广东省珠海市金湾区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0404民初3243号原告：浙江挺宇流体设备股份有限公司，住所地：浙江省温州市龙湾区*********。法定代表人：潘挺宇，董事长。委托诉讼代理人：唐林利，浙江六和（温州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈菁菁，浙江六和（温州）律师事务所律师。被告：大粤湾石化（珠海）有限公司，住所地：珠海市高栏港经济区*****************。法定代表人：王言彬，执行董事。委托诉讼代理人：李艺妍，女，系该公司员工。原告浙江挺宇流体设备股份有限公司（以下简称“挺宇公司”）与被告大粤湾石化（珠海）有限公司（以下简称“大粤湾公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年9月18日立案，依法适用简易程序，由审判员李洪涛独任审判，于2020年11月10日公开开庭进行了审理。原、被告双方的委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告挺宇公司向本院提出诉讼请求，请求判令：1.被告向原告支付2018年8月21日《工业品买卖合同》货款1,365,517.6元及违约金136,551.8元；2.被告向原告支付2019年1月18日《工业品买卖合同》货款22,427.7元及违约金（违约金计算方法：自本案起诉之日顺延31日起，按照日万分之三计至实际清偿之日止）；3.本案诉讼费、保全费由被告承担。事实与理由：2018年8月21日，原、被告双方签订《工业品买卖合同》一份，约定被告向原告购买42台气动切断阀，货款总价为1,706,897元（含16%增值税价），付款方式为合同生效后支付合同总价的20%作为预付款，全部货到经验收合格且收到合规的合同总额增值税专用发票后60日内支付合同总价的70%，合同总额10%作为保证金，于质保期（质保期为设备交货之日起18个月）无质量问题后60日内无息支付，若延迟付款每延迟一日按合同未付总额的万分之八支付违约金，违约金总额不超过合同未付总额的10%。合同签订后，2018年10月11日，被告支付20%的预付款341,379.4元后，原告完成了供货义务，并开具了全额的增值税专用发票。2019年1月18日，原、被告双方另签订《工业品买卖合同》一份，约定被告向原告购买5台气动球阀、蝶阀，货款总价为230,231元（含16%增值税价），付款方式货到现场验收合格且收到合规的合同总额增值税专用发票后30日内支付合同总价的90%作为货款，合同总额10%作为保证金，于质保期（质保期为自验收合格之日起1年）无质量问题后60日内无息支付，若延迟付款，经书面通知30日内仍未付款的，自第31天起每延迟一日按合同未付总额的万分之三支付违约金，最高不超过合同未付总额的10%。合同签订后，原告完成了供货义务并开具了全额增值税发票。此外，因增值税率由16%调整为13%，双方变更合同价款为224,276.76元。后因被告未按时付款，2020年3月2日，原告委托律师向被告发出《律师函》，被告收函后于2020年3月11日向原告回函承诺：2018年8月21日《工业品买卖合同》待支付货款分期于2020年4月、5月支付完毕；2019年1月18日《工业品买卖合同》待支付货款于2020年3月13日支付完毕。此后，被告已实际履行2019年1月18日《工业品买卖合同》货款201,849.08元。截止本案起诉之日，以上二份合同的质保期均已届满，原告为了维护自身的合法权益，遂诉至法院。原告挺宇公司向本院提交了以下证据：1.《核准变更登记通知书》；2.《工业品买卖合同（2018年8月21日）》；3.《增值税专用发票》；4.《工业品买卖合同（2019年1月18日）》；5.《增值税专用发票》；6.《律师函、EMS快递单、邮件妥投信息》；7.《律师函回复》。被告大粤湾公司答辩称，一、合同所约定的迟延付款的违约金过高，请求法院按照中国银行同期银行贷款利率来计算。二、被告于2020年3月11日的律师函回复载明涉案合同的未付款项时间和金额。相当于对未款项重新调整了付款方式，其中2018年8月21日合同项下应支付的50万元的计划于2020年4月份支付，该违约金应于2020年5月1日起计算。另外，694,827.9元于2020年5月份支付，故违约金应从2020年6月1日起计算。三、原告与被告与2018年8月21日签的合同第一条约定，原告应于供货时间为合同生效后45日内，但实际交货时间为2018年12月17日，构成迟延交货，应承担违约责任。依据合同第13条第1款，每迟延一日按合同总额万分之八支付违约金。所以原告迟延交付的时间为71日，违约金为96,951.75元。2019年1月18日签的合同第一条约定，原告应于合同生效后8周内交货，但实际交货时间为2019年4月18日，构成迟延交货，应承担违约责任。依据合同第13条第1款，每迟延一日按迟延供货或者未足量供货部分相应货款总额的千分之一支付违约金。所以原告迟延交付的时间为34日，违约金为7827.85元。综上原告与被告存在合同法律关系，对于原告供货的产品被告理应支付相应货款，而原告存在迟延交货的情形，应承担相应的违约责任，但在本案暂时不提出反诉。原告挺宇公司对此回应称，一、对于原告延期交货问题，在2018年8月21日的合同第十条约定，被告应于本合同生效后支付合同总额的20%作为预付款，而实际上被告支预付款的时间为2018年10月11日，明显是已经晚于合同约定的付款时间。原告认为被告存在预先的付款延迟已经构成违约，后来协商后双方继续履行合同，并延长了货期。原告认为供货时间应当与被告的付款时间相应顺延。二、在2018年8月21日的合同第十三条约定的违约责任中，原告未按时供货，每迟延一日按合同总额万分之八支付违约金，原告认为该约定的违约金约定过高，按照现行的民间借贷司法解释相应的利率不能超过4倍的LPR，原告认为应当相应调整。同理2019年1月18日的合同约定的违约金过高，也应当调整。三、原告认可对于被告提出的调整计算违约金的起算时间。被告大粤湾公司向本院提交了以下证据：1.《工业品买卖合同（2018年8月21日）》；2.《工业品买卖合同（2019年1月18日）》；3.《发货（箱、件）清单》；4.《产品发货清单》。经本院组织双方当事人对以上证据进行了质证，被告对原告提交的全部证据均无异议，原告对被告提交证据的关联性不予认可。对双方当事人无异议的以上证据材料，本院予以确认。对双方有争议的证据，经审查，以上证据材料形式合法、来源真实，均可以作为本案证据使用，但是否足以证实各方的主张，本院结合审理查明的事实一并作出综合评判。本院经审理认定事实如下：被告曾用名为珠海宝塔海港石化有限公司，后于2018年9月17日经工商部门核准变更为现用名。2018年8月21日，原、被告双方签订《工业品买卖合同》（以下简称“合同一”）一份，合同编号为ZGSH-HG-CG-180811-切断阀，主要约定：被告向原告购买42台气动切断阀，货款总价为1,706,897元（含16%增值税）；供货时间为合同生效后45日内；付款方式为被告于合同生效后支付合同总价的20%作为预付款，全部货到现场经验收合格且收到合规的合同总额增值税专用发票后60日内支付合同总价的70%，合同总额10%作为质保金，于质保期满无质量问题后60日内无息支付；质保期为设备交货之日起18个月；违约责任为若被告未按时付款，每迟延一日，按合同未付总额的万分之八支付违约金，违约金总额不超过合同未付总额的10%；等等。该合同尾部加盖了原、被告公司印章及双方代表人签字予以确认。上述合同一签订后，原告履行了供货义务，并向被告开具了全额的增值税专用发票。2019年1月18日，原、被告双方另签订《工业品买卖合同》（以下简称“合同二”）一份，合同编号为ZGSH-HG-CG-190123-气动切断阀，主要约定：被告向原告购买气动球阀、蝶阀等5台，货款总价为230,231元（后因税率调整变更为224,276.76元）（含16%增值税价）；供货时间为合同生效后8周内；付款方式货到现场验收合格且收到原告开具的合同全额的16%增值税专用发票后30日内支付合同总价的90%作为货款，合同总额10%作为质保金并于质保期满无质量问题后60日内无息支付；质保期为自验收合格之日起1年；违约责任为若被告未按时付款，经原告书面通知30日内仍未付款的，自第31天起，每逾期一日，按未付货款总额的万分之三支付违约金，最高不超过未付货款总额的10%；等等。该合同尾部加盖了原、被告公司印章及双方代表人签字予以确认。上述合同二签订后，原告履行了供货义务，并向被告开具了全额的增值税专用发票。另查明，因被告未在上述两份合同约定的付款期间内依约履行付款义务。2020年3月2日，原告委托浙江六和（温州）律师事务所向被告发出《律师函》一份，要求被告在收到该函之日起三日内向原告支付合同一的未付货款1,194,827.9元与合同二的未付货款201,849.1元。2020年3月11日，被告向原告发出《关于挺宇公司律师函的回复》一份，承诺合同一的待支付货款1,194,827.9元计划于2020年4月支付500,000元、5月支付694,827.9元；合同二的待支付货款201,849.08元于3月13日支付完毕。该回复函出具后，原告主张被告已支付合同二的货款201,849.08元。再查明，截止至本案受理之日，原、被告双方签订的合同一、二约定的质保期均已届满，被告实际未付合同一的货款金额为1,365,517.6元（1,706,897元×10%+1,194,827.9元）；未付合同二的货款金额为22,427.7元（224,276.76元×10%）。庭审过程中，被告对于原告诉请的未付货款本金予以确认，并主张因为自身经营困难，所以没有按照复函承诺的时间付款。本院认为，原、被告双方签订的合同一与合同二均是双方真实意思表示，内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方应该按照合同约定全面履行各自的义务。现原告已向被告供应合同约定的全部货物，且双方约定的质保期现已届满，被告理应依照合同约定向原告支付足额货款（含质保金）。现被告对于未付货款本金无异议，原告提供的证据亦能够相互印证，足以证明被告拖欠原告合同一的货款1,365,517.6元及合同二的货款22,427.7元的事实成立，本院故对此予以认定，原告要求被告支付对应合同的货款，理据充分，本院予以支持。至于被告抗辩称原告存在迟延交货行为应承担相应的违约责任，由于被告并未提出反诉，原告对该辩称也不予认可，故本案在此不予审处，被告可另行途径予以解决。关于违约金。由于被告未在复函承诺的时间内及时履行完毕付款义务，该迟延履行行为已构成违约，理应承担违约责任。首先，根据合同一约定违约金最高不超过未付货款总额的10%，因此，原告要求被告支付合同一的违约金136,551.8元（1,365,517.6元×10%），合情合理，本院予以支持。其次，因原告在庭审时对被告关于合同二约定的违约金标准过高以及关于违约金起算时间的辩称予以认可，构成自认，本院对此予以采信，酌定合同二的违约金以未付货款22,427.7元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍，从2020年10月19日起计至实际清偿之日止。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告大粤湾石化（珠海）有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告浙江挺宇流体设备股份有限公司支付拖欠2018年8月21日《工业品买卖合同》的货款人民币1,365,517.6元；二、被告大粤湾石化（珠海）有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告浙江挺宇流体设备股份有限公司支付拖欠2018年8月21日《工业品买卖合同》的货款违约金人民币136,551.8元；三、被告大粤湾石化（珠海）有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告浙江挺宇流体设备股份有限公司支付拖欠2019年1月18日《工业品买卖合同》的货款人民币22,427.7元；四、被告大粤湾石化（珠海）有限公司于本判决发生法律效力之日起七日内向原告浙江挺宇流体设备股份有限公司支付拖欠2019年1月18日《工业品买卖合同》的货款违约金（违约金计算方法：以人民币22,427.7元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍，从2020年10月19日起计至实际清偿之日止）。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费人民币18,520元，因适用简易程序减半收取人民币9260元，保全费人民币5000元，合计人民币14,260元，由被告大粤湾石化（珠海）有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广东省珠海市中级人民法院。审 判 员 李洪涛二〇二〇年十二月一日法官助理 蒋必果书 记 员 郑鑫宇