广东省广州市天河区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0106民初28954号原告：广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司，住所地广东省广州市番禺区。法定代表人：关波。委托诉讼代理人：龙胜、刘俊杰，均系该司职员。被告：广州市正佳海洋世界生物馆有限公司，住所地广东省广州市天河区。法定代表人：巨和平。委托诉讼代理人：梁俊彦，系该司职员。原告广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司（以下简称“锐丰公司”）诉被告广州市正佳海洋世界生物馆有限公司（以下简称“正佳海洋馆公司”）承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，独任公开开庭进行审理。原告锐丰公司的委托诉讼代理人龙胜、刘俊杰，被告正佳海洋馆公司的委托诉讼代理人梁俊彦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告锐丰公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付工程欠款215567.61元以及逾期付款违约金（以215567.61元为基数，按照银行同期贷款利率从2018年11月1日起计到被告偿还清未付的工程款当日）；2.判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：原告和被告于2015年签订《广州正佳海洋馆投影工程项目合同书》（合同编号：RF-GC-GD-20150910-01/GF-2015-OGC128），原告己按该合同约定完成了合同工程项目并经过验收也早己交付被告使用多年。被告支付部分工程款之后再无支付剩余的工程款。截止到目前，被告就该合同仍欠215567.61元工程款未支付给原告。原告曾多次要求被告付清前述工程欠款，但被告一直未偿还。被告一直拖欠工程款行为已严重违反前述合同约定，严重损害了原告合法权益。被告正佳海洋馆公司辩称：被告确认未付款项为215567.61元，但根据双方签订的工程合同第6条工程价款支付及结算约定可知，原告所要求215567.61元应当在工程竣工验收合格并且原告向被告移交完整的竣工资料后7日才支付348000元，相关尾款174000元作为工程保证金在保修期后一周内支付。根据合同第12条，本工程保修期是两年，起算日期为竣工验收之日起。然而因相关工程验收尚未完整进行，因此相关的款项没有达到支付条件，故被告请求法院驳回原告的两项诉讼请求。经审理查明：2015年9月20日，锐丰公司（承包人、乙方）与正佳海洋馆公司（发包人、甲方）签订《工程承包合同书》约定，甲方将广州正佳海洋馆投影工程项目灯光音响、机械、视频安装工程发包给乙方，工程地点为广州市正佳广场二、三楼，承包方式为包施工、包材料、包设备、包税。合同包干价款为3480000元。甲方收到乙方的书面完工报告之后三天内组织工程的整体验收，若验收无误，甲方将在整体验收完成之日起五天内出具验收报告书。甲方根据合同约定，向乙方支付合同款项。乙方于保质期内履行维保责任。本工程以设备清单、产品质量合格证书、施工图纸、设计变更及国家制订的施工及验收为质量评定验收标准，竣工验收时需由甲方代表签字确认。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，验收无误后办理验收、移交手续。若甲方逾期不进行验收，则视为工程验收。首笔款于签订合同三日内，甲方向乙方支付工程总价的30%即1044000元作为合同预付款，第二笔款于工程施工进度达90%且经甲方书面确认后，甲方向乙方支付到合同总价的85%即支付1914000元，第三笔款于工程竣工验收合格、乙方已向甲方移交了完整的竣工资料后七日内，甲方向乙方支付到合同总价95%即支付348000元，尾款174000元做为工程质量保证金，于工程保修期满后一周内无息支付。未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。本工程乙方提供3年的保修期，自全部工程项目通过竣工验收之日起计。上述合同书签订后，锐丰公司主张其已完成案涉工程项目的施工并经过验收，正佳海洋馆公司在2018年10月31日支付了部分工程款100000元后未再支付剩余工程款。锐丰公司遂于2020年8月5日向本院提起本案诉讼，提出上述请求。庭审中，正佳海洋馆公司确认就案涉安装工程锐丰公司已安装完毕，案涉项目正佳极地海洋世界也大概在2016年1月份正式对外营业，锐丰公司安装的设备不存在质量问题，在正常使用。关于案涉工程未验收的原因，锐丰公司表示其多次联系正佳海洋馆公司验收，但正佳海洋馆公司拖着不验收。正佳海洋馆公司则表示可能是双方在履行过程中存在沟通问题。另外，锐丰公司表示其主张的逾期付款违约金是指利息损失，系参照利息的标准来计算违约金，起算时间2018年11月1日是依据正佳海洋馆公司最后一笔付款的时间是2018年10月31日。本院认为：锐丰公司与正佳海洋馆公司签订的《工程承包合同书》为双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，依法有效，双方均应恪守履行。关于锐丰公司是否有权要求正佳海洋馆公司支付工程欠款215567.61元以及逾期付款违约金的问题。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项的规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本案中，案涉工程施工项目虽然未经双方作竣工验收，但正佳海洋馆公司确认锐丰公司已实际安装完毕，并确认案涉项目已在2016年1月正式对外营业。同时，正佳海洋馆公司亦确认设备不存在质量问题，正在正常使用。因此，虽然案涉项目未经正式验收，但正佳海洋馆公司已于2016年1月起至今使用多年，正佳海洋馆公司未向锐丰公司支付完毕工程款不符合诚实信用原则以及公平原则。故本院参照上述司法解释的规定，依法认定案涉工程项目的竣工日期为2016年1月，正佳海洋馆公司应依约向锐丰公司结算工程款。现正佳海洋馆公司尚欠锐丰公司工程款215567.61元未付已构成违约，鉴于案涉工程约定的保修期为3年，故本院依法将尾款174000元的逾期付款违约金的起算时间调整为项目对外经营三年之后即2019年1月1日。综上，锐丰公司要求正佳海洋馆公司支付工程款215567.61元以及逾期付款违约金（分别以41567.61元为本金自2018年11月1日起按中国人民银行同期贷款利率计至2019年8月19日止、自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至清偿之日止；以174000元为本金自2019年1月1日起按中国人民银行同期贷款利率计至2019年8月19日止、自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至清偿之日止）有事实及法律依据，本院依法予以支持。锐丰公司要求超出上述部分的逾期付款违约金本院不予支持，依法予以驳回。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告广州市正佳海洋世界生物馆有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司支付工程款215567.61元以及逾期付款违约金（分别以41567.61元为本金自2018年11月1日起按中国人民银行同期贷款利率计至2019年8月19日止、自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至清偿之日止；以174000元为本金自2019年1月1日起按中国人民银行同期贷款利率计至2019年8月19日止、自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至清偿之日止）。二、驳回原告广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费4534元、保全费1598元，均由被告广州市正佳海洋世界生物馆有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员 林 吉二〇二〇年十二月十七日书记员 陈慧明