新疆维吾尔自治区塔城市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新4201民初1706号 原告：张香平，男，1963年9月8日出生，住江苏省宿迁市。 委托诉讼代理人：窦廷贵，新疆扬眉律师事务所律师。 被告：新疆欣盛美园林装饰工程有限公司，住所地新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市产业园阜西苏通小微创业园（新疆吉泰隆广告设施制作公司院内）。 法定代表人：虎时宇。 委托诉讼代理人：刘建江，男，1966年11月6日出生，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 委托诉讼代理人：肖玲，女，1965年2月17日出生，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。 被告：新疆佳禾畜牧科技有限公司，住所地新疆维吾尔自治区塔城市齐巴尔吉迭社区西侧。 法定代表人：闫忠林。 委托诉讼代理人：马再峰，新疆天赛律师事务所律师。 原告张香平与被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司、新疆佳禾畜牧科技有限公司劳务合同纠纷一案，本院于2020年10月10日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告张香平委托诉讼代理人窦廷贵、被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司委托诉讼代理人刘建江、肖玲、被告新疆佳禾畜牧科技有限公司委托诉讼代理人马再峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告张香平向本院提出诉讼请求：1．依法判令被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司立即支付原告剩余劳务费187500元；2．依法判令被告新疆佳禾畜牧科技有限公司在支付工程款范围内向原告承担上述赔偿责任；3．本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2015年4月20日，原告张香平与被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司签订劳务承包合同，原告张香平承包属于被告新疆佳禾畜牧科技有限公司的位于塔城市×××公司院内的四栋轻型木屋的施工，四栋木屋总面积为1589平方米，每平方米单价为380元，总造价为603820元，木屋一层烧烤区面积为116平方米，每平方米单价为80元，计价9280元。两项合计为613100元。原告按照合同施工，因天气原因及两被告之间纠纷等原因，致使施工材料不能及时送至工地，导致工期拖延至2015年8月20日完工，期间给原告造成经济损失，完工后被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司支付原告部分劳务费，剩余187500元劳务费未付，经原告多次催要，被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司以被告新疆佳禾畜牧科技有限公司拖欠工程款为由拒不支付，原告为维护合法权利，诉至法院，请求法院依法支持原告的上述请求。 被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司辩称，我们承认和原告有劳务合同关系，对于是否欠款和数额我们以结算依据为准，对于违约金我们不认可。 被告新疆佳禾畜牧科技有限公司辩称，原告诉请我公司负责的部分没有事实依据和法律根据，我方与新疆欣盛美园林装饰工程有限公司打官司已经有三年，之前案件已经在执行中，已经让我们承担了责任，现在不能再承担了，请求依法驳回原告对我公司的诉请。 本院经审理查明事实如下：2015年4月20日，原告张香平与被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司签订了工程施工承包合同，约定工程单价为每平方米380元，甲方未按照约定时间付款，逾期向乙方支付滞纳金每天为承包价的1%，案涉工程于2015年8月20日完工并交付使用。在已经生效（2016）新4201民初1950号案件中，作为原告的新疆欣盛美园林装饰工程有限公司举证的，与被告新疆佳禾畜牧科技有限公司签订的《承包合同》约定合同总价为4340000元，暂按1550平米核算，最终结算按实际面积为准。根据暂定总价除以暂定面积，折合施工单价为每平方米2800元（4340000元÷1550平米）。而根据（2016）新4201民初1950号案件中，新疆欣盛美园林装饰工程有限公司与被告新疆嘉禾畜牧科技有限公司之间的结算单《塔城别墅费用清单》显示，双方确认案涉四座轻结构小木屋实测面积费用为4490960元，按照合同约定单价每平方米2800元计算，实际施工面积为1603平米。该面积大于原告张香平在本案当中主张的施工面积1589平米，故本院对该面积予以确认。据此原告张香平就案涉合同应得总工程款为603820元，就已付款数额，原告自认已付款为425600元，被告亦未举证证实实际付款金额超过425600元，故本院认定被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司对原告张香平已付工程款为425600元；关于原告张香平主张的烧烤区116平米施工费9280元，因原告未提供证据予以证实，二被告庭审中也不予认可，故应视为原告张香平举证不能，承担不利后果。关于原告主张的违约金，根据双方合同第六条约定，滞纳金每天为承包价的1%元，该约定本身存在歧义，故本院综合考虑逾期付款的事实，结合被告方新疆欣盛美园林装饰工程有限公司的答辩意见，酌情予以认定。就第二被告新疆嘉禾畜牧科技有限公司的责任承担问题，根据第二被告提交的执行通知等证据，证实被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司与被告新疆嘉禾畜牧科技有限公司建设工程施工合同纠纷案件已经进入执行程序，双方之间的债权债务已经经生效判决予以裁决。关于被告主张超诉讼时效的问题，经查本院立案登记本，原告实际预立案的时间为2020年4月24日，而张香平在（2016）新4201民初1950号案件庭审出庭作证的时间是2017年7月31日，且本案当中原、被告至今未达成最终结算意见，故本院认定被告主张的超过诉讼时效的抗辩不成立。 以上事实有原告提交的工程施工承包合同、塔城市人民法院（2016）新4201民初1950号民事判决书、二被告之间的工程承包合同、塔城别墅费用清单，被告提交的执行通知书等证据及当事人陈述在案佐证，上述证据经本院审查，具有证明效力，本院依法予以采信。 本案争议焦点：1、原告主张劳务费能否成立？金额为多少？2、原告主张违约金应否予以支持？3、本案是否已过诉讼时效？ 本院认为，劳务合同是指劳务提供者提供劳务，由接受劳务一方支付劳务费的合同。当事人应当根据合同约定全面履行自己的合同义务，当事人一方违约未支付的，应按照约定支付价款或报酬。当事人对自己提出的主张应提供证据予以证实，没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案当中，原告张香平与被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司之间的《工程施工承包合同》经庭审质证，双方均予以认可，合同合法有效，双方均应予以遵守，并各自按照合同约定履行合同义务。根据原告举证，张香平已经按照合同约定履行了合同义务，被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司应按照合同约定付款，根据庭审查明应付款总额为603820元，减去已付款425600元，被告还应支付原告178220元。由于案涉工程于2015年8月20日完工，被告至今未结算未付款，应承担违约责任。由于二被告之间就工程款的争议一直在诉讼过程中，且原告于2020年4月24日即向本院申请立案，从其出庭作证到立案的时间未超过三年的诉讼时效。违约金计算参照2016年中国人民银行贷款基准利率年息4.75%计，违约金为178220×4.75%×5年=42327.25元。故本院对原告张香平的诉讼请求，依法部分予以支持。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零九条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下： 一、被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司于本判决生效后一次性给付原告张香平劳务费178220元，违约金42327.25元。合计220547.25元； 二、驳回原告张香平其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费6363元，减半收取计3181.5元，邮寄费440元，合计3621.5元，由被告新疆欣盛美园林装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院。 审 判 长  李亚琳 二〇二〇年十二月二十九日 书 记 员  任永娟 本法律文书适用的法律条文如下： 《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。