山东省聊城市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁15民初464号原告：山东正泰工业设备安装有限公司，住所地：聊城市鲁化路**。法定代表人：任宇，总经理。委托诉讼代理人：田祥斌，男，1983年1月10日出生，汉族，该公司职工，住聊城市东昌府区。委托诉讼代理人：郝广忠，山东荣法律师事务所律师。被告：莘县恒阳祥瑞光伏新能源有限公司，，住所地：山东省聊城市莘县东鲁街道办事处甘泉路中段路西法定代表人：潘国敬，董事长。委托诉讼代理人：常鸿飞，男，1988年9月28日出生，汉族，该公司职工，住山东省莘县。被告：山东莘州投资集团有限公司，，住所地：山东省聊城市莘县新华路**法定代表人：张明喜，总经理。二被告共同委托诉讼代理人：杨保占，山东瀛辰律师事务所律师。原告山东正泰工业设备安装有限公司（以下简称正泰公司）与被告莘县恒阳祥瑞光伏新能源有限公司（以下简称恒阳公司）、山东莘州投资集团有限公司（以下简称莘州公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月4日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告正泰公司的委托诉讼代理人田祥斌、郝广忠，被告恒阳公司的委托诉讼代理人常鸿飞、杨保占，被告莘州公司的委托诉讼代理人杨保占到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。正泰公司向本院提出诉讼请求：一、请求依法判令被告恒阳公司向原告支付工程款38650210元及违约金；二、请求依法判令被告莘州公司对上述债务承担连带清偿责任；三、本案诉讼费、保全费由二被告承担。庭审中，原告将第一项诉讼请求变更为：请求依法判令被告恒阳公司向原告支付工程进度款2000万元。事实与理由：2018年7月16日，原告与被告恒阳公司签订《莘县恒阳祥瑞10兆瓦菌菇大棚地面光伏电站EPC工程总承包合同》。2018年12月10日，原告与被告莘州公司签订《保证合同》，莘州公司为在《莘县恒阳祥瑞10兆瓦菌菇大棚地面光伏电站EPC工程总承包合同》项下的债务向原告提供连带责任保证担保。合同签订后，原告按照合同进场施工，被告恒阳公司一直未按合同约定的付款节点支付工程款。2019年4月3日，原告施工完毕。2019年6月24日，被告恒阳公司收到并网通知书。2019年7月9日电站正式发电。经原告多次催要，原告与二被告于2019年12月25日、2020年4月30日两次达成工程款分期支付协议。2020年4月30日协议确认，被告于2020年4月30日前向原告支付300万元工程款，于2020年5月31日前向原告支付1000万元工程款，于2020年6月30日前向原告支付1000万元工程款，剩余工程款于2020年7月31日前付清。协议签订后，被告仅于2020年4月30日向原告支付了300万元工程款，工程款分期支付协议约定的其他付款义务均未履行。恒阳公司辩称：一、涉案工程因原告方的原因尚未进行工程决算，工程款总额无法确定，请求驳回原告的起诉，待工程款结算完毕后另行主张权利。二、涉案工程存在严重的质量缺陷，且原告拒绝修复，答辩人依据合同法第六十七条等有关规定，有权抗辩原告的付款请求。莘州公司辩称：担保属实，其他答辩意见同恒阳公司意见。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2018年7月16日原告正泰公司与被告恒阳公司签订《莘县恒阳祥瑞10兆瓦菌菇大棚地面光伏电站EPC工程总承包合同》，合同约定：合同总价款为69150210元，发包方按照相应进度进行付款，工期为2018年7月18日至2018年10月30日，由被告莘州公司对恒阳公司在该合同项下的相关义务提供连带责任保证担保。2018年12月10日，原告正泰公司与被告莘州公司签订《保证合同》，约定由被告莘州公司为《莘县恒阳祥瑞10兆瓦菌菇大棚地面光伏电站EPC工程总承包合同》项下的债务向原告提供担保，保证方式为连带责任保证，保证范围为主债权本金及利息、违约金等，保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起两年。2019年6月10日，被告恒阳公司出具并网验收申请书，申请涉案工程2019年6月13日验收，2019年6月25日并网试运行。2019年12月25日、2020年4月30日原告正泰公司与被告恒阳公司、莘州公司三方两次签订工程款分期支付协议。2019年12月25日的工程款分期支付协议书，确认按合同甲方应支付工程进度款44192699.5元；2020年4月30日工程款分期支付协议书达成分期还款计划，因发包人恒阳公司无力偿还工程款，由保证人莘州公司代为支付。莘州公司于2020年4月30日前向原告支付300万元工程款，于2020年5月31日前向原告支付1000万元工程款，于2020年6月30日前向原告支付1000万元工程款，剩余工程款（经审计确定后的金额计算）于2020年7月31日前结清全部按合同时间节点应付的全部款项（合同约定的质保金除外）。因甲方未按时付款的利息按合同约定计入结算。2020年4月30日，被告恒阳公司按工程款分期支付协议向原告付款300万元，剩余分期付款计划未执行。原告变更后的诉讼请求，就是要求被告按照分期付款计划履行2020年5月31日前应支付1000万元、2020年6月30日应支付1000万元。经关联案件查询，恒阳公司于2020年7月2日在莘县法院起诉正泰公司，请求判令正泰公司对质量问题进行修复，并支付工程逾期违约金。本院认为：原告正泰公司与被告恒阳公司签订的《莘县恒阳祥瑞10兆瓦菌菇大棚地面光伏电站EPC工程总承包合同》合法有效。原告正泰公司与被告莘州公司签订的担保合同合法有效。原告将涉案工程施工完毕并交付被告恒阳公司，该工程已经投入使用并网发电。被告恒阳公司应当按照合同约定支付工程进度款。按照原告和被告恒阳公司、莘州公司三方签订的工程款分期支付协议，三方确认按合同应支付工程进度款44192699.5元，被告恒阳公司仅按照工程款分期支付协议履行了第一笔300万元，原告要求被告恒阳公司按照协议支付已经到期的第二笔、第三笔进度款共计2000万元，应予支持。被告莘州公司为涉案合同提供担保，按照保证合同和工程款分期支付协议，均应当承担相应的义务。原告要求被告莘州公司对2000万元进度款承担连带清偿责任，应予支持。被告恒阳公司、莘州公司辩称工程未最终结算，因原告已经变更诉讼请求，不再要求全部的工程款，只是要求被告按工程款分期支付协议支付到期的进度款。对于被告的此项辩解理由，本院不予采纳。被告应当按照协议支付进度款，剩余款项，可在双方结算后，另行解决。被告恒阳公司、莘州公司辩称原告施工的工程有质量问题，因被告恒阳公司已经另案就质量问题起诉原告正泰公司，双方可在另案中解决质量问题，本案不予处理。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第三十一条之规定，判决如下：一、被告莘县恒阳祥瑞光伏新能源有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东正泰工业设备安装有限公司支付工程进度款2000万元；二、被告山东莘州投资集团有限公司对本判决第一项承担连带清偿责任，被告山东莘州投资集团有限公司承担责任后，可以向被告莘县恒阳祥瑞光伏新能源有限公司追偿；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费141800元，财产保全费5000元，由被告莘县恒阳祥瑞光伏新能源有限公司、被告山东莘州投资集团有限公司共同负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。审 判 长  黄 进审 判 员  孔繁奎人民陪审员  张 民二〇二〇年十二月十八日法官助理崔欣欣书记员郑银银