江苏省金湖县人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0831民初2063号原告：江苏中尚建设集团有限公司，住所地金湖县黎城街道金湖路**。法定代表人：雷春东，该公司总经理。委托诉讼代理人：徐晓雯，江苏金胜来律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙红兵，该公司副经理。被告：江苏众诚电子科技有限公司，住，住所地江苏金湖经济开发区理士大道**/div>法定代表人：封益新，该公司总经理。原告江苏中尚建设集团有限公司与被告江苏众诚电子科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年9月14日立案后，依法适用简易程序，于2020年10月28日公开开庭进行了审理。原告江苏中尚建设集团有限公司委托诉讼代理人徐晓雯到庭参加诉讼,被告江苏众诚电子科技有限公司经合法传唤未到庭参加诉讼,本院依法缺席审理。本案现已审理终结。江苏中尚建设集团有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即支付拖欠的工程款1962805元并承担利息（从2019年6月23日起至实际付款之日止，按全国银行业同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、本案的诉讼费用（包括保全费和保函费5000元）由被告承担。事实和理由：原被告于2015年9月18日签订一份《建设工程施工合同》，约定被告将其公司1－3号生产车间的建设工程发包给原告施工，合同固定价款为9690000元，同时还约定了其他内容。合同签订后，原告组织施工并于2016年6月完成竣工验收并交付被告使用。现被告已支付工程款7727195元，尚欠工程款1962805元，经原告多次催要未果，故提起诉讼。原告为支持自己的诉讼请求，向本院提交合同协议书、证明、会议纪要、增值税发票、工程施工合同及补充协议各1份，单位工程质量竣工验收记录3份，发票2份、财务收款凭证7份。被告在庭后回答本院询问时称，欠原告工程款1962805元是事实，同意给付，但目前公司经营困难，支付工人工资都比较紧张，希望从2021年6月份开始分期偿还所欠工程款。本院经审理查明：原告江苏中尚建设集团有限公司与被告江苏众诚电子科技有限公司（原企业名称为江苏众城塑业有限公司，2018年1月31日变更为现名称。）于2015年9月18日签订一份建设工程施工合同，约定原告承建被告公司1－3#生产车间的土建、钢结构工程，计划开工日期为2015年9月26日，计划竣工时间为2016年2月26日，工程固定总价9690000元。关于付款周期，双方在专用条款12.4.1付款周期中约定参见补充条款专用合同条款12.4.1关于付款周期的约定；关于质量保证金，专用条款15.3.1约定工程款5%为质量保证金；关于竣工结算，在合同的通用条款14.1约定，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，竣工结算申请单应包括以下内容：⑴竣工结算合同价格；⑵发包人已支付承包人的款项；⑶应扣留的质量保证金；⑷发包人应支付承包人的合同价款。在14.2条约定，发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。发包人应在签发竣工付款证书后的14天内完成付款，逾期付款的，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率支付违约金，逾期支付超过56天的，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金；第14.4.1条约定，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发7天内，向发包人提交最终结清申请单，最终申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证缺陷责任期内发生的增减费用。第15.2.1约定，缺陷责任期自实际竣工日期起计算，约定的期限最长不超过24个月；第15.2.4约定，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期满通知，发包人在核实后，应在收到通知书后14天内向承包人颁发缺陷责任期终止证书。按双方在通用条款12.4.4约定,发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付,逾期支付的,应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。合同签订后，原告依约完成1－3#生产车间的工程施工，并于2016年6月10日通过工程质量竣工验收并交付被告使用，同时，原告于2016年4月29日、2016年12月23日分别开具金额为5000000元和4690000元的发票给被告。2016年12月10日，双方形成会议纪要，内容是：合同约定应支付的70%总工程款共6783000元，已支付2796000元，剩余3987000元，双方约定于2016年12月13日给付原告500000元用于支付农民工工资，其余3487000元于2017年1月20日前给付原告。本案庭审中，原告认可被告应于2017年1月20日前付清工程总价款的70%，但对于包括质量保证金在内的剩余30%工程价款何时支付，双方未作明确约定。至2019年6月22日，被告直接支付给原告工程款5783000元，以支付给工程分包人袁峰的方式间接支付原告工程款1944195元，合计付款7727195元，尚欠工程款1962805元，占总工程价款的20.26%。本院认为，原被告之间的建设工程施工合同符合法律规定，是双方真实意思表示，应属有效，双方均应依法依约行使权利，履行义务。本案中，原被告在建设工程施工合同的通用条款和专用条款中约定了工程款付款进度、质量保证责任及保证金、竣工结算的程序和方式、逾期付款违约金的计算方式等内容，但双方在实际履行合同的过程中，并未完全依合同约定进行。现原告认可被告应于2017年1月20日前付工程总价款的70%，对于剩余30%的给付时间未作明确约定，而工程竣工验收合格交付至今已逾48个月，远远超出合同约定的质量保证期限，因此，剩余工程款（约总工程款的20.26%）应在原告催告的合理期限内付清，而原告并未向本院提交要求被告履行剩余付款义务的证据，因此，原告向本院主张之日，应视为被告应履行剩余工程款的时间，据此计算被告逾期付款利息。原告要求被告承担因提请财产保全而发生的保函费用,因并无证据证明原被告以书面或其他形式约定了保函费用的负担,因此原告该主张不符合双方约定和法律规定,依法不应支持。综上所述，原告部分诉讼请求具有事实和法律依据，本院予以支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、二百六十九条、二百八十六条，《最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下：一、被告江苏众诚电子科技有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内给付原告江苏中尚建设集团有限公司工程款1962805元，并从2020年9月14日起至实际付款日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期付款利息；二、驳回原告江苏中尚建设集团有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费22466元，减半收取11233元，保全费5000元，合计16233元，由被告江苏众诚电子科技有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省淮安市中级人民法院。同时向该院(开户行：中国银行股份有限公司清江浦支行，账号：62×××05)预交上诉案件受理费。审判员  李学春二〇二〇年十二月八日书记员  戴森申附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。