四川省西充县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1325民初2262号 原告:巴中市中力建筑劳务有限公司，住所地四川省巴中市巴州区祠堂街******，统一社会信用代码：91511900590456832J。 法定代表人：丁全德。 委托诉讼代理人：刘强，广东启盟律师事务所律师，系特别授权。 被告：王体静，男，汉族，生于1976年12月29日，住四川省西充县。 被告：庞天平，男，汉族，生于1979年3月5日，住四川省西充县。 被告：张勤，男，汉族，生于1971年2月21日，住四川省西充县。 原告巴中市中力建筑劳务有限公司（以下简称中力劳务公司）诉被告王体静、庞天平、张勤建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月3日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人刘强，被告王体静、庞天平、张勤均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 原告诉称：1、判令被告王体静、庞天平、张勤返还原告垫付的工资款人民币394095元；2、判令被告王体静、庞天平、张勤从2020年1月24日起以394095元为本金按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算支付原告资金占用期间利息损失至上述垫付款项清偿之日止（暂按年利率3.85%计至2020年8月23日为人民币8850元）；3、诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年1月2日原告与中交第一公路工程局有限公司签订《地下地上主体结构、水电预留预埋及安装工程劳务分包合同》，中交第一公路工程局有限公司承包西充县恒大御湖庄园首期主体及配套建设工程，将其中西区（12#-19#楼）地下地上主体钢筋混凝土、模板脚手架采购安装、水电预留预埋及安装工程、地下砖胎膜及防水工程施工交由原告分包。2019年3月20日，原告将19#影院楼木工支模工程分包给被告王体静，约定单价按展开面积每平米45元计算；被告王体静将该工程转包给被告庞天平，约定单价按展开面积每平米41元计算；被告庞天平又将该工程转包给被告张勤，约定单价按展开面积每平米36元计算。该工程经被告层层转包，最终由被告张勤组织人员施工完成，工程完工时间为2019年11月。施工期间原告已预付被告王体静、庞天平、张勤一方工程款638400元（由被告王体静、张勤等于施工期间以借支方式收取原告现金606000元和饭票（生活费）32400元）。被告王体静、庞天平、张勤一方取得工程款后，未将款项用于向其雇佣的工人发放工资，工人于2020年春节前夕向西充恒大御湖庄园项目部和政府部门信访投诉索要工资。2020年1月23日，西充县人力资源和社会保障局向原告发出《劳动保障监察期限改正指令书（西人设监令字[2020]39号）》和《列入拖欠农民工工资“黑名单”告知书（西人设监告字[2020]第2号）》，以原告涉嫌拖欠劳动者报酬为由，责令原告限期支付劳动者报酬。为避免群体上访事件发生，西充县人力资源和社会保障局要求被告张勤提供农民工工资表与工人工资结算欠条共91名合计金额853733元，并要求原告按照该工资表和欠条垫付工人工资。2020年1月24日，在西充县人力资源和社会保障局原告垫付工资现场，实际到场领取原告垫付工资85人领取金额783433元，欠条原件由原告收回；剩余6人未到场领取合计金额70300元，欠条原件存放西充县人力资源和社会保障局保管。2020年1月24日经原告与被告王体静结算确认：19#影院楼木工支模工程按展开面积计算工程量为22161.96平方米，按约定单价45元/平方米计算工程款为997288.2元；另有零星计时工（点工）101.5个工，按单价每个工300计算，零星工程款为30450元，合计结算工程款为1027738.2元。扣除此前施工期间被告一方以借支方式收取原告现金60600元和饭票（生活费）32400元合计工程款638400元，剩余应付金额389338.2元。抵扣原告应垫付工资共91人合计金额853733元计算，原告超付工程款464395元。2020年春节后至今，剩余未到场领取原告垫付工资的6人一直未露面，既没有前往西充县人力资源和社会保障局领取，也没有找原告领取。至此，原告实际垫付85人工人工资金额783433元。按照2020年1月24日原告与被告王体静结算确认，抵扣原告实际垫付85人工人工资金额783433元（即扣除剩余6人未到场领取合计金额70300元后计算金额）计算，原告超付工程款394095元。 王体静辩称：该工地我从中得几块钱的利益，工程款均未经过我的手，工人到劳监大队要工资时，我给劳监大队的工作人员说已经付超了工程款，至于工程方面的事，在签合同之前是把庞天平、张勤喊到一起去甲方看图纸、签合同。 庞天平辩称：我与王体静产生的合同，后转给张勤做木工，我在工地两个月，因公司未能达到工人的借资款，我与王体静还拿了钱出来借给张勤。 张勤辩称：2019年3月20日庞天平带我去恒大做木工，只有2楼的图纸，没有出具3、4、5、6楼的图纸，当时有个西充施工员说图纸都一样，就达成协议做木工活。在2楼结束前发现有高支模，我找庞天平，他承诺另计100天工，找王体静说高支模的事，就没有达成协议，停工了几次，在做4楼时，王体静补了1万元人工费，到今天为止，我均未得到真实结算工程量。 本院经审理查明如下事实：2019年1月2日，中力劳务公司与中交第一公路工程局有限公司签订《地下地上主体结构、水电预留预埋及安装工程劳务分包合同》承建西充县恒大御湖庄园首期主体及配套建设工程。同年3月20日以中力劳务公司为甲方，王体静为乙方签订《协议》约定：甲方将西充县恒大御湖庄园19#影院楼木工及支模工程承包给乙方施工，具体承包方式：1、一层西南角1轴～7、8轴间的后浇带交A轴～G、H轴间的后浇带，此14部份我司已搭设好支模内架及部份梁底水平杆，此部位展开面积单价45元㎡。2、一层东边7、8轴间的后浇带～14轴交A轴～N轴此12部份，二层及以上包括屋顶，展开面积单价45元㎡。3、承包内容：乙方包钉子、包铁丝、包质量、包进度、包结构验收。4、结构施工图中所有的飘板、线条及其他节点需全部按图施工完成。工期要求：3月31日内一层完成全部砼浇筑，二层完成全部支模内架的搭设，后续施工进度必须按公司要求保质保量完成。所有作业人员进场必须听从甲方安排，遵守宿舍管理规章制度，如有打架每人罚款5000元，并移交司法机关处理等内容。甲、乙双方分别签字。同一天以王体静为甲方，庞天平为乙方签定协议将王体静承包的工程项目转包给庞天平，协议内容与王体静与中力劳务公司签订协议内容一致。同一天以庞天平为甲方，张勤为乙方将庞天平与王体静签订协议的承包项目转包给张勤，协议内容与前述《协议》内容一致。从2019年4月开始至2020年1月由王体静、张勤、张献（张勤的管理人员）分别以借支形式在中力劳务公司领取工程款606000元，庞天平领取生活费32400元。2020年春节前夕案涉项目工人未能领取劳务费向县政府主管部门信访投诉索要工资，2020年1月23日，西充县人力资源和社会保障局向原告发出《劳动保障监察期限改正指令书》和《列入拖欠农民工工资“黑名单”告知书》，为避免群体事件上访事件发生，西充县人力资源和社会保障局要求张勤提供农民工工资表与工人工资结算欠条共91名合计金额853733元，并要求原告按照该工资表和欠条垫付工人工资。同月24日，在西充县人力资源和社会保障局原告垫付工资现场，实际到场领取原告垫付工资85人，金额783433元，欠条原件被原告已收回。 2020年1月24日，原告与王体静结算表载明：1、19#楼主楼模板面积22161.96㎡，单价45元㎡，金额997288.2元。2、点工87个工，单价300元，金额26100元。3、点工14.5个，单价300元，金额4350元。应给劳务收入1027738.2元，扣除部分1、生活费32400元。2、现金借支606000元。3、劳动局实付给工人工资783433元。王体静在该结算表结算人签字栏内签字。在庭审中，被告除对工程量有异议外，对结算的其他项目均无异议。庭审后，要求原被告双方对工程量重新计算。2020年11月27日张勤书面说明称，经双方结算，对王体静与原告结算工程量无异议。综上，经品迭，原告已超付案涉工程款394094.8元。 庭审中查明：王体静在原告处签字以借支形式领取的工程款均是全额转给了张勤班组，用于支付工人工资等。西充县人力资源和社会保障局垫付工资现场，原告垫支工人的工资均是由张勤提供的工人工资表和张勤出具的欠条为依据发放给工人。 本院认为：案涉工程原告转包给王体静，王体静又转包给庞天平，庞天平又转包给张勤，案涉项目木工支模工程实际由张勤完成，在合同的履行过程中，王体静签字领取的工程款实际上已全额转付给了张勤，庞天平领取的生活费已全部转给了张勤，西充县人力资源和社会保障局发放民工工资现场，原告垫付的工人工资也是凭张勤出具的工资表、《欠条》为凭证发放给工人的，为此，原告诉请张勤返还超额部份的工程款及利息与法有据，本院予以支持。诉请王体静、庞天平共同返还超额部份的工程款，本院不予采纳。在庭审中张勤提出高支模应当另计工程量，但未能提供相应证据，对此主张本院不予采信。依照《中华人民共和国民法总则》第一百二十二条，《中华人民共和国民法通则》第九十二条之规定，判决如下： 一、限被告张勤在本判决发生法律效力后二十日内返还原告巴中市中力建筑劳务有限公司超领工程款394094.8元，并承担此款从2020年1月24日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算资金利息至款清息止。 二、驳回原告的其他诉讼请求。 如未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费3672元，由被告张勤承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 本案判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的,权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判员  李明良 二〇二〇年十二月三日 书记员  黄谷兰