山西省昔阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）晋0724民初1016号 原告：昔阳县凰轩装饰装修有限公司，住所昔阳县。 法定代表人：王海风。 委托诉讼代理人：胡森，昔阳县法律服务所，法律工作者。 被告：李林，女，现住昔阳县。 被告：田立军，男，现住昔阳县。 原告昔阳县凰轩装饰装修有限公司（以下简称凰轩公司)与被告李林、田立军装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年11月3日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告凰轩公司的委托诉讼代理人胡森,被告李林、田立军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告凰轩公司向本院提出诉讼请求：1、请求被告李林、田立军向原告支付合同约定的装修工程尾款、违约金共计29720元。2、请求二被告向原告支付合同未约定的但合同实际履行过程中增加的装修工程款2000元。事实与理由：二被告系夫妻关系。2019年9月21日，被告李林与原告订立装修合同，约定原告装修被告的某小区楼房，工程期限2019年9月21日至2019年12月20日，工程总价款80000元，违约责任，由违约方向守约方支付工程总价款10％的违约金。开工后，被告李林向原告先后5次交付工程款共计61000元。在施工过程中，对合同进行变更，增加了工程款2720元，其中木工板增加2000元，窗外金刚网增加720元。因被告资金不能及时到位，导致工期延误。被告主张资金紧张，原告同意被告暖房后补交工程款。2020年1月11日，被告暖房入住。原告要账，被告以洗脸池漏水、开关漏电等拒付。现被告已入住大半年，仍欠原告合同款21720元。被告多次违约，按合同约定应向原告支付违约金8000元。另外在合同履行过程中，虽未书面约定，但实际增加的装修工程款2000元，具体包括，榻榻米软包500元、自来水前置500元、橱柜五金件600元、洗菜池300元、水龙头100元。由于被告违约，原告不再向被告赠送直饮机。双方协商不成，故诉至法院。 被告李林、田立军辩称，装修工程是大包，拎包入住。塌塌米软包等均在合同内不是附加的。现插座不能正常使用、屋内门损坏、衣柜错缝、把手不能使用、壁纸损坏等，原告应更换。电视墙背景颜色不符合要求，餐厅的酒柜、吧台原告没有做，淋浴头、洗脸池、洗衣池水龙头均是被告自己购买，直饮机、净水器没有给，金钢网原告没提供，更换木工板品牌增加费用2000元。我们与王海风沟通后，王海风同意，按装修完成部分付款，我们未违约。有质量问题，才不给原告工程款，对欠工程款21720元认可。 原告凰轩公司针对其主张，提供如下证据： 1、装饰装修工程合同书1份，证实甲方（发包方）李林、乙方（承包方）凰轩公司，双方约定，工程地点二被告某小区的楼房，工程总价款80000元，工程期限90天，开工日期2019年9月21日，竣工日期2019年12月20日，工程付款方式，第一次合同签订后开工前支付工程总造价50％合计40000元，第二次施工过程中，工期进度过半铺地完后，支付工程总造价25％合计20000元，第三次木工基础工程完工后，刮墙基础完工，卧室门，衣柜门出厂前支付工程总造价20％合计16000元，第四次工程验收竣工后三日内支付工程总造价5％合计4000元。或者按工程项支付（乙方根据甲方所交的工程款数量来完成对应的工程项），工程保修期一年。违约责任，合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程总价款的10％违约金，若因此造成经济损失的，违约方应予赔偿。 2、装修明细1份，证实装修项目有改水电、铺地等。 3、收据5份、微信支付明细1份，证实被告已支付工程款61000元，其中，2019年9月23日，付26000元，2019年10月29日，付10000元，2019年12月3日，付10000元，2019年12月19日，付10000元，2019年12月23日，付5000元。 4、李某一的证人证言一份，证实2019年冬天，受凰轩老板指派到二被告某小区楼房干木工，干活期间，业主李林没有对公司提供木工板提任何异议。 5、李某二的证人证言一份，证实我为公司的设计师，洗衣柜未包含在合同项目内，窗户钢网业主自行更换。 6、闫某一的证人证言1份，证实李林与凰轩装饰负责人商量，选择了千喜年系列生态板。 7、录音1份，证实李林认可欠凰轩公司21720元未付及双方协商处理纠纷的过程等情况。 8、微信聊天记录1份，证实李林称原告垫的一两万，暖完房给及双方协商装修事宜、原告追要欠款等情况。 原告提供的证据，经当庭质证，二被告发表质证意见如下： 对证人证言不认可，李某一、李某二是原告的工作人员，闫某一与原告长期合作。2、对合同书和明细单均无异议。3、录音未经我们同意，私自录制。4、微信聊天记录说明原告没有按我们的意思装修，且装修有质量问题，我们多次与原告沟通，原告不予处理，还骂我们，我们才没有给原告钱。 经审理查明，被告李林、田立军是夫妻。2019年9月21日，被告李林与原告签订装饰装修工程合同书，由原告对二被告的某小区楼房进行装修。合同约定，工程总价款80000元，工程期限90天，开工日期2019年9月21日，竣工日期2019年12月20日，工程付款方式，第一次合同签订后开工前支付工程总造价50％合计40000元，第二次施工过程中，工期进度过半铺地完后，支付工程总造价25％合计20000元，第三次木工基础工程完工后，刮墙基础完工，卧室门，衣柜门出厂前支付工程总造价20％合计16000元，第四次工程验收竣工后三日内支付工程总造价5％合计4000元。或者按工程项支付（乙方根据甲方所交的工程款数量来完成对应的工程项），工程保修期一年，违约责任，合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程总价款的10％违约金，若因此造成经济损失的，违约方应予赔偿等。合同签订后，原告对被告某小区楼房进行装修，二被告分5次共给付原告工程款61000元，尚欠工程款21720元未付。合同履行期间，原、被告达成协议，原告在合同装修项目外赠送二被告的项目有榻榻米软包、自来水前置、橱柜五金件、洗菜池、水龙，共计2000元。现赠送项目已按装完毕。原告在追要工程欠款过程中，双方协商一致，被告李林在暖房后给付欠款。2020年1月12日，二被告暖房入住该楼房，但未支付工程欠款。 本院认为，原告与被告李林签订了装饰装修工程合同，原告依约对案涉房屋进行装修，二被告已支付工程款61000元，尚欠工程款21720元未付，及双方达成协议，被告李林暖房后给付欠款的事实，有装饰装修工程合同书、装修明细、收据、微信支付明细、微信聊天记录，与原、被告的陈述相互印证，应予认定，装饰装修工程合同是原、被告双方当事人的真实意思表示，未违反法律的强制性规定，为依法成立的合同，受法律保护。双方当事人应当按照合同约定履行各自的义务。原告已完成工程共计价款82720元，被告李林未按约定如期向原告支付所欠工程款21720元，构成违约，应依合同约定支付工程总价款的10％违约金，因此债务为二被告夫妻共同生活所负，应当共同偿还，故原告主张的二被告向其支付合同约定的装修工程尾款21720元、违约金8000元的诉讼请求，合理合法，应予支持。原、被告协议约定，原告赠送二被告榻榻米软包、洗菜池等，现榻榻米软包、洗菜池等已交付二被告，该协议已履行完毕，故原告要求二被告支付赠送的榻榻米软包、洗菜池等价款2000元的诉讼请求，与法无据，不予支持。二被告主张的装修工程存在质量问题、不符合约定等，无证据证实，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十九条规定，判决如下： 一、被告李林、田立军于本判决生效后五日内给付原告昔阳县凰轩装饰装修有限公司工程款21720元、违约金8000元，共计29720元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二、驳回原告昔阳县凰轩装饰装修有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费296.5元，由原告昔阳县凰轩装饰装修有限公司负担20元，被告李林、田立军负担276.5元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于晋中市中级人民法院。 审判员  王乃武 二〇二〇年十二月三日 书记员  孔华丽