江苏省无锡市新吴区人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0214民初4222号原告：魏华，男，1992年7月23日生，汉族，住江苏省无锡市新吴区。委托诉讼代理人：朱依红，江苏金锡律师事务所律师。委托诉讼代理人：何梦楠，江苏金锡律师事务所律师。原告：朱骁宇，南，1990年12月9日生，住江苏省无锡市梁溪区。委托诉讼代理人：朱依红，江苏金锡律师事务所律师。原告：陶倩雯，女，1994年7月3日生，汉族，住江苏省无锡市新吴区。委托诉讼代理人：朱依红，江苏金锡律师事务所律师。被告：张吉，男，1989年10月9日生，汉族，住江苏省苏州市。委托诉讼代理人：陈兴根，苏州市吴中区长桥法律服务所法律工作者。原告魏华、朱骁宇、陶倩雯与被告张吉合同纠纷一案，本院于2020年7月9日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告魏华及其与朱骁宇、陶倩雯的共同委托诉讼代理人朱依红，被告张吉（第一次庭审）及其委托诉讼代理人陈兴根到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告魏华、朱骁宇、陶倩雯向本院提出诉讼请求：1、判令解除其与张吉签订的《天龙私服游戏开发合同》；2、判令张吉返还已支付的70000元；3、判令张吉支付违约金（以140000元为基数，自2019年7月18日至判决生效之日止，按每日2%计算）；4、本案诉讼费用由张吉承担。事实和理由：2019年1月22日，其与张吉签订了游戏开发合同，约定张吉为其开发“天龙私服游戏”，价款为140000元，交付日期为2019年7月10日，合同还约定了其他内容。合同签订后，其按约支付了70000元，但张吉在合同履行期限届满后仍迟迟未能交付软件，其多次催讨，张吉仍不履行。现其诉至本院，请求判如所请。张吉辩称，其不存在违约行为，其已经将软件交给魏华，是由于原告方不会使用和操作失误造成软件无法上线。因此，其不同意解除合同。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院查明事实如下：2019年1月22日，魏华、朱骁宇、陶倩雯（甲方）与张吉（乙方）签订《天龙私服游戏开发合同》一份，约定乙方接受甲方委托，负责“天龙私服游戏”开发。合同还约定：1、乙方根据甲方的要求定制开发“天龙私服游戏”，并向甲方提供游戏维护，开发与管理（维护管理时间一年）；2、乙方向甲方提供稳定并持有（支付业务许可证）牌照的第三方支付通道，乙方必须向甲方提供两个或两个以上前期入驻玩家不低于200人/服的游戏公会；3、本项目总费用为140000元，甲方在签订合同的7天内，支付给乙方游戏开发费用70000元，在乙方开发“天龙私服游戏”正式版，通过测试后正式上线使用后的30日内，支付给乙方本游戏开发费用42000元；4、甲方要根据本协议项目的实际需要和乙方的要求提供协助，并提供有关的资料、数据、报表及文档等；5、乙方按照甲方提供的材料，或经甲方由第三方提供的材料，按时完成本合同规定的软件开发工作；6、如因业务发展需要甲方需要新增合同以外的新增功能，由双方商议一致决定，并且需要重新给出新增功能开发时间，双方以书面形式确认，并由双方签字后补充为本合同的附件；7、乙方未按约定计划实施研究开发工作的，甲方有权要求其实施开发计划并采取相应的补救措施，乙方逾期7天不能按时交付游戏正式版并延误甲方正常上线时间，甲方有权按日收取合同标的额的2%的滞纳金；8、因乙方原因造成合同终止的，乙方退还甲方已支付所有费用，并支付甲方已支付金额15%作为赔偿。合同由魏华代表魏华、朱骁宇、陶倩雯签字。在合同空白处，魏华与张吉通过手写方式还约定：乙方交付甲方正式牌“天龙私服”，游戏上线时间为2019年7月10日。2019年1月20日，2019年1月22日，魏华分别向张吉转账10000元、60000元，共计70000元。以上事实有游戏开发合同、转账凭证结合当事人陈述在卷予以佐证。魏华、朱骁宇、陶倩雯为证明其诉讼请求，还向本院提供了魏华与张吉之间的微信聊天记录，拟证明2019年8月及之后，其一直向张吉催要，但张吉始终未能交付可以上线的游戏。张吉质证认为：对真实性无异议，但其认为聊天内容反映出其将游戏软件通过邮箱传给对方了，但需要魏华自行进行本地测试，其多次发送教程教魏华进行测试。张吉向本院提供了以下证据：1、其与魏华之间的微信聊天记录，拟证明双方在2020年1月份还在沟通，但张吉此后就不回复消息了；2、电子邮件，拟证明其在2019年8月7日将游戏软件发送给了魏华，2019年8月23日其向魏华发送了教程，2020年1月14日其又发了虚拟机给魏华；3、工作笔记簿照片打印件一份，拟证明魏华向其提出增加游戏内容的需求，导致其发送软件的时间晚于双方约定的时间。魏华、朱骁宇、陶倩雯对上述证据的质证意见为：1、聊天记录真实性无异议，但此时张吉已经严重逾期交付游戏；2、邮件的内容反而能够证明系张吉违约；3、对证据3的真实性、关联性均不予认可。本院对上述证据的认证意见：1、对双方提供的微信聊天记录以及往来邮件，因双方认可真实性，且与本案有关联性，本院予以采纳作为本案定案依据；2、对于工作笔记簿照片打印件一份，因未能提供原件以供核对，本院不予采纳。本院认为，首先，根据双方签订的合同的约定，张吉应当将“天龙私服”游戏正式版制作完成并交付给魏华等人，且要在2019年7月10日前上线，根据合同约定，并不能得出魏华、朱骁宇、陶倩雯负有对游戏进行测试的义务，因此，张吉将需要测试的软件交付给魏华、朱骁宇、陶倩雯并不符合合同约定。其次，张吉交付软件的时间在2019年8月7日，晚于合同约定时间，张吉虽抗辩称魏华有新的需求，但其并未提供证据证明，本院不予采信；3、再次，通过微信聊天记录可知，魏华多次催促张吉，但张吉并没有在合理时间内将游戏上线。综上，张吉的行为构成违约，魏华、朱骁宇、陶倩雯有权解除案涉合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行,已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失,同时不影响合同中结算和清理条款的效力。因此，张吉应当退还魏华已支付的费用70000元。。关于违约金，合同约定因张吉的原因造成合同终止的，张吉退还魏华、朱骁宇、陶倩雯已支付所有费用，并支付甲方已支付金额15%作为赔偿，该条款系双方约定的关于在合同终止情况下违约金的计算依据，因此，违约金的金额应为10500元。综上，对魏华的诉讼请求，本院予以部分支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、第九十八条、第一百一十四条第一款之规定，判决如下：一、解除魏华、朱骁宇、陶倩雯与张吉在2019年1月22日签订的《天龙私服游戏开发合同》；二、张吉于本判决发生法律效力之日起十日内退还魏华、朱骁宇、陶倩雯70000元并赔偿违约金10500元，合计80500元；三、驳回魏华、朱骁宇、陶倩雯的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3100，减半收取1550元，财产保全费1220元，合计2770元（此款已由魏华预交），由由张吉负担（魏华同意其预交的本案诉讼费用2770元由张吉向其直接支付，本院不再退还，由张吉在本判决发生法律效力之日起10日内向魏华直接支付）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。审判员 毕 俊二〇二〇年十二月一日书记员 高坚浩本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。