四川省广元市利州区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0802民初3568号 原告：上海三菱电梯有限公司，住所上海市闵行区江川路**，统一社会信用代码91310000607205141H。 法定代表人：万忠培，总经理。 委托诉讼代理人：姚丹文，上海市四方律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王夕东，男，汉族，生于1988年10月21日，住，住四川省安县公司员工。 被告：广元万达广场投资有限公司，住，住所广元市利州区东坝办事处万源新区万达广场（**）**写字楼****一社会信用代码915108000667776216。 原告上海三菱电梯有限公司（以下简称“上海三菱电梯”）诉被告广元万达广场投资有限公司（以下简称“广元万达公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2020年6月18日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人姚丹文到庭参加诉讼，被告广元万达公司经本院合法传唤未到庭。本案现已缺席审理终结。 原告上海三菱电梯向本院提出诉讼请求：1、要求被告立即支付安装费人民币776559元;2、要求被告支付现场签证费人民币49251.76元;3、本案的诉讼费用由被告承担。 事实和理由：原、被告双方于2014年1月签订了一份《电梯安装合同》，被告委托原告为其订购的23台电梯提供安装调试服务，合同总金额为1653000元，合同对双方的权利和义务均作了明确的约定。同时为配合原供货及安装合同双方又签订了一份《补充协议》，对原合同项下电梯中的部分电梯供施工单位作为施工用梯使用做出了具体约定。 合同生效后，原告积极安排员工为被告的电梯进行安装调试服务，所安装电梯陆续于2014年10月至2015年11月间通过了广元市特种设备监督检验所的验收。但被告却未能按约履行付款义务，尚欠原告电梯安装费776559元、现场签证费49251.76元。经原告多次催讨，至今未付。 综上所述，被告的行为已构成违约，现原告为维护其合法权益，特向人民法院提起诉讼，望人民法院支持原告的诉讼请求。 被告广元万达公司未到庭，亦未提交书面答辩状。 原告提交证据如下： 第一组：原告营业执照复印件、被告企业公示信息，证明原、被告身份信息。 第二组：《广元万达广场西区电梯安装合同》及《补充协议》，证明被告委托原告对电梯设备进行安装调试服务，及双方的权利义务。 第三组：《电梯检验报告》，证明原告提供的电梯已安装完毕并通过了政府相关部门的验收。 第四组：《催款函》，证明原告向被告进行催款。 被告广元万达经本院传票合法传唤后未到庭参加诉讼，视为对其举证、质证权利的放弃。 根据原告在庭审中的举证以及在庭审中的陈述，本院认定如下事实： 2014年1月21日，业主广元万达公司与分包商上海三菱电梯签订了《广元万达广场西（区）电梯安装合同》（合同编号：GYWDGC-GC-H-043-HT04），合同约定：双方就本合同项下电梯安装工程施工事项达成以下协议。工程概况工程名称：广元万达广场甲写及酒店电梯安装工程（下称“本工程”）工程地点：广元市万源路6号；合同工程范围本工程范围为：甲写及酒店电梯安装工程，以及为完成上述工作所必需进行的不可或缺的工作，包括但不限于：1、设备搬运、吊装（含二次搬运）、吊装、安装及调试；2、井道永久照明、防水插座、底坑爬梯、机房爬梯、机房护栏及井道内其它和电梯安装有关的工作；3、正式井道照明工程的全部工作，包含布管、布线、变压器、井道灯等供应及安装；4、电梯接地工程的全部工作，业主提供接地点；5、电梯安装时所有井道四周洞口的安全封堵；6、安装用脚手架；7、钢牛腿设计与制作安装；8、各楼层井道口电梯安装时采用的安全措施；9、在电梯安装、测试过程中从指定的电源接驳点（单体指定位置）到电梯安装现场所需临时电缆；10、垃圾清运：施工期间即竣工后清理及运走所有与电梯工程有关的废料和垃圾至工地现场指定地点；11、在保修期内免费提供及更换零件，在质量保证期满后保证以合理价格提供备用零件；12、提供所需之施工详图、安装技术说明书、配合制作工程图、竣工图等；13、提供保养操作、紧急处理程序及维修说明书；14、除上述所列，本工程范围还包括完成整个合同工程所必需之物料、机械、设备、工具、附件等；15、特别明确的是，分包商设备安装完毕、经当地政府主管部门验收合格后，在监理、甲方等单位共同经验收并正式交付使用前，业主可要求在一定时间内临时使用分包商设备，包括作为施工用梯使用。如因业主原因造成分包商设备损害的，由业主负责。临时使用时间安排：每天按12小时计，如抢工需要则延长用梯时间。如电梯损坏，乙方需及时维修，一般故障进行维修的时间不能超过四小时，如超出四小时，分包商需立即提供备用梯。故障维修时间最长不能超过3天。电梯在上述临时使用期间的毁损灭失风险仍由分包商承担。合同工期1、设备进场安装时间为2014年4月20日，竣工时间为2014年7月20日，（具体时间以业主的开工令（或通知）为准，并依据业主的工期要求进行调整）。2、电梯安装总工期为120天。3、设备安装完毕并经当地政府主管部门验收合格后15日内，分包商应取得电梯安全检验合格证，达到工程正式交付使用条件。工程交付使用时间不迟于2014年7月20日。合同价款本合同项下安装费总价包干，合同包干总价为（小写）：¥1653000元，（大写）；人民币壹佰陆拾伍万叁仟元整。本合同第五条规定的安装费单价与本条规定的合同总价系分包商完成本合同约定的全部义务，业主应向分包商支付的所有费用，包含合同设备运输（含保险）、搬卸、卸车、多次搬运、安装、吊装、调试、损耗、保管、保险、配合、协调、办理相关手续、赶工措施、交叉作业、配合安装调试验收、税金、配合总承包商的系统调试费等及完成本合同工作所需的一切费用，还包括因设备质量问题引起的维修和更换、技术支持和培训等费用。工程范围及合同价格亦包括所有政府有关部门在发出验收合格证等文件前所要求之有关工程所需的所有费用。总配合费由业主支付，无须分包商承担。合同价款除上述规定的内容外，还包括但不限于以下内容，除双方协商一致并签订书面协议外，业主不再向分包商支付其他任何额外费用：1、设备安装期间所需的水电费用：指定施工用水、用电的接驳点，费用按实际用量收取，在工程进度款中扣除；2、当地相关法定检验机构竣工验收时的检验费（监检费）；3、技术服务费（包括安装调试、试运行指导）；4、对业主及其物业管理公司人员进行培训的费用；5、特殊工具、设备正式运行始至质量保修期结束期间所需的电梯例行检查、维修、保养和测试服务费（不含相关法定检验机构的年检费用）。合同价款支付方式1、本合同签订且分包商安装人员全部按约定要求进入工程地点并取得施工许可证后7个工作日内，业主向分包商支付当批电梯安装费总价的50%。2、分包商设备安装完成、经当地政府主管部门验收合格并出具验收合格证明后7个工作日内，业主向分包商支付当批电梯安装费总价的45%。3、电梯正式交付且正常使用6个月、分包商提交完整的竣工结算资料且结算完毕后7个工作日内，业主向分包商支付剩余合同结算价款。业主向分包商支付剩余合同结算价款前。分包商须向业主提供担保金额为结算总价款金额3%的质量保修保函（限银行开具）作为质量保修期内的质量担保。并经业主检验无误后再支付最后一笔款。 同日，甲方广元万达公司与乙方上海三菱电梯签订了《广元万达广场西（区）电梯供货及安装合同补充协议》，协议约定：鉴于：1、甲方与乙方于2013年12月17日签署了《广元万达广场西区电梯供货合同》（合同编号：GYWDGC-WD-CG-H-058-HT01，下称“供货合同”）；2、甲方与乙方于2014年1月21日签署了《广元万达广场西（区）电梯安装合同》（合同编号：GYWDGC-GC-H-043-HT04，下称“安装合同”）；3、供货合同和安装合同以下合称为“原合同”。现经甲乙双方协商一致，就原合同项下的电梯临时使用事宜约定如下：一、电梯的临时使用乙方同意，乙方根据广元万达广场项目（下称“本项目”）的相关施工单位具体施工需要，临时提供原合同项下电梯中的部分电梯（电梯编号以甲方另行书面通知为准），供施工单位作为施工电梯使用（下称“施工用梯”）。具体使用约定如下：1、施工用梯安装完成、经当地政府主管部门验收合格并出具验收合格证明后（乙方应全力配合甲方在第一时间通过验收），正式交付使用前，施工单位经甲方批准根据施工的需要在一定时间内临时使用施工用梯。2、施工用梯的使用时间每天按12小时计算，如本项目需要抢工则乙方需无条件延长开梯时间。如施工用梯遭遇故障，乙方应及时维修，提供备用梯，故障维修时间最长不能超过3天。施工用梯的使用总时间不能超过7个月。二、电梯临时使用配合费甲方、乙方共同确认，乙方提前开通、维护施工用梯以供施工单位临时使用，甲方应向乙方支付电梯临时使用配合费，具体情况如下：在使用期间，甲方应按15000元/台/月/的标准向乙方支付电梯临时使用配合费，上述电梯临时使用配合费单价为综合固定单价、包括每月使用施工用梯期间涉及的全部电梯维护保养、成品保护、大修维护保养及开梯司机费等全部费用（含施工用梯因产品质量原因导致故障而产生的费用）。除此之外，甲方无需就临时使用施工用梯而向乙方或任何第三方支付其他任何费用（甲方原因导致的产品故障或损坏除外）。三、电梯临时使用配合费的支付1、在安装合同项下安装费全部结算完毕且施工用梯使用完毕的前提下，乙方向甲方提交施工用梯的使用时间等结算资料，经甲方审核确认后14个日历日内，甲方向乙方支付全部的电梯临时使用配合费。2、乙方确认，在甲方支付上述电梯临时使用配合费前，乙方应先向甲方开具足额的合法税务发票。否则，甲方有权延期付款且不承担任何责任。四、施工单位临时使用完施工用梯，乙方正式交付该等电梯前必须进行彻底检修和维护，经甲方验收合格后按原合同的约定向甲方交付该等电梯，前述检修和维护费用已经包含在本补充协议约定的电梯临时使用配合费中，不须甲方再额外向乙方支付。五、各方确认，本协议为对原合同约定的进一步明确，不影响原合同项下各方权利义务关系；如原合同有不一致的内容，以本协议的约定为准，本协议未约定事宜（包括但不限于缺陷责任、质量保修、违约责任及争议解决方式等），仍按原合同执行。 合同签订后，上海三菱电梯按约履行了合同约定的义务，向广元万达公司提供了电梯安装服务，且上海三菱电梯所提供的电梯安装经广元市特种设备监督检验所检验合格。但广元万达公司未按合同约定履行付款义务，上海三菱电梯于2018年5月22日向广元万达公司发送了《电梯安装尾款催款函》，内容为：根据贵我双方订立的合同编号为14AZ-2897,14AZ-2901《产品安装合同》的约定：技术监督局验收合格后10天内付清电梯安装尾款，但时值本函发出之日，我司仍未收到部分尾款，合计825810.76（大写：捌拾伍万贰仟捌佰壹拾元柒角陆分）。其中包括甲写14AZ-2897合同质保金38550.00；临时用梯费用256023.00；补充协议MY-14XL-0006费用49251.76。酒店14AZ-2901合同尾款58500.00；质保金44100.00；临时用梯费用379386.00。我司谨以此函提示贵司在5个工作日内支付我司上诉款项，如贵方已汇出上述款项，请及时将付款凭证向我司示明或者致电我司予以说明，避免造成贵司的损失。 庭审中，原告上海三菱电梯称总合同价款是1653000元，扣除已付的，剩下776559元就是欠我们的安装费。关于现场签证费，原告称是安装电梯时，电梯放的时间久了，有生锈、钢丝绳需要更换，属于一个修理项目，当时说好我们修理，但是没有把钱付给我们。 本院认为，被告广元万达公司经本院传票合法传唤未到庭参加诉讼，亦未向法庭提交书面答辩状，视为对原告的主张及诉讼请求放弃抗辩的权利，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十一条之规定，本院只有针对原告的诉请及其提供的现有证据、在庭审中的陈述进行审查和裁判。 被告广元万达公司与原告上海三菱电梯签订的《广元万达广场（西）区电梯安装合同》是双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的规定，合法有效。双方均应按合同约定全面履行自己的义务。上海三菱电梯为广元万达公司提供安装电梯的服务，且安装的电梯经验收合格，履行了约定的安装义务，广元万达公司应及时支付相应安装款。现原告上海三菱电梯称被告广元万达公司剩下776559元未予以支付，请求被告广元万达公司予以支付安装费776559元，本院予以支持。 关于原告主张现场签证费的诉讼请求。原告称现场签证费是安装电梯时，电梯放的时间久了，有生锈、钢丝绳需要更换，属于一个修理项目，当时说好我们修理，但是没有把钱付给我们。根据原告所说签证费的性质，合同中约定，合同总价款1653000元包含的内容有“特殊工具、设备正式运行始至质量保修期结束期间所需的电梯例行检查、维修、保养和测试服务费（不含相关法定检验机构的年检费用）”，合同总价款1653000元已包含原告所说的签证费，另合同约定除双方协商一致并签订书面协议外，业主不再向分包商支付其他任何额外费用，原告未提交证据证明双方关于该项费用协商一致并签订书面协议，故本院对于原告的该项诉讼请求不予支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第二百四十一条之规定，缺席判决如下： 一、被告广元万达广场投资有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海三菱电梯有限公司安装费776559元； 二、驳回原告上海三菱电梯有限公司的其他诉讼请求。 如果未能按照本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费12058元，由被告广元万达广场投资有限公司负担11339元，原告上海三菱电梯有限公司负担719元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省广元市中级人民法院。 审 判 长  赵 伟 人民陪审员  方金莲 人民陪审员  蒲顺萍 二〇二〇年十二月七日 书 记 员  郝梦雪