辽宁省营口市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）辽08民终3118号上诉人（原审原告）：杜国水，男，1973年12月18日出生，汉族，工人，住沈阳市皇姑区。委托诉讼代理人：哈杰，营口市站前区东风法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告）：王凤中，男，1973年2月22日出生，汉族，无业，住朝阳市喀左县。上诉人杜国水因与被上诉人王凤中建设工程施工合同纠纷一案，不服大石桥市人民法院（2020）辽0882民初1986号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年9月21日立案后，依法组成合议庭对本案进行审理。本案现已审理终结。杜国水上诉请求：一、请求二审法院依法撤销大石桥市人民法院（2020)辽0882民初1986号民事判决书。二、支持上诉人要求被上诉人支付农民工工资人民币389820元及利息和交通费的诉讼请求；三、涉案费用由被上诉人承担。事实和理由：一、案件的基本事实和审理过程：2015年7月15日被上诉人作为甲方，上诉人作为乙方签订书面的《合同书》一份，被上诉人将其承包的位于大石桥市中兴建筑公司兴建“华锦天地”小区的**和**楼的木工活和架子工活包给了上诉人,《合同书》约定：“以建筑面积每平方米95元”承包给乙方，工资结算：主体完事后，工资付到工程量的70%,等抹灰完事后,两个月之内所有的木工和架子工工资一次付清，如有违约，将付的全部费用由违约方承担。“合同签订后，上诉人带领农民工进行施工。在施工过程中，又增加了工程量：1、2015年9月3日因华锦天地13#楼施工不符合设计要求，开发单位要求停工，拆除整改，上诉人带领39名工人干三天半，双方约定：按每人每天240元计算，应付工资32760元,给11层拆柱子90平方米，按25元/平方米计算是2250元，被上诉人出具了《欠条》。2、2015年11月12日6#楼和13#搭架子抹灰增加工程量分别是28850元和29850元。6#楼的一、二、三层搭架子，工程量为2496元。这两部分不在原分包合同施工项目内，即《合同以外的工资》，被上诉人已经确认了该部分工程的工程量和工资款，并为上诉人出具了欠条，该部分事实清楚，证据充分，一审法院没有理由不支持上诉人的诉讼请求。在施工过程中，由于被上诉人不露面、不对账、不结算，农民工工资不能支付，造成农民工先后几次到大石桥市投诉，被上诉人称暂无款支付，上诉人无奈自己出资垫付了农民工工资，总计垫付389820元，被上诉人对上诉人垫付农民工工资的数额是认可的，并为上诉人出具了欠条，证明欠上诉人389820元。被上诉人在二审法院上诉审理期间，参加了网上开庭审理，被上诉人在庭审中承认为上诉人出具欠条，但答辩该欠条已经还清，只是欠条未收回，所以二审法院发回重审，被上诉人明知自己没理，所以拒不到庭应诉，一审法院对拒不到庭应诉，不进行答辩，不利后果应当由被上诉人承担，上诉人不能承担被上诉人拒不到庭答辩，也不提供证据的不利后果。二、原审法院审理案件不负责任，上诉人的几次起诉，被上诉人都接到传票，拒不到庭应诉，也不进行答辩，原审法院主动为其找理由驳回上诉人诉讼请求。欠条为被上诉人出具，如果还款应提供还款证据，不提供还款证据，就应承担败诉责任。上诉人向一审法院提供二审法院的庭审笔录，一审法院连看都不看，上诉人持被上诉人出具的欠条主张自己的合法权利，为什么就得不到法律的支持！上诉人再次向二审法院提出上诉，请求二审法院查明事实,依法改判，支持上诉人诉讼请求。王凤中辩称，我现在已经不欠他钱了，就是他的工程量已经多算了，工程量多算了5000多平米，我的工程是干了17000平米多一点，他算的面积是22870平米。关于欠条，欠条那个钱在2015年腊月阴历二十八、九已经给他支付过了。是由我的总包朱**田从其公司转账给上诉人。他说我支付他151万元，还有一个七万多块钱伙食费没计算在里面。我给上诉人支付30万元及几笔款项的欠条没有抽回来。杜国水向一审法院起诉请求：1、判决被告给付欠原告的工资款389820元及利息；2、给付交通费18225.82元、代理费6000元；3、由被告承担本案的诉讼费用。一审法院认定事实：2015年7月15日，被告将辽宁营口中兴建筑公司大石桥（华锦天地）6#、13#楼的木工和架子，以建筑面积每平方米95元承包给原告，6#楼工程量95元×7120.23平方米＝676421.85元、13#楼工程量95元×15750平方米＝1496250元，由于13#楼未按要求使用保温模板，对不符合要求部位进行拆除整改，额外产生工程费24960元，被告给我出具欠条1份；因13#楼工程停工、拆十一层柱子，共计35010元，被告于2015年9月4日给我出具欠条1份；6#楼打灰1万元与13#楼6000元、打架子定层灰600元、下运费250元，合计29850元，被告于2015年11月12日给我出具欠条1份。另查，因为原告拖欠工资，2015年12月4日，大石桥市劳动保障监察大队向我下达大劳监字[2015]第1209号限期支付通知书，责令我于2015年12月9日前向严海等8名工人支付工资共计341371元，我共向严海等八名工人支付工资412495元，差额部分为劳动监察没有认可的部分，我仍向工人支付了。2017年6月15日，大石桥市劳动保障监察大队向我下达大劳监字[2017]第0622号限期支付通知书，责令我于2017年6月22日前向张小锋等7名工人支付工资156680元，此款由被告向7名工人全额支付。经原告核对，众工人向劳动监察投诉工资总额为1140700元，被告支付了729966元。再查，2015年12月8日，被告给原告出具欠条1份，内容为：欠条，我王凤中欠工人杜国水等人叁拾万元正（300000.00正），定于2016.1.10前还清，如到期不还，愿负法律责任。（华锦天地13#、6#）欠款人：王凤中（捺手印），2015.12.8。又查，原告于2018年1月5日向本院提起诉讼，诉请要求被告支付木工和架子工的工资312440元，庭审查明：根据原告提供的现有证据及原告庭审中的陈述所欠工资款总额为389820元，被告给付了一部分，具体给了多少不清楚，原告称想和被告对账，被告不对账，具体被告还欠多少钱不清楚。原告与被告的通话录音也不能证明被告到底欠原告多少工资款。本院依现有证据无法确定被告欠原告工资的具体数额。本院于2018年6月22日作出（2018）辽0882民初202号民事判决书判决：驳回原告的诉讼请求。原告上诉至营口市中级人民法院，营口市中级人民法院于2018年10月23日作出（2018）辽08民终3317号民事裁定书，认为：根据上诉人提供的证据及其陈述，本院对被告上诉人是否欠付工资款、欠付工资款数额的事实无法查明，裁定：1、撤销辽宁省大石桥市人民法院（2018）辽0882民初202号民事判决；2、驳回杜国水的起诉。原告于2019年3月14日向辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院提起诉讼，要求被告给付劳务费389820元，辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院于2019年4月10日作出（2019）辽1324民初840号民事裁定书，认为：原告的诉讼属于重复诉讼，裁定：驳回原告的起诉。一审法院认为，被告在给原告出具4张欠条的时间分别为2015年12月8日、2015年9月4日、2015年11月12日，另一张没有时间。大石桥市劳动保障监察大队处理原告与工人拖欠工资一事的时间分别为2015年12月4日，2017年6月15日。原告第一次向本院提起诉讼的时间为2018年1月5日，在该案中，原告要求被告给付的欠款数额为312440元，且在庭审时自述此数为原告自己估算，在本次诉讼中，原告仍没有确切证据证明被告欠其工资数额为多少，故本院对原告主张的诉讼请求不予支持。原告可待证据充分后，另案诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下：驳回原告杜国水的诉讼请求。案件受理费7147元（原告已垫付），由原告负担。二审中，双方当事人未提交新证据。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，结合上诉人的陈述与其提供的证据可以得知，案涉4张欠条所对应的款项，系当事人双方签订的建筑工程施工合同与合同外另行施工工程欠付的工程款，因案涉工程尚未结算，且上诉人称在被上诉人向其出具欠条后，被上诉人曾多次以支付工人工资的方式给付了工程款，支付的数额也已经超过欠条上载明的数额，根据双方当事人的陈述及上诉人提供的证据无法认定被上诉人尚欠上诉人欠款的具体数额，故上诉人的上诉请求本院不予支持。综上所述，杜国水上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件审理费7147元，由杜国水承担。本判决为终审判决。审判长  孟宪云审判员  姚 望审判员  徐 丹二〇二〇年十二月九日法官助理孙**华书记员徐鹏媛