新疆维吾尔自治区乌苏市人民法院 民 事 判 决 书                         （2020）新4202民初2551号 原告：冯光晏，男，1965年4月5日出生，住新疆维吾尔自治区乌苏市。 委托诉讼代理人：王**，新疆百丰恒瑞律师事务所律师。 被告：伊犁州同盛建筑工程有限责任公司。住所地新疆维吾尔自治区伊宁市。 法定代表人：赵万，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：油瑞霞，系新疆同泽（奎屯）律师事务所律师。 被告：乌苏市永生农业机械供应有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区乌苏市。 法定代表人：高立生，系该公司经理。 原告冯光晏与被告伊犁州同盛建筑工程有限责任公司（以下简称伊犁同盛）、乌苏市永生农业机械供应有限责任公司（以下简称永生农机）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月16日受理后，依法适用简易程序于2020年12月16日公开开庭进行了审理，原告冯光晏及其委托诉讼代理人王**，被告伊犁同盛的委托诉讼代理人油瑞霞，被告永生农机的法定代表人高立生到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告冯光晏向本院提出如下诉讼请求：1、判令被告伊犁同盛支付工程款1200542.96元，返还劳保统筹款219800元。2、判令被告永生农机在欠付被告伊犁同盛工程款1200542.96元范围内向原告承担付款责任，并返还原告履约保证金200000元。3、判令二被告承担本案的诉讼费、投递费。事实和理由：2012年8月23日，原告冯光宴挂靠被告伊犁同盛与被告永生农机签订了《乌苏市永生农业机械供应有限责任公司办公楼建设工程施工协议》，约定被告永生农机将该公司办公楼工程项目发包给伊犁同盛施工，工程暂定价9561963元，劳保统筹费以劳保统筹站的实际数为准进行结算(如甲方代缴的，按实际数额从工程进度款中分步扣，在进度款付至80%前扣减完毕)。2012年10月1日，双方又签订《建设工程施工合同)，约定永生农机将其公司的办公楼工程发包给被告伊犁同盛施工，合同价款7691450元，采用可调价格工程价款“据实结算”，发包方必须把工程款汇入承包方指定帐户用以确认工程款专用。合同订后，由原告冯光晏进行实际施工，被告永生农机仅支付了部分工程款。2018年1月，因被告永生农机拖欠被告伊犁同盛涉案工程款，被告伊犁同盛向乌苏市人民法院提起诉讼，经法院公开开庭审理，并作出《民事判决书》判决：被告永生农机支付被告伊犁同盛工程款1200542.96元。被告永生农机不服该判决，向塔城地区中级人民法院提起上诉，塔城地区中级人民法院作出（2020）新42民终913号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。在该工程中，原告冯光晏是实际施工人、工程款的最终受益人，工程款1200542.96元应由冯光晏获得。在签订《建设工程施工合同》时，原告冯光晏向被告永生农机交纳了履约保证金200000元，现工程已完工并结算，被告永生农机应当将履约保证金200000元返还给原告。 被告伊犁州同盛辩称：原告起诉我公司索要工程款，我公司不是适格被告。本案并非建设施工合同纠纷，根据一、二审判决认定，原告是挂靠我公司施工，我公司没有直接支付工程款的义务，只有被告永生农机向我公司支付工程款，我公司才能向原告支付工程款，且一、二审的判决并没有执行，因此原告并没有起诉的条件，原告的诉求没有事实与法律依据，驳回原告的诉讼请求。 被告永生农机辩称：同意按照（2018）新4202民初404号民事判决书和（2018）新42民终913号民事判决书执行，关于保证金200000元待原告举证在答辩，其余原告与被告伊犁同盛挂靠的关系由他们自行解决，与我公司无关。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。 经审理查明，2012年8月23日，被告伊犁同盛下属奎屯分公司（委托代理人为冯光晏）与被告永生农机签订了《乌苏市永生农业机械供应有限责任公司办公楼建设工程施工协议》，约定被告永生农机将该公司办公楼工程项目发包给伊犁同盛施工，工程暂定价9561963元。劳保统筹费以劳保统筹站的实际数额为准进行结算（如甲方代缴的，按实际数额从工程进度款中分步扣减，在进度款付至80%前扣减完毕）。乙方（原告）必须为施工人员投保工伤保险及人身意外伤害保险，施工期间如发生安全责任事故导致施工人员损害或第三人损害的，相关责任均由乙方承担。2012年10月1日，伊犁同盛又与被告永生农机签订《建设工程施工合同》（备案合同），约定被告永生农机将其公司的办公楼工程发包给被告伊犁同盛施工，合同价款7691450元，采用可调价格，工程价款“据实结算”。发包方必须把工程款汇入承包方指定帐户，用以确认工程款专用。合同签订后，由原告冯光晏挂靠伊犁同盛进行实际施工。并由原告冯光晏向被告永生农机交纳了履约保证金200000元。被告永生农机支付了部分工程款，由于三方对工程价款结算产生争议，被告伊犁同盛即向本院提起民事诉讼。本院经过审理，作出（2018）新4202民初404号判决书，判决：一、被告乌苏市永生农业机械供应有限责任公司应当于本判决生效后十日内向原告伊犁州同盛建筑工程有限责任公司支付工程款1168342.96元；二、驳回原告伊犁州同盛建筑工程有限责任公司的其他诉讼请求。同时作出（2018）新4202民初404号之一民事裁定书，裁定：（2018）新4202民初404号民事判决书补正为：“被告替原告及第三人垫付劳保统筹款219800元”、第5页末行“应从被告欠款中扣除219800元”、第6页“被告尚欠原告工程款1200542.96元（6670342.96元-5260000元-50000元-219800元+60000元），被告乌苏市永生农业机械供应有限责任公司应当于本判决生效后十日内向原告伊犁州同盛建筑工程有限责任公司支付工程款1200542.96元。被告永生农机不服该判决，向塔城地区中级人民法院提起上诉，塔城地区中级人民法院作出（2020）新42民终913号民事判决书，判决：驳回上诉，维持原判。现原告冯光晏以未得到工程款为由向本院提起民事诉讼。 另查明，1、劳保统筹款219800元已由被告永生农机付给被告伊犁同盛；2.被告永生农机收取原告冯光晏的履约保证金200000元未退。3.被告永生农机拖欠被告伊犁同盛的工程款1200542.96元尚未支付。 本院认为，一、根据《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款规定，公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。本案中，已由人民法院生效裁判文书确定被告永生农机欠被告伊犁同盛工程款1200542.96元，被告永生农机未按判决书判决的内容履行付款义务，违反了法律规定，应当承担向被告伊犁同盛支付工程款的民事责任。二、根据《最高人民法院关于的解释（二）》第二十四条、第二十五条的规定，原告冯光晏作为实际施工人，理应得到工程款的报酬收益，且现已查明被告永生农机欠被告伊犁同盛及原告冯光晏工程款1200542.96元，因此被告永生农机应在欠付建设工程价款范围内对原告冯光晏承担付款责任。三、根据原、被告之间签订的《乌苏市永生农业机械供应有限责任公司办公楼建设工程施工协议》约定，劳保统筹费以劳保统筹站的实际数额为准进行结算（如甲方代缴的，按实际数额从工程进度款中分步扣减，在进度款付至80%前扣减完毕）。现劳保统筹款219800元已由被告永生农机付给被告伊犁同盛，故被告伊犁同盛应将219800元返还给原告冯光晏。四、根据《最高人民法院关于的解释（二）》 第八条规定，有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持：（一）当事人约定的工程质量保证金返还期限届满。（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年。（三）因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起当事人约定的工程质量保证金返还期限届满；当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告九十日后起满二年。发包人返还工程质量保证金后，不影响承包人根据合同约定或者法律规定履行工程保修义务。本院作出的（2018）新4202民初404号民事判决和本案中均未涉及合同解除、终止问题，当事人几方的合同仍在履行过程中，在这期间原告提出被告返还履约保证金条件不成就。因此，对原告要求被告伊犁同盛支付工程款1200542.96元，返还劳保统筹款219800元，合计1420342.96元、被告永生农机在欠付被告伊犁同盛工程款1200542.96元范围内向原告承担付款责任第诉讼请求本院予以支持，对要求被告永生农机返还原告履约保证金200000元的诉讼请求本院不予支持。对被告的抗辩理由本院不予采信。 综上所述，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第一款、第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条、第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告伊犁州同盛建筑工程有限责任公司应当于本判决生效后十日内向原告冯光晏支付工程款1200542.96元，返还劳保统筹款219800元，合计1420342.96元； 二、被告乌苏市永生农业机械供应有限责任公司在欠付被告伊犁州同盛建筑工程有限责任公司工程款1200542.96元范围内向原告冯光晏承担付款责任； 三、驳回原告冯光晏的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费19384元，减半收取9692元，由原告冯光晏负担1163元，被告伊犁州同盛建筑工程有限责任公司负担8529元（原告已交费用9692元）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，同时按对方当事人的人数提出副本，上诉于塔城地区中级人民法院。 审判员 张新民 二 〇 二 〇 年 十 二 月 二 十 二 日 书记员 库 地 拉 提