广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0804民初1509号 原告:杜代全，男，1969年9月24日出生，汉族，住四川省营山县。 委托诉讼代理人：陈新璐，广西正大五星（覃塘）律师事务所律师。 被告：江苏欧美钢结构幕墙科技有限公司，住所地徐州市铜山区黄集镇工业园。统一社会信用代码：91320312789099123B。 法定代表人：袁仁义，该公司董事长。 委托诉讼代理人：蔡国俊，安徽健友律师事务所律师。 被告：贵港市汉世伟食品科技有限公司，住所地广西贵港市覃塘区樟木镇东兴街**樟木镇政府**203办公室。统一社会信用代码：91450800MA5L20RE24。 法定代表人：李双斌，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：吴重阳，广西万益律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张德恒，广西万益律师事务所律师。 原告杜代全与被告江苏欧美钢结构幕墙科技有限公司（以下除判项外简称江苏幕墙公司）、贵港市汉世伟食品科技有限公司（以下除判项外简称汉世伟公司）建设工程施工合同纠纷一案。本院于2020年10月15日立案后，依法适用简易程序，于2020年11月11日公开开庭进行审理。原告杜代全的委托诉讼代理人陈新璐，被告江苏幕墙公司的委托诉讼代理人蔡国俊，被告汉世伟公司的委托诉讼代理人吴重阳、张德恒均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告杜代全向本院提出诉讼请求：1.判令两被告共同支付原告工程款399333元，利息按一年期贷款市场报价利率计算，自2020年7月1日起计至全部工程款付清之日止；2.本案全部诉讼费由两被告承担。事实与理由：2019年7月27日，原告与江苏幕墙公司签订《土建施工劳务承包合同》，原告为汉世伟公司投资的位于覃塘区樟木镇川山村的川山母猪一场土建施工工程项目施工，承包方式为劳务清包。2020年1月份完工并验收合格后，经结算后为3858512元及质保金199333元，合计4057845元。2020年1月份支付了3658512元，承诺于2020年6月30日支付余款399333元，可是至今未支付，原告多次催收未果。 被告江苏幕墙公司辩称，1.对《土建施工劳务承包合同》及结算单的真实性、合法性、关联性均无异议，对汉世伟公司提供的证据均无异议。2.对结算单中第三条10万元作简要说明，该10万元应于原告将剩余的模板水泥内撑材料整齐摆放归类清点后交予江苏幕墙公司，然后江苏幕墙公司才以10万元进行收购。而现原告并未按约定交付模板水泥内撑等材料，故该10万元未达支付条件，不予支付。3.根据合同约定，该工程需经江苏幕墙公司、业主、设计院、质监部门验收合格后才支付至工程款95%。另，结算单未经汪总签字，该承诺时间不予生效。结算时间应是2020年1月17日，而2020年6月30日则是双方预期的验收时间，并应于验收合格后支付工程款的5%，以达到总工程款的95%。但是涉案工程至今仍在验收阶段，今年因疫情影响延迟，前几个月才进行验收结算。故江苏幕墙公司未达到支付至工程款95%的条件，按照合同约定已支付至90%。因此江苏幕墙公司不存在欠付原告工程款的条件。4.因涉案工程仍在验收，质保期未开始计算，也未届满，故质保金未达到返还条件。对于原告的各项诉求，请法院查实后予以驳回。5.到目前为止，原、被告之间的债务是工程款20万元，质保金是199333元。 被告汉世伟公司辩称，1.汉世伟公司不是案涉劳务承包合同的当事人，与原告无任何合同关系。2.汉世伟公司与江苏幕墙公司系发包与承包关系，汉世伟公司已根据双方订立的工程施工合同将对应的工程款支付给江苏幕墙公司，未有欠付。剩余的工程款则在审计报告出具后才进行支付。因此，原告诉请的工程款与汉世伟公司无关，汉世伟公司对此不承担再次支付义务。3.汉世伟公司对工程的验收是整体验收，目前整体工程的验收还在进行中，尚未有五方正式的验收报告及审计文书。 本院经审理认定事实如下：2019年5月份，汉世伟公司与江苏幕墙公司签订一份《工程施工合同》，约定汉世伟公司将广西贵港川山母猪一场土建、钢结构施工及安装工程发包给江苏幕墙公司，建筑面积约54600㎡，合同暂定总价为7098万元，其中钢结构暂定总价3000万元。土建采用费率标形式，钢结构采用综合单价包干形式，并约定质保期满后支付余下的5%工程款，质保期1年（不计利息）。2019年7月27日，江苏幕墙公司与原告签订一份《土建施工劳务承包合同》，约定江苏幕墙公司将广西贵港川山母猪一场土建、钢结构施工及安装工程劳务委托给原告承包施工，承包方式为劳务清包。付款方式为：土建施工付款按月进度款完成的70%支付，报价清单上的全部工程完工后7天内支付至90%，经江苏幕墙公司、业主、设计院、质监部门验收合格后十天内支付至95%，剩余5%作为质保金半年后一次性无息支付。并约定场地内所有辅材包含但不限于模板方条、止水螺杆、水泥内撑等由原告归类整齐摆放清点后，江苏幕墙公司以10万元回购。2020年1月17日，原告与江苏幕墙公司初步达成一份《广西川山劳务分包结算单》，载明：“川山母猪场合同内3856661.08元，签证部分总计13万元，周转材料回收款10万元，扣去保险费9568元、吊钢筋台班13248元、质量罚款和砸墙费3600元、安全帽2400元、质保金199333元，剩余金额为3858512元。财务部工作人员记载，截止2020年1月17日，已支付原告安装费2489200元（扣除之前暂扣保险费10800元），剩余1369312.08元安装费未支付；之后副总经理记载，暂付1169312元，余款2020年6月30日支付，请汪总审批。2020年1月18日，总经理汪**在结算单上签字确认。结算单上有原告、现场负责人、工程部经理、成本部、质安部、财务部、副总经理、总经理的签字确认。另查明，汉世伟公司已按合同约定支付工程进度款。涉案工程于2020年1月份左右完工，目前整体工程尚在审计结算中。 本院认为，汉世伟公司将涉案工程分包给江苏幕墙公司，后江苏幕墙公司将涉案工程的劳务部分交由原告承包，并签订了施工合同，系合同当事人真实的意思表示，不违反法律的强制性规定，应属合法有效。2020年1月份，原告与江苏幕墙公司达成的劳务分包结算单，系针对原告已完成工程款、尚欠工程款及给付时间所作的约定，该结算单上有涉案工程管理人员的签字确认，应属合同当事人真实的意思表示，故该结算单应作为涉案工程款的结算依据。江苏幕墙公司辩称应按照劳务承包合同约定的需经江苏幕墙公司、业主、设计院、质监部门验收合格后才支付至工程款95%，因结算单成立时间在劳务承包合同之后，也不违反法律的强制性规定，应当认定为对原有结算条款内容的变更，应当尊重当事人的意思自治，故本院对被告的该辩称不予采纳。因此江苏幕墙公司应当按照结算单向原告支付工程款。关于汉世伟公司的责任问题，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包方只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”法律在分包合同违法的情况下，对承包人的权利予以特别保护，那么在分包合同合法的情况下，对承包人的权利当然应当予以同等保护，因此汉世伟公司应当在欠付工程款范围内向原告承担给付责任。关于本案工程款问题，根据结算单，财务部明确剩余1369312.08元安装费未付，再扣去后付的1169312元，尚欠20万元工程款，原告在庭审过程中也明确其主张的款项为20万元工程款及质保金199333元，因此本院确认尚欠工程款为20万元。而质保金的主张，因结算单没有对质保金另有约定，应按劳务分包合同约定质保金于工程验收合格半年后一次性无息支付，现时间尚未届满，故本院不予支持。原告主张利息按一年期贷款市场报价利率计算，自2020年7月1日起计至全部工程款付清之日止，因双方约定工程余款于2020年6月30日前支付，故原告的主张符合法律规定，本院予以支持。 根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十六条的规定，判决如下： 一、被告江苏欧美钢结构幕墙科技有限公司应当向原告杜代全支付工程款200000元及利息（利息计算：以200000元为基数，自2020年7月1日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计至全部工程款付清之日止）； 二、被告贵港市汉世伟食品科技有限公司在欠付工程款范围内对原告杜代全承担给付责任； 三、驳回原告杜代全的其他诉讼请求。 上述应付款项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕。履行款可汇至户名为：贵港市覃塘区人民法院；款项来源：履行款；开户行：农行贵港覃塘分理处；账号：20×××28。如果未能按本判决指定的履行期间给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或者与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 本案受理费3645元（原告已预交），由原告杜代全负担1819元，由被告江苏欧美钢结构幕墙科技有限公司负担1826元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于贵港市中级人民法院。同时应在上诉期限届满后七日内预交上诉案件受理费7290元，款汇至户名为：广西壮族自治区贵港市中级人民法院非税收入财政汇缴专户；开户行：农行贵港分行；账号：20×××16。逾期不交也未提出司法救助申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 员 欧天雄 二〇二〇年十二月十四日 法官助理 黄淑清 书 记 员 区 戈