浙江省永康市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0784民初6110号 原告：若宇汽车装备工业（昆山）有限公司，住所地：张浦镇俱进****房。 法定代表人：郑敏。 委托诉讼代理人：何芝琴，江苏乐士律师事务所律师。 被告：金华华科汽车工业有限公司，住，住所地：浙江省金华市婺城区仙华南街**/div> 法定代表人：王雄。 原告若宇汽车装备工业（昆山）有限公司（以下简称“若宇公司”）与被告金华华科汽车工业有限公司（以下简称“华科公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2020年9月21日立案受理后，依法适用简易程序，于2020年12月8日公开开庭进行了审理。原告若宇公司的委托诉讼代理人何芝琴到庭参加诉讼。被告华科公司经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告若宇公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告货款1523555.55元及利息（从起诉之日以1523555.55元基数按照LPR计算至实际支付之日止）；2、判令本案诉讼费、保全费由被告承担。 事实和理由：原告与被告于2016年5月签订《焊接车间B11B车型夹具项目承揽合同》，约定原告承揽被告焊接车间B11B车型夹具项目，合同总价为240万元。后双方又于2016年9月23日签订《金华华科汽车B11A车型夹具项目承揽合同》，约定原告承揽被告B11A车型夹具项目，合同总价为148万元。现原告已将B11B车型夹具和B11A车型夹具送至被告并已验收合格，然，截止起诉之日，被告仍有货款1523555.55元未支付。为维护原告合法权益，诉至贵院，请判如所请。 被告华科公司未到庭答辩，亦未在法定期间内向本院提交抗辩证据。 经审理，本院认定事实如下：2016年5月，原告若宇公司（乙方）与华科公司（甲方）签订合同编号为HKGS16060047的《金华华科汽车工业有限公司焊装车间B11B车型夹具项目承揽合同》（以下简称“《B11B车型夹具承揽合同》”），约定本项目为乙方向甲方交钥匙项目，乙方负责的本合同内容包括但不限于项目的开发、设计、制造、拆卸、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、售后服务以及相关机器设备、辅助材料、备品备件的供应等内容；乙方负责提供焊装车间B11B车型夹具项目制造的材料、零部件、专用工具/辅助具、备品备件及耗损件；乙方负责夹具的包装、运输、装卸及到指定现场的安装、调试等；合同固定价款为240万元；合同签订生效后，支付合同总价款30%的款项即72万元；乙方制造完毕，通知甲方到乙方现场预验收，预验收合格，货到现场且收到等额有效增值税专用发票后，支付合同总价款30%的款项即72万元；本项目安装调试合格，甲方出具终验收合格报告后，甲方收到乙方的全额增值税专用发票后七个工作日内支付合同总价款30%的款项即72万元；乙方同意将合同总价款的10%作为本项目的质量保证金无息留在甲方，质量保证期为24个月，质保期内未发生质量问题的或未出现质量违约扣款的，质保期过24月后十个工作日内甲方向乙方无息退还质量保证金；本项目终验收合格后3个工作日内甲乙双方应签署终验收报告，验收报告须加盖双方盖章方为有效，终验收报告生效之日起本项目进入24个月的质量保质期。 2016年9月23日，原告若宇公司（乙方）与华科公司（甲方）签订合同编号为HKGS16080071的《金华华科汽车B11A车型夹具项目承揽合同》（以下简称“《B11A车型夹具项目承揽合同》”），约定乙方承揽的金华华科汽车B11A车型夹具项目为交钥匙工程，乙方工作范围包括但不限于项目的设计、原辅材料的供应、制造、包装、运输、安装、调试、培训、陪产、技术服务等；合同总价款为148万元；第一期合同款：合同生效且图纸会签确认之日起30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款即444000元；第二期合同款：在乙方所在地完成项目预验收，经过双方确认并签署预验收相关文件，设备到达甲方现场，经甲方确认后30日内，向乙方支付本合同总价的30%即444000元；第三期合同款：设备终验收完成（设备终验收合格签字），乙方提交价值合同总金额2%的备件，且乙方开具本合同全额增值税专用发票后30个工作日内，甲方支付给乙方合同价款的30%即444000元；第四期合同款：一年质保期结束后且质保期内无质量问题，30个工作日内，甲方支付给乙方合同价款的10%即148000元；设备的所有权自到货验收合格时转移给甲方；质保期自设备终验收合格签字确认之日起开始算，质量保证期24个月。 合同签订后，原告依约履行了上述合同，向被告交付了相关设备，并就《B11B车型夹具承揽合同》开具了全额增值税发票，就《B11A车型夹具项目承揽合同》开具了第一期、第二期合同款的增值税专用发票888000元。 2018年7月11日，原告与被告签订《关于增值税税率调整补充协议》，约定双方签订的《B11B车型夹具承揽合同》已生效，原合同总金额为240万元，已履行的合同金额144万元，未履行的合同金额96万元，因税率由17%调整为16%，双方自愿将未履行的合同金额变更为951794.87元。 被告支付了《B11B车型夹具承揽合同》项下的款项144万元，尚欠合同款951794.87元。被告支付了《B11A车型夹具项目承揽合同》项下的款项888000元，尚欠合同款592000元，现税率变更为13%，故尚欠合同款571760.68元。以上款项合计152355.55元。 上述事实，有原告提供的《B11B车型夹具承揽合同》原件、《B11A车型夹具项目承揽合同》原件、《关于增值税税率调整补充协议》原件、增值税发票原件五张、货物托运合同、送货单、发货通知单等复写件、银行付款凭证复印件七份等证据和原告的当庭陈述在案证明，足以认定。 本院认为，原告若宇公司与华科公司之间签订承揽合同及补充协议系双方当事人的真实意思表示，且不存在《中华人民共和国合同法》第五十二条之情形，应予确认合法有效。被告分别于2017年7月16日支付了《B11B车型夹具承揽合同》的第二笔款项，于2018年2月28日支付了《B11A车型夹具项目承揽合同》的第二期款项，结合原告提供的2016年的送货单据，本院认定原告已经履行了合同义务，向被告交付了工作成果，且被告至迟分别于2017年7月16日、2018年2月28日已完成预验收。被告完成预验收后，至今未向原告提出质量异议，视为原告所交付的工作成果符合合同要求，即终验收合格。被告应当按约支付合同款，逾期付款应承担相应的民事责任。因被告在合理期限内未履行终验收义务，本院认定质保期自预验收合格之日开始计算，现承揽合同的质保期均已经届满，被告应退还质保金，逾期退还应承担相应的民事责任。综上，原告若宇公司的诉讼请求合法有据，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第二百五十一条、第二百六十一条、第二百六十三条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 由被告金华华科汽车工业有限公司于本判决生效之日起二十日内支付原告若宇汽车装备工业（昆山）有限公司合同款人民币1523555.55元并支付逾期付款利息【利息以1523555.55元为基数自2020年9月14日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算至实际付款之日止】。 如被告未按本判决确定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费9256元（已减半收取）、保全费5000元，合计14256元，由被告金华华科汽车工业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员 徐露苗 二〇二〇年十二月八日 法官助理 吕华杰 代书记员 周 璇