新疆维吾尔自治区特克斯县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新4027民初1037号 原告：新疆金九鼎劳务有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市沙依巴克区青河路**中央郡小区**楼****。 法定代表人：张顺清，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人：唐洲，男，1984年12月5日出生，汉族，系该公司工程师，住新疆乌鲁木齐市。 委托诉讼代理人：赵彩霞，新疆西创律师事务所律师。 被告：中国第四冶金建设有限责任公司，住所地江西，住所地江西省贵溪市建设路**> 法定代表人：林铁生，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：蒲勇，男，1973年1月6日出生，汉族，系中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司员工，住新疆乌鲁木齐市。 委托诉讼代理人：杨泉，男，1976年8月29日出生，汉族，系中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司员工，住四川省绵阳市。 被告：中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司，住所地新疆乌鲁，住所地新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路天一大厦** 负责人：蒲伟，系该公司经理。 委托诉讼代理人：蒲勇，男，1973年1月6日出生，汉族，系该公司员工，住新疆乌鲁木齐市。 委托诉讼代理人：杨泉，男，1976年8月29日出生，汉族，系该公司员工，住四川省绵阳市。 被告：特克斯九宫房地产开发有限公司，住所地新疆伊犁州特克斯县，住所地新疆伊犁州特克斯县阿扎提街四环路**style="LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;"> 法定代表人：候宇洲，系该公司临时负责人。 委托诉讼代理人：李敏，新疆天娇律师事务所律师。 原告新疆金九鼎劳务有限公司与被告中国第四冶金建设有限责任公司、被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司、被告特克斯九宫房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月21日立案后，于2020年12月5日，2020年12月14日依法适用简易程序公开开庭进行审理，原告新疆金九鼎劳务有限公司的委托诉讼代理人唐洲、赵彩霞，被告中国第四冶金建设有限责任公司、中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司的委托诉讼代理人蒲勇、杨泉，被告特克斯九宫房地产开发有限公司的委托诉讼代理人李敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告新疆金九鼎劳务有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告2支付工程款212,365.08元，支付损失4,467,407元，被告1承担连带责任；2、判令被告2支付资金占用利息1,918,714.19元，被告1承担连带责任（以5,934,000元为基数按照年利率6％计算从2014年8月3日至2019年12月25日）；3．判令被告2支付逾期付款利息189，516.2元，被告1承担连带责任（利息的计算方式为：400,000元×6％÷365天×142天=9,336.98元（从2019年12月25日起至2020年5月15日，共计142天），600,000元×6％÷365天×120天=11,835.62元（从2020年1月16日起至2020年5月15日，共计120天），1,400,000元×6％÷365天×267天=61,446.57元（从2020年1月16日起至2020年10月9日，共计367天），3,067,407元×6％÷365天×212天=106,897.03元（从2020年3月11日起至2020年10月9日，共计212天）），并以剩余未付款4,467,407元为基数按照年利率6％，支付从2020年10月10日起至款项实际付清之日止的逾期付款利息；4．判令被告3对上述欠款承担连带责任；5．判令被告1支付税金178,020元；6．判令三被告共同承担本案的诉讼费。事实与理由：被告1与被告3就“特克斯周易文化旅游综合服务体项目”签订了一份《建设工程承包合同》，约定将特克斯商业文化中心的1号楼、2号楼的工程项目整体承包给被告1。被告2系被告1的分公司。被告2于2013年8月1日与原告签订《建设工程施工劳务分包合同》，约定将特克斯商业文化中心的1号楼、2号楼工程的部分工程分包给原告。由于被告3的原因，导致该项目无法进行正常施工，工地从2014年8月起一致处于停工状态。被告2与被告3于2019年5月终止该工程的施工合同关系。原告与被告2经协商一致解除双方之间的劳务分包合同，并于2019年12月25日签订了一份《协议书》，明确约定了付款时间及金额。但截至原告起诉之日，被告2仅支付了部分款项，余款至今未付。综上所述，根据《中华人民共和国民事诉讼法》及《建设工程施工合同司法解释》的相关规定，为维护自身的合法权益，特向法院提起诉讼，希望贵院支持原告的诉讼请求。 被告中国第四冶金建设有限责任公司辩称，答辩人对原告的诉讼请求均不予认可。1、答辩人与原告签订工程结算书，双方对涉案工程应付款项签字盖章确认，双方2019年12月25日签订协议书，第二款约定：“工程款共计：12,958,039.00元，已支付工程款11,707,830.00元，暂扣税金616,802.60元，待乙方将普通劳务发票按时提供给甲方后，乙方将扣税金616,802.60元退还给乙方。依据合同内容甲方已全部履行完毕，甲乙双方经结算甲方欠乙方工程款633,407.00元”；协议第三款对业主确认的1#、2#楼损失清单共计593.4万元明确约定：由甲方待收支付乙方，暂扣税金593.4×4.76%；协议第四款对工程款及损失款的支付作了明确约定：“协议签订后甲方支付乙方工程款633,407.00元，（甲方工程款已全部付清），支付损失清单内款项：866,593.00元，两项共计1,500,000.00元，甲方按照约定支付1,500,000.00元后，乙方必须付清特克斯商业文化中心所有民工工资，保证无任何人上访及到甲方公司索要工资，如出现上述情况，乙方自行处理，与甲方无任何关系，由此产生的任何经济和法律责任由乙方全权承担”；答辩人在协议签订后支付原告款项1,100,000.00元，出具40万委托支付及收据，原告已收到该笔款，答辩人按照协议约定支付节点履行了支付1,500,000.00元付款约定，并且协议约定1,500,000元所含内容“工程款633,407.00元，（甲方工程款已全部付清），支付损失清单内款项：866,593.00元”原告在诉状中要求支付工程款212,365.08元，无任何事实和法律依据，答辩人不予认可。2、答辩人按照协议内容：“甲方在2020年1月15日前支付乙方200万元，如到支付节点甲方未能支付，甲方给乙方出具支付委托由乙方找业主支付、甲方协助并配合。”，在2020年1月18日向九宫房地产开发有限公司出具200万元支付委托书，并出具并向出具收款收据，九宫房地产开发有限公司也向原告支付部分款项，也由原告直接收取款项，答辩人对原告收到的九宫房地产开发有限公司支票进行背书，也说明答辩人出具的委托是真实有效的，答辩人按照协议履行了约定，也不存在违约。3、对余款协议第四款中明确约定：甲方在支付余款时若乙方未付清现场所有租赁费、材料款及其他款项以及所有债权债务时甲方从尾款项中扣除所有乙方应付款。剩余款项甲方在2020年3月10号之前支付（剩余款项在乙方保证在特克斯项目无任何债务后，甲方一次性付清余款或出具委托支付手续）明确了双方责任及义务，原告也没有向答辩人提供协议约定的相应付清债权债务证明，相反出现答辩人成为租赁费诉讼案件被告，按协议内容答辩人无法支付原告余款。4、双方确认：工程款共计12,958,039.00元，已支付工程款11,707,830.00元，暂扣税金616,802.60元，甲乙双方经结算甲方欠乙方工程款633,407.00元，损失赔偿593.4万元，约定扣除税金593.4万元＊4.76%=282,458.40元，目前为止原告未向答辩人开具发票，答辩人共计欠付原告（633,407.00元＋5,934,000.00元-282,458.4元）6,284,948.60元，协议签订后答辩人按照约定支付原告款项共计3,505,000.00元，原告剩余款：2,779,948.60元，原告要求支付赔偿款4,467,407元没有事实及法律依据。5、协议书第一款：“双方解除建设工程劳务施工分包合同，同时解除特克斯商业文化中心项目所有往来函件、文书、协议内容，”原告要求的占用利息是经答辩人、原告及九宫房地产开发公司共同协商确认的赔偿款，是原告在涉案项目所有损失，原告要求答辩人支付资金占用利息更无事实及法律依据，答辩人不予认可。6、原告要求支付逾期付款利息也无事实及法律依据，答辩人按照双方签订的协议内容执行，答辩人并无违约责任，原告也未按照协议约定向答辩人提供答辩人支付余款条件，故答辩人不予认可。7、答辩人向原告赔偿593.40万元，是原告涉案工程增加的收入，其资金由我公司支付原告，我公司已向九宫房地产开发公司开具工程款发票，根据国家税法原告应缴纳税金，向答辩人开具发票，原告要求答辩人支付税金无事实及法律依据，答辩人不予认可。综上所述，请贵院查明事实，依法驳回原告诉讼请求。 被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司辩称，同意中国第四冶金建设有限责任公司的答辩意见。补充如下意见：中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司在本案中不应承担相应法律责任，因为分公司没有独立法人资格该项目是总公司中标承包施工，在施工项目中成立项目部，委托分公司进行管理，分公司在本案中只是一个项目部管理的职能，所以不应承担相应法律责任。 被告特克斯九宫房地产开发有限公司辩称，1．本案与我方无关，我方与原告之间没有合同关系，依据合同相对性原则，我方不应当是本案的诉讼主体；2．从原告提交的起诉状中，对事实与理由的陈述来看，没有说明让我方承担连带责任的法定理由，因此我方不是该案的承担主体；3．请求依法驳回原告对我方的诉讼请求。 本院经审理认定事实如下：一、2013年8月1日，原告新疆金九鼎劳务有限公司与被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司签订的《建设工程施工劳务分包合同》； 二、2019年12月25日，原告新疆金九鼎劳务有限公司与被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司签订《协议书》一份，该《协议书》中约定：“甲方：中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司，乙方：新疆金九鼎劳务有限公司。一、双方解除《建设工程劳务分包合同》，同时解除特克斯商业文化中心项目所有往来函件、文书、协议内容。二、双方确认工程款共计：12,958,039.00元（壹仟贰佰玖拾伍万捌仟零叁拾玖元），已支付工程款：11,707,830.00元（壹仟壹佰柒拾零万柒仟捌佰叁拾元整，其中争议34,840.00元，以财务数据为准，），暂扣税金616,802.6元，待乙方将普通劳务发票按时提供给甲方后、甲方将扣的616,802.6元税金退还给乙方。依据合同内容甲方已全部履行完毕；甲乙双方经结算甲方欠乙方工程款：633,407.00元。三、业主确认的1#、2#楼损失清单共计：593.4万元（伍佰玖拾叁万肆仟元整），由甲方待收支付给乙方，暂扣593.4万元×4.76%的税金；如业主承担乙方应缴纳税金，乙方不承担此款税金。四、协议签订后甲方支付乙方工程款：633,407.00元（甲方工程款已全部付清），支付损失清单内款项：866,593.00元，两项共计1,500,000.00元，甲方按照约定支付1,500,000.00元后，乙方必须付清特克斯商业文化中心所有民工工资保证无任何人上访及到甲方公司索要工资，如出现上述情况，乙方自行处理，与甲方无任何关系，由此产生的任何经济和法律责任由乙方全权承担，甲方在2020年1月15日前支付乙方200万元，如到支付节点甲方未能支付，甲方给乙方出具支付委托由乙方找业主支付、甲方协助并配合。甲方在支付余款时若乙方未付清现场所有租赁费、材料款及其他款项以及所有债权债务时甲方从尾款项中扣除所有乙方应付款。剩余款项甲方在2020年3月10日之前支付（剩余款项在乙方保证在特克斯项目无任何债务后，甲方一次性付付清余款或出具委托支付手续）。五、甲乙双方签订协议后，乙方必须遵循甲方与业主关于终止工程施工而合同约定，工地现场工人全部撤出施工现场，不得以民工工资为由以及任何形式上访索要工资；本协议一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力”。该协议书甲方为中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司，并加盖中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司公章，在法人或委托代理人处由蒲勇亲笔签名、乙方为新疆金九鼎劳务有限公司并加盖新疆金九鼎劳务有限公司的公章。在法人或委托代理人处由张顺清的签章； 三、2019年12月29日收条一份，收款人唐洲，新疆金九鼎劳务有限公司的签章，金额为1,100,000元； 四、2020年1月18日中国第四冶金建设有限责任公司向特克斯九宫房地产开发有限公司出具的两份支付委托书，要求特克斯九宫房地产开发有限公司从支付给中国第四冶金建设有限责任公司的款项中代为支付新疆金九鼎劳务有限公司的工程款，金额分别为400,000元和2,000,000元的； 五、2020年5月6日中国农业发展银行转账支票一张金额为1,000,000元。新疆金九鼎劳务有限公司认可只收到1,000,000元，中国第四冶金建设有限责任公司亦认可只付了1,000,000元； 六、因2019年12月25日原告金九鼎公司与被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司签订了《协议书》一份，该《协议书》中约定：“二、双方确认工程款共计：12,958,039.00元（壹仟贰佰玖拾伍万捌仟零叁拾玖元），已支付工程款：11,707,830.00元（壹仟壹佰柒拾零万柒仟捌佰叁拾元整，其中争议34,840.00元，以财务数据为准，），在庭审时被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司举证2014年8月17日罗世权的收条一份，金额为34,840元，并举证2014年8月16日特克斯商业文化中心1号、2号楼工人工资表，证明罗世权系2号楼木工班组人员，本院认为中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司的证据足以证实《协议书》中争议34,840.00元应确定为34,840.00元，已计算在双方确认工程款12,958,039.00元中，不属于重复计算。 以上事实有原告新疆金九鼎劳务有限公司提交的《建设工程施工劳务分包合同》、2019年12月25日的《协议书》、新疆金九鼎劳务有限公司工程结算单、《建设工程施工中止协议书》及附件3、新疆增值税专用发票5张、确认单一份、附件1.2.3复印件3张。 被告中国第四冶金建设有限责任公司、中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司提交的新疆金九鼎劳务有限公司工程结算单（2019年11月8日）5页、2019年12月25日协议书、2019年12月29日现场发放农民工工资收条及授权、2020年1月18日支付委托书及原告40万元的收据、2020年1月18日支付委托书及原告200万元的收据、委托书及转账支票、收据2张、收条一份、结算确认单一份、34,840元的收条、1号楼工资表等证据及当事人陈述在案佐证。 本院认为，一、当事人应当按照约定全面履行自己的义务，原告新疆金九鼎劳务有限公司与被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司在2019年12月25日所签订的《协议书》中对双方工程欠款的有关事宜进行了约定并做了清算，确认欠付工程款633,407元，损失款5,934,000元，两项合计6,567,407元，对给付工程款和损失款的时间作了约定，但被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司通过发农民工工资支付了1,100,000元，背书转账付了1,000,000元，对于剩余的4,467,407元未支付，被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司有义务给付剩余的欠款4,467,407元，被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司系中国第四冶金建设有限责任公司的分公司，该分公司不具有法人资格，其民事责任应由被告中国第四冶金建设有限责任公司承担，剩余的欠款4,467,407元应由被告中国第四冶金建设有限责任公司给付。 二、对于原告新疆金九鼎劳务有限公司向本院提出的要求：1、被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司支付资金占用利息1,918,714.19元，被告中国第四冶金建设有限责任公司承担连带责任（以5,934,000元为基数按照年利率6％计算从2014年8月3日至2019年12月25日）；2、被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司支付逾期付款利息189,516.2元，被告中国第四冶金建设有限责任公司承担连带责任（利息的计算方式为：400,000元×6％÷365天×142天=9，336.98元（从2019年12月25日起至2020年5月15日，共计142天），600,000元×6％÷365天×120天=11,835.62元（从2020年1月16日起至2020年5月15日，共计120天），1,400,000元×6％÷365天×267天=61,446.57元（从2020年1月16日起至2020年10月9日，共计367天），3,067,407元×6％÷365天×212天=106,897.03元（从2020年3月11日起至2020年10月9日，共计212天）），并以剩余未付款4,467,407元为基数按照年利率6％，支付从2020年10月10日起至款项实际付清之日止的逾期付款利息，因原告新疆金九鼎劳务有限公司与被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司未在2019年12月25日签订的《协议书》中对欠款的资金占用利息和逾期付款利息作约定，被告中国第四冶金建设有限责任公司未在原告新疆金九鼎劳务有限公司与被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司2019年12月25日所签订的《协议书》中签字或盖章，原告新疆金九鼎劳务有限公司也未向本院提供证据证明中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司应支付资金占用利息和逾期付款利息，也未向本院提供证据证明被告中国第四冶金建设有限责任公司应对资金占用利息和逾期付款利息承担连带责任，故本院不予支持。 三、对于原告新疆金九鼎劳务有限公司向本院提出的要求：被告特克斯九宫房地产开发有限公司对中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司的所有欠款及资金占用利息和逾期付款利息承担连带责任，因特克斯九宫房地产开发有限公司未在原告金九鼎公司与被告中国第四冶金建设有限责任公司新疆分公司2019年12月25日所签订的《协议书》中签字或盖章，原告新疆金九鼎劳务有限公司也未向本院提供证据证明特克斯九宫房地产开发有限公司应承担连带责任，故本院不予支持。 四、对于新疆金九鼎劳务有限公司向本院提出的要求：中国第四冶金建设有限责任公司支付税金178,020元，《中华人民共和国税收征收管理法》第四条规定：“法律、行政法规规定的负有纳税义务的单位和个人为纳税人……”，因原告新疆金九鼎劳务有限公司是纳税人，且未实际缴纳税金，无权要求中国第四冶金建设有限责任公司支付税金，故本院不予支持。 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下： 一、被告中国第四冶金建设有限责任公司于本判决生效后三十日内向原告新疆金九鼎劳务有限公司支付欠款4,467,407元； 二、驳回原告新疆金九鼎劳务有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费60,724元，减半收取30,362元新疆金九鼎劳务有限公司已预交由新疆金九鼎劳务有限公司负担9,092元，由中国第四冶金建设有限责任公司负担21,270元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院。 审判员 肖 智 二〇二〇年十二月二十七日 书记员 杜欣莲