四川省广元市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川08民终1411号 上诉人（原审被告、反诉原告）：广元市山水欢歌户外运动有限公司，地址四川省广元市利州区宝轮镇回龙村。 法定代表人崔平，董事长。 委托诉讼代理人李元孝，公司经理。 委托诉讼代理人罗潘宁，四川力发律师事务所律师 被上诉人（原审原告、反诉被告）眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园，地址，四川省眉山市东坡区富牛梦里水乡。 经营者张高伍，男，汉族，生于1982男12月1日，住四川省什邡市。 上诉人广元市山水欢歌户外运动有限公司因买卖合同纠纷一案，不服四川省广元市利州区人民法院(2019)川0802民初5229号民事判决，向本院提起上诉。本院2020年12月01日立案受理后，组成合议庭审理了本案，现已审理终结。 上诉人广元市山水欢歌户外运动有限公司向本院上诉称，1.被上诉人提供的设备存在严重质量问题，上诉人有权解除合同；2.上诉人安装二手设备垫付的费用和损失应由被上诉人承担；请求改判解除合同，退还货款20万元和垫付费用61000元以及赔偿损失或发回重审。 被上诉人眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园没有向本院提出答辩。 眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园向一审法院诉称：2019年6月6日，原、被告签订《二手造浪设备购买协议》，约定被告购买原告闲置的二手海啸池造浪设备、水处理设备、救生衣、更衣柜，合同价款为320000元。合同签订后，原告依约履行了二手设备的运输、安装及调试义务，并于2019年6月28日完成了主体设备的调试工作。其后，被告未按合同约定支付剩余价款120000元。经原告多次催收未果，故诉请被告支付货款120000元，诉请被告支付违约金32000元。 广元市山水欢歌户外运动有限公司向一审法院辩称：原告故意隐瞒设备真实情况，导致被告作出错误的意思表示，购买的设备质量与约定质量严重不符，原告违约在先，被告没有付款义务。 广元市山水欢歌户外运动有限公司向一审法院反诉诉称：原告出售设备多处腐蚀生锈、各种零件老化、气缸加压不够，被告一直不能正常使用，原告又未依约安装调试，被告自行垫付费用雇人维修、更换配件，导致被告经营项目延期开业造成了巨大的经济损失，故诉请解除双方订立的《二手设备购买协议》，诉请反诉被告返还货款200000元，诉请反诉被告赔偿延期开业损失189000元及设备维修费61000元。 眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园对反诉向一审法院辩称：1、本案没有法定或约定解除合同的情形，被告反诉解除合同、返还货款应不予支持。2、被告反诉的维修费用不属于赔偿的范围，可以在应付设备价款中抵扣。被告反诉的安装费11000元，属于被告垫付费用，原告认可。被告反诉的控电箱费用12000元，原告应当支付，但金额应当为3000元左右。被告反诉的其他维修费用，按照合同约定应由被告支付，原告不予认可。3、被告反诉的经营损失不实，被告已经实际使用该设备产生经营利润。4、原告从未向被告承诺保证设备的质量问题，也举证该设备是符合质量要求的，也从未收到被告关于设备存在问题的通知。请求驳回被告反诉请求。 一审判决认定，2019年6月6日，原告眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园（乙方）与被告广元市山水欢哥户外运动有限公司（甲方）订立《二手造浪设备购买协议》，约定：一、设备名称及内容：海啸池造浪设备、水处理设备、救生衣、更衣柜（备注：本次甲乙双方协议采购的设备均为诺亚水上乐园闲置二手设备、设施）。二、设备总价为320000元。三、设备安装及运输费用：设备运输费、装车费用、设备安装人工费用由乙方支付；设备安装时所需辅助材料（电线、机房架桥、水管、水处理接入接头等），安装设备和设备下车时的人工和机械费用均由甲方负责支付。四、项目工期：工程的施工时间总有效工期15天（以设备技术人员进出开始计算），含工地现场安装调试，根据甲方提供的具体施工条件及甲方的要求进行施工。五、付款方式：合同签订后，付总货款的200000元人民币作为预付款，预付款到账后双方协调沟通设备运输时间；设备安装调试完毕被告支付货款50000元，余款70000元在设备调试后7日设备正常运行情况一次性支付原。如甲方不按时付款，应承担违约责任，乙方有权停止甲方的使用权。六、违约责任：设备所有权自付清货款时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，设备属于乙方所有，由违约方负担。违约方向守约方支付合同总额10%的违约金，守约方要求违约方继续履行的，违约方应继续履行，履行费用由违约方承担，造成守约方损失的，违约方承担赔偿责任。 合同签订后，被告给付原告货款200000元。其后，原告将二手造浪设备运送至被告处，并安排人员在被告处进行造浪设备的安装及调试工作。2019年7月4日，海啸池造浪设备及水处理设备等安装调试完毕。2019年7月5日，被告经营的“紫兰湖山水欢歌水上乐园”开始营业。 2019年5月15日，被告为安装造浪设备支付法兰盘、钢管安装费用21000元。2019年6月25日，被告运输造浪设备及配电箱支付运输费、吊车费共计6400元。2019年7月3日，被告更换及安装配电箱材料支付12000元。被告更换更衣柜电子锁支付8500元。2019年7月8日，被告向原告安排的调试人员支付造浪设备安装费11000元。 2019年9月19日，原告诉至一审法院。本案诉讼中，原告向一审法院提交了案涉二手造浪设备的产品合格证、质量检验报告、产品出厂合格证明书，其中沙缸出厂日期为2017年4月，铁泵出厂日期为2018年5月，真空泵出厂日期为2018年6月。 一审法院审理认为：原告眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园与被告广元市山水欢哥户外运动有限公司订立《二手造浪设备购买协议》系双方当事人真实表示，内容不违反法律规定，该合同合法有效。 原告依约履行交付二手造浪设备及设备安装、调试义务后，被告未依约给付货款已构成违约，原告诉请被告给付货款及承担违约责任，符合合同约定，予以支持。但综合考虑双方履行合同情况、及案涉设备交付调试后运转情形，酌定违约金宜只按未履行价款计算即6000元。 被告辩解设备质量与约定质量不符，并所据此反诉诉请解除《二手造浪设备购买协议》及返还货款，不予支持，理由如下：一、双方订立的购买协议未约定标的物质量标准，被告辩解和反诉诉称与事实不符；二、该协议未约定合同解除条件，双方亦未就解除合同协商一致；三、原告已实际交付案涉标的物，被告已使用经营，因此合同目的已实现，本案没有法定解除合同的情形。 被告反诉诉请赔偿延期开业损失，因《二手造浪设备购买协议》未约定被告开业日期，且被告已实际使用二手造浪设备进行经营，不支持该诉请。 被告反诉诉请赔偿设备维修费用，原告承认其中的设备安装费11000元和控电箱费用3000元，予以支持。被告反诉请的其余费用，原告均不认可，其中的法兰盘、钢管的安装费产生于《二手造浪设备购买协议》订立之前，而且该协议约定设备安装所需的辅助材料费由被告负责支付，不予支持；其中的更衣柜电子锁费用、吊车费、运输费用、气压阀费用，均系被告修复产生费用，被告购买的系旧设备，其应当预见和承担，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）广元市山水欢哥户外运动有限公司于本判决生效后十日内给付原告（反诉被告）眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园货款120000元。二、被告（反诉原告）广元市山水欢哥户外运动有限公司于本判决生效后十日内给付原告（反诉被告）眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园违约金6000元；三、原告（反诉被告）眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园于本判决生效后十日内给付被告（反诉原告）广元市山水欢哥户外运动有限公司设备安装维修费14000元； 本案二审期间，双方当事人没有向本院提交其他证据材料。 本院二审认定的案件法律事实与一审判决认定的事实一致。 本院认为，解除合同须具备双方约定解除合同的条件或法律规定解除合同的情形。 本案中，双方签订的《二手造浪设备购买协议》没有约定解除合同的条件，故应当适用法定解除合同的情形。经查，眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园根据合同约定履行了设备的运输、安装及调试义务，广元市山水欢歌户外运动有限公司也向眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园给付了部份货款，同时，2019年7月4日海啸池造浪设备及水处理设备等安装调试完毕。次日广元市山水欢歌户外运动有限公司经营的“紫兰湖山水欢歌水上乐园”开始营业。此后至本案2019年9月19日立案时之间，没有证据证明广元市山水欢歌户外运动有限公司在合理期限内向眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园主张过设备质量问题。《中华人民共和国合同法》第九十六条规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。在本案一、二审中，广元市山水欢歌户外运动有限公司没有提供履行本法条规定的义务，而是在眉山市东坡区富牛诺亚水上乐园向一审法院主张给付贷款后提出解除合同的主张。据此，本院认定解除合同的主张没有事实依据和法律根据。其基于解除合同后而产生的退还已支付的货款和损失的赔偿请求权本院不予支持。 综上所述，上诉人广元市山水欢歌户外运动有限公司的上诉理由不能成立，其上诉请求应当驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，审判程序合法，应当维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费5215元，由上诉人广元市山水欢歌户外运动有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长 李 林 审判员 徐小雁 审判员 吕 晶 二〇二〇年十二月十六日 书记员 王汇锋