渭南市临渭区人民法院民事判决书(2020)陕0502民初3817号原告：沈九龙，男，汉族，1965年10月28日出生，住江苏省扬州市，公民身份号码：32062XXXX510285093。委托诉讼代理人：任永平，男，陕西迈拓律师师事务所律师。委托诉讼代理人：吴晓彦，女，陕西迈拓律师师事务所实习律师。被告：江苏华昊建设集团有限公司，住所地：江苏省靖江市。法定代表人：郑红卫，执行董事。委托诉讼代理人：顾云，男，汉族，1978年11月20日出生，住江苏省靖江市，公民身份号码：32128XXXX811200034，公司员工。委托诉讼代理人：奚乐，男，汉族，1993年1月8日出生，住江苏省靖江市，公民身份号码：32128XXXX0108401X，公司员工。原告沈九龙与被告江苏华昊建设集团有限公司建设工程合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人任永平、吴晓彦与被告江苏华昊建设集团有限公司的委托诉讼代理人顾云、奚乐到庭参加诉讼，原告沈九龙与被告江苏华昊建设集团有限公司的法定代表人郑红卫未到庭参加诉讼；本案现已审理终结。原告沈九龙提出诉讼请求：1、判令被告向原告给付工程保证金资金占用费125000元；2、判令被告向原告给付工程结算款5876220.08元；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：被告基于能够承包渭南市临渭区XX基地XX园建设项目施工工程的需要和预期于2019年4月26日先行与原告就该项目工程签订了《项目承包责任书》约定由原告作为该项目工程的负责人对该项目工程的建设施工进行内部经营承包。原、被告签订该项目工程《项目承包责任书》后原告向被告交纳了200万元履约保证金并按被告工作要求先后进行了施工办公区、宿舍、XX房、XX道及下水、围挡、临电临水等临建施工和工程准备。但最终被告并未能与该项目甲方签订施工承包合同原被告间就该项目工程签订的《项目承包责任书》因此而终止。2020年7月14日被告向原告退还了200万元履约保证金本金但并未向原告支付保证金资金占用费。2020年7月13日原、被告就被告向原告结算该项目工程相关费用问题签订《备忘录》重申了原告前期投入资金结算和后期现场发生的门卫工资、临时变压器电耗费用结算问题。经原告核算被告收取原告200万元履约保证金的资金占用费应为125000元;原告因项目工程施工准备、临建施工和后期现场发生的门卫工资、临时变压器电耗费用为587622.08元。原告认为按照公平原则等法律规定被告应该向原告支付履约保证金的资金占用费;被告应按《备忘录》的要求承担原告因项目工程施工准备、临建施工和后期现场发生的门卫工资、临时变压器电耗费用。被告江苏华昊建设集团有限公司辩称：一、诉请第一项没有法律依据，根据承包协议约定属于自主盈亏的，被告是不承担任何责任；二、诉请2要求工程结算款5876220.08元，被告和原告核对清楚后予以给付，请求法院依法判决。原告沈九龙针对其主张向法庭提供证据：第一组：1、《项目承包责任书》、2、《备忘录》，证明：2019年4月26日，原、被告签署《项目承包责任书》约定由原告作为渭南市临渭区XX基地XX园建设项目的负责人，对该项目工程进行内部承包经营。但最终被告并未能与该项目甲方签订施工承包合同，致使原、被告间的《项目承包责任书》终止履行。2020年7月13日，原、被告间签订《备忘录》约定案涉项目现场由沈九龙完成的临时设施搭建等已发生费用、后期现场发生的门卫工资等费用均由被告承担。原、被告在自愿、平等的前提下签订了案涉《项目承包责任书》及《备忘录》，被告理应依据备忘录向原告支付原告在案涉项目上已投入和已产生的费用。第二组：《中国建设银行客户回单》证明：原告与被告签订《项目承包责任书》后，即通过银行转账的方式向被告缴纳履约保障金200万元，被告理应承担该笔保证金的占用利息。第三组：1、《银行客户回单》、2、《汇款凭证及转账款电子回单》、3、《明细分类账》，证明：原告与被告签订《项目承包责任书》后，即与西安市友谊彩钢钢构工程有限公司签订《临渭区XX基地XX园XX房购销合同》进行彩钢房、集装箱等物资的采购、与渭南市鸿业天成生态建材有限公司签订《临渭区创业基地食品工业区建设项目干混砂浆采购合同》采购砂浆、与《杨凌荣晟建设工程有限公司》签订《建设工程机械租赁合同》租赁装载机、挖掘机等为案涉项目的施工做准备。上述合同均已履行。其中已支付的费用为4017828元。依据原、被告间签署的前述《备忘录》，被告理应承担原告的上述费用。以上均以被告的名义与西安市友谊彩钢等签订的各种采购合同，原告将款打给被告，由被告转给各个公司。已支付的费用为4017828元。第四组：1、《渭南项目部前期临建费用明细表》、2、《外架搭设劳务费》、3、《临渭区XX基地XX园XX房购销合同》后附西安市友谊彩钢钢构工程有限公司营业执照及开户许可证、工程量结算核算单、工量形象进度完成情况表、4、《商品混凝土(商品砼)供需合同》（与渭南市鸿业昊宇建材有限公司签订）、《商品混凝土（商品砼）供需合同》（与渭南市聚凝混凝土有限公司签订）、《渭南市聚凝混凝土有限责任公司预拌商品混凝土发货单》、5、《临渭区创业基地食品工业区建设项目干混砂浆采购合同》及《补充协议书》、《渭南市鸿业天成生态建材有限公司砂浆销售对账单》、《渭南市鸿业天成生态建材有限公司砂浆站预拌砂浆发货单》、《普通干混砂浆出产合格证明》、6、西安市未央区苏辰建筑设备租赁站租赁物资发货单及入库单、7、《建设工程机械租赁合同》、《工程量进度核算单》、《工量形象进度完成情况表》、《零星施工机械台班结算表》、8、水电安装费用、9、《建设工程专业分包合同（桩基施工）》、机械进出场清单、机械、人工闲置费清单、施桩工程造价汇总表、现场实拍照片10张、10、《建设工程造价咨询合同》、11、建造师费用2页，证明：原告与被告签订《项目承包责任书》后，即与西安市友谊彩钢钢构工程有限公司签订《临渭区XX基地XX园XX房购销合同》进行彩钢房、集装箱等物资的采购、与渭南市鸿业天成生态建材有限公司签订《临渭区创业基地食品工业区建设项目干混砂浆采购合同》采购砂浆、与《杨凌荣晟建设工程有限公司》签订《建设工程机械租赁合同》租赁装载机、挖掘机等为案涉项目的施工做准备。上述合同均已履行。其中除第三组证据中的4017828元之外，另外已产生、且应支付的费用为1853656.6元。依据原、被告间签署的前述《备忘录》，被告理应承担原告的上述费用。第五组：证人张某某证言，证明工程实施情况。被告江苏华昊建设集团有限公司质证认为：第一组、第二组无异议，第三、四、五组证据当庭无法质证，需要核实，4017828元按照合同的约定如果正式实施工程就应该是原告承担，现在因为合同无法实施所以这部分钱应该由被告承担。被告江苏华昊建设集团有限公司未提供证据。根据原、被告举证质证，本院确认的事实：2019年4月26日，原、被告签署《项目承包责任书》，约定由原告(乙方)作为渭南市临渭区XX基地XX园建设项目的负责人，对该项目工程进行内部承包经营；责任书对工程内容、工程款支付、违约金及履约担保等内容进行了约定。原告与被告签订《项目承包责任书》后，原告于2019年4月28日通过银行转账的方式向被告缴纳履约保障金2000000元。原告与被告签订《项目承包责任书》后，着手实施临时设施搭建，于2019年5月15日与西安市友谊彩钢钢构工程有限公司签订《临渭区XX基地XX园XX房购销合同》，进行彩钢房、集装箱等物资的采购；于2019年6月19日与杨凌荣晟建设工程有限公司签订《建设工程机械租赁合同》租赁装载机、挖掘机等为案涉项目的施工做准备；于2019年7月12日与渭南市聚凝混凝土有限公司签订《商品混凝土(商品砼)供需合同》，采购混凝土；于2019年7月13日与渭南市鸿业昊宇建材有限公司签订《临渭区创业基地食品工业区建设项目干混砂浆采购合同》，采购砂浆；于2019年12月3日与渭南市鸿业天成生态建材有限公司签订《临渭区创业基地食品工业区建设项目干混砂浆采购合同》，采购砂浆。原告按合同约定履行。上述合同均以被告名义与各供应商签订，支付费用均由原告转付给被告，由被告向各供应商等支付，原告已支付被告的费用为4017828元，被告已向供应商等支付了上述费用。2020年7月13日，原、被告签订《备忘录》，约定案涉项目现场由沈九龙完成的临时设施搭建(包括但不限于办公区域、宿舍、食堂等活动板房；临时道路及下水；车辆冲洗台；临时围挡；临时水电；临时消防；宣传广告牌等)已发生费用、后期现场发生的门卫工资、临时变压器电耗费用均由被告承担。2020年7月14日被告退还原告履约保证金2000000元。另查，原告主张另外已产生且应支付的费用还包括人工费、水电安装费用等共计1853656.6元，其中1、外架搭设、电线电缆、钢管扣件租赁、水电安装费用、桩基进出场费、桩基窝工费、试验桩、建造师费用八项(以下简称外架搭设等八项)共计1652923.7元，分文未付；2、办公区XX房、临建厂区及道路、临建砌砖用、现场机械、希地公司造价咨询五项（以下简称办公区XX房等五项）共计1450460.5元，实际支付1252717.60元。就以上两项，原告提供的证据可证明第1项外架搭设等八项中桩基进出场费、桩基窝工费结算总价679080元；建造师费用原告主张和证人证言不一致；其他五项未提供结算总价证据；第2项办公区XX房等五项原告提供的证据不能证明其主张。本院认为：原告与被告签订《项目承包责任书》从内容反映实为建设工程施工合同，原告已按照合同约定履行前期临时设施的搭建等工程，双方认可合同无法继续履行，在双方签订《备忘录》中明确约定被告对原告已发生的费用和后期费用承担责任，《项目承包责任书》和《备忘录》均是双方真实意思表示，符合法律规定，应予确认。《备忘录》是对《项目承包责任书》的变更，双方应按照约定承担责任。原告提供的证据证明其已支付4017828元，被告当庭表示认可，本院予以确认；被告应按《备忘录》的约定退还原告；原告主张已实际产生但未支付的费用，根据其提供的证据，本院确认679080元，被告亦应按《备忘录》的约定向原告支付；综上，被告应向原告支付4696908元工程款。原告主张被告占用履约保证金期间的资金占用费，双方未有约定，不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十七条、第九十一条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告江苏华昊建设集团有限公司于本判决生效后30日内支付原告沈九龙工程款4696908元。二、驳回原告沈九龙的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费53810元，由原告沈九龙负担11676.77元，由被告江苏华昊建设集团有限公司负担42133.23元。如不服本判决，可于判决书送达后十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于渭南市中级人民法院。  审   判   长  田渭芳人 民 陪 审 员    刘玲珠人 民 陪 审 员    张卫玲二0二0年十二月十七日 书   记   员  付  媛1