宁夏回族自治区永宁县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）宁0121民初3879号 原告：纪释保，男，1984年9月11日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市。 被告：朱兵，男，1979年10月10日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市。 被告：宁夏佳鑫运驰建筑工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市。 法定代表人：俞娜，该公司总经理。 委托诉讼代理人：朱兵，男，1979年10月10日出生，汉族，住宁夏回族自治区银川市。 被告：刘晗龙，男，1984年4月11日出生，汉族，住宁夏回族自治区西吉县。 原告纪释保与被告朱兵、宁夏佳鑫运驰建筑工程有限公司（以下简称佳鑫公司）劳务合同纠纷一案，本院于2020年11月2日立案后，被告朱兵申请追加刘晗龙为本案共同被告。依法适用简易程序，公开开庭进行了审理,原被告均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 纪释保向本院提出诉讼请求：1、判令二被告支付原告劳务费70250元；2、诉讼费由二被告承担。事实与理由：2020年9月5日，原、被告双方签订了宁夏银川市永宁县望远镇旱厕改造安装工费协议，约定由乙方负责出工安装，每户安装费750元，包工不包料，双方并对劳务费的支付方式等进行了约定。被告方只支付了原告部分劳务费，下欠70250元未付，甲方已经违约。后经原告多次催要，被告仍不予支付，故原告诉至法院。 朱兵及佳鑫公司辩称：当时给原告出了结算单，已经给原告给了10000元，给原告哥哥刘晗龙给了24000元，一共是34000元，现在下欠20000多元，因为我们验收有很多问题，没有一个是合格的，我们正在找人维修，等到验收合格账全部算完才能给原告付款。付款都是给刘晗龙农付的，当时合同是因为刘晗龙说要带一带原告所以才和原告签订的，我后来有什么事都是联系刘晗龙。 刘晗龙辩称：对朱兵的说法不认可，我作为中间人，是帮朱兵找来干活的人，当时说给我好处费，纪释保给我5000元，朱兵给我15000元，但是现在我一分钱都没拿到。朱兵说给我给了24000元，这钱是朱兵让我帮他买工具的钱，我拿这钱给朱兵买了工地上干活的工具。 原告为证实其主张向法庭提交了宁夏银川市永宁县望远镇户改厕安装合同、结算单各一份，证明原被告签订合同并且已经结算的事实。 被告朱兵及佳鑫公司对原告提交的证据无异议。 被告刘晗龙认为这是被告朱兵及佳鑫公司和原告的协议，与其无关。 被告朱兵及佳鑫公司为证实其主张向法庭提交了如下证据：1、工作联系单一份、整改通知单一份、罚款单四份、户改厕大检查二十三份、户改厕安装工费申请表三份，证明其最后结算的时候是要扣刘晗龙的钱，并且施工验收不合格的事实。2、微信截图若干份，证明刘晗龙和纪释保之间的关系。 纪释保的质证意见是：我是干工的，应该按合同执行，因为合同都写的很清楚。被告提供的罚款单这些证据我干活的时候都没有接触到。 刘晗龙的质证意见是：我作为中间人，因原告活干的好我才介绍给朱兵。原告说的很对，我认为朱兵应该支付原告的劳务工资。 被告刘晗龙为证实其主张向法庭提交了如下证据：1.二手车交易协议一份，证明刘晗龙买了一辆五菱客货车花了9500元的事实；2.工商服务业统一收款收据两份，证明刘晗龙买了电锯、钻头等工具花费2370元的事实；3.收款收据8张，证明刘晗龙买工具花费9568元的事实；4.电动车合格证及使用说明书各一份，证明刘晗龙花费3200元购买三轮电动车的事实。 原告纪释保的质证意见是：我干活使用的工具确实是刘晗龙给的，我只出工，工具以及住宿是由被告朱兵提供的。 被告朱兵及佳鑫公司的质证意见是：刘晗龙提供的证据与其无关。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年9月5日，原告纪释保（乙方）与被告佳鑫运公司（甲方）签订了《宁夏银川市永宁县望远镇户改厕安装合同》，朱兵以甲方代表的名义在合同上签字，合同加盖有佳鑫公司的印章。合同约定：甲方负责挖好每个净化池坑,达到合格标准;乙方负责打好垫层基础,将净化池安装到指定位置;再由甲方统一回填土方,上层垫层由甲方统一商砼,乙方出人工,卫生间马桶统一由乙方安装，自来水必须由农户自行引入马桶附近,以便安装方便(若达不到要求,三方(含农户)协商解决。合同价格:按每户安装费750元,包工不包料。数量约600户,最终以实际确认施工量为准,据实结算。开工日期:2020年9月1日,竣工日期2020年10月31日,该工程包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。工程服务形式:由甲方提供工人住宿、保证水、电通畅,费用由甲方负责。工程款支付：乙方安装50台(不含安马桶和上面垫层),甲方付50台的90%工费,剩余10%等垫层施工完毕及50台马桶安装完毕验收合格后一次性付清。以此类推,50台一结算。如果甲方付款不及时,乙方有权停工,并要求赔偿工人误工费。施工责任：如果甲方材料不及时提供到位,影响乙方施工,乙方有权停工,并要求甲方赔偿工人误工费。甲方挖机挖坑和卫生间的距离超过3米时,甲乙双方协商增加人工工费,在乙方施工中为乙方提供水、电等便利,并负责同住户及下属有关部门协调。乙方按施工工艺要求施工。乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,确保工程达到合同约定及甲方要求。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。合同签订后，被告刘晗龙将购买的施工机械及施工工具交付原告，原告组织人员按照被告朱兵的指示进行了施工作业，2020年9月21日被告朱兵出具结算单，内容为：纪释宝施工班组户改厕长湖村37个，永清村13个，合计50个，费用共计58750元，已付1万元，同日被告朱兵向被告刘晗龙转款24000元。之后原告继续给被告朱兵提供人工劳务，2020年10月24日被告朱兵向原告出具结算单，原告共计给被告佳鑫公司、朱兵施工107户，人工费总计80250元，减去已付10000元后，被告佳鑫公司、朱兵尚欠原告劳务工资70250元，原被告协商无果，原告诉至本院。 本院认为，原告纪释保与被告佳鑫公司、朱兵签订的《宁夏银川市永宁县望远镇户改厕安装合同》，系当事人真实意思表示，属有效合同，双方应当遵守执行。原告纪释保按照合同约定向被告佳鑫公司、朱兵提供了劳务工作，原告纪释保与被告佳鑫公司、朱兵之间形成劳务关系，被告佳鑫公司、朱兵应当按照合同约定和结算单向原告纪释保及时支付劳务工资，被告佳鑫公司、朱兵未按约定的时间支付原告的劳务工资，已经构成违约，应当承担继续支付的民事责任。原告的诉讼请求符合合同约定和法律规定，本院予以支持。被告朱兵及佳鑫公司辩称原告所干工程不合格的责任应当由原告承担的辩解意见，因合同约定原告包工不包料，且原告所干工程被告已经向原告进行了结算，应当视为被告朱兵及佳鑫公司对原告所干工程的验收，故对其辩解意见本院不予采纳。被告刘晗龙不是本案合同的当事人，也在本案中未与原告及被告佳鑫公司、朱兵之间形成劳务关系，故被告朱兵向被告刘晗龙支付的24000元与本案不是同一个法律关系，本案不予处理，被告刘晗龙不承担向原告纪释保支付劳务费24000元的民事责任。 综上所述，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条规定，判决如下： 一、被告朱兵、宁夏佳鑫运驰建筑工程有限公司于本判决生效后五日内给付原告纪释保劳务工资70250元； 二、被告刘晗龙不承担向原告纪释保支付劳务费的民事责任。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1556元，减半收取778元，由被告朱兵、宁夏佳鑫运驰建筑工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审判员  高宇翔 二〇二〇年十二月十五日 书记员  刘卓依 附：本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。