浙江省衢州市柯城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0802民初4626号 原告（反诉被告）：王飞，男，1984年11月2日出生，汉族，住浙江省衢州市衢江区。 委托诉讼代理人：杜萌琦，浙江五正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘金萍，浙江五正律师事务所实习律师。 被告（反诉原告）：衢州市柯城欧陆家具经营部，统一社会信用代码92330802MA28F8LPXC，住所地浙江省衢州广汇名品家具广场****。 经营者：周惠珍，女，1971年1月14日出生，汉族，住浙江省衢州市衢江区。 委托诉讼代理人：李玉红，浙江天赞律师事务所律师。 委托诉讼代理人：蓝心洁，浙江天赞律师事务所律师。 原告（反诉被告）王飞与被告（反诉原告）衢州市柯城欧陆家具经营部（以下简称欧陆经营部）买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月12日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年12月16日公开开庭进行了审理。原告王飞及其委托诉讼代理人杜萌琦、被告欧陆经营部的经营者周惠珍及其委托诉讼代理人李玉红、蓝心洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）王飞向本院提出诉讼请求：1.解除原、被告之间的买卖合同；2.被告双倍返还原告定金20000元；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由:原告王飞与案外人吴惠姣系夫妻关系。原告因装修新房需要，吴惠姣以原告的名义到被告处购买家具。2019年6月25日双方签订《广汇家居广场订货单》，约定原告向被告购买家具，共计货款29000元，约定送货时间为2019年7月15日之前，并约定“如供货方由于缺货等原因违约有获得双倍返还定金的权利”。同日吴惠姣通过微信支付了10000元定金，双方约定货到后付尾款。送货时间届满后吴惠姣一直督促被告尽快交付家具，并告知最后交货时间，但被告一直以部分家具缺货直至最后交货时间也未交付家具。原告认为，原告向被告交付了定金，双方在订货单上约定了送货时间，但被告未能依照合同的约定履行交付货物的义务，其行为已构成违约，故向法院提起诉讼，诉请如前。 被告（反诉原告）欧陆经营部辩称，定金超出合同标的额的20%即5800元部分无效；根据周惠珍和吴惠姣的微信聊天记录，双方对送货时间重新进行了约定，最终确定为2019年7月31日；吴惠姣所定的沙发为3米，但厂家误发了2.8米的沙发；2019年8月31日时除沙发外的其他家具均已到货，周惠珍提出先将2.8米的沙发和其他家具送货，等3米沙发到货后再进行调换的补救措施，但吴惠姣拒绝；合同约定在送货前应当付清余款，但吴惠姣于2019年7月30日经催要后未支付货款；其在合同仍然可以继续履行的情况下解除合同，构成违约。请求驳回原告的诉讼请求。 被告（反诉原告）欧陆经营部向本院提出反诉请求：1.判令王飞继续履行2019年6月25日签订的《广汇家居广场订货单》，支付货款19000元，欧陆经营部交付剩余的家具；2.判令王飞支付欧陆经营部仓储费用4000元；3.本案诉讼费由王飞负担。庭审中欧陆经营部变更第一项反诉请求为：欧陆经营部没收定金5800元。事实和理由：欧陆经营部系多年从事家具经营的主体。2019年6月25日王飞的配偶吴惠姣以王飞的名义到欧陆经营部购买沙发、床、椅子等家具产品，双方签订了《广汇家居广场订货单》，约定家具总货款为29000元，2019年7月15日到货，王飞支付订金10000元，发货前付清全部货款。协议签订后，因王飞订购的橡木材质床厂家停产，经协商后更换为美国白橡材质导致厂家到货时间延迟到7月28日前后；美国白橡材质价格更高，但欧陆经营部仍按橡木材质的价格出售给王飞。周惠珍和吴惠姣协商后调整送货时间为2019年7月31日。欧陆经营部在送货前通知吴惠姣来付款，但吴惠姣没有支付。欧陆经营部在送货时发现沙发厂家误将2.8米的沙发当做3米的沙发发货，向吴惠姣表示先将该沙发送至其家中使用，待尺寸符合约定的沙发送达后，再进行调换，其他家具如期送货，但吴惠姣不同意且拒绝支付其余货款。后经双方沟通协商未果。虽然本案中有一件家具不符合双方约定，但并不影响合同的履行，并且欧陆经营部也积极采取补救措施，王飞拒绝履行整个合同已构成违约，同时，因其不履行合同造成欧陆经营部仓储损失4000元。据此欧陆经营部提起反诉，诉请如前。 原告（反诉被告）王飞反诉答辩称，床的材质并非其主动更换，在订货后欧陆经营部称厂家已经停产，故予以更换；本案送货时间从7月15日拖延至7月27日，后又拖延至7月31日；而7月31日仍有一件沙发未到货，欧陆经营部构成违约；其订购的家具是一个整体，理应同时送到；王飞不存在违约行为。 本院经审理认定，2019年6月25日王飞的妻子吴惠姣以王飞的名义到欧陆经营部订购家具，此后又以王飞的名义协商合同履行事宜。双方签订《广汇家居广场订货单》一份，价款共计29000元，预付定金10000元，7月15日前送货；并约定提货、退货、送货前必须付清余款；如供货方由于缺货等原因违约，买受方有获得双倍返还定金的权利。订货当日吴惠姣提出增加梳妆台椅子一个，另行支付给欧陆经营部的经营者周惠珍100元。2019年6月19日因王飞订购的橡木材质床缺货，周惠珍将美国白橡材质床的图片通过微信发送给吴惠姣，与其协商更换为美国白橡材质，导致除一张价值1200元的真藤摇椅外，其他家具未能在7月15日前按时送货。2019年7月30日吴惠姣与周惠珍协商后达成一致，欧陆经营部在2019年7月31日下午两点送货；当日周惠珍要求吴惠姣支付余款，但吴惠姣未予支付。2019年7月31日因合同约定的3米长的沙发未到货，故吴惠姣拒绝收货。2019年8月3日吴惠姣通知周惠珍其已在其他地方另行订购家具。2019年8月5日周惠珍通知吴惠姣沙发已经到货，但吴惠姣回复称其已经重新购买。 另查明，欧陆经营部因仓储需要，向案外人郑敏燕租赁位于上洋村的仓库（约30平米），2019年5月1日至11月30日半年的租金共计1600元，2019年12月1日至2020年5月31日的租金共计1700元；向江琴租赁位于福苑新村的仓库（约80平米），2020年5月1日至2020年11月30日的租金共计5000元。 上述事实，有《广汇家居广场订货单》、微信聊天记录、结婚证、收据和双方当事人的陈述为证。 本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。对王飞在2019年7月31日时是否有权解除合同的问题，虽然本案中逾期交货系欧陆经营部的原因所致，双方重新约定交货时间后，欧陆经营部仍不能按期交货，存在一定的违约行为。但2019年7月31日除沙发以外的其他家具均已到货，2019年8月5日沙发亦已到货；故2019年7月31日双方的买卖合同仍有继续履行的基础，合同目的仍然能够实现。王飞在2019年7月31日提出解除合同，不符合法律规定，已构成违约，应当承担相应的民事责任，欧陆经营部诉请合同标的额29000元的20%即5800元定金不予退还，具有事实与法律依据，本院予以支持；对王飞要求欧陆经营部双倍返还定金的诉讼请求，本院不予支持。对于合同解除问题，考虑到王飞已另行购买家具，本案买卖合同已事实上不能履行，欧陆经营部经本院释明后，已变更了反诉请求，故本院对王飞要求解除合同的诉讼请求予以支持。对欧陆经营部要求王飞承担仓储损失的诉讼请求，考虑到欧陆经营部本身存在一定的违约行为，应当承担相应的违约责任，仓储损失应由其自行承担。综上，王飞已付的10000元定金和新增的椅子价款100元，扣除不予退还的5800元和藤椅的价款1200元，欧陆经营部应退还货款3100元。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百一十五条、第一百二十条规定，判决如下： 一、解除原告（反诉被告）王飞与被告（反诉原告）衢州市柯城欧陆家具经营部于2019年6月25日签订的家具买卖合同； 二、被告（反诉原告）衢州市柯城欧陆家具经营部于本判决生效之日起十日内退还原告（反诉被告）王飞货款3100元； 三、驳回原告（反诉被告）王飞的其他诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）衢州市柯城欧陆家具经营部的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费300元，减半收取150元，由原告（反诉被告）王飞负担（已预交）；反诉费187.5元，由被告（反诉原告）衢州市柯城欧陆家具经营部负担（已预交）。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于浙江省衢州市中级人民法院。 本条款即为执行通知，负有履行义务的当事人必须依本案生效判决履行，未履行的，本案申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制消费、纳入失信被执行人名单、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员 章 文 二〇二〇年十二月二十三日 书记员 张亚胜