四川省大竹县人民法院民 事 判 决 书（2020）川1724民初1570号原告：四川一线天文化传媒有限公司，住所地邻水县鼎屏镇古邻大道南段**恒源新城**E（栋）****。法定代表人：朱柏杨。被告:四川福斯蓝调红酒销售有限公司,住所地四川省达州市大竹县竹阳街道健康大道**天誉·天街商业街**商铺。法定代表人：肖云梅。被告：肖云梅，女，1998年4月15日出生,住四川省大竹县。被告：翁龙贵，男，1975年2月22日出生，住福建省福清市。委托诉讼代理人：刘富武，大竹乌木法律服务所法律工作者。被告：李辉，女，1992年6月10日出生，住四川省大竹县。被告：贺兰，女，1990年8月16日出生,住四川省大竹县。原告四川一线天文化传媒有限公司与被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司、肖云梅、翁龙贵、李辉、贺兰装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月14日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告四川一线天文化传媒有限公司法定代表人朱柏杨、被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司法定代表人肖云梅、被告肖云梅、翁龙贵、李辉、贺兰、被告翁龙贵委托诉讼代理人刘富武到庭参加了诉讼。审理中，原告四川一线天文化传媒有限公司申请对已完成工作量进行工程造价鉴定，对施工人员误工费进行鉴定，但未在鉴定机构要求的时间内预缴鉴定费。本案现已审理终结。原告四川一线天文化传媒有限公司向本院提出诉讼请求：1.被告方支付原告装饰装修设计费50000元;2.被告方须支付原告装修剩余尾款821700元;3.被告方支付原告及原告法定代表人朱柏杨在本案诉讼期间所产生的误工费、差旅费等合计人民币30000元；4.被告方支付因未及时拨款致原告因拖欠工人工资被罚款19000元；5.被告方支付原告窗帘采购及安装费用6500元；6.被告方支付原告因被告公司进度款不能及时到位，导所致工人停工误工费，其中水电工24150元（69天x350元/天），木工停工待料误工费46200元（132天x350元/天）；7.被告方支付原告违约金300000元；8.被告承担诉讼费。事实和理由:原告与被告公司签订《大竹福斯·蓝调评鉴中心装修设计及施工承包合同》，合同约定条款规定，原告给被告装修时，施工图纸由发包方委托承包方设计施工图纸，设计费50000元，由发包方确认后三天内支付。在装修施工过程中，被告方未按照合同约定支付相应工程进度款，仅付款128300元。2019年5月装修施工工程已完成90%，但被告方未付进度款，原告帮其垫付材料款和部分人工工资，后期原告方无法支付剩余人工工资，工人告至大竹县劳动监察大队致原告被处罚。因被告拒不支付工程款项导致原告公司陷入巨大资金危机，原告多次催收无果，请求依法裁决。被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司、肖云梅辩称：装修合同不是工程开始之前签订，是原告方退场前迫使被告肖云梅补签。被告肖云梅虽然是法定代表人，但没有全程参与整个装修设计工程，对相关事项不清楚，被告翁龙贵辩称：1.原被告双方签订的装修设计及施工承包违反相关法律规定，合同无效；2.被告至今未收到原告提供的经审查通过的图纸，不存在给付装饰装修设计费的问题；3.原告没有装修资质，工程至今未完工，没有通过验收，没有对完成工程量有效的评估，不应支付尾款；4.原告要求被告方承担诉讼期间误工费及差旅费，没有合同约定或法律依据；5.大竹县劳动监察大队对原告拖欠工人工资进行处罚，与被告无关；6.合同有明确的规定，甲方未按时支付工程进度款，七天后原告可终止合同，不存在支付停工待料误工费；7.被告没有委托原告去采购安装窗帘，应由原告自己负责；8.原告完全可以预见继续施工的不利后果，应当承担其后果，不应支付违约金。请求驳回原告的诉讼请求。被告李辉辩称：被告李辉主要负责招商，当时在公司担任店长，装修的事情不是很清楚。被告贺兰辩称：被告贺兰因向公司借款70000元被赠送3%的股份，2019年6月10日被告公司以红酒抵押还款，不清楚公司装修欠款的事情。原告四川一线天文化传媒有限公司围绕其诉讼请求依法提交了以下证据：1.原告和被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司的营业执照；2.大竹福斯·蓝调品鉴中心装修设计及施工承包合同、四川福斯蓝调红酒销售有限公司支付合同；3.四川一线天文化传媒有限公司设计图纸、效果图、现场照片；4.大竹县人力资源和社会保障局劳动保障监察行政处罚事先告知书、决定书、改正决定书、罚款收据、用工记录、民工工资确认表；5.四川省邻水县人民法院（2020）川1623民初204号民事判决书、四川省邻水县人民法院（2020）川1623民初205号民事判决书；6.大竹福斯蓝调品鉴中心付款128300元记录及附件。被告方的质证意见是，对证据1.6无异议；证据2是原告退场前堵住被告肖云梅补签，内容不真实；证据3图纸之前没有看见过，没有经被告确认；证据4.5真实性无异议，是原告应支付劳务费与原告单位接收处罚的情况，与被告方无关。被告方围绕其诉讼请求依法提交了以下证据：1.四川福斯蓝调红酒销售有限公司提交了四川福斯蓝调红酒销售有限公司营业执照、章程；2.被告翁龙贵提交了向原告公司股东周文科转账依据及其投入资金的账务情况；3.被告贺兰提交了四川福斯蓝调红酒销售有限公司2019年5月14日向贺兰借款70000元的借条1张，银行交易明细、2019年6月10日四川福斯蓝调红酒销售有限公司向贺兰抵押红酒的抵押单。原告对证据1无异议，对证据2中翁龙贵投入的资金与装饰装修合同无关的部分不予认可；对证据3认为与本案无关。双方对即原告证据1.6、被告证据1无异议，本院予以采信。本院经审理认定如下事实：被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司成立于2019年3月4日，注册资本100万元，经营范围销售酒、饮料、茶叶及饮料作物；咖啡馆、茶馆服务。法定代表人肖云梅，公司类型为自然人投资或控股有限责任公司，初始股东3人：翁龙贵出资38万元，肖云梅52万元，李辉10万元。2019年5月20日被告公司变更投资人登记为股东4人：翁龙贵出资38万元，肖云梅49万元，李辉10万元，贺兰3万元，认缴出资时间2039年2月24日。原告四川一线天文化传媒有限公司成立于2018年3月27日，经营范围包括广告的设计、制作、代理、发布，多媒体设计服务，电脑图文设计，包装装潢设计服务，企业形象策划，市场营销策划，文化活动策划、体育赛事经纪服务，会议服务，展览服务，策划创意服务，摄影服务，公司礼仪服务，项目的策划服务与公关服务，舞台表演辅助服务，广告器材租赁与销售。原告四川一线天文化传媒有限公司承揽了被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司位于大竹县竹阳街道健康大道88号天誉城商业街6-4-4、5、6、7、8、9、10号商铺的“大竹福斯·蓝调品鉴中心”装修设计与施工工程，于2019年2月12日开工，同年3月正式进场施工。原告施工工程中，2019年5月因被告公司股东之间的联系人舒柯出现意外情况，被告方股东人心涣散不能支付工程款。2019年6月原告与被告公司补签《大竹福斯·蓝调品鉴中心装修设计及施工承包合同》和《四川福斯蓝调红酒销售有限公司支付合同》，合同记载签订时间为2019年3月5日。《大竹福斯·蓝调品鉴中心装修设计及施工承包合同》1.3约定工程承包方式为承包方出设计方案、包工、包料。1.4工程期限约定为90个工作日，开工时间2019年3月20日。1.5约定合同价款工程造价为人民币950000元。1.6付款方式约定从合同签订之日起，须在3个工作日内预付给乙方第一次工程进度款，即工程总造价的30%，人民币285000元；工人进场后被告支付原告第二次工程进度款，即工程总造价的20%，人民币190000元；水电改造完工后被告支付原告第三次工程进度款，即工程总造价的20%，人民币190000元；木工工程完工后被告支付原告第三次进度款，即工程总造价的20%，人民币190000元；全部完工后三天付余款10%，即人民币95000元。2.2约定施工图纸由发包方委托承包方设计施工图纸，图纸一式两份，发包方、承包方各一份，设计费:人民币50000元，由发包方确认后三天内支付。10.4约定，甲方未按期支付工程进度款的，每延误一天向对方支付违约金工程总价的5‰，七天后乙方可中止合同。合同签订当日，原告与被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司签订《四川福斯蓝调红酒销售有限公司支付合同》，约定支付方式为：甲方须在2019年6月5日之前支付乙方装修工程款项100000元；2019年6月8日之前支付乙方装修工程款项100000元；2019年6月30日之前支付乙方装修工程款项250000元；2019年7月15日之前支付乙方装修工程款项550000元。原告未完成工作退出工程场地。2019年6月10日李涛、刘凤全等人向大竹县人力资源和社会保障局投诉原告单位拖欠工人工资50万余元，2019年6月17日，大竹县人力资源和社会保障局作出竹人社监令字（2019）19号劳动保障监察责令改正决定书，责令原告单位在7日内支付民工工资348714元，拒不履行的，将处以2000元以上20000元以下罚款。原告单位未如期履行，2019年6月25日大竹县人力资源和社会保障局作出竹人社监告字（2019）5号劳动保障监察行政处罚事先告知书，2019年7月1日大竹县人力资源和社会保障局作出竹人社监罚字（2019）3号劳动保障监察行政处罚决定书，对原告单位罚款19000元，2019年7月16日原告单位缴纳罚款19000元。2020年4月17日，四川省邻水县人民法院（2020）川1623民初204号、205民事判决书判决原告股东朱柏杨、周文科、赖胜支付刘凤全、刘小兵工资60600元及损失费3500元，支付李涛工资46256元及损失费3500元。另查明，原告四川一线天文化传媒有限公司通过与被告翁龙贵核对账目，确定被告翁龙贵支付装修款256205元。审理中，原、被告双方对案涉装饰装修项目原告已完成的工程量、工程进度、施工人员误工费用不能形成一致意见。原告申请对已完成工作量进行工程造价鉴定，对施工人员误工费进行鉴定，我院委托四川建业工程咨询有限公司进行鉴定，但原告未在鉴定机构要求的时间内预缴鉴定费，四川建业工程咨询有限公司将该鉴定案件退回。本院认为，原告四川一线天文化传媒有限公司与被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司签订《大竹福斯·蓝调品鉴中心装修设计及施工承包合同》，被告肖云梅关于被胁迫签订合同的辩解意见，未提交证据证实，本院不予支持。现行《中华人民共和国建筑法》第二条第二款对建筑活动的概念规定为“各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动”，并未要求从事室内装修装饰施工必须具备相应的施工资质，本案合同标的为室内装修装饰，不属于建筑法规定的建筑活动，被告翁龙贵关于“原告公司未取得装饰装修工程施工资质,承接被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司商业店铺的装修装饰工程，合同无效”的意见,本院不予支持。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。1.原告要求被告方按照合同约定支付设计费50000元，但图纸上记载的建设单位为邻创装饰，图纸上无工程名称及被告方签字，无证据证实将设计图纸交被告方并经被告方确认，要求被告方支付设计费的主张不予支持；2.原告要求被告方支付下欠工程款821700元的诉讼请求，因工程尚未竣工验收原告提前退场，现原、被告双方对原告已完成的工程量、工程进度不能协商达成一致意见，原告申请工程造价鉴定和施工人员误工费用进行鉴定但未预缴鉴定费，因此本案中案涉工程的已完成工程量和工程造价、施工人员误工费用无法确定，该诉讼请求证据不足，本院不予支持。3.原告要求被告方支付窗帘采购及安装费用6500元，因窗帘采购及安装在双方合同约定之外，原告未提供被告委托其采购安装窗帘的证据和采购安装窗帘实际支出费用的证据，本院不予支持；4.原告要求被告方支付原告及原告法定代表人朱柏杨在本案诉讼期间所产生的误工费、差旅费等合计人民币30000元，既无合同约定，也不符合法律规定，本院不予支持；5.原告要求被告方支付施工人员误工费的主张，未提交其实际支付依据，且原告公司误工费主张与已生效四川省邻水县人民法院（2020）川1623民初204号、205民事判决书主体不一致，本院不予支持；6.原告要求被告方承担行政罚款19000元的主张，被告方违约未如期支付装修工程款并不是必然导致原告单位受到人力资源和社会保障行政罚款，该主张不予支持；7.原告要求被告方支付违约金300000元的诉讼请求，大竹福斯·蓝调品鉴中心装饰装修工程自2019年3月施工，至今支付工程进度款不足30%，已构成违约，被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司应按合同约定承担违约责任。《大竹福斯·蓝调品鉴中心装修设计及施工承包合同》中第十条“违约责任”中约定，原告方未按期支付工程进度款的，每延误一天向对方支付违约金工程总价的5‰，七天后乙方可中止合同，违约金按照合同约定工程总价950000元计算，为33250元（950000×5‰×7），原告要求被告方支付违约金300000元的主张无合同约定及法律依据，不予支持。原告要求被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司股东肖云梅、翁龙贵、李辉、贺兰承担支付责任，经查明，在注册资本认缴登记制下，股东享有期限利益，在认缴期限届满前若无法定事宜，股东的出资义务不能加速到期，故该请求不予支持。综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司在本判决生效后十日内向原告四川一线天文化传媒有限公司支付违约金33250元；驳回原告四川一线天文化传媒有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16478元，由原告四川一线天文化传媒有限公司负担15978元，被告四川福斯蓝调红酒销售有限公司负担500元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省达州市中级人民法院。审 判 长 胡 劲人民陪审员 蒋 琴人民陪审员 杨 玲二〇二〇年十二月三十一日书 记 员 李泓亭