江苏省兴化市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏1281民初5778号原告：江苏锐格特重工机械有限公司，统一社会信用代码：91320282MA2167D490，住所地：宜兴市新街街道铜峰村。法定代表人：蒋杏芬，执行董事。委托诉讼代理人：史图强（特别授权），男，1972年10月28日出生，汉族，江苏锐格特重工机械有限公司员工，住安徽省铜陵市狮子山区。被告：泰州市奥冠金属制品有限公司，统一社会信用代码91321281MA1WBLNG2U，住所地：兴化市戴南镇张万工业集中区（联创路）。法定代表人：吴凤娟，执行董事。委托诉讼代理人：高华，男，1986年2月18日出生，汉族，泰州市奥冠金属制品有限公司员工，住兴化市。原告江苏锐格特重工机械有限公司与被告泰州市奥冠金属制品有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告江苏锐格特重工机械有限公司的委托诉讼代理人史图强和被告泰州市奥冠金属制品有限公司法定代表人吴凤娟及其委托诉讼代理人高华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告江苏锐格特重工机械有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付全部货款5710元，并每日按5%承担违约金，20日计5710元；2、赔偿原告经济损失10万元；3、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年7月21日，被告与我公司签订产品购销合同，7月23日，我公司支付全部费用，被告承诺3个工作日交货，但一直不履行合同，不接电话、不退款，直到8月1日才发货。收到货后发现与合同约定不符，做换货处理，但被告直到现在也未履行换货处理。因我公司产品属军工产品，是上海某船厂军品项目，故生产节点非常严格，造成造船厂无法履行节点验收，造成我公司在船厂和军方信誉严重受影响，并收到严重警告。被告泰州市奥冠金属制品有限公司辩称，原告向我方买货并已付款5710元是事实，其他都不是事实，合同中也没有约定5%的违约金。原告向我公司购买了5种规格的材料，除了合同中约定的第一个管子，原告让我公司帮忙找厂家折弯成圆，因为是找人家帮忙的，弯成圆后原告不满意，我要求原告退回来，再重新找别的厂家折弯，还没等到人家厂里面帮忙折弯成圆，原告就称不要货了，要起诉我，按照合同，我们是卖材料的，我们没有违约。如果管子原告不要我们可以将管子的钱退给原告，其他的不同意退还。原告江苏锐格特重工机械有限公司为证明自己的主张向本院提交证据如下：1、2020年7月21日，原、被告签订的采购合同原件1份，证明原告向被告购买钛合金TC4材料五种规格，总货款5710元，其中第一项有加工费200元，工期3个工作日。2、原告与案外人上海固巨信息科技工作室签订的通海阀框架镗排租赁协议及发票（复印件）各1份，证明因加工需要租赁设备2个月，每月租金5万元，造成原告损失共计10万元。3、微信聊天记录截图3页，证明加工管子的尺寸以及原告多次催货未果。被告泰州市奥冠金属制品有限公司针对自己的辩解提供微信聊天记录截图9页及银行付款凭证1份，证明合同是7月21日签订的，但是原告在7月23日才打款，打款后合同才成立。3个工作日发货日期应当为7月28日，在7月28日已跟原告协商，其他的都备好了，只有弯管没好，要等，并说明帮忙代加工的弯圆没有那么快好，原告也同意了，我方没有逾期。就原告所举证据，被告质证后对证据1无异议，对证据2有异议，认为原告无法证明其签订的租赁合同与被告加工的弯圆有直接关系，另外原、被告只是买卖关系，其他事情跟被告无关。对证据3微信聊天记录是事实，但是原告提交的微信聊天不完整，只能证明原告跟被告催货，但是被告也一直在帮原告联系折弯管的厂家，材料都按照约定时间做好了。就被告所举证据，原告质证后无异议。通过举证、质证，就原告所举证据1，因被告无异议，本院对其证明力依法予以认定；对证据2，因被告持有异议，对其关联性本院无法认定，对证据3，因被告对其真实性无异议，本院对其真实性依法予以认定。就被告所举证据，因原告质证后无异议，本院对其真实性依法予以认定。本案经本院审查认定事实如下：2020年7月20日，原、被告工作人员通过电话沟通后利用微信于同年7月22日签订《采购合同》一份，合同约定原告向被告购买直管三根，规格分别为外径32mm*厚度3mm*长度1700mm、外径130mm*厚度30mm*长度160mm、外径85mm*30mm*长度300mm，同时购买圆棒、方棒各一根，规格分别为直径32mm*长度3446mm、长度35mm*宽35mm*高240mm，材质均为TC4即钛合金，价款分别为：390元、1650元、1230元、2000元、240元，合计货款为5510元，同时约定对外径32mm*厚度3mm*长度1700mm的直管进行特殊加工，双方在微信中注明折弯成外径517mm的圆管，合同中约定加工费200元，合同并约定工期3个工作日，需方需付清全部货款5710元给供方后，供方即安排生产发货，质量标准按国家标准执行。2020年7月23日，原告将全部货款5510元及加工费200元汇付给被告。7月25日，原告工作人员微信联系被告工作人员，最终确定7月27日发货，但被告未如期发货，7月28日，原告工作人员又通过微信催被告发货，7月30日，原告工作人员表示货不要了，已经重新购货，要求被告退款。后被告在7月底发货，原告在8月1日在微信中告知被告所折弯的圆不符合要求，被告同意原告退回，重新加工折弯成圆，但最终双方协商未果，致纠纷发生，原告遂于2020年9月23日向本院提起诉讼，提出如前之诉请。庭审中，原告称被告交付的部分材料我方已使用，材料没有问题，现已不需要被告将钛合金钢管折弯成圆。另外，其与上海某船厂签订的合同中约定违约金为日5%，因被告延期交货，导致我方来不及交货，所以就租了台设备给上海某船厂代用。本院认为，依法成立的合同受法律保护，受法律保护。当事人一方不履行合同或者履行合义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案通过查证可以认定，2020年7月22日，原、被告签订《采购合同》，是双方真实意思表示，且合法有效，应受法律保护。原告在向被告购买材料时，要求被告将外径32mm*厚度3mm*长度1700mm的钛合金钢管加工折弯成外径517mm的圆管，并支付200元加工费，但被告未按合同约定期限及时交付货物，且所加工折弯的圆管不符合约定，致纠纷发生，其行为显属无理，应负该纠纷的全部责任。被告在履行合同中所交付的加工折弯成圆的圆管不符合合同约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，现原告明确表示不需要被告再继续履行，故被告应当承担赔偿原告损失的责任，根据法律规定，损失赔偿数额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到因违反合同可能造成的损失。现原告自称，被告提供的材料没有问题，并已使用，说明只有加工成圆的钢管不符合要求，其直接损失为外径32mm*厚度3mm*长度1700mm直管材料款390元及加工费200元，合计590元，原告主张其余货款损失5120元无事实依据;庭审中，原告未举证证明合同履行后其可获得的利益数额，且原告主张其他损失10万元明显超出法律规定的可预期损失；至于原告主张的违约金5710元，因双方在合同中未作约定，故对原告主张的其余货款损失5120元及其他损失10万元和违约金5710元，本院依法不予支持。综上所述，被告应赔偿原告590元，原告的其他诉讼请求于法无据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第第一百零七条、第一百一十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告泰州市奥冠金属制品有限公司应于本判决发生法律效力之日起10日赔偿原告江苏锐格特重工机械有限公司损失590元。如被告未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告江苏锐格特重工机械有限公司的其他诉讼请求。案件受理费2414元，减半收取1207元，原告负担1182元，被告负担25元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院。同时根据《诉讼费用交纳办法》的有××规定，向该院预交上诉案件受理费2414元。审判员  余仁祥二〇二〇年十二月十日书记员  陆文晨