北京市西城区人民法院民 事 判 决 书（2019）京0102民初473号原告（反诉被告）：未来新影传媒科技（北京）有限公司，住所地北京市朝阳区。委托诉讼代理人：赵义龙，北京市北斗鼎铭律师事务所律师。委托诉讼代理人：金龙，该公司制片经理，住北京市顺义区.被告（反诉原告）：北京王视界文化传媒有限公司，住所地北京市朝阳区高碑店乡北花园金家村中街********。法定代表人王康，总经理。委托诉讼代理人：薛康波，北京市鑫诺律师事务所律师。委托诉讼代理人：许芳，女，该公司职员。未来新影传媒科技（北京）有限公司（以下简称未来新影公司）与北京王视界文化传媒有限公司（以下简称王视界传媒公司）及王视界传媒公司反诉未来新影公司服务合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。未来新影公司的委托诉讼代理人赵义龙、金龙，王视界传媒公司的委托诉讼代理人薛康波、许芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。未来新影公司的诉讼请求为：1、判令解除双方签订的《事实和理由：2018年3月23日，我司与王视界传媒公司签订《＜720一带一路体验之旅＞球幕多媒体影片项目部分外包合同》，约定：王视界传媒公司委托我司进行CG影片三维资产、特效、灯光渲染、合成工作。合同签订后,我司如约履行合同义务,按王视界传媒公司要求制作并交付成果。我司已完成本影片项目M2阶段工作并将成果交付王视界传媒公司，同时已向王视界传媒公司开具税务发票，现王视界传媒公司已将发票正式财务入账。王视界传媒公司于合同签订后仅向我司支付第一笔款项，该项目工作成果的M2阶段款项206000元至今未付。经我司多次催要未果。为维护我司的合法权益，故起诉至法院。王视界传媒公司辩称：不同意未来新影公司诉讼请求。2018年3月23日，双方签订合同后，我司已经支付第一笔款项，但合同履行中，未来新影公司没有按约定提交工作成果，更没有通过我司的验收，在我司通知未来新影公司提交工作成果时，未来新影公司仍然没有按照约定履行，因此我司已经通知未来新影公司解除本案涉案合同，并且有权要求未来新影公司返还已经收取的合同款项，未来新影公司诉求没有事实和法律依据。王视界传媒公司反诉请求：1．请求未来新影公司返还已经收取的合同费用20．6万元；2．请求未来新影公司赔偿我司损失600401元；3．请求未来新影公司承担诉讼费用。事实和理由：2018年3月23日，未来新影公司与我司签订《＜720一带一路体验之旅＞球幕多媒体影片项目部分外包合同》。合同签订后，我司向未来新影公司支付了第一笔合同款20．60万元，合同约定未来新影公司应当于2018年4月15日前向我司提交M2阶段的工作成果，并经我司验收通过后，我司向未来新影公司支付第二笔款项，同时未来新影公司应当继续进行M3等后续阶段的工作直至完成全部合同成果。直至2018年4月15日止，未来新影公司未能完成M2阶段的工作，且其所提交的工作内容不仅没有完整样品，而且经我司多次提出修改意见，始终不能做出有效的修订，且更无法获得验收通过。直到合同期限届满，未来影视公司也未能完成约定的工作成果，经多次协商，亦无法达成一致意见。因未来新影公司的违约行为已经导致我司将向第三方承担违约责任，且为了继续完成本案所涉工作成果，只能另行花费人力物力进行工作。鉴于此，我司于2018年8月29日向未来新影公司送达了解除合同通知书函，根据合同约定，未来新影公司应当向我司返还已经收取的全部合同款项并赔偿给我司造成的损失。综上，我司向法院提起以上反诉诉讼请求。未来新影公司辩称：不同意王视界传媒公司的反诉请求。不同意返还服务费和支付损失。第一，王视界传媒公司实际支付第一笔合同款项是2018年4月16日，双方签订附件三约定各阶段成果交付时间以此顺延，按照合同时间顺延。王视界传媒公司没有提交其和第三方合同，无法证明工作成果由第三方实施。第二，王视界传媒公司提交的限期交付成片函实际是2018年8月21日邮寄出去，要求三日内交付成片，而此时王视界传媒公司M2阶段费用没有支付，我司有权拒绝交付成片。同时王视界传媒公司所提供的解除合同通知函，是在2018年8月28日邮寄，签收时间是8月29日，王视界传媒公司与第三方合同是8月25日，在双方合同尚未解除的情况下，王视界传媒公司与第三方合同产生费用与我司无关。第三，王视界传媒公司主张损失赔偿没有法律和事实依据，没有明确具体计算标准，没有实际发生。另外其与第三方合同可能高于或低于与我司签订的合同报价，其损失不是必须产生的。第四，按照合同及交易习惯，双方成果交付是分阶段分次序进行，在王视界传媒公司没有支付M2/3/4阶段费用时，王视界传媒公司所谓交付成片不符合合同约定及行业习惯。第五，双方在持续沟通过程中，多次对于M2/3/4阶段工作进行沟通，最终没有确定交付时间，实际的时间节点依次顺延，我司按照双方沟通的时间节点交付M2工作成果，后续沟通只是按照王视界传媒公司意见做小部分修改。未来新影公司为证明其主张，基于本诉和反诉向本院提交以下证据：1、《＜720一带一路体验之旅＞球幕多媒体影片项目部分外包合同》（以下简称《影片外包合同》）及附件一、附件二、附近三。王视界传媒公司对证据的真实性认可。不认可证明目的，称合同约定M2阶段支付费用前提是我方收到成品并通过后。未来新影公司没有交付成果，我方没有付款。附件三中明确M2阶段资产。2、未来新影公司为王视界传媒公司出具发票。王视界传媒公司对真实性认可，称该发票没有入账，开具发票并不意味要付款，付款的前提是产品验收。3、中国建设银行单位客户电子回单。王视界传媒公司对真实性认可，称付款时间晚于合同约定并不意味合同其他节点顺延。4、未来新影公司的工作人员与王视界传媒公司工作人员之间的微信聊天记录（1）、（2）。王视界传媒公司对真实性不予认可，认为记录不完整。5、M2阶段部分工作成果打印件。图示资产部分收到过，但不是全部。6、通知开具M2阶段聊天记录。王视界传媒公司对真实性不予认可。郑帅不是合同约定发票接收人。7、发票查验明细。王视界传媒公司对真实性无法确认。8、M3阶段部分工作成果。王视界传媒公司对真实性不予认可。9、录音光盘。王视界传媒公司对真实性不予认可。王视界传媒公司基于本诉和反诉提交的证据为：1、双方签订的合同及银行汇款凭证。未来新影公司对真实性认可，称王视界传媒公司没有按约定支付首付款，双方约定各时间节点依次顺延。2、限期提供成片通知，解除合同通知书、快递单及送达凭证。未来新影公司对真实性无法确认。称限期提供成片通知是2018年8月21日邮寄的，23日签收；解除合同通知书是2018年8月28日邮寄，29日签收，签收人均不是我司工作人员。王视界传媒公司与第三方签订合同时间为2018年8月25日，此时解除合同通知书尚未寄出，本案合同在履行中，王视界传媒公司产生的费用与我司无关。3、王视界传媒公司与第三方北京艺数动漫科技有限公司于2018年8月15日签订的《影片外包合同》及银行汇款凭证。未来新影公司的质证意见同2。对电子回执的真实性无法确认，电子回执与合同价款不一致，且没有提供工作成果。4、王视界传媒公司与第三方北京云上九天动画制作有限责任公司于2018年8月25日签订的《影片外包合同》及银行汇款凭证。未来新影公司的质证意见同3．5、王视界传媒公司与第三方霍尔果斯王视界影业有限公司于2018年3月5日签订的《委托合同》及北京首望体验科技文化有限公司与霍尔果斯王视界影业有限公司签订的《主厅项目委托制作合同》。未来新影公司对真实性不予认可。合同上没有日期，没有付款凭证。6、未来新影公司的工作人员与王视界传媒公司工作人员之间的微信聊天截屏。未来新影公司对真实性不予认可。7、未来新影公司提交的成果效果与第三方提交的成果效果之比较，对比光盘。未来影视公司对真实性不予认可，称其按照王视界传媒公司要求进行可单帧修改、灯光渲染，完成了M2阶段成果。本院认定以下事实：一、《影片外包合同》之约定王视界传媒公司（甲方）与未来新影公司（乙方）签订的《影片外包合同》包含以下合同内容：1、合作内容：甲方委托乙方制作本项目四场CG影片：伊拉克、肯尼亚热带雨林、裂谷火山（港口）、南海大战，CG制作环节包括三维资产、特效、灯光渲染、合成，最终输出完整CG影片交付甲方；影片成品交付日期：2018年6月15日，乙方须按时交付成片；根据甲方提供的参考样片品质作为项目品质参考，以双方确认后的画面渲染单帧为交付标准；2、权利义务（1）甲方指派杨国辉、郑帅，乙方指派金龙作为本合同项目的联络人；（2）甲方权利义务：甲方有权对乙方提出具体的制作要求，并有权根据质量标准与版权合法性等原则对乙方制作的作品进行验收；甲方有权对乙方不符合甲方要求的制作成果进行更改，乙方须按照甲方提出的修改意见在项目周期内进行修改或重做，直至甲方满意为止；甲方有权要求乙方每制作完成一个步骤后立即交由甲方审核验收，经验收后才可进行下一步。（3）乙方权利义务：因甲方项目进度需求，调整资源需求的，须提前1周通知乙方，否则责任由甲方承担；甲方在收到乙方提交的阶段作品内容时，需在3个工作日内提出修改意见，甲方未及时提出修改意见而导致项目进度延期的责任由甲方承担；（4）费用支付：甲方应向乙方支付制作费1030000元。双方签订本合同之后5个工作日内，甲方向乙方支付206000元；乙方完成M2阶段，甲方收到成品并通过后，甲方在5个工作日内向乙方支付206000元；乙方完成M3阶段，甲方收到成品并通过后，甲方在5个工作日内向乙方支付206000元；乙方完成M4阶段，甲方收到成品并通过后，甲方在5个工作日内向乙方支付206000元，乙方完成M,5阶段，甲方收到成品并通过后，甲方在5个工作日内向乙方支付206000元。在甲方付款之前，乙方应在每笔款项支付前[5]日内向甲方提供相应金额等额的增值税专用发票。甲方收到发票为乙方付款的前提，甲方收到后向乙方指定账户付款。(5)违约责任：如乙方在M2阶段制作完成的事项未达到甲方验收标准，甲方要求乙方修改超过3次以上仍未达到甲方要求的，甲方即可单方解除合同，不承担任何违约责任并无需向乙方继续支付任何费用且有权要求乙方返还已支付但未完成作品的费用。（6）附件三工作成果及交付时限：阶段任务提交内容各阶段最终时间点支付数额M1合同签署双方盖章合同合同签署后5个工作日内206000元M2三维资产所有资产制作完成100%；特效完成50%；灯光渲染单帧100%二〇一八年四月十六日206000元M3特效特效完成100%，灯光渲染完成制作50%2018年5月4日206000元M4合成小样灯光渲染完成制作100%；提交输出半尺寸合成小样2018年5月31日206000元M5合成成片提交最终成片，现场调试通过2018年6月15日206000元二、《影片外包合同》之履行情况（包含双方之间的沟通情况）未来新影公司在庭审中确认其于2018年6月15日通过网盘形式向王视界传媒公司交付M2阶段成果后，未来新影公司按照王视界传媒公司的意见做小部分修改。双方在庭审中确认M2阶段所需完成的三维资产是一个可以展示某一个场景三维整体效果的工程文件（玛雅文件），而非静态的单帧图片，且玛雅文件由多个文件共同组成，包括模型文件、材质文件、灯光合成文件、绑定文件等。王视界传媒公司在庭审中确认在履约过程中，确实收到了未来新影公司部分资产，但均非合同约定的M2阶段所应交付的三维资产。在双方微信往来的过程中，王视界传媒公司的人员与未来影视公司的人员一直就制作过程中出现的问题进行反馈和沟通。在交付工作成果的过程中，未来新影公司主张先付款后交付工作成果。三、《影片外包合同》之解除情况王视界传媒公司于2018年8月21日向未来新影公司邮寄送达《要求限期提供成片通知函》，载明：合同约定M2阶段项目成果应于2018年4月15日前提交我司，在获得我司验收通过后支付第二笔款项。你司在M2阶段期限内不仅未能完成该阶段的全部成果，在我司提出修改意见时，你司未作出任何有效的修订。你司应于2018年6月15日前提交合同约定的成片，但截至我司发出此函，你司未完成M2阶段的工作，更未向我司提供成片。王视界传媒公司于2018年8月28日向未来新影公司邮寄送达《解除合同通知函》，未来新影公司于2018年8月29日收到上述通知函。通知函中记载，基于未来新影公司在合同约定的M2阶段未能完成该阶段的成果，更未达到合同约定的验收标准。故通知未来新影公司解除合同。未来新影公司在庭审中主张，双方确实已经解除了《影片外包合同》，要求法院判决解除。王视界传媒公司主张合同解除时间为2018年8月23日。本院认为：本案的争议焦点为未来新影公司是否已经完成了向王视界传媒公司交付工作成果的合同义务，其是否有权向王视界传媒公司主张相应的报酬。王视界传媒公司要求未来新影公司返还已经支付的合同价款及支付损失是否合理。本案中，未来新影公司与王视界传媒公司均同意解除合同，本院不持异议。王视界传媒公司称合同解除时间为2018年8月23日。根据查明的事实，王视界传媒公司于2018年8月28日向未来新影公司邮寄送达《解除合同通知函》，未来新影公司于2018年8月29日收到上述通知函。王视界传媒公司主张合同于2018年8月23日解除，缺乏事实依据，本院不予采信。本案中，未来新影公司结合其向王视界传媒交付的工作成果，向王视界传媒主张报酬206000元。基于双方提供的证据及本院认定的事实，未来新影公司已经向王视界传媒公司实际交付的工作成果达到《影片外包合同》中所约定的工作成果的要求，王视界传媒公司认可收到部分资产，但无法确认交付的具体内容，对未来影视公司要求王视界传媒公司支付服务费的主张，本院予以支持。未来影视公司要求王视界传媒公司支付利息的主张，未来影视公司未按合同约定时间交付工作成果，该项主张，本院不予支持。对于王视界传媒公司主张，在《影片外包合同》解除后，未来影视公司应当返还之前王视界传媒公司向其支付的20．60万元的诉求。虽然《影片外包合同》予以解除，但根据本院查明的事实，未来影视公司在履行合同过程中，依约向王视界传媒公司交付完整的阶段性工作成果，且王视界传媒公司亦已经接收上述工作成果，且未来新影公司已经向王视界传媒交付的工作成果客观上亦不具有返还之条件，在王视界传媒公司不能证明上述工作成果远低于其已经支付的20．60万元制作费的情况下，对于王视界传媒公司要求返还20．60元的诉讼请求，本院不予支持。对于王视界传媒公司所主张的损失，现王视界传媒公司提供证据不足以证明其主张，故本院不予支持。综上，依据，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、解除未来新影传媒科技（北京）有限公司与北京王视界文化传媒有限公司签订的《二、自本判决生效之日起7日内，北京王视界文化传媒有限公司支付未来新影传媒科技（北京）有限公司费用206000元。三、驳回未来新影传媒科技（北京）有限公司其他的诉讼请求；四、驳回北京王视界文化传媒有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14070元，由未来新影传媒科技（北京）有限公司负担11256元，已交纳7035元，余款4221元，于本判决生效之日起7日内交纳；由北京王视界文化传媒有限公司负担2814元，于本判决生效之日起7日内日交纳；反诉案件受理费11864元，由北京王视界文化传媒有限公司负担，已交纳5932元，余款5932元，于本判决生效之日起7日内日交纳。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状两份，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第二中级人民法院。在上诉期届满后七日内，仍未交纳上诉案件受理费的，视为自动放弃上诉的权利。审判长刘敏人民陪审员李桂芳人民陪审员张煜二〇二〇年十二月二十一日书记员郭莹莹