江西省南昌县人民法院民 事 判 决 书（2020）赣0121民初4488号原告：饶良耀，男，1998年9月11日出生，汉族，住江西省南昌市青云谱区。被告：南昌县私人定制建筑装饰店。住所地：南昌市南昌县迎宾大道**煌盛中央公园第**1—**106。统一社会信用代码：92360121MA37PMWX9A。经营者：喻冠华。被告：喻冠华，男，1982年8月28日出生，汉族，住江西省南昌市西湖区。原告饶良耀诉被告南昌县私人定制建筑装饰店（以下简称为南昌县私人定制装饰店）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月14日立案受理，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告饶良耀到庭参加诉讼，被告喻冠华、南昌县私人定制装饰店经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。原告饶良耀向本院提出诉讼请求：1.判令解除原告与被告签订的《南昌县私人定制建筑装饰店装修合同》；2.判令被告向原告返还装修款人民币149840元，并依法承担违约责任24980元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2020年4月份，原告为装修自己位于煌盛中央公园18-2-103的洋房，与被告南昌县私人定制建筑装饰店签订了《南昌县私人定制建筑装饰店装修合同》，约定由被告为原告装修煌盛中央公园18-2-103的洋房，装修总价款为249800元，并约定了违约责任。因疫情原因，双方约定装修竣工日期为2020年9月2日。原告于2020年4月8日向被告支付了定金50000元，于2020年4月29日支付装修款74900元，于2020年6月8日支付装修款74940元，总计向被告支付了199840元。合同签订后，被告一直消极怠工，仅部分施工后（金额不到50000元），就严重违反合同约定，擅自撤出装修现场，经原告催促仍拒绝继续装修，也不退还装修款，且原告报警解决未果。为维护原告的合法权益，原告特向贵院提起诉讼，望判如所请。被告南昌县私人定制装饰店未答辩。被告喻冠华未答辩。经审理查明：被告南昌县私人定制装饰店系个体工商户，于2018年1月29日注册成立，经营者为被告喻冠华，经营范围为：室内外装修、设计服务。饶良耀与南昌县私人定制装饰店签订《南昌县私人定制建筑装饰店装修合同》一份，饶良耀为合同发包方，南昌县私人定制装饰店为合同承包方，约定：一、装饰工程施工地点为煌盛洋房18-2-103室。本合同工程造价为人民币249800元。二、工程变更和解除：合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，办理终止合同手续，施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款10%支付违约金。三、工程验收和保修：1.隐蔽工程和中间工程验收：承包人应提前二天通知发包人，双方签字确认验收结果；2.竣工验收：工程完工后，承包人应提前一天通知发包人验收，发包人不能按时到场，须当即书面通知承包人并商定验收日期。若发包人不书面通知并在3日内不与承包人商定验收日期，即视为验收合格。验收合格后应填写装饰工程竣工验收单，双方办理交接手续，双方签字验收后，当日交清工程尾款。当日未签字验收和交工程尾款的，每日需支付工程总款的万分之二。四、工程款支付方式：合同生效后，发包人按以下约定直接向承包人支付工程款：第一次于合同签订当日支付工程造价50%，即人民币124900元，第二次于水电完工时支付工程造价30%，即人民币74940元，第三次于泥工工程基本结束，木工进场前三天支付工程造价15%，即人民币37470元，第四次于竣工验收当日支付工程造价5%，即人民币12490元。五、违约责任：1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失；3.发包人无正当理由未按合同约定期限支付工程款，每延误一日，应当向承包人支付每天万分之二的违约金；4.未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人承担损失后果；5.由于承包人责任延误工期的，每延误一日，承包人应当向发包人支付每天万分之二的违约金。同时查明，原告饶良耀共向南昌县私人定制装饰店支付装修工程款人民币199840元，具体支付情况如下：2020年4月8日支付装修定金人民币50000元；2020年4月29日支付装修第一笔款人民币74900元；2020年6月8日支付装修第二笔款人民币74940元。另查明，2020年9月16日，原告饶良耀称其承租了坐落在煌盛城市花园18栋2单元103室房产（业主：温翔，地址：，地址：南昌县迎宾大道**时该房产是毛坯房。其与南昌县私人定制装饰店签署装修合同后将上述毛坯房交由其进行装修，但因装修公司资金链断裂，不能按时履行合同，故向江西省南昌县公证处申请证据保全公证。2020年9月21日，江西省南昌县公证处作出（2020）赣洪南证内字第7140号公证书，公证内容如下：在申请人委托代理人饶国勇带领下穿过地下停车场，来到外墙标有“18ＢＬＯＣＫ”、门口标有“二单元103”房产门口，经申请人的委托，代理人饶国勇指认，该套房产就是申请人饶良耀承租的煌盛城市花园18栋2单元103是房产。在申请人带领下，经公证员余某查看，该房产共三层（包含负一层），由公证员余某对该房产的装修现状进行拍照、公证工作人员闵捷对该房产的装修现状进行摄像。原告于公证后即将案涉房屋交由案外人继续装修施工。以上事实有原告提供的装饰合同书、收据三张、公证书及原告的当庭陈述等证据予以证实。本院认为：被告南昌县私人定制装饰店系个体工商户，经营者为被告喻冠华。根据民事诉讼法相关规定，在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的经营者为当事人。有字号的，以营业执照上登记的字号为当事人。本案应以被告南昌县私人定制装饰店为当事人。原告饶良耀与南昌县私人定制装饰店签订的《南昌县私人定制建筑装饰店装修合同》（以下简称为合同），系各方当事人真实意思表示，合法有效，本院予以确认。原被告双方应按合同约定履行各自义务，被告南昌县私人定制装饰店应按合同约定履行装饰装修义务。庭审中，原告自述因疫情原因双方未在合同中写签订时间及开工竣工时间，但被告承诺竣工日期为2020年9月2日。原告于2020年9月16日对案涉工程申请了房屋现状公证，随后即将案涉房屋交由案外人继续装修施工，原告以被告迟延履行装修施工义务，致使原告装修房屋目的无法实现，故原告要求解除与被告签订的合同，对此，本院认为，考虑到被告一直未继续履行装修义务且原告已将案涉房屋交由他人继续装修施工，继续履行该合同已无实际意义，故对原告主张解除合同，本院予以支持。关于原告主张被告应退还未完成装修款149840元这一诉请，庭审中原告表示要求返还的装修款金额是其自己估计的，经本院释明，原告当庭表明对被告已完成工作量不申请司法鉴定，本院认为因案涉装修工程并未经过双方验收结算，原告未能提交证据证明被告未完成的工程量，应承担举证不能的不利后果。关于原告要求被告支付违约金这一诉请，庭审中，原告表示该诉请是依据双方合同第12条中第12.5项的约定，对此，本院认为双方并未在合同中对工期进行约定，且对于违约责任合同约定为：“由于承包人责任延误工期的，每延误一日，承包人应当向发包人支付每天万分之二的违约金”，双方对于“万分之二的违约金”并没有明确约定计算的标准，属于约定不明，故对原告要求被告支付违约金这一诉请，本院不予支持。被告南昌县私人定制装饰店、喻冠华经传票传唤无正当理由拒不到庭，并不作相应答辩和举证，属怠于行使诉讼权利，对此，应承担相应的法律后果。为此，根据《中华人民共和国民法总则》第五十四条、第一百三十三条、第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，最高人民法院《关于适用的解释》第五十九条之规定，判决如下：一、自本判决生效之日起解除原告饶良耀与被告南昌县私人定制建筑装饰店签订的《南昌县私人定制建筑装饰店装修合同》；二、驳回原告饶良耀其他的诉讼请求。案件受理费5047元，减半收取为2523.5元，由被告南昌县私人定制建筑装饰店负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江西省南昌市中级人民法院。审判员  朱琳二〇二〇年十二月二十三日法官助理曾思施书记员刘忆童