贵州省遵义市汇川区人民法院民 事 判 决 书（2020）黔0303民初6960号原告：戴荣杰,男,1993年1月16日出生。委托诉讼代理人：袁龙波,贵州上善律师事务所律师。委托诉讼代理人：何莉，女，1968年10月21日出生，汉族，住贵州省遵义市汇川区飞来石一〇二地质队宿舍****,公民身份号码:5221011968********。系原告母亲。被告：贵州兰廷装饰有限公司，住所地：贵州省遵义市汇川区珠海路书香华庭（**）转换层，统一社会信用代码：91520303MA6GWGDH2P。法定代表人：李彬。原告戴荣杰与被告贵州兰廷装饰有限公司（以下简称兰廷公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月26日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告戴荣杰之委托诉讼代理人袁龙波、何莉到庭参加诉讼，被告兰廷公司经本院合法传唤未到庭，本案现已审理终结。原告戴荣杰向本院提出诉讼请求：1、判令被告退还原告装修款52700.2元及违约金10540.04元，合计63240.24元；2、诉讼费由被告承担。事实和理由：原告为装修新房，与被告兰廷公司在2018年12月14日签订《遵义市家庭装饰装修工程施工合同》，合同约定了双方相关权利义务内容，并于当日支付定金1万元。后在2019年9月19日支付开工款32000元，2019年10月8日支付49000元，2019年11月19日支付37000元，合计支付128000元。被告对原告的房屋进行了部分装修，后期合同履行过程中，被告因其自身原因导致不能正常给原告继续提供装修服务，合同事实上已经无法继续履行，未向原告提供完全的装修服务并交付家具家电等。原告为及时装修新房结婚，自行装修并支付了相应款项，根据合同约定及测算，被告应退还原告装修款等合计85440元。后被告人去楼空，原告已经无法找到被告。故此，原告在无奈之下只能通过法律途径向贵院提起诉讼，请求贵院查明案件事实，依法判决，保护原告合法财产权益为感！被告兰廷公司经本院合法传唤未到庭，未答辩。本院经审理认定事实如下：原告（发包方、甲方）与被告（承包方、乙方）签订《遵义市家庭装饰装修工程施工合同》，约定被告为原告位于世贸城15-23-5号房屋进行装修，承包方式为全包（含装修套餐），被告包工、包料（详见预算清单与材料清单），工程有效期限90天。合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署《家庭装饰装修工程变更单》，同时调整相关工程费用及工期。双方在施工过程中分下列三个结算对工程质量进行验收：（1）水、电管线，防水基层等隐蔽工程的验收；（2）泥木工种等基层验收；（3）油漆、面层涂料施工前验收；（4）整体成品竣工验收。工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理交易手续，并填写工程保修单。合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何种原因造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商后可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程造价20%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。施工进度表显示完成项目及时间分别为，2019年11月27日-12月9日，项目：墙地砖；2019年12月4日-12月13日，项目：厅室吊顶；2019年12月6日-12月16日，项目：木器制作；2019年12月17日-2020年1月4日，项目：墙面处理；2019年12月19日-12月21日，项目：厨卫吊顶；2019年12月22日-12月24日，项目：石膏线安装；2020年1月5日-1月8日，项目：墙面涂料；2019年12月13日-2020年1月10日，项目：套装门安装（订制到安装完毕）；2020年1月9日-2020年1月12日，项目：地板铺设；2019年12月13日-2020年1月17日，项目：家具安装（订制到安装完毕）；2019年12月30日-2020年1月15日，项目：洁具安装（订制到安装完毕）；2020年1月18日-2020年1月22日，项目：开关、灯具安装；2020年1月23日-25日，完工清洁。原告于2018年12月14日向被告支付定金10000元、于2019年1月19日向被告支付合同开工款32000元、于2019年11月19日支付装修款37000元、于2019年10月8日支付合同二期款49000元。合计为128000元。2020年1月14日，被告向原告出具《世贸城15栋23-5未完工清单》，载明十项内容：1、乳胶漆；2、木地板安装；3、木门安装；4、衣柜橱柜柜体护墙板安装；5、集成灶安装同橱柜一起安装；6、电视背景墙；7、开关面板；8、家具；9、家电；10、卫生间淋浴隔断，卫生间地面大理石（黑色中黄白边），定制浴室柜，洁具，定制屏风，卧室硬包（主卧穿衣镜），卫生间吊顶（灯具＋暖风机），全屋灯具，淋浴间地面石材更换（按照施工图样式制作）。2020年7月20日，李彬向原告作出承诺，“在公司资金到账的第一时间安排世贸城15栋23-5,戴荣杰家未完工装修工程，完工时间预计在2020年9月1日之前。”原告陈述在被告作出承诺后，公司人去楼空，由于结婚急需用房，故对未完成的装修另行找人施工、修补、安装。项目如下：1、安装坐便器人工费；2、安装电视背景墙金属线条人工费；3、安装三个卧室的石膏线条人工费；4、安装开关插座和洞灯人工费；5、购买乳胶漆及滚筒以及人工费；6、安装洗脸盆水龙头加小水管；7、主卧床头硬包加打底施工；8、集成灶打孔人工费；9、安装天然气，热水器人工费；10、购买网插、插座、暖风机边框、灯带、灯带插头费用。以上费用中1、8、9项提供收据一份（400元）；2、3、4项为人工费，请工人辅做，无法开具票据，请求酌情考虑300、200、350元；5项提供清单和收条，证明金额为830元；6项提供零销单，金额为400元；7项有商家定做的单据，金额为2761.6元；10项费用合计为231元，提供发货单。上述费用合计为5472.6元。原告主张被告未按约交付家具，提交家具确认单备注家具有：沙发、茶几、电视柜、五斗柜、餐桌、餐椅6把、室内灯具、床（主卧1.8米、次卧1.5米）、床垫3张、床头柜4个、集成灶（报价5000元）、冰箱（双开门）、洗衣机（8升、滚筒、小天鹅）、电视55寸、电饭煲、电磁炉、热水器13升。主材配置单中包含橱柜、品牌为升泰、多层实木等。原告出示贵州黔升泰家具定制有限责任公司收条一份，载明世贸城15-2305柜子款总价46006元，于2020年8月21日被告支付定金10000元，原告支付定金10000元。9月13日，原告替李彬支付20000元，剩余6006元由李彬支付。原告还提交销售合同一份证明上述情况。原告合计支付柜子费用为30000元。被告装修广告宣传册载明沙发、茶几、餐桌、餐椅（4把）、双人床、床头柜（2个）、电视柜市场价值分别为3860元、1380元、1260元、1120元、1950元、560元、1380元。多开门冰箱、滚筒洗衣机、烟机灶具、电视、热水器市场价值分别为2699元、1679元、2000元、6299元、1880元。全屋灯具费用2000元、木制墙板费用10020.6元。原告提交的增减项目变更单以佐证前述两项费用。除此以外，原告主张床垫（三张）、电饭煲、电磁炉、厨房和卫浴五金费用分别为4650元、300元、300元、650元。以上全部费用合计为76907.6元。本院认为：原告与被告签订的《遵义市家庭装饰装修工程施工合同》系双方真实意思的表示，合法有效，本院予以确认。双方均应按照合同约定履行自己的义务。被告经本院合法传唤未到庭，视为放弃质证的权利。通过原告提交的合同、未完成清单、承诺书、现场照片等证据可知，被告未按合同完成部分装修义务，未向原告提供家电家具及安装义务。根据原告当庭陈述及所围绕未完成的项目、费用所提交的一系列证据，本院酌情认定被告未完工项目费用合计为5472.6元、未交付家电家具价值费用合计为76907.6元。扣除原告未付尾款32000元，应退还76907.6元＋5472.6元-32000元=50380.2元。通过审理查明可知，被告以其行为表明不再履行装修合同的义务，被告的行为构成违约，故依照合同约定，应按装修款的20%支付原告违约金。现原告仅主张按应退还款项的20%主张违约金，系其对权利的处置，本院予以确认。被告经本院合法传唤无正当理由未到庭，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条：“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”之规定，本院依法缺席判决。综上，判决如下：被告贵州兰廷装饰有限公司于本判决生效后十日内退还原告戴荣杰装修款50380.2元及违约金10076元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1200元（已依法减半收取），由原告戴荣杰负担50元，被告贵州兰廷装饰有限公司负担1150元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵省遵义市中级人民法院。本判决发生法律效力后，原告可在判决确定的履行期限届满后二年内向本院或者与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。审判员 陈 叠二〇二〇年十二月二十九日书记员 钱艳丽