云南省安宁市人民法院民 事 判 决 书（2020）云0181民初2510号原告：云南永晟电力科技有限公司。住所地：云南省安宁市。委托诉讼代理人：付英博，北京盈科（昆明）律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。被告：四川省华蓥市南方送变电有限公司红河分公司。营业场所：云南省红河州。委托诉讼代理人：段志松，云南大韬（盐津）律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。被告：四川省华蓥市南方送变电有限公司。住所地：四川省广安市。委托诉讼代理人：段志松，云南大韬（盐津）律师事务所律师，代理权限为特别授权代理。原告云南永晟电力科技有限公司（以下简称“永晟公司”）与被告四川省华蓥市南方送变电有限公司红河分公司（以下简称“华蓥南方送变电公司红河分公司”）、被告四川省华蓥市南方送变电有限公司（以下简称“华蓥南方送变电公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年11月3日立案受理后，依法适用简易程序，由本院审判员张红梅独任审判，于2020年12月8日在本院公开开庭进行了审理，原告永晟公司的委托诉讼代理付英博，被告华蓥南方送变电公司红河分公司的负责人蒋武忠及委托诉讼代理人段志松，被告华蓥南方送变电公司的委托诉讼代理人段志松到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告永晟公司向本院提出如下诉讼请求：1.请求判令被告向原告支付欠款1333451元。2.请求判令被告向原告支付资金占用费200000元（自起诉之日起以本金为准按每日1‰计算至实际还清之日）。3.请求判令由被告承担本案的诉讼费、保全费、担保费、律师费等合理费用。事实及理由：原告与被告华蓥南方送变电公司红河分公司分别于2018年1月12日和2018年4月20日签订了《高低压电柜供货合同》（以下简称“主合同”）、《低压配电柜增补合同》（以下简称“增补合同”）。“主合同”约定由原告为被告订做一批高、低压配电柜（具体型号见附件）总价款为：1173451元，先款后货，付款方式为合同签订后被告向原告支付合同标的额30%的预付款352035.3元；设备组装完毕，具备发货条件后被告再支付合同标的额50%的货款586725.50元；货到现场安装调试完毕，通电后十天内支付剩余合同标的额20%的剩余货款234690.20元。“增补合同”约定由原告补充定制一批低压配电柜（具体型号见附件）总价款为：160000元，先款后货，付款方式为合同签订后被告向原告支付合同标的额30%的预付款48000元；设备组装完毕，具备发货条件后被告再支付合同标的额50%的货款80000元；货到现场安装调试完毕，通电后十天内支付剩余合同标的额20%的剩余货款32000元。合同签订后，原告如约按照被告的要求购入高、低压配电箱元气配件，组织人员进行装配，按时完成了全部配电柜的安装。但被告迟迟没有付款给原告，在原告多次催促后，被告于2018年7月24日仅支付了240000元给原告，与合同约定的首付款相差甚远，因被告未及时付款提货，原告为被告定制的大量高、低压配电柜积压在原告的生产厂房，造成原告前期投入购买元器件的大量资金占用、完成定制后的设备存放于原告生产车间，生产车间被占用以及产生设备保管费用等损失。截至原告起诉之日，被告红河分公司仍未履行付款义务，其行为已构成违约，故原告依法对其提起诉讼，按照合同约定，违约方应承担守约方维权所产生的诉讼费、保全费、担保费、律师费等全部合理维权费用。同时，被告红河分公司系被告四川省华蓥市南方送变电有限公司的分公司，按照法律规定其应与被告红河分公司承担共同承担责任，为维护原告合法权益，特向贵院提起诉讼，请法庭查清事实，支持原告全部诉请。被告华蓥南方送变电公司红河分公司、被告华蓥南方送变电公司共同辩称，请求法庭驳回原告的全部诉讼请求。双方在2018年11月5日签订了补充协议，在补充协议上已经约定被告没有履行后面的资金给付，就把前面已经付的240000元作为损失的赔偿，并且约定南方送变电红河分公司所订购的全部高低压配电柜放弃要货，由原告自行处理，所以补充协议条款实际上就是一个解除合同的约定，合同已经解除，不存在还要支付货款，以及后面的资金占用费、场地占用费、保管费等费用。货品是由原告自行处理，原告不处理是扩大损失。原告永晟公司围绕其诉讼请求，当庭提交如下证据：第一组：1.高低压电柜供货合同。2.低压配电柜增补合同，欲证实1.原告与被告红河分公司分别于2018年1月12日和2018年4月20日签订了购买高低压配电柜的合同，合同总价款1333454元；2.合同约定一经签订双方必须履行，任何一方不得擅自变更和解除；3.违约方承担守约方实现债权的必要费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等。第二组：补充协议，欲证实2018年11月5日，因原告依照合同组装了配电柜，被告红河分公司未按合同约定支付货款，双方对买卖合同签订补充协议。第三组：1.公证书。2.产品订购合同11份。3.中国建设银行单位客户专用回单，欲证实1.原告如约生产了合同约定的标的物；2.合同签订后，原告为履行合同，购买了组装被告所需配电柜的必备原材料，支付了全部原材料的货款。第四组：1.转账凭证。2.律师费发票。3.云南增值税普通发票。4.保全费发票、证据保全收据，欲证实原告为实现债权所产生的费用。被告华蓥南方送变电公司红河分公司、被告华蓥南方送变电公司共同质证认为，对原告提交证据的真实性认可，但补充协议是解除合同的性质，补充协议约定2018年12月31日之前，如果被告未能履行上述两条协议，之前已经支付的24万元就作为原告的损失进行赔偿，所有合同标的物被告可以自行处理，所以实际上这个条款就是一个解除条款。因为原告是生产标的物的专业厂家，他不仅向被告供货，还向若干采购商供货，原告不能证明现在厂里的设备就是供给被告的货物；因为原告恶意诉讼，诉讼产生的费用应该由原告自行承担。被告华蓥南方送变电公司红河分公司、被告华蓥南方送变电公司共同提交如下证据：第一组：1.《高低压电柜供货合同》一份，欲证实南方送变电红河分公司确实与原告签过一份《高低压电柜供货合同》，合同价值117.3451万元。合同约定的交货条件是：预付款到账后30个工作日内货发到现场，发货时间需方以书面告知。付款方式，合同签订后预付30%预付款，合计35.2035万元；2.《低压配电柜增补合同》一份，欲证实南方送变电红河分公司增加低压配电柜数量，与原告签过了《低压配电柜增补合同》，增补合同价值16万元。合同约定的交货条件是：预付款到账后15个工作日内货发到现场，发货时间需方以书面告知；付款方式，合同签订后一周内预付30%预付款，合计4.8万元。第二组：云南农村信用社网上银行电子回单，欲证实南方送变电红河分公司曾向原告转账支付过24万元预付款。第三组：补充协议一份，欲证实双方约定的条款，南方送变电红河分公司所订购的全部高低压配电柜放弃要货，由原告自行处理。第四组：1.《建设工程施工合同》一份，欲证实华蓥南方送变电公司红河分公司与金平鸿俊房地产签订了《建设工程施工合同》，金平鸿俊房地产将其开发的汇金半岛项目10KV引入工程发包给华蓥南方送变电公司红河分公司；2.《建设工程施工合同》一份，欲证实中途金平鸿俊房地产又与云南天文电力工程有限公司签订了《施工合同》，将汇金10KV引入工程又发包给云南天文电力工程有限公司，证明合同的不履行，是出于非南方送变电宏公司可预见的情况产生的。原告永晟公司质证认为，对第一、二、三组证据真实性认可，认为合同约定被告在签订合同后应该首先支付30%的预付款，30天内向原告发出发货告知书，合同签订后，原告积极组织生产，被告并没有如约的付款，也没有发出发货通知，被告违约。被告支付的24万元的时间与合同中约定的时间不符，不足以支付30%预付款，被告违约。24万元已经由双方再次约定，作为违约金支付给原告，不是支付的预付款；原告按照合同生产出被告所需要的全部货品，并摆放在原告的厂房。补充协议约定改变了之前合同中约定的付款方式，明确是先款后货，基于被告连续三次的违约行为，所以双方才签订的协议，并不是解除合同，而是所有权保留条款，签订的目的是为督促被告支付款项。对第四组证据不认可，合同涉及第三方，没有原件，其真实性无法确认。被告与他方签订的合同是独立的法律关系，与本案没有关联性。本院认为，双方当庭提交的证据经原被告双方质证无异议的，本院收录在卷，异议佐证。对被告提交的第四组证据系被告与案外人签订，与本案不具有实质关联性，本院不予确认。原被告双方争议的证明目的，本院将在下文综合阐述。归纳原、被告诉辩主张，双方争议焦点为：1.《补充协议》第3条是否是解除条款？2.被告是否应承担违约责任？经庭审，本院确认如下法律事实：2018年1月12日，原告（供方）与被告华蓥南方送变电公司红河分公司（需方）签订《高低压配电柜供货合同》。约定：“由供方向需方提供高低压配电柜1批，规格型号设备见附件，单价1173451元，供方须保证合同签订预付款到账后30个工作日之内货到现场，发货时间需方以书面形式告知供方。付款方式为合同签订预防30%预付款，合计352035.3元，设备组装完成具备发货条件，支付50%的发货款，合计586725.5元，货到现场安装调试完成，通电验收后十天之内支付剩余20%的尾款，合计234690.2元。本合同在履行过程中，如需方不按时支付合同价款，应负担合同款总额1‰每天的违约金……”。2018年4月20日原告（供方）与被告华蓥南方送变电公司红河分公司（需方）再次签订《低压配电柜供货增补合同》，约定：“由供方向需方提供低压配电柜增补1批，规格型号设备见附件，单价160000元，供方须保证合同签订预付款到账后15个工作日之内货到现场，发货时间需方以书面形式告知供方。付款方式为合同签订预防30%预付款，合计48000元，设备组装完成具备发货条件，支付50%的发货款，合计80000元，货到现场安装调试完成，通电验收后十天之内支付剩余20%的尾款，合计32000元。本合同在履行过程中，如需方不按时支付合同价款，应负担合同款总额1‰每天的违约金……”。合同签订后，被告华蓥南方送变电公司红河分公司于2018年7月24日向原告以货款的形式支付240000元。2018年11月5日，由原告（乙方）与被告华蓥南方送变电公司红河分公司（甲方）签订《补充协议》，约定：“鉴于甲乙双方于2018年1月12日签订了配电工程项目合同，合同金额1173451元，合同签订后乙方未能收到合同预付款，预付款未到账的情况下，乙方已积极组织生产。2018年4月双方协商签订增补合同，合同金额160000元，2018年5月初乙方完成了增补合同内的相应工作，具备发货条件。经双方多次协商沟通，2018年7月24日甲方支付240000元，并要求发部分货到项目现场，鉴于乙方先后垫资及占用周期之久，甲方支付款项连预付款都不够的情况，乙方一直没有发货，现双方协商如下：1.2018年11月30日之前甲方支付乙方300000元货款，乙方按此次甲方付款金额发送等价值的货物到甲方项目现场。2.2018年12月30日前甲方将剩余款项支付乙方，乙方按甲方付款后的要求陆续将剩余货物发往。3.2018年12月31日之前甲方未能履行以上两条协议的，之前支付的240000元作为乙方损失进行赔偿，同时乙方可追究甲方的其他违约责任，所有合同标的物乙方可自行处理。以上合同于原合同具有同等法律效力，与原合同约定不一致的，以本补充协议为准。”另查明，被告华蓥南方送变电公司红河分公司系被告华蓥南方送变电公司不具有独立法人资格的分公司。本院认为，买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。本案中，原、被告在自愿平等的基础上签订买卖合同，内容未违反国家法律法规的禁止性规定，合同自成立时生效。关于双方争议的焦点，本院认为，原被告双方在2018年1月签订第一份《高低压配电柜供货合同》后，在被告未能按时支付预付款的情况下，双方再次于2018年4月签订《低压配电柜供货增补合同》，但被告仍久未按合同约定支付两个合同的预付款，直至2018年7月支付240000元，该金额不足以支付上述合同的预付款，此时被告华蓥南方送变电公司红河分公司逾期不足额支付的行为已构成违约。原告在明知被告存在以上违约行为的情形下，仍与被告于2018年11月签到《补充协议》，对前两份合同的履行作出变更，该补充协议的第1、2条对前两份合同货款及货物的支付期限、支付方式作出了新的约定，第3条对被告不履行合同时违约责任的承担及合同标的物的处置作出约定，本院认为第3条协议符合《中华人民共和国合同法》第九十七条：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”的规定，即双方对解除以前的债权关系的处理，合同关系的消灭条件作出约定，因此该条款是附条件的解除条款。现被告未能按照补充协议的第1、2条履行，所附解除条件已经满足，因此，本案涉案合同应予以解除。关于违约责任的承担，因双方对解除合同时违约责任的承担作出约定，被告已按约定支付240000元的损失赔偿，原告未能提交证据证实该款项不足以弥补其损失，或被告存在其他应当承担的违约责任，因此对原告的诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：驳回原告云南永晟电力科技有限公司的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9301元，保全费5000元，由原告云南永晟电力科技有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省昆明市中级人民法院。双方当事人均服判的，本判决即发生法律效力。若负有义务的当事人不自动履行本判决，享有权利的当事人可在本判决规定履行期限届满后法律规定的期限内向本院申请强制执行，申请强制执行的期限为二年。审判员  张红梅二〇二〇年十二月十七日书记员  叶 钰