江苏省响水县人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0921民初2764号原告：江苏恒宇电力设备安装有限公司盐城分公司，住所地响水县城开发区开业街**。法定代表人：辛国成，该公司经理。委托诉讼代理人：刘冲，响水县响水法律服务所法律工作者。被告：江苏高瑞置业有限公司，住所地响水县双港镇新区大道**。法定代表人：张善文。原告江苏恒宇电力设备安装有限公司盐城分公司（以下简称恒宇公司）与被告江苏高某置业有限公司（以下简称高某公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月7日立案后，依法适用普通程序公开进行审理。原告恒宇公司的委托诉讼代理人刘冲，被告高某公司的法定代表人张善文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告恒宇公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告给付工程尾款70万元；2.诉讼费由被告承担。事实和理由：被告因开发双港城市花园小区，于2017年6月4日同原告签署了配电工程安装合同，合同约定总价为130万元，合同签订后被告预付20万元定金，主设备进场付30万元，余款经当地供电公司验收合格结清。被告未能按约支付定金及工程款，工程竣工经供电公司验收合格交付使用后，原告多次向被告催要尾款，被告于2019年2月3日仅支付10万元，尚欠70万元至今未给付。被告高某公司辩称，原告未提供整个工程的竣工资料原件，部分工程未按图纸施工，部分材料是被告自购的。原告违约，2019年1月28日才竣工移交，该工程未经审计确定价格。经审理查明，2017年6月4日，高某公司（甲方）与恒宇公司（乙方）签订配电工程安装合同，约定工程名称为双港城市花园小区一期10KV配电工程（容量630KVA*2），工程地点位于，合同工程范围和内容为双港城市花园小区一期1#、2#、3#、4#、5#、10#楼10KV配电工程的安装，工程从供电公司公共线路接入安装分界开关、前置环网柜、箱变、电缆分接箱、高低压电缆的敷设等，负责自行车库的电表箱及电缆敷设和安装，乙方负责整个配电工程的设备采购和安装以及办理供电公司用电报验手续，并达到通过供电公司验收合格交付使用（确保用户单独开户使用）；电表计量箱甲方已安装就位，因电表箱的验收问题由甲方协调解决。合同总价130万元含税价(不含居民开户及居民电表采集费用)。开工日期：2017年7月1日，工期3个月。施工中遇到下列情况并经甲方签证工期应顺延:1.因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能连续施工所耽误的时间。2.遇到不可抗拒的自然灾害，乙方无法施工的时间。3.工期考核内不含政策处理、雨天、停电等非乙方原因造成的工期延误。本工程质量必须达到现行验评标准的优良并达标投产。乙方必须按响水供电公司的工程方案答复书及国家现行施工规范进行设计施工，对全部现场操作、施工方法、技术措施的可靠性、安全性负全部责任。甲、乙双方对工程质量验收意见不一致时，由质量监督部门仲裁。工程质量验收条款按ISO9001：2000标准执行。甲方责任：1.工程开工前，甲方提供地质勘查报告一份，向乙方进行技术交底和图纸会审；2.在开工前必须做好施工区域内场地平整、施工机械进出通道畅通及地下原有管道、和其他障碍物的清理迀移、政策处理工作，保证工程具备安装条件；3.依照城市规划及有关规定办理施工应办的手续；4.按双方商定的分工范围和要求甲方及时做好工作。5.保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。乙方责任：1.根据甲方提供的建设工程文件，用电方案答复书和有关资料等，及时设计图纸编制施工方案，做好各项施工准备工作。2.乙方根据甲方已完成的土建现状施工，如土建未达标，由乙方负责整改并由乙方承担整改费用。3.工程项目经理：张明荣。4.负责施工现场布置，指定材料堆方位置。5.及时向甲方提出开工通知书、施工进度计划表、施工平面布置图。验收通知、竣工验收报告；提供应由甲方负责工程项目事宜。6.现场验收人员：由工程项目经理负责组织。7.严格按照施工方案和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定的时间如期完成并交付验收。8.配电安装过程中的人员安全及施工安全由乙方全权负责，如造成经济损失由乙方自行承担。合同签订后甲方预付20万定金，主设备进场就位即付30万，工程通过当地供电公司验收合格，结清余款。本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，应由建设单位报供电公司签发变更通知（文字、图），双方签证协议后通知有关单位，方可变更。竣工工程验收，以国家颁发的《电气装置安装工程施工验收规范》、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》，施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。乙方应在单位工程竣工前，进行初检，经初检合格后报请有关部门共同检验。在初验或核验中发现不符合质量要求需要整改的项目，乙方应在双方协定的期限内完成。本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时，可申请仲裁或起诉。2017年8月9日，高某公司向恒宇公司支付60万元，后恒宇公司将该款项退还高某公司。2017年10月16日，高某公司向恒宇公司支付20万元。2018年1月25日，高某公司向恒宇公司支付30万元。2019年2月3日，高某公司向恒宇公司支付10万元。2018年8月7日，恒宇公司（施工单位）、高某公司（建设单位）在响水县双港城市花园配电（自建）工程竣工报告上盖章签名，该竣工报告载明：实际工程量为1.响水县双港城市花园新增630KVA欧变2台、SF6环网柜3台、低压柜6台、新增（一进三出）环网柜1台；2.10KV立双线144-9-2#杆新装户外柱上智能开关一台及隔离刀闸一组，型号为ZW20-12/T630、GW9-630/10。从10KV立双线144-9-2#杆至10KV立双线双港城市花园前置环网柜1#开关新敷FS-YJV22-8.7/15-3*120电缆长度为70米，从10KV立双线双港城市花园前置环网柜2#开关至双港城市花园I#变进线开关柜新敷FS-YJV22-8,7/15-3*120电缆190米。从10KV立双线双港城市花园前置环网柜3#开关至双港城市花园2#变进线开关柜新敷FS-YJV22-8.7/15-3*120电缆220米。实际开工时间2018年3月10日，实际竣工时间2018年7月25日，验收意见为合格。国网响水县供电公司在竣工报告上盖章。2019年1月28日，高某公司（移交方）与国网江苏省电力有限公司响水县供电分公司签署双港城市花园10KV配电资产移交协议和资产移交单。上述事实，有当事人陈述、配电工程安装合同、工程竣工报告、移交协议、资产移交单等证据在卷佐证，本院予以确认。本院认为，原被告签订的配电工程安装合同系双方当事人的真实意思表示，合法有效，当事人应按约履行合同。根据该安装合同约定，高某公司应在合同签订后预付20万定金，主设备进场就位即付30万，高某公司实际于2017年8月9日向恒宇公司支付60万元，恒宇公司将该款项退还高某公司。后高某公司向恒宇公司再次支付工程款，恒宇公司进场施工，可见双方对安装合同约定的付款时间和施工期限进行了变更。案涉工程已经竣工验收合格，被告高某公司在竣工报告上盖章签字，现被告高某公司辩称未参加验收、原告未按设计图纸施工依据不足，不予支持。高某公司辩称恒宇公司延误工期，但因配电工程安装合同明确载明应由高某公司先支付部分工程款，本案中，被告高某公司未按约支付工程款，故对其因恒宇公司原因导致工期延误不予采信。恒宇公司完成了案涉工程，该公司已经竣工验收合格，故恒宇公司有权向高某公司主张工程款。高某公司辩称自购了部分材料，要求对工程款进行鉴定，但其未提供相应的证据且《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。本案中，原被告双方签订的配电工程安装合同明确约定合同总价130万元含税价(不含居民开户及居民电表采集费用)，付款方式处也载明合同签订甲方预付20万定金，主设备进场就位即付30万，工程通过当地供电公司验收合格，结清余款。可见双方约定案涉工程价格为130万元，现高某公司要求对案涉工程款进行鉴定依据不足。如高某公司确有自购材料的情况，可收集证据后另行主张。高某公司已支付60万元工程款，尚欠70万元未支付，在案涉工程已竣工并通过国网响水供电公司验收合格的情况下，应将余款支付给恒宇公司。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条之规定，判决如下：被告江苏高瑞置业有限公司于本判决生效后三十日内给付原告江苏恒宇电力设备安装有限公司盐城分公司工程款70万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10800元，由被告江苏高瑞置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院。审 判 长  牛志云人民陪审员  卜雪峰人民陪审员  戴雷雷二〇二〇年十二月十七日书 记 员  陶星芮