天津市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2020）津03民终4481号上诉人（原审原告）：保定市昂硕混凝土有限公司，住所地河北省保定市莲池区**乡太保营村。法定代表人：李秋来，董事长。委托诉讼代理人：赵大龙，河北厚沃律师事务所律师。委托诉讼代理人：闫鹏，河北厚沃律师事务所律师。上诉人（原审被告）：中国建筑第八工程局有限公司，住所地中国（上海）自由贸易试验区世纪大道****。法定代表人：校荣春，总经理。委托诉讼代理人：杨伟涛，河北元恒律师事务所律师。上诉人保定市昂硕混凝土有限公司（以下简称昂硕公司）因与被上诉人中国建筑第八工程局有限公司（以下简称中建八局）买卖合同纠纷一案，不服天津市滨海新区人民法院(2020)津0116民初5089号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年10月23日立案后，依法组成合议庭，经过阅卷、询问当事人，依据法律规定，不开庭进行了审理。本案现已审理终结。昂硕公司上诉请求：撤销一审判决第二项，改判中建八局向昂硕公司支付逾期付款违约金暂计192092.97元（以欠款金额12030614.5元为基准，按照银行间同业拆借中心发布的贷款市场利率，绿荫里一期及生活广场工程自2018年9月26日、二期工程自2019年3月15日起暂计算至2019年7月15日），后续违约金以100306.14.5元为基准，按照上述利率自2019年7月16日起计算至实际清偿之日止）；保全费5000元由中建八局承担；诉讼费由中建八局承担。事实与理由：一审法院处理违约金有误，保全费应由中建八局承担。中建八局上诉请求：撤销一审判决，发回重审或改判驳回昂硕公司的诉讼请求；诉讼费由昂硕公司负担。事实与理由：一审法院以昂硕公司单方出具的“秀兰绿荫里保定市昂硕混凝土有限公司商品砼结算及付款金额确认单”认定结算金额错误；一期及生活广场为一个整体，现节点为已封顶未验收，付款比例均为70%；另中建八局不应支付昂硕公司逾期付款违约金。昂硕公司向一审法院起诉请求：1.判令中建八局支付昂硕公司秀兰绿荫里一期及生活广场建筑安装工程项目中混凝土货款8622437元以及违约金127109.09元（按照银行同期贷款利率，自2018年9月26日计算至2019年7月15日）；2.判令中建八局支付昂硕公司秀兰绿荫里二期及生活广场建筑安装工程项目中混凝土货款4408177.50元以及违约金64983.88元（按照银行同期贷款利率，自2019年3月15日计算至2019年7月15日）；3.本案诉讼费用由中建八局承担。审理过程中，昂硕公司确认因中建八局分别于2019年6月19日付款1000000元、于2019年8月14日付款2000000元，该付款依次抵扣利息、违约金、本金，抵扣后昂硕公司的诉讼请求变更为1.判令中建八局支付昂硕公司秀兰绿荫里一期、二期及生活广场建筑安装工程项目合计混凝土货款10222707.47元；2.判令中建八局以上述欠款金额为基准，按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，自2019年7月15日起至实际给付之日止给付违约金；3.本案诉讼费、保全费、保单保险费由中建八局承担。一审法院认定事实：案外人保定市英华房地产开发有限公司（以下简称保定英华地产公司）系秀兰绿荫里项目的开发建设单位，中建八局系秀兰绿荫里项目的总承包单位。2017年3月14日，昂硕公司（作为供方、乙方）与中建八局（作为需方、甲方）签订《商品砼供应合同》，约定需方委托供方承担由需方总承包的秀兰绿荫里一期及生活广场建筑安装工程项目中的混凝土供货工作，暂定合同含税总价49460290元（增值税1440590.97元）。约定混凝土C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、轻集料混凝土LC5.0的综合单价分别为275元/m3、285元/m3、295元/m3、305元/m3、315元/m3、330元/m3、350元/m3、520元/m3（上述价格为泵送或自卸入模含税价格），各型号混凝土暂定数量合计146489m3、金额合计49465290元，备注施工过程中供方同意混凝土单价根据市场情况进行调整，以上数量为暂定数量，最终结算以现场实际发生数量为准。约定供需双方依据合同约定的标的及技术质量要求对送到施工现场商品混凝土的数量、表观质量及浇筑时间等进行验收，按实际供应车载方量及抽检情况计量，供方所提供的混凝土及使用原材料，其质量应符合国家标准及相关技术标准。约定交货地点为秀兰绿荫里一期及生活广场建筑安装工程项目现场，交货方式为由供方用砼搅拌运输车将砼运抵交货地点，随车提供相应质量证明文件，根据需方要求泵送货自卸进行浇筑。在拆模后经业主、工程监理、需方和供方依据本合同约定的质量、技术标准等文件共同验收，并确认试块符合质量要求后，双方根据实际验收合格的商品砼的规格、数量及抽检比例，在合同附件二《混凝土月度物资采购结算标准》上签字确认，作为最终结算依据。合同对付款方式的约定如下。双方每月15日进行对账，需方每月20日前挂账完毕，次月10日前需方依据上月《混凝土月度物资采购结算单》的实际结算方量，并在收到供方出具的该结算总额增值税专用发票后7个工作日内，需方向供方按以下方式付款。多层、小高层住宅楼付款方式：多层、小高层住宅楼±0.00结顶（每5栋为一个批次）付至已完成产值的70%，主体结构封顶（每5栋为一个批次）付至已完成产值的70%，主体验收后付至已完成年产值的80%，尾款一个月内付清，室内外装修工程每一个月付至已完成产值的70%，结算完成一个月付清尾款。地下车。地下车库付款方式：地下车库主体结构封顶付至已完成产值的70%收后付至已完成年产值的80%，尾款一个月内付清，室内外装修工程每一个月付至已完成产值的70%，结算完成一个月付清尾款。生活广场综合商业体付款方式：生活广场商业综合体±0.00结顶付至已完成产值的70%，主体结构至6层付至已完成产值的70%，主体结构封顶付至已完成产值的70%，全部主体验收后付至已完成年产值的80%，尾款一个月内付清，室内外装修工程每一个月付至已完成产值的70%，结算完成一个月付清尾款。配套设备（商业、幼儿园、派出所等）付款方式：主体结构封顶付至已完成产值的70%，全部主体验收后付至已完成年产值的80%，尾款一个月内付清，室内外装修工程每一个月付至已完成产值的70%，结算完成一个月付清尾款。供货结束后15日内，供需双方必须对所供货款进行核对，供方在供货结束一个月内应将所有需方签字的，“收料单”及“月度物资采购结算单”物资采购结算书交需方挂账，并办理“物资采购结算书”。若工程业主资金调配原因，导致需方延误支付本合同约定应付款项的，供方原谅需方，不视为需方违约，但延期付款最长不得超过90个工作日。约定乙方在向甲方请款时，应根据甲方确认的付款金额开具合法、有效、完整、准确的增值税专用发票。合同对违约责任的约定如下。约定若需方未能按本合同约定的最长时限内付款，应视为违约，供方有权终止合同，需方应按同期银行活期存款利息作为违约金支付给供方。约定需方提前24小时向乙方提供混凝土浇筑计划（特殊期情况下提前6小时），供方应准备充分，并按照需方提供的浇筑计划进行供应。若供方未能按需方要求的供应时间和供应量运抵商品砼抵达需方指定点视为乙方违约，给甲方带来的损失全部由乙方负责赔偿。2018年2月6日，昂硕公司（作为供方、乙方）与中建八局（作为需方、甲方）又签订《商品砼供应合同》，约定需方委托供方承担由需方总承包的秀兰绿荫里二期工程项目中的混凝土供货工作，暂定合同含税总价13215500元（增值税384917.48元）。约定混凝土C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、轻集料混凝土LC5.0的综合单价分别为380元/m3、390元/m3、400元/m3、410元/m3、420元/m3、435元/m3、455元/m3、580元/m3（上述价格为泵送或自卸入模含税价格），各型号混凝土暂定金额合计49465290元，备注施工过程中供方同意混凝土单价根据市场情况进行调整，以上数量为暂定数量，最终结算以现场实际发生数量为准。约定交货地点为秀兰绿荫里二期工程项目现场。其余约定内容与2017年3月14日签订的合同内容相同。实际履行过程中，自2016年3月起至2019年3月15日期间，昂硕公司陆续向中建八局供货，为中建八局上述项目供应混凝土。2019年3月15日，双方签订“秀兰绿荫里保定市昂硕混凝土有限公司商品砼结算及付款金额确认单”，确认单载明截止至2019年3月15日，一期结算金额26535615元、到节点的产值26535615元、节点应付款26535615元，生活广场结算金额21695460元、到节点的产值21695460元、节点应付款15186822元，一期节点及比例为主体验收完一月内付100%，生活广场节点及比例为封顶70%，一期与生活广场累计已付款33100000元，实际节点应付8622437元。确认单载明截止至2019年3月15日，二期结算金额10188177.5元、到节点的产值10188177.5元、节点应付款10188177.5元，二期节点及比例为主体验收完一月内付100%，累计已付款5780000元，实际节点应付4408177.5元。确认单载明截止至2019年3月15日，累计已付款38880000元，实际节点应付13030614.5元。庭审中，双方共同确认，自2019年3月15日之后，昂硕公司与中建八局未再发生混凝土供应关系。此后，中建八局又于2019年6月19日向昂硕公司付款1000000元，于2019年8月14日向昂硕公司付款2000000元。双方共同确认，一期工程已于2018年7月16日前后验收完毕，二期工程已于2019年1月前后验收完毕，生活广场工程主体已经封顶但尚未完成验收。现昂硕公司要求中建八局按照约定支付货款，中建八局认为未满足合同约定的付款条件，双方经协商未果，故成诉。一审法院认为，依法成立的合同，对当事人均具有法律约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务，当事人一方不履行义务的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。针对是否满足合同约定付款条件的问题，双方合同约定“多层、小高层住宅楼主体验收后付至已完成年产值的80%，尾款一个月内付清，室内外装修工程每一个月付至已完成产值的70%，结算完成一个月付清尾款。地下车。地下车库主体验收后付至已完成年产值的80%个月内付清，室内外装修工程每一个月付至已完成产值的70%，结算完成一个月付清尾款。生活广场主体结构封顶付至已完成产值的70%，全部主体验收后付至已完成年产值的80%，尾款一个月内付清，室内外装修工程每一个月付至已完成产值的70%，结算完成一个月付清尾款。配套设备主体结构封顶付至已完成产值的70%，全部主体验收后付至已完成年产值的80%，尾款一个月内付清，室内外装修工程每一个月付至已完成产值的70%，结算完成一个月付清尾款”，双方按照上述约定的方式进行结算后达成的商品砼结算及付款金额确认单中，中建八局确认截至2019年3月15日“累计已付款38880000元，实际节点应付13030614.5元”。可见中建八局已经确认截至2019年3月15日应向昂硕公司付款的数额为13030614.5元，现中建八局又抗辩否认该事实缺乏证据支持，故对中建八局的抗辩意见不予采纳，对截止至2019年3月15日中建八局应付款为13030614.5元的事实予以确认。因中建八局又分别于2019年6月19日付款1000000元、于2019年8月14日付款2000000元，故中建八局上述欠款本金应核减为10030614.5元。对昂硕公司要求中建八局支付欠款10030614.5元的诉讼请求予以支持，对于昂硕公司超出该数额的主张不予支持。针对昂硕公司要求中建八局支付逾期付款违约金的问题，双方合同约定“延期付款最长不得超过90个工作日，若需方未能按本合同约定的最长时限内付款，应视为违约，供方有权终止合同，需方应按同期银行活期存款利息作为违约金支付给供方”，一审法院认为该约定实际是指因逾期付款产生的违约损失赔偿的计算方法。在2019年3月15日双方形成的结算及付款确认单中，并未提及逾期付款及相关违约责任的内容，应视为双方在结算中对不追究中建八局此前可能存在的逾期付款一事已达成一致意见。故针对昂硕公司主张2019年3月15日前逾期付款违约金的诉讼请求，缺乏事实与法律依据，不予支持。对于2019年3月15日后的逾期付款违约金，一审法院认为中建八局应当按照合同约定支付，起算时间应当为自2019年3月16日起计算90个工作日的次日，经计算该起算时间应为2019年7月25日。昂硕公司主张截止时间为计算至实际给付之日止于法有据，予以支持。昂硕公司主张按照中国人民银行同期贷款利率或全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率计算违约金缺乏事实与法律依据，不予采纳，违约金标准应按双方合同约定的中国人民银行同期活期存款利率进行确定。综上所述，关于昂硕公司要求中建八局支付货款的诉讼请求，一审法院在10030614.5元的范围内予以支持。关于昂硕公司要求中建八局支付逾期付款违约金的诉讼请求，一审法院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决：一、中国建筑第八工程局有限公司于判决生效后十日内给付保定市昂硕混凝土有限公司欠款10030614.5元；二、中国建筑第八工程局有限公司于判决生效后十日内给付保定市昂硕混凝土有限公司逾期付款违约金（自2019年7月25日起至2019年8月14日期间，以12030614.5元为基数；自2019年8月15日起至实际给付之日止，以10030614.5元为基数；以上均按照中国人民银行同期活期存款利率计算）；三、驳回保定市昂硕混凝土有限公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费95987元，由保定市昂硕混凝土有限公司负担14094元，由中国建筑第八工程局有限公司负担81893元（保定市昂硕混凝土有限公司已交纳，中国建筑第八工程局有限公司于判决生效后十日内直接给付保定市昂硕混凝土有限公司）。案件保全费5000元，由保定市昂硕混凝土有限公司负担。二审中，当事人没有提交新证据。本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。本院审理过程中，昂硕公司申请撤回上诉。另查明，双方当事人对于案涉合同供货总金额、已付款金额均无异议，争议的为一期工程的付款节点。本院认为，昂硕公司与中建八局系买卖合同关系，双方之间所签订的合同系当事人真实意思表示，未违反法律、行政法规的规定，合法有效，双方均应当按照合同约定履行各自的义务。昂硕公司提供了货物，中建八局应当按照合同约定履行给付货款的义务。本案当事人对于供货总金额和已付款金额均无异议。关于付款节点问题，一审法院根据合同约定，根据双方确认的工程进度，结合2019年3月15日“秀兰绿荫里保定市昂硕混凝土有限公司商品砼结算及付款金额确认单”在扣除2019年8月14日付款金额后，所作处理并无不当。中建八局迟延付款，应按照合同约定承担相应的违约责任，一审法院关于违约金处理符合合同约定。昂硕公司在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，本院予以准许。综上所述，中建八局的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十九条第一款、第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费4242元，减半收取2121元，由上诉人保定市昂硕混凝土有限公司负担；二审案件受理费95987元，由上诉人中国建筑第八工程局有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 景 新审判员 毕云生审判员 姜 楠二〇二〇年十二月二日书记员 付洪顺