新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）新01知民初29号 原告（反诉被告）：新疆世纪经典广告有限公司，住所地：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）中亚北路**乌鲁木齐中联润世物流园项目****办公**房。 法定代表人：张新燕，该公司总经理。 委托诉讼代理人：曾兵，新疆思拓律师事务所律师。 被告（反诉原告）：新疆金戈铁马智能科技有限公司，住，住所地：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路**科学大厦******/div> 法定代表人：铁虎，该公司技术总监。 委托诉讼代理人：孙梁，新疆柏坤亚宣律师事务所律师。 原告（反诉被告）新疆世纪经典广告有限公司（以下简称：世纪经典公司）与被告（反诉原告）新疆金戈铁马智能科技有限公司（以下简称金戈铁马公司）计算机软件开发合同纠纷一案，本院于2020年10月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）世纪经典公司委托诉讼代理人曾兵，被告（反诉原告）金戈铁马公司法定代表人铁虎，委托诉讼代理人孙梁到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告（反诉被告）世纪经典公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原被告签订的《电商平台建设合同书》；2、判令被告退还已收取的网站制作费60000元；3、判令被告支付资金占用利息损失（自合同解除至返还制作费止，按照年息6%计算)；4、判令被告承担本案诉讼费、送达费等诉讼费用。事实和理由:2016年5月4日，我公司与金戈铁马公司签订《电商平台建设合同书》约定由金戈铁马公司为我公司提供电商平台网站建设服务。我公司按约支付60000元网站制作费用后，金戈铁马公司却未履行合同义务，至今未完成网站建设工作，我公司多次催促履约均未果。为维护我公司合法权益，诉至人民法院，望能判如所请。 被告（反诉原告）金戈铁马公司辩称，1、我公司已按照《电商平台建设合同书》的约定如期完成了“新疆汽配电商平台”网站的开发义务，并于2016年6月10日向世纪经典公司递交了《世纪经典汽配商城验收确认单》，虽然确认单无世纪经典公司的签章，但通过双方邮件及“世纪经典汽配采购”公众号后台信息、微信认证等证据，足以证实我公司已完成了开发义务，世纪经典公司已实际接收并正常运行，按照合同第十一条的约定，网站视为已验收合格。2、双方签订《电商平台建设合同书》时间为2016年5月4日，约定的开发周期为60天，即2016年7月4日前完成，如世纪经典公司认为我公司未履行合同义务，应当自开发周期满三年内向申请人主张权利，现已超过诉讼时效。综上，我公司已按照合同约定履行了合同义务，世纪经典公司的诉讼请求超过了诉讼时效，请求人民法院依法驳回世纪经典公司的诉讼请求。 被告（反诉原告）金戈铁马公司向本院提出反诉请求：请求判令反诉被告世纪经典公司继续履行合同，向反诉原告金戈铁马公司支付开发费余款6万元。事实与理由：2016年5月4日，双方签订《电商平台建设合同书》一份，约定：世纪经典公司委托我公司为其开发“新疆汽配电商平台”网站，开发期限自甲方网站定版之日开始60天内完成，开发费12万元，合同签订后支付6万元，验收合格后付清余款。合同签订后，我公司在约定的期限内完成了开发任务，并于2016年6月10日向世纪经典公司递交了《世纪经典汽配商城验收确认单》，其虽以资金紧张为由拖延验收，但却已实际接收并运营。按照合同第十一条的约定,网站视为已验收合格，世纪经典公司应当依约支付余款，为维护我公司的合法权益，特提出反诉，望能判如所请! 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。 原告（反诉被告）世纪经典公司提供了如证据： 证据1、电商平台建设合同书。 证据2、电汇凭证乌鲁木齐银行出具。 证据3、新疆增值税普通发票。 上述证据1至证据3，证明：原、被告公司签订《电商平台建设合同书》后，原告依约支付了合同款项，但被告收款后至今未履行合同义务。被告长期不履行义务的行为已造成原告合同目的无法实现。 被告（原诉原告）金戈铁马公司对上述证据1至证据3的真实性、合法性及与本案的关联性均无异议，其质证表示，金戈铁马公司已经依约完成了开发义务。本院对上述证据的真实性及与本案的关联性予以确认。 证据4、（2020）新乌法诺证民字第16935号公证书，以证实被告方在2020年2月和7月仍在对名为“世纪经典汽配网”域名为“xjsjjd.com”的网站版面进行构架、功能模块、图片、颜色、文字等内容的设计、编辑工作，这些模块仅有标题，没有任何内容和使用功能，处于网站版面设计的初期阶段。以上事实与反诉原告主张2016年6月10日已完成网站建设并提交验收的事实不符。 被告（反诉原告）金戈铁马公司对公证书的真实性不持异议，其质证称，为了方便应诉，金戈铁马公司对网站进行了部分功能的恢复，目的是向法庭展示网站。本院对公证书的真实性及与本案的关联性予以确认。 证据5、域名注册网页，来源“阿里云网站（打印件）”，证明：平台合同中由反诉原告提供“xjsjjd.com”“xjqpsc.com”网站域名于2020年7月12日才注册登记，域名的注册是其诉讼后的补救行为，且上述域名未进行ICP备案和网安备案。网站域名是公众通过互联网准确登录网站进行访问和浏览的必要条件，也是平台建设的重要组成部分。反诉原告的补救行为与其主张的2016年6月10日已完成网站建设达到验收标准的主张不符。 被告（反诉原告）金戈铁马公司质证称，认可诉讼时恢复了网站，该网站的域名在2016年即已注册，因世纪经典公司未支付尾款，网站处于关闭状态，根据工信部2018的相关规定，每年要对网站进行核验，因网站关闭无法核验，域名即被工信部注销了。本院对该证据的真实性予以确认，对与本案的关联性将结合案件事实理行综合认定。 证据6、工信部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统查询记录，以证实合同约定应由金戈铁马公司提供的两个域名，均未办理备案登记。 被告（反诉原告）金戈铁马公司对查询记录的真实性无异议，根据工信部的最新要求，应该由原告提交申请核验，而原告没有核验，故无法查询数据。本院对该证据的真实性因双方均无异议而予以确认。 证据7、网页截屏，对应“xjsjjd.com”的网站，证实网站处于版面设计初期状态，该网站版面内的支付工具是支付宝、不是微信，网站内所有商品栏内均没有对应的商品图片或商户名录。 被告（反诉原告）金戈铁马公司对网页截屏的真实性无异议，但对原告证明的问题有异议，我公司恢复该网站的部分功能是为应诉所需。本院对该证据的真实性予以确认，对与本案的关联性将结合案件进行综合认定。 被告（反诉原告）金戈铁马公司向本院提交了如下证据： 证据1、2016年5月4日双方签订的《电商平台建设合同书》及电汇凭证两份。以证明合同标的网站空间及域名自网站交付1年后，原告每年应向被告支付2万元网站维护费及空间费，原告欠付网站制作费6万元,被告有权停止网站运行。 原告（反诉被告）世纪经典公司对上述证据的真实性无异议，但质证称仅从合同上无法看出金戈铁马公司履行了合同义务。本院对上述证据的真实性及与本案的关联性予以确认。 证据2、(2020)新乌法诺证民字第19223号公证书，对登录世纪经典汽配网(https://www.xjsjd.com)的过程及页面截图进行了公证。证明2020年7月，被告通过部分原开发代码恢复(即原来已有)合同标的网站部分功能，可正常登录。 原告（反诉被告）世纪经典公司对公证书的真实性无异议，其质证认为该证据只能反映登录该网站时所能体现的内容，不能证明被告履行了合同义务。本院对该公证书的真实性及与本案的关联性予以确认。 证据3、(2020)新乌法诺证民字第19226号公证书，对登录“世纪经典汽配采购”公众号过程及页面截图进行了公证。以证明，合同标的公众号中“商城中心”功能外，其它功能自2016年至今均正常运行，被告已按照合同约定履行了开发义务。因原告违约，被告将公众号关联的“商城中心”网站关闭，2020年7月，通过部分原开发代码恢复。 原告（反诉被告）世纪经典公司对该证据的真实性无异议，但对与本案的关联性不予认可，合同开发并不包含公众号，故即使公众号正常运行，也不证明被告履行了合同义务。本院对该证据的真实性因双方无异议而予以确认。 证据4、(2020)新乌法诺证民字第19224号公证书,对通过微信公众平台(https://mp.weixin.qq.com)登录“世纪经典汽配采购”公众号的过程及页面截图进行了公证。(说明：开发过程中，原告授权被告法定代表人铁虎为管理员,管理员可正常登录)。该证据证实：1、通过查看账号详情证实该账户所有人为原告；“支付配置”中“支付授权目录”显示，已添加的三个域名均为合同标的域名“xjsjjd.com”。点击“添加”后，弹出的“添加支付授权目录”对话框中提示：域名必须通过ICP备案。说明已添加的合同标的域名已经通过ICP备案，被告已按照合同约定履行合同义务。 原告（反诉被告）世纪经典公司对该证据的真实性无异议，但对与本案的关联性不予认可。本院对该证据的真实性因双方无异议而予以确认，对与本案的关联性将结合案件事实进行综合认定。 证据5、(2020)新乌法诺证民字第19225号公证书，对登录被告法定代表人铁虎邮箱236783224@qq.com过程及页面截图进行了公证；《世纪经典汽配商城验收确认单》、确认单电子文件原始介质、确认单文件属性截图。以证实：1.2016年5月13日，被告就已经编辑好《世纪经典汽配商城验收确认单》文件，为即将完成的合同义务做好了准备；2.2016年6月13日和2016年8月22日原告员工王晓春(503818075@qq.com)给被告法定代表人铁虎(236783224@qq.com)发送的邮件内容为原告请求被告协助更新公众号黄页信息及网站图片，证实原告已实际接收并正常运用被告开发的网站和公众号；3.2016年8月1日原告法定代表人张新燕(503818075@qq.com)给被告法定代表人铁虎(236783224@qq.com)转发的腾讯邮件、“世纪经典汽配采购”公众号中的“通知中心”内容、电子凭证结算记录。证实2016年6月3日合同标的公众号已经通过微信支付认证并可通过正常运行的世纪经典网站，使用微信支付，微信支付相关参数的配置前提是网站已通过备案和正常运行，即被告已按照合同约定履行了开发义务。 原告（反诉被告）世纪经典公司对该证据的真实性无异议，但对与本案的关联性不予认可。其质证称，王晓春与原告无隶属关系，张新燕邮箱的内容仅体现微信公众号，与案涉合同无关。本院对该证据的真实性予以确认。 证据6、世纪经典公司工商登记信息、刘峰与铁虎于2019年12月20日通话记录音频文件及通过内容进行的文字整理、铁虎与王晓春往来邮件截图及邮件内容。以证明:1、刘峰(张新燕配偶)系世纪经典公司股东、监事；2、世纪经典公司请王晓春帮助完成网站开发项目，委托王晓春与金戈铁马公司对接，铁虎与王晓春往来邮件均与开发合同标的网站开发事项有关，互相印证。 原告（反诉被告）世纪经典公司对刘峰系公司股东不否认，其质证称从通话内容可知我公司对王晓春未进行任何授权和委托，从通话内容亦可知网站并未建成，对音频文件的真实性不认可。本院对录音证据的真实性，因刘峰本人未出庭本院不予确认。 证据7:铁虎的阿里云账户截图。以证明:2016年4月11日，金戈铁马公司租赁云服务器，为开发做前期准备工作。与当日金戈铁马公司收到世纪经典公司代表王晓春网站开发需求文件电子邮件时间相吻合，可互相印证。 原告（反诉被告）世纪经典公司质证称从用户名不能直接得出该用户是公司的法定代表人，从时间上亦不能证实与本案有关。本院对该证据的真实性予以确认，对与本案的关联性将进行综合认定。 证据8：开发合同标的网站部分源代码文件截图、运行截图、运行操作过程视频文件;2016年5月20日王晓春给铁虎发送的网站版面设计框架修改意见电子邮件。以证明：部分世纪经典汽配网源代码形成时间为双方签订的合同履行期间，与王晓春给铁虎发送的阶段修改意见的邮件相吻合，互相印证，证实当时金戈铁马公司已经着手开发。 原告（反诉被告）世纪经典公司对源代码截图不予认可，质证认为不能证明是本案诉讼前形成；对电子邮件因涉及案外人，应由其本人确认；通过被告提供的网站登录，仅能看到支付工具，并没有被告提及的内容，与被告陈述证明的事实不符合。本院对该证据的真实性予以确认，对与本案的关联性将结合案件事实进行综合认定。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2016年5月4日，世纪经典公司（甲方）与金戈铁马公司（乙方）签订《平台建设合同书》一份。合同约定，一、世纪经典公司委托金戈铁马公司承担“新疆汽配电商平台”网站项目开发，金戈铁马公司根据世纪经典公司的需求定制版面经世纪经典公司签字确认后，不得无条件要求金戈铁马公司修改版面的架构、颜色及增加新的网站功能和频道。网站注册域名为“xjsjjd.com”“xjqpsc”,空间使用标准为20G。甲方应按合同要求完成项目资料的准备工作，提供必要的信息资料，积极协助乙方开发工作。二、网站制作费用总金额为120000元整。……四、乙方责任1.乙方应按期保证完成网站项目的开发，并负责网站在服务器端的实施，使网站正常运行。2.乙方保证按合同期限完成网站开发工作，未经甲方同意乙方不得对第三方透露甲方的任何资料。3.乙方为甲方提供与“电商平台（方案书）”相同的网站建设标准和服务。4、网站开发完成，乙方要提供网站源程序和源代码给甲方，在网站建立和维护期一年内。五、1.凡涉及甲方的网站域名和空间在乙方注册和租用的,甲方拥有该网站的域名和空间的所有权、管理权和使用权。2.甲方网站的版权归甲方所有,网站内容的一切责任由甲方负责；甲方拥有网站制作程序和源代码的所有权和管理权。六、乙方权利l.乙方为甲方制作的网站，在网站的每个页面脚下都要注上乙方的制作商标,甲方不得私自删除乙方的制作商标。2.在甲方没有付清乙方网站制作费期间，乙方有权停止甲方网站运行和拒绝提供源程序和源代码给甲方。七、双方责任和协作事项……八、违约责任和争议的解决1.本合同签订即生效，甲、乙双方必须全面履行合同所规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。2.由于违约造成本合同不能履行或不能完全履行的，责任方承担违约责任。3.甲方如不按合同付款的，乙方有权停止甲方网站运作和拒绝提供源程序和源代码给甲方，直至结款后再开通和提供源程序和源代码给甲方，因不按合同付款而停止甲方网站运作而造成的一切后果由甲方自负，乙方一概不负责；反之，乙方如延期交付网站的，每日罚金为合同金额的千分之五。4.网站验收完成，乙方将网站程序文件和源代码交给甲方后，甲方如私自改动源代码，造成网站出现程序错误，后果由甲方自理，乙方一概不负责……九、开发工期1.网站开发日期：乙方自甲方网站定版之日开始60天内完成网站建设。2.如发生人力不可抗拒、自然灾害等客观因素或甲方未能做好的准备工作，由双方协商，工期顺延。十、网站质量及保证：l.乙方将按相关行业标准进行网站开发。2.甲方必须向乙方开发所涉及的文件、数据。3.网站投入运行后，乙方负责首年免费维护，并保证为期一年的网站系统及程序的正常运作。4.开发过程中，甲方应全力配合乙方，以便更好的完成工作。5.该网站系根据甲方的需求特别定制，网站的各项功能乙方在研发设计时现将具体的功能以书面的文字稿方式进行描述，并经甲方书面确认。十一、验收：网站开发完成，由乙方提出书面验收申请，甲方须在三日内组织签字验收确认，如超过三日被视为已验收合格：并在6日内结清余款。十二、网站续约1.本网站空间及域名自网站交付之日起一年内有效。有效期满后，甲方如需乙方对其网站进行网站内容和图片更新维护或网站升级则需另签订《网站维护合同》，其费用按乙方《网站建设收费标准》收取或双方协商收取；甲方如不需乙方对其网站进行网站内容和图片更新维护或升级则只需交人民币：￥20000元/年：(只含一个合同内指定域名和网站空间费)，乙方应在空间及域名到期前10至l5天通知甲方续费。2.若甲、乙双方不再签订《网站维护合同》，网站的内容和图片更新维护由甲方自理。十三、付款方式：本合同签订时，甲方向乙方支付网站总开发费用的50%，款到后乙方即开始网站开发工作，工期完成各个功能实现测试，此节点支付30%，甲方在网站开发完成，验收合格后的6日内付清余款10%。 合同签订后，世纪经典公司分两次向金戈铁马公司支付网站制作费6万元。金戈铁马公司法定代表人铁虎与世纪经典公司王晓春自2016年4月11日至2016年8月22日通过邮件对案涉网站的建设事宜进行了多次往来沟通。2016年6月29日，世纪经典公司法定代表人张新燕收到“微信支付申请资料通过审核的通知”，并于2016年8月1日向金戈铁马公司法定代表人铁虎进行了转发。 2020年10月26日，世纪经典公司向本院提出本案诉讼，以金戈铁马公司未履行合同义务完成网站建设为由，要求解除合同，返还已支付款项。 金戈铁马公司为证实其已履行了合同义务，利用新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市法诺公证处的电脑，通过QQ浏览器，输入www.xjsjjd.com后进入“世纪经典汽配网”，通过点击链接，对所显示的内容进行了查看，并形成截图，公证机关的公证人员对上述过程进行了现场监督，对现场形成的截图进行打印，对录像视频刻录光盘进行封装，形成了（2020）新乌法诺证民字第19223号公证书。从公证书内容可见：世纪经典汽配网包含6个模块“全部分类、首页、汽车改装、汽车配件、招聘信息、关于我们”。在网页右上方，显示“个人中心、我的商城、我的收藏、购物车等”，在“收藏”中可显示“沃尔沃发动机”，包含销售价、立即购买、加入购物车，该页面显示浏览次数为401次。此外，页面截图还包括，点击“汽车改装”，可显示“关于刹车系统的介绍”，点击“招聘信息”可显示“招聘英才”，该页面浏览次数148次；点击“关于我们”可显示“单位：世纪经典广告有限公司负责人：刘峰等”内容，浏览次数为275次。 此外，金戈铁马公司在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市法诺公证处的监督下通过其法定代表人铁虎的手机进入微信，在微信软件中打开“世纪经典汽配采购”公众号，对公众号简介、通过链接显示的“新疆经典世纪汽配城”的内容进行截屏，并制作了（2020）新乌法诺证民字第19226号公证书。 另，在庭审中，世纪经典公司认可王晓春是合同双方的中间人，同时双方均认可在合同履行期届满后未向对方主张过权利。 本院认为，世纪经典公司与金戈铁马公司签订的《平台建设合同书》，是双方的真实意思表示，内容不违反法律、法规的强制性规定，合同合法有效。本案双方的主要争议为：案涉合同应否解除，金戈铁马公司诉求是否已超过法定的诉讼时效期间。 一、关于合同应否解除问题 据本案已查明事实可知，合同于2016年5月4日签订，网站的开发日期为网站定版之日起60天内完成。通过双方的中间人王晓春与金戈铁马公司法定代表人铁虎的往来邮件可知，双方自2016年4月11日至2016年8月22日对案涉网站进行沟通，内容包括网站需求、名录及图片等。2016年6月29日，世纪经典公司法定代表人张新燕收到了已通过微信支付商户资料审核的邮件，对应的公众号为“世纪经典汽配采购”。案件审理过程中，金戈铁马公司提交的公证书显示通过其事后恢复的网站www.xjsjjd.com可进入“世纪经典汽配网”，进入该网站后，可见网站内的基本模块和内容。本院认为，通过上述证据所形成的证据链，可知金戈铁马公司在合同签订后，根据合同约定进行了网站的开发，世纪经典公司亦取得了微信支付的资格，具备线上支付的条件，网站已经上线试运行，至少可以确认其已完成了主要开发内容。此外，依照双方合同的约定，金戈铁马公司负责网站、域名一年的维护期，世纪经典公司未能提供证据证明首年维护期间网站、域名、程序运行不正常，双方后续也未继续签订网站维护合同，时至今日该网站域名不能使用，不应由金戈铁马公司承担责任。 同时，世纪经典公司至2020年10月提起本案诉讼，要求解除合同的请求，金戈铁马公司辩称已超过诉讼时效期间。对此，本院认为，依照《中华人民共和国合同法》第九十五条的规定“法律规定或者当事人约定解除权行使期限，期限届满当事人不行使的，该权利消灭。法律没有规定或者当事人没有约定解除权行使期限，经对方催告后在合理期限内不行使的，该权利消灭”。解除权的行使期间属于除斥期间，不应适用诉讼时效期间的规定，但应在合理期限内行使，对此本院认为，对于合同解除权的行使期限，本案合同所涉及的法律、法规未作规定，双方在合同中亦未明确约定解除权的行使期限，但并不代表在相对方未催告的情况下，解除权的行使期限就是无限期的。相反，基于维护交易稳定的考虑，解除权应在合理期限内行使，享有解除权的一方长期不行使解除权，势必会造成当事人双方的法律关系处于不稳定状态，另一方对于是否继续履行合同基于合理信赖而可能丧失相应权利。本案中，世纪经典公司于四年后主张解除合同，超出了合理的主张期限，且其所举证据不足以证实对方未履行合同造成合同目的不能实现。因此，本院认为世纪经典公司行使解除权的期限已超过合理期间，且其诉称金戈铁马公司未履行合同义务与事实不符，故其主张解除合同要求金戈铁马公司退还已支付合同款的诉求缺乏依据，本院不予支持。 二、关于诉讼时效的问题 合同约定的开发期为定版之日起60日，双方均未提交定版的相关证据，但该网站的内容自2016年4月即开始协商，2016年5月4日签订合同，至2016年6月29日微信支付即已审核通过，本院认为即使从微信审核通过之日起算，网站最晚的开发完成期限亦为2016年8月30日，此后双方对于该网站未提出任何修改或继续履行的主张。结合案件审理过程中金戈铁马公司所举《世纪经典汽配商城验收确认单》，其自认2016年6月10日已向世纪经典公司发出了验收申请，依照合同约定，对方应在三日内组织验收，六日内结清余款，若依此计算，金戈铁马公司至2016年6月18日即应知道权利受到了侵害，即使不依此时间，而是按照合同履行期限最晚至2016年8月30日届满计算，金戈铁马公司主张支付剩余合同款项的诉讼请求亦已超过了法定的诉讼时效期间，庭审中其自认至诉讼时未向对方主张过权利，即未发生诉讼时效中止、中断的事由，故本院认为金戈铁马公司的请求超过了法定的诉讼时效期间，本院亦不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十五条之规定，判决如下： 一、驳回原告（反诉被告）新疆世纪经典广告有限公司的诉讼请求； 二、驳回被告（反诉原告）新疆金戈铁马智能科技有限公司的诉讼请求。 本案本诉案件受理费1300元（世纪经典公司已交），由世纪经典公司负担，本案反诉案件受理费1300（金戈铁马已交），由金戈铁马公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。 审 判 长  陈宝贵 审 判 员  卢 敏 人民陪审员  李建荣 二〇二〇年十二月三十日 书 记 员  马肖依