河南省郑州市管城回族区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0104民初8635号原告：蒂森电梯有限公司。住所地：广东省中山市**马岭大新路****。法定代表人：JUERGENBOEHLER，总经理。委托诉讼代理人：皇甫成伟，河南聚智律师事务所律师。被告：金源百荣投资有限公司。住所。住所地：河南省郑州市**鼎盛大道南、青铜西路**楼**div>法定代表人：蒋柏根，董事长。委托诉讼代理人：韩方方，河南仟方律师事务所律师。委托诉讼代理人：马金辉，河南仟方律师事务所实习律师。原告蒂森电梯有限公司（以下简称蒂森电梯公司）与被告金源百荣投资有限公司（以下简称金源百荣公司）买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行审理。原告蒂森电梯公司的委托诉讼代理人皇甫成伟，被告金源百荣公司的委托诉讼代理人韩方方、马金辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。蒂森电梯公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向原告支付货款1162625.15元及违约金（违约金自2020年1月1日起按同期贷款市场报价利率（LPR）计付至全部款项支付完毕止）2.本案所有诉讼费用均由被告承担。本案审理过程中，蒂森电梯公司明确诉讼请求为判令被告支付货款1138271.72元及违约金，违约金自2020年1月1日起按照市场报价利率计算至款项支付完毕之日止。事实与理由：原告与被告于2016年1月18号签订《郑州百荣世贸商城酒店、写字楼电梯供货合同》，合同约定被告向原告购买45台电梯，总价款12143290元。合同还约定了付款方式、货物交付、违约责任、争议解决等双方其他权利义务事项。2019年1月10号原、被告双方又就合同签订补充协议，约定合同中部分电梯增加设备、变更层站等，共计增加费用647916元；被告在发货前一次性向原告支付该笔费用，其余未约定事项仍以合同约定为准。被告分批支付了部分电梯货款，原告按约向被告交付了相应数量的电梯，履行完毕了相应的合同、补充协议义务。电梯安装完毕后经过河南省特种设备安全检测研究院检验合格，被告业已验收使用。根据合同约定，被告应在检验合格后15天内向原告支付该部分电梯20％的货款。现早已届付款期，但经原告多次催要被告至今仍拖欠原告到期应付货款1162625.15元未付。依据合同约定，被告逾期支付货款的，应按同期银行贷款利率向原告支付违约金。基于上述事实，原告提起诉讼，恳请法院查明事实真相，依法维护原告合法权益。金源百荣公司辩称，被告已向原告先后支付共计6748171.32元，其中包含了647916元为补充协议全部货款已经支付，对于剩余货款原告并未按照合同第五条5.1.3、5.3条款之约定提供检验合格报告相关结算资料并结算，也未向被告提出付款申请并经被告审核确认，同时也未按照合同约定付款前向被告提供等额的发票，因此剩余未付电梯款未付责任不在被告，被告也不应承担原告利息及相应损失。2.对于原告主张的85000元配件费用并未实际向被告交付，现被告项目已停工，目前已经不具备继续履行配件安装的可能性，因此被告不应向原告支付该笔配件费用。被告已支付的总价款占比已经达到80%以上，满足了合同约定付款条件。经审理查明：2016年1月18日，被告金源百荣公司（甲方）与蒂森电梯公司（乙方）签订《郑州百荣世贸商城酒店、写字楼电梯供货合同》(合同编号:JYBR-CSD-JA-155-E14)，合同约定：一、供货范围：郑州百荣世贸商城酒店、写字楼电梯设备供货。二、合同价款及结算方式。本合同暂定总价为12143290元。本合同及附件一中的价格，为电梯运输到现场的包干价格，包括但不限于设备费、运输、装卸、深化设计费、相关图纸费、仓储费、检测费、保险、税收以及质量保证期间的维修保养等费用。合同履行期间，电梯设备综合单价不因任何因素而调整（甲方电梯设备技术参数变更除外）。本合同为单价合同，结算金额以甲乙双方确认的实际供货数量及型号。规格按合同单价与乙方据实结算。甲方确认的变更只是也计入最终的结算。三、交货时间、地点和方式、地点和方式方签订合同。电梯图纸确认且甲方支付该批次设备预付款后45个日历天，货物运抵现场。交货地点：郑州市芦庄路以北，百尚路、合展路以东，百荣路（环路）以西（郑州市大学路与南四环交叉口东南向）（具体地点由甲方指定）。交货方法：供方负责送货至交货工地。货物运到交货地点后，甲方提供保管场地，由乙方负责施工期间保管。在电梯安装完毕并验收合格前，电梯毁损、灭失的风险由乙方承担。交货变更：甲方要求变更交货日期、批次的，在原定设备交货期前45天，经甲、乙双方签证认可调整，以此确定交货日期。由甲方要求分批交货，只按实际到货设备价，分批支付价款。四、付款方式。本合同签订后，甲方按该批电梯的进场时间提前通知乙方排产，并在发出排产通知之日起15天内，向乙方支付该批电梯货款20%作为合同预付款，乙方须在付款前提供设备总价10%的履约保函及同等金额的银行预付款保函。甲方分批提货分批付，在提货前30天，向乙方支付提货设备总价的60%货款。经质监局验收合格后15天内，甲方支付乙方验收合格设备总价的20%货款，此笔付款最迟不晚于设备到货后的六个月内支付；同时乙方向甲方提供合同金额5%的银行质量保函，有效期至设备保质期结束。乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续，并交纳有关的费用和税金。每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。付款时乙方需提供国内有效的等值发票。若乙方不能提供国内有效的等值发票，甲方有权拒绝付款。五、违约责任。1.双方均应认真履行本合同，由于任何一方的过错是本合同不能履行，不能完全履行，延迟履行或者履行不符合约定条件的，有过错方依法承担责任，如属双方过错，再根据各自过错大小，分别依法承担相应的责任。2.除双方另有约定外，甲方在本合同的约定时间内，无故拖延付款的，甲方应当对逾期付款金额按照中国人民银行公布的银行同期贷款利率支付违约金，供货期相应顺延。3.本合同签订后，设备未排产前，如甲方自身原因导致业务取消或延期的，甲方可以终止委托并书面通知乙方。乙方在收到甲方通知后应立即停止工作。因甲方自身原因终止委托的，甲方需对乙方按双方约定的工作进程所发生的实际而合理的费用予以补偿。同时乙方已经完成的工作应于收到甲方通知之日起3日内移交甲方。4.乙方为履行本合同项下义务指派的人员违反本合同的行为均视为乙方的违约行为。5.若因乙方原因不能按照约定时间将设备及时运抵指定地点，乙方应当以合同总价款为基数，每逾期一日向甲方支付万分之五的违约金，此违约金上限为合同金额的10%。6.由于制造、工艺、材料、质量、技术支持、施工指导等缺陷造成的质量问题，甲方有权退换货物及索赔。乙方应在接到甲方索赔通知后7日内（以EMS发送至乙方日期为准）给予答复并负责更换或退赔，并依法承担由此发生的一切直接损失和费用。7.若乙方延迟交货或以供货导致工期延长，超过原定期限30日，能不能采取有效措施补救的，甲方有权终止合同，乙方无条件退还甲方已付给乙方为到达施工现场的电梯的设备款，并向甲方支付合同总价款的20%作为违约赔偿金级负责，依法赔偿甲方由此发生的一切相关实际损失。8.乙方货物的质量未达到合同约定的标准，甲方有权要求乙方限期更换，更换所发生的费用由乙方自行承担。若因乙方拒绝更换或更换不及时或经乙方更换两次后仍不能解决问题的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方退货，且要求乙方支付合同总价款20%的违约金。9.对于乙方应当支付的违约金及乙方负责赔偿的损失，甲方有权直接从乙方应得的当期款项中扣除或直接从乙方提供的履约保函10%中支取。若当期款项和履约保函中的余额不足以支付时，甲方保留进一步追索的权利。10.本合同双方应承担的损失均为违约方原因造成的直接经济损失、违约金、罚金及损失赔偿金额累计不超过合同总价的30%。双方还约定了货物的名称、品种、规格、数量及单价，货物运输，质量要求及到货检查，保修期，双方责任，变更指示，合同的终止和解除，不可抗力，转让与分包，保密与专利，争议的解决，索赔，通知及双方联系人，合同修改等条款。2019年1月10日,被告金源百荣公司（甲方）与蒂森电梯公司（乙方）签订《郑州百荣世贸商城酒店、写字楼电梯供货补充协议》,合同中双方约定：一、变更内容。1.对于编号L47-L49、L54-L56、L61-63共9部电梯每部增加7套安全门及配套设备，一共增加63套安全门及配套设备。编号L47-L49、L54-L56、L61-L63共9部电梯设备费用总计增加含税金额（税率16%）为252000元，安装及其它费用总计增加含税金额（税率3%）为50400元，合计增加含税金额为302400元。2.编号L51、L58、L64-L66共5台电梯尚未发运，应甲方要求将机房自17层上方移至25层上方，设计增加费用25000元/台，五台电梯共增加金额为125000元（税率16%）。3.编号L50、L52、L57、L59已发运电梯，由原合同的17层/17站/17门改为27层/17站/17门，涉及费用增加55129元/台，四台电梯共增加含税金额220516元（税率16%）。以上梯台涉及变更事宜，共计增加金额647916元。二、付款方式。甲方在发货前向乙方一次性付清款项，同时乙方提供等额增值税发票。该补充协议附件1为相关各梯号电梯变更内容及对应价格清单。2019年10月2日原被告双方就电梯配件销售形成合意，约定被告新增购价值85000元的各种电梯配件，报价有效期至2019年11月20日，被告于收到原告签章确认的报价单后的第7天开出发票，发票类型为增值税发票，付款期限为7个工作日。被告称2019年6月20日向原告发送《关于调整蒂森电梯部分采购与安装合同的函》，主要内容为：1.贵司派驻新任项目经理到场后故障处理响应及现场组织生产工作得到改善，我司对目前现场执行配合均比较满意，有很大改观。但因贵司前期施工滞后太多，导致我司经营节点（5＃6＃7＃写字楼电梯2019年5月30日具备验收条件，4＃酒店2019年6月15日具备验收条件）无法实现，严重影响我市竣工交付，给我司造成重大经济损失。我司在此要求贵司调动公司资源，在确保安全前提下全力以赴完成剩余电梯安装工作。2.4＃酒店电梯60%提货款，我是计划是月初支付贵司，但因贵司发票税率调整问题以及未及时提供发票，导致4月26日才完成支付，截至6月14日酒店电梯设备才到达项目现场，与合同要求严重不符，请贵司抓紧协调，增派人员抓紧安装，在规定时间内达到使用条件，努力降低误工等索赔对我司造成的损失。3.因贵司5＃-7＃电梯于2018年6-8月期间已陆续进场开始施工，施工期间进度之后，截至2019年4月电梯安装门仍未全部安装完成，为保证电梯精装工程安全门部位收口节点，甲方采取的防护措施费用由贵司承担；请贵司在6月30日之前完成安装工作，否则我司将根据合同追索合同违约造成我司的经济损失。4.贵司与我司在合同履行过程中现状，我司决定取消贵司电梯采购与安装合同2＃3＃的电梯设备订货及安装，同时4＃楼酒店大堂扶梯视现场安装情况再定。原告称该函件没有送达原告。河南省特种设备安全检测研究院于2018年11月22日、2019年12月16日分批就涉案22台电梯出具验收合格的《电梯监督检验报告》。被告于2017年10月19日向原告支付1195770.44元，2018年4月9日支付2000000元，2018年5月8日支付1872826.63元，2018年12月25日支付补充协议约定款项（100%）647916元、16台安装款(50%)613173.31元，2019年4月17日支付187639.42元（验收20%），2019年4月26日支付844018.83元，以上共计7361344.63元。原告称应付款项包括安装款949940.21元、设备款215571.72元。诉讼中，双方进行账目核对，原告将起诉金额变更为1138271.72元，其中85000元的电梯配件因被告停工尚未交付被告。被告所开发项目自2019年11月份停工。原告称被告停工至今一直未开工，被告无人与原告对接，《电梯监督检验报告》也未移交被告。2020年5月19日，上海宝申理律师事务所受蒂森电梯公司及其下属分公司委托向被告发出《律师函》，要求被告即时支付未付款项并保留追究贵司违约责任的权利。该律师函于2020年5月24日送达被告。本院认为，原被告签订的《郑州百荣世贸商城酒店、写字楼电梯供货合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效。双方应本着诚实信用的原则,全面客观的履行合同。合同签订后，原告依约向被告供货，被告应按照合同约定向原告足额支付货款。经双方对账，被告尚欠货款1138271.72元，但其中包括原告尚未交付的价值85000元配件款。在庭审中，原告也认可该批配件并非特定物，考虑被告目前处于停工阶段，若判令被告继续支付相应价款并接受该批配件，客观上扩大被告的损失。基于公平合理原则，该批配件由原告自行处理较为合理，相应价款从被告应付款中扣除，即被告应当向原告支付欠款1053271.72元。关于违约金，双方合同约定经质监局验收合格后15天内，甲方支付乙方验收合格设备总价的20%货款，此笔付款最迟不晚于设备到货后的六个月内支付，逾期付款按照中国人民银行公布的银行同期贷款利率支付违约金。案涉《电梯监督检验报告》的最后日期为2019年12月16日，原告主张违约金从2020年1月1日起按同期贷款市场报价利率（LPR）计付至全部款项支付完毕止，并不违反法律规定，本院予以支持。被告辩称，原告既未按照合同条款约定提供检验合格报告相关结算资料并结算，也未向被告提出付款申请并经被告审核确认，同时也未按照合同约定付款前向被告提供等额的发票，因此剩余电梯款未付责任不在被告，被告也不应承担原告利息及相应损失。本院认为，被告于2019年11月份停工后，原告称被告无人对接，被告也未否认，且税务发票是一种行政管理行为而非合同法上法定的先履行抗辩事项，因此，原告开具发票不是被告支付价款的法定或合同约定条件，故被告该辩称意见不能成立。被告还辩称于2019年6月20日向原告发送《关于调整蒂森电梯部分采购与安装合同的函》，但未提供送达原告的证据，本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,判决如下：一、本判决生效后十日内被告金源百荣投资有限公司向原告蒂森电梯有限公司支付欠款1053271.72元，并自2020年1月1日起按同期贷款市场报价利率（LPR）计付至全部款项支付完毕止的违约金；二、驳回原告蒂森电梯有限公司的其它诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15264元，减半收取计7632元，保全费5000元，共计12632元，由金源百荣投资有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于郑州市中级人民法院。审判员  赵小联二〇二〇年十二月三十日书记员  张欣格