云南省曲靖市麒麟区人民法院民 事 判 决 书（2020）云0302民初5160号原告：李忠仙，女，1981年8月12日生，汉族，住曲靖市麒麟区。特别授权代理人：史玲娟、黄绍国，云南昌迪律师事务所律师。被告：云南铭国建筑装饰工程有限公司。统一社会信用代码:91530302MA6K6T1H32。法定代表人：王顺均，该公司执行董事。地址:云南省曲靖市麒麟区。被告陈国辉，男，1990年6月9日生，汉族，户籍地曲靖市麒麟区，住曲靖市麒麟区。原告李忠仙诉被告陈国辉、云南铭国公司装饰装修合同纠纷一案,本院于2020年7月27日受理后，依法组成合议于2020年9月4日公开开庭进行了审理。原告李忠仙及其代理人史玲娟、黄绍国，被告云南铭国公司法定代表人王顺均到庭参加诉讼，被告陈国辉经本院依法传唤逾期无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理，本案现已审理终结。原告诉称：原告将自己位于金元尚居67-7的别墅交由被告装饰装修，双方于2019年4月14日签订《装修工程施工合同》，合同约定：工程的承包方式为包工包料；开工日期2019年4月15日，竣工日期为2019年12月15日；合同总价款为373850.00元，工程款分三次支付；被告在合同中也承诺会按期保质完成工程，如有违约则按合同总金额的30%支付原告作为违约金。合同签订之后，原告按照合同约定履行了付款义务，且还提前预付了部分工程款，而被告在施工过程中一直无故停工，导致竣工期一拖再拖，本着相互体谅的原则，原告同意将竣工期延长至2020年7月20日，但至今被告仍然没有完工，且经多次催促，一直拒不履行合同义务，其拖延工期拒不履行合同义务的行为已经严重违约。在合同签订履行期间，陈国辉作为云南铭国公司股东及法人，以股东个人名义收取装修款，并将装修款擅自挪用，公司财产与个人财产混同，应当对公司债务承担连带责任。1.请求判决解除原告与被告于2019年4月14日签订的《装修工程施工合同》；2.由被告退还原告已超额支付的装修款150000.00元；3.由被告支付原告违约金112155.00元；由被告陈国辉对上述第2、3项承担连带保证责任；由被告承担本案全部诉讼费。在庭审过程中，原告变更诉请第2项，即由被告退还原告已超额支付的装修款为114453.70元。被告云南铭国公司辩称：2017年7月17日之前，法定代表人王顺均是跟陈国辉在公司打工。法定代表人变更原因是陈国辉2017、2018、2019年欠王顺均钱，陈国辉提出把公司股份转给王顺均，希望王顺均把公司经营下去，王顺均基于要回来借款，就接受公司股份。王顺均是2017年跟着陈国辉打工，工资也没有给，只是给了基本工资3000.00元，所欠王顺均工资提成大概是20多万元。叶晨晨、代涵静及王顺均都是陈国辉差我们钱，所以才会把股权转给王顺均等人，但没有人支付过股权转让款。对原告的起诉事实无意见，认为确实有这个事，但之前的债务跟我们没有关系，我们不应承担。原告应该去找陈国辉。被告陈国辉未到庭应诉，也未提交书面答辩状，视为其对举证质证权利付的放弃，并承担相应法律后果。原告李忠仙针对其诉讼主张，向本院举证如下：1.身份证复印件一份，证明原告主体资格。2.云南铭国公司企业信息公示报告复印件，证明被告主体资格。3.《装修工程施工合同》一份，证明原告于2019年4月14日与被告云南铭国公司签订了装修工程施工合同，并对竣工日期和违约责任等相关事项约定。4.云南铭国装饰公司装饰套餐预算清单一份；五.云南铭国装饰公司装饰主材表一份，证明被告向原告提供了装饰装修项目预算，并提供了装饰项目所需的主材表。6、云南铭国装饰公司收款收据，证明原告按合同约定履行付款义务，并还提前预付部分工程款项的事实。述称收据5张共366925.00元，有对应的银行流水。款项是付到陈国辉的个人账户上。7、浦发银行交易流水，证明被告陈国辉个人财产与公司财产混同的事实。8、原告房屋装修照片，证明截止开庭时的装修现状。经质证，被告云南铭国公司述称合同是被告陈国辉签订的，没有意见，因为公司原来是陈国辉个人的自然人独资，合同是公司也是他自己（签订）的。预算是51万多元，但合同价是37万元，是预算以后的优惠价，预算价跟合同价是不一样。表（装饰套餐预算清单、主材表）是公司提供的没有意见。王顺均当时是管工地，不知道原告这个情况。对收据没有意见，但不是被告公司法定代表人王顺均经手。王顺均对原告房子情况不清楚，从照片上看的装修确实是没有完工。对其他证据没有意见。本院认为，原告所举证据第一、二组均具有真实性、合法性、关联性，充分证明原、被告的身份信息及基本情况；证据3-8均具有真实性、合法性、关联性，并相互印证，本院予以采信。充分证明原告所主张与被告云南铭国公司签订装饰装修合同，原告向被告公司支付装修款金额及支付于被告陈国辉个人账户，被告对原告所有的房屋进行装修的现状。在合同签订及履行过程中，被告陈国辉个人财产与公司财产混同。被告云南铭国公司其辩解主张，向本院提交如下证据：公司章程、股东会决议、股权转让协议3张、股权转让完毕证明3张（被告从曲靖市麒麟区行政审批局档案查阅复制），证明云南铭国公司转让之前的债权及债务跟王顺均没有关系。经质证，原告对被告云南铭国建筑装饰工程有限公司提交的证据三性均无异议，但不认可其证明目的。认为转让协议没有将债权及债务陈述清楚，存在恶意损害债权人利益的情况，云南铭国公司应对债务承担责任。因陈国辉个人财产混同，也应对公司变更前的债务承担清偿责任。本院认为，被告所举证据均具有真实性、合法性、关联性，本院予以采信。充分证明云南铭国公司的现行章程及股东变更情况。不能证明被告欲证明的待证事实。被告陈国辉未向本院提交证据。经庭审，本院确认如下法律事实：原告李忠仙与被告云南铭国公司于2019年4月14日签订《装修工程施工合同》，原告李忠仙将其所有的、位于曲靖市麒麟区交由被告云南铭国公司进行装饰装修。合同约定：工程的承包方式为包工包料。工期为2019年4月15日至2019年12月15日。合同总价款为373850.00元（该款项未含工程变更增减部分，经双方认可变更部分的工程款按工程变更单核实另计，详见合同附件（一）《工程预算表》，经核实本合同中未有预算以外的增减部分）；工程款分三次支付，第一次于合同签署同时，原告李忠仙向被告云南铭国公司支付合同总价款的50%，即186925.00元；第二次于工程工期过半时（泥工工序完成），原告李忠仙支付合同总款的45%，即168232.00元；在双方验收签字后7日内付清5%的尾款16192.00元，如原告李忠仙未按时向被告云南铭国公司支付尾款，则需承担500元／天的滞纳金。双方如有任何一方违约，则违约方承担违约责任按合同总金额的30%计付违约金。合同签订之后，原告李忠仙分别于2019年3月30日向被告云南铭国公司支付订金1万元、于2019年4月14日支付首付装修款176925.00元、于2019年6月13日支付中期装修款10万元、于2019年7月1日支付中期装修款5万元、于2019年9月12日支付中期装修款3万元。原告李忠仙按照合同约定先后5次向被告云南铭国公司支付装修款合计366925.00元。被告云南铭国公司自2019年4月15日开工，施工至2019年10月完成部分工程即停工。2020年4月云南铭国公司对该房屋室内门进行安装，同时双方约定工期延长至2020年7月20日。被告云南铭国公司在对房屋室内安装后，对其余工程未进行施工，在补充约定延长的工期内未完工。经本院庭审、现场查勘，原告李忠仙及被告云南铭国公司法定代表人均到场确认被告云南铭国公司未完工的项目为：三楼主卧软包3812.90元、影音室背景4659.20元、一楼鞋柜6084.00元、一楼酒柜7909.20元、一楼楼梯间储物柜5428.80元、一楼橱柜地柜17024.00元、一楼橱柜吊柜8236.50元、一楼橱柜高柜5130.00元、橱柜顶线2080.80元、橱柜罗马柱1872.00元、橱柜导餐台16**.00元、二楼主卧室衣柜（6773.50元）及书柜（2109.10元）、二楼次卧的衣柜2个（7706.40元、3650.40元）及书柜1个（1193.40元）、三楼主卧衣柜（14297.40元）及榻榻米（3182.40元）、阳台洗衣柜地柜（2304.00元）及吊柜（1224.00元）、金钢网纱窗2880.00元（共22道3520元，160.00元/道，扣减一楼已安装的4道价格640.00元）、完工保洁费1783.30元及垃圾清运费2853.20元，合计113814.50元，按被告云南铭国公司预算优惠价折扣率72%（373850.00元/519172.66元），折扣工程造价为81946.44元。2020年7月16日，被告陈国辉将其自然人独资的云南铭国公司股份分别转让现法定代表人王顺均30%、叶晨晨15%、代涵静55%，于2020年7月17日已完成登记信息变更。本院认为，原告李忠仙与被告云南铭国公司于2019年4月14日签订《装饰装修合同》，系双方真实意思表示，未违反法律强制性规定，该合同合法有效。根据被告云南铭国公司预算清单预算总价为519172.66元，双方协商后合同约定确定价款为373850.00元（已扣除镜子2150.00元）。原告李忠仙按照合同约定分别5次先后向被告云南铭国公司支付装修款366925.00元，已按工程进度向被告云南铭国公司履行支付装修款的合同义务。被告云南铭国公司于2019年4月15日开始对原告房屋进行装修施工，在2019年12月15日未完成装修工程。经双方协商后对工程延展期限至2020年7月20日，被告云南铭国公司仍未按照合同补充约定约定的期限完成装修工程，双方签订合同的根本目的不能实现，被告云南铭国公司已构成对履行合同基本义务违约，应承担违约责任。现原告李忠仙主张解除双方签订的装修工程施工合同的请求理由成立，本院予以支持。因被告云南铭国公司未按约定履行完成合同义务，关于原告李忠仙主张要求云南铭国公司返还未装修部分工程款，本院予以支持。因被告云南铭国公司已履行完成约70%的装修义务，现原告李忠仙主张以合同约定的工程总价款30%计算违约金过高，故由被告云南铭国公司按未完成装修部分工程款20%承担违约责任，即16389.29元。合同相对的双方当事人系原告李忠仙与被告云南铭国公司，被告陈国辉系云南铭国公司原法定代表人，其收款行为系职务行为，云南铭国公司应以其财产独立承担民事责任。现陈国辉已将其在云南铭国公司的股权转让于现法定代表人王顺均等三人，被告陈国辉已不具有公司股东身份，其与现股东王顺均等人的转让关系，不属本案审理范围。故原告李忠仙主张由被告陈国辉对本案云南铭国公司的债务承担连带责任，无法律依据，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十四条、第二百六十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国公司法》第三条之规定，判决如下：一、解除原告李忠仙与被告云南铭国建筑装饰工程有限公司于2019年4月14日签订的《装修工程施工合同》。二、由被告云南铭国建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起三十日内返还原告李忠仙多支付装修款81946.44元及违约金16389.29元。三、驳回原告李忠仙其余诉讼请求。案件受理费5232.00元，由被告云南铭国建筑装饰工程有限公司承担。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省曲靖市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行；申请强制执行的期限为二年。审 判 长  刘武强人民陪审员  张 云人民陪审员  孟菊芬二〇二〇年十二月三日书 记 员  雷云婷