湖北省赤壁市人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂1281民初219号原告：彭刚，男，1975年12月7日出生，汉族，住湖南省常德市武陵区。委托诉讼代理人：张鹏，贵州名城（桐梓）律师事务所律师。被告：宋尚瑾，男，1965年3月1日出生，汉族，住贵州省台江县。委托诉讼代理人：袁先红，男，1976年7月12日出生，汉族，住湖南省中方县。被告：深圳市华能建设工程有限公司，住所深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路**港安大厦**AB。统一社会信用代码91440300618891327G。法定代表人：叶锦宁，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘滨艳，北京市百伦律师事务所律师。被告：赤壁市智慧谷文旅有限责任公司，，住所赤壁市车埠镇马坡村统一社会信用代码91421281MA4985TE9T。法定代表人：李辉，该公司执行董事。被告：湖北风情赤壁度假区投资管理有限公司，，住所赤壁市车埠镇马坡村统一社会信用代码9142128116917894841。法定代表人：余小华，该公司总经理。诉讼代表人：湖北君泽律师事务所（管理人）。委托诉讼代理人：来琴，湖北君泽律师事务所律师。原告彭刚与被告宋尚瑾、深圳市华能建设工程有限公司（以下简称深圳华能公司）、赤壁市智慧谷文旅有限责任公司（以下简称赤壁智慧谷公司）、湖北风情赤壁度假区投资管理有限公司（以下简称湖北风情赤壁公司）劳务合同纠纷一案，本院2020年1月15日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告彭刚及其委托诉讼代理人张鹏、被告宋尚瑾的委托诉讼代理人袁先红、深圳华能公司的委托诉讼代理人刘滨艳、湖北风情赤壁公司的委托诉讼代理人来琴到庭参加诉讼，被告赤壁智慧谷公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。彭刚向本院提出诉讼请求：1.请求判令宋尚瑾立即支付工程款649830元，并以649830元为基数按中国人民银行同类同期贷款利率标准支付自起诉之日起至付清全部款项之日止的利息；2.判令深圳华能公司、赤壁智慧谷公司、湖北风情赤壁公司对上述款项承担连带支付责任；3.诉讼费由宋尚瑾、深圳华能公司、赤壁智慧谷公司、湖北风情赤壁公司承担。事实和理由：宋尚瑾挂靠深圳市华能建设工程有限公司在赤壁市智慧谷文旅有限责任公司承包了位于赤壁市车埠镇的“赤壁风情度假村”工程。2019年5月，彭刚在宋尚瑾处承包了该工程项目下的水、电劳务，签订了水电劳务合同，约定由彭刚自行组织人员施工，宋尚瑾派施工员进行现场指导，价格为43元/平方。达成合意后，彭刚召集49名农民工进行施工，一直持续到同年8月底，因该工程资金断裂被迫停工。宋尚瑾至今未与彭刚结算，已产生工资649830元。因工程存在违法分包、借用资质、违法转包、未交纳保证金等情况，导致施工缺乏有效保障，最终资金断裂被迫停工。包含彭刚在内数十个班组、数百名农民工工资无法及时兑现。宋尚瑾辩称，对彭刚所做工程量无异议，欠其水电劳务费441600元，因智慧谷公司、湖北风情赤壁公司没有与其最终结算也没有支付工程款，其无法支付该款。深圳华能公司辩称，一、本案不是建设施工合同纠纷，而是劳务合同纠纷。彭刚在诉状自认在宋尚瑾处承包水电劳务，在庭审中陈述也说明提供的是劳务。二、深圳华能公司没有承包该工程，更没有与任何单位和个人签订过任何合同，业主也没有为此付过款，彭刚没有突破合同相对性的事实和理由起诉其公司。三、彭刚主张错误，本案不存在挂靠、借用资质情形，深圳华能公司不应承担连带责任。其公司从未参与涉案工程建设及工程款领取，也没有收取过挂靠费。综上，其公司与涉案工程无关，不应承担任何责任，请求驳回对其公司的诉讼请求。赤壁智慧谷公司未作答辩。湖北风情赤壁公司辩称，一、彭刚与宋尚瑾之间签订的水电劳务承包合同系不具备建筑施工资质自然人之间签订的，系无效合同，工程未验收，质量是否合格不能确定，请求支付工程款的条件不具备。其公司于2019年5月7日赤壁市人民法院裁定进入破产重整程序，该工程系破产重整前后施工。二、其公司管理人在接管公司后，已经送达停工通知，对通知后继续擅自施工导致无法领取工程款的责任由施工人及实际施工人承担。三、经管理人委托第三方对后期工程造价咨询，确认造价暂为285万余元，其公司只在上述造价范围内对后期工程的十三个班组民工工资及材料费进行清偿。而本次起诉的四个班组费用金额已近两百多万元，剩余七个班组的费用尚未主张，建议暂时中止审理。四、经管理人向政府借资由劳动监察大队代为向民工支付了63万元，涉及彭刚的部分应扣减。五、彭刚不具备代所有民工主张民工工资的主体资格。彭刚实际系包工头，其劳务报酬远低于主张的金额。本院经审理认定事实如下：2019年上半年，宋尚瑾等人欲以深圳华能公司名义承接湖北风情赤壁公司和赤壁智慧谷公司风情赤壁度假区智慧谷项目，双方没有签订书面合同。同年5月2日，宋尚瑾与彭刚签订合同，将该项目工地水电劳务施工包给彭刚，按实际建筑面积计算每平方43元，按进度付款，彭刚组织民工组成水电班组施工，至同年8月30日，经宋尚瑾一方的施工员、技术员、工程部相关人员核算，对已完工部分工程量进行了确认，按照合同单价每平方43元计算，劳务报酬为438175.49元，后由相关部门代付彭刚40000元，下欠398175.49元。本院认为，依法成立的合同，受法律保护。彭刚组织民工为宋尚瑾提供水电施工劳务，双方成立劳务合同关系，宋尚瑾应当支付劳务报酬。关于宋尚瑾与深圳华能公司是否属挂靠及与赤壁智慧谷公司、湖北风情赤壁公司之间的法律关系和三公司是否对彭刚劳务报酬承担民事责任问题，宋尚瑾对外是以深圳华能公司名义在涉案工地施工，现有证据不能证明宋尚瑾与深圳华能公司存在事先意思联络并达成借用资质和名义施工的事实，挂靠关系不能认定；宋尚瑾承建的是位于湖北风情赤壁公司内、挂牌是赤壁智慧谷公司项目指挥部的建设工程施工项目，也就是“赤壁智慧谷项目”，湖北风情赤壁公司、赤壁智慧谷公司之间的关系及与他们项目之间的关系有待进一步厘清，但宋尚瑾与该二公司之间存在事实上建设工程施工合同关系无疑，宋尚瑾是实际施工人，发包方在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任，因工程未最终结算，发包方是否欠及欠多少工程价款尚不清楚，故彭刚请求深圳华能公司、赤壁智慧谷公司、湖北风情赤壁公司承担连带责任，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条及《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，缺席判决如下：一、被告宋尚瑾支付原告彭刚劳务报酬398175.49元，于本判决生效后十五日内付清。二、驳回原告彭刚的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7272元，减半收取计3636元，由被告宋尚瑾负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省咸宁市中级人民法院。上诉人应于提交上诉状时，根据不服本判决的上诉请求数额及《诉讼费用交纳办法》第十三条第一款的规定预交上诉案件受理费。湖北省咸宁市中级人民法院开户行为：中国农业银行咸宁金穗支行，账号：17×××04-550。上诉人在上诉期满后七日内仍未足额预交的，按自动撤回上诉处理。审判员  沈均平二〇二〇年十二月十一日书记员  田 佳附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。