广东省惠来县人民法院民 事 判 决 书（2020）粤5224民初1026号原告（反诉被告）：陈辉，男，1990年7月8日出生，土家族,湖南省张家界市人，住湖南省张家界市永定区********堰湾组，身份证号：430************91X。被告（反诉原告）：李美勋，男，1983年10月3日出生，汉族，湖南省慈利县人，住湖南省慈利县********，身份证号：430************81X。被告（反诉原告）：朱楚彦，男，1988年12月16日出生，汉族，湖南省慈利县人，住湖南省慈利县*********，身份证号：430************817。共同委托诉讼代理人：朱华宏，张家界市永定区中新法律服务所法律工作者。原告陈辉与被告李美勋、朱楚彦建设工程施工合同纠纷一案，湖南省慈利县人民法院于2020年6月4日立案，湖南省张家界市中级人民法院于2020年8月17日裁定移送本院审理，被告李美勋、朱楚彦向湖南省慈利县人民法院提起反诉，本院于2020年9月3日立案后，经审查，因反诉与本诉属同一法律关系，故决定合并审理，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。本诉原告陈辉到庭参加诉讼，本诉被告李美勋、朱楚彦及共同委托诉讼代理人经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法对本诉进行缺席审理。反诉原告经本院合法传唤，无到庭参加诉讼，本院依法按撤回反诉处理。本案现已审理终结。原告陈辉向本院提出诉讼请求：1.请求判决二被告立即支付欠款43600元；2.请求判决支付逾期利息5600元（2019年12月至2020年6月）及二人驾车到被告朱楚彦处追款的一切开支（包括过路费、油费、餐费、误工费往返四天工4700元）；3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告从2019年5月在广东省揭阳市惠来县******做污水分流工作，中途与被告签订施工合同，被告并没有按合同履行职责和义务，总工程造价21.8万元，2019年8月份完工，在工友们的要求下付出了总造价的80%（即174400元），还欠20%（即43600元）。两被告为亲老表关系，与于2019年8月27日与被告朱楚彦协商达成协议，但二被告没有履行合同，为维护原告的合法权益，原告遂向法院提起诉讼。被告李美勋、朱楚彦未作答辩，在举证期限内没有向本院提供任何证据，也未出庭参加诉讼，应视为自愿放弃当庭质证、辩证的权利。被告李美勋、朱楚彦向本院提出反诉请求:1.确认朱楚彦书写给陈辉的《协议书》无效；2.判令被反诉人支付其返修的污水分流工程造价款5万元（以评估数据为准）；3.反诉费用、工程造价评估费由被反诉人负担。事由与理由：2019年5月，反诉人李美勋将位于广东省惠来县******《污水分流工程》（见施工平面图）发包给被反诉人施工。在施工过程中，因被反诉人的施工原因造成多处返修（造价以评估报告为准）。被反诉人在2019年8月27日却哄骗朱楚彦写了一份《协议书》。朱楚彦的行为明显属于无权代理行为。反诉人为维护合法权利，依法提起反诉。反诉原告李美勋、朱楚彦及共同委托诉讼代理人经本院合法传唤，无正当理由无到庭参加诉讼，本案反诉按反诉原告撤诉处理。原告围绕诉讼请求依法提交了证据，根据原告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原告于2019年5月份开始在塔兜村雨污分流建设工程施工，8月21日完工，其在同年8月份，与被告李美勋补办签订了《施工合同》，约定：发包人（甲方）李美勋，分包人（乙方）陈辉，第一条工程名称塔兜村雨污分流建设工程；第二条工程地点惠来县前詹镇；第三条安装内容管沟开挖、回填，管道及附件安装，检查井砌筑，余土清理，混凝路面拆除（包切割），路面恢复；第四条质量要求：按甲方提供图纸及国家现行规范验收标准施工，确保验收合格；第五条施工区块：甲方提供的塔兜村雨污分流图纸内容；第六条承包价格：整个工程的管沟开挖、回填，管道及隔油桶安装，检查井砌筑，余土清理，混凝路面拆除（包切割）等一次性包干，总价为21.8万元；第七条施工期限自乙方进场起90天，不包含下雨等自然灾害造成的停工；第八条乙方进场施工日算起，按总工程进度80%支付60%工程款，待工程竣工之后不超过15天支付80%，乙方申请竣工验收日起，甲方应及时进行竣工验收，不得拖延。如超出90天，视为竣工验收通过，并支付剩余工程款······。该约定中第六条的承包价格开始约定23.8万元，后来因减少路面切割、恢复工序，双方将工程款修改为21.8万元，被告李美勋在发包人处签名捺指纹，原告陈辉也在分包方处签名捺指纹。被告李美勋于2019年8月15日就塔兜村排污工程陈辉工人工资及工程进度出具《结算单》给予原告存执。《结算单》载明：全工程款贰拾壹万捌仟元，已付伍仟元，剩贰拾壹万叁仟元剩款与8月21日付总工程款的80%结算，甲方李美勋、乙方陈辉均签名捺指纹。原告陈辉在庭审中辩称，被告李美勋未在《结算单》约定的8月27日付给原告总工程款的80%工程款，李美勋拿不出工程款，就叫其去找朱楚彦，朱楚彦是李美勋的表哥，也是工程的总包工头，李美勋与朱楚彦是老表关系,原告与被告朱楚彦于2019年8月27日签订《协议书》，约定：关于塔兜村雨污分流工程款，已付80%进度款，总工程款为21.8万元（贰拾壹万捌仟元），已付80%工程款为174400元（壹拾柒万肆仟肆佰元）。余款43600元（肆万叁仟陆佰元），支付方式为待工程款竣工验收合格后一次性付清。验收时间为工程款之后90天内。如超出90天，视为竣工验收通过，并支付剩余工程款。经双方协议后一致同意。该协议书是在劳动局把工资发放完，叫朱楚彦写一张欠条，其不同意写欠条，写了这张协议书给予原告存执。同日朱楚彦拿钱给劳动局的人，由劳动局的人分发给工人，总共174400元，即总工程款百分之八十。原告做完工程就回家，被告告诉原告三个月内接到他们电话就要返工回去，但是三个月内没有接到他们的电话，没有返工，也没有对工程量进行评估，原告认为如果三个月内没有验收就算自动验收，且其做完的工程现已经在投入使用。二被告向湖南省慈利县人民法院提交返修工程量造价评估申请书，对于二被告提出的工程进行返工的情况，原告辩称没有接到过被告关于返工的通知，若有返工应该与其联系，不应该自己返工。关于返工在尚欠工程款抵除相关费用的问题，原告与被告协商过，但被告不同意，具体是否有返工、工程量多少，原告不确定，若工程有返工，其同意抵除相关费用。原告去现场看工程的时候，路面用混凝土覆盖了，被告没有跟其说返工的事，只是说尺寸没有达到，原告进行尺寸测量，但被告没有给其答复。原告要求被告支付逾期利息5600元（2019年12月至2020年6月）及二人驾车到被告朱楚彦处追款的一切开支（包括过路费、油费、餐费、误工费往返四天工4700元）未提交相关证据，庭审中其同意放弃该诉讼请求，只要求拿回自己的工程款43600元，被告尚欠43600元经原告多次催讨未果，遂诉至本院，要求按其诉讼请求作出判决。本院认为：本案为建设工程施工合同。原告与被告李美勋之间签订《施工合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律规定，属于有效合同。关于被告朱楚彦的诉讼主体资格。原告与被告李美勋之间签订《施工合同》，根据合同的相对性原理，合同的权利义务只能在当事人之间发生，除合同当事人之外，第三人都不能享有合同的权利，第三人也不必承担合同的义务。原告在庭审中辩称，朱楚彦是工程的总包工头，但没有提供相关的证据，无法确认被告朱楚彦与本案存在直接利害关系。原告主张被告朱楚彦支付工程款的诉讼请求，于法无据，本院不予以支持。关于工程是否竣工。原告与被告李美勋补办签订了《施工合同》约定：第八条乙方进场施工日算起，按总工程进度80%支付60%工程款，待工程竣工之后不超过15天支付80%，乙方申请竣工验收日起，甲方应及时进行竣工验收，不得拖延。如超出90天，视为竣工验收通过，并支付剩余工程款。原告于2019年8月21日完成工程，被告李美勋无通知其返工，工程已投入使用，且已经超出90天，符合涉案合同约定，应视为竣工验收通过。关于工程是否存在返工问题。被告李美勋、朱楚彦向湖南省慈利县人民法院提交返修工程量造价评估申请书，未到庭参加诉讼，也未提交相关证据，且被告李美勋未通知原告返工，应承担举证不能的法律后果，本院对被告李美勋提出的返工意见不予采纳。关于尚欠工程款43600元。原告与被告李美勋补办签订了《施工合同》约定总工程价款为21.8万元。2019年8月15日原告陈辉与被告李美勋在双方确认签名的《结算单》载明已付5000元，同年8月27日，被告支付了该工程款174400元。被告支付了工程款共179400元，本院予以确认。被告李美勋尚欠原告工程款为38600元。关于要求被告支付逾期利息5600元及为实现工程款支出的其他费用4700元。原告未提交相关证据，且在庭审中同意放弃该诉讼请求。本院对原告放弃诉讼请求予以采纳。综上所述，《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第二百六十九条、第二百七十条、第二百七十五条、第二百七十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十九条、第一百四十三条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、本诉被告李美勋应于本判决生效之日起十五日内归还本诉原告陈辉工程款38600元；二、驳回本诉原告陈辉的其他诉讼请求；三、本案反诉按反诉原告李美勋、朱楚彦撤回反诉处理。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费1147.5元，由被告李美勋负担；反诉受理费525元，由反诉原告李美勋负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省揭阳市中级人民法院。审 判 长  刘金伦人民陪审员  詹宏声人民陪审员  林和弟二〇二〇年十二月二十三日书 记 员  洪 桓附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。第二百七十五条施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。第二百七十九条建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百一十九条起诉状应当记明下列事项：（一）原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式，法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式；（二）被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息，法人或者其他组织的名称、住所等信息；（三）诉讼请求和所根据的事实与理由；（四）证据和证据来源，证人姓名和住所。第一百四十三条原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。