违约责任”部分约定一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；由于乙方（青海楠溪装饰工程有限公司）责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方（张志梅）本合同工程造价金额千分之五的违约金（但不承担其他“租房”、“单位罚款”等各种任何名目的损失）。合同签订后，原告于合同签订当日分两笔分别向被告交付工程款7800元、18000元，合计25800元，被告出具专用收款收据予以确认。2020年5月1日，被告出具专用收款收据确认收到工程款30000元。被告于合同签订后进场进行施工，期间原、被告进行了工程变更，增项工程金额为18279元，并对变更内容以《楠溪装饰工程变更单表》予以确定，原告及被告设计师曹XX在该表上签字确认。2020年5月30日，被告出具专用收款收据确认收到原告交付的二期工程款32550元、增项款18279元，合计50829元。后施工期限届满，被告未按约定完成相应的工程量，经原告催工，被告设计师曹XX于2020年7月16日出具《协议》，承诺自2020年7月15日至2020年8月5日完工，如承诺时间完不成，超出时间按合同违约金双倍赔偿。2020年7月27日，被告向原告出具一份《证明》，对案涉房屋已完成工程量及未完成工程量进行了确认，并约定未完成部分由业主自行找施工班组完成，所产生的费用由楠溪装饰有限公司与业主另行协商（楠溪装饰已与业主达成协议由业主先行垫付，待公司后续支付业主未完成工程量所产生费用）。2020年8月5日，被告承诺的完工期限届满后，仍未完成约定工程项目，亦未支付原告另行找施工单位进行装修产生的费用，致使纠纷产生，原告因此诉至法院。本院认为，原、被告之间签订的《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》及合同附件《楠溪装饰有限公司工程预算书》系双方真实意思表示，不违反法律法规规定，合法有效，应予认定。原告既已履行交付装修工程款的义务，被告应当及时按合同约定履行施工义务。被告在施工过程中未完成约定的工程量，由其出具的《证明》予以佐证，足以认定。其未按合同约定完全履行施工义务，构成违约，应承担相应的违约责任。关于原告主张双方签订的装饰装修工程施工合同依法解除的问题，被告向原告出具的《证明》约定“未完成工程部分由业主自行找施工班组完成”，该约定应当视为双方对解除合同达成合意，故原告的该项主张成立，本院予以支持。关于原告主张返还已付工程款的问题，被告向原告出具的《证明》中对案涉房屋已完成工程量及未完成工程量进行了确认，并约定未完成部分由业主自行找施工班组完成，所产生的费用由楠溪装饰有限公司与业主另行协商（楠溪装饰已与业主达成协议由业主先行垫付，待公司后续支付业主未完成工程量所产生费用）。现原告以被告未完成工程量对应的工程价款为依据要求被告返还已交付的工程款，有事实和法律依据，应予支持。根据《证明》确认的未完成工程量，结合合同附件《楠溪装饰有限公司工程预算书》约定的工程量、单价，计算得出未完成工程量对应的工程价款合计为78524元，本院予以确认。关于违约金的问题，原告已付工程款的25%主张违约金，根据双方合同第六条约定：工程开工后，如甲乙双方任何一方要求减少合同规定的施工项目时，为部分违约，须向另一方支付减项金额的25%的违约金。故原告该项主张计算依据符合双方约定，应予支持。被告经本院依法传唤，其无正当理由未到庭应诉，视为其放弃相应的诉讼请求，不利法律后果由其自行负担。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、原、被告于2020年4月29日签订的《青海楠溪装饰工程有限公司装饰装修工程施工合同》依法予以解除；二、被告青海楠溪装饰工程有限公司于本判决生效后十五日内向原告张志梅返还工程款78524元元及利息违约金19631元，合计98155元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2348元、公告费600元，由被告青海楠溪装饰工程有限公司负担，与上述款项一并给付原告张志梅。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于西宁市中级人民法院。审 判 长 马如古亚审 判 员 才让卓玛人民陪审员 费 红 宇二〇二〇年十二月八日法官助理 王 平 林书 记 员 袁 中 方附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。