新疆维吾尔自治区克拉玛依市白碱滩区人民法院   民 事 判 决 书   （2020）新0204民初434号   原告（反诉被告）：乌鲁木齐高新技术产业开发区通好运汽修厂，住所地新疆乌鲁木齐市。   经营者：周通，该汽修厂经营者。   委托诉讼代理人：周章明，男，汉族，1972年4月27日出生，初中文化，该汽修厂负责人，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。   被告（反诉原告）：王凌锋，男，汉族，1979年10月2日出生，大专文化，系×××号吊车车主，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。   委托诉讼代理人：袁清华（被告王凌锋妻子），女，汉族，1977年12月2日出生，大专文化，无业，住址同上。   委托诉讼代理人：蔡青，新疆先觉律师事务所律师。   被告（反诉被告）：中华联合财产保险股份有限公司克拉玛依分公司，住所地新疆克拉玛依市。   负责人：孙碧红，该公司总经理。   委托诉讼代理人：王叶建，男，汉族，1982年2月25日出生，大专文化，该公司法务部员工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。   原告（反诉被告）乌鲁木齐高新技术产业开发区通好运汽修厂（以下简称汽修厂）诉被告（反诉原告）王凌锋、被告（反诉被告）中华联合财产保险股份有限公司克拉玛依分公司（以下简称联合财保公司）修理合同纠纷一案，本院于2020年10月29日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年12月4日、7日二次公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）汽修厂的委托诉讼代理人周章明、被告（反诉原告）王凌锋及其委托诉讼代理人袁清华、蔡青、被告（反诉被告）联合财保公司的委托诉讼代理人王叶建、证人王某到庭参加了诉讼。现已审理终结。   原告（反诉被告）汽修厂诉称：2020年1月14日汽修厂与王凌锋签订×××号吊车维修合同一份。2020年5月26日汽修厂依约完成了修车义务，并通知王凌锋及车辆承保公司联合财保公司办理理赔提车手续。2020年6月3日汽修厂将该车送至白碱滩区，但王凌锋、联合财保公司未支付修理费。原告无奈，遂诉至法院，请求判令：王凌锋、联合财保公司支付汽修厂修理费330000元、交通费2000元，合计332000元。案件受理费3140元，由王凌锋、联合财保公司负担。   针对王凌锋的反诉，汽修厂辩称：2020年6月4日汽修厂将车辆交给王凌锋验收，因其提出不合理要求，双方未达成一致。后经联合财保公司协商，汽修厂于2020年6月19日将车交给王凌锋，王凌锋提出的主张与汽修厂无关，汽修厂不予承担。   针对汽修厂的本诉，王凌锋辩称：修理费的支付系基于王凌锋与联合财保公司的保险合同，其不应承担付款义务。汽修厂没有按照约定标准维修车辆，主要表现在部分配件更换未使用原厂配件、未更换液压油、未进行操作室装饰修复等。另，汽修厂也没有按照约定的时间交付车辆，故请求依法驳回汽修厂的诉讼请求。   被告（反诉原告）王凌锋诉称：2020年1月4日，其与汽修厂签订《50T汽车吊维修合同》一份，双方约定，由汽修厂为其修理×××号吊车一辆，交付日期为2020年2月28日，如迟延交付每日赔偿1500元。2020年6月3日，汽修厂向其交付车辆，但汽修厂未依约修复车辆，之后，其对车辆进行了再次维修，但车辆仍有多处故障，不能正常营运。因事故车辆在联合财保公司购买了商业险车损险，汽修厂为联合财保公司指定的修理厂，其与汽修厂、联合财保公司就损失赔偿问题协商未果，遂诉至法院，请求判令：汽修厂、联合财保公司赔偿营运损失220500元、配件及维修费16770元、保险费损失6364.59元，合计243634.59元。诉讼费（反诉）2477元，由汽修厂、联合财保公司承担。   针对汽修厂的本诉，联合财保公司辩称：事故车辆×××号吊车系王凌锋所有，王凌锋在联合财保公司投保了商业车损险，投保金额548260元。2019年11月17日事故车辆吊装作业过程中发生了侧翻，事故发生时该车在保险责任期内，之后，联合财保公司委托乌鲁木齐市分公司进行了定损，经协商，打包修理费为330000元。联合财保公司愿意在打包修理费330000元限额内承担赔偿责任。   针对王凌锋的反诉，联合财保公司辩称：车辆维修合同是汽修厂与王凌锋签订的，联合财保公司不是合同相对方，不应承担赔偿责任。   经审理查明：2020年1月14日王凌锋与汽修厂签订《50T汽车吊维修合同》一份，内容为：“兹有周章明汽修厂受联合财保公司白碱滩服务部委托，修理事故车50吨汽车吊，车号：×××，维修过程中所有置换配件清单应告知车主王凌锋，并且所有配件应为徐工重汽原厂正品，不得用其他副厂配件，否则假一赔三并承担由此产生的所有费用，以及营运费每天1500元。汽车应在2020年2月28日（即农历2020年2月初6日）前修好，并将车辆在规定日期内交给车主王凌锋，若未交付车辆应每天向车主赔偿经济损失1500元，交付地点为白碱滩区”。合同签订后，汽修厂对事故车辆进行了维修。2020年1月24日至2020年3月21日期间，因新冠疫情汽修厂停工。2020年5月，汽修厂从徐州市托运吊臂2件，其他配件为乌鲁木齐市市场购得，但汽修厂未提交配件购置清单，更换配件时亦未经王凌锋确认。2020年6月3日、4日，汽修厂在白碱滩区向王凌锋交付车辆，王凌锋以车辆维修不符合标准为由拒绝接车，双方因此引发争议。   另查明，×××号车车主为王凌锋，其为该车在联合财保公司购买了机动车损失保险（综合型，含不计免赔险），赔偿限额为548260元，事故发生时该车在保险责任期内。2020年9月16日，王凌锋在联合财保公司业务员罗艺的协调下接车。后为修复车辆，于2020年10月14日、30日，购置刹车片等配件产生9350元、运费120元；2020年11月3日在克拉玛依金永冠商贸有限公司产生修理费7000元；2020年11月19日为维修车辆电脑黑屏在小吴汽车电器产生维修费300元。上述合计16770元。2019年1月1日，王凌锋与克拉玛依市圣通工贸有限公司签订《吊车吊装服务合同》一份，双方约定，合同期限2019年1月1日起至2019年12月31日止，对于90公里内的费用为每日3500元。   再查明，依据联合财保公司出具的定损单，汽修厂、王凌锋、联合财保公司对事故车辆打包修理费为330000元无异议。   上述事实，有双方当事人的陈述、原告（反诉被告）汽修厂当庭提交的《50T汽车吊维修合同》、定损单、社区居委会证明、车辆出入台账及照片、过路费票据、被告（反诉原告）王凌锋当庭提交的《吊车吊装服务合同》、车辆保险单、拖运单、增值税普通发票及修理费票据、通话录音及照片、被告（反诉被告）联合财保公司出具的×××号车保险单（抄件）、庭审笔录等证据证实。   本院认为，汽修厂与王凌锋之间签订的车辆维修合同是双方当事人的真实意思表示，双方均应依约履行各自的合同义务。汽修厂完成修车任务后，王凌锋应当支付汽修厂修理费。按照三方约定的打包修理费330000元计算，扣除王凌锋支付的修理费16770元，余款313230元（330000元－16770元）王凌锋应当支付。联合财保公司作为车辆的承保方，应当在承保责任限额内承担保险责任，庭审中联合财保公司亦同意承担该笔费用，故该款由联合财保公司代为支付。至于汽修厂主张的交通费2000元，因双方并无约定，修理厂亦未提交其产生交通费的票据，本院不予支持。汽修厂作为事故车辆的修理厂家，按照双方约定，其应将置换配件清单及时告知车主王凌锋，并使用原厂正品配件以保障修车质量。修理厂虽辩称其履行了通知义务，但由于新冠疫情的关系王凌锋未到场查看，对此王凌锋不予认可，汽修厂亦未提交其履行通知义务或使用原厂配件的证据材料。且事故车辆交付后多次进行过维修，应认定汽修厂维修车辆未达到双方约定的质量标准，故王凌锋产生的修理费16770元，应由汽修厂负担。因该修理费亦属打包修理费的范围，故该款由联合财保公司支付。关于王凌锋主张的营运损失，依据汽修厂与王凌锋之间的约定，事故车辆正常维修时间为45天，汽修厂交付车辆的日期为2020年6月4日，汽修厂逾期履行合同所造成的损失，其应当承担赔偿责任。本院依照双方签订的修车合同、汽修厂提交的停工证明等证据，综合认定王凌锋的营业损失，即自2020年1月14日起，至2020年6月4日计142天，扣除正常修车时间45天、隔离封闭期间2020年1月24日至2020年3月21日计58天，汽修厂迟延交付车辆的时间为39天（142天－45天－58天）。按照王凌锋与汽修厂的约定，结合王凌锋与克拉玛依市圣通工贸有限公司签订的《吊车吊装服务合同》，王凌锋的营运损失为58500元（1500元×39天），该款汽修厂应当赔偿。至于王凌锋主张的交付车辆日期后的扩大损失部分及保险费损失，因没有事实和法律依据，本院不予支持。为保护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、《中华人民共和国合同法》第六十一条、第一百一十一条、第一百一十二条、第一百一十三条之规定，判决如下：   一、被告（反诉被告）中华联合财产保险股份有限公司克拉玛依分公司支付原告（反诉被告）乌鲁木齐高新技术产业开发区通好运汽修厂修理费313230元，于本判决生效后三日内一次性付清。   二、驳回原告（反诉被告）乌鲁木齐高新技术产业开发区通好运汽修厂的其他诉讼请求。   三、被告（反诉被告）中华联合财产保险股份有限公司克拉玛依分公司支付被告（反诉原告）王凌锋修理费16770元，于本判决生效后三日内一次性付清。   四、原告（反诉被告）乌鲁木齐高新技术产业开发区通好运汽修厂赔偿被告（反诉原告）王凌锋营运损失58500元，于本判决生效之日起三日内一次向付清。   五、驳回被告（反诉原告）王凌锋的其他诉讼请求。   案件受理费（本诉）3140元，由原告（反诉被告）乌鲁木齐高新技术产业开发区通好运汽修厂负担178元，由被告（反诉原告）王凌锋、被告（反诉被告）中华联合财产保险股份有限公司克拉玛依分公司负担2962元。案件受理费（反诉）2477元，由被告（反诉原告）王凌锋负担1712元，由原告（反诉被告）乌鲁木齐高新技术产业开发区通好运汽修厂、被告（反诉被告）中华联合财产保险股份有限公司克拉玛依分公司负担765元。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院。   审  判  员   计 野   二 ○ 二 ○ 年 十 二 月 三 十 日   书  记  员   刘子惜