山西省大同市平城区人民法院民事判决书（2020）晋0213民初5652号原告（反诉被告）：陕西多彩广告装饰工程有限公司,住所地陕西省西安市未央区凤城一路刚家寨商业街****。法定代表人：赵军宏，系公司总经理。委托诉讼代理人：陈珍珠，陕西恒邦律师事务所律师。被告（反诉原告）：西安远大音视工程有限责任公司，住所地西安市碑林区更新街**铭爵大厦**。法定代表人：郭涛，系公司总经理。委托诉讼代理人：赵卓，山西星阳致名律师事务所律师。原告（反诉被告）陕西多彩广告装饰工程有限公司(以下简称“陕西多彩公司”)与被告（反诉原告）西安远大音视工程有限责任公司（以下简称“西安远大公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月16日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）的委托诉讼代理人陈珍珠、被告（反诉原告）的委托诉讼代理人赵卓到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）陕西多彩公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判决被告向原告支付采购款521000元以及逾期付款损失21621元（利息从2020年1月25日起计算至2020年9月30日，按照年息6%计算，主张至实际给付之日）；2、本案诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：2019年12月30日，原告与被告签订了《大同古城灯光艺术季活动产品采购合同(5)》，合同约定：被告从原告处采购过街灯、丁香花、城墙绿化带树木、灯光小品装置等灯饰，合同总价款为842000元（包含税费、运费等），被告应于合同签订且原告提供等额发票后，支付合同款30%的首付款252600元；待货物进场经被告清点验收合格，被告支付合同款62%的进度款522040元；剩余合同款的8%即67360元作为质保金，待质保期满一年后无息全额支付。合同签订后，被告向原告支付了321000元，原告依约送货至被告指定地点并经被告清点验收合格。依据合同约定，被告支付进度款的条件早已成就，但原告多次催要，被告分文未付。2020年9月16日，原告向被告发送《对账函》一份，经过核对被告尚欠原告521000元采购款，被告于2020年9月21日在对账函上盖章确认。为维护原告的合法权益，原告特根据《合同法》、《买卖合同司法解释》以及《民事诉讼法》的相关规定诉至贵院，望判如所请。被告（反诉原告）西安远大公司辩称，原告出售的产品存在质量问题，且未依据合同约定履行保修责任，答辩人有权拒付剩余款项。依据双方签订的合同第三条约定，合同签订后支付252600元，产品进场验收合格支付522040元，质保金67360元在质保期满后无质量问题退还。答辩人已支付321000元，尚欠521000元未付。产品进场时原告未提供产品的质检报告。为保证古城灯会顺利亮灯，原告也表示能够及时解决质量问题，答辩人才又支付了部分款项，剩余货款待原告解决上述问题后予以支付。灯组安装后质量问题更加严重，甚至在2020年2月12日发生永泰街过街灯自燃烧毁情况。截止目前原告出售的全部灯饰均出现不同程度的质量问题，答辩人多次要求其履行保修义务，但原告拒不履行，原告违约在先，答辩人有权依据双方合同约定拒绝结算。合同约定原告产品交货期为2020年1月20日，从交货日起一年内保修，即保修期从2020年1月20日至2021年1月19日，保修期满无质量问题退还质保金67360元，合同约定质保期未到，且原告未履行质保义务，其无权要求支付质保金。原告无权要求答辩人支付逾期损失。原告违约在先，依据合同约定答辩人有权拒绝支付剩余货款。且质保期未到，原告无权要求答辩人退还质保金，更无权要求答辩人支付质保金的逾期违约金。双方合同未约定逾期违约金，原告主张按年息6%支付违约金没有事实和法律依据。综上，请求驳回原告的诉讼请求。被告（反诉原告）西安远大公司向本院提出反诉请求：1、请求判决反诉被告履行保修责任，将存在质量问题的灯饰修理或更换；2、请求判决反诉被告支付因灯饰存在问题给反诉原告造成的损失109291.41元；3、本案全部案件受理费由反诉被告承担。事实和理由：2019年12月30日，反诉原告与反诉被告签订《大同古城灯光艺术季活动产品采购合同（5）》，约定反诉原告向反诉被告采购彩灯产品，交货期限从2020年1月16日到2020年1月20日，2020年1月22日前亮灯。合同总价为842000元，付款方式为：合同签订后支付总价款30%（252600元），货物进场验收合格支付62%（522040元），剩余8%（67360元）作为质保金，质保期满无质量问题退还，质保期为1年，质保期内每3个月定期维护，接到乙方保修后，48小时内解决问题。同时约定反诉被告需保证产品质量，否则不予结算。货物进场后反诉原告陆续发现反诉被告提供的产品存在诸多质量问题，反诉被告也未履行定期维护义务，接到反诉原告维修通知后也不进行维修。截止目前为止，武定街过街灯25个、永泰街过街灯21个、清远街过街灯19个、和阳街过街灯23个全部存在质量问题（灯局部不亮、甚至有4个全部不亮、灯饰线头外露、破损等）；丁香花灯反诉被告错发货为玫瑰花灯，且目前该组灯饰全部不能正常发光；古城内环沿线绿化带树灯全部不亮；蒲公英灯、麦穗灯全部不亮（原合同约定6颗樱花树灯，后双方变更为麦穗灯）；喷壶灯反诉被告未能按照合同约定的时间（2020年1月20日）交付，2020年5月才交付，致使该组灯饰不能按时安装使用。反诉原告多次要求反诉被告承担保修责任，并多次往返大同和西安协商解决此事，由此支出差旅费和外出补贴工资共计46317.41元。由于反诉被告不履行保修责任，反诉原告聘请第三方进行维修共计花费32874元。因反诉被告提供的产品不合格，在2020年2月12日发生灯饰自燃情况，为了保证灯饰及他人的人身财产安全，反诉原告雇佣工人每天对灯饰进行巡查，共支出人工费30100元。依据双方合同约定和《产品质量法》第四十条规定，反诉被告作为销售者应当负责维修或更换存在质量问题的产品，并赔偿由此给反诉原告造成的损失。原告（反诉被告）陕西多彩公司辩称，反诉被告提供的灯具不存在质量问题，因亮灯时间仓促，反诉原告没有及时验收，反诉原告将由气候、安装导致的问题归责于反诉被告，与反诉被告无关。反诉被告已配合反诉原告进行检查。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证，对双方无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院经审理查明如下事实：2019年12月30日，原告陕西多彩公司（乙方）与被告西安远大公司（甲方）签订《大同古城灯光艺术季活动产品采购合同》，约定乙方所供产品数量、规格和光效等均按照甲方的计划要求执行，合同工期从2020年1月16日至2020年1月20日前进场，2020年1月22日亮灯；合同总价款842000元；付款方式：合同签订完成，乙方提供等额发票后，甲方向乙方支付合同价款的30%首付款，即252600元，乙方开始备货；货物进场经甲方清点验收合格，乙方提供剩余款项发票，甲方向乙方支付合同款的62%进度款，即522040元；质保金为合同款的8%即67360元，质保期一年（自验收合格之日算起），待质保期满，甲方对本项目无其他意见后，乙方向甲方递交质保金申请，甲方将质保金无息支付乙方。被告西安远大公司于合同签订当日支付原告陕西多彩公司首付款321000元。原告陕西多彩公司将货物供货至被告西安远大公司指定地点，被告西安远大公司对货物数量、品类等进行了初步验收。2020年9月16日，原告陕西多彩公司给被告西安远大公司出具对账函，载明截止2020年9月1日，被告尚欠原告货款521000元，被告于2020年9月21日在对账函的“数据无误，予以确认”处加盖公章。上述事实，有原告提供的《大同古城灯光艺术季活动产品采购合同》、付款凭证、对账函以及双方当庭陈述为证，本院予以确认并在卷佐证。一、关于本案争议的被告西安远大公司是否应支付原告剩余款项的焦点问题，原告主张被告支付剩余款项521000元，被告辩称产品存在质量问题，原告未按照合同约定履行保修责任，拒绝支付剩余款项，质保期未届满，不同意支付质保金67360元；本院认为，原、被告的产品采购合同系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的合同义务，现原告按照合同约定将货物送至被告指定地点，合同约定异议期为五天，被告收到原告的产品后，未在五天内提出异议，视为原告的产品初步验收合格，且被告于2020年9月21日在原告出具的对账函盖章确认欠款数额，被告已经支付321000元，应按约支付剩余进度款至货款的92%，即还应支付453640元；被告辩称喷壶灯于2020年5月才送货，应该扣除相应货款10024元，原告同意在其主张的数额中予以扣减，故被告西安远大公司应支付原告剩余进度款443616元。二、关于质保金，双方约定质保期间为一年，因原告起诉时合同约定的质保期间尚未届满，故质保金的付款条件未成就，待质保期限届满后，原告履行了质保责任后可另行主张，本院不作认定。三、关于逾期付款利息，原告按照年利率6%主张被告支付从2020年1月25日至2020年9月30日的逾期付款损失21621元，本院认为，庭审中原告认可产品中的喷壶灯未按约送货，且原告未按照合同约定提供产品质量检验部门出具的检测报告，原告构成违约，故被告并非恶意逾期付款，原告主张被告支付逾期付款利息，依据不足，本院不予支持。四、关于反诉原告主张反诉被告履行保修责任，修理或者更换存在质量问题的灯饰的诉讼请求，根据合同约定，产品自交付之日起整灯质保一年，保修期内，产品自身存在质量缺陷问题，原告提供免费维修或更换（不可抗力、人为因素等原因除外），本案反诉原告未提供证据证明存在质量缺陷问题的灯饰的数量以及安装位置，反诉原告举证不足，本院对反诉原告的该项诉求不予支持。五、关于反诉被告是否应赔偿反诉原告的损失109291.41元，反诉原告提供的损失明细系反诉原告单方出具的证据，反诉原告未能提供证据证明自己的主张，本院对反诉原告的该项诉求不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、本诉被告西安远大音视工程有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付本诉原告陕西多彩广告装饰工程有限公司货款进度款443616元；二、驳回本诉原告陕西多彩广告装饰工程有限公司的其他诉讼请求。三、驳回反诉原告西安远大音视工程有限责任公司的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费减半收取计4613元，由本诉原告陕西多彩公司负担842元，由本诉被告西安远大公司负担3771元；反诉案件受理费减半收取计1293元，由反诉原告西安远大公司负担；保全费3233元，由本诉被告西安远大公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山西省大同市中级人民法院。审判员 周毅超二〇二〇年十二月二十九日书记员 窦建芳