湖北省武汉市黄陂区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0116民初3659号原告福建省东昇建设工程有限公司孝感分公司，住所地孝感市孝**新铺镇顺利工业园**楼。负责人严力，该公司总经理。委托诉讼代理人丁飞，湖北自强律师事务所，特别授权。被告武汉市兴业广地农业有限公司，住所地武汉市黄陂区武湖农场南环路**。法定代表人陈皓，该公司执行董事。委托诉讼代理人陈方兴，该公司股东，特别授权。委托诉讼代理人罗巧燕，该公司出纳，特别授权。原告福建省东昇建设工程有限公司孝感分公司（以下简称东昇建设孝感分公司）诉被告武汉市兴业广地农业有限公司（以下简称兴业广地公司）建设工程合同纠纷一案，本院立案受理后，依照《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》适用独任制于2020年8月21日、2020年12月3日二次公开开庭进行了审理。原告东昇建设孝感分公司的委托诉讼代理人丁飞，被告兴业广地公司的委托诉讼代理人陈方兴、罗巧燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告东昇建设孝感分公司向本院提出的诉讼请求：1、判令被告向原告立即支付所欠工程款1440506元及误工补偿款30000元，共计14705060元；2、判令被告向原告自2019年12月31日起至还款之日期间的资金占用利息(截至2020年6月31日的资金占用利息为1440506元×4.35%×0.5年=31331元);3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2019年6月22日，原告东昇建设孝感分公司与被告兴业广地公司签订了《兴业广地冷链食品产业园预应力管桩施工合同》一份，约定：由东昇建设孝感分公司承包兴业广地冷链食品产业园预应力管桩工程；工程内容为PHC500×100AB约7200米管桩静压施工；承包形式为包工包料；工程施工工期为30日历天；工程款支付方式为乙方(原告)进场试桩完毕并静载检验合格后支付5万元工程款，工程施工完毕后经静载检测和甲方、监方验收合格后五个工作日内付清施工工人劳务费用，剩余款项分三个月付清(每月支付总欠款的三分之一)且以上款项最后一次支付款项时间不超过2019年11月30日；违约条款：甲方违约：当根据当前条款确定甲方违约，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的实际经济损失，顺延延误的工期。合同签订后，因前期工地停工造成工期延误，2019年9月21日，双方又签订了《兴业广地冷链食品产业园预应力管桩施工协议书》,约定：甲方(被告)承诺9月24日前误工费补偿乙方(原告)费用30000元，乙方承诺2019年9月24日进场施工，于20天内完成合同规定内工程量约371根预应力管桩，期间如遇不可抗力情况(雨天、停电、军运会、工地协调等特殊情况)顺延施工工期，在施工期内，造成停工按每日1000元处罚，处罚费用由造成停工方补偿给对方。上述协议签订后，原告依约履行了合同约定的全部义务，2019年12月，经原告结算并出具《兴业广地冷链食品产业园预应力管桩工程结算书》,确认工程价款共计1440506元。该款项经原告多次催要，被告仍未支付，综上所述，被告拖欠工程款不付的行为违反了合同约定和相关法律的规定，给原告造成了巨大的经济损失。为维护原告的合法利益，特诉至法院，请求支持原告的诉讼请求。被告兴业广地公司辩称，打桩是打在地下的，没有进行检测，无法核对工程量是多少，所以没有结算。我们对打桩工程的质量申请鉴定，待鉴定结果做出后在决定。经审理查明：原告东昇建设孝感分公司经工商登记，依法成立，经营范围：施工总承包房屋建筑工程；市政公用工程施工总承包；石方工程专业承包；钢结构工程专业承包；；地基与基础工程专业承包等2019年6月22日，发包方兴业广地公司(甲方)；承包方东昇建设孝感分公司(乙方)，签订《兴业广地冷链食品产业园预应力混凝土管桩施工合同》，约定：一、工程内容；工程名称：兴业广地冷链食品产业园预应力管桩工程。工程内容：PHC中500×100AB约7200米管桩静压施工。承包形式：包工包料；桩型说明：PHC中500×100AB;建设地点：武汉市黄陂区武湖、创业路以西、中环路以南。二、施工工期；该工程施工工期为30日历天(不含设备进出场和试桩及检测时间)，开工日期暂定为6月25日，具体开工日期以乙方接到甲方书面开工指令后算起。桩机进场后，因甲方原因(如施工手续办理不齐全，场地不平、陷机及施工中不可预见的障碍物等)导致桩机不能自由行走，乙方应及时通知甲方进行协调邻里关系。如甲方不及时协调以上问题，造成乙方桩机累计停工七天以上，超出七天以上时间，甲方每天补偿乙方1000元设备闲置费、误工费等相关费用。若因乙方原因导致停工或者工期延误(无甲方书面同意又不属于不可抗力等原因的),超出七天以上时间，乙方每天补偿甲方1000元工期延误费等相关费用。如遇下列情况工期可顺延：雨雪天和人力不可抗拒的因素等；三、合同价款及结算方法；本项目的管桩采用PHC中500×100A桩，施工方式采用静压法施工，暂估工程量约7200米，本合同采用固定综合单价包干方式，PHC中500×100AB型预应力管桩合同综合单价245元/米，该综合单价包含管桩材料费、管桩施工人工、机械费、辅助材料费、一次设备进出场费、水电费、焊接费、保险费、工程资料整理费、1米以内(含1米)送桩费、市场风险费、安全文明施工措施费、管理费、利润、税金等费用。合同综合单价不含管桩检测费(场区成品桩、试桩及工程桩抽芯、静载检测及静载桩机配合检测、小应变、大应变、垂直度、桩位偏差、抗拔桩等),外围协调费、场地及道路的平整和砖渣铺设费、机械二次及以上进出场费、挖机配合拖桩费、桩头的破除、灌芯、桩尖等费用。送桩费指桩顶至自然地面之间空孔的长度，若空孔部分在1米以内时(含1米)不计费用，超过1米以外的长度按25元/米计算。双方约定，在施工过程中如果使用短桩(管桩单节桩长小于9米),则所使用短桩每米结算单价在此基础(管桩PHCΦ500×00AB桩205元/米)上另加15%计算费用。用于本工程的水费、电费由乙方承担；甲方负责电至桩机附近的配电箱，配电箱后的管线均由乙方负责。管桩工程量计量方式：按甲乙双方施工记录的实际桩长进行计算，若实际桩顶标高超过设计标高，超过1m以内部分材料费用甲方承担，1m以外由乙方承担。工程造价含上述计量实际长度乘以相应单价费用及空孔送桩费用。四、工程款的支付，桩基施工合同，乙方进场试桩完毕并静载检测合格后支付5万元工程款，工程施工完毕后经静载检测和甲方、监方验收合格后五个工作日内付清施工工人劳务费用，剩余款项分三个月付清(每月支付总欠款的三分之一)且以上款项最后一次支付款项时间不超过2019年11月30日。甲方不得以未开挖检测为由拖延结算的办理及工程款的支付，否则甲方按照合同约定条承担相应违约金。4.4若合同履行期间甲方不按时支付工程结算余款时，每延迟一天按银行利率*2支付延迟利息付给乙方。五、经济责任；因乙方责任造成的工期延误、质量等问题所产生相关费用由乙方负责，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。六、双方权责；……七、竣工验收与结算；工程质量应当达到国家规定和设计要求的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据，因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方负责返工直至合格标准。双方对工程质量如有争议，由质量检测管理站鉴定，依据鉴定结果明确责任单位，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任大小分别承担。检验与验收；乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工，同时接受建设方、监理工程师以及甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。工程质量达不到合同约定标准时，乙方应按发包人、监理以及甲方要求重新返工或修复，费用由乙方承担。建设方、监理以及甲方的检查检验不应影响正常施工，因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款由甲方承担，相应工期顺延。竣工结算，管桩工程完工后乙方提交完整的结算申请资料给甲方，甲方收到后3天内完成结算的审核工作。违约责任；甲方违约：当根据前述条款确定甲方违约，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的实际经济损失，顺延延误的工期。乙方违约：当根据前述条款确定乙方违约，或发生下列情况时，乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准。乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。合同签订后，2019年6月19日东昇建设孝感分公司设备进场；因兴业广地公司原因导致工地停工工期延误。2019年9月21日，双方签订《兴业广地冷链食品产业园预应力管桩施工协议书》，兴业广地公司承诺于2019年9月24日前补偿东昇建设孝感分公司误工费30000元，双方还约定具体施工时间和工程量。2019年9月26日东昇建设孝感分公司组织人员，以包工包料双包的方式施工,于2019年11月6日内完成了合同规定的371根预应力管桩的施工，并将预应力管桩交给兴业广地公司，兴业广地公司仅向东昇建设孝感分公司至支付工程款50000元。后东昇建设孝感分公司向兴业广地公司催要工程款项，兴业广地公司未支付2019年12月东昇建设孝感分公司单方制作工程结算书，并于2019年12月30日将结算书送达给兴业广地公司。兴业广地公司收到结算书后未提出任何异议，也未支付东昇建设孝感分公司任何款项。为此，东昇建设孝感分公司向本院提起诉讼，并提出前述诉讼请求。诉讼中，兴业广地公司申请对预应力管桩的质量进行鉴定，但在鉴定机构通知缴纳鉴定费规定时间内未缴纳，被鉴定机构退案，兴业广地公司陈述没有钱缴纳。东昇建设孝感分公司结算书的工程总价款为1440506元。本院认为：原告东昇建设孝感分公司经工商登记依法成立，经营范围：：地基与基础工程专业承包等业务被告兴业广地公司经工商登记依法成立。因此，原告东昇建设孝感分公司与被告兴业广地公司签订的《兴业广地冷链食品产业园预应力管桩施工合同》合法、有效，并具有法律约束力，双方应当全面履行合同义务。1、关于工程款、工程质量。《兴业广地冷链食品产业园预应力管桩施工合同》签订后，原告东昇建设孝感分公司组织人员，以包工包料方式，于2019年11月6日完成了371根预应力管桩建设工程施工，且有监理方人员的签字证实。根据双方签订合同约定：“竣工结算，管桩工程完工后乙方提交完整的结算申请资料给甲方，甲方收到后3天内完成结算的审核工作。”东昇建设孝感分公司于2019年12月30日将完整的结算资料送达给兴业广地公司，兴业广地公司收到后一直未完成结算的审核工作，则根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条规定“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。”东昇建设孝感分公司请求按照结算书结算工程借款的，本院予以支持，该工程借款应为1440506元，本院予以认定。因兴业广地公司在诉讼中不缴纳工程质量鉴定的鉴定费，导致其申请被鉴定机构退回，应视为兴业广地公司举证不能，兴业广地公司应承担相应的民事责任，则兴业广地公司抗辩工程质量存在问题的意见，本院不予采纳。2、关于支付工程款及逾期付款利息。根据双方合同约定“工程款的支付，桩基施工合同，乙方进场试桩完毕并静载检测合格后支付5万元工程款，工程施工完毕后经静载检测和甲方、监方验收合格后五个工作日内付清施工工人劳务费用，剩余款项分三个月付清(每月支付总欠款的三分之一)且以上款项最后一次支付款项时间不超过2019年11月30日。甲方不得以未开挖检测为由拖延结算的办理及工程款的支付，否则甲方按照合同约定条承担相应违约金。”兴业广地公司仅支付工程款5万元，其余款项应按照合同预定支付。故东昇建设孝感分公司要求兴业广地公司支付工程款项1440506元及误工补偿费30000元的诉讼请求（被告无异议），本院依法予以支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。第十八条规定“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）、建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）、建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日”。原告东昇建设孝感分公司承包的被告亚兴业广地公司预应力管桩建设工程，于2019年11月6日竣工并交付被告使用。2019年11月30日，为应付工程价款最后日期。被告兴业广地公司未向原告东昇建设孝感分公司支付工程款，其行为违约，应承担违约责任，依法向原告东昇建设孝感分公司支付逾期付款利息。被告兴业广地公司与原告东昇建设孝感分公司签订的《建设工程施工合同》，对欠付工程价款利息计付标准有约定，但东昇建设孝感分公司主张按照贷款利率4.35%计算至2020年6月31日止利息为31331元，本院予以部分支持。经计算至2020年6月30日止利息为30896元【（1440506元＋30000元－50000元）×4.35%×0.5年】。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百八十六条和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、由被告武汉市兴业广地农业有限公司支付原告福建省东昇建设工程有限公司孝感分公司工程款1470506元，扣除已经支付的50000元，还应支付1420506元；二、由被告武汉市兴业广地农业有限公司支付原告福建省东昇建设工程有限公司孝感分公司逾期付款利息30896元（自2019年12月31日起至2020年6月30日止）；三、驳回原告福建省东昇建设工程有限公司孝感分公司的其他诉讼请求；上述条款，均于本判决发生法律效力之日起十日内履行。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取9200元，保全费5000元，合计14200元，由被告武汉市兴业广地农业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审判员  曾庆伟二〇二〇年十二月十八日书记员  余祖鹏。