成都市成华区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0108民初15998号 原告：四川兴旭建筑劳务有限公司，住所地成都市金牛区一环路北四段**********。 法定代表人：周朝，总经理。 委托诉讼代理人：秦蓉清，四川典章律师事务所律师。 委托诉讼代理人：史微微，四川典章律师事务所律师。 被告：郑发院，男，汉族，1983年4月20日出生，住云南省昭通市巧家县。 原告四川兴旭建筑劳务有限公司（以下简称兴旭建筑公司）与被告郑发院建设工程分包合同纠纷一案，本院于2020年10月28日立案后，依法适用简易程序，于2020年12月9日公开开庭进行了审理。原告兴旭建筑公司的委托诉讼代理人秦蓉清、史微微被告郑发院到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 兴旭建筑公司向本院提出诉讼请求：郑发院退还超付的劳务费545,275元并支付资金占用费（以545,275元为基数，按照全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率计算，自起诉之日起至劳务费退还清为止）。事实及理由：2019年3月14日，兴旭建筑公司与郑发院签订一份《华润万象城工程劳务分包合同》，协议约定：1．由郑发院承建该项目4-2区裙楼（包含地下室和地上标准层及以上）的模板工程及4-6区、4-7区裙楼地下室区域的模板工程；2．地下室的模板工程合计单价为每平米55元，地上标准，地上标准层及以上区域模板工程合计单价为每平米50元范围内的零星或收尾的工程若郑发院无法完善，兴旭建筑公司另行安排人员进行完善，所产生的人工费由郑发院承担：4.2020年春节前，兴旭建筑公司将支付给郑发院完成产值90%的劳务费；5．在附件《施工现场安全生产奖励及处罚实施细则》中约定罚款由郑发院承担；6．工程项目地点位于成华区万年场。合同签订后，郑发院按约进场施工。在施工过程中，双方达成口头协议：郑发院承建4-5区裙楼（包含地下室和地上标准层及以上）的模板工程，该模板工程的每平米单价为63元，其他事项参照《劳务分包合同》执行。2020年1月3日，郑发院完成承建的项目工程，双方共同确认郑发院完成的工程量：4-2区地上部分、地下部分、地下部分模板工程量分别为11米、530平米；4-5区地上部分、地下部分、地下部分模板工程量分别为10米、4,607平米，4-6区和4-7区地下室模板工程量为29,263平米。2020年春节前，双方确认劳务费总金额。 3,058,392元。因郑发院施工过程中被罚款、兴旭建筑公司代郑发院完成收尾及代垫付医药费等，总计扣款200,376元，郑发院予以签字确认。在施工期间，兴旭建筑公司通过周朝和熊富才向郑发院发放劳务费2,913,530元，2020年9月21日，郑发院出具两张确认单予以确认。因郑发院未将代收劳务费支付给所属民工，导致部分民工工资被大量拖欠，兴旭建筑公司应政府部门要求，垫付部分民工工资，2020年9月21日、9月22日兴旭建筑公司共代郑发院垫付民工工资469,760元。2020年9月14日、9月18日为解决民工讨薪期间的生活费，郑发院共计向兴旭建筑公司借款2万元，该笔借款从郑发院劳务费中扣除。目前，兴旭建筑公司已支付给郑发院劳务费达3,603,666元，远超双方结算的劳务费，兴旭建筑公司超付劳务费545,275元。郑发院拒不退还，损害了兴旭建筑公司合法权益。 郑发院辩称，兴旭建筑公司所说的口头协议4-5区域单价是63元/平米不认可。兴旭建筑公司的周昌勇告诉郑发院4-5区域按70元/平米计算，所有项目地下室工程抢工期要求补助15万元，但周昌勇表态说补助8万元，郭永辉在场，还没有达成一致意见，但周昌勇说不会让郑发院亏本。合同以外帮兴旭建筑公司清理主楼的材料用了65个工，320元一天，车子是10个车子，车费是250一个，一共是2,500元；2019年3月25日进场因没有材料叫郑发院自己去清理，从3月25日清理到5月25日，合计用工28个小工，大工用了15个，小工是200元/天，大共是320元/天；做4-2区域合同范围内没有包材料，熊富才叫郑发院垫付共计 23,725元，有发票，做了2层后因为停工大概15天至20天，导致上述购买的材料被其它班组偷了，熊富才又叫郑发院买第二次，共计是19,300余元，发票被熊富才收了。4-5区域平方未算900个平方，单价为70元/平，金额为63,000元，熊富才认可且有派出所人去，可以作证；4-5-3区域做了1层没有做了，熊富才叫帮忙帮他做，用郑发院的工人和材料由杨隆成做完，熊富才补助郑发院每平米10元，平米面积为3,580，合计金额为358,000元，杨隆成可以作证。工程生活区没有停车场，所有工人的停车费由郑发院出，大概工人是一百人左右，停车时长为5个月，我垫付了18,000元；3个工人3次工伤事故，药费是19,000元左右，赔付工伤3人是47,000元，是由兴旭建筑公司处理此事，所有费用包括药费是由郑发院垫付；4-6-7区域因工地没有材料，叫郑发院用旧材料拼版和敲钉子，面积为30,000平方米左右，导致多用工95个，320元/天，在外面调突击车费是12个车，250元/车，费用是3,340元；4-2区域高知模12米高，面积为200平米，补助16元/立方，金额为30,000元，熊富才认可，当时算账是刘青松提的笔，可以见单子。合同范围内4-6-7区域帮钢筋工搬钢筋，25的钢筋和钣金和梁筋，长度为800米左右，钢筋有5,000多根，用工132人，车费是21个，合计金额为47,490元。所有面积在合同范围外，熊富才承诺愿加1元/平米，总面积为51,290平米，何明和郭勇辉作证；我兴旭建筑公司未超付工程款，且郑发院的工程款还未付够，因为没有和郑发院办结算。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年3月14日，兴旭建筑公司与郑发院签订一份《华润万象城工程劳务分包合同》，协议约定：1．由郑发院承建华润．万象城二期项目4-2区裙楼（包含地下室和地上标准层及以上）的模板工程及4-6区、4-7区裙楼地下室区域的模板工程；2．地下室的模板工程合计单价为每平米55元，地上标准，地上标准层及以上区域模板工程合计单价为每平米50元对拉螺杆、套管、钉子、铁丝、拉接片、螺帽、蝴蝶扣、成品砼内撑等加固材料由郑发院提供；4．合同范围内的零星或收尾的工程若郑发院无法完善，兴旭建筑公司现场管理人员以手机信息的方式通知郑发院在规定的时间内未完成，兴旭建筑公司有权另行安排人员进行完善，所产生的人工费由郑发院承担；5.2020年春节前，兴旭建筑公司将支付给郑发院完成产值90%的劳务费；6．如出现意外伤残事故，单次医疗费（保险公司报销后）发生在30,000元以内的工伤事故及赔付，由郑发院自行承担，医疗费（保险公司报销后）发生在30,000元以上的工伤事故及赔付，由双方协商解决，兴旭建筑公司承担70%，乙方承担30%。在附件《施工现场安全生产奖励及处罚实施细则》中约定罚款由郑发院承担。 合同签订后，郑发院按约进场施工。2020年1月3日，郑发院完成承建的项目工程，双方共同确认郑发院完成的工程量：4-2区地上部分、地下部分、地下部分模板工程量分别为11米、530平米；4-5区地上部分、地下部分、地下部分模板工程量分别为10米、4,607平米，4-6区和4-7区地下室模板工程量为29,263平米。2020年春节前，双方确认劳务费总金额3,065,375元。因郑发院施工过程中被罚款、兴旭建筑公司代郑发院完成收尾及代垫付医药费等，总计扣款200,376元，郑发院予以签字确认。在施工期间，兴旭建筑公司通过周朝和熊富才向郑发院发放劳务费2,913,530元，2020年9月21日，郑发院出具两张确认单予以确认。因郑发院未将代收劳务费支付给所属民工，导致部分民工工资被大量拖欠，兴旭建筑公司应政府部门要求，垫付部分民工工资，2020年9月21日、9月22日，兴旭建筑公司共代郑发院垫付民工工资469,760元（含韩阅理班组26,250元）。2020年9月14日、9月18日为解决民工讨薪期间的生活费，兴旭建筑公司以借款形式向郑发院支付2万元。 本院认为，郑发院施工完成后，双方最终结算金额为3,065,375元。在结算期间及之后，郑发院签字确认在劳务中的扣款为200,376元、以借款方式收劳务费2,913,530元、兴旭建筑公司代其支付民工工资469,760元，即加上扣款、郑发院领取的劳务费及兴旭建筑公司代付的工资合计3,583,666元。上述应收款及实付款相差518,291元，该超付款项应由郑发院向兴旭建筑公司退还。关于民工维权所支付的2万元及兴旭建筑公司主张的利息，因兴旭建筑公司存在违法分包及管理混乱的行为，民工维权所支出的生活费应由兴旭建筑公司自行承担，超支支付系违法分包及其管理不当所致，其主张的利息不予以支持。郑发院抗辩不应退还款项，其抗辩的事实与合同约定不符且没有任何证据支持，而上述其应承担的款项均由其签字认可，本院对其抗辩意见不予以支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条，《中华人民共和国民事诉讼》第六十四条之规定，判决如下： 一、被告郑发院于本判决生效之日起十日内退还原告四川兴旭建筑劳务有限公司劳务费518，291元； 二、驳回原告四川兴旭建筑劳务有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费9252元，减半收取4626元，由被告郑发院负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 本案判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  刘宗华 二〇二〇年十二月十八日 书记员  王华琳