河北省廊坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）冀10民终5606号上诉人（原审原告）：李婧，女，1983年2月20日出生，汉族，住河北省唐山市滦南县。委托诉讼代理人：张龙鑫，天津益清律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄银华，天津益清律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：河北澳福房地产开发有限公司，住所地河北省廊坊市经济技术开发区科技谷园区青果路****1101。法定代表人：赵威，总经理。委托诉讼代理人：田国华，河北天枢律师事务所律师。委托诉讼代理人：田文麟，河北天枢律师事务所律师。上诉人李婧因与被上诉人河北澳福房地产开发有限公司（以下简称澳福公司）商品房预售合同纠纷一案，不服河北省廊坊经济技术开发区人民法院（2020）冀1091民初278号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年11月12日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。李婧上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判；2、本案诉讼费用及产生的其他费用由被上诉人承担。事实与理由：1、被上诉人未按照公安消防、规划、人防、环保节能、质量监督等部门关于建筑工程交付使用的条件和要求,将涉案合格商品房交付给上诉人。工程竣工验收除了六方验收外，验收主体还必须有工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门或者单位。建设工程竣工验收必须经过当地房地产行政主管部门备案程序方为合格。2、《补充协议》中关于房屋交付标准和逾期交房责任内容属于格式条款，应属无效。3、上诉人购买的是精装修房屋，该房屋由被上诉人统一收取装修款并负责进行统一装修，上诉人未委托任何公司或个人办理房屋交接手续，上诉人与被上诉人之间从未办理过房屋交付、交接手续。一审判决认定双方办理房屋交付手续属于事实认定错误。4、被上诉构成逾期交房，但日万分之零点三三的违约金不足以弥补购房人所受损失，一审判决无视上诉人请求调高违约金标准的请求。澳福公司辩称，上诉人的上诉请求没有事实及法律依据。1、澳福公司交付给上诉人的商品房符合合同约定和法律规定交付条件。2、上诉人已经接收房屋，依据法律的规定，对房屋的转移占有视为房屋交付使用。上诉人主张房屋交付后的逾期交房违约金，与法无据。3、上诉人所称涉案房屋未经消防验收不是事实，事实上涉案商品房已经通过了消防验收。4、双方签订的《补充协议》是双方真实意思表示，不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效。5、涉案房屋买卖双方当事人法律地位平等，均享有充分的自由，不存在强弱之分。6、《补充协议》中就逾期交房违约金的约定，不存在计算标准过低的情形。7、被上诉人能够证明廊坊市峰景晖装饰工程有限公司与上诉人签订了装修协议，后将装修完毕的商品房交付给上诉人。8、一审判决认定的房屋交付时间平衡了双方当事人利益，起到了定纷止争的作用。李婧向一审法院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付原告逾期交房违约金89642.12元。2、请求判令被告承担诉讼费。一审法院认定事实：2017年4月16日，原告（买受人）与被告（出卖人）签订备案的《商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的廊和坊金融?家项目第5幢2单元2914号房屋。合同第八条约定：出卖人应当在2018年1月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第1种条件1、商品房经验收合格条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。关于出卖人逾期交房的违约责任，合同约定：除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按双方补充协议的相关约定执行。上述协议签订前的2017年3月28日原被告鉴定《补充协议》，该协议约定：关于买卖合同第八条、第十一条的补充约定：双方经协商一致，商品房交付的条件仅限于商品房竣工验收合格。关于买卖合同第九条的补充约定：如出卖人构成逾期交房的，无论出卖人逾期交房是否超过60日，买受人均同意不解除买卖合同及本协议，出卖人按日向买受人支付已付购房款万分之零点三三的违约金（已包含利息补偿和损失赔偿等）。协议签订后，原告依约支付购房款759679元。2017年3月28日被告代装修公司收取原告装修费89053元，收据加盖被告财务章。2018年5月14日“廊和坊金融街-金融?家项目服务式公寓”工程的勘察单位、设计单位、施工单位、施工图审查机构、监理单位、建设单位共同出具《竣工验收情况》评定“同意本工程为合格工程，同意使用”。后案外人廊坊市峰景晖装饰工程有限公司通知原告2019年8月29日交付房屋，原告在2019年9月1日在《物品接收单》上签字。2019年9月12日廊坊经济技术开发区住房和规划建设局出具廊开建消认字[2019]第001号《关于“廊和坊?金融街-金融?家服务式公寓”建设项目消防安全认定意见》，认定为“经我局组织专家进行资料审查及现场核查，综合认定该建设现状符合消防安全要求”。一审法院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》是双方真实意思表示，其内容不违反我国法律、法规的强制性规定，合法有效，当事人理应遵守。原告依照合同约定支付了全部购房款，被告未能在合同约定的期限内向原告交付房屋，违反了《商品房买卖合同》第八条的规定，应承担逾期交房的违约责任。涉案房屋虽经六方竣工验收合格，但本案中原告是在2018年9月1日办理的收房手续并签署《物品接收单》，故应认定2018年9月1日该房屋实际交付完成，原告可以依照《房屋经营托管协议》获取房屋出租的实际预期收益。关于违约金的计算，《商品房买卖合同》第九条约定了出卖人逾期交房违约责任是“双方按照补充协议的相关约定执行。”《补充协议》第十一条约定，如出卖人构成逾期交房的，出卖人按日向买受人支付已付购房款万分之零点三三的违约金。此约定不违反法律规定，应该遵循。综合被告逾期交房行为及原告预期利益损失等情况，兼顾公平和诚实信用原则，被告应以房屋总价款为基数，按日万分之零点三三的标准，向原告支付自逾期交房之日起至原告实际收房之日止（即自2018年1月31日至2018年9月1日1）的违约金。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决一、被告河北澳福房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告李婧逾期交房违约金5340元（759679元×0.033‰×213天﹦5340元）；二、驳回原告李婧的其他诉讼请求。案件受理费减半收取为1021元，由被告河北澳福房地产开发有限公司承担。本院二审期间，上诉人李婧提交案例判决书两份，分别证明房地产公司未取得商品房竣工验收备案证明的情况下，其交房行为不应视为符合合同约定的验收合格；涉案房屋通过消防验收是房屋交付的前提条件。被上诉人澳福公司提交判决书一份，证明同类案件已有生效判决。本院组织当事人进行了证据交换和质证。双方当事人均对对方提供证据的关联性有异议。在双方当事人未进一步举证证明的情况下，本院均不予确认，只作参考。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，上诉人李婧与被上诉人澳福公司签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》合法有效，对双方均具有法律约束力。涉案商品房已经勘查单位、设计单位、施工单位、施工图审查机构、监理单位、建设单位六方验收合格，住房和规划建设主管部门亦出具建设项目消防安全认定意见，综合认定涉案建设工程符合消防安全要求。澳福公司交付的商品房符合双方合同约定。李婧上诉主张《补充协议》约定的逾期交房违约金计算标准过低，但并未能提供充分证据证实明显低于其实际损失，一审法院未予调整并无不当。综上所述，李婧的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2042元，由李婧负担。本判决为终审判决。审 判 长  李 方审 判 员  汪铁刚审 判 员  丁德松二〇二〇年十二月七日法官助理  陈志勤书 记 员  杜亚杰