湖北省武汉市汉阳区人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0105民初5473号原告：卢超，男，1973年11月3日出生，汉族，住武汉市汉阳区。委托诉讼代理人：王建峰，湖北恒康律师事务所律师。特别授权代理。委托诉讼代理人：齐凤群，湖北恒康律师事务所律师。特别授权代理。被告：武汉泽维尔酒店管理有限公司，住所地：武汉经济技术开发区202M地块碧桂园泰富国际****楼****。法定代表人：郭春先，系该公司总经理。被告：郭春先，男，1987年3月14日出生，汉族，住武汉市武昌区。被告：郭建军，男，1975年12月22日出生，汉族，住湖北省孝感市孝**。原告卢超与被告武汉泽维尔酒店管理有限公司（以下简称泽维尔酒店）、被告郭春先、被告郭建军装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月11日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告卢超的委托诉讼代理人齐凤群到庭参加诉讼，被告泽维尔酒店、被告郭春先、被告郭建军经本院传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告卢超向本院提出诉讼请求（经变更）：1、请求判令解除原告与被告泽维尔酒店签订的《委托装修协议》；2、请求判令被告泽维尔酒店退还原告装修款79486元；3、请求判令被告泽维尔酒店支付原告违约金7750元（计算方法：自2019年12月18日起至2020年5月20日止，155天*50元/天=7750元）；4、请求判令被告郭春先、郭建军承担返还装修款及支付违约金的连带责任；5、全部诉讼费用由被告承担。事实和理由：被告郭春先、郭建军系被告泽维尔酒店的股东，分别持股90%、10%，两被告均未足额缴纳认缴出资款。2019年6月17日，原告与被告泽维尔酒店签订《定金合同》、《委托装修协议》、《租赁合同》，原告将位于武汉市汉阳区新城阳光国际广场B座1713室（建筑面积37.86平方米）房屋出租给被告泽维尔酒店用于经营。合同签订当日，原告支付定金20000元。《委托装修协议》约定，施工日期自2019年6月17日起至2019年12月17日止，未在约定期间装修完毕的，每日支付违约金50元。合同签订后，原告依约将房屋钥匙、水卡、电卡、门禁卡等交付给被告。2019年10月30日，原告按照约定支付装修款的50%，扣除已支付的20000元定金，另支付19743元。2019年12月4日，原告在被告泽维尔酒店的催告下支付装修款39743元。原告分三次共支付装修款79486元，但被告泽维尔酒店未按照合同约定的期间完成装修。2020年4月至5月期间，被告泽维尔酒店的工作人员与原告联系，公司经营出现困难，已无法继续履行《委托装修协议》。2020年5月20日，被告泽维尔酒店向原告发送《合同中止函》，明确告知公司已无法正常经营，原签订的《定金合同》、《委托装修协议》、《租赁合同》全部中止。原告为维护自身合法权益，故诉至法院。被告泽维尔酒店、被告郭春先、被告郭建军均未到庭答辩，也未向本院提交证据。原告卢超围绕诉讼请求依法提交了证据，被告泽维尔酒店、被告郭春先、被告郭建军拒不到庭参加诉讼，放弃了答辩、举证、质证的权利。对原告卢超提交的证据，本院进行综合审查后予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2019年6月17日，原告（甲方、委托方、出租方）与被告泽维尔酒店（乙方、受托方、承租方）签订《定金合同》、《委托装修协议》和《租赁合同》。《定金合同》约定甲方将位于武汉市汉阳区四新大道与汉城路新城阳光国际广场B号楼17层13室房屋委托乙方进行装修，合同价款83000元，甲方应在本合同签订当日向乙方交付定金20000元。《委托装修协议》约定鉴于委托方与受托方于2019年6月17日签订《租赁合同》，约定委托方将位于武汉市汉阳区四新大道与汉城路新城阳光国际广场B号楼17层13室房屋委托乙方进行装修设计，建筑面积37.86㎡；施工日期自2019年6月17日至2019年12月17日（以实际交房日期为准）；合同价款83000元，竣工后据实复核结算；支付方式为合同签订后，甲方需向乙方交付装修工程总款83000元，已付20000元，付款时间6.17；若乙方未按照本协议规定的期限完成该房屋的装修并向甲方移交装修后的该房屋的，则每逾期1日，受托方应当向委托方支付违约金人民币50元/日；如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除本协议或变更本协议外，乙方和装修公司可据实予以延期，并不承担任何违约责任及赔偿：受政策、政府相关部门有关规定、其它行政决定、政府规划调整、市政配套设施延迟等影响而导致的；施工中遇到国家、地、地方政府或主管部门筑规范中规定准许顺延工期的停电、停水或自然灾害等原因的；附加协议：本协议83000元为包干价，包括所有装饰装修、家具家电、家私等，甲方不再承担任何费用。《租赁合同》约定租赁期限自2019年12月17日起至2025年12月17日止，共72个月（以实际交房日期为准）；双方达成合作协议后，甲方须向乙方交付装修工程总款，金额为83000元，详细付款情况见委托装修合同；2019年12月17日至2022年12月17日租金2500元/月，2022年12月17日至2025年12月17日租金2650元/月，租金每三年为一周期，每周期上涨6%；附加协议：装修期过后，如装修未完工，乙方也必须准时向甲方打租金。同日，原告向被告泽维尔酒店支付定金20000元，被告泽维尔酒店向原告出具收据一张。后原告分别于2019年10月30日、2019年12月4日向被告泽维尔酒店支付装修款19743元、39743元，原告共计支付款项79486元。原告称，案涉房屋本身是装修好的房屋，被告泽维尔酒店装修了水电、部分开关，现浇做了一半、厕所砌了一个墙，后面就没有做了，工程量价值大概10000元。2020年5月20日，被告泽维尔酒店向原告发送《合同中止函》，载明被告泽维尔酒店资金链断裂，公司暂停运营，自2020年5月20日起泽维尔酒店不再承担房屋的房租及其物业费等费用，2020年5月20日前已产生的费用除1月23日至4月8日期间外泽维尔酒店将全部承担，1月23日至4月8日期间费用泽维尔酒店会根据政府政策执行，收到此函，所签《租赁合同》、《委托装修协议》、《定金合同》即为中止。后原告要求被告返还款项并赔偿损失未果，故起诉至法院。另查明，被告泽维尔酒店于2017年5月31日登记成立，被告郭春先系法定代表人。被告泽维尔酒店于2020年7月7日将将股东股权由郭春先持股比例90%、郭建军持股比例10%变更为郭春先持股比例100%，将企业类型变更为自然人独资公司。被告泽维尔酒店有大量资金转入股东郭春先个人账户。本院认为：原告卢超与被告泽维尔酒店签订的《定金合同》、《租赁合同》、《委托装修协议》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合同有效。原告依约向被告泽维尔酒店支付了定金和装修款共计79486元，被告泽维尔酒店却在装修期间未对原告房屋进行相应装修，被告泽维尔酒店以自己的行为表明其不再履行合同义务。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第二项规定，原告有权解除合同。故对于原告要求解除双方签订的《委托装修协议》的诉讼请求，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”关于被告泽维尔酒店应向原告支付的装修款和违约金问题。原告认可被告泽维尔酒店已施工部分的工程量价值为10000元，故应当将被该部分工程量价值予以扣除。被告泽维尔酒店应向原告退还装修款69486元。对于原告要求被告泽维尔酒店退还装修款79486元的诉讼请求，本院予以部分支持。《委托装修协议》关于违约责任约定，若乙方未按照本协议规定的期限完成该房屋的装修并向甲方移交装修后的该房屋的，则每逾期1日，受托方应当向委托方支付违约金人民币50元/日。原告有权要求被告泽维尔酒店支付违约金，关于违约金计算标准，原告主张按照50元/日标准计算符合合同约定，且不过分高于造成的损失，本院予以准许；关于违约金计算时间，原告主张从2019年12月18日起计算至2020年5月20日止，不违反法律规定，且在合理范围内，本院亦予以准许。故被告泽维尔酒店应向原告支付违约金7750元（155天*50元/天），对于原告的该项诉讼请求，本院予以支持。关于被告郭春先、被告郭建军是否应当承担连带责任问题。本案中，被告郭春先系被告泽维尔酒店的法定代表人、唯一股东，未向本院提交证据证明被告泽维尔酒店的财产独立于其个人财产，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”之规定，被告郭春先应当承担举证不能的法律后果，应对被告泽维尔酒店的债务承担连带清偿责任。即使在《委托装修协议》履行期间，被告泽维尔酒店非一人有限责任公司，被告郭春先作为被告泽维尔酒店的股东，将公司应收款项收入个人银行账户，且不能合理说明款项的流转使用，应认定郭春先的个人资产与被告泽维尔酒店的资产存在混同情形，其滥用公司独立地位和股东有限责任，严重损害公司债权人利益，依照《中华人民共和国公司法》第二十条第三款规定，应对被告泽维尔酒店的债务承担连带清偿责任。因被告泽维尔酒店为自然人独资公司，且原告并无证据证明在《委托装修协议》履行期间被告郭建军亦与被告泽维尔酒店存在财产混同，故原告据此要求郭建军承担连带责任的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第二项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第二十条第三款、第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，缺席判决如下：一、解除原告卢超与被告武汉泽维尔酒店管理有限公司签订的《委托装修协议》；二、被告武汉泽维尔酒店管理有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告卢超退还装修款69486元；三、被告武汉泽维尔酒店管理有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告卢超支付违约金7750元；四、被告郭春先就上述第二、三项支付义务向原告卢超承担连带清偿责任；五、驳回原告卢超的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取计990元（原告已预交），由原告卢超负担113元，被告武汉泽维尔酒店管理有限公司、被告郭春先负担877元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。审判员  董泽锋二〇二〇年十二月七日法官助理吴兆君书记员陈丹