贵州省毕节市七星关区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔0502民初18070号 原告：张宏瑞，男，汉族，1977年4月2日出生，住河南省汝南县。 委托诉讼代理人：何习秀（特别授权代理）,系原告之妻。 被告1:贵州云庭铭品装饰工程有限公司，住所地：贵州省毕节市七星关区德溪街道中鼎华城******。 统一社会信用代码：91520502MA6HYLEJ03。 法定代表人：韩德训，系该公司执行董事兼总经理。 被告2:韩德训，男，汉族，1980年12月23日出生，住贵州省毕节市七星关区。 被告3:周礼华，男，汉族，1979年7月19日出生，住贵州省毕节市七星关区。 原告与被告装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序于2020年12月22日公开开庭进行审理。原告到庭参加诉讼，三被告均未到庭参加诉讼，本院依法作缺席审理。本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：1、依法判决解除原告与被告签订的《室内装饰装修设计工程施工合同》及《协议书》；2、依法判决被告立即返还原告装修工程款共计110000.00元并支付原告违约金21500.00元（违约金以工程总造价110000.00元的20%计算）;3、本案诉讼费用等必要费用由被告负担。 事实及理由：原、被告双方于2020年5月4日签订《室内装饰装修设计工程施工合同》，合同约定，原告将其位于贵州省毕节市七星关区中鼎华城7栋3楼4号（7-3-4）毛坯房装修工程交由被告施工，双方约定装修施工期限为2020年6月30日至2020年9月30日。原告按合同约定共计支付被告装修款110000.00元。原告依约向被告支付了合同项下款项，被告在装修期限内一直未履行合同义务，后被告因其他诉讼纠纷便不见踪影，不接原告电话，也不与原告协商涉案装饰装修合同纠纷相关事宜。原告无计可施，到德溪街道办事处、德溪派出所等单位报案处理，被告均不现身处理，原告于2020年7月30日到毕节市七星关区人民法院起诉，案号为：（2020）黔0502民初12898号。后被告与原告协商签订了《协议书》，约定将施工期限更改为2020年9月8日至2020年12月15日，施工方更改为贵州云庭铭品装饰工程有限公司、韩德训、周礼华被告三人。原告向毕节市七星关区人民法院撤回（2020）黔0502民初12898号案件的起诉，后被告周礼华以订衣柜为由，遂向原告收取了5000.00元（该5000.00元收款方为段国梅，收款账户为：62×××79,开户行：中国建设银行）。在涉案装修房屋做了一小部分装修工程后，被告便停止施工，停工后原告多次打电话给被告韩德训及被告周礼华，要求被告把剩余的装修工程施工完毕，被告以各种理由和借口搪塞，直到后来被告将原告电话拉黑、微信删除，原告联系不上被告，原告至被告办公地点，才发现被告已解除公司办公地点《房屋租赁合同》，人去楼空，不知所踪，原告装修工程一直处于停工状态。 综上所述，鉴于被告不能继续履行合同，已符合《中华人民共和国合同法》第九十四条第二款“在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行的”和第四款“当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的”合同法定解除的情形，原、被告双方签订的《室内装饰装修设计工程施工合同》及《协议书》依法应当解除，被告应当返还原告装修工程款，被告存在违约事实，依法应当承担违约责任，应支付原告违约金。原告为维护其合法权益，因此诉至本院。 三被告未到庭应诉答辩。 本院经审理查明，2020年5月4日，以原告为甲方，被告云庭铭品公司为乙方，双方签订《室内装饰装修设计工程施工合同》，合同约定，原告将其位于贵州省毕节市七星关区中鼎华城7栋3楼4号（7-3-4)毛坯房装修工程交由被告云庭铭品公司施工，双方约定装修施工期限为2020年6月30日至2020年9月30日。付款方式为：乙方进场前，甲方付给乙方报价单确定的总金额及增加项目的50%作为首期工程款，水电工完成，泥工基本完成，木工材料进场，再付35%工程款（即总工程款及增加项目的85%)。现场制作部分木工完成(由于成品保护及定制工期等原因，不含套餐内配置柜体、房门、地、地板具、橱柜、等）油漆煽灰材料进场，甲方付13%工程款（即总工程款及增加项目的97%)。工程安装完毕，竣工验收合格，完工保洁后，甲方付清3%工程尾款，进入保修程序。违约责任的约定为：因一方面原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，由责任方赔偿对方因此造成的经济损失。合同签订后，原告按合同约定共计支付被告云庭铭品公司装修款110000.00元。但在装修期限内被告未按合同约定履行装饰装修义务，后被告云庭铭品公司因其他诉讼纠纷不知所踪，也不接听原告电话。因此，原告到七星关区德溪街道办事处、德溪派出所等单位报案处理，被告均不现身。2020年7月30日，原告诉至毕节市七星关区人民法院，案号为：（2020）黔0502民初12898号。2020年9月7日，经原告与被告周礼华、韩德训协商一致，三方共同签订《协议书》，协议书约定，将涉案房屋的装修施工期限更改为2020年9月8日至2020年12月15日，如涉案房屋不能按期完成，造成再次诉讼时，由此而产生的律师费、保全费、诉讼费由周礼华、韩德训负责，原告与被告云庭铭品公司签订的合同由周礼华全权负责，如周礼华不能按时履行合同，追责还由被告云庭铭品公司两位股东周礼华、韩德训负责。协议签订后，三被告未按照协议约定完全履行涉案房屋的装饰装修义务，原告因此再次诉至本院，并提出前述诉讼请求。 另查明，根据原告自认，被告云庭铭品公司现已完成的涉案房屋的装饰装修工程的价值为30840.00元。 本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”之规定，三被告未按照《室内装饰装修设计工程施工合同》及《协议书》的约定履行装饰装修义务，致使原告装修涉案房屋的合同目的不能实现，故原告享有法定解除权，因此，对原告要求解除与三被告签订的《室内装饰装修设计工程施工合同》及《协议书》请求，本院予以支持。 根据《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”之规定，本案中，原告已支付被告共计11万元装修款，扣除三被告现已完成产值30840.00元，三被告还应退还原告装修装修款79160.00元。故对原告要求三被告返还11万元装修款的请求，本院予以支持79160.00元，其余部分不予支持。同时，三被告需赔偿原告利息损失，利息损失的计算方式为：以79160.00元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从2020年6月11日起开始计算至款项实际支付完毕之日止，利息损失总和以21500.00元为限。 综上所述，据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 一、解除原告张宏瑞与被告贵州云庭铭品装饰工程有限公司签订的《室内装饰装修设计工程施工合同》； 二、解除原告张宏瑞与被告周礼华、韩德训签订的《协议书》； 三、被告贵州云庭铭品装饰工程有限公司、周礼华、韩德训于本判决生效之日起十日内返还原告张宏瑞装修工程款79160.00元； 四、被告贵州云庭铭品装饰工程有限公司、周礼华、韩德训于本判决生效之日起十日内支付原告张宏瑞违约金，违约金以79160.00元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，从2020年6月11日起开始计算至款项实际支付完毕之日止，利息损失总和以21500.00元为限； 五、驳回原告张宏瑞的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1465.00元，由被告贵州云庭铭品装饰工程有限公司、周礼华、韩德训连带负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于贵州省毕节市中级人民法院。 审判员  吴运成 二〇二〇年十二月二十四日 书记员  罗 蒙