广西壮族自治区崇左市江州区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂1402民初2974号 原告（反诉被告）：广西创意农业科技有限公司崇左分公司，住所地广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇灶瓦村红山屯**，统一社会信用代码91451402MA5KABRGIJ。 法定代表人：廖晓岚，该分公司经理。 委托诉讼代理人：吴大权，崇左市江州区驮卢镇法律服务所法律工作者。 委托诉讼代理人：张幸，男，1973年10月20日出生，汉族，公司员工，住广西壮族自治区南宁市兴宁区。 被告（反诉原告）：申太权，男，1970年10月13日出生，汉族，户籍所在地河南省商城县，现住广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇灶瓦村红山屯。 委托诉讼代理人：覃腾积，广西永泰和律师事务所执业律师。 反诉第三人：崇左神力爆破配送服务有限公司，，住所地广西壮族自治区崇左市友谊大道龙胤财富广场****统一社会信用代码9145140056679601XC。 法定代表人：邓祖明，该公司总经理。（未到庭） 原告（反诉被告）广西创意农业科技有限公司崇左分公司与被告（反诉原告）申太权劳务合同纠纷一案，本院于2020年10月23日立案受理后，被告申太权于2020年11月03日提出反诉，本院依法合并审理。根据反诉原告申太权的申请，依法追加崇左神力爆破配送服务有限公司作为第三人参加诉讼，适用普通程序，于2020年12月17日公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）广西创意农业科技有限公司崇左分公司及其委托诉讼代理人吴大权、张幸，被告（反诉原告）申太权及其委托诉讼代理人覃腾积到庭参加诉讼；反诉第三人崇左神力爆破配送服务有限公司经本院依法送达开庭传票，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告（反诉被告）广西创意农业科技有限公司崇左分公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院判决解除原被告于2020年04月29日签订的土地改良工程钻孔爆破劳务合同。2、本案受理费由被告承担。事实和理由：原被告于2020年04月29日签订土地改良工程钻孔爆破劳务合同（本公司委托本公司员工张幸在合同上签字盖章）。合同第六条第3款规定：“乙方（被告）进场施工人员须办理意外保险，保额每人赔偿不低于80万以上，否则不准进场施工（进场七日内办理好保险单）。如遇事故，除保险金赔偿不够的，乙方承担15%责任。”及第八条第2款“施工现场所有人员必须办理意外伤害保险，保险单复印件上交甲方备案查验，如需特种上岗证的一定配合甲方办理好证件。”被告方施工人员于2020年04月30日进场施工，到2020年05月10日，被告方施工人员并没有办理意外保险，被告也没有把保险单复印件上交原告备案查验。被告已经违约，所以原告方代表张幸2020年05月10日口头通知被告带施工人员退场，但被告拒绝退场。根据相关法律法规的相关规定，特具状起诉，望立案审理，判如所请。 原告（反诉被告）广西创意农业科技有限公司崇左分公司对其陈述事实在举证期限内向本院提供如下证据： 身份证复印件，拟证明被告公民身份信息； 营业执照复印件，拟证明原告诉讼主体适格； 3、土地改良工程钻孔爆破劳务合同，拟证明原被告已依法签订劳务合同。 被告（反诉原告）申太权辩称，1、原告（反诉被告）主张解除签订的劳务合同，没有合同约定也没有事实和法律依据；2、原告（反诉被告）说的在2020年05月10日通知被告（反诉原告）退场不属实，是虚假的，2020年10月05日后被告（反诉原告）根据原告（反诉被告）的要求施工作业，是因为原告（反诉被告）的原因故意造成被告（反诉原告）无法履行合同义务，而且在2020年07月中旬原告（反诉被告）在与被告（反诉原告）商定履行合同事宜时，原告（反诉被告）将工程发包给了第三方，因此发生冲突，被告（反诉原告）在2020年07月21日曾到驮卢派出所报警，因此原告（反诉被告）的诉讼请求没有事实和理由，请求驳回原告（反诉被告）的诉讼请求。 被告（反诉原告）申太权对其陈述事实在举证期限内向本院提供如下证据： 《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》，拟证明被告（反诉原告）与原告（反诉被告）于2020年04月29日签订一份劳务协议，协议约定了工程名称、工程地点、工程内容、计量单价及结算方式、施工工期、双方的责任和义务等内容，该协议约定原告（反诉被告）保证每个月2万方工程量保底，如原告（反诉被告）每个月拉走2万方，所有误工不算； 被告（反诉原告）与原告（反诉被告）的聊天记录，拟证明被告（反诉原告）与原告（反诉被告）在2020年04月初就开始多次协商签订《上地改良工程钻孔爆破劳务协议》事宜，并于2020年04月29日签订；被告（反诉原告）于2020年04月30日工人及机械到达施工现场，自2020年05月01日开始施工，2020年05月02日开始钻孔作业；证明被告（反诉原告）多次催促原告（反诉被告）尽快处理爆破公司进行爆破作业，从而不影响被告（反诉原告）继续施工；证明被告（反诉原告）催促被告（反诉原告）处理涉案工程的石头运走，以便被告（反诉原告）继续施工作业：证明被告（反诉原告）多次催促原告（反诉被告）尽快解决涉案工程问题，否则因原告（反诉被告）原因造成被告（反诉原告）继续误工，经济损失越来越大；证明被告（反诉原告）与原告（反诉被告）多次协商合同的履行问题或解除赔偿问题，最后原告（反诉被告）以各种理由不予理睬：证明因原告（反诉被告）与被告（反诉原告）在未处理好双方的涉案合同关系的前提下，原告（反诉被告）另行承包给第三方，并强行让第三方入场施工严重损失了被告（反诉原告）的合法权益； 驮卢派出所的值班日志，拟证明原告（反诉被告）与被告（反诉原告）因在未处理好双方的涉案合同关系的前提下，原告（反诉被告）另行承包给第三方，并强行让第三方入场施工严重损失了被告（反诉原告）的合法权益，被告（反诉原告）于2020年07月21向公安机关报案，要求处理。 被告（反诉原告）申太权向本院提出反诉请求：1、请求原告（反诉被告）支付被告（反诉原告）自2020年05月01日起至2020年10月31日止的工程款共计人民币1313400元；二、本案的诉讼费、保全费、保全保险费由原告（反诉被告）承担。事实和理由：原告（反诉被告）与被告（反诉原告）于2020年04月29日签订一份《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》，该协议约定原告（反诉被告）将位于广西崇左市江州区（玫瑰小镇）的玫瑰园区土地改良爆破工程承包给被告（反诉原告）施工。原告（反诉被告）聘请崇左神力爆破配送服务有限公司作为工程的爆破作业公司，被告（反诉原告）作为爆破工程的辅助人员，为原告（反诉被告）协助原告（反诉被告）聘请的爆破公司实施爆破钻孔工作。承包方式：原告（反诉被告）以劳务方式承包给被告（反诉原告）施工，其中钻孔机械设备损耗、维修、工人工资，施工所需各种油料、工具等费用被告（反诉原告）承担支付。施工期间所需爆破器材（炸药、雷管及辅材料）配送、服务费，一万八千六百元壹吨，由原告（反诉被告）先垫付［原告（反诉被告）购买被告（反诉原告）付款］方式，月底结算扣除。计量单价及结算方式：1、以每车量的方量为依据，双方有记方量的人在现场。2、按磅（1.5吨为1方），装车单据为准，每方石料（如石料拉不走甲方就近提供场地堆积混和料用）壹拾肆元叁角（￥14.30）一方（松方税后价）。3、月底按当月生产量结算并且付清承包款，到年底或工程完工，尚有库存石料，双方估量后并结算所有余款。施工工期：暂定一年。第七条甲方责任和义务，第2款约定：若因市场变化导致供应不及时，最多不得超过72小时，超过72小时按实际误工时间赔偿乙方损失（按第七条第3款计算）。第3款约定：因甲方非自然灾害和政策原因造成乙方误工，误工时间超过72小时，甲方赔偿乙方相应损失（潜钻孔每台每天800元，履带式钻车2200元／天，施工人员每人每天350元计算）。甲方2万方保底，如每月拉走2万方，所有误工不算。第5款约定：按合同约定甲方每月1日-5日为结算日，结算上月的爆破土石方的方量，5日-10日为付款日，付清上月爆破量工程款。监督民工工资的发放，如期没有付清工程款造成停工，误工期所有损失甲方承担支付。该协议还约定了其他内容。原告（反诉被告）与被告（反诉原告）签订《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》之后，被告（反诉原告）根据原告（反诉被告）要求必须三天之内入场施工的要求，被告（反诉原告）于2020年04月30日携带作业机械以及工人入场，并在2020年05月01日开始开展钻孔施工作业。被告（反诉原告）于2020年05月05日，被告（反诉原告）即完成了工程的第一期开槽的钻孔打好，并向原告（反诉被告）申请实施爆破作业。但因原告（反诉被告）的原因，直到2020年05月27日，原告（反诉被告）聘请的爆破公司才第一次来工地实施爆破作业。然而，工程爆破之后，原告（反诉被告）拒绝将爆破的石料拉走，导致被告（反诉原告）无法继续开展钻孔作业，造成严重误工。被告（反诉原告）多次与原告（反诉被告）沟通处理事宜，但是原告（反诉被告）置若罔闻，不予以处理。被告（反诉原告）为了双方的利益，更是为了减少工人的权益损失，向原告（反诉被告）提出暂时让工人放假或放走的建议，但原告（反诉被告）强烈反对，不允许被告（反诉原告）或被告（反诉原告）的工人离开施工场，以免误工导致原告（反诉被告）损失。在此期间，被告（反诉原告）与原告（反诉被告）沟通良好，不存在重大矛盾或冲突。然而，在2020年07月13日，原告（反诉被告）向被告（反诉原告）声称原告（反诉被告）已将涉案工程整体承包给第三人，不再需要被告（反诉原告）从事爆破钻孔作业。而且在双方未就解除协议达成一致意见的前提下，在2020年07月20日，原告（反诉被告）叫让其新的承包方进入涉案工程工地施工。被告（反诉原告）为了维护自身的合法权益，不得已向当地公安机关报案并向当地镇政府反映。然而，原告（反诉被告）无视被告（反诉原告）的合法权益和合理诉求，继续让其新的承包方继续进场施工。而且，在2020年07月25日，在涉案工程施工现场，有人叫嚣如果被告（反诉原告）敢阻挠原告（反诉被告）新的承包方施工的，被告（反诉原告）就必须赔偿其2万元一天。后来，被告（反诉原告）多次到当地公安机关反映后，新的承包方才停止施工，随后退出涉案工程工地。自2020年05月01日至今，因原告（反诉被告）原因，故意造成被告（反诉原告）严重误工，而且在被告（反诉原告）入场施工后，不能及时解决施工的问题，而且强取豪夺，将涉案工程再次发包给第三方，强迫被告（反诉原告）撤离涉案工程，严重损失了被告（反诉原告）的合法权益。自2020年04月29日，被告（反诉原告）与原告（反诉被告）签订《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》之日起至今，被告（反诉原告）尚未收到原告（反诉被告）解除《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》的任何通知，双方对于《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》是否解除尚未达成一致意见。根据《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》第七条第3款约定，原告（反诉被告）保证每月工程量为：2万方保底，如每月拉走2万方，所有误工不算。根据《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》以上约定的2万方保底，爆破2万方石料需要的炸药量约为3.5吨，所需的爆破作业费用为3.5吨×18600元／吨＝65100元，需要的柴油约为2000元，则每2万方所产生的工程款为218900元。根据以上原告（反诉被告）的2万方保底约定，被告（反诉原告）每个月的工程款最低至少为218900元。自2020年05月01日起至2020年10月31日止，共计6个月，被告（反诉原告）应当得到的工程款至少1313400元。综上所述，被告（反诉原告）的诉讼请求依法有据，恳请法院以事实为依据，以法律为准绳，依法裁判，判如所请。 被告（反诉原告）申太权对其陈述事实在举证期限内向本院提供的证据与本诉提交的证据一致。 原告（反诉被告）广西创意农业科技有限公司崇左分公司辩称，请求法院驳回被告（反诉原告）的诉求，支持原告（反诉被告）的本诉请求（解除合同）。事实与理由：1、被答辩人已违反答辩人与被答辩人于2020年04月29日签订的《劳务协议》第六条第3款“乙方进场施工需办理意外保险，保额每人赔偿不低于80万以上，否则不准进场施工（进场七日内办理好保险单），如遇事故，除保险金赔偿不够的，乙方承担15%责任”及第八条第2款”施工现场所有人员必须办理意外保险，保险单复印件上交甲方备案查验，如需特种上岗证的一定配合甲方办理好证件”的规定。答辩人已于2020年05月10日口头通知被答辩人带施工员退场并解除合同。2、2020年05月27日爆破公司才第一次实施爆破作业是政策原因（公安局审批炸药手续）而非答辩人为造成。3、第一次爆破后被答辩人刚炸得出石方约400方，所以答辩人拒绝搬走石头，口头解除合同，但被答辩人赖着不走，想不劳而获。4、被答辩人以《劳务协议》约定2万方保底，计算出每2万方所产生的工程款为218900元是没有法律事实和依据的，被答辩人都没有投入劳务，哪来的这匹工程款？5、被答辩人计算白要6个月的工程款是不符合法律事实和规定的。综上所述，答辩人（本诉原告）认为：被答辩人（本诉被告）诉称请求没有事实和法律依据，理应驳回，法院应支持答辩人（本诉原告）的本诉请求。 原告（反诉被告）广西创意农业科技有限公司崇左分公司对其陈述事实在举证期限内没有向本院提供证据。 反诉第三人崇左神力爆破配送服务有限公司经本院依法送达起诉状副本、证据副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票等法律文书，无正当理由拒不到庭参加诉讼，未作任何答辩，也未向法庭提交任何证据。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，当事人有答辩及对对方当事人提供的证据进行质证和举证的权利，本案被告崇左神力爆破配送服务有限公司经本院依法公告送达开庭传票，无正当理由拒不到庭参加诉讼，未作任何答辩，也未向法庭提交任何证据，视为放弃举证、质证和答辩的权利。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告（反诉原告）对原告（反诉被告）提供的证据1、2、3均没有异议。原告（反诉被告）对被告（反诉原告）提供的证据1没有异议；原告（反诉被告）对被告（反诉原告）提供的证据2有异议，辩称原告（反诉被告）不履行义务不是事实，协议已经说明了在7天内要缴纳保险，被告（反诉原告）没有缴纳，原告（反诉被告）也没有发包给第三方；原告（反诉被告）对被告（反诉原告）提供的证据3有异议，辩称在6月底原告（反诉被告）、老周（案外人）、被告（反诉原告）商量过在同等情况下被告（反诉原告）是否能做，被告（反诉原告）自己说做不了，没有办法做，原告（反诉被告）才说让第三方做，原告（反诉被告）跟被告（反诉原告）已经口头商量了，商量的时候都有证人在场，但是原告（反诉被告）让别人做了以后被告（反诉原告）又跳出来阻挠，才有了报警的这件事。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 2020年12月17日，本院组织原、被告到崇左市江州区驮卢镇灶瓦村红山屯（玫瑰小镇）的玫瑰园区进行现场勘察，并制作了一份笔录，原、被告对该笔录均无异议，本院予以确认并在卷佐证。 综合全案证据，本院确认以下法律事实：原告（反诉被告） 与被告（反诉原告）于2020年04月29日签订一份《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》，该协议约定：“根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》以及相关法规及规定，为了明确施工过程中双方的权利义务的原则下，就该工程打孔及协助爆破公司爆破事宜，甲乙双方本着平等、自愿、互利，经协商达成如下协议，以便共同遵守执行。一、工程概况：1、发包单位名称：广西创意农业科技有限公司崇左分公司。2、工程名称：玫瑰园区土地改良。3、工程内容：土地改良钻孔爆破。4、施工地址：广西壮族自治区崇左市江州区驮卢镇灶瓦村红山屯（玫瑰小镇）。二、承包方式：1、本工程甲方以劳务方式承包给乙方施工，其中钻孔机械设备损耗、维修、工人工资，施工所需各种油料、工具等费用由乙方承担支付。2、施工期间所需爆破器材（炸药、雷管及辅材料）配送费、服务费，一万八千六百元壹吨，由甲方先垫付（甲购乙付）方式，月底结算扣除。3、山体表层清除（杂物及泥土），修钻孔机械行走的路（按乙方要求修路以便钻孔）所需费用甲方负担。三、计量单价及结算方式：1、以每车量的方量为依据，甲乙双方有记方量的人在现场。2、按磅（1.5吨为1方），装车单据为准，每方石料（如石料拉不走甲方就近提供场地堆积混和料用）壹拾肆元叁角（￥14.30）一方（松方税后价）。3、月底按当月生产量结算并且付清承包款，到年底或工程完工，尚有库存石料，双方估量后并结清所有余款。四、施工工期：1、暂定一年，进场时间以甲方下发进场通知书为准（有效工期），如有调整需双方协商，另行签订补充协议或补充说明书，以开工日（第一次爆破日为准）。2、遇到自然灾害和人力不可抗拒的情况下，施工工期顺延。五、工程质量要求：1、质量等级为合格，玫瑰小镇园区土地改良钻孔爆破。2、由于乙方施工过错造成的责任由乙方负责。六、安全责任：1、有乙方施工造成的一切安全责任经济责任由乙方自行承担。2、甲乙双方必须按国家有关规定和要求施工，防止安全事故发生，杜绝一切安全事故，任何一方如违规操作承担全部责任。3、乙方进场施工人员须办理意外保险，保额每人赔偿不低于80万以上，否则不准进场施工（进场七日内办理好保险单），如遇事故，除保险金赔偿不够的，乙方承担15%责任。七、甲方责任和义务：1、提供该项目施工方案，业主开工令复印件一份，指派现场施工工程师及管理人员，无偿免费提供施工人员住宿生活场所及生活用电用水，以及清表（需要打孔放炮表层及杂物）钻机行走的路。2、及时提供乙方施工所需炸药、电、柴油，费用由甲方垫付，乙方承担，柴油款甲方负责协调和保证到约定油吨位支付油款，炸药每吨一万八千六百元以内（含爆破铺材及运费，爆破民爆公司出勤费用在内），以上费用月底结算扣除。若因市场变化导致供应不及时，最多不得超过72小时，超出72小时按实际误工时间赔偿乙方损失（按第七条3款计算）。3、因甲方非自然灾害和政策原因造成乙方误工，误工时间超过72小时，甲方赔偿乙方相应损失（潜钻孔每台每天800元，履带式钻车2200元／天，施工人员每人每天350元计算）。甲方2万方保底，如每月拉走2万方，所有误工不算。4、甲方负责乙方在项目施工现场保证正常施工环境，如发生老百姓哄抢，损坏乙方的材料，机械设备安全和施工中有个人和政府干扰施工或扣留拖走机械设备，所造成的损失，按第七条3款计算赔付给乙方。5、按合同约定甲方每月01日-05日为结算日、结算上月的爆破土石方的方量，05日-10日为付款日，付清上月爆破量工程款。监督民工工资款的发放，如到期没有付清工程款造成停工，误工期所有损失甲方承担支付。6、负责协调处理与施工有关的当地政府、执政、执法等部门及周边群众居民关系。7、保障水、电、爆破所需材料，按乙方施工所需保量供给乙方运至施工现场。八、乙方责任和义务：1、乙方配备满足甲方施工的人员并提交相关人员名单，交由甲方进行登记。2、施工现场所有人员必须办理意外伤害保险，保险单复印件上交甲方备案查验，如需特种上岗证的一定配合甲方办理好证件。3、按照设计图纸施工规范，有关技术要求及施工、组织设计，精心施工，确保工程质量安全、高效、达标。4、自觉接受有关部门的管理、监督和检查，施工现场的水、电由乙方自己承担。5、乙方在施工时，爱护环境，做好林区施工防火安全及施工中安全事故的防范，做好施工现场的相邻建筑物以及文物的保护工作。6、所有施工人员及技术人员在施工现场必须戴好安全帽才能进入施工现场，未戴安全帽的任何人员决不允许进入施工现场。7、乙方如长时间达不到甲方的施工进度要求，无故找借口拖延施工进度或停工，如有发生，自觉、自愿搬出施工现场和放弃继续施工和协议的一切追诉权力。九、其他：1、乙方遵照本协议保质按时完成约定工程量，确实具有相应施工实力和信誉，甲方另行安排部分施工项目给乙方继续施工，并另行签订正式合同。2、双方如有未尽事宜，可另行签订补充协议。本协议双方签字生效同时双方承诺法律效力，一式三份，甲乙双方各执一份，交一份政府备案。甲方：广西创意农业科技有限公司崇左分公司张幸身份证号：4501051973××××××××乙方：中太权身份证号：4130271970××××××××联系电话：151××××2020年04月29日”。2020年04月30日，被告（反诉原告）施工人员进场施工。2020年05月27日，爆破公司实施第一次爆破作业。爆破后，原告（反诉被告）已拉走部分石料，部分石料堆放在爆破点处，部分石料尚未挖出。后双方产生矛盾协商未果。原告（反诉被告）遂以被告（反诉原告）没有办理意外保险和没有把保险单复印件上交原告备案查验为由请求解除合同。被告（反诉原告）则反诉要求原告（反诉被告）支付工程款1313400元。 另查明，被告（反诉原告）至今没有给其施工人员办理意外保险。2020年01月14日，原告（反诉被告）与反诉第三人崇左神力爆破配送服务有限公司签订一份《爆破施工合同》，合同约定：1、合作项目：原告（反诉被告）将崇左市江州区驮卢镇玫瑰园土地平整工程委托第三人进行民爆物品购买及爆破服务工作；2、工程地点：在崇左市江州区驮卢镇莲塘村红山屯；3、工程施工内容：原告（反诉被告）负责配备足够所需的机械设备、安全防护设施等能够满足施工需要的设备、设施及钻孔施工、场地清场、警戒和协调周边关系等。第三人负责爆物品购买、装药、连线、起爆以及监管。如需振动测试，价格另行协商；4、工程合同期限：自2020年01月14日起至2020年12月08日止等。 综合当事人的诉辩意见，本案本诉的争议焦点是：原告（反诉被告）要求解除原、被告于2020年04月29日签订的土地改良工程钻孔爆破劳务合同是否有事实和法律依据。 综合当事人的诉辩意见，本案反诉的争议焦点是：从2020年05月01日起至2020年10月31日止的工程款是多少，被告（反诉原告）的诉讼请求是否有事实和法律依据。 本院认为，一、关于原告（反诉被告）要求解除原、被告于2020年04月29日签订的土地改良工程钻孔爆破劳务合同是否有事实和法律依据的问题。根据《中华人民共和国合同法》第八条：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”、第九十三条：“当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”、第九十四条：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。”的规定，本案中，原告（反诉被告）与被告（反诉原告）于2020年04月29日签订一份《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》，合同双方当事人均具有相应的民事行为能力，该协议系双方当事人的真实意思表示，且没有违反国家强制性规定，为有效合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。原、被告签订合同时没有约定被告（反诉原告）不办理意外保险，原告（反诉被告）即可解除合同。原告（反诉被告）以被告（反诉原告）方施工人员于2020年04月30日进场施工，到2020年05月10日，被告（反诉原告）方施工人员没有办理意外保险，也没有把保险单复印件上交原告（反诉被告）备案查验为由，请求解除原被告于2020年04月29日签订一份《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》，没有合同约定的解除条件，也没有法律规定的解除情形。故本院不予支持。 二、关于从2020年05月01日起至2020年10月31日止 的工程款是多少，被告（反诉原告）的诉讼请求是否有事实和法律依据的问题。劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。工程款是在工程施工过程中产生的费用，由实际工程造价构成，是工程顺利进展的支柱。工程款也就是工程施工合同价款的收支。对于建设单位而言，是根据合同约定结合实际工程进度支付工程款，包括应付工程款、已付、未付工程款等概念。对于施工单位而言，是根据合同约定和实际施工进度，向建设单位收取工程款，包括应收、已收工程款等概念。本案中，被告（反诉原告）与原告（反诉被告）于2020年04月29日签订的《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》第三条约定：“计量单价及结算方式：1、以每车量的方量为依据，甲乙双方有记方量的人在现场。2、按磅（1.5吨为1方），装车单据为准，每方石料（如石料拉不走甲方就近提供场地堆积混和料用）壹拾肆元叁角（￥14.30）一方（松方税后价）。3、月底按当月生产量结算并且付清承包款，到年底或工程完工，尚有库存石料，双方估量后并结清所有余款。”即双方计算劳动报酬即被告（反诉原告）诉称的“工程款”的方法是以每1立方石料14.3元计付。被告（反诉原告）诉称从2020年05月01日起至2020年10月31日止其钻孔爆破得出的石料方数为保底5000立方，原告（反诉被告）则称从2020年05月01日起至2020年10月31日止其钻孔爆破得出的石料方数为600立方，经本院组织双方当事人现场勘察，被告（反诉原告）钻孔爆破后，已有部分石料运走，部分石料堆放在爆破点处，部分石料尚未挖出，无法计算已经爆破得出的石料方数。故本案无法计算从2020年05月01日起至2020年10月31日止的劳动报酬即被告（反诉原告）诉称的“工程款”。故被告（反诉原告）的诉讼请求没有事实和法律依据，本院不予支持。被告（反诉原告）根据《土地改良工程钻孔爆破劳务协议》第七条第三款计算的项目为被告（反诉原告）的误工损失，根据不告不理的原则，本院不予评判，被告（反诉原告）可以另行起诉。 综上，根据《中华人民共和国合同法》第八条、第九条、第三十二条、第四十四条、第九十三条、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下： 驳回原告广西创意农业科技有限公司崇左分公司的诉讼请求； 驳回反诉原告申太权的诉讼请求。 本诉案件受理费50元，由原告广西创意农业科技有限公司崇左分公司负担。反诉案件受理费8310元，由反诉原告申太权负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本 院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广西壮族自治区崇左市中级人民法院。 审 判 长  韦 剑 人民陪审员  许世勋 人民陪审员  梁玲娟 二〇二〇年十二月二十二日 法官 助理  黄**耀 书 记 员  何桂琴 附法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第九条当事人订立合同，应当具有相应的民事权利能力和民事行为能力。 当事人依法可以委托代理人订立合同。 第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期 限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明 其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。