河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0184民初8950号原告：广州华苑园林股份有限公司，住所地广州市越秀区中山一路**自编**。法定代表人：刘贵才，该公司总经理。委托诉讼代理人：徐舒，该公司员工。委托诉讼代理人：陈秋丹，该公司员工。被告：河南成益置业有限公司，，住所地河南自贸试验区郑州片区郑东）金水东路。法定代表人：杨国良,该公司董事长。委托诉讼代理人：李若楠,该公司员工。委托诉讼代理人：刘书俭,该公司员工。原告广州华苑园林股份有限公司(以下简称华苑公司)与被告河南成益置业有限公司（以下简称成益公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告华苑公司的委托诉讼代理人陈秋丹，被告成益公司的委托诉讼代理人李若楠、刘书俭到庭参加诉讼，本案现已审理终结。华苑公司向本院提出诉讼请求：1.判令成益公司立即向华苑公司支付工程款4748581元及逾期付款利息396487元，共计5145068元。(逾期付款利息分段计算，其中：1.以4748581元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率上浮50%，从2019年5月16日起计算至2019年8月20日，逾期付款利息为87373.89元；2.以4748581元为基数，按全国贷款市场报价利率上浮50%，从2019年8月21日起计算至实际付清之日止，暂计至2020年9月16日，逾期付款利息为309113.11元；以上合计396487元)；2.本案的诉讼费、保全费、诉讼保全保险费由成益公司承担。事实与理由：原告与被告于2017年3月3日签订了《维也纳湖畔景观绿化工程施工合同》(以下简称“合同”)，由原告承接被告发包的维也纳湖畔一二期景观大道的园林景观绿化工程，（以下简称“涉案工程”)。涉案工程已于2018年7月9日完成结算，原告与被告确认涉案工程结算总价为人民币17167138元(其中湖畔一期、景观大道景观绿化工程结算价9699901元，湖畔二期景观绿化工程结算价7467237元)，并于2019年5月15日质保期届介满。根据原告与被告签署的合同约定，工程全部完成，并经甲方、监理方书面签字验收合格后，付至已完成工程量的75%；工程竣工验收合格、双方结算审核确认完毕后，支付绿化结算审定总价的90%；剩余10%作为质量保证金，待2年质量保修期满后，经甲方、监理方验收合格并书面签字后且无任何质量问题后无息付清。涉案工程结算完毕以后，原告与被告又确认了扣除170000元罚款以及30000元质保金，至此，被告应向原告支付工程款16967138元。但至今，原告仅收到被告支付工程款12218557元，被告仍有4748581元工程款未向原告支付，经原告多次催告后，被告至今仍未支付。原告为维护自身合法权益，依法提起诉讼。成益公司辩称，对原告诉讼请求中要求被告支付原告的工程款金额及利息均有异议，请求法院核实。我方认为涉案总工程款总额为17167138元，已付工程款为13725859.8元(包含扣除对原告罚款170000元及质保金30000元)，抵王彦峰房款1307302.8元这笔款原告没有计算至我方已付工程款数额中，扣除该笔款项后，欠付工程款为3441278.2元。因为原告跟我方签的有抵款单及置换合同，原告已同意将涉案欠付工程款冲抵向我方的购房款，所以我方不应承担原告诉请中的逾期利息。本案诉讼费、保全费以及诉讼保全保险费均应由原告承担，双方签订有抵款单，且盖的有公章，我方不应承担该部分责任。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2015年9月19日，成益公司（甲方）与华苑公司（乙方）签订《维也纳湖畔景观绿化工程施工合同》一份，主要约定：依据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就维也纳湖畔一二期景观大道景观绿化工程施工事项协商一致，达成如下合同条款，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：维也纳湖畔一二期景观大道的园林景观绿化工程；2、工程地点：新郑市龙湖镇龙泊南路郑州一中对面；3、工程规模：绿化面积约62950平方米；二、工程承包范围1、甲方提供的施工图纸及招标文件(含答疑文件)范围内的所有工程内容(除甲供材及甩项)及甲方要求乙方完成的其他工程及零星工程【红线以内绿化、景观、、地面铺装围墙；土方开挖运输及回填；给排水及电气照明；雨污水检查并清理、提升、成品保护等】，另外施工区域内的土方二次倒运、填补、微地形的整理、绿化表层种植土的整理费用、改良费用已综合含在合同价内，不再单独计取费用；所需土方由甲方提供到现场。(注：经甲乙双方核对签字确认后的报价、施工图、材料苗木清单、甲供材及甩项作为合同附件，同本合同具有同等法律效力。)；三、合同形式及总价款本合同为限制总价合同，合同总价为人民币22800000元(大写：贰仟贰佰捌拾万圆整)，投标预算总价为22806851元(大写：贰仟贰佰捌拾万陆仟捌佰伍拾壹圆整)。合同价依据图纸计取工程量。在合同、施工图纸及相关补充文件约定效果达到前提下且结算时依据现场实际完成工程量乘以投标时的最终综合单价作为结算总价(备注：结算总价控制在人民币22800000元以下，超出限制总价部分由乙方承担，减少部分按实际完成量结算)。该价款包含本合同第二条“工程承包范围”及现场变更签证等全部工程费用。五、合同工期及奖罚1、工期：工期60日历天，具体开工时间以甲方书面通知为准，竣工日期以通过验收日期为准……4、工期奖罚工期以完成合同内所有工作内容为准，工期每拖后1天乙方向甲方支付违约金5000元，拖后第10天起每天支付10000元的违约金。工期超过20天(含20天)或工程质量不符合合同约定及甲方、监理的要求，甲方有权解除该合同，乙方另应向甲方支付合同总价款20%的违约金。每提前1天奖励5000元。(以上违约金甲方有权从每笔应付工程款中直接扣除)六、付款节点及方式1、无预付款；2、按进度付款，施工单位每月25日上报本月工程量，经甲方、监理方验收合格后于下月15日前支付已完成工程量的65%工程款；3、工程全部完成，并经甲方、监理方书面签字验收合格后，付至已完成工程量的75%；4、工程竣工验收合格、双方结算审核确认完毕后，支付绿化结算审定总价的90%，剩余10%为质保金，待2年质量保修期满后，经甲方、监理方验收合格并书面签字后且无任何质量问题后无息付清；5、所有付款节点均须通过甲方验收，并加盖甲方“工程验收专用章并签字”后，方可作为付款依据；6、乙方申请付款时必须提供真实、合法有效的发票。否则，甲方有权拒付任何一笔工程款项。付款累计达到90%时，乙方应向甲方提供合同总价款的全额发票。若乙方提供假发票，自发现之日起3日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失，同时乙方按假发票票面金额的30%向甲方支付违约金。乙方承诺甲方追偿本条款所涉损失及违约金的权利不受任何时效限制……十二、竣工验收和竣工结算方式……6、结算方式：工程经甲方和监理验收合格，乙方取得加盖甲方工程验收专用章验收单，乙方提供全部竣工资料及结算资料3个月内甲方完成结算，结算双方认可后加盖工程结算专用章后方可生效。景观绿化工程结算办法是只减少费用，而不增加费用，增加费用部分(工程增加或由于变更增加的费用)由乙方承担。十三、保修1、本工程竣工验收合格、交付使用后，乙方对工程质量负责保修。乙方承包范围内的所有工程，均属于其保修范围。2、本工程综合保修期为两年，花草树木养护期两年，自竣工验收报告批准之日起算……二十五、合同生效1、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后成立、生效。该合同还对甲方工作、乙方工作、争议、违约、索赔、合同解除等作了约定。在该合同的落款处有成益公司、华苑公司加盖印章并由授权代理人签名。2018年7月9日，成益公司（建设单位）和华苑公司（施工单位）分别签订湖畔一期、景观大道景观绿化工程结算确认书和湖畔二期景观绿化工程结算确认书，结算书分别显示：湖畔一期、景观大道景观绿化工程的结算总价为9699901元（大写玖佰陆拾玖万玖仟玖佰零壹元整）；维也纳湖畔二期景观绿化工程的结算总价为：7467237元(大写：柒佰肆拾陆万柒仟贰佰叁拾柒圆整)本工程质保期为2年，质保金为结算总价的10%，分别为：969990元、746723元。扣除质保金后的剩余结算总价分别为：8729911元、6720514元。两份结算确认书的其他内容一致。均显示有：(已支付进度款及各类垫付、违约金等应扣款项，均在财务支付结算余款时扣除)，上述质保金(扣除保修期内应扣款项)将于质保期满后无息退还。备注：此结算除以上费用外无任何增加费用。双方对上述结算数据今后均不得提出异议。此结算单一式肆份，甲乙双方各两份。成益公司、华苑公司分别在结算确认书上甲方、乙方处加盖印章，并由结算人员签名予以确认。华苑公司提交湖畔一期、景观大道景观绿化工程及湖畔二期、景观绿化工程联合验收单、物业公司意见书、工程竣工验收报告，用于证明涉案工程质保期已届满且竣工验收合格。成益公司对该组证据无异议。另查，1.成益公司提交代付协议、确认函各一份、记账凭证一份，用于证明成益公司与华苑公司以及王彦峰达成协议，由成益公司向王彦峰支付1307302.8元。华苑公司对代付协议无异议，辩称没有收到确认函，不确认是否在结算书中已算进去该笔款项。2.华苑公司庭审中陈述称，代付协议我们只签订有一份，就是王彦峰这一份，我们签订有抵房协议，共13套房，其中只履行了2套房，我们已经计入被告已付款中，其他抵房协议被告均没有履行。成益公司对华苑公司上述陈述内容无异议，称只有两套房网签了，其余都没有网签，王彦峰的代付协议成益公司已经履行了。3.华苑公司在诉讼过程中申请诉讼保全，向天安财产保险股份有限公司河南省分公司支付诉讼担保保险费6145元，支出保全费5000元。以上事实，有当事人陈述，《维也纳湖畔景观绿化工程施工合同》，湖畔一期和湖畔二期景观绿化工程结算确认书、确认函、物业公司意见书、工程竣工验收报告、代付协议、记账凭证及本案庭审笔录等证据予以证明。本院认为，华苑公司与成益公司签订的《维也纳湖畔景观绿化工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的规定，依法为有效的合同，双方均应依约履行各自的义务。华苑公司已经依约完成工程施工项目，现案涉工程经过竣工验收并进行了结算，且工程质保期已经届满，成益公司也应该按照约定及时支付相应的工程款。华苑公司与成益公司对工程总价款共计17167138元、成益公司扣除罚款170000元和质保金30000元均无异议，本院予以确认。成益公司主张已支付工程款为13725859.8元(包含对原告罚款170000元及质保金30000元、抵王彦峰房款1307302.8元)，华苑公司对其中抵王彦峰1307302.8元工程款提出异议，辩称不确认是否在结算书中已算进去该笔款项，但未提供相关证据予以佐证，根据成益公司、华苑公司、王彦峰签订的代付协议，结合记账凭证、当事人陈述，可以证明成益公司已代华苑公司向王彦峰履行了该1307302.8元的付款义务，此款应计入成益公司已付工程款中，综上，成益公司已支付的工程款数额为13725859.8元，剩余工程款为3441278.2元（17167138元-170000元-30000元-12218557元-1307302.8元），成益公司应当予以支付。成益公司拖延支付工程款，势必给华苑公司造成损失，根据本案合同履行情况，华苑公司主张自2019年5月16日起计算至款项付清之日止的逾期付款利息，符合法律规定，本院予以支持，其中2019年8月19日前的利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，2019年8月20日之后的利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。因成益公司违约引起本案诉讼，华苑公司为此向天安财产保险股份有限公司河南省分公司交纳的诉讼保全担保保险费系华苑公司支出的合理必要费用，属华苑公司的损失部分，现华苑公司主张诉讼保全保险费6145元，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：一、被告河南成益置业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告广州华苑园林股份有限公司工程款3441278.2元及利息（利息以3441278.2元为基数，自2019年5月16日起计算至款项付清之日止，其中2019年8月19日前的利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，2019年8月20日之后的利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、被告河南成益置业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告广州华苑园林股份有限公司诉讼保全担保保险费6145元；三、驳回原告广州华苑园林股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费47815元，减半收取23908元，保全费5000元，共计28908元，由被告河南成益置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费后将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  吴云锋二〇二〇年十二月二十四日书记员  乔洋洋