贵州省遵义市播州区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔0321民初8464号 原告：遵义市盛鑫建材有限公司，住所地：贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区（和平中小企业园）。统一社会信用代码：91520321688401135A。 法定代表人：王**刚，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：易兴波，贵州文熙律师事务所律师。 委托诉讼代理人：汪维，贵州文熙律师事务所实习律师。 被告：遵义市播州区城投建工有限公司，住所地：贵州省遵义市播州区桂花桥街道遵南大道**。统一社会信用代码：91520321214813293U。 法定代表人：胡勇，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李光举，汇川区山盆镇法律服务所法律工作者。 原告遵义市盛鑫建材有限公司（以下简称盛鑫公司）与被告遵义市播州区城投建工有限公司（以下简称城投建工公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月16日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告盛鑫公司的委托诉讼代理人易兴波、被告城投建工公司的委托诉讼代理人李光举到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告盛鑫公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告立即支付原告货款1,833,234.00元；2、判决被告支付原告以1,833,234.00元为基数，按月利率全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍即0.64%计算从2020年1月1日起至付清之日的违约金；3、判决被告承担原告为实现债权支付的律师费90,000.00元；4、本案的诉讼费由被告承担。事实及理由：被告因承建播州区桂花大道延伸路段工程四合同段项目需要使用商品混凝土，从2017年6月起，原告为被告提供混凝土，2017年6月30日，原告与被告签订《商品混凝土供货合同》，合同对价格、供货时间、结算、货款支付、律师费负担、逾期付款违约金、约定管辖等均有明确规定，经双方结算，截止至2019年11月25日，原告为被告供应了混凝土43853m3，共计金额14,265,534.00元，被告支付原告12,432,300.00元后尚欠1,833,234.00元至今未付清，原告据此诉至法院请求如上。 被告城投建工公司辩称：1、我公司与原告签订合同后，共计产生货款14,265,534.00元，我公司已经向原告支付货款12,432,300.00元，尚欠原告1,833,234.00元，但我公司与原告签订的合同中约定了我方向原告支付尾款的条件是单项工程完工，本案涉案工程从2019年10月起至今因多方面原因一致处于停工状态，并未完工，因此原告诉请的款项尚不具备付款条件；2、我公司支付尾款的条件不成就，不应承担违约金。 当事人围绕诉讼请求，依法提交了《商品混凝土买卖合同》、《建设工程施工合同》、《遵义县盛鑫建材有限公司混凝土销售结算单》、银行汇款凭证、收据、网银电子回单、《委托代理合同》、发票等证据，本院组织双方进行证据交换及质证，对双方没有争议的证据予以确认并作为定案依据，结合当事人陈述认定本案事实如下：1、2017年6月30日，因被告需向原告购买商品混凝土，原告作为乙方与被告作为甲方签订了《商品混凝土买卖合同》，合同对以下事项进行了约定：合同约定工程名称为播州区三岔桂花大道延伸道路工程四合同段，供货期由为从2017年6月1日至乙方停止供货日为止；在结算付款方式和违约责任章节约定付款方式为第一次付款8月30日前按当次结算金额的80%支付乙方，每月30日前逐次按当月结算金额的80%支付乙方，所有尾款于单项工程完工（即乙方停止供货后5日内确认工程完工的依据）后一个月内支付，同时在违约责任章节约定因工程停建或缓建的，在起工程停建或缓建后的10日内，甲方应将总货款一次性全额支付给乙方；因甲方违约支付货款，应向乙方支付违约金，违约金的定义是因甲方逾期支付货款给乙方造成的损失，违约金的计算方式为每月以欠付货款金额按央行利率的2倍支付。如双方因甲方逾期付款而发生诉讼的，产生的包括但不限于律师费、诉讼费等其他一切费用均由甲方承担；2、合同签订后，原告按照合同约定向被告供应商品混凝土，被告支付原告货款。截止至2019年11月，被告尚欠原告货款1,833,234.00元；3、播州区桂花大段延伸道路工程四合同段项目因故于2019年10月停工。庭审中，原告未举证证明其支出律师费90,000.00元。 本院认为：被告因播州区桂花大段延伸道路工程四合同段项目工程项目需要，向原告购买商品混凝土，双方签订了《商品混凝土买卖合同》，该合同系双方真实意思表示，内容未违反法律法规规定，双方签订的合同合法有效，根据《中华人民共和国合同法》第八条第一款“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同”之规定，双方应当按照合同约定全面履行义务。现原告已经按照合同约定向被告供应了商品混凝土，双方对截止至2019年9月30日前的商品混凝土货款进行结算，且涉案工程已经于2019年10月停工，按照双方签订的合同约定，被告应当在每月30日前按照当月结算金额的80%支付原告货款，且在工程停建或缓建后的10日内将欠付的总货款一次性支付给原告，现履行期限已届满，被告未付清货款，根据《中华人民共和国合同法》第一百五十九条“买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定”之规定，原告诉请要求被告支付货款1,833,234.00元于法有据，本院依法予以支持。原告诉请要求被告以1,833,234.00元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的两倍计算违约金，因2020年1月1日前，被告付款的履行期限已届满，且双方对违约金有所约定，因此应当由被告以欠付金额为基数，按全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率的两倍计算从2020年1月1日起至付清货款之日止的违约金。原告诉请要求被告支付其律师费90,000.00元，提供了《委托代理合同》及发票，但未举证证明其实际支出了该项费用，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果”之规定，对原告的该项诉请，本院依法不予支持。被告辩称原告诉请的货款未达到支付条件，与本案查明的事实不符，本院依法不予采信。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第一百五十九条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、由被告遵义市播州区城投建工有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内支付原告遵义市盛鑫建材有限公司货款1,833,234.00元； 二、由被告遵义市播州区城投建工有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内以欠付款为基数（截止2020年12月30日，欠付金额为1,833,234.00元），按全国银行间同业拆借中心每月20日发布的一年期贷款市场报价利率的两倍支付原告遵义市盛鑫建材有限公司从2020年1月1日起至货款付清之日止的违约金； 三、驳回原告遵义市盛鑫建材有限公司的其余诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取5,781.00元，财产保全申请费5,000.00元，由被告遵义市播州区城投建工有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。 审判员  任加凤 二〇二〇年十二月三十日 法官助理冷静 书记员余娟