湖南省永州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2020）湘11民终3360号上诉人（原审原告）：桂林湘桂建筑工程有限公司，住所地广西恭城瑶族自治县恭城镇燕新路燕新工业园区，统一社会信用代码914503325640003137。法定代表人：冯钦，该公司总经理。委托诉讼代理人：万江宁，湖南兆美律师事务所律师，代理权限为特别授权。被上诉人（原审被告）：全红斌，男，汉族，1976年10月20日出生，住湖南省江永县。被上诉人（原审被告）：俸启婵，女，瑶族，1985年12月21日出生，住广西恭城瑶族自治县。被上诉人（原审被告）：江永县第二建筑工程公司，住所地湖南省江永县潇浦镇永新路**，统一社会信用代码914311251886400844。法定代表人：陈红军，该公司经理。被上诉人（原审被告）：江永县粗石江镇中学，，住所地湖南省江永县粗石江下街统一社会信用代码124311254479475403。法定代表人：王林，该校校长。上诉人桂林湘桂建筑工程有限公司（以下简称湘桂公司）因与被上诉人全红斌、俸启婵、江永县第二建筑工程公司（以下简称二建公司）、江永县粗石江镇中学（以下简称粗石江中学）建设工程施工合同纠纷一案，不服湖南省江永县人民法院（2020）湘1125民初903号民事裁定，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭,进行了书面审理。本案现已审理终结。湘桂公司上诉请求：撤销原裁定，发回重审。其主要理由为：原审认定事实错误，审判程序违法，所作出的民事裁定损害了上诉人的合法权益。被上诉人全红斌、俸启婵、二建公司、粗石江中学未予答辩。原告湘桂公司向原审法院起诉请求：1.判令被告全红斌、俸启婵支付剩余工程款465542.58元；2.判令二建公司在××镇××楼欠付的工程款的欠款金额内对被告全红斌、俸启婵所欠原告债务承担连带责任；3.判令被告粗石江中学在粗石江镇中学食堂综合楼剩余未拨付的工程款范围内对被告全红斌、俸启婵所欠原告债务承担连带责任；4.本案诉讼费由被告承担。原审法院查明，2014年二建公司中标江永县粗石江镇食堂综合楼工程。2014年3月3日，二建公司（乙方）与粗石江中学（甲方）签订《江永县粗石江镇中学食堂综合楼工程施工承包合同》，约定由二建公司以包工包料等形式承建食堂综合楼工程；工程规模：食堂综合楼工程三层，建筑面积为1138.32平方米。按财政评审结果，食堂综合楼每平方米903.96元，总造价包干约102.9万元。材料及人工价格上涨或下降均不调整。竣工结算后，按照测量的实际面积，送审计局审计后确定工程总造价；工程期限2014年3月10日至2014年8月9日，有效工期150天；付款方式：1、基础完工验收合格，支付15万元（含安全文明施工费3.6万元）；每层完工付10万元，三层共30万元；整个工程竣工验收合格付20万元，此项合计65万元。2、如按期完工，2015年9月底前支付35万元。按照审计结果，余款及增加工程款于2016年12月底前付清。逾期未付，按江永建设银行同期贷款利息计付。此外，合同约定了双方的权利义务。合同签订后，由全红斌组织工人进场施工，俸启婵（其与全红斌并非夫妻关系）协助全红斌处理部分财务事宜，唐德松参与现场技术管理。粗石江中学按照全红斌实际完成工程量向主管部门申请拨付工程进度款然后出具转账支票与全红斌结算，具体如下：2014年4月30日20万元、2014年6月16日40万元、2014年10月31日20万元，2017年1月12日22.5万元，共计102.5万元。工程完工验收后已投入使用至今。湘桂公司法定代表人冯钦与俸启婵系表兄妹关系，俸启婵委托冯钦购买了一些建材用于该工地，并支付冯钦相应材料款。据此，原告以实际工程主体实际施工人的身份向该院提起诉讼，要求各被告支付剩余工程款。原审法院认为，本案的争议焦点为湘桂公司是否为涉案主体工程的实际施工人。第一，湘桂公司主张系涉案主体工程的实际施工人,但湘桂公司从未出现在本案涉及的工程施工、验收、结算等资料和合同上，未提供施工承包合同、施工设备来源、原材料采购合同、派驻工地工作人员工资发放明细表、工程款收支报表等证据，也未提供与发包人、中标方、实际施工方存在任何书面或口头委托施工的协议。而全红斌提供了加盖二建公司印章的中标通知书、承包合同、授权委托书，与工程发包方粗石江中学提供的证据与全红斌关于工程款项系全红斌实际经手的主张相符。如湘桂公司确系涉案主体工程的实际施工人,涉案主体工程款项往来、投入、支出情况关系其重大利益,其应当采取必要措施保障其实际施工人的相关权益,并及时提供其应当持有的相关支付凭证或者转账凭证，但是其仅提供了记账凭证以及冯钦与俸启婵个人之间的银行转账凭证，不能证实以湘桂公司的名义向涉案工程实际投入资金、材料和劳力。因此，湘桂公司提供的证据仅能证实冯钦个人组织部分工人进场做工以及冯钦受俸启婵的委托购买了一些建材用于项目建设，但不能证明湘桂公司系涉案主体工程的实际施工人。第二，粗石江中学将涉案工程发包给二建公司,全红斌作为二建公司的工地负责人在施工承包合同上签字,现有证据反映工程实际是全红斌具体施工,二建公司并未实际参与工程施工,工程款的给付也是由粗石江中学直接拨付给全红斌,二建公司与粗石江中学庭审时也当庭认可全红斌系涉案工程的实际施工人。根据以上事实，可以认定全红斌系涉案工程的实际施工人。粗石江中学与全红斌实际履行了发包人和承包人的权利义务,双方形成事实上的权利义务关系。涉案工程款已经由粗石江中学付清给全红斌，至于冯钦与全红斌或俸启婵之间的权利义务关系,可依法另行寻求救济。综上,湘桂公司未提供充分有效的证据证实其系本案的适格原告,其作为原告起诉不符受理条件,对湘桂公司的起诉应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条、第一百五十四条第一款第三项以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款之规定，裁定：驳回原告桂林湘桂建筑工程有限公司的起诉。本案依法不交纳案件受理费，原告桂林湘桂建筑工程有限公司已缴的案件受理费予以退回。本院经审查认为，从本案现有的证据来看，湘桂公司不能证明其系案涉主体工程的实际施工人，其与本案无直接利害关系，作为原告的诉讼主体不适格，其起诉不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条关于民事起诉的规定，原审据此裁定驳回起诉并无不当。综上，上诉人桂林湘桂建筑工程有限公司的上诉请求不能成立，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十一条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审判长  柏国平审判员  唐 英审判员  黄 勇二〇二〇年十二月十七日书记员  陈文婷附相关法律条文：《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，可以不开庭审理。第二审人民法院审理上诉案件，可以在本院进行，也可以到案件发生地或者原审人民法院所在地进行。第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。第一百七十一条第二审人民法院对不服第一审人民法院裁定的上诉案件的处理，一律使用裁定。