河南省新密市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0183民初6926号原告：郑州水友科贸有限公司，住所地：郑州市金水区文化北路****楼****。统一社会信用代码：914101056659832169。法定代表人：吴庆彬，总经理。委托诉讼代理人：李晓飞、王诗漫（实习），河南锦俊律师事务所律师。被告：河南绿地溱水置业有限公司，住所地：，住所地：新密市曲梁镇产业集聚区管委会**信用代码：91410183MA40M9W10E。法定代表人：方东兴，总经理。委托诉讼代理人：潘登，系该公司员工。原告郑州水友科贸有限公司（以下简称水友科贸公司）诉被告河南绿地溱水置业有限公司（以下简称绿地溱水公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告水友科贸公司委托诉讼代理人李晓飞、王诗漫、被告绿地溱水公司委托诉讼代理人潘登到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。水友科贸公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付196779.89元及利息（以124907.81元为基数从2019年6月6日至2020年6月12日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息，以196779.89元为基数从2020年6月12日至欠款付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息）；2、本案诉讼费、保全费由被告承担。事实与理由：原、被告签订《绿地溱水小镇项目5#地块售楼部生活供水增压及水处理工程供货及安装合同》，约定原告采用包工包料的方式承包涉案工程，工程安装完成验收合格付至合同价70%，结算完成后付至结算价的95%，5%质保金在2年质保期满后返还。合同签订后，原告按合同约定履行供货、安装等合同义务，被告已于2019年6月6日验收合格，双方签订的结算单显示合同价款为249868.3元。被告仅在2019年春节前支付50000元，至今尚欠196779.89元（不含质保金）未付。绿地溱水公司辩称，对合同价款有异议，合同约定的是固定总价249868.3元，该价款包含了履行合同的所有费用，无论工程增加量多少都包含在内。合同约定了先后履行义务，原告需先向被告提供增值税发票，被告才履行付款义务，现原告仅提供50000元的增值税发票，被告不应承担延期付款的违约责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下，绿地溱水公司作为发包人、水友科贸公司作为承包人签订《绿地溱水小镇项目5#地块售楼部生活供水增压及水处理工程供货及安装合同》一份，合同约定：工程名称为绿地溱水小镇项目5#地块售楼部生活供水增压及水处理工程；承包范围为5#地块售楼部生活供水增压及水处理工程系统的施工图纸深化、施工安装、设备仓储保管、系统安装、调试、验收、人员培训、质保期保障及其他相关服务等交付验收竣工前的一切工作内容。承包方式为采用固定总价包干、包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，且通过政府相关部门验收的工程承包方式。工期要求本工程工期总日历天数15天，暂定开工日期为2019年4月23日（具体进场时间以工程部书面通知为准）。合同价款采用固定总价包干，合同固定总价金额为249868.3元，不含税为221122.4元，提供增值税专用发票，增值税率13%，增值税金额28745.9元。合同总价除按本合同约定的调整办法外，合同总价结算时不做任何调整。合同价款中包含的措施费为包干价，包括一切为完成本工程施工需要发生的不能列入综合单价以外的其他任何费用总和，包含达到总包合同内规定的安全文明施工标化工地要求，工期保证、质量保证等所采用的所有技术、组织措施费用总和、与场地内各交叉施工单位的配合费用、成品保护费、调试费、临水临电费、外来务工人员保险费等，结算时不因材料市场价格波动、工程量增减变化、施工方案变化作任何调整。付款方式本项工程全部安装完成，并调试完毕后，经甲方及相关验收合格后付至合同价的70%；竣工验收完成并结算完成后付至结算价的95%（需提供计算金额全额增值税发票），剩余5%作为质保金，于质保期2年结束后45个工作日内无息付清。每次支付工程款前，卖方需提供工程项目所在地主管税务部门认可的等额增值税专用发票（税率13%），并提供已在项目所在地预缴税款的税票复印件。否则发包方有权延期付款并不承担任何违约责任。2019年6月6日水友科贸公司提供工程验收单一份，绿地溱水公司工作人员杨军在建设单位处注明“验收合格”并签名。2020年6月12日水友科贸有限公司提交结算申请单一份，申请单显示合同价值249868.3元，扣除费用均为无，绿地溱水公司工作人员杨军在经手人处签字。2019年9月24日绿地溱水公司内部联系单显示“内容绿地溱水小镇售楼处厨房供水增加部分装备。绿地溱水小镇售楼处厨房由于没有市政供水，水质杂质含量大，且硬度高，采用了一套饮水净化装置。由于前期采用的潜水深井泵直接供水，厨房经过水处理设备后，厨房后端供水压力不足，影响厨房正常使用。因此在净水设备后端增加加压泵一台，保证厨房供水压力。按照使用要求增加水泵控制器及控制柜。请工程现场确认具体工作量，拟稿人温玉杰（签字），签收人沈卫华（签字）”。后水友科贸公司提供的绿地溱水小镇售楼部水处理增加费用明细一份，该表显示增加项目包含供水泵、供水控制器、设备控制柜、厨房内管道改造、水质检测，合计价款为9900元，明细表下方由绿地溱水公司工作人员杨军注明“工程量属实”并签字确认。2020年1月17日绿地溱水公司向水友科贸转账支付50000元。因绿地溱水公司未支付下欠工程款，双方形成诉讼。本院认为，原、被告签订的《绿地溱水小镇项目5#地块售楼部生活供水增压及水处理工程供货及安装合同》系双方当事人真实意思表示，未违反法律法规强制性规定，该合同合法有效，双方均应依约履行。原告依约履行合同后向被告递交了结算手续，被告方工作人员对合同结算价249868.3元不持异议，并签字确认。双方争议焦点如下：一、后期增加的工程量是否应当计价及如何计价问题；二、被告公司是否应当承担延期付款违约责任问题。一、关于后期增加工程量问题。案涉安装合同已于2020年6月6日经被告验收合格，并于2020年6月12日办理了结算手续。从被告方内部联系单可以看出，后期增加工程是被告于2020年9月24日向原告方提出的。基于前述安装合同已经履行完毕并验收结算的情况下，原、被告之间就增加工程项目形成了新的合意，该部分工程量不属于前述安装合同内容，应当单独计价。被告方工作人员杨军在增加费用明细表上签字的行为，视为对明细表中项目及价款的确认，故后期增加工程计价为9900元。二、关于延期付款违约责任问题。建设工程施工合同作为一种双务合同，依据其本质合同履行抗辩的范围仅限于对价义务。支付工程款与开具发票义务是两种不同性质的义务，前者是合同主要义务，后者是合同的附随义务，二者不具有对等关系。在合同无约定的情况下，只有对等关系的义务才存在先履行抗辩权的适用条件。相反，在当事人明确约定一方不及时开具发票，另一方有权延期付款情况下，意味着合同双方将开具发票视为与支付工程价款同等的义务。法律应当充分尊重当事人的意思自治。结合本案，案涉合同明确约定支付工程款前原告方应当提供增值税发票，否则被告方有权延期付款并不承担延期付款违约责任，原告并未举证证明其向被告开具了下欠工程款的发票，故此被告不应承担延期付款违约责任。综上，案涉合同工程款分为合同内249868.3元和合同外9900元，扣除被告已经支付50000元，下欠工程款数额为196779.89元（不含质保金），应由被告支付给原告。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告河南绿地溱水置业有限公司于本判决生效后十日内向原告郑州水友科贸有限公司支付工程款196779.89元；二、驳回原告郑州水友科贸有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取为2117元，由被告河南绿地溱水置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，通过本院上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  姚兰二〇二〇年十二月一日书记员  袁洋