江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏01民终8108号上诉人（原审原告）：顾俊杰，男，1983年1月31日生，汉族，住南京市鼓楼区。上诉人（原审原告）：濮传豪，女，1989年4月14日生，汉族，住南京市浦口区。以上二上诉人共同的委托诉讼代理人：仲勇，江苏淮海正大律师事务所律师。被上诉人（原审被告）:南京筑浦兴业房地产开发有限公司，住所地在南京市浦口区江浦街道凤凰大街**。法定代表人：李召海，董事长。委托诉讼代理人：贾仲明，北京大成（南京）律师事务所律师。委托诉讼代理人：徐劲浩，北京大成（南京）律师事务所律师。上诉人顾俊杰、濮传豪因与被上诉人南京筑浦兴业房地产开发有限公司（以下简称南京筑浦兴业公司）商品房预售合同纠纷一案,不服南京市浦口区人民法院(2018)苏0111民初4373号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年9月3日立案后,依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。顾俊杰、濮传豪上诉请求：撤销一审判决，改判支持上诉人诉讼请求，或者发回重审。事实与理由：一、一审法院对《装饰装修标准确认书》的性质审查不清，无法证明对装修质量已经明确约定。本案《装饰装修标准确认书》仅仅对装修项目、品牌做了约定，对装修设计、装修施工、装修材料以及材料价格、部品型号、生产厂家、用材数量等都没有明确确定。按照江苏省法院《商品装修房买卖合同装修质量纠纷案件审理指南》（以下简称装修审理指南）第八条的规定，属于对装修质量没有明确约定，应当以装修价格作为装修质量的依据。一审中上诉人也已申请对房屋的装修价格进行司法鉴定，但一审法院未同意。二、上诉人主张的3863.83元/平方的装修标准，在《商品房买卖合同》补充协议第20条第（1)项也有明确的约定。至于该3863.83元/平方的装修标准是来源于被上诉人的备案或者其他行为，上诉人认为都不重要，重要的是被上诉人在房产局官网上对3863.83元/平方装修标准进行了公开公示，上诉人依据该公开公示的事实主张权利，是有合同和法律依据的。《商品房买卖合同》中约定“部分项目报备案，仅作为备案之用”，上诉人在一审中也以格式合同为由，损害上诉人的合法权利，主张无效。三、一审中上诉人提供了同小区、同一装修标准房屋的中正鉴字(2019)1211号《装修标准鉴定意见书》，该鉴定结论意见明确《装饰装修标准确认书》室内装修共46项，13个项目与《装饰装修标准确认书》一致，31个项目在《装饰装修标准确认书》中不能确定，包括：“不能确定项目31项，主要为墙地砖、本制品、乳胶漆等项目的品牌、生产厂家不能确定”。该鉴定结论意见足以证明《装饰装修标准确认书》违背《装修审理指南》第八条，对装修质量没有明确约定，应当以装修价格作为装修质量的定案依据。四、上诉人提供了同小区、同一装修标准房屋的正中鉴字（2019)第1210号《璞悦山花园4幢1单元102室室内装修实际造价鉴定意见书》和《补充意见书》，足以证明“装修质量明显不足以反映基本装修价格”。该鉴定报告与被上诉人在房产局官网上公开公示的精装修价格为3863.83元/平方的装修标准相比较，差价为2430.38元/平方。补充意见书认定，缺项部分有36项，造价为127198.55元。补充意见书同时认定：“至于涉案房屋现有装饰成果涉及的材料、产品标准与报告书中材料、产品标准（报告书中产品品牌为“某某某品牌或同等品牌或万科定制”）是否一致等同，鉴定人难以确定”，同样可以证明《装饰装修标准确认书》对装修设计、装修施工、装修材料以及材料价格、部品型号、生产厂家、用材数量等，约定不明。五、关于逾期交房违约金。被上诉人至今都不具备精装修房的质量验收和竣工验收证明，违背《南京市装饰装修管理条例》第29条的规定。被上诉人至少对精装修价格部分，应向上诉人承担逾期交房违约金。综上，请求二审法院依法改判支持上诉人的诉讼请求，或者发回重审。南京筑浦兴业公司辩称，1、根据江苏省高院《关于审理商品装修房屋买卖合同纠纷案件的审理指南》第五条规定，双方签订的装饰装修标准确认书以及被上诉人在销售当时展示的样板房，对双方所约定买卖的案涉商品房的装修要求、装修质量、装修内容的约定明确，上诉人认为双方对案涉装修的质量要求约定不明，要求适用审理指南第八条规定的观点不能成立。2、根据施陈晨案件中的装修标准鉴定意见书，被上诉人向上诉人所交付的商品房的装修符合双方装饰装修标准确认书的约定，同时也和被上诉人所展示的样板房一致。案涉商品房项目在销售时展示的样板房现在仍然保留，在一审过程中双方也到样板房以及案涉商品房中进行过确认，可以确认被上诉人所交付的商品房的装修项目、质量要求符合双方约定。上诉人在办理案涉商品房交接手续时已经确认了案涉商品房的装修项目符合双方装饰标准确认书的要求。3、江苏省高院审理指南第七条明确规定了装修质量标准有明确约定或者能够通过销售资料、房屋装修施工资料等综合认定的，上诉人主张以备案的装修资料作为确定装修质量要求的直接依据，人民法院不予支持。4、本案被上诉人已经按照双方合同约定的时间向上诉人交付了案涉商品房，所以被上诉人不存在逾期交房违约行为，不应当向上诉人支付逾期交房的违约金。综上，请求二审法院驳回上诉人的上诉请求，维持原审判决。顾俊杰、濮传豪向一审法院起诉请求：一、判令南京筑浦兴业公司向顾俊杰、濮传豪赔偿未履行的房屋装修差价，暂计10000元（具体金额以评估鉴定价格与备案的3863.83元/平米差价为准）；二、判令南京筑浦兴业公司承担逾期交房违约金20000元（按照装修价格的同期银行贷款利率计算至实际向顾俊杰、濮传豪支付补偿款之日止）；三、判令由南京筑浦兴业公司承担诉讼费用。一审法院认定事实：为履行上市销售前备案手续，南京筑浦兴业公司委托南京康特土地房地产评估咨询有限公司，对其开发的南京市浦口区璞悦山花园小区住宅商品房的装修市场价值进行评估。该评估公司基于南京筑浦兴业公司提供的材料，于2017年1月11日出具了《精装修房装修市场价值评估咨询报告书》，该咨询报告书中对璞悦山花园小区住宅商品房不同户型装修项目、主材型号、规格及单价等进行了详细列明，并在此基础上对房屋装修的市场价值进行了评估。此后，南京筑浦兴业公司基于上述《精装修房装修市场价值评估咨询报告书》，为璞悦山花园小区房屋申报销售价格备案，案涉房屋装修部分备案单价为3863.83元/㎡，该价格备案还通过互联网进行了公开展示。2017年4月29日，顾俊杰、濮传豪（合同称“乙方”）与南京筑浦兴业公司（合同称“甲方”）签订《南京市商品房预售合同》，合同主要约定：乙方购买甲方开发的南京市浦口区；房屋单价为26723元／㎡，房屋总价为3814173元；甲方应于2017年12月31日前向乙方交付房屋；房屋交付时应当取得《建设工程规划核实合格书》和房屋建筑工程竣工验收备案证明材料。同日，双方还签订了《合同补充协议》，对部分事项进行了补充约定：……甲方销售的装修成品房融合了人性化设计、节能理念、品牌价值等无法具体定价的专有化服务，双方商品房预售合同约定的商品房销售单价为该商品房的综合销售价格；甲方应政府要求就部分项目报备案的价格，仅作为备案之用，不作为双方结算的依据……另外，双方还签署了《装饰装修标准确认书》，对上述房屋的装修施工项目以及装修用材品牌等事项进行了书面确认。上述协议签订后，顾俊杰、濮传豪按照约定向南京筑浦兴业公司支付了购房款。南京筑浦兴业公司取得房屋的《建设工程规划核实合格书》，并通过工程竣工验收备案后，于2017年12月30日向顾俊杰、濮传豪交付了房屋。顾俊杰、濮传豪在收到房屋后，认为南京筑浦兴业公司向其交付的房屋实际装修造价与该公司在房地产相关管理部门备案的价格差距过大，且房屋实际装修项目较该备案中列明的项目减少，故向一审法院提起诉讼，引发本案纠纷。一审法院认为，依法成立的合同受法律保护，合同各方当事人应当按照合同约定履行义务。本案中，双方在签订房屋买卖合同时还签订了《装饰装修标准确认书》，对案涉房屋的装修施工项目以及装修用材品牌等事项进行了书面约定，该约定系双方真实意思表示，且内容不违反法律或行政法规的效力性强制性规定，双方均应当按照约定履行义务。即，南京筑浦兴业公司向顾俊杰、濮传豪交付的房屋应当符合上述装修标准约定。从现有证据来看，并未发现南京筑浦兴业公司存在装修漏项或以次充好等情况存在，且顾俊杰、濮传豪也未指出南京筑浦兴业公司向其交付的房屋存在与《装饰装修标准确认书》约定不符之处。至于顾俊杰、濮传豪主张按照南京筑浦兴业公司向不动产有关职能部门进行备案的材料履行装修义务。一审法院认为，本案双方当事人在补充协议中明确约定了南京筑浦兴业公司就部分项目报备案的价格，仅作为备案之用，不作为双方结算的依据，且双方已经在《装饰装修标准确认书》中对装修设计、装修材料、生产厂家等事项进行了约定，南京筑浦兴业公司履行装修义务应当以双方的约定为依据，买受人主张以备案装修资料作为确定装修质量依据的，缺乏法律依据，一审法院不予支持。同样，因案涉房屋备案装修价格不作为南京筑浦兴业公司履行装修义务的依据，顾俊杰、濮传豪申请对房屋实际装修价格与备案价格进行鉴定比对，一审法院不予准许。即，一审法院认为，顾俊杰、濮传豪主张南京筑浦兴业公司赔偿装修备案价格与实际造价之间的差价及“装修漏项”损失，依据不足，一审法院不予支持。关于顾俊杰、濮传豪主张南京筑浦兴业公司向其支付延期交房违约金问题。根据南京筑浦兴业公司提供的《房屋交接单》及钥匙签收单等证据，可以证明南京筑浦兴业公司在约定期限内向顾俊杰、濮传豪交付了案涉房屋，且顾俊杰、濮传豪也没有任何证据证明南京筑浦兴业公司交付的房屋存在不符合建设工程质量、安全标准和相应技术规范或不符合合同约定的情形存在。因此，顾俊杰、濮传豪主张延迟交房违约金，缺乏依据，一审法院也不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百三十条、第一百三十八条的规定，判决如下：驳回顾俊杰、濮传豪的诉讼请求。案件受理费550元，由顾俊杰、濮传豪负担。本院二审期间，上诉人顾俊杰、濮传豪提交了以下证据：1、施陈晨案件中的鉴定意见书及补充意见书，共三份。其中1210号鉴定意见书证明该类房屋每平方米实际装修造价1513.96元/平方米，不足被上诉人向社会公示的3863.83元/平方米，涉案房屋的装修价格与公示的装修价格相差216087.5元。补充鉴定意见书证明目的：1、实际装修的房屋装修成果与3863.83元/平方米的装修标准相比缺少36项，总价为127198.55万元，主要缺地暖、主卧柜、客厅卧室墙纸、密码锁等；2、涉案房屋现有装饰成果涉及的材料、产品标准与3863.83元中的产品标准、材料是否一致，造价人员难以确定。1211号鉴定意见书证明目的：涉案房屋的装修仅有13个项目与装修标准确认书相一致，有两个差异项目，不能确定的项目存在31项，主要为墙砖、、地砖油漆、品牌、生产厂家等。2、106、116户型综合单价测算表，证明涉案房屋的装修标准与装修标准确认书不一致，比如综合单价测算表中明确有地暖，但装修标准确认书并无地暖。被上诉人筑浦兴业公司质证意见为：对1210号鉴定意见书的真实性没有异议，对合法性、关联性不予认可，上诉人的证明目的不予认可。该鉴定意见书比照的是被上诉人报备案的《精装修房装修市场价值咨询报告书》所附的装修项目，而该装修项目并非双方合同的内容，双方所签署的装饰装修标准确认书，包括到现在为止仍然保留的案涉商品房销售展示的样板房应当是作为装修质量标准和交付依据。因此，该鉴定结论被上诉人不予认可。关于1211号鉴定意见书，虽然有31项无法确定，因为相关的墙、、地砖木制品、乳胶漆都已经符合在所交付的商品房中，鉴定意见也确定了总体基本符合双方签订的装饰装修标准确认书，这也是一审法院判决认定被上诉人所交付的商品房的装修项目符合双方的装饰装修标准确认书的主要依据。证据2上诉人在一审中已经提交过，同被上诉人一审质证意见，且在一审中上诉人就没有提交原件供核对。一审查明的事实正确，本院依法予以确认。本院认为，当事人对装修质量要求相关的装修设计、装修施工、装修材料以及材料价格、部品型号、生产厂家、用材数量等约定具体确定，买受人主张以约定装修价格、宣传装修价格或者备案装修价格作为装修质量要求依据的，不予支持。上诉人与被上诉人签订的《南京市商品房预售合同》合法有效，双方应按照合同约定履行各自的义务。双方在签订房屋买卖合同时还签订了《装饰装修标准确认书》，对案涉房屋的装修施工项目以及装修用材品牌等事项进行了书面约定，上诉人主张双方未对装修质量要求作出明确约定，本院不予采纳。本案中，双方对装修质量已作出明确约定，且上诉人未提交证据证明被上诉人涉案房屋的装修与上述装修标准不符，故上诉人主张以被上诉人报备案的装修单价作为交付标准，并要求被上诉人赔偿装修备案价格与实际造价之间的差价，依据不足，本院不予支持。被上诉人已向上诉人按约交付了房屋，上诉人未提供证据证明案涉房屋存在不符合建设工程质量、安全标准和相应技术规范或不符合合同约定的情形，亦不存在装修质量问题严重影响正常居住使用的情形，上诉人主张延迟交房违约金，缺乏依据，本院不予支持。综上，顾俊杰、濮传豪的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费550元，由顾俊杰、濮传豪负担。本判决为终审判决。审判长 马 帅审判员 郑 慧审判员 张旭东二○二○年十二月一日法官助理崔鸣书记员汪海燕