江苏省南京市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）苏01民终9298号上诉人（原审原告）:陈亚男，男，1987年10月8日生，汉族，住南京市高新技术开发区。委托诉讼代理人：何开东，江苏建大律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：南京锦伟装饰工程有限公司，住所地南京市建邺区水西门大街****。法定代表人：潘锦海。上诉人陈亚男因与被上诉人南京锦伟装饰工程有限公司（以下简称锦伟公司）装饰装修合同纠纷一案，不服南京市浦口区人民法院（2018）苏0111民初6324号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月16日立案后，依法组成合议庭进行审理。本案现已审理终结。陈亚男上诉请求：撤销一审判决，发回重审或依法改判。事实与理由：上诉人对一审判决实体部分无异议，但是判决时，锦伟公司已经注销，原审判决存在形式错误，无法予以执行，故提起上诉。锦伟公司未答辩。陈亚男公司一审起诉请求：1、判令解除陈亚男、锦伟公司之间的装饰装修合同；2、判令锦伟公司返还工程款25000元；3、判令锦伟公司承担违约责任，赔偿陈亚男损失15000元；4、判令锦伟公司承担本案诉讼费。一审法院认为，2018年5月1日，陈亚男（甲方发包人）与锦伟公司（乙方承包人）签订《住宅室内装饰装修合同》一份。合同约定：由锦伟公司对威尼斯水城十六街区9幢2504室房屋进行装修，工程户型三室一厅，承包方式为全包，工期90天，开工日期2018年5月1日，竣工日期2018年8月1日；合同价款63800元；在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费及周期，“工程内容变更”不仅指具体的项目，也指某具体项目中的具体数量变化，变更费用在施工完成并验收合格后结清；因乙方责任不能按期完工，工期不顺延，因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延；付款方式为开工付20000元，水电工结束付20000元，瓦工结束付10000元，油漆工结束付10000元，工程全部结束验收合格付清尾款；一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应承担赔偿责任；任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议，合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款3%支付违约金，办理终止合同手续；本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件1为装修报价单，详细记载了各项目的报价，并注明“本工程总价陆万叁仟捌佰元，本工程以报价表为准，材料为环保材料，扣除所有墙地砖、马桶、花洒、小孩房间书柜、榻榻米”。2018年4月28日，陈亚男支付锦伟公司20000元，同年7月5日，陈亚男支付锦伟公司20000元。一审庭审中，陈亚男陈述：锦伟公司在2018年7月即停工了，锦伟公司做了水电和墙砖、地砖的、地砖的铺设司在装修过程中要求额外增加费用，说是合同里没有约定的项目和费用，并说是签订合同的时候漏算了，陈亚男不同意支付，锦伟公司就在7月份停工了；陈亚男曾要求锦伟公司复工，并提出如不复工就解除合同；陈亚男、锦伟公司签订的合同为全包合同，但锦伟公司多次要求增加额外费用，完全无视合同约定，以贴牌材料代替正牌材料，还额外索要费用，在陈亚男未满足锦伟公司要求的情况下，锦伟公司即单方面停工，因此，陈亚男要求解除合同；陈亚男主张返还工程款25000元，是根据锦伟公司已完成的工程量并结合报价单上的标准计算出来的，陈亚男已在报价单上标记了锦伟公司完成的工程量，包括地板铺设人工费用、地板铺、地板铺设辅材及走道、厨房、卫生间、阳台）、水电改造及安装、这些加起来为13600元，此外，水电改造及安装有部分项目没有做，锦伟公司提出已完成工程量为9800元，陈亚男现在认可按照合同里的11000元计算，陈亚男要求返还的费用是扣除锦伟公司已完成工程量的费用，具体按照合同约定计算；锦伟公司延误工期三个月以上，按照桥北地区同等房屋的租金计算，租金损失约9000元，还有陈亚男找其他公司所支付的交通费1000元，锦伟公司瓷砖面积计算错误，造成陈亚男运费多支付200元，锦伟公司铺设的瓷砖存在质量问题，需要返工，返工的费用约在1000元至1600元之间，另有公证费2000元；陈亚男主张的租金损失、交通费、瓷砖返工费用是根据市场行情推算的，陈亚男在2018年9月再找人装修，在2018年12月底装修完工，但还没有实际入住。为此，陈亚男提交了微信聊天记录、公证书及公证费票据、收据等证据。公证书中记载：公证机关于2018年9月10日来到浦口区天华东路105号北外滩水城第十六街区09幢2单元2504室房屋，对房屋内的现状进行保全证据公证。公证机关对房屋内的现状进行拍照和摄像，并出具了公证书。陈亚男为此支付了公证费2000元。一审法院认为，陈亚男与锦伟公司签订的《住宅室内装饰装修合同》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照合同约定履行。陈亚男主张解除双方之间的装饰装修合同，根据合同法的规定，在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，当事人可以解除合同。根据庭审查明的事实，案涉装饰装修合同履行过程中，锦伟公司因要求收取合同外的款项未果后停止施工，即系以自己的行为表明不履行主要债务，故陈亚男主张解除装饰装修合同，符合法律规定，一审法院予以支持。陈亚男主张锦伟公司返还工程款25000元，根据合同法的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状，采取补救措施，并有权要求赔偿损失。根据公证书的记载，锦伟公司未完成全部装修工程，故陈亚男主张锦伟公司返还部分装修款，符合法律规定，一审法院予以支持。结合公证书的记载和陈亚男庭审中的陈述，根据《住宅室内装饰装修合同》所附的报价单进行计算，锦伟公司已完成装修工程价款为15522元，故其应返还装修工程款为24478元（40000元-15522元）。陈亚男主张锦伟公司赔偿各项损失15000元，锦伟公司违约停止施工，应对陈亚男因此遭受的损失承担赔偿责任，故陈亚男主张锦伟公司赔偿损失，于法有据，其合理部分一审法院予以支持。陈亚男主张延误工期三个月，根据合同约定工期和陈亚男房屋实际装修完工时间，一审法院予以支持，参照同地区同类型房屋租金标准，一审法院认定房租损失为7500元。陈亚男主张交通费1000元，但未提供任何证据，一审法院不予支持。陈亚男主张运费支出200元，并提供了相应的微信聊天记录，一审法院予以支持。陈亚男主张瓷砖返工费用1600元，但未提供证据，一审法院不予支持。陈亚男主张公证费2000元，并提供了相关证据，一审法院予以支持。故一审法院认定锦伟公司应赔偿陈亚男各项损失9700元。锦伟公司经一审法院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其放弃答辩、举证、质证的诉讼权利，应自行承担对其不利的法律后果。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决：一、解除原告陈亚男与被告南京锦伟装饰工程有限公司签订的《住宅室内装饰装修合同》；二、被告南京锦伟装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告陈亚男工程款24478元；三、被告南京锦伟装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告陈亚男各项损失9700元；四、驳回原告陈亚男的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费800元，由南京锦伟装饰工程有限公司负担（陈亚男已预付400元）。本院二审期间，上诉人陈亚男提供了从南京市建邺区市场监督管理调取的锦伟公司企业登记资料，该资料载明锦伟公司已于2018年11月7日注销。本院认为，锦伟公司于2018年11月7日已注销，而一审法院是在2019年11月15日作出判决，即一审法院审理中，被告锦伟公司已不存在，陈亚男应当依据相关法律规定另行主张权利。一审法院的判决应当予以撤销。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百七十条第二项之规定，裁定如下：一、撤销江苏省南京市浦口区人民法院（2018）苏0111民初6324号民事判决；二、驳回陈亚男的起诉。陈亚男交纳的一、二审案件受理费均予以退还。本裁定为终审裁定。审判长  孙伟审判员  龚震审判员  王路二〇二〇年十二月二十四日书记员  高婷