内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院民事判决书（2020）内0823民初2414号原告王某，现住内蒙古自治区。委托诉讼代理人梁某，内蒙古比高律师事务所律师。被告包头市金瀚宇家居系统集成有限公司法定代表人陈某。被告陈某,现住内蒙古自治区包头市。原告王某与被告包头市金瀚宇家居系统集成有限公司（以下简称包头市金瀚宇公司）、陈某买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王某的委托诉讼代理人梁某，被告包头市金瀚宇公司的法定代表人陈某到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告王某向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原被告签订的《包头市金瀚宇家居系统集成有限公司产品供货及安装专用合同》;2.请求判令二被告返还原告款项115350元;3.请求判令被告向原告赔偿违约金52800元(176000×0.5%×30天×2个月);4.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2019年4月4日,原被告双方签订《包头市金瀚宇家居系统集成有限公司产品供货及安装专用合同》,双方约定被告向原告的两套房屋(两套房屋位于××旗东户、三号楼一单元十二楼西户)提供并安装智能家居系统,包括空调系统、智能面板、音乐系统、电动窗帘等,合同总价款为176000元;另外,合同约定被告必须按合同规定日期交货,每逾期一天,被告须向原告支付合同总价的0.5%作为罚金。合同签订后,原告按合同约定向被告支付了价款150000元,之后又提前向被告支付了10000元，下剩10000元按合同约定验收合格后支付;但被告只安装了空调系统及窗帘系统中的部分工程，其余设备均未进行交付与安装。原告多次催促其履行合同内容,但被告均置之不理,原告已于2020年8月25日通过电话、短信、微信的方式告知其若不履行合同，则原告要求解除合同,造成的损失由被告承担。另外,被告陈某要求原告将所有合同款项都转入了其个人账户,并将该合同款都用于偿还个人信用卡。综上,被告不按合同履行义务的行为已经严重侵犯了原告的合法权益,且经原告多次催促,被告均未履行,故请求人民法院查明事实，依法判决。被告包头市金瀚宇公司辩称，还应该减去人工费2500/台×6=15000元，两个房间共3万元。还该核减喇叭4只，一个750元，前置过滤器2个，一个1380元，除此之外还有15%的服务费，其他的智能部分前期的工作都做好了，就差安装设备，需要核对一下费用，如果原告要求再做，我可以落实一下做的时间。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2019年4月4日，原告王某与被告包头市金瀚宇公司签订一份甲方为王某，乙方为包头市金瀚宇公司的《包头市金瀚宇家居系统集成有限公司产品供货及安装专用合同》，其中约定：三、本合同设备安装费用合计壹拾柒万陆仟元整（176000元），折后价格176000元，设备组成、安装、施工见报价。付款方式为合同签订之日起一个工作日内即付合同款80%，人民币壹拾伍万元整。设备安装调试完成，甲方验收合格后一个工作日内即付合同款20%，贰万陆仟元整。四、工程工期：配合甲方装修进度。八、乙方应履行的职责：按合同的技术要求，提供全新设备，保证设备的各零部件性能完好，符合技术标准，提供详细的与产品有关的使用说明资料。产品整机质量保证期为设备调试合格后壹年。负责设计、安装、调试和操作培训。十、除不可抗力因素外，乙方必须保证按合同规定日期交货，每逾期一天，乙方须向甲方支付合同总价的0.5%作为罚金，当货物的质量、数量、规格和产品与合同规定不符时，由乙方负责处理，甲方将保留向乙方索赔的权利。如甲方迟延付款，须每日按合同总额的0.5%向乙方支付罚金。同时查明，原被告双方于《全智能化解决方案》中约定：关于空调方案报价：空调室内机（客厅：台数为1，单价4459元；餐厅：台数为1，单价3947元；主卧：台数为1，单价3947元；次卧：台数为1，单价3824元；次卧：台数为1，单价3824元；衣帽间：台数为1，单价3824元），变频室外机（台数为1，单价24205元），控制台（台数为6，单价450元，总价为2700元），空调安装费（台数为6，单价2500元，总价为15000元）。除此之外，原被告双方另对控制系统、水处理系统、背景音乐系统、电动窗帘系统感应灯光系统进行约定。2019年4月4日，被告包头市金瀚宇公司向原告王某出具一份《收据》，其中载明：今收到前旗王某交来空调智能设备案款壹拾伍万元整150000元。2019年4月8日，原告王某通过微信转账向被告支付10000元。2020年8月4日，原告王某向被告发出一份通知，载明关于合同没履行的部分限你在十天之内履行完，履行不完就解除合同，造成的损失由被告承担。另查明，关于空调部分，原被告双方均认可被告包头市金瀚宇公司只对空调室内机部分进行安装，变频室外机和控制台并未安装，上述空调室内机共计47650元。关于电动窗帘部分，原被告双方均认可被告包头市金瀚宇公司所安装的窗帘电机安装12台，单价为320元，共计3840元；窗帘轨道安装12条，单价为115元，共计1380元；配备窗帘遥控器6个，单价为65元，共计390元。以上被告所安装设备共计53260元（47650元+3840元+1380元+390元）。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务。本案中，原告王某与被告包头市金瀚宇公司签订《包头市金瀚宇家居系统集成有限公司产品供货及安装专用合同》，约定由被告包头市金瀚宇公司对原告王某所有的房屋进行全智能化产品供货及安装。被告包头市金瀚宇公司未在约定的时间供货及安装的行为已构成违约，应当承担违约责任。首先，对于原告主张解除原被告双方签订的《包头市金瀚宇家居系统集成有限公司产品供货及安装专用合同》诉请，本院认为，《中华人民共和国合同法》第九十六条规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。”依据上述规定，原告王某作为非违约方系具有解除权的一方，其发出的解除通知在到达对方之日起其该通知书已生效。即在原告王某向被告包头市金瀚宇公司发出“如未在十日内将未履行部分履行完毕，双方之间的合同就解除”通知，被告包头市金瀚宇公司收到该通知并且未提出异议的情况下，解除条件成就时双方之间签订的《包头市金瀚宇家居系统集成有限公司产品供货及安装专用合同》即解除，故原告王某无须再向本院主张解除合同。其次，对于原告王某主张要求被告包头市金瀚宇公司退还原告109350元的诉请，本院认为，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条、第九十八条的规定，原告王某有权要求被告包头市金瀚宇公司退还未履行部分的合同价款。庭审中，原被告双方均认可被告包头市金瀚宇公司完成空调内机部分及电动窗帘部分，该部分的费用为53260元，故以上费用应当从原告给付的160000元中予以核减。对于被告辩称应当核减空调部分的人工费3万元（2500/台×6**套房=3万元），本院认为，原、被告双方于合同中明确约定空调安装费为2500元/台，被告包头市金瀚宇公司共安装室内机12台，且结合本案中被告的违约过错责任（未完成控制器及变频室外机安装），本院酌情认定空调的安装费用为24000元。对于被告包头市金瀚宇公司主张核减掉喇叭4只、前置过滤器2个的辩驳理由，本院认为，被告并未提供证据证明其已安装上述喇叭及前置过滤器，且庭审中被告也认可上述喇叭并非案涉合同所约定的喇叭，故对此，本院不予支持。对于被告包头市金瀚宇公司主张应支付其15%的服务费的辩驳理由，本院认为，原、被告双方签订的合同中并未约定该服务费，也无法律规定，故对其主张，本院不予支持。最后，对于原告王某主张的违约金52800元，因原被告双方于《产品供货及安装专用合同》中约定：“乙方（被告）必须保证按合同规定日期交货，每逾期一天，乙方须向甲方支付合同总价的0.5%作为罚金，当货物的质量、数量、规格和产品与合同规定不符时，由乙方负责处理，甲方将保留向乙方索赔的权利。”且被告包头市金瀚宇公司于2020年7月8日向原告发送的信息中明确表示其无法履行合同义务，故根据《中华人民共和国合同法》第一百零八条，被告包头市金瀚宇公司应当支付原告王某相应的违约金。违约金的计算方式为160000元×0.5%×63天=50400元。对于原告王某主张要求被告陈某与被告包头市金瀚宇公司共同承担给付责任的诉请，本院认为，原告王某主张要求陈某个人对案涉款项的给付承担相应责任，必先确定被告包头市金瀚宇公司与被告陈某之间是否存在资产混同、人员混同、业务混同以及滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害债权人利益的情形，是否违背了公司与股东分离原则。而对此负有举证义务的应当是主张被告一方存在人格混同的当事人。本案中，原告王某提供的证据不足以证明其该主张，故对其该项诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十六条、第九十七条、第九十八条、第一百零七条、第一百零八条，《中华人民共和国公司法》第二十条的规定，判决如下：一、被告包头市金瀚宇家居系统集成有限公司于本判决生效后三十日内退还原告王某82740元。二、被告包头市金瀚宇家居系统集成有限公司于本判决生效后三十日内给付原告王某违约金50400元。三、驳回原告王某的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4071元，减半收取2036元，由被告包头市金瀚宇家居系统集成有限公司负担1481.5元，由原告王某负担554.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于巴彦淖尔市中级人民法院。审判员 庆达嘎二Ｏ二Ｏ年十二月二十三日书记员 侯 添注：本法律文书生效后，申请人在二年内未申请执行的，视为放弃执行。附：本判决依据的法律条款：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。《中华人民共和国公司法》第二十条公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。