新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区人民法院   民 事 判 决 书   （2020）新0104民初8787号   原告：岳汉文，男，1993年12月8日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。   被告：郑成，男，1988年12月17日出生，汉族，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。   委托诉讼代理人：王献新，新疆旭光律师事务所律师。   原告岳汉文与被告郑成装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告岳汉文，被告郑成及委托诉讼代理人王献新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   原告岳汉文向本院提出诉讼请求：请求依法判令郑成赔偿岳汉文装修工程延期违约金61800（违约天数206＊300元/天）及未完成装修工程款10,000元；诉讼请求合计金额：71,800元。事实和理由：2019年10月10日，岳汉文与郑成签订装修合同，并在合同中约定2019年11月15日完成施工并交房。如未按工期完成，郑成将按照50元/天给岳汉文支付违约金。到期后，郑成并未完成辰信小区装修，经协商后签订装修合同补充协议，规定于11月27日完成辰信小区装修，如未完成工程进度，郑成将赔付岳汉文300元/天的违约金。至2020年5月21日止，经岳汉文多次催促和提醒，郑成并未完成辰信小区所有装修，共计拖延工期206天。   被告郑成辩称，不认可原告诉请，不存在违约的事实，且原告计算过高，未完成的装修并没有原告陈述这么多，只有部分设施没有安装，是因为原告没有支付剩余装修款，原被告是经人介绍装修的，被告给原告装修价格低于市场价，原告主张过高且不符合事实。   庭审中，原告围绕自己的诉讼请求提供以下证据：   1．装修合同一份、补充协议、照片5张、视频一份、微信转账记录8份，证明原被告之间存在装饰装修关系，且已经给付装修款89,200元，被告在辰信小区的装修上存在违约。   被告对第1份证据中装修合同、补充协议、照片的真实性予以认可，有效性及关联性不予认可；微信转账记录的真实性、有效性及关联性予以认可。   本院对以上证据的真实性、有效性及关联性予以确认。   庭审中，被告围绕自己的抗辩理由提供以下证据：   1.2019年12月28日欠条复印件一份，证明因为原告没有支付完被告装修款所以被告至今还欠付工人劳务费9,500元；   2．微信聊天截屏22张，证明原告支付的装修款是两套房屋加一个彩钢房的款项，原告给被告支付的装修款是所有房屋混同的款项无法区分，因为一直要催促原告支付材料款和工人工费，所以存在工期较长的问题，且除装修合同内的材料及单价外，装修期间还存在多个增项和多次垃圾清运费用，在装修期间原告邻居称影响其休息，经常阻碍装修；   3．自制的增项清单，证明装修期间存在增项的事实；   4．证人陈兴军的当庭证言。   原告对第1份证据的真实性、有效性及关联性不予认可；第2、4份证据的真实性、有效性及关联性予以认可；第3份证据中搬运费、墙面面积拆除费不认可，其他关于晨信小区的认可。   本院对第1份证据的真实性、有效性及关联性不予确认，第2、4份证据的真实性、有效性及关联性予以确认，第3份证据除搬运费、墙面面积拆除费外其他关于晨信小区的真实性、有效性及关联性予以确认。   本院经审理认定事实如下：2019年10月10日，原告岳汉文（甲方，发包方）与被告郑成（乙方，承包方）签订装修合同，约定：晨信一建小区13栋2单元601室，承包方式为包工包料，一、工程项目：1．瓦工：砌卫生间：粉墙，厨房墙面处理，以及厨房卫生间贴砖，阳台保湿，客厅和卧室贴砖；2．木工；全房做三个卧室一个客厅：暖气包封板材，厨房橱柜，卧室套装门三套，鞋柜一个，洗手池一个，以及柜台台面；3．窗户；全房更换四个窗户，玻璃三层。4．泥子；全房墙面顶面处理，以及全房顶墙面刮泥子；5．水电；全房更换线路，水路，以及三个暖气片增加，包括全部材料；6．卧室，客厅做石膏线；7．卫生间厨房吊顶；8．厨房卫生间各一套门；9．以上所有电器由甲方提供；10．以上未尽细节之处，由甲方提出方案商量确定。二、承包方式；甲方按照乙方要求必须保证装修期间的材料（乙方需要提前通知甲方）乙方负责施工。三、质量标准；施工质量要符合要求，装修质量要符合同一类的装修标准。四、施工期限；2019年10月10日至2019年11月15日，如不能完成每天处罚50元。五、付款方式；甲方应该给乙方提供每批材料装修款的5%，施工一半应该给乙方提供装修材料款40%，最后以全房完工，由甲方验工合格，尾款由甲方给乙方全部结清。六、装修价目表；1．拆除全房改造部分7,000元；2．安装窗户改动部分四个5,000元；3．贴砖厨房卫生间以及全房地面4,000元，材料沙子水泥砖6,000元；4．防水厨房卫生间各两层500元；5．阳台保温材料以及工费300元；6．砌墙卫生间粉墙面2,000元；7．木工材料以及工费，已改造部位7,500元（暖气隔层隔墙，橱柜、鞋柜，洗手柜）；8．水电；全房更换电线水管以暗线暗管施工，以及另加三个暖气片，材料工费10,555元；9．刮腻子；以全房施工墙顶面，清除处理5,000元；10．五金、马桶、水龙头、花洒、灯具，罗马杆，晾衣杆，软管及配件共500元；11．厨房卫生间；各一套门（推拉式）1,000元；12.彩钢2,500元；13．厨房大理石台面1,200元以上装修材料工事费53,000元。2019年11月11日，原告的妻子肖婷与被告签订补充协议如下：1．乙方于2019年11月18日完成建业三期小区13栋1单元602室，所有装修工程及保洁（除顶点框门以外）；2．乙方于2019年11月27日完成辰信小区13栋2单元601室所有装修工程及保洁（除顶点框门以外）；3．甲方于2019年11月11日付乙方10,000元用于条款“1”所有项目及条款“2”中的房层整个砖、刮泥子和整房刷漆；4．条款“3”中所有项目完工之后，甲方付乙方5,000元，用于全层橱柜、鞋柜、洗手柜，大理石台面，包门套和门安装及制作；5．完成条款“3”和“4”完工之后，甲方付乙方3,000元用于整个房层灯具、水龙头、花洒、窗帘杆子、晾衣架等小型用品安装（开关）（集成吊顶，灯）；6．甲方付乙方2,000元整于装修结束，所有工程余款全部结束之后，经甲方验收合格之后将剩余2,000元付完于乙方；7．如乙方未按合同规定时间完成相应工程进度，乙方将赔付甲方一天300元。建业三期小区13栋1单元602室，整体费用37,000元。被告于2019年10月21日进场施工，2020年5月30日离场。原告包括装修了两套房子（建业小区一套，晨信小区一套）向原告共计支付装修费89,200元，其中晨信小区装修费53,000元，原告尚欠800元未付。原告本次起诉认为要求被告承担违约责任的是晨信小区的装修工程。庭审中，双方认可，晨信小区房屋的装修工程中踢脚线、柜门、厨房和餐厅吊顶、灯、厨房卫生间的推拉门、罗马杆、晾衣竿及一些小的五金配件、后期垃圾清运、开关插座、卫生间马桶没有完工，其中吊顶买了没装完、插座开关不够，马桶买了没装、踢脚线不够没有安装、罗马杆、晾衣竿、柜门没有购买。原告陈述，后找其他人将双方认可的未完工部分装修完毕。   本院认为，第一，关于违约金。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条之规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；第一百一十四条：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数量的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。庭审中，被告认可并未在双方约定的工期内完工，也未完成双方约定的全部装修内容，其理应向原告承担违约责任。双方在补充协议中约定的，被告未按合同规定时间完成相应工程进度，被告赔付原告每天300元，但被告庭审提出该数额高于给原告造成的实际损失，本院认为可按照双方在装修合同中约定的每天50元更为适宜，违约时间从11月30日开始计算（综合以下几个因素：一是双休日为了避免扰民，实际无法进行施工，按照双方约定的工期，其中包括10天双休日；二是原被告均认可，在装修过程中存在增项的问题，存在工期延长的可能），应当分段计算，其中2019年11月30日至2020年1月26日（1月27日-3月12日应当予以扣除），3月13日至5月21日，违约金数额为6,300元（50元×57天＋50元×69）；故本院对原告要求被告支付违约金的诉讼请求予以支持，但数额应以本院确定的为准。   第二，关于未完工装修款。庭审中，原被告对于未完工的范围进行了确认，原告虽然提出该部分工程已找他人装修完毕，并提出要求被告支付1万元装修款的诉讼请求，但未向本院提交该部分装修费的证据，因原告已就该部分装修完毕，已不具备通过第三方鉴定确定价值的可能，经本院询问，被告陈述该部分费用需要4,000元即可，本院酌定扣除原告未交付的800元工程款，被告就该部分承担5,000元的费用。   综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条规定，判决如下：   一、被告郑成向原告岳汉文支付违约金6,300元；   二、被告郑成向原告岳汉文支付未完成装修款5,000元。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   本案起诉标的为718,000元，判决标的为11,300元，判决标的占起诉标的的15.74%，案件受理费减半收取797.5元，其中的125.53元由被告郑成负担，剩余的671.97元由原告自行承担。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。   审  判  员   范 琥   二 〇 二 〇 年 十 二 月 四 日   书  记  员   李思雨