贵州省遵义市汇川区人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0303民初5898号原告：王中容，女，汉族，1982年8月22日出生，住贵州省遵义市汇川区。原告：宋成，男，汉族，1976年12月15日出生，住贵州省遵义市红花岗区。二原告共同委托诉讼代理人：张荣，贵州张荣律师事务所律师。被告：贵州蓝鼎装饰有限公司，住所：贵州省遵义市汇川区昆明路航天罗庄**楼**，统一社会信用代码：91520303MA6HX6ND2Q。法定代表人：桂小建。被告：桂小建，男，汉族，1990年2月12日出生，住贵州省安顺市西秀区。原告王中容、宋成与被告贵州蓝鼎装饰有限公司（以下简称蓝鼎装饰公司）、桂小建装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月24日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王中容、宋成及其委托诉讼代理人张荣到庭参加了诉讼，被告贵州蓝鼎装饰有限公司、桂小建经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王中容、宋成向本院提出诉讼请求：1、依法解除原告与被告签订的室内装饰工程合同；2、判决被告返还装修款32756元，赔偿原告家电家具款约25000元；3、判决被告承担违约责任并赔偿原告违约金人民币（暂计算至2020年7月15日至2020年9月24日）70天×500元＝35000元；4、诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告于2019年11月11日和2020年3月20日签订了原告位于遵义市汇川区内装饰定金合同和工程合同，合同约定开工日期2020年3月24日，竣工日期2020年6月25日，工程总价为86200元。原告按合同约定支付了工程款，但被告一直没有按合同完成工程进度，2020年6月12日被告要原告提前将合同约定的二期款32756元提前支付给被告，被告承诺在2020年7月15日完工交付，原、被告于同日签订了补充协议，根据协议约定，若不能在2020年7月15日完工交付，违约一天被告按每天500元承担违约金，原告于同日向被告支付了二期款32756元。但被告收款后并没有按时完工向原告交付房屋，且至现在为止尚有大量的工程没有开展并已停工，原告多次为此找被告，但被告采取躲藏的方式不与原告见面。故原告为维护自己的利益，特诉至法院。被告贵州蓝鼎装饰有限公司、桂小建在答辩期内未进行答辩，也未提交书面答辩状。本院经审理查明事实如下：2019年11月11日，原告王中容（甲方）与被告蓝鼎装饰公司（乙方）签订《室内装饰装修定金合同》，合同约定：甲方确认将位于唯一国际1栋11-8住宅，委托乙方进行装修设计、施工。乙方收取定金20000元，定金收取后，按2019双十一活动优惠，乙方对甲方进行前期量房、设计服务。同日，被告蓝鼎装饰公司印发的“喜迎双十一放假狂欢节”宣传单上载明：交定金20000元送（1-14条）：1、客餐厅射灯＋灯带＋卧室吸顶灯+阳台吸顶灯；2、厨房照明+卫生间浴霸灯（换气+照明+取暖）；3、全屋开关、插座面板；4、送品牌自动晾衣架一套；5、品牌油烟机，燃气灶；6、品牌对开门冰箱；7、品牌全自动滚筒洗衣机；8、餐桌一张+餐椅四把；9、茶几一张；10电视柜一个；11组合沙发一套，12、1.8米豪华软床一套（不含床垫）；13、品牌55寸液晶电视；14、品牌大衣柜柜体10㎡。以上1至14项均勾选。该单子上“砸金蛋、中大奖”区域还勾选了“二等奖动感单车一台”，手写“厨房平开门升级为推拉门，不补费用，同意此方案，2019.11.11”并加盖“贵州蓝鼎装饰有限公司合同专用章”并有王中容签字。2020年3月20日，原告宋成（甲方）与被告蓝鼎装饰公司（乙方）签订《室内装饰工程合同》，合同第一条约定：工程位于唯一国际1栋11-8，规格为二室一厅一厨一卫，施工面积为79平方米，工期为2020年3月24日至2020年6月25日，共90天。第二条约定工程总价为86200元。第五条约定：付款方式为按进度付款，签订合同日付价款60%即51720元，工期至半付价款38%即32756元，竣工三天内付价款2%,结清全部尾款1724元。第九条约定:如果因乙方原因而延迟完工，每延迟一日，以装饰工程直接造价的0.1‰作为违约金支付给甲方直至工程直接造价扣完为止。第十二条约定：补充合同和增减项单与本合同具有同等的法律效力。合同还约定了其他权利义务。2020年6月12日，原告王中容、宋成与被告桂小建签订《补充协议》，补充协议载明“关于王中容位于唯一国际1栋1108室装修，由于公司内部问题导致延期。经双方友好协商工期延期到2020年7月15日完工交付。若违约一天贵州蓝鼎装饰有限公司按每天500元进行赔付”。诉讼中，原告申请对涉案房屋已装修部分的价值进行鉴定评估，法院依法定程序委托鉴定机构，皓天评估集团有限责任公司出具《评估报告》，评估结果：取整确定汇川区昆明路唯一国际1栋1108号房屋已装修部分（除窗户外）装修价值在评估基准日的评估价格为27234元。原告为此花费鉴定费5000元。另查，原告为说明自己向被告已交装修款的事实，提交了收款收据四张、微信转账记录四张，从中体现原告已付装修款共87467元。经询问，原告明清其主张的赔偿原告家具款约25000元是指喜迎双十一放“价”狂欢节中被告方承诺的家电家具以及砸金蛋中奖的物品，主张的25000元是其自行估价。本院认为，原告与被告蓝鼎装饰公司签订的《室内装饰工程合同》系双方真实意思表示，且不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。该合同约定的期限至2020年6月25日，后原告与被告桂小建（蓝鼎装饰公司法定代表人）签订《补充协议》又将期限延长至2020年7月15日，现合同期限已届满，无需解除。对原告要求被告蓝鼎装饰公司返还装修款32756元、赔偿家电家具款25000元、承担违约金35000元，共计92756元的认定。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”、第一百一十四条第二款“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加，约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定，原告与被告蓝鼎装饰公司签订了装修合同，但被告蓝鼎装饰公司未按合同约定将房屋装修完毕，仅进行部分装修即无故停工，本次诉讼亦无法联系该公司，无继续装修的可能性，被告蓝鼎装饰公司应对自己的违约行为承担相应责任。原告的主张中家电家具款25000元是根据被告蓝鼎装饰公司在2019年11月11日的双十一活动优惠单上承诺赠送的物品为依据主张，该优惠单经原告与被告蓝鼎装饰公司以盖章和签字的方式确认的，后双方又签订了《室内装饰工程合同》，即优惠单上确认的内容应属于装修合同约定的一部分，被告蓝鼎装饰公司承诺赠送的物品也应属违约损失性质。经鉴定被告蓝鼎装饰公司已装修部分的价值为27234元，而原告向被告已付装修款87467元，结合案件的事实，酌情认定被告蓝鼎装饰公司应向原告赔偿损失共60000元。因查明案件事实原告垫付鉴定费5000元，应由被告蓝鼎装饰公司承担。对被告桂小建是否应承担责任的问题，原告称因桂小建收取了部分装修款并与其签订《补充协议》，应承担连带责任。根据《中华人民共和国民法总则》第六十一条“依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。”之规定，原告称自己转款给桂小建是支付装修款，原告与桂小建签订《补充协议》也是协商装修事宜而达成，且原告知道桂小建的身份为蓝鼎装饰公司的法定代表人及股东，即桂小建均以蓝鼎装饰公司的名义从事以上活动，其产生的法律后果应该由蓝鼎装饰公司承担，故对原告的该请求不予支持。两被告经本院依法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”之规定，本院依法作出缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第六十一条，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告贵州蓝鼎装饰有限公司于本判决生效后五日内支付原告王中容、宋成损失共60000元、鉴定费5000元。二、驳回原告王中容、宋成的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费340元（已依法减半收取），由被告贵州蓝鼎装饰有限公司负担200元，原告王中容、宋成负担140元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省遵义市中级人民法院。审判员  杨德均二〇二〇年十二月三十日法官助理刘茜书记员张芹梅