青海省西宁市中级人民法院民事判决书（2020）青01民终2644号上诉人（原审被告）:青海三新房地产开发有限公司，统一社会信用代码:91630100710462453B，住所地:西宁市城中区七一路**。法定代表人:姬李仓，系该公司董事长。委托诉讼代理人：马麟、严弈鑫，青海诺格律师事务所律师。被上诉人：李孝光，公民身份号码：×××，男，汉族，1991年7月4日出生，住西宁市。委托诉讼代理人：崔浩、韵文娥，北京市中盈（西宁）律师事务所律师。上诉人青海三新房地产开发有限公司（以下简称：三新公司）因与被上诉人李孝光房屋买卖合同纠纷一案，不服青海省西宁市城中区人民法院（2020）青0103民初2519号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月30日立案后，依法组成合议庭，于2020年11月16日公开开庭进行了审理。上诉人三新公司委托诉讼代理人马麟，被上诉人李孝光委托诉讼代理人崔浩、韵文娥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。青海三新房地产开发有限公司上诉请求：1．撤销原审判决，改判驳回李孝光一审全部诉讼请求。2．本案一、二审诉讼费用由李孝光承担。事实和理由：一、一审人民法院不仅认定李孝光至今没有取得涉案房屋产权证书的责任在三新公司，且错误的认定三新公司已经取得涉案房屋产权证书的所有审批申报材料，并以此判定三新公司在2020年9月30日前向审批许可单位提交材料并承担未能办理产权证书的违约责任，系认定事实错误，导致判决结果错误，应依法予以纠正、改判。一审人民法院认为，李孝光至今没有取得房屋产权证书责任在三新公司，但事实上，办理并取得不动产权证书的时间系受多方面因素影响，即三新公司向相关部门申报后，具体的办理及取得不动产权证书的时间系取决于验收、产权证书发放等政府部门的实际工作情况，因此，相关部门因学习或开会等原因在现场都没有进行勘验的情况下，根本无从谈起进入到房屋产权证书的办理程序中，故三新公司只能按时向相关部门进行申报，根本无法决定相关部门的实际工作情况，因此李孝光至今未取得房屋产权手续系基于前述不能归咎于三新公司的不可抗力因素。且由于所涉房屋工程质量存在问题，致使涉案房屋在未完成竣工验收的情况下也无法进入办理不动产权证书的程序（西宁市人防工程质量监督站于2020年3月16日向上诉人下发的《工程整改通知单》也明确显示未能通过人防验是因为施工单位所作工程存在瑕疵），故本案中，李孝光至今未能办理不动产权证书的责任并不在三新公司，且三新公司在此过程中一直积极协助相关部门对本案所涉房屋进行工程竣工验收的相关工作，不存在办理各项验收及申报办理产权证书时怠于办理、申报的行为，故李孝光至今未取得不动产权证书系因不能归咎于三新公司的多种因素导致，涉案房屋至今未能办理不动产权证书并非基于三新公司的主观原因，因此也不属于《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定出卖人应承担责任的“由于出卖人原因”的范畴，故一审人民法院对实际影响办理产权手续的原因事实不作认定，主观臆断认定李孝光未取得不动产权证书的责任在三新公司，并以此判定三新公司在2020年9月30日前将李孝光手续提交产权办理部门并承担违约金，显然系认定事实错误，导致判决结果错误。且三新公司向人防以及质检站申报材料并申请进行现场勘验验收，即三新公司均已完成申报工作，但至今审批机构（如人防）未作出最终验收合格的行政许可是行政许可单位自身的原因（如该单位经常以开会、学习为由，延迟进场勘验，导致三新公司尚未能够通过人防验收），因此一审人民法院审理案件时高高在上，在既不了解搞清事实情况也不考虑三新公司提出的相关申报程序的因素情况下盲目确定申报日期，使得判决书只是一纸空文，根本无法得到切实有效的履行，故恳请二审人民法院尊重客观事实，依法对一审人民法院不当判决予以纠正、改判。二、三新公司基于李孝光的要求才向其交付了涉案房屋，且李孝光在交房之初对于所涉房屋产权手续办理时间处于未知、不确定的状态明知且接受，因此其违反约定提出的诉求不应得到支持，故一审人民法院以《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定判定三新公司承担违约金，系适用法律错误，应予纠正。本案中，双方签订《商品房买卖合同》时以及交房之初，李孝光均明知涉案房屋处于未办理竣工验收的状态且对所涉房屋需要在办理完毕竣工验收后才能办理房屋产权手续的事实表示接受，基于李孝光接受，双方才办理了房屋交房手续，既然李孝光对于办理房屋产权手续的方式及条件明知且接受，那么在三新公司不存在办理各项验收及申报办理产权证书时怠于办理、申报的行为即非因出卖人原因未取得不动产权证书的情况下，三新公司不应承担任何违约责任。因此，一审人民法院罔顾客观事实，在李孝光对于办理房屋产权手续的方式及条件明确知晓并接受的情况下，强行适用《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定判定三新公司向李孝光给付违约金，使得作出的判项与认定事实前后矛盾（判决书中既认定双方约定的合同合法有效，也在审查事实中明确了双方约定交付的限定条件，但又在判项中突破合同双方的约定条款，适用在无约定情况下才应适用的法律规定来约束上诉人，实属前后矛盾），故一审人民法院适用法律错误，导致判决结果的错误，恳请二审人民法院依法予以纠正。综上所述，一审人民法院罔顾客观事实，不仅对双方的明确约定视而不见，且错误的认定李孝光未取得涉案房屋产权证书的责任在三新公司，在未搞清现实中办理产权证书所应当一-遵循的行政程序以及行政审批许可的所有公示文书均需要根据相关主办单位的实际工作时间及工作程序进行办理的情况下，就盲目确定某一个时间点为三新公司应当提交申报资料的日期，显然属于认定事实错误，故恳请二审人民法院依据案件事实并正确适用法律，依法纠正一审人民法院不当判项，驳回李孝光全部诉求为盼。李孝光辩称，三新公司将未办理产权证的责任推卸给政府明显属于推卸责任。首先，三新公司在上诉状中称已向相关部门进行了申报，而基于相关部门的原因迟迟不能现场验收，既然进行了申报，也就意味着其已经达到了竣工验收的条件，但是其在上诉状中又表述因该工程存在质量问题导致分项工程达不到验收标准，无法进入办理不动产权证书的程序，三新公司陈述前后矛盾，所以本案始终未能办理不动产权证书的根本原因并不是政府部门久拖不办，而是房屋存在质量问题无法通过验收，责任在三新公司；其次，三新公司诉称其已按时向相关政府部门申报办理，一审中未提交证据证实申报事宜，三新公司明显未按时申报材料。最后，双方之间签订了合法有效的商品房买卖合同，三新公司应当在约定的时间内向买受人交付合格的房屋并办理产权证书，不能因为涉案项目存在质量问题，就认为造成不能办理产权证书的责任在施工方而不在三新公司，这明显的突破了合同相对性的原则，因此房屋存在质量问题无法通过验收责任就是在三新公司。一审法院此节认定事实清楚，应当予以维持。三新公司错误的理解合同当中关于初始登记约定内容，认为未竣工验收的情况下，三新公司就不存在违约事项。首先对于该约定明显的属于错误的理解。而事实上三新公司于合同约定之日向买受人交付了房屋，涉案房屋就视为已经进行了竣工验收；三新公司就应当按照合同约定在该商品房交付之日起180日内取得该商品房的房屋所有权证书，如果未能办理的，就应当承担违约责任。最后，一审法院依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律问题若干问题的解释》第十八条规定判决三新公司承担违约金50000元，适用法律正确。综上，一审判决事实认定清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。李孝光向一审法院起诉请求：1、三新公司限期协助李孝光办理不动产登记证书；2、三新公司支付李孝光违约金50000元；3、本案诉讼费由三新公司承担。一审法院认定事实：2017年8月24日三新公司将位于××区房屋预售给李孝光，并签订《商品房预售合同》，房屋建筑面积131.66平方米，总价款为561925元，2018年3月19日交付房屋。关于房屋产权登记，双方约定：双方同意由出售方向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记。因出卖人的原因，买受人未能在该商品房交付之日起180日内取得该商品房的房屋所有权证书的，双方同意按下列第2项处理：2、双方协商解决。2020年3月16日西宁市人防工程质量监督站向三新公司发出《人防工程质量检查整改通知书》，要求三新公司对人防验收中出现的问题进行整改。三新公司至今没有向房屋所有权证办理部门提交办理资料。原审法院认为，李孝光、三新公司签订的《商品房预售合同》是双方真实意思表示，不违反法律规定，李孝光、三新公司都应该受到合同约束。按照双方签订的《商品房预售合同》约定，三新公司应该向李孝光交付的房屋是经验收合格的房屋，按照约定，三新公司应该在房屋房屋交付后180日内负责办理房屋产权证手续，但双方没有约定办理期限。2018年3月19日三新公司就将涉案房屋交付李孝光，三新公司提供的证据整改通知书显示，因部分工程未完工，涉案房屋所在楼盘至今没有通过人防验收，更谈不上房屋竣工验收。一审庭审中，三新公司没有提供证据证明工程至今没有验收存在有政策变化或存在其他不可抗力的原因，只是在一审庭审陈述中称是因为工程施工方的原因造成至今不能竣工验收，李孝光没有取得房屋产权证书，其责任在三新公司。依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定，自房屋交付使用之日起90日，李孝光未能取得房屋权属证书，三新公司应当承担违约责任，违约金应按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。现在李孝光主张违约金50000元，符合法律规定，原审法院予以支持。三新公司在一审庭审中没有陈述及举证说明，现在办理房屋产权证手续还存在有不可抗拒的事由，并且在庭审中表示在2020年9月底前可以向相关部门提交办理房屋产权证手续的资料，2020年12月底可以办结房屋产权证手续，取得房屋产权证，故三新公司应该在2020年9月30日前向相关部门提交办理房屋产权证手续的相关资料。据此判决：一、三新公司于2020年9月30日前将李孝光办理城中区南川东路77号13号楼1单元1014室房屋产权证的相关手续提交房屋产权证办理部门；二、三新公司于判决生效之日起十五日内给付李孝光未能取得房屋权属证书的违约金50000元。在二审审理中，三新公司提交了西宁市人民政府（宁政2011（37）号文件）、三新公司与青海机电控股有限公司签订的《协议书》、三新公司与青海聚力源房地产开发有限公司签订《合作协议书》及同心家园3号、8号楼的《合作开发协议书》和原汽车制造厂家属区地块一期建设项目的《合作开发协议书》，拟证明涉案项目是由多家单位共同开发建设，三新公司仅是建设单位之一。涉案房屋现未能办理不动产权证并非因三新公司，根据各审批单位的要求需排队等候逐一完成消防、人防、质量验收，验收合格后才能申报办理不动产权证。买受人质证认为，证据的真实性无异议，但不认可证明方向。三新公司提交的证据不属于新证据，与本案无关联性。本院认为，三新公司与买受人签订的《商品房预售合同》具有相对性，其提交证据与本案双方所争议事实缺乏关联性，故不予采信。本案二审期间，买受人与三新公司对一审法院查明的基本事实均无异议，双方的主要争议就是三新公司是否应承担逾期办理房屋权属证书违约金及为买受人办理不动产权证的时间在本案中能否限定的问题。本院对双方均无异议的事实予以确认。二审审理查明，根据西宁市消防救援支队建设工程消防验收意见书载明内容，2016年12月21日同心家园住宅小区1、6、7、10号楼消防验收合格。2019年5月29日同心家园住宅小区2、3、8、11号楼及地下车库建设工程消防验收合格。根据同心家园1、6、10号楼人防工程验收签到表、人防工程报监资料、人防工程质量监督登记表、人防工程质量检查整改通知单载明内容，人防验收正在进行中。李孝光于2018年3月19日接受房屋。本院认为，本案争议的焦点为三新公司是否应承担逾期办理房屋权属证书违约金及为买受人办理不动产权证的时间在本案中能否限定的问题。买受人与三新公司签订的《商品房预售合同》，系双方真实意思表示，不违反法律规定，合法有效，双方均应根据合同享有权利履行义务。针对逾期办证违约金三新公司应否承担的问题，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第一款“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任：（一）商品房买卖合同约定的办理房屋所有权登记的期限；（二）商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付使用之日起90日；（三）商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日”。以及第二款“合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算”的规定，案涉《商品房预售合同》第十九条约定“（一）双方同意由出售方向房屋登记机构申请办理该商品房的房屋所有权转移登记；（二）因出卖人原因，买受人未能在该商品房交付之日起180日取得该商品房的房屋所有权证书的，双方协商处理”。按照该条的约定，三新公司应当自房屋交付之日起180日为买受人办理不动产权证书，该条约定确定了办理不动产权证的义务人是三新公司。三新公司未能完成工程竣工验收等事项是导致双方无法办理《房屋所有权证》及买受人未能取得房屋权属证书的直接原因，三新公司应承担违约责任。因双方在《商品房预售合同》中未约定逾期办证违约责任，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条第二款“合同没有约定违约金或者损失数额难以确定的，可以按照已付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算”的规定，李孝光主张50000元违约金符合法律规定，应予支持。三新公司主张不承担逾期办理房屋权属证书违约金的上诉请求不能成立，本院不予支持。三新公司应当自房屋建成并竣工验收备案等事务完成后向房屋登记机构申请办理初始登记，在完成初始登记后，才可向房屋登记机构申请办理房屋权属证书。三新公司至今未完成竣工验收备案等工作，现阶段不具备申请办理初始登记的条件，未办理初始登记是导致无法给买受人办理房屋权属证书及买受人未能取得房屋权属证书的直接原因。基于以上事实，三新公司在2020年9月30日前是无法完善办理案涉房屋权属证书的材料及向房屋登记机构提交，在本案中无法限定三新公司向买受人办理房屋权属证书的时间。一审法院判令三新公司于2020年9月30日前将买受人办理房屋权属证书的相关手续提交房屋登记机构，但事实上已无法得到履行，买受人的此诉讼目的在本案中无法实现，对一审法院作出的此项判决予以撤销。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：一、维持青海省西宁市城中区人民法院（2020）青0103民初2519号民事判决第二项即青海三新房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内给付李孝光未能取得房屋权属证书的违约金50000元；二、撤销青海省西宁市城中区人民法院（2020）青0103民初2519号民事判决第一项即青海三新房地产开发有限公司于2020年9月30日前将李孝光办理城中区南川东路77号13号楼1单元1014室房屋产权证的相关手续提交房屋产权证办理部门；三、驳回李孝光其他诉讼请求。一审案件受理费525元由李孝光承担；二审案件受理费1050元由青海三新房地产开发有限公司承担。本判决为终审判决。审判长 李 娟审判员 靳 玲审判员 纳 敏二〇二〇年十二月二十八日书记员 宋鑫艳附：审理本案适用的法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。第一百九十九条当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审；当事人一方人数众多或者当事人双方为公民的案件，也可以向原审人民法院申请再审。当事人申请再审的，不停止判决、裁定的执行。第二百零五条当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有本法第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。