文书内容天津海事法院民 事 判 决 书（2020）津72民初604号原告：中交烟台环保疏浚有限公司，住所地山东省烟台市芝罘区环海路**。法定代表人：王国锋，该公司执行董事。委托诉讼代理人：杨新祥，北京市盈科（烟台）律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘晓，北京市盈科（烟台）律师事务所律师。被告：秦皇岛开发区国有资产经营有限公司，，住所地秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街**法定代表人：刘东春，该公司董事长。委托诉讼代理人：刘雷，河北渤海明达律师事务所律师。原告中交烟台环保疏浚有限公司（简称疏浚公司）与被告秦皇岛开发区国有资产经营有限公司（简称国资公司）海洋开发利用纠纷一案，本院于2020年7月1日立案后，依法适用普通程序，于2020年9月16日公开开庭进行了审理。原告疏浚公司委托诉讼代理人杨新祥、刘晓，被告国资公司委托诉讼代理人刘雷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。案件审理过程中，疏浚公司向本院提出诉讼财产保全申请，申请冻结国资公司银行存款87691726元，或查封、扣押同等价值的房产、土地等财产，本院依法作出（2020）津72民初604号民事裁定书，准予疏浚公司的申请。审理过程中，疏浚公司向本院申请撤回诉讼请求第三项中关于“2020年6月21日至实际给付之日，按还款协议约定计算”商业承兑汇票的利息请求，本院准予疏浚公司的申请。疏浚公司向本院提出诉讼请求：1．判令国资公司支付欠付工程款48477868元及利息37662313.56元（利息暂计至2020年6月20日，2020年6月21日至实际给付之日，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.判令国资公司返还农民工保证金（原投标保证金）80万元；3.判令被告偿还欠付商业承兑汇票利息751544.44元（利息暂计至2020年6月20日，2020年6月21日至实际给付之日，按还款协议约定计算）；4.本案案件受理费、保全费、保全担保保险费等由国资公司承担。事实和理由：2009年，疏浚公司中标“秦皇岛开发区围海造地工程三标段”工程，中标价格为532410569元。2009年9月15日，疏浚公司和国资公司签署施工合同，工期为256日历天，在施工过程中，因国资公司的原因导致工程多次变更，实际竣工日期为2013年4月30日，竣工结算价格为605927867元。依据双方签署的施工合同第12条第5款的约定，被告应在竣工验收合格后吹填部分付至100%，水工部分付至97%，余款在完成审核并且保修期满后7日内支付。但在实际履行合同过程中，国资公司多次拖欠疏浚公司工程款，截止2020年6月20日，国资公司尚欠工程款48477868元，疏浚公司多次催告，但国资公司仍未按双方之间的约定支付工程款。同时，因为国资公司资金紧张，在施工过程中，疏浚公司按国资公司的指示，办理了保理融资，约定由国资公司承担保理利息，国资公司向疏浚公司交付了部分商业汇票，但未兑现。双方约定，国资公司自愿向疏浚公司支付利息。疏浚公司为维护自身合法权益，请求法院依法判如所请。国资公司辩称：1、关于疏浚公司和国资公司之间的法律关系及剩余未付工程款金额和商业承兑汇票利息，国资公司没有异议。关于利息部分，疏浚公司主张的金额超出国资公司掌握的约定金额；2.关于农民工工资保证金，是疏浚公司向行政部门存储的农民工工资专项资金，国资公司已经配合疏浚公司加盖了《建筑企业农民工工资保证金返还申请表》以及《无拖欠工程款和农民工工资承诺》，已完成该项合同义务；3.关于疏浚公司要求国资公司承担保全担保保险费。双方签订的合同中并未对财产保全责任险抑或实现债权费用作出约定。疏浚公司为实现诉讼财产保全的目的，基于诉讼风险的不确定性而为自己购买财产保全责任保险，支付了保险费，该费用不属于逾期付款所必然发生的损失。因此疏浚公司的该项请求缺乏法律依据。疏浚公司向本院提交证据及所要证明的事实：证据1.中标通知书、秦皇岛开发区围海造地工程三标段施工合同及补充协议，证明双方就涉案工程的施工技术、价款支付方式、履约保证金数额及返还等内容进行约定，达成了合意，国资公司应依约履行相应义务；证据2.开工令、交工验收证书、交工申请表、工程移交证书、单位工程质量检验记录表，证明国资公司组织施工、监理、勘查等各方对工程质量进行了检验，工程质量合格，工程经国资公司批准已经移交；证据3.结算评审报告，证明案涉工程已经竣工，经审计工程造价605927868元；证据4.保理协议、还款协议、利息确认单和利息计算表，证明疏浚公司与国资公司就欠付工程款和办理保理事项及被告承担并支付保理利息事项达成协议；证据5.保单、保险费发票、保函，证明疏浚公司申请诉讼保全的费用。国资公司向本院提交的证据及所要证明的事实：证据1.中期支付凭证及付款情况明细，证明国资公司已经支付工程款情况；证据2.农民工工资返还申请表、无拖欠工程款和农民工工资承诺，证明国资公司已经完成该项合同义务。国资公司对疏浚公司提交的证据质证意见：证据1-4.无异议；证据5.诉讼保全保险费不应由国资公司承担。疏浚公司对国资公司提交的证据质证意见：无异议。本院对疏浚公司提交证据认证意见：证据1.中标通知书、施工合同及补充协议，真实性予以认定，证明本案双方存在施工合同关系；证据2.开工令、交工验收证书、交工申请表、工程移交证书、单位工程质量检验记录表，真实性予以认定，证明工程质量合格并已经移交；证据3.结算评审报告，真实性予以认定，证明涉案工程结算造价为605927867元；证据4.保理协议、还款协议、利息确认单和利息计算表，真实性予以认定，证明国资公司应向疏浚公司支付保理利息的事实；证据5.保单、保险费发票、保函，真实性予以认定。本院对国资公司提交证据认证意见：证据1.中期支付凭证及付款情况明细，真实性予以认定，证明国资公司已付工程款557450000元，尚欠工程款48477868元；证据2.农民工工资返还申请表、无拖欠工程款和农民工工资承诺，真实性予以认定。结合庭审调查，本院认定事实如下：2009年8月21日，疏浚公司中标“秦皇岛开发区围海造地工程三标段”工程，中标价格为532410569元。2009年9月15日，疏浚公司与国资公司签订施工合同，2010年3月26日工程实际开工，2013年4月30日工程实际竣工并交工验收，工程质量合格，2014年12月1日经过结算评审，工程结算价为605927867元。施工合同第12条第5款约定，乙方（疏浚公司）在每月25日前向甲方（国资公司）提交当月进度统计报表，由甲方（国资公司）和监理工程师共同计量确认并签证月进度计划表中完成的工程量，按构成合同价款相应项目的价格计算工程价款，甲方（国资公司）在下月10日前拨付。双方签订的补充协议约定，工程进度款按月支付，每月按完成产值的70%支付，竣工验收合格并完成审计后，吹填部分付至100%，水工部分付至97%，余款在保修期满后7天内支付（无息），双方约定，审计在竣工验收后，乙方（疏浚公司）资料齐全的前提下28日内完成。根据疏浚公司月度付款报审表，国资公司应当支付水工部分工程款316657656.18元，吹填部分应当支付289270211.82元。截至2019年12月31日，国资公司已经支付水工部分工程款268179788.18元，已经支付吹填部分工程款289270211.82元。共计支付工程款55745万元。2017年11月，国资公司和疏浚公司办理了4500万元保理款，该笔保理款于2019年10月31日到期，由于国资公司资金紧张，经协商，由疏浚公司筹集资金于2019年10月31日代为偿还4500万元保理款。双方协议，上述4500万元保理款由国资公司开具商业承兑汇票给疏浚公司，其中200万元到期日为2019年12月30日，剩余4300万元到期日为2020年6月25日前支付，国资公司自2019年11月1日始继续以保理本金4500万元为基数，按照年利率5.2%按月向疏浚公司支付利息，疏浚公司向国资公司开具利息发票，商票分次兑付后，在每次兑付日核减本金，核减部分不再计息。事实上，国资公司按协议在2019年12月31日兑付本金200万元，剩余4300万元没有兑付,约定年利率为5.2%，截至2020年6月20日，共产生利息751544.44元。根据中国人民银行公布的金融机构人民币贷款基准利率(六个月期以内利率)，2008年12月23日至2010年10月19日为4.86%，2010年10月20日至2010年12月25日为5.1%，2010年12月26日至2011年2月8日为5.35%，2011年2月9日至2011年4月5日为5.6%，2011年4月6日至2011年7月6日为5.85%，2011年7月7日至2012年6月7日为6.1%,2012年6月8日至2012年7月5日为5.85%，2012年7月6日至2015年2月28日为5.6%，2015年3月1日至2015年5月10日为5.35%，2015年5月11日至2015年6月27日为5.1%，2015年6月28日至2015年8月25日为4.85%，2015年8月26日至2015年10月23日为4.6%，2015年10月24日至2019年8月19日为4.35%根据全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率，2019年8月20日至2020年6月20日，1-5年期利率分别为2019年8月20日至2019年9月19日利率4.25%。2019年9月20日至2019年11月19日利率4.2%。2019年11月20日至2020年2月19日利率4.15%。2020年2月20日至2020年4月19日利率4.05%。2020年4月20日至2020年6月21日利率3.85%。本院认为，本案双方争议焦点为：1、涉案工程欠款利息如何计算；2、国资公司是否应当返还涉案工程农民工工资保证金。疏浚公司与国资公司之间签订施工合同，疏浚公司是工程承包人，国资公司是工程发包人，双方合同关系合法有效，疏浚公司依据合同约定进行工程施工，工程于2010年3月26日开工，2013年4月30日竣工并验收，工程质量合格。2014年12月1日完成结算审批，工程结算价为605927868元。按照双方签订的施工合同补充协议约定，工程进度款按月支付，每月按完成产值的70%支付，竣工验收合格并完成审计后，吹填部分付至100%，水工部分付至97%，余款在保修期满后7天内支付（无息）。工程分水工和吹填两部分，吹填部分工程款289270211.82元，截至2016年2月1日国资公司已经付清，水工部分工程款316657656.18元，国资公司支付268179788.18元，截至2019年12月31日尚欠工程款48477868元。已经支付的工程款，国资公司亦未按合同约定的时间支付，国资公司的迟延支付和拖欠工程款项的行为对疏浚公司构成违约。根据《中华人民共和国合同法》第107条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定，国资公司应向疏浚公司承担迟延支付和拖欠工程款并承担相应利息的违约责任。现国资公司迟延支付和拖欠工程款，截至2020年6月20日工程水工部分的利息为17137889.27元；截至2016年2月1日工程吹填部分的利息为19820988.90元。共计36958878.17元（详见附件:逾期付款利息明细表）。关于国资公司为疏浚公司开具4500万元商业承兑汇票，国资公司于2019年12月31日承兑200万元，剩余4300万元到期没有承兑，应属违约。按照双方约定，国资公司向疏浚公司支付相应利息。关于国资公司应否返还农民工工资保证金80万元的问题。本院认为，疏浚公司没有证据证明国资公司收取该项保证金，另外，国资公司已经在涉案工程《建筑企业农民工工资保证金返还申请表》以及《无拖欠工程款和农民工工资承诺》加盖了公司印章予以确认，疏浚公司可以到收取该保证金的相关部门申请返还，国资公司没有返还义务，疏浚公司请求国资公司返还农民工工资保证金80万元，本院不予支持。疏浚公司请求保全担保保险费，该费用属于实现其债权的必要费用，本院予以支持。综上所述，国资公司拖欠和迟延支付涉案工程款项的行为对疏浚公司构成违约，国资公司应承担向疏浚公司支付拖欠工程款及相应利息、并承担迟延支付工程款给疏浚公司造成的利息损失的责任。疏浚公司关于农民工工资保证金返还的请求,本院不予支持。疏浚公司关于保全担保保险费的请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条之规定，判决如下：一、被告秦皇岛开发区国有资产经营有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告中交烟台环保疏浚有限公司支付拖欠“秦皇岛开发区围海造地工程三标段”项目工程款48477868元;二、被告秦皇岛开发区国有资产经营有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告中交烟台环保疏浚有限公司支付“秦皇岛开发区围海造地工程三标段”项目工程款利息36958878.17元;三、被告秦皇岛开发区国有资产经营有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告中交烟台环保疏浚有限公司支付“秦皇岛开发区围海造地工程三标段”项目商业承兑汇票，截止2020年6月20日的利息751544.44元;四、被告秦皇岛开发区国有资产经营有限公司于本判决生效之日起十日内，向原告中交烟台环保疏浚有限公司支付上述拖欠工程款，自2020年6月21日起至本判决确定的支付期间内的实际支付日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的利息；上述款项逾期支付，则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，加倍支付迟延履行期间的债务利息；五、驳回原告中交烟台环保疏浚有限公司其他诉讼请求。案件受理费480259元，由原告中交烟台环保疏浚有限公司承担8234元，被告秦皇岛开发区国有资产经营有限公司承担472025元；保全担保保险费87691.73元,由原告中交烟台环保疏浚有限公司承担1503.43元，被告秦皇岛开发区国有资产经营有限公司承担86188.3元；保全申请费5000元，由被告秦皇岛开发区国有资产经营有限公司承担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市高级人民法院。审 判 长  王祝年审 判 员  马士骏人民陪审员  刘晓静二〇二〇年十二月九日书 记 员  窦佳鑫            附件：                  逾期付款利息明细表                  工程项目：秦皇岛开发区围海造地工程三标段（吹填）              单位:元                  说明：工程款按月份支付，每月按完成产值的70%支付，竣工验收合格并完成审计后7日内，吹填部分付至100%，水工部分付至97%，余款在保修期满   后7日内支付（无息）。保修期为两年，从竣工验收之日起算。综上，计算延期付款利息按结算日为计息起点，按日计算延期付款利息。                  发生时间              计量金额              收款金额              欠款金额              计息基数              适用利率              计息天数              逾期付款应计利息                  2011-10-10              93,804,817.79                            93,804,817.79              65,663,372.45              6.10%              4              44,505.17                  2011-10-13                            9,898,969.34              83,905,848.45              55,764,403.11              6.10%              28              264,571.11                  2011-11-9                            20,000,000.00              63,905,848.45              35,764,403.11              6.10%              2              12,120.16                  2011-11-10              43,804,633.68                            107,710,482.13              66,427,646.69              6.10%              31              348,929.67                  2011-12-10              43,390,009.44                            151,100,491.57              96,800,653.30              6.10%              28              459,265.32                  2012-1-6                            20,000,000.00              131,100,491.57              76,800,653.30              6.10%              5              65,067.22                  2012-1-10              21,900,749.61                            153,001,241.18              92,131,178.02              6.10%              1              15,611.12                  2012-1-10              13,146,005.65                            166,147,246.83              101,333,381.98              6.10%              110              1,888,741.65                  2012-4-28                            10,000,000.00              156,147,246.83              91,333,381.98              6.10%              34              526,181.76                  2012-5-31                            18,774,300.00              137,372,946.83              72,559,081.98              6.10%              9              110,652.60                  2012-6-8                            10,000,000.00              127,372,946.83              62,559,081.98              5.85%              3              30,497.55                  2012-6-10              18,702,356.35                            146,075,303.18              75,650,731.42              5.85%              1              12,293.24                  2012-6-10              13,126,451.57                            159,201,754.75              84,839,247.52              5.85%              21              289,513.93                  2012-6-30                                          159,201,754.75              84,839,247.52              5.85%              42              579,027.86                  2012-8-10              8,757,104.80                            167,958,859.55              90,969,220.88              5.60%              51              721,689.15                  2012-9-29                            3,000,000.00              164,958,859.55              87,969,220.88              5.60%              12              164,209.21                  2012-10-10              15,612,541.75                            180,571,401.30              98,898,000.11              5.60%              1              15,384.13                  2012-10-10              2,844,235.03                            183,415,636.33              100,888,964.63              5.60%              18              282,489.10                  2012-10-27                                          183,415,636.33              100,888,964.63              5.60%              54              847,467.30                  2012-12-19                                          183,415,636.33              100,888,964.63              5.60%              1              15,693.84                  2012-12-19                                          183,415,636.33              100,888,964.63              5.60%              2              31,387.68                  2012-12-20                            30,000,000.00              153,415,636.33              70,888,964.63              5.60%              142              1,565,858.46                  2013-5-10              21,183,178.60                            174,598,814.93              85,717,189.65              5.60%              265              3,533,453.04                  2014-1-29                            11,000,000.00              163,598,814.93              74,717,189.65              5.60%              30              348,680.22                  2014-2-27                                          163,598,814.93              74,717,189.65              5.60%              278              3,231,103.36                  2014-12-1              -7,001,872.45                            156,596,942.48              69,815,878.93              5.60%              8              86,881.98                  2014-12-8                                          156,596,942.48              156,596,942.48              5.60%              83              2,021,840.52                  2015-2-28                                          156,596,942.48              156,596,942.48              5.60%              71              1,729,526.23                  2015-5-9                                          156,596,942.48              156,596,942.48              5.35%              19              442,168.87                  2015-5-27                            68,967,895.63              87,629,046.85              87,629,046.85              5.10%              1              12,414.11                  2015-5-27                            84,148,475.70              3,480,571.15              3,480,571.15              5.10%              251              123,763.31                  2016-2-1                            3,480,571.15                            -                            -              -                  合计              289,270,211.82              289,270,211.82                                                                      19,820,988.90                  逾期付款利息明细表                  工程项目：秦皇岛开发区围海造地工程三标段（水工）              单位:元                  说明：（1）工程款按月份支付，每月按完成产值的70%支付，竣工验收合格并完成审计后7日内，吹填部分付至100%，水工部分付至97%，余款在保修期满后7日内支付（无息）。保修期为两年，从竣工验收之日起算，审计在竣工验收后28日内完成。      （2）甲方延迟付款，按照期间同期银行贷款利率支付乙方延迟付款本息。综上，计算延期付款利息按结算日为计息起点，按日计算延期付款利息。审计时间：2014年12月1日                  发生时间              计量金额              收款金额              欠款金额              计息基数              适用利率              计息天数              逾期付款利息                  2010-4-10              6,856,392.17                            6856392.17              4,799,474.52              4.86%              3              1,943.79                  2010-4-12                            1,000,000.00              5,856,392.17              3,799,474.52              4.86%              29              14,874.94                  2010-5-10              26,072,284.55                            31,928,676.72              22,050,073.70              4.86%              4              11,907.04                  2010-5-13                            10,000,000.00              21,928,676.72              12,050,073.70              4.86%              41              66,697.16                  2010-6-22                            12,000,000.00              9,928,676.72              50,073.70              4.86%              19              128.44                  2010-7-10              31,014,642.77                            40,943,319.49              21,760,323.64              4.86%              53              155,695.12                  2010-8-31                            32,000,000.00              8,943,319.49              -10,239,676.36              4.86%              11              0.00                  2010-9-10              48,337,607.37                            57,280,926.86              23,596,648.80              4.86%              31              98,751.98                  2010-10-10              26,727,283.76                            84,008,210.62              42,305,747.43              4.86%              25              142,781.90                  2010-11-3                            20,000,000.00              64,008,210.62              22,305,747.43              5.10%              23              72,679.56                  2010-11-25                            10,000,000.00              54,008,210.62              12,305,747.43              5.10%              47              81,935.77                  2011-1-10              29,740,278.83                            83,748,489.45              33,123,942.62              5.35%              1              4,922.59                  2011-1-10              11,923,540.09                            95,672,029.54              41,470,420.68              5.35%              1              6,162.97                  2011-1-10                            10,000,000.00              85,672,029.54              31,470,420.68              5.35%              15              70,152.81                  2011-1-24                            10,000,000.00              75,672,029.54              21,470,420.68              5.35%              64              204,207.56                  2011-3-28                            10,000,000.00              65,672,029.54              11,470,420.68              5.60%              14              24,980.03                  2011-4-10              3,368,780.03                            69,040,809.57              13,828,566.70              5.85%              1              2,247.14                  2011-4-10              4,345,406.26                            73,386,215.83              16,870,351.08              5.85%              27              74,018.67                  2011-5-6                            20,000,000.00              53,386,215.83              -3,129,648.92              5.85%              5              0.00                  2011-5-10              5,535,776.63                            58,921,992.46              745,394.72              5.85%              32              3,876.05                  2011-6-10              13,633,300.48                            72,555,292.94              10,288,705.06              5.85%              6              10,031.49                  2011-6-15                            10,000,000.00              62,555,292.94              288,705.06              5.85%              57              2,674.13                  2011-8-10              57,169,255.98                            119,724,548.92              40,307,184.24              6.10%              10              68,298.28                  2011-8-19                            10,000,000.00              109,724,548.92              30,307,184.24              6.10%              1              5,135.38                  2011-8-19                            10,000,000.00              99,724,548.92              20,307,184.24              6.10%              42              144,519.46                  2011-9-29                            5,000,000.00              94,724,548.92              15,307,184.24              6.10%              15              38,905.76                  2011-10-13                            101,030.66              94,623,518.26              15,206,153.58              6.10%              232              597,770.79                  2012-5-31                                          94,623,518.26              15,206,153.58              6.10%              11              28,342.58                  2012-6-10              18,702,356.35                            113,325,874.61              28,297,803.03              5.85%              123              565,602.34                  2012-10-10              2,844,235.03                            116,170,109.64              30,288,767.55              5.60%              62              292,118.34                  2012-12-10              24,131,370.16                            140,301,479.80              47,180,726.66              5.60%              32              234,855.17                  2013-1-10              6,372,638.19                            146,674,117.99              51,641,573.40              5.60%              32              257,060.28                  2013-2-10              5,998,254.65                            152,672,372.64              55,840,351.65              5.60%              90              781,764.92                  2013-5-10              5,358,451.82                            158,030,824.46              59,591,267.92              5.60%              124              1,149,449.35                  2013-9-10                            5,000,000.00              153,030,824.46              54,591,267.92              5.60%              142              1,205,860.45                  2014-1-29                            11,000,000.00              142,030,824.46              43,591,267.92              5.60%              30              203,425.92                  2014-2-27                                          142,030,824.46              43,591,267.92              5.60%              120              813,703.67                  2014-6-26                            7,450,000.00              134,580,824.46              36,141,267.92              5.60%              149              837,674.28                  2014-11-21                                          134,580,824.46              36,141,267.92              5.60%              11              61,841.73                  2014-12-1              -11,474,198.94                            123,106,625.52              28,109,328.67              5.60%              8              34,980.50                  2014-12-8                                          123,106,625.52              119,413,426.75              5.60%              140              2,600,559.07                  2015-4-26                                          123,106,625.52              123,106,625.52              5.35%              15              274,425.19                  2015-5-10                                          123,106,625.52              123,106,625.52              5.35%              18              329,310.22                  2015-5-27                            50,000,000.00              73,106,625.52              73,106,625.52              5.10%              91              942,466.25                  2015-8-25                                          73,106,625.52              73,106,625.52              4.85%              161              1,585,703.01                  2016-2-1                            72,628,757.52              477,868.00              477,868.00              4.35%              312              18,015.62                  2016-12-8                                          477,868.00              477,868.00              4.35%              175              10,104.92                  2017/5/31                            -50,000,000.00              50,477,868.00              50,477,868.00              4.35%              183              1,116,191.86                  2017/11/29                            45,000,000.00              5,477,868.00              5,477,868.00              4.35%              702              464,660.15                  2019-10-31                            -45,000,000.00              50,477,868.00              50,477,868.00              4.20%              2              11,778.17                  2019-11-1                            45,000,000.00              5,477,868.00              5,477,868.00              4.2              20              1,278,169.20                  2019-11-20                                          5,477,868.00              5,477,868.00              4.15%              93              58,727.31                  2020-2-20                                          5,477,868.00              5,477,868.00              4.05%              30              18,487.80                  2020-3-20                                          5,477,868.00              5,477,868.00              4.05%              93              57,312.19                  2020-6-20                                          5,477,868.00              5,477,868.00              -              -              -                  合计              316,657,656.18              311,179,788.18                                                                      17,137,889.27      附本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。