浙江省义乌市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0782民初13884号 原告：徐海东，男，1970年5月19日出生，汉族，经商，户籍地河南省息县。 委托诉讼代理人：许云峰，浙江智仁（义乌）律师事务所律师。 被告：徐有能，男，1979年5月26日出生，汉族，经商，户籍地浙江省天台县。 原告徐海东为与被告徐有能加工合同纠纷一案，于2020年9月8日向本院提起诉讼，本院受理后，依法由审判员俞霞珍适用简易程序于2020年10月29日公开开庭进行了审理。原告徐海东及其委托诉讼代理人许云峰；被告徐有能到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告徐海东向本院提出诉讼请求：1、解除原被告签订的三份《模具加工合同》。（合同编号为001、002、003）；2、被告退还原告预付款125800元（其中001号合同8万元；002号合同20800元；003号合同25000元）；3、被告支付违约金141000元（其中001号合同违约金115000元；002号合同违约金26000元）。事实与理由：原告在义乌市从事冷风机生意，被告从事模具生产。在2019年12月6日，原被告签订了三份《模具加工合同》（合同编号分别为001、002、003），每份合同对合同价格、交货时间、付款时间、预付款、违约责任等都进行了约定。其中001号合同模具价格为230000元，原告预付80000元，剩余货款在模具调试完成，出合作产品后付清，交货时间为2020年3月30日。002号合同模具价格为52000元，原告预付20800元，剩余货款在模具调试完成，出合作产品付清，交货时间为2020年2月底。003号合同模具价格为380000元，原告预付了25000元，交货时间为2020年12月30日。此后，被告未根据001号、002号合同履行义务，提供模具，原告多次讨要，被告无理拒绝，故原告认为被告已经明确其不履行合同义务，已经违约，双方应解除合同，被告同时应退还预付款并根据合同义务，已经违约，双方应解除合同，被告同时应退还预付款并根据合同第八条承担违约责任。对于003号合同，原告基于被告对前两份合同的履行情况，要求解除003号合同。 被告徐有能辩称，针对001号、002号合同：同意解除合同，也同意退回预付款，不同意支付违约金。疫情属于不可抗力，中间也沟通过，原告也同意让被告继续做模具。重新签订这份合同时说好把尾款都结清，现在未结清尾款导致合同无法履行下去。针对003合同：同意解除合同，但是预付款是已经交给设计的人了，2.5万元是按照原告的意思是给被告的设计费，被告的预付款一分都未到手。材料定金1万元原告还需补偿给被告。 原告为证明自己的主张，向本院提供证据如下： 一、模具加工合同（合同编号001），证明原被告间的加工关系，原告向被告支付预付款8万元及被告违约应承担违约责任的事实。 二、模具加工合同（合同编号002），证明原被告间的加工关系，原告向被告支付预付款20800元，被告违约应承担违约责任的事实。 三、模具加工合同（合同编号003），证明原被告间的加工关系，原告向被告支付预付款25000元的事实。 被告质证意见：三份合同均无异议，都是补签的。 本院认证如下：被告对原告所举的证据均无异议，故本院均予以认定。 被告未向本院提供证据。 经审理查明，2019年12月6日，徐海东（甲方）与徐有能（乙方）签订《模具加工合同》三份，001号合同约定：甲方负责交付给乙方执行本合同所需的产品设计图纸和其他相关技术资料，并且负责技术方面的支持工作；模具合同总金额23万元；2019年10月30日前已付预付款8万元，余款在模具调试完成，出合格产品时付清；交货日期为2020年3月30日，如乙方未能保证质量按时试模出合格产品，由乙方承担违约责任；每延误一天，乙方须付给甲方本合同总金额的2%作为罚金，罚金累计额最多不超过本合同模具总金额的50%；等等。002号合同约定：模具合同总金额52000元；2019年12月8日前已付预付款20800元，余款在模具调试完成，出合格产品时付清；交货日期为2020年2月30日，如乙方未能保证质量按时试模出合格产品，由乙方承担违约责任；每延误一天，乙方须付给甲方本合同总金额的2%作为罚金，罚金累计额最多不超过本合同模具总金额的50%；等等。003号合同约定：模具合同总金额38万元；模具价格总金额包含如下费用，乙方不得以以下原因向甲方要求费用：1、乙方对产品进行成型/二次加工/组装所需的所有夹具和治具的模具费用；2、乙方按合同规定进行模具设计、试模所需的材料和设备及人工等费用；3、乙方为保证模具正常生产制作的模具易损备件的费用；4、乙方为保证产品正常生产所准备的其他工序的相关工具和治具的费用；2019年11月30日前已付预付款25000元，2020年9月份付12万，余款在模具调试完成，出合格产品时付清；交货日期为2020年12月30日，如乙方未能保证质量按时试模出合格产品，由乙方承担违约责任；每延误一天，乙方须付给甲方本合同总金额的2%作为罚金，罚金累计额最多不超过本合同模具总金额的50%；等等。徐有能至今未向徐海东交付前述合同约定的模具。 本院认为，首先，原告徐海东与被告徐有能签订的三份《模具加工合同》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定为合法有效。现原告徐海东主张解除前述合同，被告徐有能对此亦予以同意，故原告徐海东要求解除合同的诉请，本院予以支持。其次，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。被告徐有能同意退还原告徐海东001号、002号的预付款100800元，本院予以支持。被告徐有能主张003号合同的预付款25000元已支付给设计人员而不同意予以退还，但未向本院提供证据予以证明其按合同约定对模具进行设计并支付了设计费的事实，故该合同的预付款被告徐有能应予以退还。最后，被告徐有能辩解案涉的001号、002号合同约定的期限因正值全国爆发新冠肺炎疫情期间，受疫情防控等因素影响导致其于2020年3月28日才开工，而原告徐海东亦表示其曾与被告徐有能协商过延期交付的事宜但至今被告徐有能未能交付模具。本院认为，本案的模具为冷风机的相应配件，该产品具有明显的季节性，自被告徐有能恢复生产后即应积极履行合同义务，但被告徐有能至原告徐海东起诉时仍未交付任何模具已构成违约，故被告徐有能应承担支付违约金的违约责任。违约金应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。原、被告双方均未向本院提供证据证明实际损失的具体数额，故本院综合考量合同性质内容、履约程度、合理的信赖利益等因素，酌定被告徐有能向原告徐海东支付001号、002号合同的违约金合计40000元。综上，原告合理部分的诉请，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条的规定，判决如下： 一、解除原告徐海东与被告徐有能于2019年12月6日签订的编号为001、002、003的《模具加工合同》。 二、被告徐有能于本判决生效后十日内返还原告徐海东预付款125800元。 三、被告徐有能于本判决生效后十日内支付原告徐海东违约金40000元。 四、驳回原告徐海东的其他诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2651元，由原告徐海东负担843元，被告徐有能负担1808元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省金华市中级人民法院。 审 判 员 俞霞珍 二〇二〇年十二月三日 代书记员 金文莉