辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）辽01民终15106号上诉人（原审原告）：金永海，男，1982年5月29日出生，朝鲜族，住沈阳市东陵区。委托诉讼代理人：于浩俊，辽宁鼎晟律师事务所律师。上诉人（原审原告）：赵英姬，女，1987年3月28日出生，朝鲜族，住沈阳市浑**。委托诉讼代理人：于浩俊，辽宁鼎晟律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：沈阳奥园新城置业有限公司，住沈阳市苏家屯区雪莲街**。法定代表人：谢超。委托诉讼代理人：刘阳，辽宁同方律师事务所律师。委托诉讼代理人：仇辉，辽宁同方律师事务所律师。原审第三人：李军，男，1963年4月1日出生，汉族，住吉，住吉林省辽源市隆山区div>上诉人金永海、赵英姬因与被上诉人沈阳奥园新城置业有限公司（以下简称“奥园公司”）、原审第三人李军商品房销售合同纠纷一案，不服沈阳市苏家屯区人民法院（2019）辽0111民初6787号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年11月17日立案后，依法组成合议庭，对本案进行了审理。本案现已审理终结。金永海、赵英姬上诉请求：撤销一审判决，解除双方签订的商铺买卖合同，赔偿上诉人利息损失。事实和理由：一、一审判决认定被上诉人向上诉人出卖的是商铺，并且在买卖合同中约定用于商业目的，即合同目的是购买商铺用于经营，而不是仅仅购买一片不能经营的地面。二、被上诉人不但向社会发布市场广告，还邀请苏家屯政府人员做招商宣传，市场是被上诉人开发建设的，被上诉人是市场经营的主体。三、本案第一个当事人起诉案件的审理过程中，主审法院亲自去市场勘查，当时市场根本没有对每个摊位划线，摊位划线是在上诉期间完成的，一审判决认定商铺在2014年交付是没有事实及法律依据的。四、法律规定合同撤销权有一年的除斥期间，但本案上诉人要求的是解除合同，上诉人不能实现合同商业目的的权利在持续受到侵害中，是不可能丧失解除权的。五、本案突破合同相对性原则追加第三人将本案发回重审错误。奥园公司辩称，一、本案系商品房买卖合同纠纷，涉案合同系双方真实意思表示、合法有效，奥园公司已按合同约定完成了交付房屋之义务，且房屋位置、四至明确，合同目的已实现。1.奥园公司已按合同约定向上诉人交付了房屋，合同目的已经实现，上诉人不按约定接收房屋、在房屋已具备办证条件的情况下拒不办理产权证，应自行承担不利后果，奥园公司无责任。奥园公司已于2014年11月20日取得竣工验收报告并已通知上诉人收房，奥园公司已履行交房义务且无违约情形，上诉人不按约定接收房屋、拒不办理产权证应自行承担不利后果，不存在其自称的损失，合同已经履行完毕、合同目的已经实现，上诉人诉请解除合同无事实和法律依据。2.涉案房屋四至明确、位置明确，沈阳市房产局已经就涉案房屋出具分层分户表、所有权初始登记证明，已具备办理产权证全部条件，上诉人主张商品房不存在、解除合同无事实和法律依据。涉案房屋在2016年11月已具备办理产权证的条件，已有多户业主办理完毕产权证，上诉人拒不办理产权证应自行承担不利后果，其主张房屋不存在、解除合同无任何事实和法律依据。二、上诉人使用房屋的目的不等同于双方签订的商品房买卖合同目的，上诉人购买房屋后的用途与奥园公司无关，奥园公司作为房地产开发商仅负有商品房买卖合同约定之义务，不负有保证上诉人投资经营等其他非合同义务，上诉人将投资经营加诸于奥园公司身上于法、与事实不合。广告宣传单并非奥园公司宣传资料，不构成奥园公司的要约邀请或要约，广告宣传单不具备证据要件和证明力，不应被法院采纳。三、本案系商品房买卖合同纠纷，并非物权纠纷，适用一年除斥期间的规定，一审判决已对上诉人享有行使解除权的起始时间作出认定，并认定上诉人超过法定除斥期间解除合同，从而判决驳回上诉人的诉讼请求属正确，应予维持。四、一审法院受理同类案件25件，但仅有7件上诉，其余案件判决均已生效，已有大部分业主办理完毕产权证，合同目的已经实现，且遵从保护交易安全、维护市场秩序之原则，上诉人的诉请不仅无任何事实和法律依据，亦不应被法院支持。李军经本院传唤未到庭应诉，亦未提交书面答辩意见。金永海、赵英姬向一审法院起诉请求：请求解除原、被告之间签订的商品房买卖合同，被告向原告返还购房款及利息190,568.07元，诉讼费由被告承担。一审法院认定事实：2013年1月18日，原告与被告奥园公司签订认购协议，约定原告认购奥园公司开发的奥园会展广场M3号81商铺，商铺原定价237778元，返租3年，以经营费方式折扣，实收总房价149800元。2014年11月20日原告购买的商铺所在的奥园会展广场（二期D）M3#楼取得竣工验收报告（施工单位、监理单位、勘查单位、设计单位、建设单位共同验收）。2014年12月16日，原告与被告奥园公司签订商铺买卖合同（已备案），约定原告购买被告开发的坐落于沈阳市苏家屯区商铺一处，面积12.22㎡，用途为商业，总金额148302元，双方约定的交付期限为2014年12月31日前，交付条件为商品房经验收合格。双方签订的商品房买卖补充协议第5条对商品房交付条件做了补充约定，约定商品房交付条件指出卖人在该商品房项目取得建设工程竣工验收报告（指由建设单位、施工单位、设计单位、勘查单位、监理单位共同签署的建设工程竣工验收报告）即可办理交楼，买受人同意以此条件收楼后不追究出卖人的任何交楼责任，若买受人要求出卖人取得工程竣工验收备案表后收楼的，则买受人同意本合同约定的交楼时间相应顺延一年。同时，原告与新奥莱玛特公司签订《物业委托经营协议》，约定将涉案商铺的经营使用权委托新奥莱玛特公司自营、对外租赁和运营管理，委托管理期限为三年。但诉争商铺所在的商场一直未能营业。2014年12月17日，原、被告签订房屋交接确认表。2016年11月29日涉案商铺取得房屋初始登记批复，但尚未办理产权登记。另查明，沈阳新奥莱玛特商业管理有限公司于2020年5月注销。第三人李军系沈阳新奥莱玛特商业管理有限公司的自然人独资股东。一审法院认为，根据我国民事诉讼法规定，当事人有答辩并对对方当事人提交的证据进行质证的权利，本案第三人李军经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃了答辩和质证的权利。原、被告签订的商铺买卖合同是在平等、自愿的基础上达成的，系双方的真实意思表示，对双方均有约束力。双方商品房买卖合同约定的交付条件系在该商品房项目取得建设工程竣工验收报告（指由建设单位、施工单位、设计单位、勘查单位、监理单位共同签署的建设工程竣工验收报告）或取得工程竣工验收备案表，案涉商铺所在楼宇已于2014年11月20日取得建设工程竣工验收报告，符合了合同约定的交付条件，被告亦于2014年12月17日签订房屋交接确认表，现无法认定被告存在违约行为，故原告要求解除商品房买卖合同的事实和理由不充分，不予支持。按照双方合同约定，被告的交付商铺期限为2014年12月17日，如原告认为被告存在未交付或逾期交付的行为，应自2014年12月17日起即可主张权利，但原告于2019年9月20日才向一审法院提起诉讼，已经超过了一年的解除权行使期限，解除权已消灭。综上所述，原告的诉讼请求无事实及法律依据，本院不予支持。本案经一审法院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条、第六十四条、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决：驳回原告金永海、赵英姬的诉讼请求。案件受理费4112元，由原告金永海、赵英姬负担。二审中，当事人没有提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。上诉人金永海、赵英姬与被上诉人奥园公司签订的《商品房买卖合同》系当事人真实意思表示，内容未违反法律行政法规强制性规定，合法有效，双方均应恪守履行。关于上诉人提出被上诉人交付的是无法经营的空地，其与被上诉人签订的商铺买卖合同目的无法实现，应判令解除双方商铺买卖合同，并赔偿损失的上诉请求。根据双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定，出卖人应当在2014年11月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经验收合格的商品房交付买受人使用。本案中，被上诉人提供了《房屋建筑工程竣工验收报告》证明涉诉商铺所在工程已于2014年11月20日完成五方验收，提供了《房屋交接确认表》证明上诉人已于2014年12月3日履行了通知交付义务，提供了《沈阳市房屋所有权初始登记证明》证明涉诉商铺已于2016年11月29日完成了初始登记，具备办证条件。上诉人提供的上述证据基本形成证据链条，足以证明被上诉人已按照《商品房买卖合同》约定履行了出卖人的义务，上诉人亦可按合同约定实现接收商铺、办理权属证书、取得商铺所有权的合同目的，并不属于合同目的根本无法实现的情形，故上诉人并不享有法定解除权。至于上诉人提出涉诉商铺至今尚不具备经营条件等问题，应属投资行为的商业风险范畴，并不足以构成合同解除的法定理由，且被上诉人对于解除合同不予认可，故本院对于上诉人的上诉请求，不予支持。综上所述，金永海、赵英姬的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4112元，由上诉人金永海、赵英姬承担。本判决为终审判决。审判长  贾宏斌审判员  谢 宏审判员  吕长辉二〇二〇年十二月十日法官助理刘冰青书记员张潇元本案判决所依据的相关法律《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条：第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；