广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0113民初119号原告：广州泽溪环境工程有限公司，住所地广州市番禺区市桥街长堤东路**铺。法定代表人：周亮，职务总经理。委托诉讼代理人：黄丽霞,广东武平律师事务所律师。委托诉讼代理人：郑晓纯,广东武平律师事务所实习人员。被告:广州五湖四海水产贸易有限公司，，住所地广州市番禺区洛浦街洛溪村北环路自编**洛溪综合批发市场市场地址)。法定代表人：何晓炜，职务总经理。委托诉讼代理人：万宗花，系该公司员工。被告:广东沃利丰文旅科技有限公司，住，住所地广州市番禺区洛浦街北环路****首层/div>法定代表人：何利耀，职务总经理。原告广州泽溪环境工程有限公司（以下简称泽溪公司）诉被告广州五湖四海水产贸易有限公司（以下简称五湖四海公司）、广东沃利丰文旅科技有限公司（以下简称沃利丰文旅公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。原告广州泽溪环境工程有限公司及其委托诉讼代理人黄丽霞、郑晓纯，被告广州五湖四海水产贸易有限公司的委托诉讼代理人万宗花到庭参加了诉讼。被告广东沃利丰文旅科技有限公司经本院合法传唤逾期无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广州泽溪环境工程有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告广州五湖四海水产贸易有限公司向原告给付款项78000元及逾期违约金(逾期违约金按实际欠款本金，自2018年6月25日起计算至付清之日为止，按年利率24%计算，暂计至2019年12月10日为27768元，本息暂合计105768元)；2、被告广东沃利丰文旅科技有限公司对以上诉讼请求承担连带责任；3、由两被告承担诉讼费用。事实和理由：原告广州泽溪环境工程有限公司与被告广州五湖四海水产贸易有限公司于2018年1月份签订了合同《废水处理设备更换及发电机房噪声治理工程》，被告签约代表为戴新发，合同约定原告为被告提供废水处理工程集水池与调节池水泵的更换及发电机房噪声的治理。根据该合同第八条第一款：“本合同签订及材料入场后，甲方付合同总金额的40%，即人民币78000元作为工程预付款给乙方，乙方开出足额发票交给甲方，甲方在收到发票后五个工作日内须完成付款”，现原告己按照合同约定材料入场，且原被告双方通过微信确认被告于2018年6月19日前收到发票，即被告应于2018年6月24日前向原告支付预付款，被告未在收到发票后五日内支付78000元预付款。根据《废水处理设备更换及发电机房噪声治理工程》第九条第一款约定“甲方不按本合同规定支付工程款,视为违约。乙方有权停工直至甲方支付款项，工期按停工天数向后顺延；每超出合同规定期限一天，甲方应支付工程款的千分之一作为违约金。”被告未在合同约定的时间内支付预付款，被告应向原告支付违约金，违约金应自2018年6月25日起计算至付清款项之日止，年利率按照24%计算。广州五湖四海水产贸易有限公司为一人有限公司，其唯一股东是被告广东沃利丰文旅科技有限公司。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带贵任。”被告一直拖欠货款，原告仍继续履行合同，为被告提供工程建设，现该工程即将竣工，为维护原告合法权益，特向贵院起诉。被告广州五湖四海水产贸易有限公司答辩称，一、《废水处理设备更换及发电机房噪声治理工程》系答辩双方自愿平等协商签订，内容合法有效。二、对于迟迟未缴付相应的工程款，我方报以十分愧疚的态度表示抱歉，因近年来，我方资金链出现了些许问题，需要时间去处理，而期间我方无法及时缴付那么多的工程款，十分抱歉！三、根据《合同法》第一百一十四条第二款，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少；根据《关于适用若干问题的解释（二）》当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。而被答辩人所提出的诉求明显高于已造成损失金额的百分之三十，请法院根据相关法例对其诉求的违约金予以适当减少。四、被答辩人提出诉求广东沃利丰文旅科技有限公司承担连带责任。根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》第一章第三条，我方于广州工商管理局核实，其对我方所认缴的金额已全部实缴，因此，广东沃利丰文旅科技有限公司已完成其作为股东的责任，不应承担相应的连带责任，请法院依据事实驳回该诉求。被告广东沃利丰文旅科技有限公司没有答辩，也没有向本院提交任何证据。当事人围绕其诉讼请求依法提交了证据，本院经审理认定事实如下：广州五湖四海水产贸易有限公司经广州市番禺区市场监督管理局于2007年12月27日登记成立，企业类型：有限责任公司（外商投资企业法入独资），股东为广东沃利丰文旅科技有限公司。2018年1月原告广州泽溪环境工程有限公司（合同中称乙方）与被告广州五湖四海水产贸易有限公司（合同中称甲方）签订了一份《广州五湖四海水产贸易有限公司废水处理设备更换及发电机房噪声治理工程》，合同约定原告为被告提供废水处理工程集水池与调节池水泵的更换及发电机房噪声的治理工程设备制作及安装期为60个日历日。工程工期由双方确定施工现场具备安装条件之日算起。工程总造价195000元。合同第八条第一款约定，1、本合同签订及材料入场后，甲方付合同总金额的40%，即人民币78000元作为工程预付款给乙方，乙方开出足额发票交给甲方，甲方在收到发票后五个工作日内须完成付款。2、乙方完成工程安装通过甲方验收且工程程检测达标后，甲方支付合同总额的55%，即107250元给乙方作为工程竣工款，乙方开出足额发票交给甲方，甲方在收到发票后5个工作日内须完成付款。第九条“违约责任”第一款约定，甲方不按本合同规定支付工程款,视为违约。乙方有权停工直至甲方支付款项，工期按停工天数向后顺延；每超出合同规定期限一天，甲方应支付工程款的千分之一作为违约金。原、被告的签约代表周亮、戴新发在合同上签名并加盖了公司公章。原告签订合同后按照合同约定安排材料入场，原告陈述材料入场后开始施工，进场时间大概是2018年5月，工程进度已经接近竣工，完成程度为70-80%。由于被告五湖四海水公司一直没有支付预付款，施工人员已经撤回来了，但是设备大部分还在现场。房顶的噪音消声设备还没有安装完。废水处理部分工程也还没做完，但如果要做很快就可以完成。原告在2018年6月19日前向被告开具了发票，原、被告的签约代表周亮、戴新发通过微信确认被告于2018年6月19日前收到发票。2019年12月2日原告向被告发送一份《律师函》，向被告催收工程款及违约金。由于原告向被告催收剩余工程款未果，原告广州泽溪环境工程有限公司于2020年1月2日向本院提起诉讼。在庭审中，被告广州五湖四海水产贸易有限公司确认原告起诉的事实，对原告提交的所有证据的真实性、合法性和关联性均无异议，确认未支付预付款78000元给原告。以上事实有原、被告提供的证据及当事人在庭审中陈述等证据予以证实。本院认为，根据原告提供的证据以及原、被告在庭审中陈述，原告在与广州五湖四海水产贸易有限公司签订的《废水处理设备更换及发电机房噪声治理工程》后，购买了材料并入场施工，工程进度已完成70-80%，原告依据合同约定要求广州五湖四海水产贸易有限公司支付工程款78000元，被告广州五湖四海水产贸易有限公司对该工程款金额没有异议，只是认为因为公司资金紧张，暂没有支付能力。因此，对于原告要求广州五湖四海水产贸易有限公司支付工程款78000元的诉讼请求，具有事实依据，本院予以支持。原告起诉要求支付逾期违约金(逾期违约金按实际欠款为本金，自2018年6月25日起计算至付清之日为止，按年利率24%计算)，因为合同约定了付款方式，在本合同签订及材料入场后，甲方付合同总金额的40%，即人民币78000元。同时合同第九条约定了违约责任，甲方不按本合同规定支付工程款,视为违约。乙方有权停工直至甲方支付款项，工期按停工天数向后顺延；每超出合同规定期限一天，甲方应支付工程款的千分之一作为违约金。原告在2018年5月就入场施工，被告的签约代表戴新发在2018年6月19日确认已收到发票，原告要求从2018年6月25日起计付逾期违约金，该日期符合合同约定，原告主动将违约金标准调整为按年利率24%计算，低于合同约定的标准，也符合法律规定，本院予以支持，则逾期违约金以78000元本金，按年利率24%计算，自2018年6月25日起计算至付清之日为止。原告起诉要求广东沃利丰文旅科技有限公司对广州五湖四海水产贸易有限公司的上述债务承担连带清偿责任，经查明，广州五湖四海水产贸易有限公司是外商投资企业法人独资有限责任公司，股东为广东沃利丰文旅科技有限公司，根据《中华人民共和国公司法》第五十七条第二款关于“本法所称一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司”以及第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定，广东沃利丰文旅科技有限公司没有提供证据证明广州五湖四海水产贸易有限公司的财产独立于广东沃利丰文旅科技有限公司的财产，因此，广东沃利丰文旅科技有限公司应对广州五湖四海水产贸易有限公司的上述工程款及违约金承担连带清偿责任。对于原告的其他诉讼请求，本院予以驳回。被告广东沃利丰文旅科技有限公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃答辩及举证的诉讼权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第二百六十九条，《中华人民共和国公司法》第五十七条、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告广州五湖四海水产贸易有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告广州泽溪环境工程有限公司支付工程款78000元及逾期付款利息（逾期付款利息计算方式为：以欠款金额78000元为本金，按年利率24%计算，自2018年6月25日起计算至付清之日为止。）；二、被告广东沃利丰文旅科技有限公司对上述第一项被告广州五湖四海水产贸易有限公司应支付的款项承担连带清偿责任；三、驳回原告广州泽溪环境工程有限公司的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2415元，保全费1049元，由被告广州五湖四海水产贸易有限公司和广东沃利丰文旅科技有限公司共同负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的，应按《诉讼费用交纳办法》的有关规定向广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  曾 强人民陪审员  黄家杰人民陪审员  邱秋霞二〇二〇年十二月三十日书 记 员  罗筱笛