湖北省大冶市人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂0281民初3280号原告:江苏长虹智能装备股份有限公司，住所地:盐城市亭湖区环保大道****。法定代表人：仇洪根，该公司董事长。委托诉讼代理人：田洪群，江苏一正律师事务所律师。被告：湖北大冶汉龙汽车有限公司，住所地：大冶市罗家桥街道金阳路**。法定代表人：田大军，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李欣，湖北易圣律师事务所律师。原告江苏长虹智能装备股份有限公司（以下简称长虹公司）与被告湖北大冶汉龙汽车有限公司（以下简称汉龙公司）合同纠纷一案，本院于2020年8月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告长虹公司的委托诉讼代理人田洪群、被告汉龙公司的委托诉讼代理人李欣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告长虹公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告给付工程款16732905.98元及利息（验收款10482905.98元的利息从2018年11月27日起至起诉之日暂计为8244393.86元；质保金6250000元的利息从2019年11月23日起至起诉之日暂计为197916.67元）；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年，原告和浙江子也自动化设备有限公司(以下简称子也公司)签订《湖北大冶汉龙汽车有限公司涂装非标设备总承包工程项目承揽合同》和相配套的技术协议，约定：工程总价款为12500万元；价款支付方式为合同签订后15个工作日内，子也公司支付合同总价款的30%，即3750万元；原告预制件进场前，经预验收合格后，子也公司支付合同总价款的30%，即3750万元；设备安装调试后，经初验收合格后两周内，子也公司支付合同总价款的15%，即1875万元；工程终验收合格后两周内，子也公司支付合同总价款的15%，即1875万元；余款10%作为质保金，即1250万元，自设备终验收合格之日起满一年后的10日内支付5%，即625万元;满两年后的10日内支付5%，即625万元。合同生效后，原告依约履行了合同义务，工程于2017年底完成安装调试，2018年1月通过初验收，2018年11月通过终验收。2018年12月，原告与子也公司签订《关于增值税税率调整补充协议》，对合同金额进行调整，变更后的价格为124732905.98元。2019年8月20日，原告、被告、子也公司三方签订了《债务转让协议》，被告自愿承担子也公司未履行的工程款。但被告未按照协议约定支付工程款，原告多次与被告协商，要求被告履行付款义务，均无效果。截至2020年7月，被告未履行的工程款合计16732905.98元，其中项目验收款10482905.98元、质量保证金6250000元。为维护原告合法经济利益，故具诉状，请求依法判决支持原告如上请求事项。被告汉龙公司辩称，一、答辩人认为与原告及子也公司之间不是单纯的债务转让，而是合同权利义务的概括转移，答辩人享有合同的抗辩权。根据《债务转让协议》内容，答辩人有权享有子也公司与原告之间承揽合同的抗辩权，答辩人代为行使原合同的权利和义务，享有因合同产生的抗辩权。二、原告履行原承揽合同过程中存在过违约行为，应当按照合同约定向答辩人承担违约责任，并在合同价款中予以抵扣。根据原合同的约定，原告应当在2017年6月1日起具备投槽、工艺试生产条件，但原告实际在2017年9月才开始履行该项义务；按照原合同第九条的约定，原告每逾期一日应按照合同总价款的6‰支付违约金；另外，原告自己承认其在原承揽合同的验收中存在历史遗留问题，并且没有履行后续的维修义务。三、被告企业目前面临困难，面对疫情后湖北地区的特殊情况，原告应扶持企业复工复产，答辩人建议原告考虑答辩人目前的特殊情况，允许减少价款并延期支付。综上所述，答辩人希望双方能够在查明事实的基础上，共同协商以解决纠纷。本院经审理认定事实如下：2016年11月18日，原告和子也公司签订《湖北大冶汉龙汽车有限公司涂装非标设备总承包工程项目承揽合同》和相配套的技术协议，主要内容为：本项目为交钥匙项目，长虹公司（乙方）负责的本合同内容包括但不限于项目的制造、拆卸、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、售后服务以及相关机器设备、辅助材料、备品备件的供应等内容；乙方承揽涂装非标设备总承包项目的具体内容及要求，详见子也公司（甲方）、乙方签订的《技术协议》和其他附件；本合同价款为合同固定总价，合同含税固定总价款为人民币壹亿贰仟伍佰万元整(￥:12500万元)(含增值税17%)，详见附件涂装非标设备总承包项目设备价格清单；合同价款包括合同标的各物部件的采购费用、制造费用、设备的拆装搬迁费、设备必要的包装费用、保险费用、运输费用、装卸费用、税金及设备在甲方工厂的安装调试费用、验收费用、培训费用等所需要的一切费用，合同价格不随任何政策和市场因素的变化而调整；合同执行过程中，以满足《技术协议》中约定的生产纲领和技术要求和项目的实际需要为前提和基础，本项目内容有增减的，增减价款在合同总价1%范围内不做调整；若超出此范围，则双方参照报价时的价格计算方式核算实际增减合同总金额；项目工期为2017年2月15号前设备进场，2017年4月30日前安装完成，2017年5月31日前调试完成，2017年6月1日起具备投槽、工艺试生产条件，甲方应确保2017年2月15日具备进场安装条件，即完成包括厂房封顶、、地面设备土建施工及地坪施工等必须条件合同价款根据设备制造和交付进度分阶段支付，合同签后15个工作日内支付至总合同款的30%，即3750万元；乙方预制件制作完成，发货至甲方现场前，支付总合同款的30%，即3750万元，乙方收到甲方付款一周内发货；乙方完成设备安装、调试，经甲方初验收合格后两周内，支付总合同款的15%，即1875万元；乙方设备经甲方终验收合格后两周内，甲方向乙方支付总合同款的15%，即1875万元；总合同款的10%作为质保金，即1250万元，自设备终验收合格满1年后经双方签章确认后10天内付总合同款的5%，即625万元，满2年后经甲方签章确认后的10天内付合同总款的5%，即625万元，(不计利息)；乙方未按甲方要求及时修复或更换设备或零件，甲方有权不予支付质保金；当乙方收到总合同价款的30%预付款后，需在15个工作日内向甲方提供总合同价款的5%作为履约保障金，等项目初验收合格后7日内无息返还给乙方；当甲方支付合同总价的60%货款时，乙方应开具全额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任；合同还对质量保证条款，产品包装、运输，验收标准、方法、安装及异议，售后服务及培训，保密及知识产权约定，违约责任资料提供，风险及安全责任，不可抗力，合同的变更和终止，通知，适用法律及争议的解决等进行了约定。合同签订后，原告即进行设备进场、安装调试等工作。2018年11月12日，双方完成设备终验收。2018年12月8日，原告与子也公司签订《关于增值税税率调整补充协议》，对于原合同中未履行、未开票的金额。按照下述公式计算并予以调整，执行价格=未履行的合同金额(含税)/1.17*1.16，根据以上公式，计算得出变更后的执行价格为124732905.98元。2019年8月20日，原告长虹公司、被告汉龙公司、子也公司三方签订《债务转让协议》，主要内容为：子也公司（甲方）、长虹公司（乙方）于2016年11月18日签订《湖北大冶汉龙汽车有限公司涂装非标设备总承包工程项自承揽合同》，为汉龙公司（丙方）位于湖北大冶生产基地承建涂装生产线一条，为妥善处理甲、乙、丙三方关于本合同的债权债务问题，经甲、乙、丙三方充分协商，达成债务转让协议。1、甲、乙、丙三方一致确认，截至本协议签署之日，在《湖北大冶汉龙汽车有限公司涂装非标设备总承包工程项自承揽合同》中甲方未履行乙方项目工程款合计24982905.98元，其中项目验收款为12482905.98元，质量保证金为12500000元；2、甲、乙、丙三方一致同意，甲方将对乙方的上述债务转让给丙方，由丙方向乙方履行该笔债务，乙方收到丙方全部款项后，甲乙双方在本合同上再无任何债权债务关系；3、甲、丙两方一致同意，签订本协议后，丙方承担的上述债务余额将从丙方尚欠甲方的货款中进行扣减；4、乙、丙两方一致同意，丙方向乙方付款的时间节点与原甲方向乙方付款的时间节点一致；5、甲、乙、丙三方一致同意，因甲方和乙方就本项目产生的抗辩权，丙方均有权享有；6、如有争议，各方一致同意由丙方所在地人民法院管辖。协议签订后，被告支付了工程款2000000元，余款未付。原告催讨无着，故而成讼。上述事实，有《湖北大冶汉龙汽车有限公司涂装非标设备总承包工程项自承揽合同》、《关于增值税税率调整补充协议》、《债务转让协议》、《往来明细对账函》、当事人当庭陈述等证据所证实。本院认为，原告长虹公司与被告汉龙公司签订的《债务转让协议》是双方真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方当事人应按照约定行使权利，并履行各自的义务。原告提交的证据可确认被告尚欠原告工程款16732905.98元，故原告要求被告支付工程款16732905.98元的诉讼请求，有事实依据，本院予以支持。被告至今未付清工程款，已构成违约，理应承担相应的违约责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条之规定“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”原告要求被告承担逾期付款利息的请求具有法律依据。原、被告于2018年11月12日已完成设备终验收，原告主张自2018年11月27日起以10482905.98元为基数计算逾期付款利息损失，自2019年11月23日起以16732905.98元为基数计算逾期付款利息，符合双方约定，不违反法律规定，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告湖北大冶汉龙汽车有限公司于本判决生效之日起三十日内支付原告江苏长虹智能装备股份有限公司工程款16732905.98元及逾期付款利息（以10482905.98元为基数，自2018年11月27日起至2019年11月22日，按中国人民银行同期同类贷款利率计息；以16732905.98元为基数，自2019年11月23日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计息）；二、驳回原告江苏长虹智能装备股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取128332元，由被告湖北大冶汉龙汽车有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省黄石市中级人民法院。本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决确定的义务；逾期未履行的，权利人申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员  郭刚二〇二〇年十二月十日书记员  柯林