营口市鲅鱼圈区人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0804民初6314号原告：国珠商贸集团（辽宁）有限公司，住所地营口市新海大街****-9，统一社会信用代码91210800MA0UKYE13W。法定代表人：厚国珠，经理。委托诉讼代理人：邹继平，辽宁蓝佳律师事务所律师。被告：营口市鲅鱼圈区熊岳慧华服装加工厂，住所，住所地营口市鲅鱼圈区熊岳镇金禾丽华园小区**楼社会信用代码91210804MA106TL12L。负责人：汤晓慧。被告：陈占阳男，1978年7月29日出生，汉族，沈阳市人，住鲅鱼圈区。原告国珠商贸集团（辽宁）有限公司与被告营口市鲅鱼圈区熊岳慧华服装加工厂（以下简称“慧华服装厂”）、陈占阳买卖合同纠纷一案，本院于2020年10月29日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人到庭参加诉讼。二被告经本院传票传唤无正当理由未到庭。本案现已缺席审理终结。原告国珠商贸集团（辽宁）有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令二被告返还货款45万元；2、二被告支付货款损失，利息自2020年2月16日起按年利率24%标准支付利息损失；3、案件受理费由二被告负担。事实与理由：原告通过被告陈占阳与被告慧华服装厂于2020年2月16人签订《供需合同》，原告以每件30元的价格从被告慧华服装厂处订购隔离衣3万件，原告在合同签订前向陈占阳支付定金10万元，到2月18日向陈占阳支付18万元，此时原告已付被告共计28万元，2020年2月21日，原告接到市商务局通知，急需9000件隔离衣，原告在与被告通知后，到达提货地点后，称款项按合同付清，不予提货，发现自己被骗，到西市区派出所报案，在处理期间，原告与被告慧华达成协议，原告又支付被告慧华17万元，1.5万件隔离服存在被告慧华处，由原告随用随取。3月，原告接到接通需将隔离服捐赠韩国，原告欲于5月6日到被告慧华处提货，被告知原告已付款的1.5万件隔离服已被被告出售，被告不返还货款，也不交付隔离服。原告认为，被告将已将隔离服对外出售且明确表示，拒不交货，被告应返还已收的货款，并支付原告损失，而二被告为合作关系，原告货款中28万元汇入陈占阳账户内，17万元汇入慧华服装厂账户内，故原告对二被告具有返还货款权利，慧华服装厂并承担赔偿原告损失责任。故诉至法院。被告营口市鲅鱼圈区熊岳慧华服装加工厂未作答辩。被告陈占阳未作答辩。本院经审理认定事实如下：原告（需方）与被告慧华（供方）于2020年2月16日签订《供需合同》，约定原告从被告处购买3万件隔离服，总计90万元，交货方法为需方自提自运并由（需方）承担运输费用，定金到账，18日开始生产，20日前生产10000件，后续每天生产5000件，直到满足合同数量为止，如遇不可抗力因素，交货日期顺延，交货期最迟不超过2月25日，全部交工。质量标准参见附件一《产品生产工艺单》及一类器械生产标准。合同第四条第3款约定：付款时间，（1）签订合同后，需方向供方支付10万元作为定金，订单开工时，支付35万元，付至合同50%。（2）验收合格后需方向供方支付货物尾款45万元，当日一次性付清，如需方不能当日付清货物尾款，供方有权将货物收回，需方再次要求送货，供方有权拒绝送货，期间产生费用由需方支付。合同签订后，原告于2020年2月15日向被告慧华服装厂支付10万元，2020年2月18日转至被告陈占阳卡内8万元和10万元，合计18万元，2020年2月23日支付被告慧华服装厂17万元。关于合同履行过程。被告在其起诉状中陈述：2月18日，被告开始计划增大产量，满足客户需要，当日被告仅支付18万元，未按合同约定当日足额支付35万元，构成违约。2月19日，原告去工厂自提240件，2月20日，原告在工厂自提100件和10件，2月21日，原告欲自提9000件（价格27万元），超出预付款9万元，我们告知要按约定将欠付的17万元同步支付可马上提此大额货物；2月23日，按原告要求将400件隔离服发到指定地点；2月24日，原告区工厂自提240件。2020年2月23日，原告将所欠缺17万元补足。被告在2月25日等待原告提取3万件隔离服，但是原告没有提货，也未支付余款45万元。3月1日，原告去工厂自提50件，3月5日按原告要求将100件隔离服发到指定地点。原告自述：2020年2月15日，原告与被告陈占阳经过协商，从陈占阳处购买隔离服，原告支付陈占阳10万元定金。2月16日，双方签订合同。2月18日，原告支付18万元到陈占阳银行卡内。2月20日，原告接到市商务局通知，隔离衣告急。2月21日，原告与被告慧华服装厂协商，先提9000件以解决营口市防疫后勤保障，慧华服装厂同意后，在上午10点左右，慧华服装厂分别将7000件提货地点与联系方式和2000件的提货地点与联系方式分别提供给原告，合同约定款项因慧华服装厂没有给原告对公账户，所以之前没打款，该对账单显示，慧华服装厂于2月18日方开设，原告称晚上回去拿到U盾后就付款。下午13点左右，慧华服装厂同意表示理解后，原告派车，当车辆到达后，陈占阳以货款没付为由拒绝交货。车辆空车返回。22日，原告到西市公安分局保安，在派出所的调解下双方协商。晚8点多，原告与陈占阳协商达成口头协商，打款17万元。23日，由陈占阳保管在盘锦仓库内，原告随用随取。陈占阳给原告发隔离服在仓库里的视频。原告15时30分给慧华服装厂对公账户汇入17万元，下午四点左右，原告到慧华服装厂与陈占阳面谈，达成合同延期，承诺原告有权随用随取……原告自述2月19日取样衣240件，2月20日取样衣100件，3月1日取样衣50件，另取样衣610件，共计1000件。根据原告与被告慧华服装厂的微信聊天记录显示：2月15日，被告慧华服装厂向原告通过微信出具了其具有医疗器械生产和产品备案手续。原告提供的是2月21日，原告欲提货9000件时，被告通知原告到盘锦市兴隆台区的监狱取货，被告在2月21日的聊天记录中提到“还有一个事就是头两天，那个你们往对公账户里打，那钱应该是出什么问题没打进来，你安排财务那块重新转一下呗”，原告回复“我给你们要那个对公账户，我都要四遍了，没有人给我，我以为你们还没下来，我要的时候你们说没有下来还在办，然后我寻思你们办完了给我发了，你们没人给我发”，被告慧华服装厂后发给原告一份对公账号信息。本院认为，原告与被告慧华服装厂签订了《购销合同》，原告支付了被告慧华服装厂45万元，原告自认被告慧华服装厂已交付1000件，价款为3万元的隔离服。现原、被告双方已无继续履行合同的可能，因此该合同应以解除为宜，扣除原告已取得的3万元货物后，被告慧华服装厂应返还原告42万元货款。关于利息部分，因原告该项诉讼请求并未明确计算基数，属于诉讼请求不明确，本院不予处理，不再另行裁定，原告可另行主张。至于被告陈占阳是否承担责任一节，因原告并未提供证据证明被告陈占阳为合同相对人，故本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十九条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告营口市鲅鱼圈区熊岳慧华服装加工厂于本判决生效之日起10日内一次性给付原告国珠商贸集团（辽宁）有限公司42万元。二、驳回原告的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8050元，诉讼保全费1870元，由原告国珠商贸集团（辽宁）有限公司负担661元，被告营口市鲅鱼圈区熊岳慧华服装加工厂负担9259元。如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省营口市中级人民法院。审判员  田拓二〇二〇年十二月九日法官助理王旭书记员孙旭